買賣合同(進口成套設(shè)備用)(精選31篇)
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇1
上訴人(原審被告)謝某1,男, X年X月X日生,漢族,住上海市徐匯區(qū)。
上訴人(原審被告)謝某2,女, X年X月X日生,漢族,住上海市徐匯區(qū)。
上訴人(原審被告)黃某,女,X年X月X日生,漢族,住上海市徐匯區(qū)。
上訴人(原審被告)陶某,女,X年X月X日生,漢族,住上海市徐匯區(qū)。
上訴人(原審被告)黃某,女,X年X月X日生,漢族,住上海市徐匯區(qū)。
被上訴人(原審原告)朱某,男,X年X月X日生,漢族,住上海市徐匯區(qū)。
被上訴人(原審原告)徐某,女,X年X月X日生,漢族,住上海市徐匯區(qū)。
上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案不服上海市徐匯區(qū)人民法院(x0)徐民三(民)初字第號民事判決,特依法上訴貴院。
上訴請求
1、撤銷上海市徐匯區(qū)人民法院(x0)徐民三(民)初字第號民事判決,將本案發(fā)回原審法院重新審理或者由貴院查清事實徑行改判。
2、本案一審、二審訴訟費、保全費由被上訴人負擔。
本案一審判決,定性不當,適用法律確有錯誤。事實與理由如下
一、該房屋買賣合同須由上訴人四人共同行為,且以被告黃某為主導。
無論是合同的發(fā)起還是合同的履行(錢款往來)其中真正的主導應(yīng)是上訴人黃某,而非上訴人謝某1。一審法院認為,謝某1始終代表四名上訴人,顯然定性不當。
首先,涉案房屋是以黃某母親陶某所得動遷款項為大部分錢款所購置,且至今謝某1仍與妻子、岳父、母共同居住。從整個房屋買賣過程來看,是由黃某提出售房,并讓謝某1陪同前往中介公司辦理掛牌,之后與被上訴人的多次交涉,都由黃某出面,甚至被上訴人的兩次付款均是由黃某收款(謝并不在場),且匯入賬戶也是黃某私人賬戶。而且,從被上訴人提供的一審證據(jù)(8月19日的電話錄音)顯示,謝某1在與被上訴人協(xié)商該房屋買賣合同的過程中,明確表示關(guān)于房屋買賣的問題“我回去也要商量”,足見謝某1不可能代表所有上訴人,他也自知無法代表所有上訴人。
其次,從雙方簽訂過的協(xié)議的簽字人員來看,3月11日簽訂的房屋買賣合同為上訴人四人與被上訴人兩人簽字,3月11日簽訂的“協(xié)議”由除謝某1之外的三名上訴人與被上訴人兩人簽字,到了7月25日簽訂的“協(xié)議”則僅有謝某1一人與被上訴人兩人簽字,而恰恰是7月25日的“協(xié)議”遭到了其他三名被上訴人的一致反對。這就更有力地說明,謝某1從未代表過其他上訴人履行過任何法律行為
再者,雖然在房屋買賣合同中,四名上訴人的聯(lián)系電話都為謝某1一人手機號碼,但并不能表明謝某1就取得了其余三人的全權(quán)委托。僅填寫謝某1一人手機號碼,一則是為了便于進行及時聯(lián)系,二則也只能說明,由謝某1作為聯(lián)系人而已。一審法院認為,“被告謝某1始終代表四被告與中介和原告進行房屋交易事宜的協(xié)商,……”,故而推定謝某1就取得了代理權(quán)的原因之一,這顯然是擴大了僅作為聯(lián)系人的.權(quán)利范圍,并且也忽視了其余上訴人應(yīng)享有的對房屋的處分權(quán)。
二、7月25日簽訂的補充協(xié)議系效力待定協(xié)議。
7月25日所簽訂的補充協(xié)議,系中介制作,乃甲方謝某1與乙方朱某私下擬訂。在甲方一欄僅有上訴人謝某1一人簽字,其他上訴人當時并不知情,后來知曉該事后,明確表示反對,至今其他上訴人對該協(xié)議堅決不予追認。根據(jù)《城市房地產(chǎn)管理法》第三十八條第一款第四項規(guī)定,共有房地產(chǎn),未經(jīng)其他共有人書面同意的,不得轉(zhuǎn)讓。上訴人認為,第一,上訴人謝某1根本不構(gòu)成表見代理,不能代理其他被告作出該意思表示;第二,該協(xié)議違背了除謝某1之外三人的真實意思表達,且不予追認;第三,該協(xié)議并未生效,處于效力待定狀態(tài)。故該協(xié)議不應(yīng)作為本案證據(jù)予以采信。一審法院在該合同不具備形式要件的前提下,被上訴人也沒有足夠證據(jù)表明其余三名上訴人授權(quán)于謝的情況下,僅以內(nèi)心確認的方式,推定謝具備締約的代理權(quán),從而認定7月25日協(xié)議有效的理由之一是與事實不符,也于法無據(jù)的。
至于上訴人黃某及其母陶某其女謝某2于8月8日前往交易中心并非其真實意思表示。三名上訴人始終不予承認7月25日簽訂的“協(xié)議”的有效性,但迫于房屋產(chǎn)權(quán)證原件仍握在房產(chǎn)中介手中(現(xiàn)在房產(chǎn)證仍舊在房產(chǎn)中介處),三人是出于索要房產(chǎn)證原件的目的而前去,并非是辦理過戶登記手續(xù)的意思表示。退一步講,若四人真是前往辦理過戶登記,當場得知僅僅修改合同中的過戶登記時間,即能辦理過戶登記,當天馬上即可進行修改,無須拖延。而事實并非如此。故一審法院認定四被告前往交易中心就是辦理過戶手續(xù),并進一步推定三名上訴人用行為對7月25日之協(xié)議的效力進行了認可及追認,顯然不符合邏輯。
三、約定違約金數(shù)額畸高,違約條款應(yīng)為無效。
上訴人謝某1與被上訴人于7月25日簽訂的協(xié)議中約定,若一方構(gòu)成違約,則按照房價款的日百分之一計算違約金,該違約金條款無效。
首先,7月25日所簽訂“協(xié)議”是由中介公司提供,合同解釋應(yīng)作對被上訴人不利解釋。一審中,上訴人曾就提出被上訴人與中介公司存在利益關(guān)系,因被上訴人承諾若該房屋買賣成交,則由其單獨向房屋中介公司支付全部傭金。顯然,該合同中的違約金條款其真正目的是針對上訴人而設(shè)定,不具誠實性。
其次,3月11日簽訂的房屋買賣合同沒有及時得以履行,其責任因由被上訴人承擔,因被上訴人錢款無法及時到位所導致。至7月25日,被上訴人錢款已到位,故向上訴人提出簽訂一份補充協(xié)議(即7月25日之“協(xié)議”),并在協(xié)議中約定數(shù)額畸高違約金,顯然是出于保護被上訴人目的,不具公平性。
最后,根據(jù)《最高人民法院印發(fā)〈關(guān)于當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的指導意見〉的通知》第7條,最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二) 第29條,一再強調(diào)違約金應(yīng)“根據(jù)公平原則和誠實信用原則予以衡量”。本案中的違約金明顯違反公平原則和誠實信用原則,當屬無效,不應(yīng)予以支持。
綜觀本案,原系被上訴人由于無法按時籌措錢款履行合同,導致合同沒有按時過戶,系違約在先。上訴人之一謝某1在無授權(quán)情況下,僅一人與被上訴人達成延期過戶協(xié)議,該延期過戶協(xié)議應(yīng)屬效力待定,不應(yīng)成為本案判決之依據(jù)。此外,本案涉案金額高達209萬元,屬爭議額較大的案件,且一方人數(shù)眾多并存在責任不一,涉及的法律關(guān)系又較為復雜,一審期間上訴人曾提出希望該案件轉(zhuǎn)為普通程序,以便于法院更好的查明事實,作出公正判決。然而一審法院并沒有采納上訴人的建議,反而在還沒有查明事實,又缺乏有力證據(jù)的前提下,并加以判決,導致上訴人一審敗訴,并將面臨將市值高達250萬元的房屋近似無償?shù)剞D(zhuǎn)讓于被上訴人。上訴人家中耄耋老人無不老淚縱橫,茶飯不思,每每想至即將無處安老,悲痛欲絕。一審法院對于多處法律行為認定不當,故懇請二審法院,維護上訴人合法利益,依法予以發(fā)回重審或徑行改判。
上訴人:
年 月 日
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇2
近期以來,很多網(wǎng)友向我訴說了簽訂中介買賣合同后遇到的困惑。作為一個專攻房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的律師,我本無意對一些不良中介急功近利,僅僅追求促成雙方簽訂買賣合同及其中介費而不顧雙方實際履行能力及其風險后果等等行為進行抨擊,但基于律師的職業(yè)道德和深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng)的提醒義務(wù),現(xiàn)對簽訂二手房中介買賣合同中非常普遍的問題提示如下:
提示一:簽訂空白買賣合同是非常危險的,往往會造成無法彌補的后遺癥并造成巨大損失。
李小姐經(jīng)朋友介紹,去某中介公司看房后擬購買一套房產(chǎn),但因為賣家不在現(xiàn)場,又輕信中介說這套房產(chǎn)很多人在搶,所以,急于購買并在中介提供的一份空白合同上簽了名字,還交了5萬元定金,該合同中僅僅填上了價格230萬,其他都未填寫,中介稱等找到業(yè)主后再填其他事項?蓻]想到,等李小姐拿到賣家簽好字的合同時,里面的定金竟然填上了50萬!并且在三日內(nèi)就要補足,一時把李小姐推到的懸崖邊,等找中介理論,中介說業(yè)主就是這個意見,否則,5萬的定金就要當違約金沒收掉......
可見,如果草率簽訂空白合同是會留下很大的后遺癥和風險的,望置業(yè)者們慎重,切勿落入空白合同的陷阱,一旦落入,只能倒霉了。
提示二、很多中介合同中沒有履行期限的條款,這暴露出中介合同在制定上有很多缺陷。
針對中介合同,很多網(wǎng)友電話中都提到一個普遍性的問題,就是中介的合同中沒有具體的履行期限。主要表現(xiàn)為
、僭谟械盅旱馁I賣合同中往往只約定了買方(或賣方)贖樓,卻沒有限定贖樓的期限,更沒有超過期限未完成贖樓而可以單方解除合同的條款。
對此,中介通常會引導負責贖樓的一方另行與擔保公司簽訂一份《贖樓協(xié)議》,這樣就把贖樓的責任推向了另一合同關(guān)系中,即使贖樓出了問題,中介也能很好的推掉責任,且不需要承擔任何風險,同時,由于買賣合同與贖樓合同相互脫節(jié),往往出出現(xiàn)買賣各方無法進行實際監(jiān)控的局面。一般來說,贖樓首先要由原業(yè)主向銀行申請?zhí)崆斑款,銀行通常也要求提前一個月申請,這樣,至少要把申請的期限預留在贖樓的期限里;等可以贖樓了,再把資金打進銀行后,銀行還要拖7天扣款,然后才出具付清貸款證明,最后去登記部門辦理注銷抵押登記。這樣的一個周期下來,常常需要45天的時間。另外,如果再加上辦理贖樓的公證手續(xù),買賣雙方簽訂《贖樓協(xié)議》等環(huán)節(jié),以及贖樓后簽訂正式買賣合同,遞件過戶的15天左右時間,一套房產(chǎn)的過戶往往需要60天的時間才能辦理完畢。可以想象,深圳的房價在60天內(nèi)會有怎樣的變化內(nèi),價格漲了賣家就會返價,甚至利用沒有約束的贖樓條款故意拖延,而買家只能干等;價格降了,買家也不想要,也要求擔保公司遲延贖樓甚至不交贖樓費用。。。。。種種想象,都是利用贖樓的真空地帶
由此可見,如果在辦理贖樓的過程中限定一個明確的期限,并且約定如果期限屆滿尚未完成贖樓的,無過錯方可以以對方違約為理由單方解除合同,賣方可以沒收定金(或買房要求雙倍返還定金)。這樣,對于有效監(jiān)督贖樓過程并充分行使合同權(quán)利,保護誠信者利益,無疑是必要的,更是合理的!
