全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本(通用27篇)
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇1
賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號碼:_____________________ 地址: 聯(lián)系方式:
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________________ 地址 聯(lián)系方式
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________房產(chǎn)住宅,建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。該房房齡____年。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:總價人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第三條 買賣雙方在簽訂了房地產(chǎn)買賣合同及乙方付甲方全部購房款后,應(yīng)立即到房屋所在區(qū)的房地產(chǎn)交易中心辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
第四條 付款時間與辦法:
乙方同意在本合同簽訂當(dāng)日一次性向甲方支付全部購房款,共計人民幣 __________元整。約定付款之后在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi),辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
第五條 交房時間和交房條件:
交房時間。
在收房時,必須確認(rèn)甲方已結(jié)清水電、煤氣、電話、電視、寬帶、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用。甲方需將房屋鑰匙交與乙方。
第六條 稅費(fèi)分擔(dān)
甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商,交易產(chǎn)生的一切稅費(fèi)由____方承擔(dān)。
第七條 違約責(zé)任
本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并對雙方都具有約束力,應(yīng)嚴(yán)格履行。如有違約,違約方愿承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償利益受損方的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。
第八條 權(quán)利保證約定
甲方保證上述房地產(chǎn)沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛或其他權(quán)利限制,若發(fā)生買賣前即已存在任何糾紛或權(quán)利障礙的,概由甲方負(fù)責(zé)處理,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,由此給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的,由甲方負(fù)責(zé)賠償。
第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,乙方一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項(xiàng):
甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理更名手續(xù),如物業(yè)維修基金、水費(fèi),電費(fèi),煤氣,有線電視,電話,寬帶等的過戶問題,由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
甲方(蓋章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(簽字):________________ 身份證號碼:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇2
賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________
賣方共有人:_______________身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條合同標(biāo)的
乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________的房產(chǎn),建筑面積為_____平方米(詳見房屋權(quán)證:______________)。
第二條合同價款
上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣_¥_______元/平方米,總價:人民幣_¥__________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。在本合同簽訂之日,乙方付給甲方人民幣¥元整(大寫:_____萬____仟____佰____拾____元整),作為定金支付給甲方。
第三條戶口
甲方房屋內(nèi)若落有戶口,必須在房屋過戶前遷出(雙方在房屋過戶前一日到派出所查詢戶口是否已遷出)。若因甲方未遷出本合同約定的房屋內(nèi)的戶口導(dǎo)致乙方購房后無法落戶,必須賠償乙方人民幣壹拾萬元整作為違約金。
第四條價款的支付辦法與時間
1、甲乙雙方同意委托市住房保障和房產(chǎn)管理局對本合同約定房屋轉(zhuǎn)讓價款實(shí)行監(jiān)管,甲方為一人以上的,明確:(身份證件號碼:)為本合同約定房屋轉(zhuǎn)讓價款監(jiān)管當(dāng)事人,乙方為一人以上的,明確:(身份證件號碼:)為本合同約定房屋轉(zhuǎn)讓價款監(jiān)管當(dāng)事人;
2、在本合同簽訂款(含定金)人民幣_¥__________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整);
3、甲方應(yīng)配合乙方辦理水、電、煤氣、暖氣等過戶手續(xù)。
第五條房屋交付
1、 甲方自收到全款后日內(nèi)將該房屋交付給乙方;若甲方不能在規(guī)定的時間內(nèi)交房,乙方可以采取一切手段收房;
2、甲方將該房屋的維修基金、有線電視、煤氣使用權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙方使用;并將房屋內(nèi)的 1無償轉(zhuǎn)讓給乙方使用。
3、 甲方應(yīng)在交房前結(jié)清該房屋之前產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、暖氣費(fèi)等費(fèi)用。
第六條稅費(fèi)分擔(dān)
甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費(fèi)由_乙方承擔(dān)。
第七條違約責(zé)任
1、 合同簽定后,若甲方中途違約,以乙方所付定金的雙倍給乙方。甲方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)辦理房屋、土地證、維修基金過戶手續(xù)和交房,每逾期一日,按總房款的5‰向乙方支付違約金,逾期達(dá)一個月以上的,即視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,由甲方承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費(fèi);甲方保證出售的房屋經(jīng)得共有人(配偶)同意、沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債務(wù)糾紛,如因甲方原因,造成該房屋不能辦理過戶或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,視為甲方違約,甲方承擔(dān)全部責(zé)任并支付乙方為此付出的一切費(fèi)用;
2、 合同簽定后,若乙方中途違約,購房定金歸甲方所有。乙方應(yīng)在合同約定時間內(nèi)辦理過戶手續(xù)并支付本合同約定價款,每逾期一日,按總房款的5‰向甲方支付違約金,逾期達(dá)一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,由乙方承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費(fèi);且由乙方承擔(dān)全部責(zé)任并支付甲方為此付出的一切費(fèi)用;
第八條本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,見證人一份,簽字后生效,具有同等法律效力。
第九條爭議的解決方式:協(xié)商解決,協(xié)商不成,向人民法院起訴。
第十條本合同未盡事宜,雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽字后與本合同具有同等法律效力。
賣方(甲方):買方(乙方):
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇3
賣 方:__________ 身份證號碼:_____________________(以下簡稱甲方) 共有人:__________ 身份證號碼:_____________________
買 方:__________ 身份證號碼:_____________________(以下簡稱乙方)
一、為房屋買賣有關(guān)事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,訂立合同如下:甲方自愿下列房屋賣給乙方所有:
1.房屋狀況:(請按《房屋所有權(quán)證》填寫)房屋座落: ; 套(間)數(shù)____ 建筑結(jié)構(gòu)____ 總層數(shù)___ 建筑面積(平方)____ 用途______。
2.該房屋的土地使用權(quán)取得方式
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣__________元,(大寫)____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整。乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:___________。
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內(nèi)土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓。
四、出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
五、本合同經(jīng)雙方簽章并經(jīng) 房地產(chǎn)交易管理所審查鑒定后生效,并對雙方都具有約束力,應(yīng)嚴(yán)格履行。如有違約,違約方愿承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償損失,支付違約費(fèi)用。
六、雙方愿按國家規(guī)定交納稅、費(fèi)及辦理有關(guān)手續(xù)。未盡事宜,雙方愿按國家有關(guān)規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方愿向(___________________)仲裁委員會申請仲裁。
七、本合同一式四份,甲、乙雙方及稅務(wù)部門各一份,房管部門一份。
八、雙方約定的其它事項(xiàng):_____________________________________________。
甲方(簽名或蓋章)_______________ 乙方(簽名或蓋章)_______________
監(jiān)證機(jī)關(guān):_______________
簽訂日期:______年____月____日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇4
合同編號:____
房屋買賣合同出賣方:__
買受方:__簽訂日期:____年_月_日房屋買賣合同出賣人:__身份證號碼:通訊地址:聯(lián)系電話:買受人:__身份證號碼:通訊地址:聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律的規(guī)定,甲乙雙方本著互諒互讓、友好協(xié)商原則,現(xiàn)就乙方購買甲方房屋事宜達(dá)成如下協(xié)議,以資共同履行。第一條房屋基本概況1.1甲方同意將自身所有的坐落于__按照本協(xié)議約定出售給乙方,該房屋建筑面積為__平方米,套內(nèi)建筑面積__平方米,具體以該房屋不動產(chǎn)權(quán)證書為準(zhǔn);1.2甲方還應(yīng)當(dāng)將附屬于該房屋的裝修、庭院、家具、裝飾、車位及其他設(shè)備設(shè)施轉(zhuǎn)讓給乙方,其轉(zhuǎn)讓價款已經(jīng)包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。第二條房屋權(quán)屬現(xiàn)狀及承諾2.1甲方現(xiàn)就該房屋權(quán)利負(fù)擔(dān)狀況披露如下:截止本協(xié)議簽訂之日,該房屋沒有設(shè)定抵押或者權(quán)利負(fù)擔(dān)。2.2甲方現(xiàn)就該房屋租售事宜披露如下:截止本協(xié)議簽訂之日,尚未將該房屋出租或出售給第三人。2.3甲方保證自身系該房屋的合法所有權(quán)人,該房屋不存在任何產(chǎn)權(quán)糾紛,未被限制或禁止轉(zhuǎn)讓,本協(xié)議另有約定的除外。2.4甲方保證其配偶和該房屋的共有權(quán)人均知曉并同意本次房屋交易,認(rèn)可本協(xié)議及其他相關(guān)文件的約定,且無他人對該房屋享有優(yōu)先購買權(quán)。2.5甲方保證,該房屋在其本人或其近親屬居住使用期間均保持身體健康,從未出現(xiàn)過非正常事件。2.6甲方應(yīng)當(dāng)保證該房屋的住宅專項(xiàng)維修資金已交納至相關(guān)機(jī)構(gòu)。2.7甲方應(yīng)當(dāng)保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗(yàn)收交接完成期間,對房屋基本結(jié)構(gòu)、附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、家具家電保持良好的狀況。第三條房屋交易價款與支付3.1經(jīng)甲方和乙方協(xié)商一致,該房屋成交總價格為:人民幣__萬元,該價款已經(jīng)包含房屋內(nèi)家具家電、裝飾裝修、附屬車位、庭院及配套設(shè)施設(shè)備。3.2雙方同意按照下列期限分期支付購房款:3.2.1本協(xié)議簽訂當(dāng)日,乙方向甲方交納購房定金人民幣__元;3.2.2本協(xié)議簽訂后__日內(nèi),乙方支付購房款__元;3.2.3剩余尾款__萬元在甲方按照本協(xié)議約定的期限和標(biāo)準(zhǔn)向乙方履行房屋交接手續(xù),并遷出戶口后三日內(nèi)支付給乙方。3.3甲方應(yīng)當(dāng)在收到甲方支付的定金、購房款、尾款等款項(xiàng)后當(dāng)日,向乙方出具收款收據(jù)。第四條稅、費(fèi)相關(guān)約定4.1甲、乙雙方同意,本次房屋買賣交易過程中產(chǎn)生的契稅、增值稅等全部稅費(fèi)均由乙方承擔(dān)。第五條網(wǎng)上簽約與權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記5.1甲乙雙方同意于____年__月__日前辦理網(wǎng)上簽約手續(xù),并共同向不動產(chǎn)權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。第六條房屋的交付6.1甲方辦理完畢該房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)后,十五日內(nèi)將該房屋及配套車位交付給乙方。6.2該房屋交付時,應(yīng)當(dāng)履行下列手續(xù):6.2.1甲乙雙方按照本協(xié)議附件一《裝飾裝修、家具家電等附屬設(shè)施清單》標(biāo)準(zhǔn)對該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收,記錄水、電、氣表的讀數(shù),并辦理交接手續(xù);6.2.2如甲方交付的房屋、附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品不符合附件一相關(guān)約定,乙方有權(quán)對不符合約定事項(xiàng)按照附件一中的價款直接從尾款中予以扣除,不足部分,有權(quán)向甲方追償。6.3在房屋交付日以前發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、供暖、水、電、燃?xì)、有線電視、電信及其他費(fèi)用由甲方承擔(dān),交付日以后發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。甲方同意其繳納的該房屋住宅專項(xiàng)維修資金的賬面余額無償轉(zhuǎn)移至乙方名下。6.4甲方應(yīng)當(dāng)在該房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移之日起3個工作日內(nèi),向房屋所在地的戶籍管理機(jī)關(guān)辦理該房屋內(nèi)原有戶口遷出手續(xù)。第七條違約責(zé)任7.1甲方若出現(xiàn)下列情形之一的,甲方構(gòu)成根本違約,且乙方有權(quán)以書面通知的方式解除本協(xié)議:7.1.1甲方提供的該房屋權(quán)屬證書或者購房合同等相關(guān)產(chǎn)權(quán)證明手續(xù)不真實(shí)、不完整、無效,導(dǎo)致乙方無法取得房屋所有權(quán)的;7.1.2該房屋被查封、限制轉(zhuǎn)讓或者再次設(shè)定抵押等權(quán)利負(fù)擔(dān)的,導(dǎo)致乙方無法取得房屋所有權(quán)的,本協(xié)議另有約定的除外;7.1.3甲方拒絕將該房屋出售給乙方或者擅自提高房屋交易價格的;7.1.4將該房屋出售給第三方的;7.1.5甲方未能按照本協(xié)議約定期限交付房屋的;7.1.6甲方就該房屋作出的承諾或保證系虛假承諾或隱瞞真實(shí)情況的。7.2甲方出現(xiàn)上述根本違約情形之一的,甲方應(yīng)在收到乙方解除合同通知書之日起五日內(nèi),退還乙方已經(jīng)支付的定金、購房款、尾款等全部款項(xiàng),并按照相當(dāng)于該房屋總價款30%的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金,該損失不足以彌補(bǔ)乙方損失的,還應(yīng)當(dāng)予以補(bǔ)足。7.3如因乙方遲延履行本協(xié)議約定的付款義務(wù),每逾期一日,應(yīng)當(dāng)按照逾期款項(xiàng)的萬分之日承擔(dān)違約金,逾期超過30日的,甲方有權(quán)單方解除本合同。7.4雖未在本條列明,任何一方出現(xiàn)按照本合同其他條款屬于違約的任一情形,每逾期一日,違約方應(yīng)當(dāng)按照房屋總價款萬分之五的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金,直至該義務(wù)履行完畢之日止。7.5守約方向違約方催告履行或主張權(quán)利而引起的所有合理維權(quán)費(fèi)用,均由違約方承擔(dān)。7.6在本合同履行期間,如出臺新的限購政策且該限購政策導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行的,甲方立即退還乙方已經(jīng)支付的定金、購房款、尾款等全部款項(xiàng),如有逾期,按照本協(xié)議第7.3款約定標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)違約金。第八條不可抗力8.1因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責(zé)任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時告知另一方當(dāng)事人,并自不可抗力事件結(jié)束之日起30日內(nèi)向另一方當(dāng)事人提供證明。上述房屋風(fēng)險責(zé)任自該房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移之日起轉(zhuǎn)移給乙方。第九條通知與送達(dá)9.1雙方同意本合同首部約定的地址、聯(lián)系方式為雙方的有效通知與送達(dá)地址,任何一方變更其上述通訊地址、聯(lián)系電話時,需在變更事項(xiàng)發(fā)生之日起三日內(nèi)以書面形式通知對方,否則由此導(dǎo)致的不能及時送達(dá)或無法送達(dá)的責(zé)任和后果均由該方自行承擔(dān)。9.2在履行本協(xié)議的過程中一方給另一方的通知須以書面形式通過專人、郵寄等方式送達(dá),本合同另有約定的除外。通知的送達(dá)日期按下列原則確定:9.2.1專人:交送給專人的當(dāng)日即視為送達(dá)。9.2.2郵寄:以掛號信、快遞或發(fā)出的次日即視為送達(dá)。9.3雙方同意,本合同約定的聯(lián)系人、送達(dá)地址和送達(dá)方式同樣作為法律文書及爭議解決時人民法院的法律文書送達(dá)地址,人民法院的訴訟文書向任何一方送達(dá)的,視為有效送達(dá)。第十條其他10.1本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議,由雙方友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院裁判。10.2本協(xié)議未盡之處,雙方可達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議、附件與本協(xié)議具有同等法律效力。10.3本合同一式兩份,具有同等法律效力,甲、乙雙方各執(zhí)行一份,均具有同等法律效力。
甲方:乙方:委托代理人:委托代理人:月日月日附件一裝飾裝修、家具、飾品等附屬設(shè)施清單1、家具清單及價值:總價__萬元____2、飾品清單及價值:總價__萬元____3、裝修裝飾及價值:總價__萬元____4、車位甲方:乙方:委托代理人:委托代理人:月日月日附件二裝飾裝修、家具、飾品等附屬設(shè)施視頻甲方:乙方:委托代理人:委托代理人:月日月日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇5
房屋買賣,是指房屋所有權(quán)人將房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給房屋買受人,而買受人為此支付相應(yīng)價款的行為。買賣房屋必須簽訂房屋買賣合同,并必須由買賣雙方到房屋所在地的房管機(jī)關(guān)辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。這既是確立房屋買賣關(guān)系的必要程序和憑據(jù),也是日后處理房屋買賣糾紛的重要依據(jù)。
實(shí)踐中房屋買賣糾紛時有發(fā)生。房屋買賣糾紛涉及到產(chǎn)權(quán)、價款、原承租戶的利益等多種問題,但都離不開買賣合同的有效性問題。那么,究竟哪些房屋買賣合同屬無效合同呢?歸納起來,主要有以下七種:
1 房地產(chǎn)分離出賣,合同無效。
由于房屋是建筑在土地上的,為土地的附著物,具有不可分離性,因此,房屋的所有權(quán)通過買賣而轉(zhuǎn)讓時,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)也必須同時轉(zhuǎn)讓。如果賣方將房產(chǎn)和土地分別賣于不同的買方,或者出賣房屋時只轉(zhuǎn)讓房屋所有權(quán)而不同時轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),買方可以提出這種買賣合同無效。
