體育器材安裝合同（精選3篇）

體育器材安裝合同 篇1

　　發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承包方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方將農(nóng)民健身運(yùn)動(dòng)器材安裝工程委托給乙方施工，結(jié)合本工程具體情況。訂立本合同，以茲共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：農(nóng)民健身運(yùn)動(dòng)器材安裝工程

　　2、工程地點(diǎn)：學(xué)校內(nèi)

　　二、承包內(nèi)容及材料

　　1、工程內(nèi)容：農(nóng)民健身運(yùn)動(dòng)器材安裝工程

　　2、承包形式：包工包料。

　　三、工期

　　經(jīng)雙方協(xié)商，本工程開(kāi)竣工日期如下：

　　1、開(kāi)工日期：

　　2、竣工日期：四、質(zhì)量和安全要求

　　乙方必須科學(xué)合理有序地組織施工，嚴(yán)格遵守施工操作規(guī)格和質(zhì)量要求，并制訂切實(shí)有效的安全施工措施，做到安全生產(chǎn)、文明施工。乙方施工過(guò)程中如果發(fā)生安全事故，全部責(zé)任由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。乙方施工過(guò)程中如果造成質(zhì)量問(wèn)題，甲方有權(quán)責(zé)成乙方糾正。

　　五、合同價(jià)款及付款方式

　　1、本合同所有工程造價(jià)為貳仟玖佰玖拾元整。(具體見(jiàn)預(yù)算)

　　2、付款方式：甲、乙雙方協(xié)定，乙方完工后，甲方驗(yàn)收合格后，負(fù)責(zé)出具報(bào)告給中心校。費(fèi)用由學(xué)校支付給乙方(乙方負(fù)責(zé)開(kāi)稅票及納稅)。

　　六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　七、本合同自簽字之日起生效，工程完工結(jié)算完畢后自行廢除。本合同受到法律保護(hù)。若本合同與國(guó)家相關(guān)法律相抵觸或上級(jí)部門認(rèn)定不合法不合理，則此合同自動(dòng)失效，若是甲方造成的則由甲方負(fù)責(zé)，若是乙方造成的則由乙方負(fù)責(zé)。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

體育器材安裝合同 篇2

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項(xiàng)目：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方施工十堰橋村商住樓工程新型材料隔板安裝工程。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程名稱：十堰橋村商住樓一至四層新型墻體安裝工程

　　2.工程地址：北京南路十堰橋村商住樓

　　3. 工程面積祥見(jiàn)施工圖，據(jù)實(shí)。

　　4.施工內(nèi)容：詳見(jiàn)施工圖。

　　5.工程開(kāi)工日期： 20xx 年 12 月 29日

　　6.工程竣工日期： 20xx 年 01 月 9 日工程總天數(shù)： 12 天

　　第二條：工程價(jià)款

　　1.每平方米新型墻體材料 82 元，其中包括墻體材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)、其他輔材費(fèi)等。

　　2.工程總造價(jià)待工程完工后據(jù)實(shí)計(jì)算、結(jié)算。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)使用方(十堰橋村委員會(huì))、甲、乙三方認(rèn)可。

　　2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方參照甲乙雙方規(guī)定執(zhí)行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

　　4.凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由乙方自負(fù)，施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5.防裂帶由甲方自貼，否則出現(xiàn)裂縫甲方自主承擔(dān)保修。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律按照約定保質(zhì)保量供應(yīng)。甲方所提供的材料(砂、水泥等)均應(yīng)用于本合同規(guī)定的安裝工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，使用安裝前必須向甲方提供該材料的出場(chǎng)合格證、檢驗(yàn)報(bào)告和經(jīng)相關(guān)權(quán)威部門出具的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件。若規(guī)格、質(zhì)量有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　第五條：付款方式

　　合同一經(jīng)簽訂，乙方應(yīng)立即按照合同約定時(shí)間進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)入積極的施工階段，部分施工材料進(jìn)場(chǎng)后預(yù)付壹萬(wàn)元工程款，待工程完成到80%后甲方付90%工程款;剩余10%尾款待甲、乙雙方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)結(jié)算。(注：施工費(fèi)包括人工費(fèi)、材料費(fèi)等)。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工程款的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以安裝工程價(jià)款的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方。

　　2.由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　3. 在施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部誤工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