、诤芏嘀薪楹贤瑳]有約定雙方簽訂正式買賣合同的具體時間的約定,也沒有違約處罰的條款
律師注意到,一般中介合同中也注明了“雙方在完成贖樓后7日內(nèi)簽訂正式買賣合同并遞件過戶”,或“在何時以前簽訂正式買賣合同并遞件過戶”的約定,但是,如果一方拒不配合呢?哪個條款能制約呢?對此,往往都采取了打電話、發(fā)短信,甚至發(fā)函通知等措施,實際上類似的做法往往收效甚微,一是缺乏對方的簽收及認可而顯得證據(jù)效力不強;二是證據(jù)形式不規(guī)范很難被采信;三是極大的浪費時間。說到底,還是因為中介合同中的此項條款都是非強制性約定,也缺乏可操作性。對此,律師建議:能否約定遲延一日處罰一定的違約金呢?超過一定的期限能否單方解除合同呢?凡此種種,只要在違約責任上制定切實可行的條款,都將會極大的約束買賣雙方。
③在期限不明確的問題上,過分依賴中介的督促行為,并不一定產(chǎn)生積極地效果。 很多人發(fā)現(xiàn)對方?jīng)]有積極履行合同,可是合同中又沒有限制性的條款或?qū)κ丶s方有利的權(quán)利條款,通常是一遍一遍找中介人員敦促對方,而中介的性質(zhì)本來就是服務(wù)于雙方的,不可能有制約一方的合同權(quán)力,更不能行使裁決的權(quán)力,所以其敦促的`程度和效果畢竟是有限的。在一般房產(chǎn)買賣糾紛的訴訟中,法院往往會擔心中介存在偏袒一方的可能,而不充分認定中介證明的證據(jù)效力,所以,合同本身的約定固然重要,但雙方履約過程的證據(jù)更為重要,它能夠直接反映一方是否信守合同約定履行義務(wù),所以,律師建議,雙方完全可以簽署流程單式的履約承諾書,如果一方不履行或未完全履行,是否違約即見分曉。
提示三、不要輕信中介關(guān)于貸款比例及利率的口頭承諾,沒有銀行或中介方的書面承諾,常常會引起糾紛。
很多朋友來電話稱:他們在中介公司經(jīng)業(yè)務(wù)員現(xiàn)場給銀行打電話,銀行答復可以提供幾成貸款多少貸款利率。。。。。中介一口保證能夠申請到8成貸款及7折匯率,所以就簽訂了2成首付,8成貸款的中介合同,但是,隨著政策的調(diào)整,8成貸款根本貸不下來,而定金又交了,一時陷入困境。在多數(shù)人的經(jīng)歷中,都在無奈之下找中介來處理,中介都是推脫責任,說沒有承諾過“一定能夠”申請到貸款,只是曾經(jīng)表示“爭取”,而沒有保證,這樣問題就出現(xiàn)了,一方面貸款出現(xiàn)障礙,另一方面,賣家也不會同意,必然會面臨損失定金的風險,對此,律師特別提醒,在沒有查實貸款比率及利率的情況下,千萬別輕信中介的口頭承諾,或者在合同中注明:如果無法取得合同約定的貸款額,買方可以單方解除合同,賣方即應(yīng)返還定金。
提示四、不要輕信關(guān)于房款20%的違約賠償,這種中介合同的閱讀并不一定能夠?qū)崿F(xiàn)。 很多中介的合同中,違約條款都設(shè)置為“有權(quán)選擇定金罰則或要求房款20%的違約金”,為此,很多朋友一看到對方有違約的情況,幾乎都打起了20%房款違約金的算盤,卻沒有想到,雙方在合同簽訂時已經(jīng)依照了定金法則在操作,都是收取(或支付)了定金,這樣,即使在一方違約的情況下,法院自然會依照雙方實際履行的定金罰則來判決,而不會依照違約金來判。同時,可以想象,法律設(shè)立違約金制度一方面是保證合同履行,另一方面是保障因違約造成的損失,就一個買賣合同違約的事實看,房產(chǎn)并未交付,也不可能造成重大損失,怎么可能會被判決支付20%(按照房價一般都超過20-30萬元)的違約金金,如此判決豈不比炒房還來的快!豈不更加助漲投機心理!
律師多次就此條款與法官探討,幾乎都答復說不可能這樣簡單,基于公平原則,法官也會明示被告是否要求降低違約金比例,所以,即使沒有收取定金,也僅僅會基于法官的自由裁量權(quán)判處適當?shù)倪`約金,所以提醒那些拿20%違約金約定打主意的朋友們——省省吧!別異想天開!
提示五、很多中介監(jiān)管的“水電押金”都變成了提前變相收取的中介費,在未收到中介服務(wù)費以前,是很難清退的。
很多網(wǎng)友反映,他們在最初簽訂中介買賣合同時,都或多或少地以“水電押金”的形式,將部分定金押在中介公司。而到雙方協(xié)商解除合同或單方解除時,中介公司是根本不會退還該款的,理由是中介費沒有收到,除非雙方交了中介費,否則不可能交給一方;另外,他們還以“雙方托管”的名義為借口,并稱自己沒有處理的權(quán)力等等,總之,這部分款實際上變成了預留的中介費。所以,關(guān)于該項“水電押金”提前收取是否有必要,我始終覺得既不科學,也合理。也更很多地產(chǎn)朋友討論過,應(yīng)該在雙方簽訂正式買賣合同的時候提存水電押金,也不是簽中介合同時就預留,可是,地產(chǎn)的朋友認為不這樣無法保障他們的利益。
說了這么多,實際上還是期待廣大的網(wǎng)友能夠慎重對待買賣和中介服務(wù)。別拿房子鬧矛盾,別因輕信增煩惱。
深圳的房地產(chǎn)服務(wù)市場一直走在全國的前列,可是我每次看到各種中介合同版本時確不以為然,不為別的,我期待更誠信更科學合理的服務(wù)方式及規(guī)則。
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇3
買賣合同
目錄
(供進口成套設(shè)備用)
第一章 定義
第二章 合同范圍
第三章 價格
第四章 支付(方案一)、(方案二)
第五章 交貨與交貨條件
第六章 包裝與標記
第七章 設(shè)計與設(shè)計聯(lián)絡(luò)
第八章 標準與檢驗
第九章 安裝、試車和驗收
第十章 保證、索賠和罰款
第十一章 侵權(quán)和保密
第十二章 不可抗力
第十三章 稅費
第十四章 仲裁(方案一)、(方案二)
第十五章 合同生效、終止及其他
第十六章 法定地址
附件:
一、合同的供貨范圍和合同產(chǎn)品的內(nèi)容(略)
二、技術(shù)資料的內(nèi)容及交付日期(略)
三、“合同工廠”的規(guī)范及技術(shù)條件(略)
四、合同的分項價格(略)
五、出賣人技術(shù)人員的服務(wù)范圍和待遇條件(略)
六、買受人技術(shù)人員的培訓范圍和待遇條件(略)
七、出賣人銀行不可撤銷的保證函(略)
八、買受人銀行不可撤銷的保證函(略)
買賣合同
。ü┻M口成套設(shè)備用)
合同編號:
簽字日期:
簽字地點:
中國,
。ㄒ韵潞喎Q買受人)與
。ㄒ韵潞喎Q出賣人),雙方授權(quán)代表同意就下列條款簽訂本合同:
第一章 定義
1.1 “買受人”是指 ,或者該公司的法人代表、代理和財產(chǎn)繼承者。
1.2 “出賣人”是指
國
公司,或者該公司的法人代表、代理和財產(chǎn)繼承者。
1.3 “合同產(chǎn)品”是指本合同附件一中所列的產(chǎn)品及其型號和規(guī)格。
1.4 “技術(shù)資料”是指本合同附件二中所列的全部技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙、設(shè)計、計算、操作、維修、產(chǎn)品檢驗資料。
1.5 “合同工廠”是指買受人使用出賣人提供的技術(shù)和資料生產(chǎn)合同產(chǎn)品的場所,包括出賣人提供的全套設(shè)備和備件,即
省
市
工廠。
1.6 “凈銷售價”是指合同產(chǎn)品的銷售發(fā)票價格扣除包裝費、運輸費、保險費、傭金、商業(yè)折扣、稅金和外購件等的費用后的余額。
1.7 “技術(shù)服務(wù)”是指出賣人根據(jù)本合同附件五和附件六中的規(guī)定,就合同產(chǎn)品的設(shè)計、制造、裝配、檢驗、調(diào)試、操作等工作,向引進方提供的技術(shù)指導和技術(shù)培訓。
1.8 “商業(yè)性生產(chǎn)”是指合同工廠生產(chǎn)第
臺合同產(chǎn)品以后的生產(chǎn)。
1.9 “合同生效日期”是指本合同的雙方政府有關(guān)當局中的最后一方批準合同的日期。
。ㄗⅲ嚎筛鶕(jù)具體項目的需要增減上述定義)
第二章 合同范圍
2.1 買受人同意從出賣人購買,出賣人同意向買受人出售 成套設(shè)備項目(以下簡稱“合同工廠”),其中包括為保證合同工廠安全穩(wěn)定地操作所需要的全部設(shè)備、材料和備件(以下簡稱“設(shè)備”),以及合同工廠裝配、安裝、試車、正常操作、生產(chǎn)和維修所需的全部技術(shù)和資料(以下簡稱“技術(shù)資料”)。
出賣人供貨的具體內(nèi)容,詳見本合同附件一。
出賣人供應(yīng)的“技術(shù)資料”,詳見本合同附件二。
2.2 出賣人所供應(yīng)的全部設(shè)備的技術(shù)性能和出賣人對合同工廠設(shè)備的技術(shù)保證詳見本合同附件三。
2.3 出賣人派遣有經(jīng)驗、健康和稱職的技術(shù)人員到合同工廠現(xiàn)場對合同工廠的施工、安裝、試車、投料試生產(chǎn)與考核進行技術(shù)指導。其人數(shù)、技術(shù)服務(wù)范圍和待遇條件等見本合同附件五。
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇4
供方(甲方): 需方(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以資共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價
二、產(chǎn)品的交貨時間、地點、交貨方式及裝運:
1、交貨時間:甲方在接受乙方訂單后三個工作日內(nèi)發(fā)貨。
2、交貨地點:
3、交貨方式:貨到乙方指定交貨地點后乙方應(yīng)組織人員進行驗收,乙方指定工作人員 身份證號: 負責貨物的簽收,上述任意人員在甲方送貨單上簽字確認的貨物數(shù)量及金額視為代表甲方。
4、產(chǎn)品裝運:貨物裝車費和運費由甲方負責,卸車由乙方負責,甲方送貨的車輛和人員在工地的行動必須服從乙方的指揮。
三、產(chǎn)品的技術(shù)標準
甲方交付產(chǎn)品應(yīng)符合乙方訂單對尺寸的具體要求,質(zhì)量按相關(guān)國家標準執(zhí)行。
四、產(chǎn)品的驗收
1、貨到乙方指定的地點后,由乙方按照本合同約定的標準和要求進行外在質(zhì)量驗收。外在質(zhì)量驗收合格的辦理簽收和入庫手續(xù),如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、材質(zhì)等外在質(zhì)量不合格規(guī)定的,應(yīng)即時提出異議,否則,乙方工作人員在送貨單上簽字即視為初檢合格。
2、乙方在使用中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題(不能在驗貨中發(fā)現(xiàn)的問題),乙方最遲不得自產(chǎn)品收到之日起七日內(nèi)書面提出異議,甲方在接收到乙方異議后,應(yīng)在4天內(nèi)負責處理完畢。乙方未提出書面異議的視為產(chǎn)品符合規(guī)定。
五、付款規(guī)定
若乙方未按時支付貨款,甲方有權(quán)要求乙方以欠付款項為基數(shù)支付日率為3‰的違約金。
六、其他約定
1、如在甲方供應(yīng)材料的同時,乙方不得從事其它供貨渠道購進木方、模板、材料如下不能按時付款給甲方,都視為違約。甲方不能按時交貨給乙方,同視為違約,如違約方給雙方造成損失,應(yīng)付對方總貨款10%的違約金。
2、甲、乙雙方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時通知對方,經(jīng)雙方協(xié)商或取得有關(guān)主管機關(guān)證明后終止本合同。
3、本合同未盡事宜或履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方可向供方所在人民法院提起訴訟,鑒定費、律師費等相關(guān)費用均由敗訴方承擔。
4、本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽名、蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇5
甲方:____________________________ 乙方:____________________________ 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,甲方供乙方_________臺,型號:_________。主要功能:______,各項技術(shù)指標以合同內(nèi)容為準!