2 產(chǎn)權(quán)未登記過戶,合同無效。
房屋買賣合同的標(biāo)的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移以買賣雙方到房屋所在地的房管部門登記過戶為標(biāo)志,否則,房屋買賣合同不能生效,也就不能發(fā)生房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移的法律效果。即使房屋已實(shí)際交付也屬無效。故只要房屋沒有正式辦理登記過戶手續(xù),即使賣方已收取了房價款,并將房屋交付買方使用,當(dāng)事人仍可提出合同無效的主張。
3 產(chǎn)權(quán)主體有問題,合同無效。
出賣房屋的主體必須是該房屋的所有權(quán)人。非所有權(quán)人出賣他人房屋的,其買賣行為無效。房屋的產(chǎn)權(quán)為數(shù)人共有的,必須征得共有人同意才能出賣。出賣共有房屋時,須提交共有人同意的證明書。部分共有人未取得其他共有人同意,擅自出賣共有房屋的,其買賣行為也無效。
4 侵犯優(yōu)先購買權(quán),合同無效。
房屋所有人出賣共有房屋時,在同等條件下,共有人有優(yōu)先購買權(quán)。房屋所有人出賣已租出房屋時,須提前三個月通知承租人,在同等條件下,承租人有優(yōu)先購買權(quán)。所謂“同等條件”,主要是指房價同等,還包括房價交付期限、方式同等等。房屋所有人出賣房屋時侵犯共有人、承租人優(yōu)先購買權(quán)的,共有人、承租人可以請求法院宣告該房屋買賣無效。
5 單位違反規(guī)定購房,合同無效。
機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊、企業(yè)事業(yè)單位不得購買或變相購買城市私有房屋。如因特殊需要必須購買,須經(jīng)縣以上人民政府批準(zhǔn)。單位違反規(guī)定,購買私房的,該買賣關(guān)系無效。有的單位以個人名義購買私房,產(chǎn)權(quán)也登記在個人名下,但實(shí)際上是單位出資,作為單位的固定資產(chǎn)用于生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公或用作集體宿舍等,這種情況屬于單位變相購買私房,該買賣關(guān)系無效。凡享受國家或企業(yè)事業(yè)單位補(bǔ)貼,廉價購買或建造的城市私有房屋,需要出賣時,只準(zhǔn)賣給原補(bǔ)貼單位或房管機(jī)關(guān),否則也無效。
6 價格欺詐,顯失公平,合同無效。
買賣城市私有房屋,雙方應(yīng)當(dāng)本著按質(zhì)論價的原則,參照房屋所在地人民政府規(guī)定的私房評價標(biāo)準(zhǔn)議定價格,經(jīng)房屋所在地房管機(jī)關(guān)同意后才能成交。買賣合同生效后,雙方均不得因價格高低無故翻悔,應(yīng)按合同議定的價款、期限和方
式交付。但如果出賣人在房屋質(zhì)量問題上有欺詐、隱瞞行為或在成交后發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量問題的',買受人可要求同出賣人重新議定價格,協(xié)商不成的,可向法院起訴。 7 非法轉(zhuǎn)讓,合同無效。
根據(jù)《城市房地產(chǎn)管理法》的規(guī)定,下列房地產(chǎn)不得轉(zhuǎn)讓(包括買賣):
1、以出讓方式取得土地使用權(quán)的,不符合轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)條件的;
2、司法機(jī)關(guān)和行政機(jī)關(guān)依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產(chǎn)權(quán)利的;
3、依法收回土地使用權(quán)的;
4、共有房地產(chǎn),未經(jīng)其他共有人書面同意的;
5、權(quán)屬有爭議的;
6、未依法登記領(lǐng)取權(quán)屬證書的;
7、法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止轉(zhuǎn)讓的其他情形。 簽《房屋認(rèn)購書》流程購房者在選好房源,談妥價格后,第一步便是去簽訂認(rèn)購書,并交付一定額度的定金,定金一般在5000元到1萬元之間。定金多少才算恰當(dāng),并無一定標(biāo)準(zhǔn),視各人需要而定,由雙方協(xié)商。
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇6
上訴人(原審被告):_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人:_________________某某職務(wù):_________________董事長。
被上訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區(qū)某某北路號111室。
原審被告:_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。
負(fù)責(zé)人:_________________某某,經(jīng)理。
上訴請求:_________________
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。
事實(shí)和理由:_________________
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱:_________________對原告的訴訟請求及事實(shí)和理由沒有異議,對原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實(shí)意思是,對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對于原告訴訟請求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱:_________________要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題,更非被告的真實(shí)辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱意見則與某某分公司以上真實(shí)辯稱意見相同?墒牵撆袥Q卻斷章取義,未將被告的真實(shí)答辯意見記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實(shí)錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定,但原告稱該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng),該事實(shí)在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實(shí)是不清的。
~1/3~
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題?墒聦(shí)是,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無直接因果關(guān)系。另:_________________該判決認(rèn)定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實(shí)。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為,未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實(shí)和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價款,至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在,且對損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù),該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯責(zé)任,更沒有按過錯責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。上訴人認(rèn)為,該判決,既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實(shí)確認(rèn),且對20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此,上訴人認(rèn)為,原審法院對本案的判決,當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
~2/3~
綜上所述,本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律錯誤,程序違法的嚴(yán)重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人:_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司
年 月 日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇7
出租方:_____以下簡稱甲方
承租方:_____以下簡稱乙方
根據(jù)《中華人民共和國》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條、甲方將自有的坐落在___市___街___巷___號的房屋___棟___間,建筑面積___平方米、使用面積___平方米,類型___,結(jié)構(gòu)等級___,完損等級___,主要裝修設(shè)備___,出租給乙方作___使用。
第二條、租賃期限
租賃期共___個月,甲方從_________年_________月___日起將出租房屋交付乙方使用,至_________年_________月___日收回。
乙方有下列情形之一的,甲方可以終止合同,收回房屋:
1.擅自將房屋轉(zhuǎn)租、分租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、聯(lián)營、入股或與他人調(diào)劑交換的;
2.利用承租房屋進(jìn)行非法活動,損害公共利益的;
3.拖欠租金__個月或空置________月的。
合同期滿后,如甲方仍繼續(xù)出租房屋的,乙方擁有優(yōu)先承租權(quán)。
租賃合同因期滿而終止時,如乙方確實(shí)無法找到房屋,可與甲方協(xié)商酌情延長租賃期限。
第三條、租金和租金交納期限、稅費(fèi)和稅費(fèi)交納方式
甲乙雙方議定月租金_________元,由乙方在每月___日交納給甲方。先付后用。甲方收取租金時必須出具由稅務(wù)機(jī)關(guān)或縣以上財政部門監(jiān)制的收租憑證。無合法收租憑證的乙方可以拒付。
甲乙雙方按規(guī)定的稅率和標(biāo)準(zhǔn)交納房產(chǎn)租賃稅費(fèi),交納方式按下列第_____款執(zhí)行:
1.有關(guān)稅法和鎮(zhèn)政法文件規(guī)定比例由甲、乙方各自負(fù)擔(dān);
2.甲、乙雙方議定。
第四條、租賃期間的房屋修繕和裝飾
修繕房屋是甲方的義務(wù)。甲方對出租房屋及其設(shè)備應(yīng)定期檢查,及時修繕,做到不漏、不淹、三通(戶內(nèi)上水、下水、照明電)和門窗好,以保障乙方安全正常使用。
修繕范圍和標(biāo)準(zhǔn)按城建部(87)城住公字第13號通知執(zhí)行。
甲方修繕房屋時,乙方應(yīng)積極協(xié)助,不得阻撓施工。
出租房屋的修繕,經(jīng)甲乙雙方商定,采取下述第___款辦法處理:
1.按規(guī)定的維修范圍,由甲方出資并組織施工;
2.由乙方在甲方允諾的維修范圍和工程項(xiàng)目內(nèi),先行墊支維修費(fèi)并組織施工,竣工后,其維修費(fèi)用憑正式發(fā)票在乙方應(yīng)交納的房租中分_____次扣除;
3.由乙方負(fù)責(zé)維修;
4 .甲乙雙方議定。
乙方因使用需要,在不影響房屋結(jié)構(gòu)的前提下,可以對承租房屋進(jìn)行裝飾,但其規(guī)模、范圍、工藝、用料等均應(yīng)事先得到甲方同意后方可施工。對裝飾物的工料費(fèi)和租賃期滿后的權(quán)屬處理,雙方議定:
工料費(fèi)由___方承擔(dān);所有權(quán)屬___方
第五條、租賃雙方的變更
1.如甲方按法定手續(xù)程序?qū)⒎慨a(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方時,在無約定的情況下,本合同對新的房產(chǎn)所有者繼續(xù)有效;
2.甲方出售房屋,須在______個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買權(quán);
3 .乙方需要與第三人互換用房時,應(yīng)事先征得甲方同意,甲方應(yīng)當(dāng)支持乙方的合理要求。
第六條、違約責(zé)任
1.甲方未按本合同第一、二條的約定向乙方交付符合要求的房屋,負(fù)責(zé)賠償_________元。
2.租賃雙方如有一方未履行第四條約定的有關(guān)條款的,違約方負(fù)責(zé)賠償對方_________元。
3.乙方逾期交付租金,除仍應(yīng)補(bǔ)交欠租外,并按租金的_____%,以天數(shù)計算向甲方交付違約金。
4.甲方向乙方收取約定租金以外的費(fèi)用,乙方有權(quán)拒付。
5.乙方擅自將承租房屋轉(zhuǎn)給他人使用,甲方有權(quán)責(zé)令停止轉(zhuǎn)讓行為,終止租賃合同。同時按約定租金的___%,以天數(shù)計算由乙方向甲方支付違約金。
6.本合同期滿時,乙方未經(jīng)甲方同意,繼續(xù)使用承租房屋,按約定租金的_____%,以天數(shù)計算向甲方支付違約金后,甲方仍有終止合同的申訴權(quán)。
上述違約行為的經(jīng)濟(jì)索賠事宜,甲乙雙方議定在本合同簽證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下進(jìn)行。
第七條、免責(zé)條件
1.房屋如因不可抗拒的原因?qū)е聯(lián)p毀或造成乙方損失的,甲乙雙方互不承擔(dān)責(zé)任。
2.因市政建設(shè)需要拆除或改造已租賃的房屋,使甲乙雙方造成損失,互不承擔(dān)責(zé)任。
因上述原因而終止合同的,租金X實(shí)際使用時間計算,多退少補(bǔ)。
第八條、爭議解決的方式
本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時,任何一方均可向房屋租賃管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,調(diào)解無效時,可向市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請仲裁,也可以向人民法院起訴。
第九條、其他約定事宜
本合同未盡事宜,甲乙雙方可共同協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議報送市房屋租賃管理機(jī)關(guān)認(rèn)可并報有關(guān)部門備案后,與本合同具有同等效力。
本合同一式4份,其中正本份,甲乙方各執(zhí)1份;副本份,送市房管局、工商局備案。
出租方:_____(蓋章) 承租方:_____(蓋章)
法定代表人:_____(簽名) 法定代表人:_____(簽名)
委托代理人:_____(簽名) 委托代理人:_____(簽名)
合同有效期限:至 ______年 ______月______日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇8
出賣人:____________________
買受人:____________________
1.本合同文本為示范文本,由北京市建設(shè)委員會制定,適用于經(jīng)濟(jì)適用住房現(xiàn)房買賣。經(jīng)濟(jì)適用住房現(xiàn)房是指由建設(shè)單位建設(shè),已完成房屋所有權(quán)初始登記,取得國有土地使用證和房屋所有權(quán)證,尚未進(jìn)行銷售的經(jīng)濟(jì)適用住房。
2.簽訂本合同前,出賣人應(yīng)當(dāng)向買受人出示國有土地使用證和房屋所有權(quán)證及其他有關(guān)證書和證明文件。
3.當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照自愿、公平及誠實(shí)信用的原則訂立合同,任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給另一方。為體現(xiàn)雙方自愿的原則,本合同文本相關(guān)條款后留有空白行,供雙方自行約定或補(bǔ)充約定。合同生效后,未被修改的文本打印文字視為雙方當(dāng)事人同意內(nèi)容。
4.簽訂本合同前,買受人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀合同條款,特別是其中具有選擇性、補(bǔ)充性、填充性、修改性的內(nèi)容。
5.本合同文本中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內(nèi)容,雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定。中選擇內(nèi)容,以劃√方式選定;對于實(shí)際情況未發(fā)生或雙方當(dāng)事人不作約定時,應(yīng)當(dāng)在空格部位打×,以示刪除。
6.雙方當(dāng)事人在履行合同中發(fā)生爭議的,可以選擇向不動產(chǎn)所在地人民法院起訴,也可以選擇向仲裁委員會申請仲裁。如選擇申請仲裁的,可以向北京仲裁委員會、中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會、外地的仲裁委員會申請。
7.雙方當(dāng)事人可以根據(jù)實(shí)際情況決定本合同原件的份數(shù),并在簽訂合同時認(rèn)真核對,以確保各份合同內(nèi)容一致;在任何情況下,買受人都應(yīng)當(dāng)至少持有一份合同原件。
北京市商品現(xiàn)房買賣合同
出賣人:__________________________________________________________
通訊地址:________________________________________________________
郵政編碼:________________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:__________________________________________________
企業(yè)資質(zhì)證書號:__________________________________________________
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:________________________
委托代理人:____________________聯(lián)系電話:________________________
委托銷售代理機(jī)構(gòu):________________________________________________
通訊地址:________________________________________________________
郵政編碼:________________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:__________________________________________________
買受人:__________________________________________________________
[法定代表人][負(fù)責(zé)人]:__________________國籍:____________________
[身份證][護(hù)照][營業(yè)執(zhí)照注冊號]:________________________________
《北京市城市居民經(jīng)濟(jì)適用住房購買資格審核備案通知單》備案編號:
__________________________________________________________________
出生日期:_________年______月______日,性別:_____________________
通訊地址:________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯(lián)系電話:________________________
[法定代理人][委托代理人]:_________________國籍:_________________
[身份證][護(hù)照]:________________________________________________
出生日期:_________年______月______日,性別:_____________________
通訊地址:________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯(lián)系電話:________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《北京市城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就經(jīng)濟(jì)適用住房現(xiàn)房買賣事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)
出賣人以劃撥方式取得坐落于_____________地塊的國有土地使用權(quán)。該地塊[國有土地使用證號]為:_____________________,土地使用權(quán)面積為:___________,買受人購買的經(jīng)濟(jì)適用住房所在土地用途為住宅。
在上述地塊上建設(shè)的經(jīng)濟(jì)適用住房[地名核準(zhǔn)名稱][推廣名]為:____________,該經(jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為:___________________,現(xiàn)已通過規(guī)劃驗(yàn)收并完成了竣工驗(yàn)收。
第二條銷售依據(jù)
買受人購買的經(jīng)濟(jì)適用住房現(xiàn)已取得房屋所有權(quán)證,證號為:_______________,填發(fā)單位為:______________________。
第三條基本情況
經(jīng)公安行政管理部門核準(zhǔn),該經(jīng)濟(jì)適用住房地址為:_______________________________________________。該經(jīng)濟(jì)適用住房為第一條規(guī)定項(xiàng)目中的________[幢][座]第_________層_________單元___________號。
該經(jīng)濟(jì)適用住房所在樓棟的主體建筑結(jié)構(gòu)為:______________________,建筑層數(shù)為:___________層,其中地上___________層,地下___________層。
該經(jīng)濟(jì)適用住房的用途為普通住宅;[層高][凈高]為:___________米,[坡屋頂凈高]最低為:_________米,最高為:___________米。該經(jīng)濟(jì)適用住房朝向?yàn)椋篲____________;有______個陽臺,其中________個陽臺為封閉式,________個陽臺為非封閉式。
