樣品買賣合同常規(guī)版(精選29篇)
樣品買賣合同常規(guī)版 篇1
發(fā)包人(甲方):_____ 委 托 代 理 人:_____ 電 話:_____
工 程 設(shè) 計(jì) 師:_____
電話:_____
依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一部分 工程概況
第1條、工程地點(diǎn):___________
第2條、工程內(nèi)容及做法
(詳見工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表及報(bào)價(jià)單)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:
(1)承包人包工、部分包料(詳見報(bào)價(jià)單),發(fā)包人提供部分材料(詳見報(bào)價(jià)說明);
(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實(shí)際施工的要求,與工程實(shí)際使用量的誤差應(yīng)在+-8%以內(nèi)。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題,由承包人承擔(dān)責(zé)任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_____________年_____________月_______日; 竣工日期_____________年_____________月_______日。
:___________元,為不含稅報(bào)價(jià)(詳見裝修工程報(bào)價(jià)單)。
第二部分 施工圖紙
_____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用包括/不包括在工程價(jià)款內(nèi))。
第三部分 發(fā)包人義務(wù)
第1條、開工前三天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)(物管等),并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用;
第4條、不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
第四部分 承包人義務(wù)
第1條、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
第2條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
第3條、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。需要保管的,發(fā)包人應(yīng)作好密封標(biāo)志,并交由現(xiàn)場管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料,承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第三條,所提供材料保證_____年內(nèi)不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;
(3)發(fā)包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 第2條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),
認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
第九部分 工程驗(yàn)收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)水電工程完工;
(3)中期驗(yàn)收(木作工程完工),并作好工作量統(tǒng)計(jì)決算;
(4)ICI漆工程完工 。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見工程驗(yàn)收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收(否則視同工程合格),填寫工程驗(yàn)收單(見工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見工程結(jié)算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負(fù)責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的,發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為_____月,保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為______月。
第5條、在正常使用條件下,工程應(yīng)在一定時(shí)期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴(yán)重質(zhì)量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實(shí)際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的工程的造價(jià)(根據(jù)附工程報(bào)價(jià)單)。
嚴(yán)重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下:防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動(dòng)工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外);
墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2
以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外);
墻磚超過5處(塊)以上松動(dòng)、脫落;
地磚、地板工程出現(xiàn)5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動(dòng)、脫落(材料質(zhì)量問題除外); 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動(dòng)、變形(材料質(zhì)量問題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
第2條、工程中期驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見工程結(jié)算單)并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清工程款。每項(xiàng)工程增加項(xiàng)目結(jié)算應(yīng)在每次付款時(shí)結(jié)清。
第十一部分 違約責(zé)任
第1條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第2條、未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第3條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),終止方應(yīng)提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項(xiàng)具體規(guī)定
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)。
第2條、施工期間,承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計(jì)和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負(fù)責(zé)。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分;下午
_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分。承包人應(yīng)按時(shí)開工、停工,并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關(guān)的活動(dòng)。
第十五部分 附則
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。 備注:
(1)從竣工驗(yàn)收之日計(jì)算,保修期為______年。
(2)保修期內(nèi)由于承包人施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,承包人無條件地進(jìn)行維修,并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對發(fā)包人進(jìn)行賠償;
(3)保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當(dāng)造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費(fèi)。
(4)本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字(蓋章)后生效。
發(fā)包人簽字:_____
承包人簽字(蓋章):_____
日期:_____年_____月_____日
樣品買賣合同常規(guī)版 篇2
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
風(fēng)險(xiǎn)提示:標(biāo)的物信息
買賣合同中應(yīng)根據(jù)標(biāo)的物的類型,在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清,而產(chǎn)生糾紛。
數(shù)量、價(jià)款要明確,包括數(shù)額的計(jì)量單位,大多數(shù)事項(xiàng)應(yīng)由雙方協(xié)定,同時(shí)需要標(biāo)出標(biāo)的物的單價(jià)、總價(jià),幣種、支付方式及程序等,各項(xiàng)須明確填寫,不得含糊。
第一條乙方向甲方訂購______貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
風(fēng)險(xiǎn)提示:履行期限、地點(diǎn)和方式
履行期限、地點(diǎn)和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān),而且還將涉及貨物在運(yùn)輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)問題;履行期限約定不明將會(huì)嚴(yán)重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實(shí)施,產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點(diǎn)不明也會(huì)容易引發(fā)爭議。
如:有的合同對履行期限作出模糊約定,如“一個(gè)月內(nèi)履行完畢”,但從何時(shí)起算一個(gè)月沒有約定,這就容易使雙方產(chǎn)生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產(chǎn)生。
第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方所購甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。
第三條交貨時(shí)間、地點(diǎn)
風(fēng)險(xiǎn)提示:交貨地點(diǎn)
對于“交貨地點(diǎn)”應(yīng)當(dāng)明確約定,因?yàn)樗婕半p方的利益實(shí)現(xiàn)和標(biāo)的物毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)問題。一一般情況下,標(biāo)的'物的所有權(quán)自交付時(shí)轉(zhuǎn)移,風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)隨之轉(zhuǎn)移。如:在合同中約定交貨地點(diǎn)為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)則轉(zhuǎn)移到買方處,因此,在簽訂合同時(shí),對于交貨地點(diǎn)的選擇上,應(yīng)慎重對待。
甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地________。
第四條收貨與驗(yàn)貨
乙方指定的收貨人1:姓名________,身份證號(hào)____________,聯(lián)系電話____________;收貨人2:姓名________,身份證號(hào)____________,聯(lián)系電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗(yàn)貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),并向甲方提出書面質(zhì)量異議,逾期無書面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議,乙方應(yīng)對貨物進(jìn)行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報(bào)告結(jié)論解決。如檢驗(yàn)質(zhì)量不合格,乙方有權(quán)無條件退貨。
第五條付款時(shí)間、方式
風(fēng)險(xiǎn)提示:價(jià)款支付
在實(shí)務(wù)中,有的買賣合同只是簡單地約定合同款項(xiàng)的金額,對于款項(xiàng)的支付時(shí)間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。
另外,需方應(yīng)盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,盡量要簡單、明確易實(shí)施,避免催款方因?yàn)闊o法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)定明確的逾期付款的違約責(zé)任,有效督促或威懾合同付款方。
乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號(hào)用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
第六條違約責(zé)任與合同解除
風(fēng)險(xiǎn)提示:違約責(zé)任
違約責(zé)任要條款化,在出現(xiàn)違約情形時(shí),能有效執(zhí)行,避免糾紛。很多合同對違約責(zé)任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定,支付違約金10萬元”,這個(gè)約定就太過籠統(tǒng),實(shí)務(wù)中很難操作。
具體應(yīng)明確,違反合同的哪條約定,應(yīng)承擔(dān)何種違約責(zé)任,如:質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時(shí)足額付款、未及時(shí)交貨等等,不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責(zé)任,另外,違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化,以便于向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,每逾期一日,按應(yīng)交付貨物價(jià)款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
第七條爭議解決
風(fēng)險(xiǎn)提示:爭議解決方式
合同雙方一旦發(fā)生爭議,協(xié)商不成的只能求助于仲裁機(jī)構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當(dāng)事人雙方約定,如果選擇仲裁機(jī)構(gòu)就一定要明確是哪個(gè)仲裁委員會(huì),否則就會(huì)因約定不明而致約定條款無效。
當(dāng)然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標(biāo)的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。
甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第九條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第十條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
第十一條合同生效
風(fēng)險(xiǎn)提示:證據(jù)保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補(bǔ)充協(xié)議、送貨單、購銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要、傳真件,交通票據(jù)、運(yùn)輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發(fā)生糾紛,這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實(shí)證據(jù)。
本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
出賣人(甲方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
買受人(乙方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
樣品買賣合同常規(guī)版 篇3
出賣人: (以下簡稱甲方)
買受人: (以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購______貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方所購甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。
第三條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)
甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地________。
第四條 收貨與驗(yàn)貨
乙方指定的收貨人:
收貨人1:姓名________,身份證號(hào)____________,聯(lián)系電話____________;
收貨人2:姓名________,身份證號(hào)____________,聯(lián)系電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗(yàn)貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),并向甲方提出書面質(zhì)量異議,逾期無書面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議,乙方應(yīng)對貨物進(jìn)行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報(bào)告結(jié)論解決。如檢驗(yàn)質(zhì)量不合格,乙方有權(quán)無條件退貨。
第五條 付款時(shí)間、方式
乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號(hào)用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
第六條 違約責(zé)任與合同解除
1.甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,每逾期一日,按應(yīng)交付貨物價(jià)款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。
2.乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
第七條 爭議解決
甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第九條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第十條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
第十一條 合同生效
本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
出賣人(甲方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
買受人(乙方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
樣品買賣合同常規(guī)版 篇4
甲方(賣方):合同編號(hào):G-0502 乙方(買方):簽訂地點(diǎn):上!