一、甲方應(yīng)按所簽合同內(nèi)容,如實提供_________ 給乙方_________臺,并根據(jù)乙方要求提供所需的___;____等!
二、價格:_________元臺,共計_________元!
三、乙方應(yīng)按甲方提供的使用說明書,合理操作使用,不要自行改造或不合理操作!
四、提貨方式:甲方負責辦理托運和托運費。
五、結(jié)算方式:先付款后提貨!
六、如乙方驗收_____不付合____要求,甲方應(yīng)按民法典通則執(zhí)行退款,如發(fā)生糾紛應(yīng)通過當?shù)胤ㄔ号袥Q處理。
七、本合同一式兩份(、復印有效),簽字付款后生效! 〖追剑篲________________________ 合同簽定人:___________________ 電話:_________________________ 合同簽定時間:_________________ 聯(lián)系地址:_____________________ 咨詢電話:_____________________ 傳真電話:_____________________ 乙方:_________________________ 合同簽定人:___________________ 電話:_________________________ 合同簽定時間:_________________ 聯(lián)系地址:_____________________ 傳真電話:_____________________設(shè)備銷售合同 篇10 甲方:_____技術(shù)有限公司 乙方: 為保證_____技術(shù)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營的醫(yī)療廢棄物集中處理系統(tǒng),醫(yī)療垃圾處理設(shè)備,工業(yè)廢棄物處理設(shè)備,工業(yè)區(qū)廢棄物集中處理系統(tǒng),工業(yè)危險廢棄物處理系統(tǒng),____市生活垃圾集中處理系統(tǒng),各類垃圾前分選系統(tǒng),建筑廢棄物綜合再利用系統(tǒng),航空廢棄物處理系統(tǒng),高危險廢棄物處理系統(tǒng),化工、制藥工業(yè)廢棄物處理系統(tǒng),特種廢棄物焚化系統(tǒng),廢液、廢溶劑專用焚化系統(tǒng),污泥、廢渣專用焚化系統(tǒng)順利推廣、銷售,本著公平、雙贏的原則,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、乙方負責代理項目及價格:
1.代理項目: 甲方正式授予乙方代理_____技術(shù)有限公司項目設(shè)備銷售的代理權(quán),負責該項目的銷售工作!
2.乙方代理的設(shè)備型號為________設(shè)備價格(大寫):_____________________ 配置見附件!
二、設(shè)備銷售貨款支付方式: 1.設(shè)備銷售貨款支付方式:
(1)付款時間:合同簽訂后的三個工作日內(nèi)支付合同總金額的 60 %,貨到交貨地點三個工作日內(nèi)支付合同總金額的 30 %,設(shè)備安裝調(diào)試完畢三個工作日內(nèi)付清合同總金額的 10 %。
。2)付款方式:最終用戶需將設(shè)備銷售款直接打入甲方指定賬戶。當甲方收到貨款90%后,甲方在一周內(nèi)按約定價格支付乙方的傭金,乙方提供代理酬金發(fā)票!
。3)甲方開戶行:中國,賬號: !
三、甲、乙雙方權(quán)利與責任
1、甲方在技術(shù)上全力配合乙方工作,但在項目運作的整個周期內(nèi)所產(chǎn)生的費用均由乙方負責;
2、按公司提供的價格出售的設(shè)備,項目代理有40%的利益,在公司提供的價格上打折后出售的設(shè)備,打折部分由代理商自行承擔!
3、如甲方?jīng)]有按時、足額收到設(shè)備銷售款,甲方有權(quán)延緩支付乙方相應(yīng)傭金,乙方有義務(wù)負責對購買設(shè)備方的銷售款進行追繳!
4、乙方在負責甲方授權(quán)項目銷售、推廣過程中產(chǎn)生的一切債務(wù)、債權(quán)和一切經(jīng)濟糾紛均與甲方無關(guān),由乙方獨立承擔其全部相關(guān)法律責任;
5、乙方在負責甲方授權(quán)項目銷售過程中,不得有做出不利于正當市場競爭的行為,不得做出不利于甲方對外形象及甲方利益的行為,否則,甲方有權(quán)隨時終止協(xié)議約定內(nèi)容。
6、乙方必須遵守總公司的《技術(shù)保密協(xié)定》、《知識產(chǎn)權(quán)保護合同》及《項目代理協(xié)議》等相應(yīng)協(xié)議的所有條款。
7、本協(xié)議所簽內(nèi)容未經(jīng)甲方同意,乙方不得轉(zhuǎn)讓他方;
四、簽署相關(guān)協(xié)議 甲、乙雙方必須簽署;cec商標及知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)定;和;cec知識產(chǎn)權(quán)保護合同;,上述兩協(xié)議必須與本協(xié)議同時簽署方能生效且與本協(xié)議具有同等法律效力。
五、協(xié)議期限及簽署地點
1、協(xié)議期限:本協(xié)議簽字蓋章之日生效,有效期________年,此前所簽協(xié)議作廢;
2、本協(xié)議的簽訂地點:市建內(nèi)大街7號光華長安XX2座11層。
六、協(xié)議的中止
1、乙方在代理期間,做出任何違反甲方管理規(guī)定或有損甲方形象和利益的行為,甲方有權(quán)單方面中止與乙方簽訂的本代理協(xié)議;
2、乙方不得有擅自出售、抵押、許可、泄漏甲方知識產(chǎn)權(quán)的行為,否則甲方有權(quán)單方面中止與乙方簽訂的本代理協(xié)議同時追究乙方的法律責任;
3、乙方?jīng)]有履行本代理協(xié)議時,甲方有權(quán)單方面中止與乙方簽訂的本代理協(xié)議。
七、協(xié)議糾紛的解決 在本協(xié)議執(zhí)行期間,甲乙雙方如發(fā)生爭議,雙方可以協(xié)商解決,協(xié)商解決未果時,可以向甲方所在地人民法院提請經(jīng)濟訴訟解決!
八、協(xié)議文本及附件
1、本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力,影印無效;
2、本協(xié)議附件包括: 乙方營業(yè)執(zhí)照等公司證照及法人代表身份證復印件; 代理商管理制度 設(shè)備配置 代理商承諾書 甲方:_____技術(shù)有限公司 乙方: 代 表 人:代 表 人:____日期:____日期:
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇6
經(jīng)供方:_________
需方:_________
充分協(xié)商,簽訂本合同。
在執(zhí)行中,任何一方不履行合同,應(yīng)承擔違約責任。
1.商品
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
備注
貨款共計人民幣(大寫):
2.商品質(zhì)量:
3.作價辦法:
4.交貨時間:
5.包裝要求及費用負擔:
6.質(zhì)量檢驗及驗收方式:
7.結(jié)算方式:
8.運輸辦法:
9.供方違約責任:
(1)產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合規(guī)定,需方同意收貨的,按質(zhì)論價;需方不同意收貨的,由供方負責處理,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,而需方仍有需要的,應(yīng)照數(shù)補交,按延期交貨處理。完不成合同任務(wù),不能交貨的,應(yīng)償付需方應(yīng)交貨總值 %的違約金。
(3)包裝不符合規(guī)定,必須返修或重新包裝,應(yīng)承擔支付的費用和損失;需方不要求返修或重新包裝,要求賠償損失的應(yīng)予賠償損失。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨,每延期交貨一個月,應(yīng)償付需方以延期交貨部分貨款總額的違約金。
(5)不符合同規(guī)定的產(chǎn)品,在需方代保管期內(nèi),應(yīng)償付需方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨單位,除按合同規(guī)定負責運達到貨地點或接貨單位外,并承擔因而多付的運雜費和造成延期交貨的責任。
10.需方違約責任:
(1)變更產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝規(guī)格給供方造成損失時,應(yīng)賠償供方實際損失。
(2)中途無故退貨,應(yīng)償付供方以退貨部分貨款總值 %的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨,每延期一天,按照銀行延期付款規(guī)定,償付供方違約金。
(4)未按合同規(guī)定的驗收辦法和時間驗收,應(yīng)償付供方因延期驗收造成的損失;無故延期驗收超過三個月即按中途退貨處理。
(5)未按合同規(guī)定日期付款,每延期一天,按照銀行延期付款規(guī)定償付供方違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨,應(yīng)承擔因此造成的損失和運輸部門的罰金。
11.風險的承擔
12.爭議解決的辦法
13.供需雙方由于人力不可抗拒和非企業(yè)本身造成的原因而不能履行合同時,應(yīng)當立即通知對方,經(jīng)雙方協(xié)商或合同管理機關(guān)查實證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
14.上述條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面補充,作為附件。
有效日期自_________ 年_________ 月 _________日起至 _________年 _________月 _________日止。
供方:_________
代表:_________
地址:_________
電話:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
需方:_________
代表:_________
地址:_________
電話:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
日期:_________
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇7
采購方: (以下簡稱“甲方”)
供應(yīng)方: (以下簡稱“乙方”)
甲乙雙方為確立長期的貨物供應(yīng)關(guān)系,以《中華人民共和國合同法》為依據(jù)特簽訂本采購合同,以該采購合同為總合同固定采購形式和流程,具體的采購內(nèi)容以采購訂單為準。
一、采購標的
(一)根據(jù)甲方的采購需求確定采購范圍。
(二)乙方的貨物質(zhì)量應(yīng)當符合以下質(zhì)量要求:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
如該貨物有相應(yīng)的樣品的,乙方的貨物質(zhì)量應(yīng)當同時符合樣品的質(zhì)量;如樣品的質(zhì)量與質(zhì)量要求有沖突的,以樣品的質(zhì)量為準。
(三)乙方貨物的包裝根據(jù)以下包裝要求進行包裝:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(四)乙方須保證出售給甲方的貨物不存在權(quán)屬爭議,乙方具有完整的所有權(quán)和處分權(quán)。同時該貨物的使用不會侵犯任意第三人的權(quán)利。
二、價格的確定及調(diào)整
(一)乙方須根據(jù)市場價格在合理的范圍內(nèi)報價,在甲乙雙方充分協(xié)商后確定最終價格并制定報價單。如乙方的報價不真實或嚴重高于市場價格,甲方可根據(jù)實際情況選擇要求乙方退回部分貨款,繼續(xù)履行合同;也可以選擇單方通知解除合同并要求乙方補償經(jīng)濟損失。
(二)乙方向甲方供貨需遵循最優(yōu)惠原則。即當乙方向第三方提供更低價格或更優(yōu)惠的供貨條件時,該價格或該優(yōu)惠條件將自動適用于甲方。如乙方未遵循最優(yōu)惠原則,須根據(jù)實際情況對甲方進行充分的補償。
(三)當其中一方認為價格需要調(diào)整時,須提出正當合理的理由,另一方認為可以接受的,在雙方充分協(xié)商后以書面形式對價格作出調(diào)整。
三、采購訂單的發(fā)出、確認和撤銷
(一)采購訂單經(jīng)由甲乙雙方業(yè)務(wù)負責人簽字后方才生效,生效的采購訂單與本合同具有同等的法律效力。
甲方的采購訂單通過傳真或電子郵件的形式發(fā)送給乙方,乙方必須在采購訂單到達乙方的當日簽字確認訂單并回傳給甲方。如乙方未在規(guī)定時間內(nèi)回復甲方的,視為該訂單已經(jīng)簽字確認并生效。
(二)在收到乙方確認簽字的2日內(nèi),如乙方的貨物還未發(fā)出,甲方仍有權(quán)以書面形式撤銷或變更該訂單。
四、貨物的運輸
(一)根據(jù)報價單及采購訂單的內(nèi)容具體確定由本合同的哪一方負責貨物運輸事宜。
(二)當貨物運輸?shù)郊追街付ǖ牡攸c且卸入倉庫后,貨物毀損、滅失的不可抗力風險和意外風險由乙方轉(zhuǎn)移給甲方。
五、貨物的驗收
(一)甲方在貨物到貨后兩天內(nèi)完成驗貨入庫,以甲方質(zhì)管部的“進料檢驗標準”為驗收標準,并必須符合采購訂單、質(zhì)量要求和樣品質(zhì)量,驗收無異后方才入庫。如果發(fā)現(xiàn)存在與要求不符的情況,根據(jù)第七條的列舉的相應(yīng)情形處理,處理完畢后方才入庫。
(二)對于貨物的質(zhì)量,乙方須提供一個合理的質(zhì)量保證期間,在該質(zhì)量保證期間發(fā)生的任何質(zhì)量瑕疵乙方都必須作出合理的補救措施,費用由乙方負責;如甲方由于該質(zhì)量瑕疵造成損失,乙方應(yīng)當對甲方補償;如由于該質(zhì)量瑕疵導致任何糾紛,乙方必須妥善解決。