出賣人委托實(shí)測該經(jīng)濟(jì)適用住房面積的房產(chǎn)測繪機(jī)構(gòu)是______________________,其實(shí)測建筑面積共___________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,共用部位與共用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___________平方米。
該經(jīng)濟(jì)適用住房平面圖及在整個樓棟中的位置圖見附件一,有關(guān)共用部位與共用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說明見附件二。
本條所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離,凈高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂?shù)酌嬷g的垂直距離。
第四條抵押情況
該經(jīng)濟(jì)適用住房的抵押情況為:___________。
1.該經(jīng)濟(jì)適用住房未設(shè)定抵押。
2.該經(jīng)濟(jì)適用住房已設(shè)定抵押,抵押權(quán)人為:_________________________,抵押登記部門為:_______________________,抵押登記日期為:________________。
關(guān)于抵押的相關(guān)約定見附件三。
第五條計價方式與價款
出賣人與買受人約定按照下列第_______種方式計算該經(jīng)濟(jì)適用住房價款。
1.按照套內(nèi)建筑面積計算,該經(jīng)濟(jì)適用住房單價每平方米____________元,總價款___________佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。
2.按照建筑面積計算,該經(jīng)濟(jì)適用住房單價為每平方米______________元,總價款___________佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。
3.按照套計算,該經(jīng)濟(jì)適用住房總價款為___________佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。
4.按照_________________計算,該經(jīng)濟(jì)適用住房總價款為___________佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。
具體約定見附件四。
本條所稱建筑面積,是指房屋外墻勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽臺、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結(jié)構(gòu)牢固,層高2.20米以上的永久性建筑。
所稱套內(nèi)建筑面積,是指成套房屋的套內(nèi)使用面積、套內(nèi)墻體面積和陽臺建筑面積之和。
第六條付款方式及期限
買受人采取下列第____種方式付款。
1.一次性付款。
2.分期付款。
3.貸款方式付款:[公積金貸款][商業(yè)貸款]。買受人可以首期支付購房總價款的_____%,其余價款可以向[___________][住房公積金管理機(jī)構(gòu)委托的商業(yè)銀行]借款支付。
4.其他方式。
具體付款方式及期限的約定見附件五。
第七條逾期付款責(zé)任
買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理。
1.按照逾期時間,分別處理。和不作累加)
逾期在______日之內(nèi),自約定的應(yīng)付款期限屆滿之次日起至實(shí)際支付應(yīng)付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之______的違約金,并于實(shí)際支付應(yīng)付款之日起______日內(nèi)向出賣人支付違約金,合同繼續(xù)履行;
逾期超過____日項(xiàng)中的日期相同)后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起____日內(nèi)按照累計的逾期應(yīng)付款的______%向出賣人支付違約金,并由出賣人退還買受人全部已付款。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意后,合同繼續(xù)履行,自約定的應(yīng)付款期限屆滿之次日起至實(shí)際支付應(yīng)付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之______項(xiàng)中的比率)的違約金,并于實(shí)際支付應(yīng)付款之日起______日內(nèi)向出賣人支付違約金。
本條所稱逾期應(yīng)付款是指依照第六條約定的到期應(yīng)付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的,按照相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。
2.______________________________________________________________。
第八條交付條件
出賣人應(yīng)當(dāng)在_______年_______月_______日前向買受人交付該經(jīng)濟(jì)適用住房。
該經(jīng)濟(jì)適用住房交付時應(yīng)當(dāng)符合下列第1.2.______、______、______項(xiàng)所列條件。
1.提供有資質(zhì)的房產(chǎn)測繪機(jī)構(gòu)完成的該經(jīng)濟(jì)適用住房面積實(shí)測技術(shù)報告書。
2.該經(jīng)濟(jì)適用住房為住宅的,出賣人提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。
3.滿足第十一條中出賣人承諾的市政基礎(chǔ)設(shè)施和其他設(shè)施達(dá)到的條件。
4.出賣人提供該經(jīng)濟(jì)適用住房的《住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收表》。
5._____________________________________________________。
第九條逾期交房責(zé)任
除不可抗力外,出賣人未按照第八條約定的期限和條件將該經(jīng)濟(jì)適用住房交付買受人的,按照下列第______種方式處理。
1.按照逾期時間,分別處理。和不作累加)
逾期在______日之內(nèi)項(xiàng)中的時限),自第八條約定的交付期限屆滿之次日起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金項(xiàng)中的比率),并于該經(jīng)濟(jì)適用住房實(shí)際交付之日起______日內(nèi)向買受人支付違約金,合同繼續(xù)履行;
逾期超過______日項(xiàng)中的日期相同)后,買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人應(yīng)當(dāng)自退房通知送達(dá)之日起_____日內(nèi)退還全部已付款,并按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自第八條約定的交付期限屆滿之次日起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____項(xiàng)中的比率)的違約金,并于該經(jīng)濟(jì)適用住房實(shí)際交付之日起____日內(nèi)向買受人支付違約金。
2.______________________________________________________________。
第十條交接手續(xù)
該經(jīng)濟(jì)適用住房達(dá)到第八條約定的交付條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)在交付日的7日前,書面通知買受人辦理交接手續(xù)的時間、地點(diǎn)以及應(yīng)當(dāng)攜帶的證件。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示第八條約定的證明文件,并滿足第八條約定的其他條件。出賣人不出示證明文件或出示的證明文件不齊全,或未滿足第八條約定其他條件的,買受人有權(quán)拒絕接收,由此產(chǎn)生的逾期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān),并按照第九條處理。
驗(yàn)收交接后,雙方應(yīng)當(dāng)簽署經(jīng)濟(jì)適用住房交接單。由于買受人原因未能按期辦理交接手續(xù)的,雙方同意按照下列約定方式處理:
________________________________________________________________;
________________________________________________________________。
雙方同意按照下列第_______種方式繳納稅費(fèi)。
1.出賣人不得將買受人交納稅費(fèi)作為交接該經(jīng)濟(jì)適用住房的條件。
______________________________________________________________。
2.買受人同意委托_________________代交下列第___、___、___、___、___、___種稅費(fèi),并在接收該經(jīng)濟(jì)適用住房的同時將上述稅費(fèi)交給出賣人。
專項(xiàng)維修資金;
契稅;
第二十條約定的物業(yè)服務(wù)費(fèi)用;
供暖費(fèi);
________________________________________________________;
________________________________________________________。
3.買受人自行向相關(guān)單位繳納下列第____、____、____、____、____、____種稅費(fèi),并在接收該經(jīng)濟(jì)適用住房的同時向出賣人出示繳納稅費(fèi)的憑據(jù)。
專項(xiàng)維修資金;
契稅;
第二十條約定的物業(yè)服務(wù)費(fèi)用;
供暖費(fèi);
________________________________________________________;
________________________________________________________。
第十一條市政基礎(chǔ)設(shè)施和其他設(shè)施的承諾
出賣人承諾與該經(jīng)濟(jì)適用住房正常使用直接相關(guān)的市政基礎(chǔ)設(shè)施和其他設(shè)施按照約定的日期達(dá)到下列條件:
1.市政基礎(chǔ)設(shè)施:
上水、下水:____年____月____日達(dá)到__________________;
[市政雙路供電][過渡性供電]:____年____月____日達(dá)到_________________________;
供暖:____年____月____日達(dá)到______________________;
燃?xì)猓篲___年____月____日達(dá)到______________________;
電話通信線:____年____月____日交付,敷設(shè)到戶;
有線電視線:____年____月____日交付,敷設(shè)到戶;
___________________________________________________________;
___________________________________________________________。
如果在約定期限內(nèi)未達(dá)到條件,雙方同意按照下列方式處理:
___________________________________________________________;
___________________________________________________________。
2.其他設(shè)施
公共綠地:______年______月______日達(dá)到_____________________;
小區(qū)非市政道路:______年______月______日達(dá)到_______________;
公共停車場:______年______月______日達(dá)到___________________;
幼兒園:______年______月______日達(dá)到_______________________;
學(xué)校______年______月______日達(dá)到___________________________;
會所:______年______月______日達(dá)到_________________________;
購物中心:______年______月______日達(dá)到_____________________;
體育設(shè)施:______年______月______日達(dá)到_____________________;
___________________________________________________________;
__________________________________________________________。
如果在約定期限內(nèi)未達(dá)到條件,雙方同意按照下列方式處理:
___________________________________________________________;
___________________________________________________________。
第十二條經(jīng)濟(jì)適用住房質(zhì)量、裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的約定
出賣人承諾該經(jīng)濟(jì)適用住房使用合格的建筑材料、構(gòu)配件,該經(jīng)濟(jì)適用住房質(zhì)量符合國家和本市頒布的工程質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖設(shè)計文件的要求。
出賣人和買受人約定如下:
1.該經(jīng)濟(jì)適用住房室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)檢測不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的,自該經(jīng)濟(jì)適用住房交付之日起_______日內(nèi),買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人應(yīng)當(dāng)自退房通知送達(dá)之日起______日內(nèi)退還買受人全部已付款,并按照___________利率付給利息,給買受人造成損失的由出賣人承擔(dān)賠償責(zé)任。因此而發(fā)生的檢測費(fèi)用由出賣人承擔(dān)。
買受人不退房的或該經(jīng)濟(jì)適用住房交付使用已超過_____日的,買受人應(yīng)當(dāng)與出賣人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
______________________________________________________________。
2.交付該經(jīng)濟(jì)適用住房時,該經(jīng)濟(jì)適用住房已經(jīng)由建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位驗(yàn)收合格,出賣人應(yīng)當(dāng)與買受人共同查驗(yàn)收房,發(fā)現(xiàn)有其他問題的,雙方同意按照第_____種方式處理。
出賣人應(yīng)當(dāng)于_______日內(nèi)將已修復(fù)的該經(jīng)濟(jì)適用住房交付。由此產(chǎn)生的逾期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān),并按照第九條處理。
由出賣人按照國家和本市有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)在經(jīng)濟(jì)適用住房交付之日起_____日內(nèi)負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用,給買受人造成的損失由出賣人承擔(dān)賠償責(zé)任。
__________________________________________________________。
3.出賣人交付的經(jīng)濟(jì)適用住房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下列第______種方式處理。
出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。
___________________________________________________________。
___________________________________________________________。
具體裝飾和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的約定見附件六。
出賣人和買受人對工程質(zhì)量問題發(fā)生爭議的,任何一方均可以委托有資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測,雙方均有協(xié)助并配合對方檢測的義務(wù)。
______________________________________________________。
第十三條居民建筑節(jié)能措施
該經(jīng)濟(jì)適用住房應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)建筑節(jié)能的規(guī)定和北京市規(guī)劃委員會、北京市建設(shè)委員會聯(lián)合發(fā)布的《居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》的要求。未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,出賣人應(yīng)當(dāng)按照《居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》的要求補(bǔ)做節(jié)能措施,并承擔(dān)全部費(fèi)用;因此給買受人造成損失的,出賣人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
____________________________________________________________。
第十四條住宅保修責(zé)任
出賣人自該經(jīng)濟(jì)適用住房交付之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。《住宅質(zhì)量保證書》承諾的保修范圍和保修期限必須符合國家和北京市有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求。
在該經(jīng)濟(jì)適用住房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,雙方有退房約定的,按照約定處理;沒有退房約定的,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù),買受人應(yīng)當(dāng)配合保修。非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條建筑隔聲情況
出賣人承諾該經(jīng)濟(jì)適用住房建筑隔聲情況符合《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》、《建筑外窗空氣隔聲性能分級及其檢測方法》、《隔聲門》標(biāo)準(zhǔn),對該經(jīng)濟(jì)適用住房所在地聲環(huán)境狀況的描述真實(shí)準(zhǔn)確。經(jīng)濟(jì)適用住房建筑設(shè)計文件所標(biāo)注的建筑隔聲情況和環(huán)境影響評價文件所表征的聲環(huán)境狀況見附件八。
經(jīng)濟(jì)適用住房建筑隔聲情況未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,出賣人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)劃設(shè)計的要求補(bǔ)做建筑施工隔聲措施,并承擔(dān)全部費(fèi)用;因此給買受人造成損失的,出賣人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
____________________________________________________________。
第十六條使用承諾和風(fēng)險提示
1.買受人使用該經(jīng)濟(jì)適用住房期間,不得擅自改變該經(jīng)濟(jì)適用住房的用途、建筑主體結(jié)構(gòu)和承重結(jié)構(gòu)。除本合同、補(bǔ)充協(xié)議及其附件另有約定者外,買受人在使用該經(jīng)濟(jì)適用住房期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同使用與該經(jīng)濟(jì)適用住房有關(guān)的共用部位和設(shè)施,并按照共用部位與共用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。
出賣人不得擅自改變與該經(jīng)濟(jì)適用住房有關(guān)的共用部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
2.出賣人承諾商品住宅不分割拆零銷售;不采取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售經(jīng)濟(jì)適用住房;不采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工經(jīng)濟(jì)適用住房。
3.____________________________________________________________。
第十七條權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記
出賣人保證該經(jīng)濟(jì)適用住房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,因出賣人原因造成該經(jīng)濟(jì)適用住房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
________________________________________________________。
經(jīng)濟(jì)適用住房交付使用后,雙方同意按照下列第_____種方式處理。
1.雙方共同向權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記。
2.買受人自行委托他人向權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記。
3.買受人同意委托________________向權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記,委托費(fèi)用________________元人民幣。
買受人未能在經(jīng)濟(jì)適用住房交付之日起_______日內(nèi)取得房屋所有權(quán)證書的,雙方同意按照下列方式處理。