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項(xiàng)填寫,勿寫“同樣品”;“驗(yàn)收說明”等內(nèi)容請?jiān)隍?yàn)收后填寫)簽訂時(shí)間:________年____月____日
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):每件紅木家具應(yīng)符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹木名稱,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和實(shí)際用材符合,且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條 付款方式:簽訂合同后,乙方于____日內(nèi)付清全額貨款,甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨!
第四條 甲方送貨,運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款,經(jīng)乙方驗(yàn)貨簽收,甲方應(yīng)在交貨時(shí)督促乙方對家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進(jìn)行驗(yàn)收,乙方發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場提出,并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。
第五條 違約責(zé)任:若甲方未能按約定時(shí)間交貨,每延誤一天,按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方告知甲方后,甲方在 7 天內(nèi)修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應(yīng)予以更換或退貨!
第七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由甲乙雙方當(dāng)事 人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 二 種方式解決:
。ㄒ唬┨峤划(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V!
第八條 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力! 〖追剑ê炚拢阂曳剑ê炚拢骸 ¢_戶銀行: 開戶銀行: 賬號(hào):賬號(hào): 聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式
樣品買賣合同常規(guī)版 篇5
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購 貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物 件,甲方應(yīng)于 日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí),乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元,共人民幣 萬 仟 佰元,交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
樣品買賣合同常規(guī)版 篇6
范本 出賣人:__________________(以下簡稱甲方) 買受人:__________________(以下簡稱乙方) 茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方!
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除合同!
第三條 如因天災(zāi)或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付,可延長交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定!
第四條 買賣價(jià)款議定每件人民幣_(tái)___仟____佰元,共人民幣_(tái)___萬____仟____佰元,于甲方交貨同時(shí)悉數(shù)付清! ∪缫曳讲荒芨肚,甲方可停止交貨,直到解除合同。 甲方因此所受的損失,由乙方賠償!
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時(shí),乙方可要求更換或解除買賣合同,由此給乙方造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)!
第七條 市場價(jià)格如有升降變動(dòng),各方不得主張?jiān)鰷p貨物,或借故解除合同! ”竞贤皇絻煞,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。 出賣人(甲方):__________________ 買受人(乙方):__________________ ________年____月____日
樣品買賣合同常規(guī)版 篇7
出賣人(以下簡稱甲方):_______________
買受人(以下簡稱乙方):_______________
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件,甲方應(yīng)于__________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于__________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受到損害時(shí),乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)__________元,共人民幣_(tái)__________元,交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于___________日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
第八條合同一式______份,甲、乙雙方各執(zhí)__________份為憑。
出賣人(甲方):_______________買受人(乙方):_______________
_______________年___________月__________日
樣品買賣合同常規(guī)版 篇8
甲方:(賣方) 身份證: 乙方:(買方) 身份證: 甲、乙雙方本著平等、自愿的原則經(jīng)協(xié)商一致,就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜,簽訂本協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容如下:
一、乙方已經(jīng)了解甲方所屬該房屋相關(guān)情況如下:
(1) 該房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào)為 _________ ;
(2) 該房屋地址為: ;面積為: ,該房屋用途為: ;
二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ,自簽定本協(xié)議當(dāng)日,甲方將上述房屋的預(yù)售合同及相關(guān)發(fā)票交至中介方保管。
三、甲、乙雙方協(xié)商一致同意甲方出售該房屋的實(shí)際出售價(jià)格為人民幣 元整(大寫:人民幣 元整)!
四、乙方于簽約后次日,于中介方查詢該房屋除銀行抵押外無其他權(quán)利限制及查封狀況,且甲方將相關(guān)交易資料交至中介方后,直接支付甲方定金人民幣 元整,該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產(chǎn)買賣合同》生效后自動(dòng)轉(zhuǎn)為購房款。
五、甲方須自簽訂本協(xié)議后5個(gè)工作日內(nèi)辦妥授權(quán)委托中介方辦理該房屋的房地產(chǎn)權(quán)證及出售該房屋的一切相關(guān)手續(xù)的委托公證書!