六、貨款的結(jié)算
(一)甲方付款的方式為月結(jié),即每月底之前結(jié)清上個月整月發(fā)生的貨款。以雙方整理核對后的單據(jù)為計算依據(jù),如乙方貨物存在瑕疵需要扣款的,甲方在通知乙方后直接從應(yīng)付貨款中扣除。
(二)每月的1日至2日甲乙雙方都應(yīng)收集整理單據(jù),編制匯總表,在每月5日之前(包括5日)完成單據(jù)和數(shù)據(jù)的核對,雙方對賬完成并無異議后再交由甲方財務(wù)部門審核。
(三)乙方須在每月15日根據(jù)甲方應(yīng)結(jié)算的金額向甲方開具稅率為17%的增值稅發(fā)票,甲方在收到發(fā)票后由甲方財務(wù)部門通過銀行轉(zhuǎn)賬把貨款打到乙方提供的銀行賬戶,以甲方完成付款程序的`時間作為付款日期。如乙方在該月15日沒提供發(fā)票,則本次貨款將順延至下個月一起結(jié)算。
七、違約責任
(一)乙方無正當理由作出以下行為:1.明確拒絕訂單;2.在合理期限內(nèi)未著手執(zhí)行訂單的都視為無正當理由拒絕履行合同。
對于乙方拒不履行合同的行為,甲方有權(quán)選擇作出如下決定:1.向乙方發(fā)出繼續(xù)履行合同的催告,并要求乙方按照訂單內(nèi)容執(zhí)行且依照貨款的____%按日向甲方支付遲延履行金;2.中止本采購合同,向第三方購買貨物,直至乙方表明繼續(xù)履行該合同且就拒絕履行合同的行為賠償甲方全部損失并按照貨款的____%按日向甲方支付拒絕履行金,該合同才恢復效力;3.向乙方發(fā)出解除本合同的通知,并有權(quán)要求乙方支付違約金人民幣______元。
(二)乙方無正當理由遲延到貨的,應(yīng)當按照遲延部分的貨款的____%按日向甲方支付遲延履行金。
(三)在及時通知甲方并獲得甲方同意的情況下,乙方至多可在提早三天到貨,如提早到貨的時間超過三天的,甲方視情況協(xié)助乙方辦理倉儲事宜或接收乙方貨物,但由此產(chǎn)生的費用由乙方負責。
(四)乙方的貨物種類、型號、規(guī)格與訂單不符的,乙方須重新按照訂單要求發(fā)貨;
乙方的貨物質(zhì)量存在瑕疵的,甲方有權(quán)根據(jù)實際情況選擇退貨、換貨、修理、折價等方式處理該批貨物;
乙方的貨物數(shù)量少于訂單要求的,乙方應(yīng)當補齊數(shù)量;貨物數(shù)量多于訂單要求的,對于多出的部分甲方視情況可選擇退回或折價接收。
乙方的貨物存在權(quán)利瑕疵的,乙方須補償甲方由此造成的損失并處理由此產(chǎn)生的相關(guān)事項。
處理上述情形時產(chǎn)生的費用由乙方自行負責,甲方應(yīng)當協(xié)助乙方處理相關(guān)事宜。
(五)乙方未履行開具發(fā)票、合格證書、檢驗報告、說明書等與貨物有關(guān)的
材料或配件,未妥善履行其從屬義務(wù),甲方有權(quán)要求乙方及時補救并在合理的可預見范圍內(nèi)賠償甲方相關(guān)損失。
(六)由于不可抗力導致其中一方不能履行合同或不能完全履行合同的,免除該方由此產(chǎn)生的違約責任,但履行合同存在困難的一方須及時通知另一方并盡可能的減少損失,否則由未盡通知和減損義務(wù)產(chǎn)生的額外損失仍須由這一方全部承擔。
(七)如乙方不能及時支付甲方違約金、賠償金、遲延履行金、拒絕履行金、甲方為乙方墊付的費用等款項,甲方有權(quán)從應(yīng)支付給乙方的貨款中扣除。
八、合同的效力
(一)本合同自簽署之日起開始生效,有效期截止至______年_____月_____日書面合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力。
(二)如其中一方認為仍須添加補充協(xié)議或附錄的,經(jīng)甲乙雙方一致同意后以書面形式添加在附件之中。經(jīng)雙方確認生效后的附件與本合同的主合同具有同等的法律效力。
(三)本合同的主合同及其附件都必須以書面形式進行修改,經(jīng)甲乙雙方一致同意后方才生效。
(四)如出現(xiàn)以下情形,本合同將提前解除。
1.甲乙雙方協(xié)商一致后簽訂《提前解除<采購合同>協(xié)議》,本合同將提前解除。
2.如遇以下情形,甲方有權(quán)提前解除該合同:
(1)乙方無正當理由拒絕履行合同并經(jīng)甲方催告后3日內(nèi)仍不履行合同的,甲方解除合同的通知到達乙方后立即解除合同。
(2)乙方履行合同的主要義務(wù)和從屬義務(wù)存在瑕疵,經(jīng)甲方催告后10日內(nèi)仍未盡其義務(wù)妥善采取救濟措施或補償甲方損失的,甲方解除合同的通知到達乙方后立即解除合同。
(3)乙方失去生產(chǎn)該類產(chǎn)品的資質(zhì)、主體資格或者其他原因?qū)е乱曳讲荒苈男泻贤,在該類情形發(fā)生后合同即自動解除。
(五)合同終止后若雙方仍有合作意向,可以續(xù)簽采購合同。
(六)合同終止或合同解除之日起,甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)解除。但在合同有效期間發(fā)生的權(quán)利義務(wù)甲乙雙方仍繼續(xù)享有或承擔。
本合同的終止和解除不及于第九條,即本合同解除后仍須按照第九條清理雙方仍然存在的權(quán)利義務(wù)。
九、爭議的解決
(一)如甲乙雙方就本合同發(fā)生分歧,應(yīng)首先爭取友好協(xié)商解決。
如雙方不能通過協(xié)商的方式解決問題,則可通過訴訟方式解決。
(二)甲乙雙方就本合同發(fā)生的訴訟應(yīng)由甲方所在地法院管轄 。
(三)在合同效力未終止的情況下甲乙雙方發(fā)生分歧或訴訟的,不影響本合同的效力,甲乙雙方須繼續(xù)執(zhí)行本合同。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 簽約代表: 簽約代表:
簽約日期: 簽約日期:
銀行賬戶: 銀行賬戶:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
地址: 地址:
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇8
一、合同主體資格的審核
確認主體是否具備訂立合同的資格,同時核實簽約方是否具有實際履行能力。
1、主體是法人組織的:
、僭谟喠⒑贤瑫r要求對方提供資格證明如營業(yè)執(zhí)照的原件,同時注意其證件復印件等非原件的證明材料的真實性,防止造假。
、谧⒁鈱彶闋I業(yè)執(zhí)照是否有瑕疵,比如被吊銷、被暫扣等情況。
、劭梢酝ㄟ^當?shù)氐墓ど坦芾聿块T審查對方實際注冊資本和資金,確保其有合同實際履行能力。
、艽_認買賣方必須是標的物的所有人或者有權(quán)處分該物的組織。
2、主體是個人的。對其進行履約能力的審查可以通過對其單位及其同事、家庭、朋友、鄰居等進行調(diào)查,以獲取相關(guān)信息,最后綜合判斷其是否具有履約能力和信用程度。
二、 合同當事人的名稱或者姓名和住所
如果主體是法人組織的應(yīng)以營業(yè)執(zhí)照名稱為準,如果自然人以居民身份證上的名字為準。
三、標的物名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠商、產(chǎn)地、數(shù)量及價款
1、合同標的物應(yīng)全稱具體,不能簡寫,注意標的物不得為法律禁止或限制流通物。
2、品種、規(guī)格、型號、等級、花色等要寫具體注明,必要時可通過附件說明標的的實際情況。
3、數(shù)量、價款要明確,包括數(shù)額的計量單位,大多數(shù)事項應(yīng)由雙方協(xié)定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程序等,各項須明確填寫,不得含糊。
四、質(zhì)量要求方面
產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)按照國家標準,沒有國家標準的應(yīng)按照行業(yè)標準或企業(yè)標準,也可以協(xié)商確定。買賣合同應(yīng)對貨物質(zhì)量重點加以約定,以便于驗收,避免糾紛。賣方應(yīng)當按照約定的質(zhì)量標準交付標的物,如果交付的標的物附有說明書的,交付的標的物應(yīng)符合說明書上的質(zhì)量要求。
五、產(chǎn)品的包裝標準
貨物的包裝方式對于貨物的完好至關(guān)重要,包裝不到位就可能發(fā)生貨損,引起糾紛。對于包裝方式可以按約定的包裝,無約定的應(yīng)當按照通用的方式包裝,沒有通用方式的,應(yīng)當采取足以保護標的物的包裝方式。
六、履行的期限、地點、方式
1、履行期限可按照年度、季度、月、旬、日計算,得準確、具體、合理,不能用模棱兩可的詞語。
2、履行地點指的是交貨地點,要寫清楚、具體、準確。
3、履行方式指的是雙方應(yīng)約定交貨、提貨、運輸方式和結(jié)算方式,要寫得具體明確。
七、交貨的時間、地點、方式。
交貨的時間、地點和方式是合同的關(guān)鍵內(nèi)容,它涉及雙方的利益實現(xiàn)和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下,標的物的所有權(quán)自交付時轉(zhuǎn)移,風險承擔隨之轉(zhuǎn)移。因此對交付的相關(guān)內(nèi)容一定要在合同中予以明確。
八、檢驗標準、時間、方法。
合同中應(yīng)當約定檢驗的時間、地點、標準和方法、買方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題提出異議的時間及賣方答復的'時間、發(fā)生質(zhì)量爭議的鑒定機構(gòu)。買方收到標的物后應(yīng)當在合同約定的檢驗期間內(nèi)對標的物進行檢驗,如發(fā)現(xiàn)貨物的數(shù)量或質(zhì)量不符合約定應(yīng)在檢驗期內(nèi)通知賣方,買方怠于通知的,視為所交貨物符合約定。合同沒有約定檢驗期間的,買方應(yīng)及時檢驗,并在發(fā)現(xiàn)問題的合理期間內(nèi)通知賣方。
九、結(jié)算方式
結(jié)算方式,應(yīng)該具體、明確。對用支票進行支付應(yīng)按規(guī)定程序檢查,以免被套走標的物。針對虛開支票欺詐的,我們可以通過兩種途徑防范,一種是款到交貨,根據(jù)支票轉(zhuǎn)賬所需時間,要求買方款到賣方賬面后才交貨,但這種方法一般很難使買方接受除非貨物供不需求。另一種是直接到出票人開戶銀行去持票入賬,馬上就能知道支票能否兌現(xiàn),如能兌現(xiàn)可以即行轉(zhuǎn)賬,如被拒付可以立即停止發(fā)貨,從而避免損失。
十、違約責任方面
違約責任的約定,應(yīng)該具體可行。如果雙方違反了應(yīng)盡的義務(wù),應(yīng)當按照合同約定承擔違約責任,合同沒有約定的按照法律規(guī)定承擔違約責任。對違約行為的懲處,合同雙方應(yīng)在合同違約責任條款中加以詳細描述。
十一、解決爭議的方法
解決爭議的方法,要明確具體。此外,對于約定的爭議處理機構(gòu)和起訴法院不得超出地域管轄權(quán)。
十二、其他注意事項
1、合同主體名稱和簽訂人名字首尾須保持一致。
出賣方應(yīng)該注意買受方合同尾部的單位名稱須與合同首部的單位名稱一致、所加蓋的公章或合同專用章上的單位名稱須與書寫的單位名稱一致,法定代表人、委托代理人的名字是否與真實名字一致,不能有錯字、別字、漏字或簡稱。
2、對代理人簽訂合同的應(yīng)對其代理權(quán)進行審查。
對于對方業(yè)務(wù)員或經(jīng)營管理人員代表其單位訂立的合同,應(yīng)注意了解對方的授權(quán)情況,包括授權(quán)范圍、授權(quán)期限、介紹信的真實性,對非法定代表人的高級管理人員,如副總經(jīng)理、副董事長等,應(yīng)了解其是否具有代表權(quán)。才能避免無權(quán)代理的情形。
3、防范合同惡意履行。
合同惡意履行的情況比較復雜,但在訂立合同時如能進行積極的事前防范將極大的減少合同風險。對對方資信有質(zhì)疑的可以要求對方提供擔保。另外在合同履行中保留相關(guān)證據(jù),出現(xiàn)糾紛時,積極行使訴權(quán)通過人民法院保護自己的權(quán)利,以免因超過訴訟時效而蒙受損失。
4、合同訂立應(yīng)采取書面形式并使用比較標準的合同范本。
盡管我國《合同法》允許采用書面形式、口頭形式等各種形式,但非書面形式在發(fā)生糾紛時不好確定雙方責任,容易被人利用進行欺詐。因此,訂立合同應(yīng)盡量采用書面形式。同時,訂立合同時應(yīng)盡量參照工商行政管理機關(guān)頒布有標準的合同范本,并結(jié)合具體交易情況可以適當調(diào)整合同部分條款內(nèi)容,內(nèi)容應(yīng)盡量詳盡、明確。如果有疑問的還可以咨詢有經(jīng)驗的專業(yè)律師或工商局。保證買賣合同的合法性,真實性、有效性。
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇9
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲乙雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方購買冰箱并提供給乙方用于陳列甲方產(chǎn)品事宜,訂立本協(xié)議,共同遵守履行。
一、 提供數(shù)量: 型號 臺;
二、 為保證雙方嚴格執(zhí)行本協(xié)議,乙方應(yīng)繳納冰箱押金:人民幣 元/臺;
三、 乙方必須在收到甲方冰箱后一個月內(nèi),依雙方約定將冰箱投放至終端客戶。自乙方將冰箱全部投放完畢之日起,甲方每月給予乙方“當月出貨金額*2%”的金額做為返還乙方的履約保證金。每月返還乙方冰箱保證金上限為“140元/月/臺*檢核合格臺數(shù)”;該保證金發(fā)放累計總額達到乙方所繳納的履約保證金總額即(元/臺)后不再發(fā)放。該保證金發(fā)放時間為每月發(fā)放一次,保證金每月應(yīng)返金額由甲方核算出明細后,于次月依此明細將應(yīng)返金額直接返還入乙方帳戶;
