承攬加工合同范文匯總（通用28篇）

承攬加工合同范文匯總 篇1

　　定作人：（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　定作人法定代表（負(fù)責(zé)）人：

　　簽約人：

　　定作人承辦單位：

　　聯(lián)絡(luò)人：

　　聯(lián)系電話：

　　定作人機(jī)構(gòu)地址：

　　傳真電話：

　　承攬人：（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　承攬人法定代表（負(fù)責(zé)）人：

　　簽約人：

　　承攬人營(yíng)業(yè)執(zhí)照：

　　生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明：

　　承攬人機(jī)構(gòu)地址：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　銀行開(kāi)戶許可證：

　　開(kāi)戶行：

　　帳戶：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬(wàn)元。

　　第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣萬(wàn)元）

　　注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、 報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書(shū)報(bào)刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽(yáng)光板封頂，并有通風(fēng)口一處。

　　第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　�、�、乙方將報(bào)刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。

　�、凇⒓追津�(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn) 。

　　第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求

　�、�、交貨時(shí)間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　�、�、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、�、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

　�、�、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝；

　�、�、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____ ％做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）；

　�、�、乙方承諾為甲方制作的報(bào)刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，_____年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過(guò)_____年或?qū)偌追皆�因損壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi)；

　　④、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款。

　　②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60％。

　�、邸⒁曳桨雌诎惭b完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95％。

　�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯�(biāo)的額 5％（_____元）價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的'質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責(zé)任

　　①、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____ ‰的違約金；

　�、凇⒓追轿窗春贤�規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金。

　　第九條乙方違約責(zé)任

　�、佟⒁曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

　�、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；

　�、�、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁；

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　�、佟⒈竞贤�一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、�、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：

　　____年____月____日

　　乙方：

　　____年____月____日

承攬加工合同范文匯總 篇2

　　承攬方：以下簡(jiǎn)稱甲方

　　定作方：以下簡(jiǎn)稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　1，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

　　2，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　3，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

　　4，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　1，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的’，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。

　　5，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的'違約金。

　　6，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　1，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。

　　3，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。

　　甲方：____縣木具廠（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開(kāi)戶銀行：____縣支行營(yíng)業(yè)所

　　帳號(hào)：

　　乙方：____縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開(kāi)戶銀行：____縣支行

　　帳號(hào)：

　　____年___月___日

承攬加工合同范文匯總 篇3

　　甲方：（定作方）______________地址：_______工業(yè)城法定代表人：_______營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào)：_______

　　乙方：（承攬方）______________地址：_______法定代表人：______________營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào)：_______

　　合同編號(hào)：_______

　　合同簽訂地：_______工業(yè)城內(nèi)

　　乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。

　　一、本合同所指加工行為是：甲方向乙方下達(dá)加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。

　　二、本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表：甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價(jià)備注

　　1、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，增加上表以外的同類型零部件加工，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　2、本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”

　　三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括質(zhì)量要求）：甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求備注

　　四、加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定：

　　1、乙方加工零部件的價(jià)格，由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn)，該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因，需要調(diào)整價(jià)格的，按該程序重新確認(rèn)，之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。

　　2、為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

　　3、加工費(fèi)計(jì)算方法：

　　（1）對(duì)甲方提供的原材料、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上，扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格，余額為乙方的加工費(fèi)。

　�。�2）由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工，超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。

　　五、加工訂貨：

　　1、甲方向乙方下達(dá)訂單，乙方接受：

　�。�1）甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。

　�。�2）電話通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時(shí)，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

　　2、因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)，要求更改訂貨時(shí)，乙方接受：

　�。�1）甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認(rèn)后回傳。

　　（2）電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

　　3、如甲方通知取消訂單：

　�。�1）訂貨當(dāng)天通知取消的，訂單取消。

　�。�2）在一個(gè)貨期段內(nèi)（非訂貨當(dāng)天）通知取消的，乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方，經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。

　　4、乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達(dá)之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。

　　六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨：

　　1、加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________；

　　2、包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定：_________________________________________________________；

　　3、如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。

　　4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整，標(biāo)識(shí)明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。

　　5、甲方收到乙方的加工零部件時(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格開(kāi)具合格檢驗(yàn)報(bào)告后，開(kāi)具《收料單》。

　　6、甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七（7）天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走，否則，對(duì)包裝物的任何問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)。

　　七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：

　　1、圖紙的設(shè)計(jì)與提供：乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　2、模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān)；

　　3、模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn)：由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。

　　4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān)；

　　5、模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán)：甲方所有；

　　6、模具的所有權(quán)：甲方所有。

　　八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)

　　1、按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標(biāo)許可的，還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。

　　九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制

　　1、合同生效后____日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料：

　�。�1）______________

　　（2）________________

　�。�3）_________________

　　2、產(chǎn)品質(zhì)量控制：

　�。�1）乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后，進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后，才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。

　　（2）甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過(guò)程隨時(shí)進(jìn)行抽檢；乙方應(yīng)予配合，并安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問(wèn)題。

　�。�3）甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查，并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審，如仍未達(dá)到要求，則可中止或終止本合同。

　�。�4）乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書(shū)面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過(guò)認(rèn)證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。

　　（5）一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書(shū)面確認(rèn)、封樣交甲方后，方可采購(gòu)并投入生產(chǎn)。

　�。�6）雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或樣品檢測(cè)結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商，或者同意了乙方選定的供應(yīng)商，或者借甲方名義采購(gòu)原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)�加工零部件進(jìn)行了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購(gòu)買行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除，由乙方對(duì)所采購(gòu)零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng)，但甲方不對(duì)加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任，由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。

　　3、質(zhì)量整改

　�。�1）同一型號(hào)的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書(shū)，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助，但其費(fèi)用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的`合同履行。

　　4、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。

　　十、加工費(fèi)的結(jié)算

　　1、加工費(fèi)的結(jié)算方式為：每月二十五（25）日前結(jié)清截止上月二十五（25）日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi)，扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開(kāi)具發(fā)票，甲方以三（3）個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)（乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0、28%貼息給甲方）。

　　2、質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的________年內(nèi)結(jié)清。第________年結(jié)算_______%，第________年結(jié)算________%，第________年結(jié)算____________%。

　　十一、驗(yàn)收方法

　　1、甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　十二、對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法

　　1、甲方在驗(yàn)收過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中，應(yīng)說(shuō)明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車或船只、發(fā)貨和到貨日期；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況；提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見(jiàn)。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

　　2、乙方在接到需方書(shū)面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。

　　3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無(wú)法正常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4、加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的，由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)，報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　十三、乙方違約責(zé)任：