1.如因出賣人的責(zé)任,買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人應(yīng)當(dāng)自退房通知送達(dá)之日起____日內(nèi)退還買受人全部已付款,并按照____________利率付給利息。買受人不退房的,自買受人應(yīng)當(dāng)取得房屋所有權(quán)證書的期限屆滿之次日起至實(shí)際取得房屋所有權(quán)證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金。
2.如因買受人的責(zé)任,________________________________________。
3.__________________________________________________________。
第十八條共有權(quán)益的約定
1.該經(jīng)濟(jì)適用住房所在樓棟的屋面使用權(quán)歸全體產(chǎn)權(quán)人共有。
2.該經(jīng)濟(jì)適用住房所在樓棟的外墻面使用權(quán)歸全體產(chǎn)權(quán)人共有。
3.______________________________________________________________。
4.______________________________________________________________。
第十九條附屬建筑物、構(gòu)筑物的約定雙方同意該經(jīng)濟(jì)適用住房的地下停車庫等附屬建筑物、構(gòu)筑物按照以下第________種方式處理。
1.出賣人出賣該經(jīng)濟(jì)適用住房時,該經(jīng)濟(jì)適用住房附屬的________、________、________、________隨同該經(jīng)濟(jì)適用住房一并轉(zhuǎn)讓。
2.出賣人出賣該經(jīng)濟(jì)適用住房時,經(jīng)濟(jì)適用住房附屬的________、________、________、________不隨同該經(jīng)濟(jì)適用住房一并轉(zhuǎn)讓。
第二十條前期物業(yè)服務(wù)
出賣人依法選聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)為:_____________________,資質(zhì)證號為:_____________________。
前期物業(yè)管理期間,物業(yè)服務(wù)收費(fèi)價格為__________/月平方米。價格構(gòu)成包括物業(yè)區(qū)域內(nèi)保潔費(fèi)、公共秩序維護(hù)費(fèi)、共用部位共用設(shè)施設(shè)備日常維護(hù)費(fèi)、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、綜合管理費(fèi)、_________、_________、_________。
地上停車管理費(fèi)__________,地下停車管理費(fèi)__________。
物業(yè)服務(wù)企業(yè)按照第_________種方式收取物業(yè)服務(wù)費(fèi)。
1.按照年收取,買受人應(yīng)當(dāng)在每年的____月_____日前繳費(fèi)。
2.按照半年收取,買受人應(yīng)當(dāng)分別在每年的_____月_____日前和_____月_____日前繳費(fèi)。
3.按照季收取,買受人應(yīng)當(dāng)分別在每年的_____月_____日前、_____月_____日前、_____月_____日前和_____月_____日前繳費(fèi)。
物業(yè)服務(wù)內(nèi)容見附件七。買受人已詳細(xì)閱讀前期物業(yè)服務(wù)合同和臨時管理規(guī)約,同意由出賣人依法選聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)提供前期物業(yè)服務(wù),遵守臨時管理規(guī)約。
第二十一條專項(xiàng)維修資金
買受人委托出賣人代交專項(xiàng)維修資金的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人接收該經(jīng)濟(jì)適用住房之日起_____日內(nèi),向買受人提交專項(xiàng)維修資金繳納憑證。
買受人自行繳納專項(xiàng)維修資金的,應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟(jì)適用住房交付[時][之日起_____日內(nèi)],向物業(yè)管理企業(yè)出示專項(xiàng)維修資金繳納憑證。
第二十二條經(jīng)濟(jì)適用住房再上市交易的承諾
購買經(jīng)濟(jì)適用住房不滿5年,不得直接上市交易,因特殊原因確需轉(zhuǎn)讓的,由產(chǎn)權(quán)人向其戶口所在區(qū)住房保障管理部門提出申請,由政府按照原價格并考慮折舊和物價水平等因素回購。
購買經(jīng)濟(jì)適用住房滿5年,可進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,按轉(zhuǎn)讓時同地段普通商品住房與經(jīng)濟(jì)適用住房差價的一定比例向政府交納收益等價款,具體比例按有關(guān)文件執(zhí)行,政府可優(yōu)先回購。
第二十三條騙購經(jīng)濟(jì)適用住房的責(zé)任
買受人因隱瞞家庭收入、住房和資產(chǎn)狀況及偽造相關(guān)證明等弄虛作假行為,經(jīng)區(qū)縣住房保障管理部門取消其申請資格的,自收到區(qū)縣住房保障管理部門取消買受人申請資格之日起,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計已付款的_____%向出賣人支付違約金。出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起天退還全部已付款,并按照利率付給利息。
第二十四條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責(zé)任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時告知另一方當(dāng)事人,并自不可抗力事件結(jié)束之日起日內(nèi)向另一方當(dāng)事人提供證明。
第二十五條爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按照下列第______種方式解決。
1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十六條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行變更或補(bǔ)充,但補(bǔ)充協(xié)議中含有不合理地減輕或免除本合同中約定應(yīng)當(dāng)由出賣人承擔(dān)的責(zé)任或不合理地加重買受人責(zé)任、排除買受人主要權(quán)利內(nèi)容的,仍以本合同為準(zhǔn)。對本合同的解除,應(yīng)當(dāng)采用書面形式。本合同附件及補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第二十七條本合同及附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中出賣人______份,買受人______份,______份,______份。
出賣人:________________________買受人:___________________
[法定代表人]:__________________________[法定代表人]:_____________________
[委托代理人]:__________________[負(fù)責(zé)人]:_________________________
[委托銷售代理機(jī)構(gòu)]:____________[委托代理人]:_____________
簽訂時間:__________年________月______日簽訂時間:________年_____月______日
簽訂地點(diǎn):______________________________簽訂地點(diǎn):_________________________
附件一:房屋平面圖及在整個樓棟中的位置圖
附件二:共用部位與共用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說明
1.被分?jǐn)偟墓灿貌课坏拿Q、用途、所在位置、面積。
2.參與分?jǐn)偣媒ㄖ娣e的經(jīng)濟(jì)適用住房名稱、用途、所在位置、面積、分?jǐn)傁禂?shù)。
3.不分?jǐn)偟墓灿貌课弧?/p>
附件三:關(guān)于抵押的相關(guān)約定
附件四:計價方式與價款的其他約定
附件五:付款方式及期限的約定
附件六:裝飾和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的約定
1.采暖系統(tǒng):
集中采暖:[散熱器][地板采暖]_______________________________;
分戶采暖:[燃?xì)鉅t][電采暖]_________________________________;
采暖設(shè)備品牌:_______________________________________________。
2.保溫材料:
外墻保溫:[擠壓聚苯板][發(fā)泡聚苯板][發(fā)泡聚安酯]_____________;
內(nèi)墻保溫:[石膏聚苯板]_____________________________________。
3.外墻:[瓷磚][涂料][玻璃幕墻]_________________________________。
4.內(nèi)墻:[涂料][壁紙]___________________________________________。
5.頂棚:[石膏板吊頂][涂料]_____________________________________。
6.室內(nèi)地面:[大理石][花崗巖][水泥抹面][實(shí)木地板]_______________。
7.門窗:
外窗結(jié)構(gòu)尺寸為:_____________________________________________;
開啟方式為:_________________________________________________;
門窗型材:[雙玻中空斷橋鋁合金窗][塑鋼雙玻璃]_______________。
8.廚房:
地面:[水泥抹面][瓷磚]_____________________________________;
墻面:[耐水膩?zhàn)覿[瓷磚]_____________________________________;
頂棚:[水泥抹面][石膏吊頂]_________________________________;
廚具:_______________________________________________________。
9.衛(wèi)生間:
地面:[水泥抹面][瓷磚]_____________________________________;
墻面:[耐水膩?zhàn)覿[涂料][瓷磚]_______________________________;
頂棚:[水泥抹面][石膏吊頂]_________________________________。
10.陽臺:[塑鋼封閉][鋁合金封閉][斷橋鋁合金封閉][不封閉]________。
11.電梯:
電梯品牌名稱:_______________________________________________;
電梯速度:_____米/秒;
電梯載重量:_____________________________________________千克;
_____________________________________________________________。
12.其他
__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________。
附件七:物業(yè)服務(wù)
一、前期物業(yè)服務(wù)合同
二、臨時管理規(guī)約
三、其他約定
附件八:該經(jīng)濟(jì)適用住房的建筑設(shè)計文件所標(biāo)注的建筑隔聲情況和環(huán)境影響評價文件所表征的所在地聲環(huán)境狀況。
1.建筑隔聲情況
室內(nèi)允許噪聲級≤___,符合《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》___級標(biāo)準(zhǔn);
分戶墻及樓板計權(quán)隔聲量≥___,符合《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》___級標(biāo)準(zhǔn);
分戶層間樓板計權(quán)標(biāo)準(zhǔn)化撞擊聲壓級≤___,符合《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》___級標(biāo)準(zhǔn);
建筑外窗計權(quán)隔聲量___>≥___,符合《建筑外窗空氣隔聲性能分級及其檢測方法》級標(biāo)準(zhǔn);
陽臺門計權(quán)隔聲量___>≥___,符合《隔聲門》級標(biāo)準(zhǔn)。
2.所在地聲環(huán)境狀況
項(xiàng)目立項(xiàng)或預(yù)售時所在地聲環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測值為:晝間___,夜間___,監(jiān)測時間為___年___月___日;
項(xiàng)目立項(xiàng)時所在地所處的聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域?yàn)開__類區(qū),執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為晝間___,夜間___;
項(xiàng)目立項(xiàng)時所在地周邊___可能對本項(xiàng)目產(chǎn)生噪聲或振動影響的道路、軌道線路、鐵路、機(jī)場或飛行航道,分別是_________________________________________________________;
目前尚未建設(shè)但規(guī)劃項(xiàng)目所在地周邊___可能對本項(xiàng)目產(chǎn)生噪聲影響的道路、軌道線路、鐵路、機(jī)場或飛行航道,分別是_____________________________________________;
項(xiàng)目建成后所處區(qū)域整體環(huán)境噪聲預(yù)測值為晝間___~___,夜間___~___。其中受周邊噪聲或振動影響最嚴(yán)重的區(qū)域?yàn)開__側(cè),預(yù)測晝間將會達(dá)到___,___本地聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)___,夜間將會達(dá)到___,___本地聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)___。
附件九:補(bǔ)充協(xié)議
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇9
房屋買賣合同成立的必備要件
——鄭某、藺某訴郭某房屋買賣合同糾紛案
依據(jù):(20__)二中民終字第18216號
核心法律問題:合同成立的必備條款
案情介紹
一、基本案情
上訴人(原審被告):郭某
被上訴人(原審原告):鄭某、藺某
20__年1月,郭某與鄭某簽訂房屋租賃協(xié)議書,約定鄭某將房屋出租給鄭某使用;租賃期限為5年,自20__年1月至20__年2月;房屋租金每年3萬元,租金每年分兩次付清。20__年12月,郭某(甲方)與藺某(乙方)及藺某代理人鄭某簽訂購房定金協(xié)議,該協(xié)議約定:“第一條:甲方自愿將房屋出售給乙方;第二條:該房屋總成交價為人民幣47萬元整;第三條:乙方交給甲方購房定金即人民幣15萬元(此定金作為購房款的一部分),甲乙雙方定于甲方向銀行還款的當(dāng)日簽訂二手房買賣合同并支付購房首付款……第五條:如乙方在雙方約定的期限內(nèi)不購買該房屋,甲方收到的購房定金不退;如甲方在雙方約定的期限內(nèi)不賣該房屋,甲方應(yīng)雙倍賠償乙方購房定金……第十條:乙方在20__年12月交齊首付款25萬元整,甲方在收到首付款后3個月內(nèi)辦完過戶手續(xù),房本交到乙方手中!
20__年12月,鄭某給付郭某定金人民幣15萬元。
20__年12月,鄭某向郭某支付購房款4.5萬元,其中有1.5萬元為房屋租金折抵的購房款;20__年3月5日,鄭某給付郭某房款4萬元;20__年3月15日,鄭某以銀行轉(zhuǎn)賬的方式替郭某向訴爭房屋開發(fā)公司支付房款229 131元;鄭某共支付購房款(其中包括8000元改名費(fèi))479 131元。20__年3月15日訴爭房屋開發(fā)公司出具證明,內(nèi)容為:“郭某購買我公司商品房,因不能按時付購房款轉(zhuǎn)賣給鄭某,雙方在20__年3月15日到我公司,鄭某付清郭某購房欠款。購買的商品房現(xiàn)改名為鄭某。同時交付我公司已售商品房改名手續(xù)費(fèi)八千元!焙蠊秤20__年1月14日取得訴爭房屋的所有權(quán)證。20__年1月21日,郭某與某投資公司簽訂抵押貸款合同,將訴爭房屋抵押給該公司貸款80萬元。
鄭某、藺某訴稱:20__年12月8日,我們與郭某簽訂《購房定金協(xié)議》,約定郭某將訴爭房屋以47萬元的價格出售給我們,定金為15萬元。協(xié)議簽訂后,我們履行了付款義務(wù),對方也受領(lǐng)了房款。但郭某遲遲不按雙方約定辦理過戶手續(xù),訴爭房屋一直由我們占有、使用。20__年11月,鄭某曾起訴至法院,要求郭某配合辦理訴爭房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),郭某在庭審中表示同意配合我們辦理過戶手續(xù),我們因此撤回了起訴。撤訴后,郭某沒有協(xié)助我們辦理房屋過戶手續(xù),F(xiàn)請求:(1)判令我們與郭某簽訂的房屋買賣協(xié)議有效,郭某協(xié)助我們辦理訴爭房屋的過戶手續(xù);(2)郭某承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
郭某辯稱:第一,訴爭房屋買受人為藺某,鄭某是其代理人,故鄭某并非本案適格當(dāng)事人。第二,《購房定金協(xié)議》簽訂后,截至20__年12月,藺某未能如約交付首付款25萬元,我此時得知藺某不愿意購買訴爭房屋。20__年3月,鄭某向開發(fā)商支付了我的銀行欠款,藺某本應(yīng)于當(dāng)日與我簽訂房屋買賣合同,但藺某表示拒絕,故我決定沒收其定金,并不再向其出售訴爭房屋。第三,鄭某、藺某交付的定金是簽約定金,截至20__年12月31日,藺某沒有交齊首付款,也未與我簽訂房屋買賣合同,故定金罰則應(yīng)當(dāng)適用。
二、法院判決
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為:鄭某、藺某與郭某簽訂的購房定金協(xié)議已經(jīng)具備了擬購房屋的基本狀況、價款數(shù)額、價款支付方式等合同主要內(nèi)容,可以認(rèn)定為房屋買賣合同。該合同系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示,未違反法律法規(guī)規(guī)定,合法有效。依法成立的合同,對當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù),不得擅自變更或者解除合同。鄭某、藺某已經(jīng)按照約定支付了郭某全部購房款,故訴爭房屋應(yīng)歸原告所有。雙方未能辦理房屋過戶手續(xù)系因?yàn)樵V爭房屋一直未取得房屋所有權(quán)證書,現(xiàn)該訴爭房屋已經(jīng)取得房屋所有權(quán)證書,郭某應(yīng)協(xié)助藺某辦理房屋過戶手續(xù)。然而,郭某在明知已經(jīng)將房屋出售給藺某的情況下,故意在取得房屋所有權(quán)證書后,向投資公司進(jìn)行抵押貸款,其行為不妥。但因該訴爭房屋處于抵押狀態(tài),現(xiàn)無法辦理房屋過戶手續(xù),故對鄭某、藺某要求被告辦理房屋過戶手續(xù)的訴訟請求,不予支持。對郭某辯稱,該房屋買受人為藺某,而非鄭某,鄭某不具備主體資格,因藺某已拒絕購買房屋,定金應(yīng)予沒收的辯解意見,因鄭某與藺某之間系夫妻關(guān)系,雙方共同出資購買訴爭房屋,故鄭某與藺某應(yīng)作為共同原告起訴,鄭某具有主體資格。鄭某與藺某已經(jīng)將購房款全部支付給郭某,表明其愿意購買訴爭房屋。故對郭某的辯解意見,不予采信。
據(jù)此,一審法院依據(jù)《中華人民共和國民法典》第八條、第六十條、第一百零七條之規(guī)定,判決如下:一、確認(rèn)鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效;二、駁回原告鄭某、藺某其他訴訟請求。
判決后,郭某不服,上訴至二審法院稱:1一審判決違反法定程序:(1)拒不依法駁回起訴,鄭某據(jù)以起訴的《購房定金協(xié)議》系其變造,其真實(shí)身份是買方的代理人而非買方,鄭某與本案沒有利害關(guān)系;(2)不適當(dāng)追加藺某為原告;(3)超訴訟請求判決,起訴書提出的訴訟請求為判令郭某協(xié)助辦理過戶手續(xù),三次庭審中訴訟請求無變化,原審判決卻判定確認(rèn)買賣行為有效,違反不告不理原則。2一審判決查證錯誤:鄭某、藺某出具的《購房定金協(xié)議》中,藺某的名字劃掉了,盛業(yè)公司開具的證明如果屬實(shí),鄭某、藺某就不應(yīng)該起訴我,賣方就是盛業(yè)公司了。3原審法院枉法裁判:藺某與鄭某系夫妻關(guān)系,不需代理,其代理行為足以讓郭某相信他們不是夫妻關(guān)系;藺某違約在先,拒絕買房在后,郭某有權(quán)沒收定金;鄭某胡亂篡改合同,其不是共同買受人;郭某與鄭某之間的租賃關(guān)系屬于另一法律關(guān)系,與本案無關(guān)。綜上,請求二審法院撤銷原判,依法改判駁回鄭某、藺某的全部訴訟請求或發(fā)回重審。鄭某、藺某同意一審判決,不同意郭某上訴請求。
二審法院經(jīng)審理認(rèn)為:依法成立的合同,對當(dāng)事人具有法律約束力。雙方簽訂的《購房定金協(xié)議》已經(jīng)具備了擬購房屋的基本狀況、價款數(shù)額、價款支付方式等合同主要內(nèi)容,且雙方已開始實(shí)際履行協(xié)議內(nèi)容,故原審法院將其認(rèn)定為房屋買賣合同,并無不當(dāng)。上述協(xié)議系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示,未違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,合法有效,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù),不得擅自變更或者解除合同。關(guān)于合同主體問題,雖雙方簽訂的《購房定金協(xié)議》買受人為“藺某,代理人鄭某”,但開發(fā)商出具《證明》,明確訴爭房屋改名為鄭某,且支付購房款等行為均由鄭某實(shí)際履行,故應(yīng)將藺某、鄭某作為共同買受人。關(guān)于訴訟主體問題,郭某稱訴爭房屋買受人為藺某,而非鄭某,鄭某不具備主體資格,因藺某已拒絕購買房屋,定金應(yīng)予沒收,原審法院考慮到鄭某與藺某之間系夫妻關(guān)系,雙方共同出資購買訴爭房屋,故鄭某與藺某應(yīng)作為共同原告,亦無不當(dāng)。綜合上述認(rèn)定,原審法院判決確認(rèn)鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效,并無不當(dāng),本院予以維持。
關(guān)于鄭某、藺某要求郭某辦理訴爭房屋過戶手續(xù)問題,雙方未能辦理房屋過戶手續(xù)系因?yàn)樵V爭房屋一直未取得訴爭房屋所有權(quán)證書,現(xiàn)訴爭房屋已經(jīng)取得房屋所有權(quán)證書,且鄭某、藺某方已經(jīng)按照約定支付了郭某全部購房款,故郭某應(yīng)當(dāng)履行協(xié)助鄭某、藺某辦理訴爭房屋過戶手續(xù)的合同義務(wù)。然而,郭某明知已經(jīng)將訴爭房屋出售給鄭某、藺某,在取得房屋所有權(quán)證書后,向投資公司進(jìn)行抵押貸款,其行為不妥。因該訴爭房屋處于抵押狀態(tài),且該公司作為抵押權(quán)人尚未表示同意將作為抵押物的訴爭房屋進(jìn)行權(quán)屬轉(zhuǎn)移,故現(xiàn)無法辦理訴爭房屋過戶手續(xù),因此原審法院對鄭某、藺某要求郭某辦理房屋過戶手續(xù)的訴訟請求未予支持,并無不當(dāng),本院予以維持。