四、 乙方投放至終端客戶的冰箱內(nèi)必須完全陳列甲方飲料產(chǎn)品。乙方投放完畢當月,需向甲方提供投放終端客戶明細,每月必須接受甲方人員實地拍照檢核并保證乙方或終端客戶達到陳列要求,如有發(fā)現(xiàn)未按雙方約定進行陳列,每發(fā)現(xiàn)一次,甲方有權(quán)扣除100元/臺/次做為違約金,并在3日內(nèi)整改,逾期未整改,甲方可以解除本合同,收回冰箱、沒收履約保證金并要求乙方以現(xiàn)金形式返還已支付之履約保證金;
五、 若雙方解除經(jīng)銷協(xié)議,則自解約之當月起停止按月返還履約保證金;履約保證金余款及押金將在甲方與新客戶簽訂此協(xié)議后無息退還,同時乙方負責退回甲方全部冰箱;
六、 如投放終端客戶有變更,乙方需在與新的`終端客戶簽署《終端冰箱投放、陳列協(xié)議》的一周內(nèi),向甲方提供協(xié)議復件及變更終端客戶信息;
七、 雙方合作期間,冰箱保修期為3年,在保修期間冰箱出現(xiàn)質(zhì)量問題,則由乙方直接與冰箱廠家洽談維修,若是非質(zhì)量問題損壞,一切維修費用由乙方支付。冰箱使用3年后依冰箱使用情況方乙方可向甲方申請做報廢處理,甲方同意冰箱報廢后,乙方需將冰箱返還給甲方,甲方將冰箱的押金(300元/臺)無息退還給乙方;
八、 冰箱所有權(quán)歸甲方所有。在雙方合作期間,乙方(及其終端客戶)不得將冰箱轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)租、故意損壞、挪作他用、陳列非甲方產(chǎn)品,否則甲方有權(quán)收回冰箱及陳列架、沒收剩余的履約保證金并要求乙方以現(xiàn)金形式返還甲方已發(fā)放之全部履約保證金;
九、 甲、乙雙方因履行本協(xié)議發(fā)生爭議,應(yīng)先友好協(xié)商,協(xié)商不成雙方同意由甲方所在地人民法院管轄;
十、 甲、乙雙方產(chǎn)品經(jīng)銷協(xié)議存續(xù)期間本協(xié)議持續(xù)有效,乙方不得隨意解除本協(xié)議;否則甲方有權(quán)收回冰箱及陳列架,并不返還押金且要求乙方以現(xiàn)金形式返還甲方已發(fā)放之全部保證金,且冰箱退回費用由乙方支付;
十一、 本協(xié)議一式兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
。ㄉw章) (簽字蓋章)年 月 日 年 月 日
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇10
甲方:_____
乙方:_____惠暖舒適家居
1、 工程概況
1) 工程地址:_____
2) 工程內(nèi)容
3) 工程造價
總造價:_____
2、 付款方式:_____
1) 合同簽訂即付合同款20%作為定金¥ 2)管道鋪設(shè)完畢打壓完成(8公斤)付合同款30% ¥ 3)暖氣片安裝完畢打壓完成(8公斤)后一次性付清合同款50% ¥
3、工程期限
管道施工 天 , 暖氣片施工天 (甲方應(yīng)在暖氣片安裝前至少10天提醒乙方備貨,否則延誤工期所帶來的損失由甲方承擔),地暖施工天。
4、 雙方責任
甲方責任:_____
1、甲方在乙方施工前,負責協(xié)調(diào)清理施工現(xiàn)場的前期垃圾,創(chuàng)造現(xiàn)場施工條件;
2、施工過程中,如遇須報物業(yè)、消防、政府等有關(guān)部門確認,由甲方負責處理,并承擔相關(guān)費用;
3、施工過程中,如在地面開槽走管,切斷原有水路電路,甲方應(yīng)配合乙方修復
乙方責任:_____
1、乙方須按照雙方商定的設(shè)計方案進行安裝并保證施工質(zhì)量和施工進度;
2、乙方負責設(shè)備及附件的購置、運輸、安裝及交付甲方使用;
3、由乙方原因造成工期延期或設(shè)備損壞,應(yīng)由乙方負責。
5、 工程驗收及保修
1) 設(shè)備及材料進場甲方負責驗收;設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格及外觀無異常乙方開始施工
2) 管道質(zhì)保50______年(管道質(zhì)量帶來的損失由乙方完全負責),暖氣片質(zhì)保20______年(保修期內(nèi)銅鋁復合暖氣片壞了不維修,直接換新的),保修期從乙方安裝完畢后的驗收單日計算
3) 在保修期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量引起的故障,由乙方負責維修,因甲方操作等人為因素引起的故障,乙方負責排除。
4) 工程竣工后,乙方通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到通知后2天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。甲方無正當理由不參加工程驗收或到期未提出異議即視為驗收合格,并在3日內(nèi)結(jié)清余款。如甲方在竣工驗收合格后3日內(nèi)或其他原因未向乙方付清全部余款,則視為甲方自愿放棄保修權(quán)及終生維護權(quán)。
6、 其他約定條款
1) 乙方施工時,甲方提供施工用水、用電、一袋水泥、兩袋黃沙,由乙方負責設(shè)備安裝后的土建修補及填充工作。
2) 工程階段成品在裝潢期間必須被保護,非乙方造成的破壞乙方不負責任,如需乙方維修,乙方酌情收取合理費用。
7、 附則
1) 本合同一式兩份雙方各執(zhí)一份,同具法律效益
2) 本合同自雙方簽字(蓋章)后生效
3) 合同未盡事宜,雙方作出補充協(xié)議,與本合同具同等法律效益
8、 補充協(xié)議
甲方:_____ 乙方:_____
電話:_____ 電話:_____
開戶行:_____ 賬號:_____
日期:_____ 年______月______日 ______年 ______月______日
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇11
甲方:
乙方:
上列雙方就買賣下列設(shè)備的有關(guān)事宜,經(jīng)自愿協(xié)商訂立下列條款,以便共同履行:
1.甲方向乙方購買垂直發(fā)泡機組壹臺,設(shè)備單價金額為現(xiàn)金人民幣(大寫):貳拾壹萬伍千元整
2.設(shè)備為五個組份,配備打孔機,機臺主機,配電柜(大),TDI和聚醚大罐各一個(帶水循環(huán)攪拌)小料罐三個,聚醚攪粉罐一個.(水冷機,空壓機甲方自備)。
3.主機尺寸:長4.5米___寬4米___9米。內(nèi)直徑為1600MM。
4.甲方要負責完成基礎(chǔ)的澆灌,包括2個地下成孔的施工。
5.付款方式為自合同生效起首付定金叁萬,機臺裝車前一天再付拾伍萬,試機完成后再付貳萬,正常運行六個月付余下貳萬。
6.機臺自訂貨起2個月為制造時間,其中不包括春節(jié)放假期間,初定完工日期為農(nóng)歷年底,正月初七起運送和安裝,安裝時間為八天.安裝期間甲方要提供乙方員工住宿和伙食。
7.機臺運送由甲方負責車費,乙方裝車,甲方幫忙卸。動用到吊車等裝卸工具由甲方負責。
8.甲方負責整套設(shè)備的安裝,調(diào)試.經(jīng)調(diào)試后設(shè)備正常運轉(zhuǎn)交付乙方使用。
9.乙方提供一年的機臺故障保修(三個月的無償保修,另九個月的故障保修甲方報銷往還車費),注人為造成的故障不在保修范圍之內(nèi)。
10.因本合同引起的或本合同有關(guān)的任何爭議,應(yīng)提交莆田仲裁委員會按照該會現(xiàn)行仲裁規(guī)則進行仲裁.仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
11.本合同一式四份,甲乙雙方各持兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方簽字:
乙方簽字:
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇12
甲方(出售方): 身份證號:
乙方(購買方): 身份證號:
甲方現(xiàn)有一輛 白 色寶馬5系20xx款530Li領(lǐng)先型 車,車牌號 粵 ,
發(fā)動機號,登記日期,乙方已現(xiàn)場核對一致,于 年 月 日有償轉(zhuǎn)讓給乙方,依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方自愿協(xié)商一致,簽訂本合同:
一.本車價款為人民幣 元(大寫 元)成交。
二.乙方應(yīng)于本合同簽訂時,支付人民幣元(大寫付給甲方。
三、本車使用性質(zhì)行駛證正、副本,身份證復印峻,路費收據(jù),機動車輛登記證書)。由乙方現(xiàn)場過目清點確認后交接。
四、甲方需對以上所有證件費用的真實性,合法有效性負全部責任,如因來歷不明或被抵押、查封等其它甲方因素而給乙方帶來的直接經(jīng)濟損失,由甲方全額承擔。
五、本車甲方不作任何質(zhì)量保證,由乙方現(xiàn)場絕定認可購買,成交后雙方不得有異議。
六、自簽字成交前與此車有關(guān)的'一切事宜(含交通違章、事故、債務(wù)糾紛等)由甲方負責,簽字成交后一切事宜(含交通違章、事故、債務(wù)糾紛等)由乙方負責,與甲方無關(guān)。
七、本車由自費于 柒 工作日內(nèi)(過戶、轉(zhuǎn)籍)完畢,甲無償提供(過戶、轉(zhuǎn)籍)所需證件,在辦理(過戶、轉(zhuǎn)籍)過程中,出現(xiàn)車輛專章、欠費、罰款等無法辦理業(yè)務(wù),由甲方自行承擔由此造成的全部費用。
八、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之時起生效即成。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇13
賣方:__________;身份證號:___________;電話:
買方:__________;身份證號:___________;電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,就二手車的買賣事宜,買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合同。
一、車輛情況
1、車類型號:____________________;車身顏色:_________;車牌號碼:____________;行駛公里:__________;發(fā)動機號:__________________;車架號碼:______________;初次入戶時間:________________;車輛購置稅完稅證明號:____________;車輛保險險種及到期日:__________________________。
2、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”為示):
□行駛證正、副本□購置稅(費)證□路費收據(jù)□車船使用稅標志□定編證(使用證)□營運證
□機動車輛登記證書□備胎□千斤頂□鑰匙把
3、買方確認所購車輛的目前實際狀況,不得以車況為由中途退車。
4、賣方保證該車的來源合法,手續(xù)齊全、真實有效,并承擔因該車和手續(xù)不合法引起的法律責任及買方損失。
二、交易金額及付款方式
1、本車價款為58600人民幣(大寫:伍萬捌仟陸佰元整)。車輛過戶費用由買方承擔。
2、買方于本協(xié)議簽訂之日付55000元。賣方及時將該車交付買方占用使用。剩余價款在車輛過戶之后一次性付清。
三、過戶及相關(guān)問題約定
1、買賣雙方就過戶問題達成如下共識:協(xié)議簽訂之日,賣方應(yīng)積極配合買方進行過戶等相關(guān)手續(xù)。辦理完畢后,買方支付剩余價款。
2、該車在年月日時分以前(賣方交付車輛前)發(fā)生的一切交通事故、經(jīng)濟糾紛、法律責任、交通違章均由原車主負責。年月日時分以后(車輛交付后)發(fā)生的一切交通事故、經(jīng)濟糾紛、法律責任、交通違章均由買方負責。
3、協(xié)議簽訂后,賣方于年月日之前消違章、提供車輛所有手續(xù)便于買方正常過戶,買方于此日之后7個工作日內(nèi)完成車輛的過戶。
四、違約責任
1、協(xié)議簽訂后,賣方需積極、及時的轉(zhuǎn)移車輛的所有權(quán),將車輛交由買方占有、使用。若在約定時間內(nèi)賣方無故拖延交付或拒絕交付,或是賣方的責任導致車輛在約定之時不能過戶,則需向買方支付_______元作為違約金。
2、若買方未在約定時間內(nèi)完成剩余價款的支付,則需向賣方支付_______元作為違約金。
五、補充條款
____________________________________________________________________
六、爭議管轄
因本協(xié)議發(fā)生的爭議,買方經(jīng)常居住地人民法院管轄。
七、當該車從車方名下過戶到買方名下,買賣雙方辦理完移交手續(xù)后,本協(xié)議即執(zhí)行完畢。
八、本協(xié)議壹式貳份,買方壹份,賣方壹份,簽字蓋章后生效。九、補充協(xié)議具有與本約定相同的法律效力。
買方:(簽章)
年月日
賣方:(簽章)
年月日
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇14
委托方:
首都師范大學第二附屬中學食堂(以下簡稱甲方)
受托方:
(以下簡稱乙方)
根據(jù)國家有關(guān)的有關(guān)法律、法規(guī)政策,在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,甲方就食堂(食品)供應(yīng)項目,委托乙方實行專業(yè)、規(guī)范、安全、高質(zhì)量的供貨服務(wù),特訂立本合同。
第一條 項目基本情況:首都師范大學第二附屬中學食堂(食品)供貨服務(wù)
第二條 項目委托方:首都師范大學第二附屬中學食堂為甲方,服務(wù)提供方為乙方。
第三條 供應(yīng)期限
供貨期限為一年,自20_年9月1日至20_年8月31日止。在此期間未履行合同、不遵守承諾或達不到甲方要求,甲方有權(quán)解除合同,其一切責任由乙方負責,不得以任何理由向甲方提出任何索賠要求。