六、甲乙雙方協(xié)商一致,待雙方簽定買賣合同時(shí)的具體付款方式如下:
樣品買賣合同常規(guī)版 篇9
憑樣品買賣合同
合同編號(hào):
出賣人:(以下簡稱甲方) 買受人:(以下簡稱乙方)
住所地: 住所地:
法定代表人: 法定代表人:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律規(guī)定,在平等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)充分協(xié)商,就乙方購買甲方產(chǎn)品達(dá)成以下買賣合同條款。
第一條 產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量
______________________________________________________
______________________________________________________。
第二條 產(chǎn)品質(zhì)量
1. 產(chǎn)品質(zhì)量的要求:______________________________________________________。
為準(zhǔn)確表明產(chǎn)品品質(zhì),乙方在確認(rèn)訂購前,應(yīng)由甲乙雙方共同確認(rèn)產(chǎn)品樣品,并將樣品封存,以作為交易標(biāo)的物的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。樣品質(zhì)量說明如下:
______________________________________________________。
2. 產(chǎn)品包裝的特殊要求:______________________________________________________。
3. 乙方對產(chǎn)品質(zhì)量有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到產(chǎn)品后________日內(nèi)提出確有證據(jù)的書面異議并通知甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產(chǎn)品質(zhì)量符合本合同約定的要求。但乙方使用甲方產(chǎn)品的,不受上述期限限制,視為甲方產(chǎn)品符合合同約定的要求。
第三條 產(chǎn)品價(jià)款
1. 產(chǎn)品的單價(jià)與總價(jià):單價(jià):_______元/件;總價(jià):_______元。
上述貨物的含稅價(jià)為:_______,總價(jià)款為:_______。
2. 甲方產(chǎn)品的包裝費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等按下列約定承擔(dān):
甲方產(chǎn)品的包裝物由_______提供,包裝費(fèi)用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的運(yùn)輸由_______辦理,運(yùn)輸費(fèi)用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的保險(xiǎn)由_______辦理,保險(xiǎn)費(fèi)用由_______承擔(dān)。
第四條 產(chǎn)品交付
甲方產(chǎn)品交付方式為:乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運(yùn)(注:三選一)。
產(chǎn)品交付地點(diǎn)為_______,交貨時(shí)間為合同生效后_______日,若乙方對甲方產(chǎn)品有特殊要求的,甲方應(yīng)當(dāng)在乙方提供相關(guān)確認(rèn)文件后_______日內(nèi)交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權(quán)拒絕交貨,乙方未能及時(shí)提供相應(yīng)文件的,甲方有權(quán)延期交貨。
在合同約定期限內(nèi)甲方違約未能及時(shí)交貨的,產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān);產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的,產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
第五條 價(jià)款結(jié)算
乙方應(yīng)在本合同簽訂_______日內(nèi)向甲方預(yù)付貨款_______元,甲方交付前給付價(jià)款_______元,余款由乙方在收到甲方產(chǎn)品之日起_______日內(nèi)付清。
乙方應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價(jià)款。
雙方同意乙方未能付清所有價(jià)款之前,甲方產(chǎn)品的所有權(quán)仍屬于甲方所有。
第六條 合同的解除與終止
雙方協(xié)商一致的,可以終止合同的履行。一方根本性違約的,另一方有權(quán)解除合同,但應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知對方。
第七條 商業(yè)秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息(包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息等)均為甲方的商業(yè)秘密。
無論何種原因終止、解除本合同的,乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。非經(jīng)甲方書面同意或?yàn)槁男斜竞贤x務(wù)之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。
乙方違反上述約定的,應(yīng)當(dāng)賠償由此給甲方造成的全部損失。
第八條 違約責(zé)任
本合同簽訂后,任何一方違約,都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金_______元。若違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,違約方應(yīng)當(dāng)賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權(quán)利的費(fèi)用等)。
第九條 不可抗力
因火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、自然災(zāi)害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,雙方終止合同的履行,各自的損失各自承擔(dān)。不可抗力因素消失后,雙方需要繼續(xù)履行合同的,由雙方另行協(xié)商。
因不可抗力終止合同履行的一方,應(yīng)當(dāng)于事件發(fā)生后_______日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯袡?quán)部門出具的發(fā)生不可抗力事件的證明文件并及時(shí)通知對方。未履行通知義務(wù)而致?lián)p失擴(kuò)大的,過錯(cuò)方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十條 其他約定事項(xiàng)
1. 乙方聯(lián)系人或授權(quán)代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等,都對乙方具有約束力,具有不可撤銷性。
2. 簽訂或履行合同過程中,非經(jīng)甲方書面同意或確認(rèn),乙方對甲方任何人員的個(gè)人借款,均不構(gòu)成乙方對甲方的預(yù)付款或已付款款項(xiàng)。
3. 乙方聯(lián)系地址、電話等發(fā)生變化的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本合同列明的聯(lián)系方式無法與乙方聯(lián)系的,由乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
4. 本合同未約定的事項(xiàng),由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同書具有同等法律效力。
5. 乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同時(shí)向甲方提供其合法經(jīng)營的證明文件,并作為本合同的附件。
6. 簽訂本合同時(shí),雙方確認(rèn)的合同附件為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十一條 爭議解決
本合同履行過程中產(chǎn)生爭議的,雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)向______________人民法院提起訴訟解決。
第十二條 本合同經(jīng)雙方蓋章或授權(quán)代表簽字后生效。
第十三條 本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
_______年_____月_____日 _______年_____月_____日
。暶鳎簝H供參考,不能作為您的決定或行為的支持依據(jù),使用前與律師協(xié)商,對此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。)
樣品買賣合同常規(guī)版 篇10
甲方(賣方):乙方(買方): 經(jīng)平等友好協(xié)商,甲乙雙方就甲方所有的裝載機(jī)讓給乙方一事達(dá)成一致協(xié)議如下:
一、裝載機(jī)工程機(jī)械概況 品牌:柳工裝載機(jī) 型號(hào):50C 車輛識(shí)別代號(hào):50C
二、轉(zhuǎn)讓價(jià)格:20元
三、付款方式:由甲方欠乙方的借款中扣出!
四、甲方承諾對上述裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本享有合法的完全的所有權(quán),乙方基于該承諾購買上述裝載機(jī)。如因第三人向乙方主張裝載機(jī)的所有權(quán)或他物權(quán)導(dǎo)致乙方經(jīng)濟(jì)損失的,乙方有權(quán)向甲方追償!
五、裝載機(jī)現(xiàn)狀已由雙方確認(rèn)。因該裝載機(jī)系二手舊機(jī),甲方對于裝載機(jī)的運(yùn)行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明,乙方對于該裝載機(jī)的現(xiàn)狀以及日后運(yùn)行可能出現(xiàn)的問題均已了解。
六、裝載機(jī)由甲方于____日,在廣漢順興交付給乙方,乙方采取現(xiàn)場驗(yàn)收的方式進(jìn)行驗(yàn)收,乙方對裝載機(jī)的運(yùn)行狀況及設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量有任何不符合雙方在本合同中的說明及約定的,應(yīng)當(dāng)場以書面形式交由甲方確認(rèn)并由雙方協(xié)商解決,交付后即視為驗(yàn)收合格!
七、裝載機(jī)交付后,因該裝載機(jī)的運(yùn)輸、運(yùn)行所產(chǎn)生的任何責(zé)任均由乙方承擔(dān),包括裝載機(jī)本身的故障、質(zhì)量問題產(chǎn)生的損失以及對第三人的侵權(quán)所產(chǎn)生的損失,交付后所造成的一切事故和違法事故責(zé)任均全部由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任!
八、如甲方在裝載機(jī)交付后承擔(dān)了上述責(zé)任,甲方有權(quán)向乙方追償!
九、因履行裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本協(xié)議所產(chǎn)生的任何爭議,由甲方住所地法院管轄。
十、本裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本協(xié)議自簽訂之日起,雙方簽字生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份! 〖追剑 乙方: ____日
樣品買賣合同常規(guī)版 篇11
范例 合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。為你準(zhǔn)備了憑樣品買賣合同范例,敬請關(guān)注! 憑樣品買賣合同范例 出賣人:_________(以下簡稱甲方)。買受人:_________(以下簡稱乙方)。茲為_________貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購_________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物_________件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方!
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí),乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議!
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定!