據(jù)此,二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)判決:駁回上訴,維持原判。
審判邏輯
一、爭議焦點(diǎn)
本案爭議焦點(diǎn)是雙方在沒有簽訂正式房屋買賣合同,而只有購房定金協(xié)議情況下,能否認(rèn)定雙方之間已經(jīng)形成房屋買賣關(guān)系。
二、觀點(diǎn)透析
。ㄒ唬┖贤闪⒌谋貍錀l款
具備締約主體并就合同必備條款達(dá)成合意,是合同成立的一般要件。具備締約主體并不要求當(dāng)事人必須參加締約,在有權(quán)代理情況下,代理人的代理行為也產(chǎn)生締約的效果。因?yàn)楹贤嵌喾椒尚袨椋跃喖s主體須為雙方或者多方并且是明確的。對于合同成立的第二個要件,即合同主體就必備條款達(dá)成合意進(jìn)行探討之前,首先需要明確什么是合同成立的必備條款。
《民法典》第12條規(guī)定合同內(nèi)容一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所、標(biāo)的、數(shù)量等8項(xiàng)內(nèi)容,但對合同成立的必備條款并未作出明確規(guī)定。最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國民法典〉若干問題的解釋(二)》(以下簡稱《〈民法典〉司法解釋(二)》)第1條規(guī)定“當(dāng)事人對合同是否成立存在爭議,人民法院能夠確定當(dāng)事人名稱或者姓名、標(biāo)的和數(shù)量的,一般應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同成立。但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外”。該司法解釋同時規(guī)定了合同欠缺的其他條款的確定方法,“當(dāng)事人達(dá)不成協(xié)議的,人民法院依照民法典第六十一條、第六十二條、第一百二十五條等有關(guān)規(guī)定予以確定”。
現(xiàn)代民法典應(yīng)以鼓勵交易為精神,《〈民法典〉司法解釋(二)》的上述規(guī)定正是鼓勵交易的體現(xiàn)。該司法解釋第1條明確了合同成立的必備條款,即只要有明確的合同主體和合同標(biāo)的、數(shù)量,一般應(yīng)認(rèn)定合同成立。當(dāng)然,僅僅具備合同必備條款的應(yīng)有之義是合同主體已經(jīng)就該必備條款達(dá)成合意。
(二)房屋買賣合同成立的必備條款
《〈民法典〉司法解釋(二)》明確了合同成立的必備條款。但對于各種有名合同或者無名合同訂立中必備條款的認(rèn)定,就需要結(jié)合合同性質(zhì)以及交易習(xí)慣等來確認(rèn)。例如在雇傭合同中,除了需要雇傭人和受雇人外,合同的標(biāo)的應(yīng)為勞動的提供,而數(shù)量則是指勞動量及勞動報酬。而具體到房屋買賣合同,如成立的必備條款應(yīng)是指房屋基本情況、房屋價款。
房屋的基本情況主要是指房屋的坐落,即交易的房屋須是確定的,具體來講應(yīng)是按照雙方的約定能夠在房屋登記機(jī)構(gòu)確定房屋的具體所指。房屋的基本情況表面上很容易確定,但在另一類合同,如商品房預(yù)售合同中,因?yàn)榉课萆形唇ǔ傻怯洠袝r候并不易明確。此時,在合同中如何把房屋基本情況明確下來就十分重要。
本案中,雙方當(dāng)事人雖然沒有簽訂正式的房屋買賣合同,但是在雙方簽訂的《購房定金協(xié)議》中已經(jīng)明確了買賣雙方、買賣房屋坐落、價款數(shù)額及價款支付方式等合同主要內(nèi)容。且雙方均認(rèn)可自愿訂立該定金協(xié)議,即對前述條款達(dá)成了合意,當(dāng)事人的姓名、標(biāo)的和數(shù)量都是可以確定的,故雙方之間的房屋買賣合同成立。在訴爭合同不需要其他生效要件情況下,雙方買賣合同生效,對雙方當(dāng)事人具有拘束力,雙方均應(yīng)依約履行合同。
至于合同其他條款內(nèi)容的確定,在本案中,雙方當(dāng)事人就其他合同主要條款如房款的支付方式及支付時間、房屋的交付等問題都達(dá)成了合意,按雙方合意履行即可。
在本案一審判決中,有一個問題需要注意,本案買房人的訴訟請求為判令賣房人與買房人簽訂的房屋買賣協(xié)議有效,一審法院支持了該項(xiàng)訴訟請求是正確的,但是可能考慮到本案當(dāng)事人沒有簽訂正式的房屋買賣合同,而只有購房定金協(xié)議,所以在判決中表述為買房人與賣房人之間的房屋買賣行為有效,嚴(yán)格來講,這并沒有完全支持買房人的訴訟請求,因?yàn)榉尚袨榈挠行Ш头申P(guān)系的有效并非同一概念,但在訴爭合同無須審批等程序情況下,行為有效就意味著法律關(guān)系也是有效的,二審法院予以確認(rèn)也是恰當(dāng)?shù)摹?/p>
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇10
甲方(出賣人):身份證號: 乙方(買受人):身份證號:鑒于乙方購買甲方房屋暫不能辦理產(chǎn)權(quán)過戶,依據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將坐落在市鎮(zhèn)村號的房屋,建筑面積為平方米(含地上附著物),房屋產(chǎn)權(quán)證號: ,出售給乙方。
第二條 甲、乙雙方商定該房屋售價為(人民幣)拾萬仟 佰元整(含附屬設(shè)施費(fèi)用),乙方自合同簽訂之日一次性將房款全部付給甲方。
第三條 甲方應(yīng)于本合同簽定之日將房屋交付乙方,同時向乙方交付該房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證及相關(guān)手續(xù)。
第四條甲方自本合同簽定之日不得再對該房屋進(jìn)行任何物權(quán)處分及附加任何物權(quán)、債權(quán)負(fù)擔(dān),不得再與乙方以外的任何第三人簽定該房屋的買賣合同、贈與合同、抵押合同等。
第五條 該房屋在交付乙方使用前,所發(fā)生的水、暖、電、訊、有線電視費(fèi)等一切由均由甲方承擔(dān);房屋自交付乙方使用后的一切費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
第六條 在該房屋符合規(guī)定產(chǎn)權(quán)過戶條件時,甲方應(yīng)積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶,過戶時所需稅、費(fèi)由甲、乙雙方按照國家規(guī)定各自承擔(dān)。
第七條甲方不得以經(jīng)濟(jì)上漲,房價過低等任何理由拒絕履行合同,拒不配合乙方辦理過戶等相關(guān)事宜。由于甲方違約致使乙方無法履行,除全部退還乙方支付的購房款和同期銀行貸款利率4倍的利息以外,還應(yīng)向乙方支付萬元人民幣違約金。
第八條該房屋在正式辦理產(chǎn)權(quán)過戶前,乙方有權(quán)將該房屋賣與第三人,若乙方將該房屋賣與第三人,甲方應(yīng)在乙方提出要求時,積極配合與第三人辦理產(chǎn)權(quán)過戶等事宜。
第九條該房屋在正式辦理產(chǎn)權(quán)過戶前,若因城市規(guī)劃建設(shè)需要,被政府征收,政府給予一切補(bǔ)償權(quán)益歸乙方所有。甲方不得以房屋尚未過戶之名要求享受相關(guān)補(bǔ)償權(quán)益。
第十條 本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。
甲方(簽章):乙方(簽章):聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話: 見證人(簽章):
年 月 日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇11
出賣人(甲方):
身份證號碼:
買受人(乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其位于的房屋(毛坯房,建筑面積平方米,對應(yīng)儲藏室建筑面積平方米)以人民幣元(大寫:人民幣元)的價款出售給乙方。
二、乙方于年月日一次性向甲方支付房款人民幣元(大寫:人民幣元);甲方應(yīng)當(dāng)于收到房款當(dāng)日將該交易房屋交付乙方。該交易房屋將來若有相關(guān)稅費(fèi)等費(fèi)用發(fā)生,合同雙方應(yīng)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。甲方應(yīng)在乙方支付房款時向乙方提供依法取得本房屋的相關(guān)證明資料等作為交易依據(jù)。待過戶條件成熟時,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理該交易房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。
四、本合同簽訂后,甲方對該房屋的所有權(quán)(占有、使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣等全部權(quán)利)轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方應(yīng)保證乙方對該交易房屋享有完全的居住權(quán)以及處分權(quán)等權(quán)利,并且不得就該房屋再與他人訂立協(xié)議、合同或作出其他任何方式的處分。
五、房屋買賣合同生效后,乙方享有因交易房屋而產(chǎn)生的一切權(quán)利。若遇政策性拆遷等,甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方辦理相關(guān)事宜,并不得向乙方主張任何費(fèi)用損失。
六、違約責(zé)任
1.甲方應(yīng)當(dāng)于收到房款當(dāng)日將交易房屋交付乙方,否則,每逾期1日按房價總額千分之一向乙方支付違約金。逾期超過叁個月,乙方有權(quán)解除本合同。
2.乙方全部或部分不能按本合同約定的付款日期履行的,按其欠款部分加付按每日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過三個月,甲方有權(quán)解除合同。解約時,甲方應(yīng)將乙方已付房款扣除違約金后退還。
3.本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同,否則,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣萬元。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬追綉?yīng)按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用。
4.如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。如因規(guī)劃部門、設(shè)計部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能出現(xiàn)問題,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方;如有補(bǔ)償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方。
七、特別約定
本合同生效后,甲方不得以任何方式或理由主張合同無效,否則,甲方應(yīng)返還乙方所支付的全部房款,并賠償乙方人民幣萬元。
八、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向買受人住所地的人民法院起訴。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:
聯(lián)系電話:
見證人:
見證人:
日乙方:
聯(lián)系電話:
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇12
賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號:_______________ ___
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號:______________ _____
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)______________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_________ _____號)。
第二條、上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣____ ____元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣_____ _____元整,作為購房定金。
第三條、付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣__ __拾__ __萬__ __仟__ __佰__ __拾__ __元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭 (如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應(yīng)在 繳交稅費(fèi)當(dāng)日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支 付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款 人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條、甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將房屋設(shè)施使用費(fèi)____ _____等費(fèi)用結(jié)清。
第五條、稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān),中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。
第六條、違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條、本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。
第八條、本合同一式六份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份, 乙方委托代理人一份,太原市房地產(chǎn)交易中心一份、公證處一份。
第九條、本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十一條、雙方約定的其他事項(xiàng):
出賣方(甲方):_________________
身份證號碼:__________________
地 址:___________________
郵 編:___________________
電 話:___________________
代理人(甲方):_________________
身份證號碼:___________________
見證方:
地 址:
郵 編:
電 話:
法人代表:
代 表:
日 期: 年 月 日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇13
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在濟(jì)南市區(qū)路小區(qū)號樓單元室房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫即人民幣小寫。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫。
四、乙方支付定金之日起個月內(nèi),向甲方支付首付款,首付款之外的款項(xiàng)通過銀行住房按揭方式交付。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由方承擔(dān)。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在前將該房產(chǎn)交付乙方屆時該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用無欠賬,如電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц对倪`約金一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期30日視為毀約如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風(fēng)機(jī)一臺,空調(diào)兩臺,熱水器,浴霸,飲水機(jī),音響兩臺,涼衣架,房內(nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施,等讓與乙方。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
甲方:身份證號:
住址:電話:
年月日
乙方:身份證號:
住址:電話:
年月日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇14
出賣人:_________________________________________注冊地址:_______________________________________營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________________________________企業(yè)資質(zhì)證書號:_________________________________法定代表人:____________聯(lián)系電話:____________委托代理人:____________聯(lián)系電話:____________委托代理機(jī)構(gòu):___________________________________注冊地址:_______________________________________營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________________________________法定代表人:__________聯(lián)系電話:______________買受人:________________________________本人姓名:________________身份證:__________地址:___________________________________________聯(lián)系電話:_______________________________________委托代理人姓名:_______________________________地址:___________________________________________聯(lián)系電話:_______________________________________根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》、《市經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣經(jīng)濟(jì)適用住房達(dá)成如下協(xié)議:
第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)出賣人以劃撥方式取得位于_________、編號為_________的地塊的土地使用權(quán)!就恋厥褂米C編號】為_________.該地塊土地面積為_________,規(guī)劃用途為_________.出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用住房【暫定名】_________.建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為______________,施工許可證號為_________,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營許可證號為_________.
第二條經(jīng)濟(jì)適用住房銷售依據(jù)買受人持《經(jīng)濟(jì)適用住房購房證明》,編號_________,購買的經(jīng)濟(jì)適用住房為【現(xiàn)房】【預(yù)售經(jīng)濟(jì)適用住房】。銷售經(jīng)濟(jì)適用住房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為_________,經(jīng)濟(jì)適用住房銷售許可證號為_________.
第三條買受人所購經(jīng)濟(jì)適用住房的基本情況買受人購買的經(jīng)濟(jì)適用住房為本合同
第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的:第___【幢】【座】_________【單元】_________【層】_________號房。該經(jīng)濟(jì)適用住房的用途為住宅,屬_________結(jié)構(gòu),層高為_________,建筑層數(shù)地上_________層,地下_________層。該經(jīng)濟(jì)適用住房陽臺________________是【封閉式】,________________是【非封閉式】。該經(jīng)濟(jì)適用住房合同約定建筑面積共_________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e_________平方米。
第四條計價方式與價款出賣人與買受人約定按建筑面積計算該經(jīng)濟(jì)適用住房價款:
1.核定住房標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的建筑面積為_________平方米,單價為每平方米_______元,金額為_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整。
2.超出核定住房標(biāo)準(zhǔn)的建筑面積為_________平方米,單價為每平方米_______________元,金額為_________仟________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整。該經(jīng)濟(jì)適用住房金額合計為_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾________元整。
第五條面積確認(rèn)及面積差異的處理經(jīng)濟(jì)適用住房交付后,合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,雙方同意按第________種方式進(jìn)行處理:
1.合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)時,以產(chǎn)權(quán)登記為準(zhǔn),按每平方米原價格不變多退少補(bǔ)。合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積誤差比絕對值超出3%,買受人有權(quán)退房,出賣人按銀行同期利率支付利息。買受人不退房,誤差大于3%的部分的房價款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人。誤差小于3%的部分,由出賣人按原價款退還買受人。
2.雙方約定:____________________________________________________________.