第四條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、為代表和維護學校、師生的合法權(quán)益,對供貨單位的管理、質(zhì)量、價格與服務(wù)等方面進行綜合評價,甲方有權(quán)選擇管理到位,性價比高、服務(wù)優(yōu)秀的.單位多供貨或全供貨。
2、審定乙方制定的食品配送流程和相關(guān)管理制度,并監(jiān)督遵守;3、甲方的有關(guān)部門對乙方的管理實施監(jiān)督檢查,每學期進行1次全面的考核評定,并在此基礎(chǔ)上作出年度考核。
3、如因乙方管理不善,造成重大經(jīng)濟損失或嚴重管理失誤或重大責任事故,甲方有權(quán)終止本合同,并追究乙方的經(jīng)濟和法律責任;
4、甲方有權(quán)核查食品原料供應(yīng)原始憑證等情況。
第五條 乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī),具備有效經(jīng)營資質(zhì)、獨立法人資格進行合法經(jīng)營,為首都師范大學第二附屬中學食堂提供專業(yè)、規(guī)范、安全、高質(zhì)量的商品配送;
2、接受學校有關(guān)部門的指導、監(jiān)督。
3、乙方必須保證在每天上午7:00前將甲方所需商品送到指定地點。
4、乙方供應(yīng)的商品或原料必須確保進貨渠道正規(guī),對商品質(zhì)量負責。如果供應(yīng)的食品需要提供各類合格票據(jù)與檢疫證明的,供應(yīng)單位必須按有關(guān)部門的要求及時向甲方提供各類票據(jù)。
5、乙方應(yīng)按學校的采購數(shù)量與規(guī)格供應(yīng),杜絕短斤缺兩與規(guī)格不符現(xiàn)象。無過期商品、假冒偽劣產(chǎn)品、無以次充好現(xiàn)象。如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的商品短斤缺兩,甲方有權(quán)責令其在規(guī)定的時間內(nèi)送到,并扣除其缺少數(shù)量的金額,如發(fā)生以次充好現(xiàn)象一次,扣除差價2倍以上金額,并停送一個月,兩次以上學校有權(quán)終止合同。
6、乙方提供的商品價格如發(fā)生與市場相應(yīng)價格不符即價格偏高現(xiàn)象,甲方有權(quán)要求其降價,按最低價結(jié)算,并有權(quán)終止其供貨。
7、乙方必須按甲方原料的規(guī)格要求進行供貨,如果乙方供應(yīng)的原料與甲方要求的規(guī)格不符,上下超過總量的3%,甲方有權(quán)扣除超出部分的金額
8、由于食品質(zhì)量問題而引起的食物中毒事件,乙方承擔所有責任。
第六條服務(wù)質(zhì)量
除前述的標準外,乙方可根據(jù)甲方委托的服務(wù)要求制定出本項目管理分項標準和專職聯(lián)系
人,經(jīng)甲方同意后作為本合同的必備附件。
1、甲方對于乙方出現(xiàn)的服務(wù)時效以及食品安全等問題將逐一記錄在案,并根據(jù)情況發(fā)放整改意見書,并作出相關(guān)處理。
2、乙方一年的服務(wù)綜合質(zhì)量將作為本校下一輪采購的重要依據(jù),將有權(quán)決定是否續(xù)訂下一年度采購合同。
第七條 違約責任
1因乙方原因,造成甲方未完成規(guī)定管理目標或直接造成甲方經(jīng)濟損失的,乙方應(yīng)給予甲方相應(yīng)補償,,并有權(quán)終止合同;
第八條 爭議的解決
1、凡與本合同有關(guān)的一切爭議,甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決,如經(jīng)協(xié)商后仍不能達成協(xié)議時,任何一方可以向法院提起訴訟。
2、本合同的訴訟管轄地為北京市海淀區(qū)有管轄權(quán)的法院。在法院審理期間,除提交法院審理的事項外,合同其他部分仍應(yīng)繼續(xù)履行。
3、本合同按照中華人民共和國的法律進行解釋。
第九條其他事項
1、甲、乙方對本合同未盡事宜,可根據(jù)實際情況另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議和本合同的附件(各類承諾書)與本合同具有同等效力;
2、本合同執(zhí)行期間,如遇不可抗力,致使合同無法履行時,雙方應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)及時協(xié)商處理;
3、本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可以向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。 第十三條 本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,
學校檔案室保存一份,均具有同等效力,本合同簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
時間:20_年 月日 時間:20_年月日
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇15
合同編號:_________
甲方(買方):_________
乙方(中介方):_______
丙方(賣方):_________
1.甲丙雙方在自愿原則下,經(jīng)甲方認真挑選,雙方一致同意,第_________號牛作價_________元。
2.若檢查該牛有病,則視本合同無效。
3.丙方需按甲方要求,到指定地點檢疫、復查并按時送達運點,否則造成損失,由丙方補償全部損失。
4.裝運之前,_________天內(nèi)仍由丙方飼養(yǎng)管理,費用甲方不負責。
5.甲乙雙方需認真做好標志、編號等,按號裝車,裝車前如有更換,掉胎等,由丙方全部負責。
6.裝車后,甲方將款統(tǒng)一付給乙方,丙方憑合同向乙方領(lǐng)取。
7.為了確保“甲丙”雙方的利益,雙方同時交納定金_________元由乙方保管,以防反悔。
8.奶牛狀況:
年齡_______ 產(chǎn)奶量_______ 胎次_______ 懷孕月份_______ 角距_______ 備注_______
9.甲方責任
(1)組織人員選擇奶牛,認真登記,合理定價。
(2)交納檢疫,工商費用。
(3)奶牛裝車后一次付清牛款。
(4)手續(xù)辦畢,奶牛裝車后,應(yīng)付乙方中介費即牛價總金額的3%。
10.乙方責任
(1)組織好牛源,供買方按標準充分選擇。
(2)免費安排買方人員食宿,保護其生命財物安全。
(3)書寫合同書,并保證買賣方履行合同。
(4)聯(lián)系辦理運輸工具(汽車、火車、輪船等)。
(5)辦理工商、檢疫、稅務(wù)等一切出境手續(xù)。
11.丙方責任
(1)奶牛定價后,簽訂合同交押定金。
(2)繼續(xù)飼養(yǎng)若干,并按時送檢裝車。
(3)裝運前,奶牛若發(fā)生意外,由賣方全部負責。
(4)檢查奶牛若有病,奶牛屬賣方,合同無效。
12.此合同一式_________份,甲、乙、丙各_________份。如有其他事項經(jīng)合同雙方協(xié)議同意后可作為本合同附件。
甲方(簽字):_________ 乙方(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_____________ 簽訂地點:_____________
丙方(簽字):_________
_________年____月____日
簽訂地點:_____________
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇16
甲方:大連筑成集團有限公司山東分公司東平縣圖書大廈工程項目部
乙方: 山東濰坊中鼎鋼結(jié)構(gòu)有限公司
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律,行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方就采購乙方生產(chǎn)、安裝的彩鋼板房事宜協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
一、工程概況:
工程名稱:東平縣圖書大廈
工程地點:東平縣西山路24#
工程內(nèi)容:一層骨架平頂巖棉彩鋼板房和二層骨架平頂巖棉彩鋼板房。上述彩鋼板房均要求使用阻燃材料,并符合安全生產(chǎn)的管理規(guī)定和國家標準。
二、承包范圍
承包范圍:彩鋼板房所需要的所有材料的供應(yīng)、安裝。
三、價格及面積
1、彩鋼板房面積約566平方米(最終結(jié)算面積以實際測量面積為準)。
2、 ○1、雙層彩鋼房按每平方米 235 元人民幣計算(本單價不含土建、水、電、吊頂、地面裝飾、防盜網(wǎng)、窗簾)門窗型號見第五條6。
○2、防盜窗安裝(含材料、人工費)100元/個(防盜窗按實際安裝數(shù)量計算,不單獨面積)。
○3、石膏板吊頂(含材料、人工費)20元/平方米(按實際施工面積計算)。
○4、局部衛(wèi)生間浴室間屋頂用75mm厚阻燃彩鋼板,(含材料、人工費)90元/平方(按實際施工面積計算)。
上述單價含稅金、運輸費用、裝卸費用。
3、 計算面積: 一層房計算:長×寬 =總面積
二層房計算:一層長×寬+二層長×寬+(走道長×寬+雨篷長×寬)÷2 +樓梯4.5平方米(每個)=總面積
4、從聊城拆活動房到東平安裝,按建筑面積 60 元/平方米(包括聊城拆活動房、運輸、安裝及補充零星材料及人工費)。
四、工期
合同工期總工作日歷天數(shù)(15)天.如遇以下原因并經(jīng)甲方書面簽證造成工期延誤,工期可適當順延。
1、因連續(xù)停電超過8小時、刮8級以上大風、連續(xù)下雨超過48小時。
2、重大設(shè)計變更和工作量的增加超過本合同暫定工程量的20%以上。
五、產(chǎn)品質(zhì)量:
1、墻板:巖棉板雙面白厚5cm,鐵皮國標0.3mm。
2、頂板:巖棉板上藍下白厚5cm,鐵皮國標0.3mm。
3、骨架立柱C型鋼8×4全用1.8mm,噴藍色。
4、平梁和尖梁檁條噴紅色防銹漆,C型鋼8×4,全用1.8mm。
5、二層地面用多層木板1.5cm厚。
6、窗戶為塑鋼窗帶紗窗,辦公樓、職工宿舍樓用防盜門,以上設(shè)施已包括在單價內(nèi),不再單獨計取費用。
7、樓板支架為40cm一道,樓梯板寬度為0.2m,走廊欄桿采用1.5mm厚方管。
8、乙方提供的上述彩鋼板房材料使用壽命應(yīng)滿足甲方與業(yè)主簽訂的建設(shè)工程施工合同中約定的總工期的要求,并至少能夠保證甲方在合同總工期內(nèi)及工期結(jié)束后的二年時間持續(xù)使用,且每項材料的進場均需經(jīng)過甲方指定人員的驗收合格后方可使用。
六、乙方承諾:
1、乙方保證本合同項下所有材料均符合國家標準及甲方工地的設(shè)計、施工、使用的需要;
2、一層和二層骨架房全部螺絲固定,無一電焊
3、乙方保證向甲方出具普通正規(guī)發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕支付合同價款。
七、甲方權(quán)利義務(wù)
1.甲方須提供施工所需的水、電、成地和處理包括城建,相鄰關(guān)系等。
2、工程完工后,乙方向甲方出具書面驗收申請后七日內(nèi)甲方組織驗收(如拖延驗收視為合格)。經(jīng)甲方驗收合格,由甲方出具書面驗收合格證明;否則,乙方應(yīng)按本合同要求承擔更換、修復等責任,如經(jīng)甲方通知,乙方無故拒絕或遲延在限期內(nèi)承擔更換、修復等責任,甲方有權(quán)另行選擇施工人,不支付合同價款、不承擔任何違約責任,如因此影響甲方使用的,乙方應(yīng)賠償甲方全部經(jīng)濟損失;并按日根據(jù)本合同約定的.總價款的千分之一計算違約金。
3、本工程未驗收合格前甲方不得入住,如入住則視為驗收合格。并支付完工程款。
4、甲方指定 為本合同項下的驗收人,負責對實測面積進行核實及驗收。
5、甲方有權(quán)對乙方施工過程中的行為進行監(jiān)督,杜絕不符合安全生產(chǎn)行為的發(fā)生。
八、乙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方安排的所有安裝人員均應(yīng)按照施工需要持證上崗,并將有關(guān)的上崗證書交由甲方存檔備查。乙方保證嚴格按照彩板房施工規(guī)程施工,如在施工過程中發(fā)生人身傷亡事故與甲方無關(guān)。
2、服從甲方的安排、指導、監(jiān)督。
3、嚴格按照約定的材料規(guī)格施工。
九、付款方式
本合同乙方同意采取墊款施工方式。為此雙方就付款條件約定如下:
1、辦公樓雙層彩鋼板房材料到達施工現(xiàn)場安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后付工程款50%。宿舍樓安裝拆人工費等安裝完畢經(jīng)甲方驗收合格后支付工程款100% 。
2、圖書大廈工程第一次支付工程款時支付彩鋼房工程價款的90%。
3、剩余10%的工程款作為質(zhì)保金,在質(zhì)保期滿,并經(jīng)甲方書面確認無違約、無質(zhì)量問題情形后支付,但乙方須出具全額發(fā)票。
十、保修期限及范圍:
保修期一年,,自甲方驗收合格并出具書面驗收記錄時起算,保修期內(nèi)因施工質(zhì)量和材料出現(xiàn)任何問題由乙方無償維修,人為損壞和自然災害造成的損壞除外。
十一、本協(xié)議一式四份甲方三份乙方一份,經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后即行生效。
十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守,任何一方違反本合同約定,違約方應(yīng)賠償守約方一切經(jīng)濟損失,包括但不限于直接和間接損失,并按本合同的有關(guān)條款及本條的約定分別承擔本合同價款的3%的違約金。
十三、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成任由工程所在地的人民法院管轄提起訴訟。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