　　1、乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，具體如下：

　�。�1）因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的，扣罰當(dāng)批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方，并按第（4）條接受扣罰。

　　（2）因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的，扣除當(dāng)批貨值的10%；

　�。�3）因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元工時(shí)累計(jì)扣罰，物料損失由乙方負(fù)責(zé)；

　　（4）未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元次；

　　（5）未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元次，損失另計(jì)；

　�。�6）故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格；

　　（7）未經(jīng)確認(rèn)，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格；

　�。�8）送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價(jià)值10～100倍的違約金；

　　2、乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。

　　3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。

　　4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔(dān)。

　　5、乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，并負(fù)逾期交貨責(zé)任；甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)計(jì)劃。

　　6、加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金，并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。

　　十四、甲方的違約責(zé)任

　　1、甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

　　2、甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失；甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。

　　十五、合同的變更、解除：

　　1、合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。

　　2、乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

　　3、合同因任何原因而解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等，歸還甲方。

　　十六、不可抗力

　　1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十七、其他

　　1、按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。

　　2、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自________年____月____日到________年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。

　　3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　4、雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。

　　十八、其他需約定事項(xiàng)：

　　1、 ____________________________________________________________________________

　　2、 ____________________________________________________________________________

　　3、 ____________________________________________________________________________

　　4、 ____________________________________________________________________________

　　5、 ____________________________________________________________________________

　　甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________

　　授權(quán)代表（簽字）：_______授權(quán)代表（簽字）：_________

　　______年____月____日__________年____月____日____

承攬加工合同范文匯總 篇4

　　定作人：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　定作人法定代表(負(fù)責(zé))人：

　　簽約人：

　　定作人承辦單位：

　　聯(lián)絡(luò)人：

　　聯(lián)系電話：

　　定作人機(jī)構(gòu)地址：

　　傳真電話：

　　承攬人：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人：

　　簽約人：

　　承攬人營(yíng)業(yè)執(zhí)照：

　　生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明：

　　承攬人機(jī)構(gòu)地址：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　銀行開(kāi)戶許可證：

　　開(kāi)戶行：

　　帳戶：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬(wàn)元。

　　第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣_(tái)______萬(wàn)元)

　　注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書(shū)報(bào)刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽(yáng)光板封頂，并有通風(fēng)口一處。

　　第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　�、�、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。

　�、�、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。

　　第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求

　　①、交貨時(shí)間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　�、�、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

　�、�、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;

　�、凇⒔�(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);

　　③、乙方承諾為甲方制作的報(bào)刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，_____年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過(guò)_____年或?qū)偌追皆�因損壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi);

　�、�、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的.額30%的預(yù)付款。

　�、�、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。

　�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。

　　④、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責(zé)任

　�、�、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金;

　�、�、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。

　　第九條乙方違約責(zé)任

　　①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

　�、�、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);

　�、邸⒁曳轿窗春贤�要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁;

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、凇⒑贤瑘�(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：_______乙方：_______

　　簽約人：_______簽約人：_______

　　簽約地點(diǎn)：_______

　　簽約日期：_______年_______月_______日

承攬加工合同范文匯總 篇5

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　鑒于甲方是在____市合法注冊(cè)的，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司，并需要加工部件；

　　鑒于乙方是在合法注冊(cè)的，經(jīng)營(yíng)范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及中華人民共和國(guó)其他相關(guān)的法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：

　　品名______規(guī)格______單位______數(shù)量______備注______

　　二、原材料提供：

　　1、甲方提供的原材料為：______規(guī)格為：______數(shù)量為：______提供時(shí)間為：________年____月____日。

　　2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書(shū)面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。

　　3、乙方提供的原材料為：______規(guī)格為：______數(shù)量為：______提供時(shí)間為：________年____月____日。

　　4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書(shū)面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正。

　　三、技術(shù)資料及圖紙

　　1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。

　　2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書(shū)面通知兩日內(nèi)書(shū)面回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。

　　3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。

　　4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。

　　四、質(zhì)量要求：

　　1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。(也可不約定此項(xiàng)目)

　　五、加工成品驗(yàn)收：

　　1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起____日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。

　　2、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。

　　4、乙方加工成品交付后，甲方在時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。

　　六、加工成品交付：

　　1、乙方應(yīng)于________年____月____日將產(chǎn)品全部送至甲方倉(cāng)庫(kù)，地址為。甲方如指定____市以外的`交付地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用。

　　2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須事先與對(duì)方達(dá)成書(shū)面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　3、實(shí)際交付日期，乙方自行送達(dá)的，以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。

　　4、乙方交付的加工成品超過(guò)約定數(shù)量的，甲方認(rèn)可的，就超過(guò)的部分按照超過(guò)的比例支付報(bào)酬。

　　七、報(bào)酬及支付：

　　1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為：每件______元(或總報(bào)酬______元)

　　2、報(bào)酬的支付采取以下方式：

　　甲方應(yīng)于________年____月____日支付乙方______元，于________年____月____日支付乙方______元，余款于乙方交付之日起____日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。

　　甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方_____元，乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到元，由乙方向甲方開(kāi)具發(fā)票，同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù)。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　_______年______月_____日

　　_______年______月_____日

承攬加工合同范文匯總 篇6

　　定做方：__________________(稱甲方)

　　承攬方：__________________(稱乙方)

　　根據(jù)《______________》規(guī)定，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1.制作內(nèi)容：

　　主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)_________________________。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價(jià)格及結(jié)算方式：

　　1.合同造價(jià)按______________噸。合同總價(jià)款為_(kāi)_____________，以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時(shí)付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。

　　4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。

　　三、質(zhì)量要求：

　　乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20_________)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

　　1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。

　　2.交貨時(shí)間：__________________________________________

　　五、包裝及運(yùn)輸：

　　1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。

　　2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。

　　3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

　　1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

　　4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。

　　5.乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。

　　七、違約責(zé)任：

　　按《_______________》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)豞______________委員會(huì)_______________。

　　九、附則：

　　1.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_(kāi)_________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　2.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。

　　甲方(蓋章)：____________________乙方(蓋章)：____________________

　　委托代理人：____________________委托代理人：____________________

　　聯(lián)系方式：____________________聯(lián)系方式：____________________

　　開(kāi)戶行：_________________________開(kāi)戶行：____________________

　　賬號(hào)：_________________________賬號(hào)：_________________________

　　日期：______________________日期：______________________

承攬加工合同范文匯總 篇7

　　承攬方：_________

　　定作方_________

　　簽訂地點(diǎn)：__________________

　　一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額簽訂時(shí)間：20xx年XX月XX日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總金額合計(jì)人民幣金額(大寫)：