第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)________元,共人民幣_(tái)________元于甲方,交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。因此所受的`損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)付賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同等情況。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項(xiàng):_________本合同一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份為憑。出賣人(甲方)(簽章):_________ 買受人(乙方)(簽章):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
樣品買賣合同常規(guī)版 篇12
甲方:_________ 代表人:_________ 地址:_________
乙方:_________ 地址:_________ 代表人:_________
甲乙雙方代表經(jīng)過友好協(xié)商簽訂本合同。
第一條 根據(jù)乙方要求,甲方同意按甲方提供的憑規(guī)格買賣(詳見附件),提供_________型氣墊船_________艘,每艘_________萬美元。于乙方支付本合同規(guī)定的預(yù)付款后_________個(gè)月內(nèi)交船。交船技術(shù)條件按本合同附件規(guī)定。關(guān)于本合同各期付款的日期,以簽訂本合同日期算起。
第二條 本合同雙方議定的總金額為_________d、(大寫:_________美元)該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價(jià)格。即在_________港口的交貨價(jià)。總金額中不包括燃料、食品和培訓(xùn)等費(fèi)用,但總金額包括下列費(fèi)用:
1、_________型氣墊船的價(jià)格;
2、_________型氣墊船的系泊試驗(yàn)費(fèi),航行試驗(yàn)費(fèi)及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費(fèi)、船塢費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等。
第三條
1、凡與履行本合同有關(guān)的發(fā)生在甲方境內(nèi)的稅收、關(guān)稅手續(xù)費(fèi)等由甲方負(fù)擔(dān)。
2、凡與履行本合同有關(guān)的所有銀行費(fèi)用及在甲方國境以外的稅收、關(guān)稅、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、手續(xù)費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
第四條 為了保證甲方能夠連續(xù)進(jìn)行生產(chǎn),并履行合同規(guī)定的`支付進(jìn)度,乙方同意下列付條款中規(guī)定的義務(wù)。
1、本合同的總金額以美元現(xiàn)匯支付。本合同的總金額的支付時(shí)間和美元金額如下:_________;
2、本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi),即不遲于________年____月____日前支付總金額_________%的預(yù)付款、d、_________(大寫:_________美元);
3、
第一期付款在本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi),即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計(jì)、d、_________(大寫:_________美元);
4、
第二期付款在本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi),即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計(jì)、d、_________(大寫:_________美元);
5、
第三期付款在本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi),即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計(jì)、d、_________(大寫:_________美元);
6、每期付款乙方在二(2)周前委托乙方銀行開立經(jīng)甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證,乙方根據(jù)甲方即期匯票支付每期貨款。
第五條
1、本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗(yàn),由甲方檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)。甲方將提前1個(gè)月通知乙方派代表參加試航驗(yàn)收。如乙方屆時(shí)不能派出代表參加試航,甲方將驗(yàn)收證件交予乙方,驗(yàn)收證件對雙方均有效。
2、本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗(yàn)收,以及乙方在履行了合同規(guī)定的義務(wù)之后,雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份,雙方各執(zhí)兩份,并由甲方申請辦理海關(guān)放行手續(xù)。此時(shí),abc型氣墊船轉(zhuǎn)移至乙方,此后所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
第六條
1、本合同_________型氣墊船的船體,機(jī)電設(shè)備在正常運(yùn)行和維修保養(yǎng)條件下,保證期為十二(12)個(gè)月,自_________型氣墊船交船證書簽字之日算起。
2、在保證期內(nèi),凡屬制造質(zhì)量和所用材料而產(chǎn)生的缺陷,甲方負(fù)責(zé)進(jìn)行修理,或更換有缺陷部分。
3、甲方對于正常合理磨損和使用不當(dāng)所造成的損壞,均不負(fù)賠償責(zé)任。
第七條
1、雙方有義務(wù)對本合同保密,未經(jīng)對方許可,不得將本合同內(nèi)容泄露給
第三國。乙方保證不向別國轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的產(chǎn)品和資料。
2、凡屬與本合同有關(guān)的通知和函電,應(yīng)采用秘密方式,通過住在本國的_________渠道直接送交本合同有關(guān)方面之機(jī)構(gòu)。
第八條
1、在本合同履行期間,雙方對發(fā)生的任何意見分歧均應(yīng)以友好協(xié)商的原則解決。
2、本合同用英文書就正本兩份,各執(zhí)一份。
3、本合同自雙方代表簽字之日起,立即生效。
4、本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。
甲方代表(簽字):_________
乙方代表(簽字):_________ _
_______年____月____日 ________年____月____日 附
樣品買賣合同常規(guī)版 篇13
出賣人:(以下簡稱甲方)____________
買受人:(以下簡稱乙方)____________
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購 貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物 件,甲方應(yīng)于 日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí),乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元,共人民幣 萬 仟 佰元,交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):____________
買受人(乙方):____________
時(shí)間:____________
樣品買賣合同常規(guī)版 篇14
合同編號(hào):
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
住所地:
住所地:
法定代表人:
法定代表人:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律規(guī)定,在平等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)充分協(xié)商,就乙方購買甲方產(chǎn)品達(dá)成以下買賣合同條款。
第一條產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量
______________________________________________________。
第二條產(chǎn)品質(zhì)量
1.產(chǎn)品質(zhì)量的要求:______________________________________________________。
為準(zhǔn)確表明產(chǎn)品品質(zhì),乙方在確認(rèn)訂購前,應(yīng)由甲乙雙方共同確認(rèn)產(chǎn)品樣品,并將樣品封存,以作為交易標(biāo)的物的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。樣品質(zhì)量說明如下:______________________________________________________。
2.產(chǎn)品包裝的特殊要求:______________________________________________________。
3.乙方對產(chǎn)品質(zhì)量有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到產(chǎn)品后________日內(nèi)提出確有證據(jù)的書面異議并通知甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產(chǎn)品質(zhì)量符合本合同約定的要求。但乙方使用甲方產(chǎn)品的,不受上述期限限制,視為甲方產(chǎn)品符合合同約定的要求。
第三條產(chǎn)品價(jià)款
1.產(chǎn)品的單價(jià)與總價(jià):單價(jià):_______元/件;總價(jià):_______元。上述貨物的含稅價(jià)為:_______,總價(jià)款為:_______。
2.甲方產(chǎn)品的包裝費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等按下列約定承擔(dān):
甲方產(chǎn)品的包裝物由_______提供,包裝費(fèi)用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的運(yùn)輸由_______辦理,運(yùn)輸費(fèi)用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的保險(xiǎn)由_______辦理,保險(xiǎn)費(fèi)用由_______承擔(dān)。
第四條產(chǎn)品交付
甲方產(chǎn)品交付方式為:乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運(yùn)(注:三選一)。
產(chǎn)品交付地點(diǎn)為_______,交貨時(shí)間為合同生效后_______日,若乙方對甲方產(chǎn)品有特殊要求的,甲方應(yīng)當(dāng)在乙方提供相關(guān)確認(rèn)文件后_______日內(nèi)交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權(quán)拒絕交貨,乙方未能及時(shí)提供相應(yīng)文件的,甲方有權(quán)延期交貨。
在合同約定期限內(nèi)甲方違約未能及時(shí)交貨的,產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān);產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的,產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
第五條價(jià)款結(jié)算
乙方應(yīng)在本合同簽訂_______日內(nèi)向甲方預(yù)付貨款_______元,甲方交付前給付價(jià)款_______元,余款由乙方在收到甲方產(chǎn)品之日起_______日內(nèi)付清。
乙方應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價(jià)款。
雙方同意乙方未能付清所有價(jià)款之前,甲方產(chǎn)品的所有權(quán)仍屬于甲方所有。
第六條合同的解除與終止
雙方協(xié)商一致的,可以終止合同的履行。一方根本性違約的,另一方有權(quán)解除合同,但應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知對方。
第七條商業(yè)秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的.全部信息(包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息等)均為甲方的商業(yè)秘密。
無論何種原因終止、解除本合同的,乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。非經(jīng)甲方書面同意或?yàn)槁男斜竞贤x務(wù)之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。
乙方違反上述約定的,應(yīng)當(dāng)賠償由此給甲方造成的全部損失。
第八條違約責(zé)任
本合同簽訂后,任何一方違約,都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金_______元。若違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,違約方應(yīng)當(dāng)賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權(quán)利的費(fèi)用等)。
第九條不可抗力
因火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、自然災(zāi)害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,雙方終止合同的履行,各自的損失各自承擔(dān)。不可抗力因素消失后,雙方需要繼續(xù)履行合同的,由雙方另行協(xié)商。
因不可抗力終止合同履行的一方,應(yīng)當(dāng)于事件發(fā)生后_______日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯袡?quán)部門出具的發(fā)生不可抗力事件的證明文件并及時(shí)通知對方。未履行通知義務(wù)而致?lián)p失擴(kuò)大的,過錯(cuò)方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十條其他約定事項(xiàng)
1.乙方聯(lián)系人或授權(quán)代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等,都對乙方具有約束力,具有不可撤銷性。
2.簽訂或履行合同過程中,非經(jīng)甲方書面同意或確認(rèn),乙方對甲方任何人員的個(gè)人借款,均不構(gòu)成乙方對甲方的預(yù)付款或已付款款項(xiàng)。
3.乙方聯(lián)系地址、電話等發(fā)生變化的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本合同列明的聯(lián)系方式無法與乙方聯(lián)系的,由乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
4.本合同未約定的事項(xiàng),由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同書具有同等法律效力。