負責人:
負責人:
電話:
電話:
日期:
日期:
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇17
立合同者:
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
為了雙方更好的發(fā)展,保證各種水果供應(yīng),經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同遵守。
一、甲方向乙方購買水蜜桃8000,鴨梨10000及紅富士蘋果15000。
二、甲方要求乙方每種水果在八成熟采摘后,一星期內(nèi)分三批交貨,乙方負責以柳筐包裝并及時運到甲方地點,包裝筐費和運輸費均由甲方負擔。
三、各類類水果的價格視質(zhì)量好壞,按國家規(guī)定當?shù)厥召徟苾r折算,甲方在每批水果交貨當日通過銀行托付給乙方。
四、如遇突發(fā)自然災害不能如數(shù)交貨,乙方應(yīng)及時通知甲方,并互相協(xié)商修訂合同。
五、在正常情況下,如果甲方拒絕收貨,應(yīng)處以拒收部分價款20%的違約金;乙方交貨量不足,應(yīng)處以不足部分價款30%的違約金。
六、本合同一式四份,雙方各執(zhí)一份,各自的上級單位備案一份。
甲方(蓋章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(簽字):________________ 身份證號碼:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇18
賣方:________(以下簡稱甲方)
身份證號:______
買方:________(以下簡稱乙方)
身份證號:______
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條甲方所售房屋權(quán)證號及座落位置、結(jié)構(gòu)、層次、面積、附屬設(shè)施:
1、甲方所售房屋所有權(quán)證號為"______號",房屋土地使用權(quán)證號為"______號";
2、甲方所售房屋位于______區(qū)______路(街)______號,為______結(jié)構(gòu);
3、甲方所售房屋建筑面積______平方米;
4、甲方所售房屋附屬設(shè)施為______。
第二條房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設(shè)施費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由方負擔。
第三條付款方式:
第四條房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(xù)(繳納稅費)后___日內(nèi),甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據(jù)實予以延長。
第五條乙方逾期付款的違約責任:
乙方未按本合同規(guī)定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條甲方逾期交房的違約責任:
甲方未按本合同第四條規(guī)定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向乙方支付房價10%的.違約金。
第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第九條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,其他三份交有關(guān)部門存檔。
甲方:_____________________乙方:_____________________
日期:_____________________日期:_____________________
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇19
甲方:____________ 乙方:____________
受權(quán)代表:(簽字)______受權(quán)代表:(簽字)_______
委托代理人:(簽字)_____
本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。買方:____________ (下稱甲方)賣方:____________ (下稱乙方)
地址:____________ 郵編:_____地址:____________ 郵編:_____
電話:____________ 傳真:_____電話:____________ 傳真:_____
電子郵箱:__________電子郵箱:__________
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格:
____________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標)。
2.質(zhì)量,按下列第( )項執(zhí)行:
(1) 按照_______標準執(zhí)行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:
_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計量單位、計量方法
1.數(shù)量:________ 。
2.計量單位和方法:__________。
3.交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理:
_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式:
1.交貨時間:_______。
2.交貨地點:_______。
3.運輸方式:_______(注明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險:_______(按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________。
第五條 驗收:
1.驗收時間:_______。
2.驗收方式:
______(如采用抽樣檢驗,應(yīng)注明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機構(gòu)按___檢驗標準和方法,對產(chǎn)品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付:
1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:
貨款的支付時間:____________;
貨款的支付方式:____________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。
3.預付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法:
1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負責處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任:
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定:_____________。
第九條 乙方的違約責任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的.差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔。
6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補交,并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它:_______________。
第十條 不可抗力:
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決:
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇20
買賣合同(樣式二)
訂立合同雙方:
購貨單位:_________,以下簡稱甲方;
供貨單位:_________,以下簡稱乙方。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條?產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格:_________。(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或_____)
2.產(chǎn)品的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求),按下列第(?)項執(zhí)行:
。1)按國家標準執(zhí)行;
。2)按部頒標準執(zhí)行;
。3)由甲乙雙方商定技術(shù)要求執(zhí)行。
。ㄔ诤贤斜仨殞懨鲌(zhí)行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產(chǎn)品,合同中要明確規(guī)定附件的質(zhì)量要求;對某些必須安裝運轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品,除主管部門另有規(guī)定外,合同中應(yīng)具體規(guī)定提出質(zhì)量異議的條件和時間;實行抽樣檢驗質(zhì)量的產(chǎn)品,合同中應(yīng)注明采用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術(shù)條件后需要封存樣品的,應(yīng)當由當事人雙方共同封存,分別保管,作檢驗的依據(jù)。)
第二條?產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法
1.產(chǎn)品的數(shù)量:_______。
2.計量單位、計量方法:______。
(國家或主管部門有計量方法規(guī)定的,按國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行;國家或主管部門無規(guī)定的,由甲乙雙方商定。對機電設(shè)備,必要時應(yīng)當在合同明確規(guī)定隨主機的輔機、附件、配套的產(chǎn)品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應(yīng)的產(chǎn)品,應(yīng)當明確成套供應(yīng)的范圍,并提出成套供應(yīng)清單。)
3.產(chǎn)品交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規(guī)定及計算方法:________。
第三條?產(chǎn)品的包裝標準和包裝物的供應(yīng)與回收_______。
。óa(chǎn)品的包裝,國家或業(yè)務(wù)主管部門有技術(shù)規(guī)定的,按技術(shù)規(guī)定執(zhí)行;國家與業(yè)務(wù)主管部門無技術(shù)規(guī)定的,由甲乙雙方商定。產(chǎn)品的包裝物,除國家規(guī)定由甲方供應(yīng)的以外,應(yīng)由乙方負責供應(yīng)。
第四條?產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)
1.產(chǎn)品的交貨單位:________。
2.交貨方法,按下列第(?)項執(zhí)行:
(1)乙方送貨;
。2)乙方代運(乙方代辦運輸,應(yīng)充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路線和運輸工具);
。3)甲方自提自運。
3.運輸方式:_______。
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________。
。追饺缫笞兏截浀攸c或接貨人,應(yīng)在合同規(guī)定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的,應(yīng)在合同明確規(guī)定;甲乙雙方對產(chǎn)品的運輸和裝卸,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定與運輸部門辦理交換手續(xù),作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責任。)
第五條?產(chǎn)品的交(提)貨期限
(規(guī)定送貨或代運的產(chǎn)品的交貨日期,以甲方發(fā)運產(chǎn)品時承運部門簽發(fā)的戳記日期為準,當事人另有約定者,從約定;合同規(guī)定甲方自提產(chǎn)品的交貨日期,以乙方按合同規(guī)定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中,應(yīng)給予甲方必要的途中時間,實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規(guī)定的日期,應(yīng)視為提前或逾期交貨或提貨。)
第六條?產(chǎn)品的價格與貨款的結(jié)算
1.產(chǎn)品的價格,按下列第(?)項執(zhí)行:
(1)按甲乙雙方的商定價格;
。2)按照訂立合同時履行地的市場價格;
(3)按照國家定價履行。
(執(zhí)行國家定價的,在合同規(guī)定的交貨或提貨期內(nèi),遇國家調(diào)整價格時,按交貨時的價格執(zhí)行。逾期交貨的,遇價格上漲時,按原價執(zhí)行;遇價格下降時,按新價執(zhí)行。逾期提貨或逾期付款的,遇價格上漲時,按新價格執(zhí)行;遇價格下降時,按原價執(zhí)行。由于逾期付款而發(fā)生調(diào)整價格的差價,由甲乙雙方另行結(jié)算,不在原托收結(jié)算金額中沖抵。執(zhí)行浮動價和協(xié)商定價的,按合同規(guī)定的價格執(zhí)行。)