　　二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定做方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的`條件和期限：

　　三、交(提)貨時(shí)間、：_________年_________月_________日

　　四、交(提)貨地點(diǎn)、方式：__________________

　　五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：__________________

　　六、合理?yè)p耗及計(jì)算方式：__________________

　　七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：__________________

　　八、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：__________________

　　九、結(jié)算方式及期限：_________；_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

　　十、違約責(zé)任：__________________

　　十一、解決合同糾紛的方式：

　　十二、其他約定事項(xiàng)：本合同蓋章(簽字)通過(guò)傳真方式簽訂即生效，高于任何的書(shū)面口頭協(xié)議。

　　定作方單位名稱：______________________________

　　(章)單位地址：______________________________

　　法定代表人：______________________________

　　委托代理人：______________________________

　　電話：_____________________________________________

　　傳真：______________________________

　　開(kāi)戶銀行：______________________________

　　帳號(hào)：______________________________

　　郵政編碼：______________________________

　　承攬方單位名稱：______________________________(章)

　　單位地址：______________________________

　　委托代理人：______________________________

　　電話：______________________________傳真：______________________________

　　開(kāi)戶銀行：_______________

　　帳號(hào)：______________________________

　　郵政編碼：______________________________

　　稅號(hào)：______________________________

　　鑒(公)證意見(jiàn)經(jīng)辦人：______________________________

　　監(jiān)(公)證機(jī)關(guān)(章)______________________________

　　_______________年_______________月_______________日

承攬加工合同范文匯總 篇8

　　______（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　______（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條加工構(gòu)件品名與價(jià)款

　　一、加工品名：某某華某某高爐大修項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作，乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。

　　二、承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結(jié)算的承攬方式。

　　三、加工單價(jià)：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000、00元人民幣）

　　四、本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定，不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。

　　五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場(chǎng)地進(jìn)行防腐涂裝，乙方免費(fèi)提供構(gòu)件機(jī)械翻身。

　　六、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的`稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開(kāi)具發(fā)票。

　　第二條加工成品期限與交付

　　一、加工期限：共計(jì)五十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付狀態(tài)：按雙方簽字認(rèn)可的加工制作排版圖交付；預(yù)組裝前坡口形成，再進(jìn)行預(yù)組裝驗(yàn)收，并配合防腐涂裝。

　　三、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地，甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　第三條加工材料供應(yīng)與采購(gòu)

　　一、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng)，并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn)，乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)（板材材損3％）。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過(guò)甲方確認(rèn)后方可下料切割，超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費(fèi)材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費(fèi)。

　　二、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購(gòu)；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設(shè)計(jì)要求。

　　三、乙方自行采購(gòu)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒(méi)有合格證書(shū)，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　四、具有合格證書(shū)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn)，其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時(shí)內(nèi)清理出場(chǎng)。

　　五、材料代用，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時(shí)，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。

　　第四條加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收

　　一、根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說(shuō)明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國(guó)家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。

　　二、質(zhì)量等級(jí)：一次驗(yàn)收合格

　　三、保修期限：保修壹年。

　　四、技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說(shuō)明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

　　五、驗(yàn)收交付：加工完畢預(yù)組裝后，以國(guó)家頒發(fā)的工程驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙技術(shù)要求為依據(jù)；由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明，通知甲方屆時(shí)驗(yàn)收，辦理交付手續(xù)。出廠時(shí)必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標(biāo)要求整理好一并交甲方一式壹份。

　　六、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工，隨時(shí)接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)；如加工質(zhì)量不符合各項(xiàng)要求，乙方應(yīng)無(wú)償返工或修理直至達(dá)到質(zhì)量要求方可出廠，并承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒�、修改的費(fèi)用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無(wú)法修理的，乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。

　　七、甲方監(jiān)造人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗(yàn)收只代表甲方對(duì)乙方工序質(zhì)量的認(rèn)可，不對(duì)乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。

　　甲方：______乙方：______

　　簽約人：______簽約人：______

　　簽約地點(diǎn)：______簽約日期：______

承攬加工合同范文匯總 篇9

　　承攬方（甲方）：____________________________

　　地址：____________電話：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方（乙方）：____________________________

　　地址：____________電話：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。

　　如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)�樣品�?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　定作方應(yīng)對(duì)自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對(duì)圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí)，要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會(huì)承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。

　　1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉(cāng)庫(kù)提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對(duì)自己有利的方式。

　　1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模�以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　運(yùn)輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具�？偟囊�求是運(yùn)費(fèi)低、運(yùn)速快、貨物安全到達(dá)。

　　注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　此外，運(yùn)輸費(fèi)用的負(fù)擔(dān)，應(yīng)結(jié)合貨物價(jià)款考慮，要明確約定清楚，以避免爭(zhēng)議。

　　第十條轉(zhuǎn)包

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時(shí)交付工作成果，應(yīng)當(dāng)在合同中與定作人進(jìn)行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同。

　　1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

　　2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

　�。�1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

　�。�2）乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

　　3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。

　　4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的'零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（____）項(xiàng)處理：

　　1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

　　定作方：

　　代表人：

　　______年____月____日

　　承攬方：

　　代表人：

　　_______年____月____日

承攬加工合同范文匯總 篇10

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方因_______需求，租用乙方演出器材設(shè)備，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條承攬甲方活動(dòng)的項(xiàng)目

　　1、舞臺(tái)搭建和舞美設(shè)計(jì)布置；

　　2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場(chǎng)操作；

　　3、活動(dòng)所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸；

　　4、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的錄像。

　　第二條租賃設(shè)備概況

　　設(shè)備的名稱：__________。

　　租賃用途：____________。

　　使用時(shí)間：_____年____月____日。

　　安裝時(shí)間：_____年____月____日____時(shí)。

　　安裝地點(diǎn)：___________________。

　　拆卸時(shí)間：_____年____月____日____時(shí)。

　　第三條租賃設(shè)備的運(yùn)輸與操作

　　租賃設(shè)備的進(jìn)退場(chǎng)調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)。

　　第四條租賃設(shè)備的使用及規(guī)定

　　1、合同期內(nèi)，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達(dá)合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù)，乙方應(yīng)聽(tīng)從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時(shí)間，合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成。

　　2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時(shí)間，合理安排設(shè)備的.維修、保養(yǎng)(費(fèi)用自負(fù))，確保演出正常使用。

　　3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負(fù)。

　　4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場(chǎng)地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發(fā)生事故，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第五條安全與治安