　　5.施工中，乙方未經(jīng)甲方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期，乙方自負(fù)責(zé)任。

　　第七條：工程驗(yàn)收

　　1.工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

　　2. 產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量以實(shí)際測(cè)量及甲、乙雙方簽字為準(zhǔn)，墻體跨梁處不扣減面積，門、窗洞按面積的20%面積計(jì)算。

　　3.乙方通知甲方等職能部門進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問(wèn)題，甲方自負(fù)責(zé)任。若甲方或使用方自行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。

　　4.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期。

　　第八條：其他事項(xiàng)

　　1. 甲方責(zé)任

　　1)必須提供經(jīng)使用方(十堰橋村委員會(huì))認(rèn)可的房屋施工平面圖、結(jié)構(gòu)圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。

　　2)清除影響施工的障礙物。

　　3)如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)請(qǐng)示使用方(十堰橋村委員會(huì))，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位交叉作業(yè)，應(yīng)向該班組打好招呼。

　　4) 向乙方提供該安裝工程所需要的水泥、砂等材料。

　　5)提供必須的水源、電源、工人食宿、吊運(yùn)等安裝條件。

　　2.乙方責(zé)任

　　1)應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。

　　2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

　　3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的工地混亂、物品丟失、建筑物額外損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

　　4)嚴(yán)格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　5)在安裝施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保質(zhì)期為一個(gè)月。保修期自該分項(xiàng)工程竣工使用方、甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為12個(gè)月。

　　6)施工過(guò)程中必須嚴(yán)格遵守甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)施工、安全等規(guī)定，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴安全帽，安裝墻體材料時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況，有必要的必須搭設(shè)安全平臺(tái)及防護(hù)措施，確保安全施工。因沒(méi)按要求規(guī)范施工，發(fā)生意外事故的，乙方負(fù)全部責(zé)任另罰款5000元

　　第九條：違約責(zé)任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　第十條：爭(zhēng)議解決

　　本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1.本合同雙方簽字(蓋章)后生效。

　　2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

體育器材安裝合同 篇3

　　定作方：_____________________

　　承攬方：_____________________身份證號(hào)碼：_____________________

　　聯(lián)系電話：_____________________

　　關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報(bào)酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的個(gè)體戶(或公司)，承攬方承諾自己具有國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。

　　第二條承攬標(biāo)的：潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的運(yùn)輸、安裝、維修等。

　　第三條承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運(yùn)輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗(yàn)收合格后支付相應(yīng)的報(bào)酬。

　　第四條承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù)，若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時(shí)，定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。

　　第五條安裝、交通工具：安裝過(guò)程中所需的安裝工具、運(yùn)輸器械過(guò)程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應(yīng)保證運(yùn)輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。

　　第六條承攬方在安裝過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照器械的說(shuō)明書進(jìn)行合理的安裝，不能對(duì)器械以及定作方客戶(即器械購(gòu)買方)的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償。

　　第七條承攬方在安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)向定作方更換同等型號(hào)的器械;如未及時(shí)更換，定作方有權(quán)不支付報(bào)酬，承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。

　　第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：承攬方應(yīng)按照器械的說(shuō)明書合理地進(jìn)行安裝，并以通過(guò)定作方客戶的驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。

　　第九條報(bào)酬組成及標(biāo)準(zhǔn)：具體由運(yùn)輸費(fèi)、安裝工具費(fèi)、勞動(dòng)報(bào)酬、適當(dāng)利潤(rùn)等部分組織。報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點(diǎn)遠(yuǎn)近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。

　　第十條報(bào)酬結(jié)算：承攬方完成安裝并通過(guò)驗(yàn)收合格后，即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報(bào)酬。

　　第十一條其它約定：

　　1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。

　　2、承攬方在完成安裝工作過(guò)程中對(duì)第三人造成損害或者自身?yè)p害的，定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：定作方對(duì)承攬方的定作、指示或者選任均無(wú)過(guò)失。

　　3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。

　　4、承攬方得以定作方未支付報(bào)酬為由，對(duì)定作方的器械進(jìn)行留置。

　　5、合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向______________________區(qū)人民法院訴訟解決。

　　6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字(蓋章)后生效。

　　定作方(簽字或蓋章)：______________________

　　承攬方(簽字摁印)：______________________

　　簽訂日期：______________________