第六條付款方式及期限買受人按下列第_________種方式按期付款:
1.一次性付款乙方在________年____月____日前付清全部房價款_______%的,甲方給予乙方占付款金額_______%的優(yōu)惠,即實(shí)際付款額為_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整。
2.分期付款乙方應(yīng)當(dāng)按以下時間如期將房價款當(dāng)面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行
________年____月____日前支付全部房價款的_________%,計_________仟________佰________拾______萬_________仟_________佰_________拾_________元
________年____月____日前支付全部房價款的_________%,計_________仟________佰_________拾_______萬_________仟_________佰_________拾_________元
________年____月____日前支付全部房價款_________%,計_________仟________佰_________拾_______萬_________仟_________佰_________拾_________元
________年____月____日前支付全部房價款的_________%,計_________仟________佰_________拾________萬_________仟________佰________拾_________元。
3.貸款方式付款
買受人應(yīng)于________年____月____日前支付全部房價款的_________%,計_________元
買受人應(yīng)于________年____月____日前支付全部房價款的_________%,計_________元
買受人應(yīng)于________年____月____日前首付款付清后,持有關(guān)材料于________年____月____日前到________銀行辦妥貸款手續(xù),否則視為買受人違約。
第七條買受人逾期付款的違約責(zé)任買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第_________種方式處理:
1.逾期在____日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期第____日至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_________的違約金,合同繼續(xù)履行。
2.逾期超過_________天后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應(yīng)付款的_________%向出賣人支付違約金。
第八條交付期限出賣人應(yīng)當(dāng)在________年____月____日前,依照人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第_________種條件,并符合本合同約定的經(jīng)濟(jì)適用住房交付買受人使用:
1.該經(jīng)濟(jì)適用住房經(jīng)驗(yàn)收合格。
2.該經(jīng)濟(jì)適用住房經(jīng)綜合驗(yàn)收合格。
3.該經(jīng)濟(jì)適用住房經(jīng)分期綜合驗(yàn)收合格。
4.該經(jīng)濟(jì)適用住房取得經(jīng)濟(jì)適用住房交付使用批準(zhǔn)文件。但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實(shí)予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起____日內(nèi)告知買受人的
2.雙方約定:____________________________________________________.
第九條出賣人逾期交房的違約責(zé)任除本合同
第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人未按本合同規(guī)定的期限將該經(jīng)濟(jì)適用住房交付買受人使用,按下列第_________種方式處理:
1.逾期不超過____日,自本合同
第八條規(guī)定的最后交付期限的
第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_________的違約金,合同繼續(xù)履行
2.逾期超過____日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起_________天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的_________%向買受人支付違約金。
第十條規(guī)劃、設(shè)計變更的約定經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃變更、設(shè)計單位同意的設(shè)計變更影響到買受人所購經(jīng)濟(jì)適用住房質(zhì)量或使用功能的,出賣人應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起____日內(nèi),將變更情況書面通知買受人:買受人有權(quán)在通知到達(dá)之日起____日內(nèi)作出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達(dá)之日起____日內(nèi)未作出書面答復(fù)的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_________天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按銀行同期利率付給利息。買受人不退房的,應(yīng)當(dāng)與出賣人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十一條交接經(jīng)濟(jì)適用住房達(dá)到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同
第八條規(guī)定的證明文件,提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》,并簽署房屋交接單。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。由于買受人原因,未能按期交付的,雙方按以下約定方式處理:___________________________________________.
第十二條出賣人保證銷售的經(jīng)濟(jì)適用住房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該經(jīng)濟(jì)適用住房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
第十三條出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任出賣人交付使用的經(jīng)濟(jì)適用住房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第_________種方式處理:
1.買受人有權(quán)要求出賣人在____日內(nèi)達(dá)到本合同的裝飾、裝修和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。
2.出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。
3.雙方約定:___________________________________________.
第十四條出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑代有關(guān)部門收取的費(fèi)用和正常運(yùn)行的承諾出賣人承諾與該經(jīng)濟(jì)適用住房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑,按以下日期達(dá)到使用條件:
1.煤制氣金額為:_________元,供氣時間為:_________
2.___________________________
3.___________________________
4.___________________________
5.____________________________________.如果在規(guī)定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1.____________________________________
2.____________________________________.
第十五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定出賣人應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟(jì)適用住房交付使用后____日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。如因出賣人的責(zé)任,買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第_________項(xiàng)處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起____日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的_______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的_________%向買受人支付違約金。
第十六條保修責(zé)任《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自該經(jīng)濟(jì)適用住房交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。在經(jīng)濟(jì)適用住房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費(fèi)用由購買人承擔(dān)。
第十七條雙方可以就下列事項(xiàng)約定:
1.該經(jīng)濟(jì)適用住房所在樓宇的屋面使用權(quán)
2.該經(jīng)濟(jì)適用住房所在樓宇的外墻面使用權(quán)
3.該經(jīng)濟(jì)適用住房所在樓宇的命名權(quán)
4.該經(jīng)濟(jì)適用住房所在小區(qū)的命名權(quán)___.
第十八條買受人使用期間不得擅自改變該經(jīng)濟(jì)適用住房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間和其他權(quán)利人共同有享用與該經(jīng)濟(jì)適用住房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的權(quán)力,并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。出賣人不得擅自改變與該經(jīng)濟(jì)適用住房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
第十九條爭議解決方式:因履行本合同發(fā)生的一切爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商或調(diào)解解決,協(xié)商調(diào)解不成,從以下兩種方式中選擇一種并在所選項(xiàng)下打√:
1.提交青島仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條本合同未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議:____________________________________.
第二十一條合同附件及補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力?崭癫糠痔顚懙奈淖峙c印刷文字具有同等效力。
第二十二條本合同正本一式二份,副本_________份,自雙方簽字蓋章或鑒證后生效,具有同等法律效力。
第二十三條自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向_________申請登記備案。出賣人:_____________________地址:_______________________________法定代表人:_________________________委托代理人:_________________________開戶銀行:___________________________帳號:_______________________________電話:_________________________________編碼:___________________________簽約地點(diǎn):__________________________買受人:_____________________地址:_______________________________法定代表人:_________________________委托代理人:_________________________開戶銀行:___________________________帳號:_______________________________電話:_________________________________編碼:___________________________簽約地點(diǎn):__________________________簽約時間:________年____月____日工商行政管理機(jī)關(guān)鑒證意見:___________經(jīng)辦人:_____________________________鑒證機(jī)關(guān)_______________________________年____月
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇15
賣方(甲方):
身份證號:
通信地址:
郵政編碼:
電話:
購買人(乙方):
身份證號:
通信地址:
郵政編碼:
電話:
根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)經(jīng)過友好協(xié)商,一致同意簽訂如下房屋買賣協(xié)議,共同遵守。
一、甲方自愿將坐落于___________________________________,建筑面積為______平方米,出售給乙方。
二、上述房屋包括附屬設(shè)備,經(jīng)雙方約定房屋價格(人民幣):____________;總款共計人民幣:____________(大寫:________________________)。付款方式:由乙方首付給甲__________元,然后______年___月___日付清____________元整,剩余房貸有乙方自付。
三、雙方約定,本協(xié)議簽訂之日,乙方一次性交清房款;甲方同時將房屋鑰匙、房屋產(chǎn)權(quán)證明及身份證復(fù)印件交付給乙方。同時雙方應(yīng)該同時為對方出具相應(yīng)的收到憑證。
四、甲方必須保證其出賣給乙方的房屋,產(chǎn)權(quán)為交易本人,絕無他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他糾紛或產(chǎn)權(quán)親屬關(guān)系。乙方買受后,如該房屋產(chǎn)權(quán)有糾葛,影響乙方權(quán)利的行使,概由甲方負(fù)責(zé)清理,并賠償乙方因此而受到的經(jīng)濟(jì)損失。
五、雙方對房屋質(zhì)量無異議,房屋交付后,因房屋質(zhì)量引起的糾紛,雙方不相互承擔(dān)賠償責(zé)任。
六、甲方并未辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù),對此乙方完全知曉。
乙方同意甲方關(guān)于房屋產(chǎn)權(quán)過戶的承諾:甲方在能辦理產(chǎn)權(quán)登記時應(yīng)該第一時間辦理產(chǎn)權(quán)登記,甲方辦理完全產(chǎn)權(quán)登記后,應(yīng)立即協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
七、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移過戶登記時,甲方應(yīng)予全力協(xié)助。如因甲方的延誤,致使影響產(chǎn)權(quán)過戶登記,因而使乙方遭受損失的,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。
八、合同生效后,房屋升值與甲方無關(guān)。
九、本協(xié)議簽訂前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切稅收、費(fèi)用,概由甲方負(fù)責(zé)。本協(xié)議簽訂后辦理房屋所有權(quán)證書費(fèi)用為乙方負(fù)責(zé)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定,各自承擔(dān)。
十、甲方在房屋出售給乙方即乙方付清房款與甲方簽訂本合同后不得將房屋另行轉(zhuǎn)讓給他人,如若違約本約定應(yīng)賠償房款總價外還應(yīng)賠付房款總價款20%的違約金。
十一、本協(xié)議簽訂后,雙方應(yīng)該共同遵守。如違約,違約方除賠償對方相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失外,還應(yīng)該賠償對方房屋總價款20%的違約金。
十二、甲方法定繼承人一致同意此次房屋買賣交易,并且同意本協(xié)議所有條款,甲方法定繼承人無此房屋的繼承權(quán)與使用權(quán)。
十三、在本協(xié)議履行過程中,雙方發(fā)生分歧應(yīng)該協(xié)商解決,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。協(xié)商不成,任一方均可起訴至房屋所在地人民法院。
十四、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份為憑。
十五、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
______年___月___日 ______年___月___日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇16
甲方(賣方):___________________
乙方(買方):___________________
甲、乙雙方本著自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,就乙方預(yù)訂甲方受托出售的二手房屋事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條預(yù)訂房屋
1、該房屋坐落:________市________區(qū)________路_________號__________室(產(chǎn)權(quán)證號:_____________________)建筑面積:__________平方米,產(chǎn)權(quán)人:___________
2、產(chǎn)權(quán)及限制狀況:
(1)共有狀況:_____________
(2)抵押狀況:___________
(3)租賃狀況:_________
(4)其他限制狀況:________
第二條預(yù)訂條件
1、房屋總價:____________人民幣_________________元;
2、付款方式:______________;
3、交房日期:_____________;
4、戶口遷移:________________;
第三條預(yù)訂期限
預(yù)訂期限為本協(xié)議生效之日起__________天。
乙方應(yīng)于___________年______月_____日之前到甲方營業(yè)場所(本市__________區(qū)__________路________號)與房屋產(chǎn)權(quán)人簽署《____________市房屋買賣合同》。
第四條意向金條款
1、乙方同意簽署本協(xié)議時。
向甲方支付意向金人民幣______________元,作為甲乙雙方履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)和承諾的擔(dān)保。
在乙方與房屋產(chǎn)權(quán)人簽署《______房屋買賣合同》后,該意向金轉(zhuǎn)為乙方購房款的一部分;
2、在本協(xié)議第三條規(guī)定的預(yù)訂期限內(nèi),除本條第3款規(guī)定的情形外,乙方拒絕按照本協(xié)議第二條確定的預(yù)訂條件與房屋產(chǎn)權(quán)人簽署《______房屋買賣合同》的,甲方有權(quán)沒收乙方交付的意向金;房屋產(chǎn)權(quán)人(包括共有人)拒絕按照本協(xié)議第二條確定的預(yù)訂條件與乙方簽署《______商品房買賣合同》,或者由于甲方向乙方隱瞞該房屋已存在抵押、出租、查封及其他對乙方購房決定產(chǎn)生影響的重要事實(shí)、導(dǎo)致乙方不能或不愿意購買該房屋的,甲方愿意向乙方承擔(dān)雙倍返還意向金的賠償責(zé)任。
3、有下列情形之一,乙方拒絕簽署《____________市房屋買賣合同》的,甲方應(yīng)承擔(dān)全額返還乙方已支付意向金的責(zé)任:
(1)乙方與房屋產(chǎn)權(quán)人在簽署《____________市房屋買賣合同》時,就本協(xié)議第二條預(yù)訂條件以外的房屋買賣主要條款不能達(dá)一致的;
(2)本協(xié)議簽署后《____________市房屋買賣合同》簽署前,由司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權(quán)利的。
第五條生效及其他
本協(xié)議一式_________份。
甲乙雙方各持________份,自甲、乙雙方簽章之日起生效。
甲方(蓋章):________________
乙方(簽字):_______________
日期:____________
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇17
甲方: 乙方: (地區(qū)名稱) 根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)乙方提出申請,甲、乙雙方友好協(xié)商,達(dá)成初步意向如下條款,以資共同信守!
一、 雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任:協(xié)助乙方進(jìn)行加盟專賣店地點(diǎn)勘察、市場調(diào)查、商圈評估等項(xiàng)工作。在本協(xié)議有效期限內(nèi)為乙方保留地區(qū)的特許加盟優(yōu)先權(quán)。
2、乙方責(zé)任: 配合提供甲方要求相關(guān)資料,接受甲方考查評估,并保證所提供資料的真實(shí)性,若在任何時間乙方提供之資料被查出有虛假情況,則乙方應(yīng)承擔(dān)由此引起的一切法律后果。而且乙方須配合甲方進(jìn)行加盟專賣店選址事宜!
二、 加盟意向金
1、加盟意向金的定義:作為本協(xié)議有效期限內(nèi)甲方為乙方保留的地區(qū)特許加盟優(yōu)先權(quán)的費(fèi)用,而且享受廣交會期間的優(yōu)惠政策(見附件)!
2、交付時間及金額:在簽署本協(xié)議當(dāng)日,乙方須向甲方交付人民幣民幣 元整)作為加盟意向金(簽完正式《億合門窗銷售協(xié)議》后,交齊品牌保證金,此款項(xiàng)可作為轉(zhuǎn)換成品牌保證金,該協(xié)議書則作廢)。
3、若甲方經(jīng)評估認(rèn)為乙方不符合甲方之加盟要求,或因不可抗力原因造成雙方不能在本協(xié)議有效期限內(nèi)簽定《億合門窗銷售協(xié)議》,加盟意向金款將無息退還乙方!
三、 保密條款 雙方在協(xié)議書有效期間內(nèi)不得將獲知的對方的商業(yè)秘密向其他任何
第三方進(jìn)行透露(包括雙方公司內(nèi)部的與加盟事宜無關(guān)的其他人員),否則將賠償對方由此引起的一切損失。
四、 生效條件
1、乙方交付加盟意向金給甲方,雙方簽字確認(rèn)生效!
五、 協(xié)議期限 本協(xié)議的有效期限為________年____月____日至 20________年____月____日!
七、 其他 本協(xié)議書一式貳份,雙方各持壹份,具有相同法律效力! 〖追剑 乙方: 甲方委托人:法人代表: 身份證號碼:身份證號碼: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:____日期:月日日期:年月銷售合同 篇10 甲方: 乙方: 甲、乙雙方本著平等互利,共同發(fā)展的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂圖書銷售合同,以明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任。
第一條銷售范圍:
1、乙方享有甲方全部合法出版物在_____地區(qū)內(nèi)的發(fā)行銷售權(quán)。
第二條甲方權(quán)利和義務(wù)
1、甲方保證所供圖書是正式出版物,質(zhì)量達(dá)到國家行業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方收到乙方要貨訂單后,須在2個工作日內(nèi)給予答復(fù)。對于乙方急需訂購圖書,甲方應(yīng)在當(dāng)天給予答復(fù)!
3、甲方應(yīng)及時向乙方提供新書的電子書目、宣傳資料和其他出版信息。甲方應(yīng)在新書入庫前一周通知乙方,并做好各項(xiàng)發(fā)行服務(wù)工作。
4、甲方有義務(wù)定期或不定期地對乙方進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo),開展業(yè)務(wù)講座或其他宣傳推廣活動,做好營銷服務(wù)工作!
5、甲方應(yīng)以乙方報訂數(shù)方式發(fā)貨為主,也可根據(jù)市場情況配發(fā)新書!
6、甲方應(yīng)與乙方每月進(jìn)行一次業(yè)務(wù)核對,核實(shí)當(dāng)月實(shí)發(fā)實(shí)收圖書的種類、數(shù)量是否相符。
第三條乙方權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)將訂單傳真、郵寄(或其它方式)給甲方,訂單須乙方確認(rèn)簽名同時加蓋公章方為有效。如采用形式傳遞給給甲方,乙方應(yīng)注明“憑此傳真件有效”;若電話報數(shù)應(yīng)將訂單原件郵寄給甲方!
2、訂貨、添貨業(yè)務(wù)由乙方授權(quán)專人負(fù)責(zé),該負(fù)責(zé)人有義務(wù)提供甲方委托銷售圖書的市場銷售信息!
3、乙方在向終端用戶銷售時,可在甲方發(fā)貨折扣的基礎(chǔ)上浮不低于5個百分點(diǎn);乙方批銷折扣不得低于甲方發(fā)貨折扣,乙方不得竄貨和惡意競爭!