5.乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同時(shí)向甲方提供其合法經(jīng)營的證明文件,并作為本合同的附件。
6.簽訂本合同時(shí),雙方確認(rèn)的合同附件為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十一條爭議解決
本合同履行過程中產(chǎn)生爭議的,雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)向______________人民法院提起訴訟解決。
第十二條本合同經(jīng)雙方蓋章或授權(quán)代表簽字后生效。
第十三條本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
甲方:
委托代理人:
電話:
傳真:
乙方:
委托代理人:
電話:
傳真:
_______年_____月_____日
樣品買賣合同常規(guī)版 篇15
憑樣品買賣合同
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條?乙方向甲方訂購?貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件,甲方應(yīng)于日內(nèi)交付乙方。
第二條?甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí),乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條?如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條?買賣貨款議定每件人民幣?仟?佰元,共人民幣?萬?仟佰元,交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條?乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條?甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條?貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
樣品買賣合同常規(guī)版 篇16
賣方(甲方): 買方(乙方): 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國種子法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,為明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:數(shù)量、價(jià)格 數(shù)量:自行車總數(shù)(含雙人車)總數(shù)為 輛。 價(jià)格:合計(jì)總額為元(大寫: 萬仟佰拾元整)。
第二條: 交貨方式及期限 選擇下列方式執(zhí)行: 合同簽訂后,甲方于____月____日在某某地點(diǎn)交車(包括現(xiàn)車、車鎖、維修工具) 乙方于_____月____日某地。
第三條 :付款方式及期限 選擇下列方式執(zhí)行: 合同簽訂后,乙方支付甲方定金____元;甲方交貨后,乙方于____月____日支付價(jià)款,定金抵作價(jià)款。乙方付款后,甲方應(yīng)當(dāng)開具收款憑證。
第四條 :違約責(zé)任 1.一方遲延交(提)貨或遲延支付價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)每日按照遲延部分價(jià)款的'__2__%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。
第五條: 爭議解決 發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可以請求調(diào)解;或選擇以下幾種方式解決:
1.提交仲裁委員會(huì)仲裁。
2.依法向人民法院提起訴訟。
第六條: 本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜,由雙方共同協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同一式___兩__份,甲方___一___份,乙方___一___份,具有同等法律效力。
賣方(甲方)__________ __________ 地 址(住址)_______ 聯(lián)系電話________________
買方(乙方)______ _____ 地址(住址) : ______________ 聯(lián)系電話____________ 簽訂地點(diǎn)_________________ 簽訂時(shí)間________年____月____日
樣品買賣合同常規(guī)版 篇17
出賣人:_____(以下簡稱甲方)
買受人:_____(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應(yīng)于_____日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應(yīng)于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三條 如因天災(zāi)或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付,可延長交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣價(jià)款議定每件人民幣_(tái)_________元,共人民幣_(tái)_______元,于甲方交貨同時(shí)悉數(shù)付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除合同。
甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時(shí),乙方可要求更換或解除買賣合同,由此給乙方造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第七條市場價(jià)格如有升降變動(dòng),各方不得主張?jiān)鰷p貨物,或借故解除合同。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):_______
買受人(乙方):_______
日期:________年__________月____日
樣品買賣合同常規(guī)版 篇18
上訴人(原審原告)空調(diào)工程有限公司,住所地棗強(qiáng)縣富強(qiáng)北路167號(hào)。
法定代表人李,董事長兼總經(jīng)理。
委托代理人湯x,空調(diào)工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號(hào)。
法定代表人吳,董事長。
委托代理人安,x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。
上訴人空調(diào)工程有限公司(以下簡稱空調(diào)公司)因與被上訴人x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱x房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院()豐民初字第20453號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后,依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長,法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
空調(diào)公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,空調(diào)公司同x房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同,價(jià)款為: 21 000元。當(dāng)時(shí)雙方約定:空調(diào)公司送貨到x房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園一區(qū)16號(hào)樓。x房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運(yùn)行3個(gè)月后付35%、余款1年付清?照{(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是x房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令x房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元,并承擔(dān)訴訟費(fèi)。
x房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱:x房地產(chǎn)公司先后付給空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清空調(diào)公司的貨款,空調(diào)公司也給x房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管空調(diào)公司對x房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議,x房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是空調(diào)公司拿走的。但是,空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求x房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時(shí)效,請求法院駁回空調(diào)公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明:XX年9月13日,空調(diào)公司與x房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》,約定:x房地產(chǎn)公司購買空調(diào)公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī),合計(jì)價(jià)款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限:設(shè)備到現(xiàn)場后進(jìn)行安裝,后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限:付定金20%,到現(xiàn)場通過合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%,運(yùn)行3月后付35%,余下滿1年付清。合同簽訂后,x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司4200元。XX年底,空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
一審法院判決認(rèn)定:空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成,不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定,應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同,對雙方當(dāng)事人即具有法律約束力,空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同,履行合同規(guī)定的義務(wù)。x房地產(chǎn)公司提出“先后付給空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清空調(diào)公司的貨款”的`答辯意見,對于x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司4200元,空調(diào)公司予以認(rèn)可。對于x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司16 800元,空調(diào)公司予以否認(rèn),且x房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明x房地產(chǎn)公司已給付空調(diào)公司16 800元貨款,對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問題,根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定,向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和空調(diào)公司供貨時(shí)間,x房地產(chǎn)公司向空調(diào)公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí),空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害,而空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟?照{(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時(shí)效”的主張,該院不予采納。理由是:合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是空調(diào)公司供貨的期限,也可以說是在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實(shí)際上,雙方在合同有效期限內(nèi),只存在XX年底空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)這1筆買賣,此后雙方就再?zèng)]有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)在XX年底已安裝完畢。故x房地產(chǎn)公司關(guān)于空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時(shí)效的抗辯理由成立?照{(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據(jù)不足,該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定,判決:駁回空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。
空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:一、空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求x房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是x房地產(chǎn)公司提供的,若有不同理解,應(yīng)從不利于x房地產(chǎn)公司方面解釋?照{(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發(fā)回重審。
x房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對合同有效期的認(rèn)定是合理的,認(rèn)定訴訟時(shí)效已過是合理合法的。合同文本是空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋,也超過了訴訟時(shí)效。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。
上述事實(shí),有空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。