　　1、甲方必須確保演出場(chǎng)地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)（由乙方造成的原因除外)。

　　2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。

　　第六條合同金額及付款方式

　　1、合同總價(jià)款為人民幣_(tái)______元（大寫：人民幣:________整）。

　　2、合同簽訂當(dāng)日，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人民幣_(tái)______元（大寫：人民幣:_________整）。余額演出_______個(gè)工作日結(jié)清。

　　第七條雙方責(zé)任

　　1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時(shí)間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。

　　2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)用。

　　3、本著高度負(fù)責(zé)，長(zhǎng)期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進(jìn)行演出并保證舞臺(tái)堅(jiān)固安全、音響演出效果。

　　4、乙方如有器材變動(dòng)，應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意。

　　第八條其他

　　1、對(duì)本合同內(nèi)容的任何修改、補(bǔ)充或變更須采用書(shū)面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。

　　2、本合同履行中，雙方如有爭(zhēng)議，可協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交____仲裁委員會(huì)仲裁。

　　3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　甲方：______________乙方：______________

　　日期：______________日期：______________

承攬加工合同范文匯總 篇11

　　2.產(chǎn)品質(zhì)量控制：

　　(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后，進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后，才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。

　　(2)甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過(guò)程隨時(shí)進(jìn)行抽檢；乙方應(yīng)予配合，并免費(fèi)安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問(wèn)題。

　　(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查，并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審，如仍未達(dá)到要求，則可中止或終止本合同。

　　(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書(shū)面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過(guò)3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。

　　(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書(shū)面確認(rèn)、封樣交甲方后，方可采購(gòu)并投入生產(chǎn)。

　　(6)雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或樣品檢測(cè)結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商，或者同意了乙方選定的供應(yīng)商，或者借甲方名義采購(gòu)原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)�加工零部件進(jìn)行了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購(gòu)買行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除，由乙方對(duì)所采購(gòu)零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng)，但甲方不對(duì)加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任，由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。

　　3.質(zhì)量整改

　　(1)同一型號(hào)的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書(shū)，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助，但其費(fèi)用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。

　　4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。

　　十、加工費(fèi)的結(jié)算

　　1.加工費(fèi)的結(jié)算方式為：每月二十五（25）日前結(jié)清截止上月二十五（25）日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi)，扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開(kāi)具發(fā)票，甲方以三（3）個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)（乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方）。

　　2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%，第二年結(jié)算________%，第三年結(jié)算____________%。

　　十一、驗(yàn)收方法

　　1.甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　十二、對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法

　　1.甲方在驗(yàn)收過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中，應(yīng)說(shuō)明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車或船只、發(fā)貨和到貨日期；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況；提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見(jiàn)。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

　　2.乙方在接到需方書(shū)面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。

　　3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無(wú)法正常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4.加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的，由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)，報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　十三、乙方違約責(zé)任：

　　1.乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，具體如下：

　　(1)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的，扣罰當(dāng)批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方，并按第（4）條接受扣罰。

　　(2)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的，扣除當(dāng)批貨值的10%；

　　(3)因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰，物料損失由乙方負(fù)責(zé)；

　　(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元/次；

　　(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計(jì)；

　　(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格；

　　(7)未經(jīng)確認(rèn)，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家，扣罰20000元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格；

　　(8)送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價(jià)值10～100倍的違約金；

　　2.乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。

　　3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的.，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。

　　4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔(dān)。

　　5.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，并負(fù)逾期交貨責(zé)任；甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)計(jì)劃。

　　6.加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金，并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。

　　十四、甲方的違約責(zé)任

　　1.甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

　　2.甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失；甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。

　　十五、合同的變更、解除：

　　1.合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。

　　2.乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

　　3.合同因任何原因而解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等，歸還甲方。

　　十六、不可抗力

　　1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十七、其他

　　1.按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。

　　2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。

　　3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。

　　十八、其他需約定事項(xiàng)：

　　1. ____________________________________________________________________________

　　2. ____________________________________________________________________________

　　3. ____________________________________________________________________________

　　4. ____________________________________________________________________________

　　5. ____________________________________________________________________________

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　授權(quán)代表：_________________授權(quán)代表：_________________

　　日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日

承攬加工合同范文匯總 篇12

　　合同編號(hào)：______________

　　發(fā)包方：______（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　承包方：______________（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書(shū)架制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需書(shū)架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元。最終標(biāo)的以______縣財(cái)政局預(yù)（決）算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。

　　第二條：制作書(shū)架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣_(tái)_____元）計(jì)取

　　注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書(shū)架的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書(shū)架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購(gòu)，且有材料合格證書(shū)。

　　3、規(guī)格：圖書(shū)館鋼制雙柱雙面書(shū)架，規(guī)格型號(hào)：____，_____年______月______日前全部交貨。

　�、�、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證書(shū)架在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條書(shū)架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

　�、佟⒁曳綄�(duì)制作的書(shū)架進(jìn)行安裝；

　�、凇⒔�(jīng)乙方安裝的書(shū)架，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書(shū)架價(jià)值扣除%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）；

　�、堋⒁曳匠兄Z對(duì)甲方使用的書(shū)架進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

　�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

　�、凇⒁曳浇回浐�5日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。

　　④、剩余的合同標(biāo)的額______%價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的.質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責(zé)任

　　①、甲方在乙方為其制作書(shū)架期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額______%的違約金；

　�、�、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支______%%的違約金。

　　第九條：乙方違約責(zé)任

　�、佟⒁曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金；

　　②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；

　　③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書(shū)架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。

　　①、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交______委員會(huì)仲裁；

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第十一條：附則

　�、佟⒈竞贤�一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、�、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作書(shū)架數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，書(shū)架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　發(fā)包方（全稱）______________（蓋章）承包方（全稱）______________（蓋章）

　　經(jīng)辦人：______________經(jīng)辦人：______________

　　單位地址：______________單位地址：______________

　　開(kāi)戶銀行：______________開(kāi)戶銀行：______________

　　賬號(hào)：______________賬號(hào)：______________

　　電話：______________電話：______________

　　傳真：______________傳真：______________

　　郵政編碼：______________郵政編碼：______________

　　_______年_______月_______日____年____月____日

承攬加工合同范文匯總 篇13

　　合同編號(hào)：_____________

　　簽訂日期：_____________

　　定作方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)_____________

　　承攬方：(以下簡(jiǎn)稱乙方(yifang))_____________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開(kāi)的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