4、乙方應(yīng)向下級代理商、零售商和最終用戶發(fā)布甲方各種新書信息,并在本地區(qū)內(nèi)積極宣傳推廣。
5、乙方應(yīng)保證甲方圖書不低于6個月的銷售周期,爭取最大銷售量,擴(kuò)大市場占有率!
6、一般圖書甲方給予乙方3個月的帳期(重點(diǎn)圖書另行商定)。乙方應(yīng)保證按時回款,達(dá)到或超額完成甲方規(guī)定的回款要求。
7、乙方不得盜印或銷售盜印的甲方圖書,并與甲方聯(lián)合打擊盜版,以保證雙方合法利益!
第四條結(jié)算折扣
1、甲方給予乙方供貨折扣為折,教材類圖書(中高職教材圖書、社會培訓(xùn)教材、教學(xué)軟件類圖書),特殊圖書按特殊情況處理!
第五條發(fā)貨及驗(yàn)收
1、發(fā)貨費(fèi)用:甲方供貨給乙方的發(fā)運(yùn)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。甲方貨物到達(dá)乙方指定站點(diǎn)后,正常的轉(zhuǎn)運(yùn)、存儲、提貨等費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
2、發(fā)貨依據(jù):甲方根據(jù)乙方訂貨單以及新書出版情況和當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r采取供應(yīng)與主發(fā)!
3、發(fā)運(yùn)方式:甲方一般為汽運(yùn),也可根據(jù)乙方要求而定(在訂貨單上注明)。
4、乙方收到貨物5個工作日內(nèi)需向甲方反饋貨物信息,____日內(nèi)無回告,我方視為收貨無誤!
5、圖書在運(yùn)輸途中丟失或污損,應(yīng)由運(yùn)輸部門開具證明,以便甲方追究相關(guān)單位責(zé)任,同時補(bǔ)發(fā)圖書或調(diào)整帳目!
第六條退貨
1、乙方在年度內(nèi)可退回甲方滯銷圖書,退貨率不得超過12%!
2、若甲方對某種書進(jìn)行清算,提前一個月書面通知乙方,乙方應(yīng)在收到通知一個月內(nèi)將該書余貨退回甲方,逾期視為乙方該書已經(jīng)銷售! 3、退貨方式:乙方有權(quán)選擇退貨運(yùn)輸方式,并承擔(dān)正常的全部退貨費(fèi)用。如甲方指定退貨運(yùn)輸方式或調(diào)撥圖書,費(fèi)用由甲方全額支付! 4、退貨規(guī)定; (1)乙方退貨須向甲方傳真退書目錄清單,得到甲方確認(rèn)后方可退貨! 。2)乙方退貨的圖書必須完好無損、無污漬,能正常銷售! 。3)甲方收到乙方退貨后,對圖書進(jìn)行清點(diǎn),并在10個工作日內(nèi)與乙方確認(rèn)退貨數(shù)量,殘損圖書由乙方負(fù)責(zé)! 。4)甲方的圖書如出現(xiàn)質(zhì)量問題或出版內(nèi)容問題,乙方有權(quán)退貨,由此產(chǎn)生的費(fèi)用甲方應(yīng)全額支付。
第七條帳款結(jié)算 1、甲乙雙方業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人每月必須核對往來賬目一次(每月日至日,按協(xié)議規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。 2、乙方每月月底前向甲方結(jié)算一次叁個月前的貨款!
第八條合同終止及其他 1、本合同履行過程中,乙方若明顯不能滿足經(jīng)銷條件,不具備經(jīng)銷能力,甲方可撤銷其經(jīng)銷資格和銷售合同、并終止雙方責(zé)權(quán)。甲方在合同終止前30天內(nèi)通知乙方,在此期間雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同。 2、雙方中的任何一方如認(rèn)為需要變更本合同條款,應(yīng)提出書面意見,雙方可另行商定! 3、甲乙雙方在本合同執(zhí)行期間發(fā)生爭議,本著友好協(xié)商。協(xié)商不成,雙方有權(quán)向當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)提請民事訴訟! 4、本合同有效期自___年__月__日至___年__月__日! 5、本合同自雙方當(dāng)事人簽署日起正式生效。 6、本合同部分條款無效不影響其他條款的效力,其他條款依然有效。 7、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,簽訂補(bǔ)充協(xié)議! 8、本合同一式叁份,乙方各執(zhí)一份,甲方執(zhí)兩份,具有同等法律效力! 〖追剑篲___省前程文化事業(yè)有限責(zé)任公司乙方: 代表:代表:____日期:___年_ 。咴拢撸呷杖掌冢海撸撸吣辏撸咴拢撸
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇18
深圳市房屋買賣合同范本
甲方:(賣方)
乙方:(買方)
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方同意將自有房屋一處出售給乙方,乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的了解,愿意購買該房,特制訂本合同如下:
一、此房坐落于(?),產(chǎn)權(quán)所有人(?),產(chǎn)權(quán)證號(?),房屋建筑面積(?)?O,使用性質(zhì):(?)。
二、該房價為(?)萬元,人民幣大寫:(?)
先交付(?)元定金,其余房款在房屋交易公證時結(jié)清,公證時應(yīng)再付剩余房款(?)萬元,同時甲方交鑰匙交房,現(xiàn)場交接,房款兩清。
三、甲方保證在交接前對該房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù),如簽約或交接后,發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,均由甲方負(fù)責(zé)賠償。
四、室內(nèi)外設(shè)施以看房時為準(zhǔn),不得轉(zhuǎn)移,更換或更改,交接驗(yàn)收時也應(yīng)該按合同驗(yàn)收,簽署房屋交接單,并需驗(yàn)看水表、電表、煤氣表是否有損壞,如有損壞甲方負(fù)責(zé)維修。
五、甲方需結(jié)清交易之日前所欠的一切費(fèi)用,如:房費(fèi)、暖氣費(fèi)、煤氣費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、有線電視費(fèi)等。
六、甲方有義務(wù)協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)過戶事宜的相關(guān)手續(xù),辦理過戶手續(xù)所需費(fèi)用由(?)方承擔(dān),未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效,不得違約,如違約造成的經(jīng)濟(jì)損失,由違約方負(fù)責(zé),乙方違約定金不退,甲方違約雙倍賠款
甲?方:?乙?方:
聯(lián)系電話:?聯(lián)系電話:
身份證號:?身份證號:
年?月?日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇19
賣方:__________(身份證號:__________)
聯(lián)系地址:__________
電話:__________
買方:__________(身份證號:__________)
電話 :__________ .
聯(lián)系地址:__________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,合同雙方在平等自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,一致達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:物業(yè)情況
買賣之房屋(以下簡稱“該物業(yè)”)地址為:梧州市藤縣 筑
面積 平方米(以所載面積為準(zhǔn)),【不動產(chǎn)權(quán)證】: 桂( )
藤縣不動產(chǎn)權(quán)第 號,使用權(quán)面積為 平方米房屋
為 鋼混凝土 結(jié)構(gòu))。
第二條:成交價、付款方式和稅費(fèi)約定
(一) 該物業(yè)按套銷售,買賣雙方同意該物業(yè)成交價為:人民幣 元整(小寫)¥ 元,如該物業(yè)已安裝管道煤氣、有線電視等設(shè)施,則成交價包含該物業(yè)之水電初裝費(fèi)、煤氣初裝費(fèi)、有線電視初裝費(fèi)、收樓費(fèi)、已支付的維修基金等相關(guān)費(fèi)用。
(二)此次交易產(chǎn)生所有的費(fèi)用
1、定金 1、簽訂本合同支付人民幣 元整(小寫)¥ 元作為定金,定金自動轉(zhuǎn)為房款。
2、首期 2、首期房款(含定金),按下列第( 1)種方式支付:
(1)首期房款為人民幣 元整(小寫)¥ 元。買方應(yīng)在房管部門辦理交易過戶遞件當(dāng)天內(nèi)支付給賣方。
(2)由買方為賣方墊支人民幣 元整(小寫)¥ 元,買方在還貸日直接存入賣方還貸銀行卡用于辦理提前還清貸款之用,由賣方承擔(dān)提前還貸所產(chǎn)生一切手續(xù)費(fèi)用,該墊支款作為首付款。
以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付:
銀行按揭付款:買方申請 貸款,貸款額為人民幣 元整(小寫)¥ 元,買方應(yīng)在簽訂本合同后 天內(nèi)辦妥按揭貸款申請手續(xù),而賣方應(yīng)全力協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù),包括提供資料,簽署有關(guān)文件/合同等。該筆款項(xiàng)于買賣完成并辦妥他項(xiàng)權(quán)利登記后由貸款銀行直接劃入賣方銀行賬號,銀行實(shí)際貸款額與買方申請貸款額之間差額由買方在銀行放款 天內(nèi)以現(xiàn)金支付給賣方,否則,視為逾期付款。
第三條:物業(yè)的交付
(一)雙方約定于 年 月 日前到房產(chǎn)交易中心辦理測繪鑒證過戶相關(guān)手續(xù),交易中心受理測繪鑒證之日起十五個工作日內(nèi)買賣雙方到稅局辦理納稅申報手續(xù)。
(二)賣方在收齊全部房款前將原落戶在該物業(yè)的全部戶口遷移出該物業(yè),否則,視為違約。
(三)賣方交付該物業(yè)予買方,買方確認(rèn)已查閱該物業(yè)的權(quán)屬證明文件,對權(quán)屬證明文件所載內(nèi)容無異議,并已實(shí)地察看及了解該物業(yè),對該物業(yè)朝向、面積、樓齡、樓層、間隔、質(zhì)量、裝修、抵押情況、產(chǎn)權(quán)情況、周邊環(huán)境等均予以認(rèn)可。該物業(yè)現(xiàn)狀:該物業(yè)以現(xiàn)狀售予買方,買方已檢查并同意以現(xiàn)狀購買該物業(yè)。
1、該物業(yè)之裝修現(xiàn)狀為以下第 項(xiàng):①空房保留固定裝修及設(shè)施完好;②保留固定裝修及設(shè)施完好并包括家具,以家具家電清單為準(zhǔn);③毛坯房。
2新的租約。
第四條:合同雙方的權(quán)利義務(wù)與違約責(zé)任
(一)賣方應(yīng)在辦理交易過戶手續(xù)前將有關(guān)該物業(yè)的產(chǎn)權(quán)糾紛、債務(wù)、稅項(xiàng)、租賃
以及解除抵押等事項(xiàng)處理完畢,并保證辦理交易過戶完成時買方無須對上述事項(xiàng)負(fù)責(zé),賣方保證對該物業(yè)享有完整處分權(quán),有權(quán)出售該物業(yè),保證該物業(yè)沒有被司法機(jī)關(guān)查封,出售該物業(yè)并沒有侵犯第三人的權(quán)利,并保證本合同所載有關(guān)該物業(yè)之情況以及所提供的全部資料均為真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整,否則賣方應(yīng)賠償買方損失。由于賣方的原因,造成該物業(yè)不能辦理交易過戶手續(xù)或第三人產(chǎn)生糾紛的,由賣方承擔(dān)全部責(zé)任。
賣方不能按本合同約定將該物業(yè)售予買方,或者因違約而無法將該物業(yè)售予
買方的,應(yīng)雙倍返還定金給買方,并向買方支付該物業(yè)成交價的10%作為違約金;賣方逾期交付該物業(yè),或者未能按時履行合同約定的其他義務(wù),每逾期一天,按該物業(yè)成交價的千分之一向買方支付違約金;逾期30天,買方有權(quán)不再購買該物業(yè),賣方應(yīng)退回全部已收款項(xiàng)并向買方支付該物業(yè)成交價的10%作為違約金。
(二)買方不能按本合同約定買入該物業(yè),或者因違約而無法買入該物業(yè)的,定金
不予退還并應(yīng)向賣方支付該物業(yè)成交價的10%作為違約金,買方逾期支付房款,每逾期一天,按該物業(yè)成交價的千分之一向賣方支付違約金;買方未能按時履行合同約定的其他義務(wù),每逾期一天,按該物業(yè)成交價的千分之一向賣方支付違約金;逾期30天,賣方有權(quán)不再出售該物業(yè),買方應(yīng)向賣方支付該物業(yè)成交價的10%作為違約金。
(三)買賣雙方同意在簽訂本合同后,賣方將該物業(yè)之權(quán)屬證明原件交由乙方保
管至辦理該物業(yè)交易過戶手續(xù)當(dāng)日。
第五條:在本合同在履行中若發(fā)生爭議,買賣雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。無法協(xié)商
解決的,應(yīng)向該物業(yè)所在地人民法院提起訴訟。
第七條:本合同未盡事宜,可由買賣雙方約定后簽定補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽字與本合同具有同等法律效力。
第八條:如由于買方個人征信和債務(wù)等原因無法辦理貸款及貸款額度不足以支付尾期房款時,買方應(yīng)另行自籌房款按時支付給賣方,否則,相應(yīng)責(zé)任應(yīng)由買方自行承擔(dān),并賠償賣方因此而造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第十二條:約定的其它事項(xiàng)(對合同條款內(nèi)容的修改或補(bǔ)充):
1、上述房屋室內(nèi)現(xiàn)有的裝修、設(shè)施賣方不能拆除及損壞(包括:水、電、入墻的櫥柜、門及窗)。
2、買方支付給賣方 房款 天賣方需無條件將上述房屋交付給買方使用(若經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致可提前交房給買方使用),并由賣方結(jié)清水、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)。
注明:買賣雙方確認(rèn)均已清楚了解合同條款的內(nèi)容及含義,并自愿接受合同條款約束。
備注:__________
賣方(簽章):__________ 買方(簽章):__________
__________年__________月__________日 __________年__________月__________日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇20
甲方(賣方)
乙方(買方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在市區(qū)路小區(qū)號樓單元室(建筑面積120平方米,儲藏室40平方米,產(chǎn)權(quán)證號st)房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方(附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖)
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫萬零千元整;即人民幣小寫元.
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金萬元整,即小寫元.