本院認(rèn)為,空調(diào)公司與x房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,合法有效,雙方均應(yīng)依約履行。x房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款,但空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元,否認(rèn)收到16 800元,x房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款,故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間,x房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在XX年4月,空調(diào)公司XX年提起要求x房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間?照{(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利,并未超過訴訟時(shí)效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是空調(diào)公司供貨的期限,即在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi),雙方只在XX年底發(fā)生了1筆空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21 000元設(shè)備的買賣,且已安裝完畢。故空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時(shí)效的上訴意見不成立,應(yīng)予駁回。綜上,一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,處理并無不當(dāng),應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定,判決如下: 駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費(fèi)二百八十一元,由空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
二審案件受理費(fèi)五百六十三元,由空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣合同常規(guī)版 篇19
賣方:________(下稱甲方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
買方:________(下稱乙方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:
茲為手機(jī)買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購________手機(jī),于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的手機(jī)________件,甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方有損害時(shí),乙方可請求賠償。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元,共人民幣_(tái)_______元,于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付手機(jī),如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買賣合同,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會(huì)仲裁。
第九條其他約定事項(xiàng):________
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章):_______
買受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日
簽訂地點(diǎn):_____________________
樣品買賣合同常規(guī)版 篇20
甲方:(賣方) 乙方:(買方) 經(jīng)甲X雙方友好協(xié)商,甲方同意將自己的承包林地內(nèi)的杉木、松木、櫟木出售給乙方,經(jīng)雙方共同協(xié)議特立以下協(xié)議。
一、甲方將自己位于 的承包林地內(nèi)的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方采伐,四界以林權(quán)證為準(zhǔn),乙方在砍伐中不得越界!
二、乙方買甲方樹木價(jià)人民幣 元整( 000.00元)砍伐到一半時(shí)乙方一次付清全款!
三、從訂立本協(xié)議之日起,乙方必須在________年____月份砍伐完畢,越期不得繼續(xù)砍伐!
四、乙方負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)亓謽I(yè)管理部門申請并辦理合法的出售手續(xù),甲方提供相關(guān)配合。乙方負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)亓謽I(yè)管理部門和交通管理部門等機(jī)構(gòu)申請并辦理合法的運(yùn)輸手續(xù)!
五、砍伐過程中所有的工傷事故與甲方無關(guān)。乙方保證進(jìn)場施工不得損傷他人樹木!
六、乙方不得采伐未成材的小樹木。因放成材樹的需要的除外!
七、以上樹木買賣的相關(guān)費(fèi)用支出,由乙方承擔(dān),甲方所收樹木價(jià)款為凈得價(jià)款。此協(xié)議自雙方鑒字后生效,雙方互不反悔,如有哪方反悔后果自負(fù)。 未盡事宜和糾紛問題雙方協(xié)商解決。此協(xié)議一式二份,甲X雙方各執(zhí)一份! 〖追剑骸 ∫曳剑骸 『炗啎r(shí)間
樣品買賣合同常規(guī)版 篇21
上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強(qiáng)縣富強(qiáng)北路167號(hào)。
法定代表人李英寬,董事長兼總經(jīng)理。
委托代理人湯濤,河北科力空調(diào)工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號(hào)。
法定代表人吳山永,董事長。
委托代理人安亞利,北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。
上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院()豐民初字第20453號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后,依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長,法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
科力空調(diào)公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同,價(jià)款為: 21 000元。當(dāng)時(shí)雙方約定:科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園一區(qū)16號(hào)樓。日月房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運(yùn)行3個(gè)月后付35%、余款1年付清?屏照{(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元,并承擔(dān)訴訟費(fèi)。
日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱:日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清科力空調(diào)公司的貨款,科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對日月房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議,日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是,科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時(shí)效,請求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明:XX年9月13日,科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》,約定:日月房地產(chǎn)公司購買科力空調(diào)公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī),合計(jì)價(jià)款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限:設(shè)備到現(xiàn)場后進(jìn)行安裝,后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限:付定金20%,到現(xiàn)場通過合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%,運(yùn)行3月后付35%,余下滿1年付清。合同簽訂后,日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底,科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
一審法院判決認(rèn)定:科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成,不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定,應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同,對雙方當(dāng)事人即具有法律約束力,科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同,履行合同規(guī)定的義務(wù)。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清科力空調(diào)公司的貨款”的答辯意見,對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元,科力空調(diào)公司予以認(rèn)可。對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16 800元,科力空調(diào)公司予以否認(rèn),且日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16 800元貨款,對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問題,根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定,向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時(shí)間,日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí),科力空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害,而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟?屏照{(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時(shí)效”的'主張,該院不予采納。理由是:合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限,也可以說是在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實(shí)際上,雙方在合同有效期限內(nèi),只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)這1筆買賣,此后雙方就再?zèng)]有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關(guān)于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時(shí)效的抗辯理由成立?屏照{(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據(jù)不足,該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定,判決:駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。
科力空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的,若有不同理解,應(yīng)從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋。科力空調(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發(fā)回重審。
日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對合同有效期的認(rèn)定是合理的,認(rèn)定訴訟時(shí)效已過是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋,也超過了訴訟時(shí)效。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。
上述事實(shí),有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。
本院認(rèn)為,科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,合法有效,雙方均應(yīng)依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款,但科力空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元,否認(rèn)收到16 800元,日月房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款,故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間,日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在XX年4月,科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間?屏照{(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利,并未超過訴訟時(shí)效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限,即在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi),雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21 000元設(shè)備的買賣,且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時(shí)效的上訴意見不成立,應(yīng)予駁回。綜上,一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,處理并無不當(dāng),應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定,判決如下: 駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費(fèi)二百八十一元,由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
二審案件受理費(fèi)五百六十三元,由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣合同常規(guī)版 篇22