　　第一條加工成品

　　品名：_____________貨號(hào)：_____________面料：_____________

　　顏色：_____________尺碼：_____________

　　第二條服裝數(shù)量

　　1、計(jì)量單位：_____________

　　2、數(shù)量：_____________

　　第三條原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具體見(jiàn)下：

　　材料名稱數(shù)量質(zhì)量：

　　提供日期：_____________單價(jià)：_____________總金額：_____________

　　第四條服裝質(zhì)量

　　加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>

　　1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

　　2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在__2_天時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在__2__內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

　　第六條報(bào)酬

　　1、加工單價(jià)：______________

　　2、總金額(元)：______________

　　第七條包裝方式

　　內(nèi)用______________，外用______________包裝，包裝費(fèi)由_______________方承擔(dān)。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：_____________

　　2、產(chǎn)品的交(提)貨期限：______________。

　　第九條服裝驗(yàn)收

　　1.驗(yàn)收期間：______________。

　　2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無(wú)誤后方可抽樣。

　　3.驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。

　　4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致

　　驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。

　　6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。

　　7、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn)，對(duì)于再次檢驗(yàn)，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。

　　第十條定金/預(yù)付貨款

　　(1)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。

　　(2)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還;乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

　　第十一條報(bào)酬結(jié)算

　　1、付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無(wú)誤收貨之日起_日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項(xiàng);

　　第十二條留置權(quán)

　　如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。

　　第十三條違約責(zé)任

　　1、甲方的違約責(zé)任

　　(1)制作中途未經(jīng)過(guò)雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

　　(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。

　　(3)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。

　　(4)超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)時(shí)，乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責(zé)任

　　(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的`損失由乙方賠償。

　　(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　(4)逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%/天。

　　未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。

　　(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。

　　(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。

　　(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十七條爭(zhēng)議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定

　　本合同經(jīng)雙方簽字后于_年_月_日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。

　　甲方：__________________

　　法定代表人：____________________

　　乙方：_________________

　　代理人：________________________

　　__________年_______月_______日

承攬加工合同范文匯總 篇14

　　甲方:________________(委托方)

　　乙方:________________(承攬方)

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。

　　一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。

　　以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關(guān)事宜:

　　1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

　　2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。乙方加工過(guò)程的.切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸_____及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)

　　3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時(shí)間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。

　　四、加工費(fèi)用：

　　該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用________萬(wàn)元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交_____機(jī)構(gòu)解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

承攬加工合同范文匯總 篇15

　　地址：______

　　電話：______傳真：______

　　容器類委托加工承攬合同NO：______

　　委托方：_____公司簽訂地點(diǎn)：______

　　受托方：______簽訂時(shí)間：______

　　標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款：

　　1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗(yàn)收，如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單（包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等），特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告（隨貨同行或提前送達(dá)）。

　　3、結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗(yàn)收合格入庫(kù)后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付，但時(shí)間不超過(guò)45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4、包裝標(biāo)準(zhǔn)：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量（每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)）。

　　5、（交）提貨方式及地點(diǎn)：委托方廠房?jī)?nèi)。

　　6、運(yùn)輸方式及到站（港）和費(fèi)用承擔(dān)：受托方承擔(dān)。

　　7、交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8、保密條款：雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的`文件或信息的內(nèi)容（簡(jiǎn)稱“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān)，同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。

　　9、本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10、本合同根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：________ 公司受托方：______

　　法人代表：______ 法人代表：______

　　委托代表：______ 委托代表：______

　　傳真：______ 傳真：______

　　電話：______ 電話：______

　　開(kāi)戶銀行：______ 開(kāi)戶銀行：______

　　帳號(hào)：______ 帳號(hào)：______

　　地址：______ 地址：______

承攬加工合同范文匯總 篇16

　　定做方：________________________

　　地址：________________________

　　電話：________________________

　　法定代表人：________________________

　　承攬方：________________________

　　地址：________________________

　　電話：________________________

　　法定代表人：

　　定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內(nèi)容

　　1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。

　　1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費(fèi)金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購(gòu)單、發(fā)票或其它書(shū)面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書(shū)，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　2.1定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來(lái)的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。

　　三、加工成品質(zhì)量要求

　　3.1按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

　　3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提________________品合格證。如果國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有另行規(guī)定，以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。

　　四、訂單確認(rèn)

　　4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　4.2承攬方收到定做方訂單在________________工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下________________天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購(gòu)數(shù)量________________套以上，特殊產(chǎn)品，指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對(duì)承攬方原有產(chǎn)品沒(méi)有改動(dòng)的情況下)及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。

　　4.3定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人，訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。

　　4.4定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求

　　5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起_______________天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的_______________%給承攬方作為預(yù)付款，余下_______________%在定做方驗(yàn)收貨物后_______________天內(nèi)付清給承攬方。

　　5.2產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準(zhǔn)。

　　六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　6.1(用定做方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定做方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

　　6.2(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí)，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　7.1承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　7.2定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　7.4由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應(yīng)及時(shí)通知定做方，定做方認(rèn)可后方可按照訂單生產(chǎn)。

　　八、價(jià)款

　　按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結(jié)算。

　　九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告，以及國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制要求的報(bào)告。

　　9.3每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時(shí)間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

　　9.4定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　9.5當(dāng)事人雙方對(duì)委托的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　10.1交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　10.2交(提)定做物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模�以發(fā)運(yùn)定做物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

　　十一、包裝、運(yùn)輸及費(fèi)用

　　11.1發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運(yùn)輸過(guò)程安全。

　　11.2發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn)，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費(fèi)用。

　　11.3承攬方對(duì)定做方供料及定做方對(duì)承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及________________費(fèi)，由承攬方負(fù)擔(dān)。

　　十二、加工貿(mào)易手冊(cè)、原物料進(jìn)口及成品出口報(bào)關(guān)(若有)

　　加工貿(mào)易手冊(cè)由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報(bào)，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報(bào)關(guān)或加工制成品出口報(bào)關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失，由承攬方全數(shù)承擔(dān)。

　　十三、保密條款

　　13.1承攬方不得將定做方或印有定做方________________或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

　　13.2承攬方未經(jīng)定做方書(shū)面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方________________或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊(cè)等宣傳品上。

　　13.3未經(jīng)定做方事先書(shū)面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方________________或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在展銷會(huì)、展覽會(huì)上展覽或展示。

　　13.4定做方不得將承攬方所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。

　　13.11承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí)，不將此用于給任何第三方或其本身的市場(chǎng)生產(chǎn)制造。

　　13.12在生產(chǎn)訂單的過(guò)程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無(wú)限制的財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

　　13.14定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責(zé)任

　　14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。

　　14.3未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金_______________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定做方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　14.5未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