四、乙方支付定金之日起2個月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項(xiàng)通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由甲方承擔(dān)。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在1個月前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨f元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風(fēng)機(jī)一臺(型號:),空調(diào)兩臺(型號:),熱水器(型號:),浴霸(型號:),飲水機(jī)(型號:),音響兩臺(型號:),涼衣架,房內(nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施,等讓與乙方(含在房屋價值內(nèi))
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章)___________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_____________ 簽訂地點(diǎn):_____________
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇21
甲:__________,身份證號:_____________________________,住址:_____________________________;
乙:__________,身份證號:_____________________________,住址:_____________________________;
丙:__________,身份證號:_____________________________,住址:_____________________________;
。篲_________,身份證號:_____________________________,住址:_____________________________;
戊:__________,身份證號:_____________________________,住址:_____________________________;
己:__________,身份證號:_____________________________,住址:_____________________________;
庚:__________,身份證號:_____________________________,住址:_____________________________;
辛:__________,身份證號:_____________________________,住址:_____________________________;
經(jīng)甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛八方友好協(xié)商,就雙方共同出資購房的相關(guān)事宜,為了明確雙方的權(quán)利義務(wù),根據(jù)《民法典》等相關(guān)法律規(guī)定,自愿簽訂協(xié)議如下,以資共同遵守。
一、所購房產(chǎn)的基本情況:
共同購買的房產(chǎn)座落位置于______________________________,建筑面積__________㎡。
二、所購房產(chǎn)的總價及其各出資金額、比例:
1、總價:該房產(chǎn)共計總價¥______________。
2、各方出資比例:
甲方出資_______元人民幣,出資比例為____%;
乙方出資_______元人民幣,出資比例為____%;
丙方出資_______元人民幣,出資比例為____%;
丁方出資_______元人民幣,出資比例為____%;
戊方出資_______元人民幣,出資比例為____%;
己方出資_______元人民幣,出資比例為____%;
庚方出資_______元人民幣,出資比例為____%;
辛方出資_______元人民幣,出資比例為____%;
三、房款支付方式:
1、該房屋首付¥__________元,八方各自依照出資比例支付首付款,余款由八方共同到銀行辦理按揭貸款手續(xù)。
2、銀行貸款下來后,八方應(yīng)按照銀行貸款合同要求的還款時間和數(shù)額并根據(jù)各自占全部出資的比例數(shù)額及時歸還銀行貸款。
3、如果任何一方?jīng)]有及時歸還銀行貸款,致使其他各方遭受損失的,應(yīng)賠償給對方造成的全部損失。
4、如果其中一方確實(shí)因?yàn)榻?jīng)濟(jì)緊張無法按時支付按揭款的,需向其他各方說明真實(shí)情況,其他各方給其3個月的寬限期。如連續(xù)超過三個月不按約定及時歸還銀行貸款的,守約方有權(quán)要求對方及時支付。如果違約方仍不及時支付,則守約方在給對方墊付貸款的情況下,房屋的全部產(chǎn)權(quán)歸守約方所有,守約方按照購房時價格找補(bǔ)對方差價,如果給守約方造成損失的,違約方仍應(yīng)賠償給另一方造成的經(jīng)濟(jì)損失,并承擔(dān)違約責(zé)任,違約金的數(shù)額為全部房屋價款的30%。
四、房產(chǎn)證辦理及產(chǎn)權(quán)歸屬:
1、產(chǎn)權(quán)證的辦理:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛八方應(yīng)當(dāng)共同協(xié)同辦理房產(chǎn)證及其相關(guān)手續(xù),辦證所需稅費(fèi)按出資比例分擔(dān)。房屋產(chǎn)權(quán)證由_______保管。
2、房屋產(chǎn)權(quán)歸屬:所購房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)屬于甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛八方共同所有,房產(chǎn)證登記八方為共有人。
五、房產(chǎn)的使用:
1、八方共同購買的房產(chǎn)不依照各自出資的比例具體劃分房屋產(chǎn)權(quán)的比例,該房屋只能八方整體經(jīng)營、整體管理、整體使用,整體收益。
2、如八方一致同意該房產(chǎn)對外租賃,則租賃的期限和價格應(yīng)經(jīng)八方協(xié)商一致同意后方可,所得租金的分配按照雙方出資比例分配。
3、如八方自行在該房產(chǎn)處開辦企業(yè),收益按出資比例分配。如其中有一方不參與開辦企業(yè),其他各方依照市場價格為其支付租金。
4、如雙方均同意出售該房屋,則出讓所得由雙方按出資比例分配,所需稅金按比例承擔(dān)。
六、杜絕私自處分:
1、協(xié)議簽訂之后,任何一方不得將共有房產(chǎn)進(jìn)行出租、轉(zhuǎn)讓,也不得自己將出資股份私自轉(zhuǎn)讓給他人,更不得為自己或第三人提供抵押擔(dān)保及作為實(shí)物出資。
2、如在協(xié)議簽訂之后,一方不愿意繼續(xù)參股的,其他各方依照市場價格收購其出資的股份,被收購一方就對該房產(chǎn)不再享有任何的權(quán)利。
七、風(fēng)險負(fù)擔(dān):
因不可抗力或政府政策原因,導(dǎo)致房產(chǎn)滅失、被征收等情形出現(xiàn),風(fēng)險由八方共擔(dān),所得補(bǔ)償由八方按出資比例分配。
八、特別約定
1、任何一方不得因個人的債務(wù)導(dǎo)致共有房產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)受到影響,否則,應(yīng)賠償其他方所產(chǎn)生的損失,并向另一方承擔(dān)違約責(zé)任,違約金的數(shù)額為全部房屋價款的30%。
2、如在實(shí)際管理、使用、收益的過程中,應(yīng)當(dāng)無條件決定一致。如特別重大事件有爭議的,也應(yīng)當(dāng)按照出資比例超過三分之二和購買人數(shù)也要超過三分之二雙重通過方可決定。
3、本協(xié)議簽訂有效期共計___年,自_______年___月___日至_______年___月___日,到期之后八方另行約定房產(chǎn)協(xié)議。
九、本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議和本協(xié)議具有同等效力。
十、因本協(xié)議引起的爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由本協(xié)議房產(chǎn)所在地法院管轄。
十一、本協(xié)議一式八份,各方各執(zhí)一份,自簽字后生效。
甲方:_______
_______年___月___日
乙方:_______
_______年___月___日
丙方:_______
_______年___月___日
丁方:_______
_______年___月___日
戊方:_______
_______年___月___日
己方:_______
_______年___月___日
庚方:_______
_______年___月___日
辛方:_______
_______年___月___日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇22
賣方: (以下簡稱甲方)
買方: (以下簡稱乙方)
一、甲方單位現(xiàn)有一套位于 的住房,甲方自愿將其住房出售于乙方。
二、甲方確認(rèn)以其名義取得的住房房屋產(chǎn)權(quán)屬于乙方所有,單位辦理房屋產(chǎn)權(quán)證以及土地使用證時直接辦理到乙方名下。
三、自簽訂本協(xié)議之日起,乙方為此房屋的實(shí)際產(chǎn)權(quán)人。
為明確雙方的權(quán)利和義務(wù),以達(dá)到上述目的,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就乙方取得該住房房屋產(chǎn)權(quán),特簽訂以下協(xié)議:
第一條 甲方住房坐落于 縣 街 ,該房屋位于第 層 室、房屋結(jié)構(gòu)為 、建筑面積 平方米的房屋產(chǎn)權(quán),自協(xié)議簽訂之日起,乙方即為上述約定房屋的實(shí)際產(chǎn)權(quán)人,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,乙方保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用,甲方不得就該房屋再與他人訂立《買賣合同》。
第二條 本房屋售價為人民幣大寫 元( ),乙方將該房屋價款一次性付于甲方,此價款為購買該房屋的所有費(fèi)用,如涉及其他費(fèi)用,由甲方承擔(dān),乙方不予承擔(dān)。
第三條 因該房屋暫無房屋產(chǎn)權(quán)證和土地使用證,甲方必須保證本
協(xié)議簽訂之后,甲方單位辦理房屋產(chǎn)權(quán)證和土地使用證時直接辦理到乙方名下,辦理雙證費(fèi)用由乙方承擔(dān)。無論出于何種原因,致該房屋產(chǎn)權(quán)暫時無法辦理至乙方名下,在此期間,乙方基于實(shí)際產(chǎn)權(quán)人仍享有對該房屋的所有權(quán)益,甲方不得就此主張有任何異議。
第四條 因該房屋暫無雙證,將來可以辦理并需要甲方協(xié)助時,由甲方負(fù)責(zé)在接到通知后一周內(nèi)幫助乙方辦理,不得借故拖延時間,如因甲方原因使乙方無法及時辦理相關(guān)手續(xù)而使乙方受到損失,乙方有權(quán)向甲方索賠全部損失。
第五條 如甲方單位在辦理房屋產(chǎn)權(quán)證和土地使用證時,不允許直接將集資房屋的產(chǎn)權(quán)辦理至乙方名下,則甲方在取得該房屋產(chǎn)權(quán)證書及土地使用證后,將以甲方取得的房屋權(quán)協(xié)助乙方過戶至乙方名下,該轉(zhuǎn)讓費(fèi)用均由甲方承擔(dān)。
第六條 甲方必須保證轉(zhuǎn)讓房屋權(quán)屬清楚,無任何家庭糾紛,轉(zhuǎn)讓前無其他拖欠費(fèi)用,若發(fā)生與甲方有關(guān)的債權(quán)債務(wù)或家庭糾紛,概由甲方清理并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)賠償。
第七條 因本房屋暫無雙證,且為清水房,雙方約定甲方收到購房款,乙方拿到本房鑰匙為交易成功,甲乙雙方均不得反悔,若甲方反悔,甲方除返還乙方所付全部購房款外,還將另付違約金 元整,若房屋乙方已裝修,甲方還將賠償乙方的所有房屋裝修費(fèi)用。
第八條 本房屋因暫無雙證,其平方面積按套計算,將來辦證過程中如有測量誤差,甲乙雙方約定,互不追究,其成交價不變。
第九條 本合同在履行中若發(fā)生爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,經(jīng)協(xié)商解決不成訴至法院。
第十條 本合同按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行,一式三份,甲乙雙方及證明人各執(zhí)一份,一經(jīng)簽字即產(chǎn)生法律效力。
甲方:
身份證號:
住址:
工作單位:
聯(lián)系電話:
簽字地點(diǎn):
年 月
證明人:
身份證號:
住址:
工作單位:
聯(lián)系電話:
簽字地點(diǎn):
年 月
乙方: 身份證號:住址: 工作單位:聯(lián)系電話:簽字地點(diǎn): 年 月 日 日 日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇23
甲方(出賣人):______________乙方(買受人):______________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方購買甲方坐落在_____________________房屋一套,建筑面積為______________平方米。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格:每平米(¥______________)元人民幣,共計(¥______________)元人民幣。
第三條 付款方式:乙方于_______年_______月_______日向甲方一次性支付購房款(¥______________)元整,并于_______年_______月_______日將其余全部余款(¥______________)元一次付清。
第四條 甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,房屋交付后,由乙方承擔(dān)與該房屋使用相關(guān)的全部費(fèi)用。
第五條 甲方應(yīng)協(xié)助乙方在辦理權(quán)屬過戶登記手續(xù),房屋過戶所產(chǎn)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
第六條 本合同未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
第七條 本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:______________ 乙方:______________
地址:______________ 地址:______________
聯(lián)系電話____________ 聯(lián)系電話:__________
______年____月____日 ______年____月____日
附:雙方身份證復(fù)印件
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇24
出賣方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____
國籍:_____
(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
聯(lián)系電話:_____
委托代理人:_____
國籍:_____
電話:_____
地址:_____
郵政編碼:_____
買受方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____
國籍:_____
(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
聯(lián)系電話:_____
委托代理人:_____
國籍:_____
電話:_____
地址:_____
郵政編碼:_____
第一條 房屋的基本情況
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層,共_____(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為_____,建筑面積_____平方米(其中實(shí)際建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為_____。
第二條 房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定面積(以下簡稱實(shí)際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時,房屋實(shí)際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實(shí)際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實(shí)際面積調(diào)整。
3._______________________________。
第三條 土地使用權(quán)性質(zhì)
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_____;土地使用權(quán)年限自___年__月__日至___年__月__日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,買受方(必須)(無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條 價格
按(總建筑面積)(實(shí)際建筑面積)計算,該房屋售價為( 幣)每平方米_____元,總金額為( 幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
共4頁:
房屋買賣合同協(xié)議 出賣方:_____ (本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____ (身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____ 地址:_____ 郵政編碼:_____聯(lián)系電話:_____ 委托代理人:_____國籍:_____電話:_____ 地址:_____郵政編碼:_____ 買受方:_____ (本人)(法定代表人
第五條 付款方式
買受方應(yīng)于本合同生效之日向出賣方支付定金( 幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限
出賣方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給買受方,并應(yīng)收到該房屋全部價款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給買受方。
第七條 買受方逾期付款的違約責(zé)任
買受方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為買受方不履行本合同。屆時,出賣方有權(quán)按下述第____種約定,追究買受方的違約責(zé)任。
1.終止合同,買受方按累計應(yīng)付款的_____%向出賣方支付違約金。出賣方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過買受方支付的違約金時,實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由買受方據(jù)實(shí)賠償。
2.買受方按累計應(yīng)付款的_____%向出賣方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3._______________________________。
第八條 出賣方逾期交付房屋的違約責(zé)任
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權(quán)按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,月利息在_____個月內(nèi)按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權(quán)按下列第_____種約定,追究出賣方的違約責(zé)任。
1.終止合同,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過出賣方支付的違約金時,實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實(shí)賠償。
2.出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3._______________________________。
第九條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
在買受方實(shí)際接收該房屋之日起,出賣方協(xié)助買受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實(shí)際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按已付
共4頁:
房屋買賣合同協(xié)議 出賣方:_____ (本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____ (身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____ 地址:_____ 郵政編碼:_____聯(lián)系電話:_____ 委托代理人:_____國籍:_____電話:_____ 地址:_____郵政編碼:_____ 買受方:_____ (本人)(法定代表人
款的_____%賠償買受方損失。
第十條 出賣方保證
在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng),由出賣方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條 因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 本合同未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十三條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng),均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十四條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。
第十五條 本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條 本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_____各執(zhí)一份,均具有同等效力。
出賣方(簽章):
出賣方代理人(簽章):
___年___月___日
買受方(簽章):
買受方代理人(簽章):
___年___月___日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇25
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就房屋買轉(zhuǎn)讓事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下:
一、甲方自愿將坐落在市區(qū)路小區(qū)號樓單元室出賣給,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述及附屬建筑物總價款為人民幣大寫;即人民幣小寫。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫。
四、乙方支付定金之日起個月內(nèi),向甲方支付首付款,首付款之外的款項(xiàng)通過銀行方式交付。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由方承擔(dān)。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)手續(xù),待到乙方名下之時,乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、費(fèi)等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц对倪`約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨,逾?0日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件,并將空調(diào)兩臺,熱水器,音響兩臺,涼,房內(nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施,等讓與乙方。
十一、本協(xié)議,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
甲方:身份證號:
住址:電話:
年月日
乙方:身份證號:
住址:電話:
年月日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇26
甲方夫妻:_________________(出售方):_________________
姓名:_________________身份證號:_________________
姓名:_________________身份證號:_________________
乙方:_________________(購買方)
姓名:_________________身份證號:_________________
為了確保房屋買賣雙方的合法權(quán)益,甲乙雙方現(xiàn)就住宅及儲藏室買賣自愿達(dá)成協(xié)議如下:
第一條經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方夫妻自愿將位于市區(qū)號樓單元室的住宅壹套(建筑面積平方米)及儲藏室壹間(建筑面積平方米)出售給乙方。房屋所有權(quán)證號為:_________________。甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權(quán),沒有抵押等各種負(fù)擔(dān)。
第二條上述住宅及儲藏室的出售價為人民幣元整(¥元)(以下金額均為人民幣),此價格自甲乙雙方簽訂協(xié)議書之日起不得變更。
第三條付款方式:_________________乙方先交定金元整;甲方在領(lǐng)到新房鑰匙之日起10日內(nèi),乙方支付甲方萬元整(¥元),剩余房款元整(¥元)于甲方交此房給乙方時由乙方一次性付清。
第四條甲方必須在領(lǐng)到新房鑰匙之日起日內(nèi)騰房給乙方。
第五條乙方支付甲方萬元款項(xiàng)時甲方須把此房房屋所有權(quán)證等證件原件及相關(guān)票據(jù)均由乙方保管。將來土地證發(fā)放后甲方必須立即配合領(lǐng)取并交由乙方保管,甲方將來必須積極配合乙方共同到房產(chǎn)部門辦理上述住宅所有權(quán)過戶手續(xù),并將新的《房產(chǎn)證》交給乙方。上述住宅一經(jīng)辦理所有權(quán)過戶手續(xù),房屋的產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)歸乙方所有,甲方不再擁有產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)等任何權(quán)利。
第六條自甲方騰房給乙方之日起,如遇拆遷等與此房相關(guān)的權(quán)利義務(wù)等均由乙方享有和承擔(dān),在此日之前由此房產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)均由甲方享有和承擔(dān)。
男方:_________________ 女方:_________________
_______ 年 _________ 月 _________ 日_________ 年 _________ 月 _________ 日
全款房屋買賣合同_全款房屋買賣合同范本 篇27
賣方:_____________(以下簡稱甲方)買方:_____________(以下簡稱乙方)
身份證號碼:_____________身份證號碼:_____________
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國物權(quán)法》等相關(guān)規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利的原則,就該存量房買賣的有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成一致,訂立本合同,共同遵守。
1、甲方將坐落在的.房地產(chǎn)(產(chǎn)權(quán)證書號為:)出售給乙方,該房屋建筑面積平方米,儲藏室(或車庫)平方米。乙方已對甲方所出售的房地產(chǎn)做了充分了解,愿意購買該房地產(chǎn)。
2、甲乙雙方約定上述房地產(chǎn)的成交價格為人民幣(大寫_____________元,小寫:_____________元,付款方式:_____________。
3、甲乙雙方于年月日前向房屋登記機(jī)構(gòu)申請辦理轉(zhuǎn)移登記。
4、甲方定于年月日前將上述房地產(chǎn)交付給乙方。
5、甲乙雙方約定上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記中產(chǎn)生的費(fèi)用由方承擔(dān)。
6、本合同一式份,經(jīng)雙方簽字后即生效,未盡事宜,由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方簽字:_____________乙方簽字:_____________
_________年______月___日_________年______月___日