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物 件,甲方應(yīng)于 日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受到損害時(shí),乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元,共人民幣 萬 仟 佰元,交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。
如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
日期:
日期:
樣品買賣合同常規(guī)版 篇23
出賣人:_______________(以下簡稱甲方)
買受人:_______________(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件,甲方應(yīng)于日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí),乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_____________元,共人民幣_(tái)_____________元,交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):_______________
買受人(乙方):_______________
_______年_______月_____日_______年_______月_____日
樣品買賣合同常規(guī)版 篇24
_________公司為一方(以下簡稱賣方)_________公司為另一方(以下簡稱買方)雙方授權(quán)代表友好協(xié)商,取得一致意見,簽訂銷售確認(rèn)書,其條款如下:
1.根據(jù)買方要求,賣方同意提供_________,憑賣方樣品買賣,詳見賣方樣品圖解(略)。
2.本銷售確認(rèn)書貨款總金額為U.S.D._________(大寫:_________美元)為F.O.B._________價(jià),即包括下列各項(xiàng)費(fèi)用:
(1)_________價(jià)格;
(2)貨物從生產(chǎn)廠到達(dá)_________交貨港的運(yùn)輸費(fèi);
(3)適合空運(yùn)條件的包裝費(fèi);
(4)買方委托賣方辦理銷售確認(rèn)書所列貨物由_________港空運(yùn)至_________港。運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等一切費(fèi)用均由買方支付。
3.買方于付款日期向_________銀行開出現(xiàn)金支票。賣方收到現(xiàn)金支票后即開出如下單據(jù):
(1)空運(yùn)提單;
(2)商業(yè)發(fā)貨票(運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及手續(xù)費(fèi)等收據(jù));
(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內(nèi))。
4.本銷售確認(rèn)書的貨物為空運(yùn)包裝,每個(gè)裝箱兩側(cè)均用英文刷寫下列標(biāo)記:
_________公司
凈重:_________公斤
標(biāo)記:_________
長×寬×高:_________毫米×_________毫米×_________毫米
卸貨港:_________
收貨人:_________
發(fā)貨人:_________
銷售確認(rèn)書號(hào):_________
5.買賣雙方各持英文銷售確認(rèn)書一份,至代表簽字之日起立即生效。
買方(蓋章):_________ 賣方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樣品買賣合同常規(guī)版 篇25
賣方:________(下稱甲方) 買方:________(下稱乙方)
地址:________ 地址:________
郵編:________ 郵編:________
電話:________ 電話:________
傳真:________ 傳真:________
電子郵箱:________ 電子郵箱:________
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購________貨物,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件,甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受有損害時(shí),乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條
如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。
但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條
買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元,共人民幣_(tái)_______元,于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。
如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。
因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)頁賠償之責(zé)。
第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。
因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條
貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
(1)提________交仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項(xiàng):________本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章):________ 買受人(乙方)(簽章):_________
_______年____月____日 ________年____月____日
簽訂地點(diǎn):________ 簽訂地點(diǎn):________
樣品買賣合同常規(guī)版 篇26
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件,甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受有損害時(shí),乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條
如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_____仟______佰元共人民幣_(tái)_____萬______仟______佰元于甲方,交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)付賠償之責(zé)。
第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條
貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 ______種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條
其他約定事項(xiàng):________________________
本合一式_______份,甲、乙雙方各執(zhí)_______份為憑。
甲方:_____________________乙方:_____________________
日期:_____________________
樣品買賣合同常規(guī)版 篇27
買方:________________________ (下稱甲方) 地址:________________________ 郵編:__________ 電話:________________________ 傳真:__________ 電子郵箱:____________________ 賣方:________________________ (下稱乙方) 地址:________________________ 郵編:__________ 電話:________________________ 傳真:__________ 電子郵箱:____________________ 甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同,貨物買賣合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格: ________________________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號(hào)或商標(biāo))!
2.質(zhì)量,按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行:
(1) 按照______________標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)!
(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)!
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為: __________________________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.數(shù)量:________________ 。
2.計(jì)量單位和方法:____________________!
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法:____ ____________________!
第三條 包裝方式和包裝品的處理: __________________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)!
第四條 交貨方式:
1.交貨時(shí)間:______________!
2.交貨地點(diǎn):______________。
3.運(yùn)輸方式:______________(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。
4.保 險(xiǎn):______________(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:______________________!
第五條 驗(yàn)收:
1.驗(yàn)收時(shí)間:______________!
2.驗(yàn)收方式: ____________(如采用抽樣檢驗(yàn),應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)!
3.驗(yàn)收如發(fā)生爭議,由______檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按______檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第六條 價(jià)格與貨款支付:
1.單價(jià):________; 總價(jià):__________________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付: 貨款的支付時(shí)間:________________________; 貨款的支付方式:________________________; 運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式:____________________。
3.預(yù)付貨款:________________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)!
第七條 提出異議的時(shí)間和方法:
1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí),自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起____日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定!
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議!
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見!
第八條 甲方違約責(zé)任:
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的______%違約金!
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計(jì)算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理!
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之________計(jì)算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用!
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之________計(jì)算,向乙方支付逾期付款的違約金!
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失!
6.甲方如錯(cuò)填到貨的地點(diǎn)、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失!
7.其它約定:________________________!
第九條 乙方的違約責(zé)任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款______%的違約金!
2.乙方所交貨物品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用!
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之________計(jì)算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠!
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)!
6.貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金!
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時(shí)間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后____日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它:______________________________。
第十條 不可抗力: 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí),應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后____日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào),以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條 爭議解決: 凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)華南分會(huì),按照申請仲裁時(shí)該會(huì)實(shí)施的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力!
第十二條 附加條款: ! ! !
第十三條 其它事項(xiàng):
1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后____日內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理!
2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失!