　　14.6不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_______________%(10%～30%)或酬金總額的_______________%(20%～60%)的違約金。

　　14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　14.8實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。

　　14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。

　　14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　14.11擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　十五、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí)，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十六、合同解除

　　16.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實(shí)無(wú)法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內(nèi)通知對(duì)方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

　　16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的________________日內(nèi)仍然無(wú)法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項(xiàng)應(yīng)如數(shù)退還，如________________日內(nèi)不能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日________________向定做方加付遲延付款違約金。

　　十七、糾紛的處理

　　對(duì)本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自__________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

　　定做方：________________________

　　公章：________________________

　　法定代表人：________________________

　　開(kāi)戶銀行:________________________

　　帳號(hào)：________________________

　　法定地址：________________________

　　電話：________________________

　　_______________年____________月___________日

　　承攬方：_______________________________

　　公章：________________________

　　法定代表人：________________________

　　開(kāi)戶銀行：________________________

　　帳號(hào)：________________________

　　法定地址：________________________

　　電話：________________________

　　_______________年____________月____________日

承攬加工合同范文匯總 篇17

　　合同編號(hào)：_______________

　　訂立合同雙方：

　　定作人：_______________（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　定作人法定代表（負(fù)責(zé)）人：_______________簽約人：_______________

　　定作人承辦單位：_______________聯(lián)絡(luò)人：_______________聯(lián)系電話：_______________

　　定作人機(jī)構(gòu)地址：_______________傳真電話：_______________

　　承攬人：_______________（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　承攬人法定代表（負(fù)責(zé)）人：_______________簽約人：_______________

　　承攬人營(yíng)業(yè)執(zhí)照：_______________生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明：_______________

　　承攬人機(jī)構(gòu)地址：_______________聯(lián)系人：_______________聯(lián)系電話：_______________

　　銀行開(kāi)戶許可證：_______________開(kāi)戶行：_______________帳戶：_______________

　　根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬(wàn)元。

　　第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣萬(wàn)元）

　　1、_______________

　　2、_______________

　　3、_______________

　　注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書(shū)報(bào)刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽(yáng)光板封頂，并有通風(fēng)口一處。

　　第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　①、乙方將報(bào)刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。

　�、凇⒓追津�(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。

　　第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求

　�、佟⒔回洉r(shí)間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　　②、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、�、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

　　①、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝；

　　②、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____％做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）；

　�、�、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

　�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款。

　　②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的'60％。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95％。

　�、�、剩余的合同標(biāo)的額5％（_____元）價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責(zé)任

　�、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲌�(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金；

　�、�、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。

　　第九條乙方違約責(zé)任

　　①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

　　②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；

　�、�、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會(huì)_____；

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、�、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出

　　補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　簽約地點(diǎn)：_______________

　　簽約日期：_______________

承攬加工合同范文匯總 篇18

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承攬方)

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。

　　一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、 相關(guān)事宜:

　　1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

　　2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。 乙方加工過(guò)程的'切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)

　　3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。

　　4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、 時(shí)間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。

　　四、 加工費(fèi)用：

　　該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬(wàn)元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、 付款方式：

　　乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、 其他事宜：

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。

　　本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：

　　____年____月____日

　　乙方：

　　____年____月____日

承攬加工合同范文匯總 篇19

　　承攬方(甲方)：________

　　定作方(乙方)：________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

　　第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)

　　第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

　　第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料

　　第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸

　　第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間_____。

　　第七條乙方應(yīng)于_____年_____月_____________日前向甲方交付定金_____________元;乙方應(yīng)于_____年_____月_____________日前向甲方交付預(yù)付款_____________元。乙方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。

　　第八條甲方的違約責(zé)任

　　1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_____‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_____%的違約金。

　　6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條乙方的違約責(zé)任

　　1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_____%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)____年。

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應(yīng)在_____天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_____(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2.各方通訊地址如下：________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_____________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

　　第十四條爭(zhēng)議的處理

　　1.本合同受_____國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____種方式解決：

　　(1)提交_____仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　第十六條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽并加蓋公章之________日起生效。有效期為_(kāi)____年，自_____年_____月______日至_____年_____月_______日。本合同正本一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_____留存一份。

　　承攬方(蓋章)：________定作方(蓋章)：________

　　法定代表人(簽)：________法定代表人(簽)：________

　　地址：___________________地址：____________________

　　_____年____月______日_____年____月______日

　　簽訂地點(diǎn)：______________簽訂地點(diǎn)：______________

承攬加工合同范文匯總 篇20

　　定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡(jiǎn)稱甲方）

　　承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡(jiǎn)稱乙方）

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　定做產(chǎn)品：

　　品名___________

　　規(guī)格型號(hào)___________

　　單位___________

　　數(shù)量___________

　　單價(jià)___________

　　價(jià)款或酬金___________

　　1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：

　　2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：

　　4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　5.結(jié)算方式：

　　6.違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　（1）承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____％或酬金總額____的違約金。

　�。�2）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的`數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部

　　分酬金____％的違約金。

　　7.雙方約定的其它條款：

　　8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議，作為附件。

　　9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都 可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10.本合同一式____份，正本雙方各執(zhí)____份。

　　11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。

　　12.本合同簽訂日期：____年____月____日

　　定作方：____ 承攬方：____

　　法定代表人：____ 法定代表人：____

　　____年____月____日

承攬加工合同范文匯總 篇21

　　原告：某塑料廠

　　被告：某塑料模具廠

　　某塑料廠與某塑料模具廠于1985年1月20日簽訂加工承攬合同一份，由塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具一套，材料加工費(fèi)21000元，同年2月底完成。塑料廠并允諾另付塑料模具廠帳外“加快費(fèi)”3000元。

　　加工承攬合同履行中，塑料廠分別于1985年2月2日和2月13日，將材料加工費(fèi)21000元全部匯付塑料模具廠。但塑料模具廠4月15日才加工完畢，經(jīng)驗(yàn)收，因模具有裂痕，由塑料模具廠另行加工一臺(tái)同型模具，5月5日交貨驗(yàn)收。5月3日塑料廠驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)塑料模具廠并未做同型模具，僅對(duì)原模具進(jìn)行了部分修補(bǔ)，質(zhì)量仍不合格。5月13日，雙方再次商訂，由塑料模具廠繼續(xù)修理模具，5月底完工驗(yàn)收，質(zhì)量為正常使用不低于一年時(shí)間，并退還塑料廠加工費(fèi)4000元。塑料模具廠除按約定退還4000元外，再次誤期于10月7日將模具送至塑料廠。經(jīng)雙方試車檢驗(yàn)，模具跑料嚴(yán)重，無(wú)法正常使用。12月7日雙方商定，由于模具不符合質(zhì)量要求，塑料模具廠只收取9000元材料費(fèi)，其余8000元加工費(fèi)于1986年1月15日前，分兩次退還塑料廠，但至1986年3月26日塑料模具廠尚未退還余款。塑料廠向某區(qū)人民法院起訴，要求塑料模具廠退還全部材料及加工費(fèi)17000元，并給付違約金和經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)35300元。