3.本合同自________年____月____日起生效,合同有效期內(nèi),除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。 4.合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。 5.雙方來往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號(hào)碼以______方式送達(dá)對方。如一方地址、電話、傳真號(hào)碼有變更,應(yīng)在變更后的____日內(nèi)書面通知對方,否則,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任! 6.本合同正本一式______份,雙方各執(zhí)______份;合同副本一式____份,分送____________等單位! 〖追剑篲__________ 乙方:____日期
樣品買賣合同常規(guī)版 篇28
室 內(nèi) 裝 飾 工 程
施 工 承 包 合 同 書
20__年八月
致力于設(shè)計(jì)行業(yè)
打造裝飾品牌
裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包人(甲方): 委 托 代 理 人: 電 話: 工 程 設(shè) 計(jì) 師:
電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一部分 工程概況
第1條、工程地點(diǎn):________________________________________________ 第2條、工程內(nèi)容及做法
。ㄔ斠姽こ淌┕ろ(xiàng)目確認(rèn)表及報(bào)價(jià)單)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:
。1)承包人包工、部分包料(詳見報(bào)價(jià)單),發(fā)包人提供部分材料(詳見報(bào)價(jià)說明);
。2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實(shí)際施工的要求,與工程實(shí)際使用量的誤差應(yīng)在+-8%以內(nèi)。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題,由承包人承擔(dān)責(zé)任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_______年_______月_______日; 竣工日期_______年_______月_______日。
。篲____________________元,為不含稅報(bào)價(jià)(詳見裝修工程報(bào)價(jià)單)。
第二部分 施工圖紙
_______元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用包括/不包括在工程價(jià)款內(nèi))。
第三部分 發(fā)包人義務(wù)
第1條、開工前三天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)(物管等),并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用;
第4條、不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
第四部分 承包人義務(wù)
第1條、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
第2條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
第3條、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。需要保管的,發(fā)包人應(yīng)作好密封標(biāo)志,并交由現(xiàn)場管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料,承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第三條,所提供材料保證一年內(nèi)不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延: (1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
。2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;
。3)發(fā)包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 第2條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),
認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
第九部分 工程驗(yàn)收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收: (1)__隱蔽工程驗(yàn)收__; (2)__水電工程完工__;
。3)__中期驗(yàn)收(木作工程完工),并作好工作量統(tǒng)計(jì)決算__; (4)ICI漆工程完工 。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見工程驗(yàn)收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收(否則視同工程合格),填寫工程驗(yàn)收單(見工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見工程結(jié)算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負(fù)責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的,發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為12個(gè)月,保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的`廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為24個(gè)月。
第5條、在正常使用條件下,工程應(yīng)在一定時(shí)期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴(yán)重質(zhì)量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實(shí)際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的工程的造價(jià)(根據(jù)附工程報(bào)價(jià)單)。
嚴(yán)重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下: 防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動(dòng)工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外);
墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2
以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外);
墻磚超過5處(塊)以上松動(dòng)、脫落;
地磚、地板工程出現(xiàn)5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動(dòng)、脫落(材料質(zhì)量問題除外); 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動(dòng)、變形(材料質(zhì)量問題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
第2條、工程中期驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見工程結(jié)算單)并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清工程款。每項(xiàng)工程增加項(xiàng)目結(jié)算應(yīng)在每次付款時(shí)結(jié)清。
第十一部分 違約責(zé)任
第1條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第2條、未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第3條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),終止方應(yīng)提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項(xiàng)具體規(guī)定
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)。
第2條、施工期間,承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計(jì)和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負(fù)責(zé)。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分;下午
_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分。承包人應(yīng)按時(shí)開工、停工,并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關(guān)的活動(dòng)。
第十五部分 附則
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。 備注:
。1)從竣工驗(yàn)收之日計(jì)算,保修期為壹年。
。2)保修期內(nèi)由于承包人施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,承包人無條件地進(jìn)行維修,并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對發(fā)包人進(jìn)行賠償;
。3)保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當(dāng)造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費(fèi)。
。4)本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字(蓋章)后生效。
發(fā)包人簽字:
承包人簽字(蓋章):
樣品買賣合同常規(guī)版 篇29
出賣人:(以下簡稱甲方)買受人:(以下簡稱乙方)茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:標(biāo)的物信息
買賣合同中應(yīng)根據(jù)標(biāo)的物的類型,在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清,而產(chǎn)生糾紛。
數(shù)量、價(jià)款要明確,包括數(shù)額的計(jì)量單位,大多數(shù)事項(xiàng)應(yīng)由雙方協(xié)定,同時(shí)需要標(biāo)出標(biāo)的物的單價(jià)、總價(jià),幣種、支付方式及程序等,各項(xiàng)須明確填寫,不得含糊。
第一條 乙方向甲方訂購______貨物,合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。雙方確認(rèn)已于年____月____日共同封存樣品(雙方各持一份)風(fēng)險(xiǎn)提示:履行期限、地點(diǎn)和方式
履行期限、地點(diǎn)和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān),而且還將涉及貨物在運(yùn)輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)問題;履行期限約定不明將會(huì)嚴(yán)重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實(shí)施,產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點(diǎn)不明也會(huì)容易引發(fā)爭議。
如:有的合同對履行期限作出模糊約定,如一個(gè)月內(nèi)履行完畢,但從何時(shí)起算一個(gè)月沒有約定,這就容易使雙方產(chǎn)生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產(chǎn)生。
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方所購甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。
第三條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示: 交貨地點(diǎn)
對于交貨地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)明確約定,因?yàn)樗婕半p方的利益實(shí)現(xiàn)和標(biāo)的物毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)問題。一般情況下,標(biāo)的物的所有權(quán)自交付時(shí)轉(zhuǎn)移,風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)隨之轉(zhuǎn)移。如:在合同中約定交貨地點(diǎn)為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)則轉(zhuǎn)移到買方處,因此,在簽訂合同時(shí),對于交貨地點(diǎn)的選擇上,應(yīng)慎重對待。甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的交貨地________。
第四條 收貨與驗(yàn)貨乙方指定的收貨人1:姓名________,身份證號(hào)____________,聯(lián)系電話____________;收貨人2:姓名________,身份證號(hào)____________,聯(lián)系電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗(yàn)貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),并向甲方提出書面質(zhì)量異議,逾期無書面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議,乙方應(yīng)對貨物進(jìn)行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方所在地質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報(bào)告結(jié)論解決。如檢驗(yàn)質(zhì)量不合格,乙方有權(quán)無條件退貨。
第五條 付款時(shí)間、方式風(fēng)險(xiǎn)提示:價(jià)款支付
在實(shí)務(wù)中,有的買賣合同只是簡單地約定合同款項(xiàng)的金額,對于款項(xiàng)的支付時(shí)間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。
另外,需方應(yīng)盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,盡量要簡單、明確易實(shí)施,避免催款方因?yàn)闊o法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)定明確的逾期付款的違約責(zé)任,有效督促或威懾合同付款方。 乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號(hào)用電匯或轉(zhuǎn)賬的方式付清貨款。
第六條 違約責(zé)任與合同解除風(fēng)險(xiǎn)提示: 違約責(zé)任
違約責(zé)任要條款化,在出現(xiàn)違約情形時(shí),能有效執(zhí)行,避免糾紛。很多合同對違約責(zé)任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定,支付違約金10萬元,這個(gè)約定就太過籠統(tǒng),實(shí)務(wù)中很難操作。
具體應(yīng)明確,違反合同的哪條約定,應(yīng)承擔(dān)何種違約責(zé)任,如:質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時(shí)足額付款、未及時(shí)交貨等等,不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責(zé)任,另外,違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化,以便于向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,每逾期____日,按應(yīng)交付貨物價(jià)款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期____日,按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
第七條 爭議解決風(fēng)險(xiǎn)提示:爭議解決方式
合同雙方一旦發(fā)生爭議,協(xié)商不成的只能求助于仲裁機(jī)構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當(dāng)事人雙方約定,如果選擇仲裁機(jī)構(gòu)就一定要明確是哪個(gè)仲裁委員會(huì),否則就會(huì)因約定不明而致約定條款無效。
當(dāng)然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標(biāo)的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。 甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第九條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第十條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
第十一條 合同生效風(fēng)險(xiǎn)提示:證據(jù)保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補(bǔ)充協(xié)議、送貨單、購銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要、傳真件,交通票據(jù)、運(yùn)輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發(fā)生糾紛,這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實(shí)證據(jù)。 本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。(以下無正文)出賣人(甲方):法定代表人:簽訂日期:________年____月____日買受人(乙方):法定代表人:簽訂日期:________年____月____日