　　法院審理中認(rèn)為：塑料模具廠為塑料廠加工制作模具，既未按期完成，又不符合質(zhì)量要求，已經(jīng)違約。爾后，雙方雖幾經(jīng)變更協(xié)議，但塑料模具廠終未履行，導(dǎo)致糾紛應(yīng)負(fù)完全責(zé)任。另，雙方商議收受帳外“加快費(fèi)”，違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)屬錯(cuò)誤，應(yīng)予批評(píng)。塑料廠向塑料模具廠索賠應(yīng)得利潤(rùn)欠妥當(dāng)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》第41條第1款規(guī)定，進(jìn)行調(diào)解，達(dá)成協(xié)議如下：

　　1、塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具，因質(zhì)量不合格，作退貨處理，報(bào)廢模具由塑料廠自行處理；

　　2、塑料模具廠退還塑料廠材料、加工費(fèi)17000元；

　　3、塑料模具廠賠償塑料廠運(yùn)輸、旅差費(fèi)用1000元；

　　4、上述二、三兩項(xiàng)合計(jì)18000元，由塑料模具廠分4次給付塑料廠：1986年5月給付3000元，1986年6至8月，每月給付5000元。

　　5、塑料廠放棄其它要求。

　　1、本案糾紛發(fā)生的責(zé)任，完全在于塑料模具廠�！吨腥A人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》第41條第1款規(guī)定：“未按合同規(guī)定的質(zhì)量、數(shù)量完成定作方交付的工作，應(yīng)無(wú)償進(jìn)行修理、補(bǔ)足數(shù)量或者酌減報(bào)酬”。所以，承攬方塑料模具廠必須退還定作方塑料廠的全部材料、加工費(fèi)，并且賠償塑料廠的'全部運(yùn)輸、旅差費(fèi)。

　　2、簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)，按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》第14條規(guī)定，一方可以向?qū)Ψ浇o付定金，合同履行后可以收回或抵作價(jià)款。但是，象本案塑料廠在合同簽訂后不久，即付了全部材料、加工費(fèi)是不妥的。以致造成事后償還時(shí)發(fā)生了困難。

　　3、塑料廠為了急于求成，允許另付帳外“加快費(fèi)”3000元，這是違法的。由于雙方只是口頭協(xié)議，事后由于加工質(zhì)量發(fā)生糾紛，并未形成事實(shí)。故法院給予批評(píng)是完全正確的。

承攬加工合同范文匯總 篇22

　　甲方：

　　乙方：

　　一、標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款

　　編號(hào)

　　項(xiàng)目名稱

　　說(shuō)明

　　單價(jià)（元）

　　數(shù)量

　　合計(jì)（元）

　　25座21米美化塔施工

　　費(fèi)用總計(jì)：

　　合計(jì)人民幣金額（大寫）：

　　二、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、加工、代運(yùn)輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等

　　三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點(diǎn)而誤工期，甲方承擔(dān)由此而支出的一切費(fèi)用。乙方施工人員到場(chǎng)后，甲方免費(fèi)提供一切食宿事宜。

　　四、交（提）貨方式、地點(diǎn)：交貨地點(diǎn)為:新疆昌吉市。

　　五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站（港）和費(fèi)用承擔(dān)：運(yùn)輸費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。

　　六、付款方式：合同簽訂后，預(yù)付為10萬(wàn)元，貨到后全款付清，付款按合同賬號(hào)，傳真合同有效，如延誤付款時(shí)間，甲方承擔(dān)所有滯納金。

　　七、本塔可抗臺(tái)風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，如出質(zhì)量問(wèn)題乙方承擔(dān)甲方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失，不可抗力的自然災(zāi)害除外。

　　八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時(shí)，須事前通知對(duì)方，協(xié)商解決，協(xié)商達(dá)不成協(xié)議時(shí)，原合同不得變更。

　　九、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔(dān)的內(nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔(dān)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費(fèi)用。

　　十、雙方嚴(yán)守合同，如有違約時(shí)，違約方承擔(dān)違約金，雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。

　　十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)

　　本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方

　　單位名稱：

　　單位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開(kāi)戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　乙方

　　單位名稱：河北泰峰鋼結(jié)構(gòu)有限公司(蓋章)

　　單位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開(kāi)戶銀行：

承攬加工合同范文匯總 篇23

　　定做方：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　法定代表人：_________

　　承攬方：_________

　　地址：_________

　　電話：____________

　　法定代表人：_________

　　定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內(nèi)容

　　1、本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。

　　2、原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費(fèi)金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購(gòu)單、發(fā)票或其它書(shū)面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書(shū)，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　1、定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來(lái)的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。

　　三、加工成品質(zhì)量要求

　　1、按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

　　2、承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有另行規(guī)定，以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。

　　四、訂單確認(rèn)

　　1、定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　2、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購(gòu)數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品，指非承攬方正常產(chǎn)品（正常產(chǎn)品指定做方對(duì)承攬方原有產(chǎn)品沒(méi)有改動(dòng)的情況下）及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。

　　3、定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人，訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。

　　4、定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求

　　1、定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款，余下____%在定做方驗(yàn)收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。

　　2、產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準(zhǔn)。

　　六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1、（用定做方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定做方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

　　2、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí)，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1、承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定做方；定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　2、定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　3、由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應(yīng)及時(shí)通知定做方，定做方認(rèn)可后方可按照訂單生產(chǎn)。

　　八、價(jià)款

　　按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結(jié)算。

　　九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告，以及國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制要求的報(bào)告。

　　3、每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時(shí)間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

　　4、定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　5、當(dāng)事人雙方對(duì)委托的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1、交（提）定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交（提）定做物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定做物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的`途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

　　十一、包裝、運(yùn)輸及費(fèi)用

　　1、發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運(yùn)輸過(guò)程安全。

　　2、發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn)，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費(fèi)用。

　　3、承攬方對(duì)定做方供料及定做方對(duì)承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及保險(xiǎn)費(fèi)，由承攬方負(fù)擔(dān)。

　　十二、加工貿(mào)易手冊(cè)、原物料進(jìn)口及成品出口報(bào)關(guān)（若有）

　　加工貿(mào)易手冊(cè)由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報(bào)，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符（包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等），導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報(bào)關(guān)或加工制成品出口報(bào)關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失，由承攬方全數(shù)承擔(dān)。

　　十三、保密條款

　　1、承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

　　2、承攬方未經(jīng)定做方書(shū)面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊(cè)等宣傳品上。

　　3、未經(jīng)定做方事先書(shū)面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在展銷會(huì)、展覽會(huì)上展覽或展示。

　　4、定做方不得將承攬方所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。

　　5、承攬方同意對(duì)所有定做方口頭或書(shū)面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密，所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊(cè)、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價(jià)格和其他信息。即使定做方對(duì)承攬方有責(zé)任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

　　6、承攬方同意根據(jù)國(guó)家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護(hù)存在計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。

　　7、雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。

　　8、承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時(shí)，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無(wú)權(quán)保留。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時(shí)承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

　　9、上述所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊(cè)、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時(shí)使用。

　　10、應(yīng)非常小心地對(duì)待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時(shí)不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當(dāng)執(zhí)行定單所需時(shí)才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無(wú)論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應(yīng)無(wú)需要求立即返還給定做方。

　　11、承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí)，不將此用于給任何第三方或其本身的市場(chǎng)生產(chǎn)制造。

　　12、在生產(chǎn)訂單的過(guò)程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無(wú)限制的財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

　　13、定做方同意另外用書(shū)面聲明來(lái)約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　14、定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責(zé)任

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定做物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定做方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　5、未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

　　6、不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　7、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　8、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。

　　9、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。

　　10、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　11、擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　12、承攬方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失，并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí)，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十六、合同解除

　　1、本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實(shí)無(wú)法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內(nèi)通知對(duì)方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

　　2、如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無(wú)法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項(xiàng)應(yīng)如數(shù)退還，如_____日內(nèi)不能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

　　十七、糾紛的處理

　　對(duì)本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定做方：_________

　　公章：_________

　　法定代表人：_________

　　開(kāi)戶銀行：_________

　　帳號(hào)：_________

　　法定地址：_________

　　電話：_________

　　________年_____月_____日

　　承攬方：_________

　　公章：_________

　　法定代表人：_________

　　開(kāi)戶銀行：_________

　　帳號(hào)：_________

　　法定地址：_________

　　電話：_________

　　________年_____月_____日

承攬加工合同范文匯總 篇24

　　承攬方：____________________________________

　　定作方：____________________________________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1、承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　2、定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。

　　承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；

　　定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。

　　承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。

　　驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。

　　保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1、交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。

　　任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；

　　委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；

　　雙方另有約定的`，按約定的方法計(jì)算。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；

　　不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；

　　經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；

　　少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。

　　定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。

　　因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；

　　以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%或酬金總額的_

　　___%的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%的違約金；

　　不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；

　　承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；

　　變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；

　　如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；

　　以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；

　　協(xié)商不成按項(xiàng)處理：

　　1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；

　　合同副本一式____份，交____________各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

承攬加工合同范文匯總 篇25

　　定作方（甲方）：______

　　承攬方（乙方）：______

　　按照《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目名稱：

　　2、項(xiàng)目地點(diǎn)：

　　二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)

　　序號(hào)貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)：元/m2備注

　　1鋼質(zhì)防火門甲級(jí)

　　2乙級(jí)

　　3丙級(jí)

　　合計(jì)：（樘）______㎡×______元/㎡=______元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額（大寫）：（不含稅）

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。

　　三、交貨日期：

　　根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度交貨。

　　四、交貨地點(diǎn)：

　　工地現(xiàn)場(chǎng)。

　　五、技術(shù)質(zhì)量要求：

　　1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門驗(yàn)收。

　　六、承包方式：

　　含運(yùn)輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場(chǎng)，再付總貨款的.%，安裝完畢再付總價(jià)的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。

　　八、售后服務(wù)承諾

　　1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計(jì)算，質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。質(zhì)保期過(guò)后，所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費(fèi)用。

　　九、違約責(zé)任

　　1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　十、爭(zhēng)議的解決方式

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：______乙方：______

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　代理人：______代理人：______

　　電話：______電話：______

　　______年______月______日______年______月______日

承攬加工合同范文匯總 篇26

　　委托方：_________紡織器材廠(甲方)

　　承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

　　1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期：

　　2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

　　5.質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　6.結(jié)算方式：____________________。

　　7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

承攬加工合同范文匯總 篇27

　　甲方：___________乙方：___________

　　地址：___________地址：___________

　　郵編：___________郵編：___________

　　電話：___________電話：___________

　　法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：

　　開(kāi)戶行：開(kāi)戶行：

　　帳戶：___________帳戶___________

　　甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限

　　定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格

　　型號(hào)計(jì)量

　　單位數(shù)量?jī)r(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

　　單價(jià)總金額

　　合計(jì)

承攬加工合同范文匯總 篇28

　　訂立合同雙方：

　　定作人：________（以下簡(jiǎn)稱甲方）定作人法定代表（負(fù)責(zé)）人：________簽約人：________定作人承辦單位：________聯(lián)絡(luò)人：________聯(lián)系電話：________定作人機(jī)構(gòu)地址：________傳真電話：________

　　承攬人：________（以下簡(jiǎn)稱乙方）承攬人法定代表（負(fù)責(zé)）人：________簽約人：________定作人承辦單位：________聯(lián)絡(luò)人：________聯(lián)系電話：________定作人機(jī)構(gòu)地址：________傳真電話：________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬(wàn)元。

　　第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣萬(wàn)元）

　　注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書(shū)報(bào)刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽(yáng)光板封頂，并有通風(fēng)口一處。

　　第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　�、�、乙方將報(bào)刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。

　�、�、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。

　　第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求

　　①、交貨時(shí)間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　�、�、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

　�、�、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝；

　�、凇⒔�(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）；

　�、�、乙方承諾為甲方制作的報(bào)刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，_____年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過(guò)_____年或?qū)偌追皆�因損壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi)；

　　④、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

　�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

　　②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。

　�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的'額35%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。

　�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯�(biāo)的額5%（_____元）價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責(zé)任

　�、�、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金；

　�、凇⒓追轿窗春贤�規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。

　　第九條乙方違約責(zé)任

　�、佟⒁曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

　�、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；

　�、邸⒁曳轿窗春贤�要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁；

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、凇⒑贤瑘�(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：________乙方：________

　　簽約人：________簽約人：________

　　簽約地點(diǎn)：________

　　簽約日期：年月日