2.產(chǎn)品貨款的結(jié)算:產(chǎn)品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結(jié)算,按照中國人民銀行結(jié)算辦法的規(guī)定辦理。
。ㄓ猛惺粘懈斗绞浇Y(jié)算的,合同中應(yīng)注明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為10天,從運輸部門向收貨單位發(fā)出提貨通知的次日起算。凡當事人在合同中約定縮短或延長驗貨期限的,應(yīng)當在托收憑證上寫明,銀行從其規(guī)定。)
第七條?驗收方法________。
。ê贤瑧(yīng)明確規(guī)定:1.驗收時間;2.驗收手段;3.驗收標準;4.由誰負責驗收和試驗;5.在驗收中發(fā)生糾紛后,由哪一級主管產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查機構(gòu)執(zhí)行_____等等)。
第八條?對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收中,如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定,應(yīng)一面妥為保管,一面在30天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內(nèi)未通知乙方的,視為產(chǎn)品合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在10天內(nèi)(另有規(guī)定或當事人另行商定期限者除外)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
。追教岢龅臅娈愖h中,應(yīng)說明合同號、運單號、車或船號、發(fā)貨和到貨日期;說明不符合規(guī)定的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規(guī)定的產(chǎn)品的處理意見,以及當事人雙方商定的必須說明的事項。)
第九條?乙方的違約責任
1.乙方不能交貨的,應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。
2.乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合規(guī)定的,如果甲方同意利用,應(yīng)當按質(zhì)論價;如果甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定,必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,乙方應(yīng)當負責賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
5.乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合規(guī)定的產(chǎn)品,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,應(yīng)當由乙方承擔。
6.產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負責運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應(yīng)當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù)。逾期不答復的,視為同意發(fā)貨。
第十條?甲方的違約責任
1.甲方中途退貨,應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。
(違約金視為違約的損失賠償,但約定的違約金過分高于或者低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者_____機構(gòu)予以適當減少或者增加)
2.甲方未按合同規(guī)定的時間和要求提供應(yīng)交的技術(shù)資料或包裝物的,除交貨日期得順延外,應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按順延交貨部分貨款計算,向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按供方通知的日期或合同規(guī)定的日期提貨的,應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向乙方償付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,應(yīng)當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6.甲方如錯填到貨地點或接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔乙方因此所受的損失。
第十一條?不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構(gòu)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條?其它_______。
按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失的,應(yīng)當在明確責任后10天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發(fā)生糾紛,當事人雙方應(yīng)當及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可請業(yè)務(wù)主管機關(guān)調(diào)解或者向_____委員會申請_____,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年__月__日起生效,合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經(jīng)公證或簽證,應(yīng)送公證或簽證機關(guān))……等單位各留存一份。
購貨單位(甲方):____(公章)供貨單位(乙方):___(公章)
法定代表人:_______(公章)法定代表人:______(蓋章)
地址:__________地址:_________
開戶銀行:________開戶銀行:_______
帳號:__________帳號:_________
電話:__________電話:_________
____年__月__日訂
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇21
立協(xié)議人 甲方:_____(賣方):_____
證件號碼 :_________
買方:_____(買方):_________
證件號碼:_________
由于甲方已收到乙方預付的購房定金人民幣(大寫)__________。雙方同意就下列房地產(chǎn)買賣事項,訂立本協(xié)議,共同遵守。
一.自愿將坐落在__此的房地產(chǎn)(房屋建筑面積:_________平方米;土地使用權(quán)面積:________平方米)出售給乙方。乙方已對甲方所要出售的房地產(chǎn)做了充分了解,愿意購買該房地產(chǎn)。
二.甲乙雙方議定的上述房地產(chǎn)成交價格為人民幣(大寫)________________元;¥____________元。乙方于_________年_ ______月_________日前_ 次付清給甲方,購房定金將在最后一次付款時沖抵。付款方式____________。
三.雙方同意于________年________月_________日由甲方將上房地產(chǎn)正式交付給乙方。
四.甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負責清理,并承擔民事拆訟責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責賠償。
五.違約責任:乙方中途悔約,乙方不得向甲方索還定金。甲方中途悔約,甲方應(yīng)在悔約之日起 _日內(nèi)將定金退還給乙方,另付給乙方相當于定金數(shù)額的違約金。乙方不能按期向甲方付清房款;或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn),每逾期一日,由違約一方向?qū)Ψ浇o付相當于上述房地產(chǎn)價款千分之__的滯納金。
六.本契約在履行中若發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成時,任何一方均可向________房地產(chǎn)仲裁委員會申請調(diào)解或仲裁,也可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
七.本契約未盡事項,甲乙雙方可另行議定,其補充議定書經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
八.本契約一式__份,甲乙雙方各執(zhí)___________份。
九.雙方約定的其他事項:_________________
十.本契約自簽訂之日起生效。
甲方(簽章):_____乙方(簽章):_____
日期:______年 ______月_________日
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇22
轉(zhuǎn)讓方(以下簡稱甲方): 工作單位: 住址: 身份證號:
受讓方(以下簡稱乙方): 工作單位: 住址: 身份證號:
一、經(jīng)自愿協(xié)商達成一致,甲方將集資房名額指標轉(zhuǎn)讓給乙方,由甲方出面并以甲方的名義購買單位一套平米集資房,但是所需的購房款一律由乙方來承擔。(因房子尚未建造,樓層、房號以及具體位置后定),并由乙方支付甲方經(jīng)濟補償金肆萬伍仟元整。
二、由于所需的購房款一律由乙方承擔,并由乙方支付甲方經(jīng)濟補償金肆萬伍仟元整。故此套房屋所有產(chǎn)權(quán)自始到終已歸乙方所有,甲方不得有異議。
三、按本單位集資房建房進展所需一切報名費、集資款,由乙方及時如實支付甲方轉(zhuǎn)交給單位,每次甲方要出具相應(yīng)收款證明給乙方。由甲方取回的`單位收費憑據(jù)交乙方自行保管。
四、建房階段中,一切建房費用有所變化,均與甲方無關(guān),一切由乙方自行支付。(建房費用為集資房標準)
五、因不可抗拒原因,此集資房不能建成使用時,甲方應(yīng)無償退還乙方所支出的全部各種費用,即報名費、集資款和乙方支付甲方經(jīng)濟補償金。
六、房子建好后,交乙方入住使用。
七、甲方應(yīng)無條件地將房屋過戶給乙方,當允許辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)時,甲方要出具各項證明,積極配合乙方辦理,辦理房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)的各項費用由乙方自行支付。
八、如有違約,將支付違約金。甲方違反本合同約定,將支付乙方伍萬元整違約金。乙方違反本合同約定,將支付甲方伍萬元整違約金。
九、本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議和本合同具有同等法律效力。
十、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。
十一、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
十二、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇23
采購方: (以下簡稱甲方)
供貨方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎(chǔ)上,就甲方向乙方采購服裝事宜,經(jīng)友好協(xié)商,雙方就以下條款達成一致:
一、 產(chǎn)品詳情
1、服裝分類及價格清單
2、具體服裝樣衣、布料樣品,以經(jīng)由甲方確認后的樣品為準,樣品需一直陳列于甲方倉庫,以便收貨是驗貨確認。
二、甲方義務(wù):
1、 甲方應(yīng)配合乙方按時對帳、按雙方約定付款。
2、 甲方根據(jù)雙方確認的樣品對乙方交付的服裝進行驗收。交付時如發(fā)現(xiàn)少發(fā)、丟失、污損、色差、質(zhì)量、款式等問題的,甲方有權(quán)按照實際合格數(shù)量驗收,并拒收不合格服裝及要求乙方退回處理,產(chǎn)生的后續(xù)運輸費用及其它可明確的費用由乙方承擔。
3、 甲方負責驗收后的服裝保管、發(fā)放工作。
三、 乙方義務(wù):
1、 乙方根據(jù)雙方確認的樣品進行批量生產(chǎn),不得擅自更改顏色、面料及款式,應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量,包工包料并提供全部輔料,如遇制作問題,乙方須負責修改。
2、 乙方應(yīng)依約準時交付服裝,并派車運送到甲方指定倉庫。
3、 乙方應(yīng)提供服裝樣衣及布料樣品供甲方備查,如甲方服裝樣式改變,乙方須及時補充樣衣及布料。
4、 如因市場行情波動且被證實的,乙方應(yīng)在服裝調(diào)價前通知甲方,雙方另行商洽價格適宜,并以書面確認為準。
四、 結(jié)算:
1、 月結(jié):雙方應(yīng)于每月21日前對上一個月的訂貨進行對帳,乙方應(yīng)于每月25日前開具相應(yīng)發(fā)票予甲方,甲方于次月25日前付清貨款,如因乙方原因不能按期對帳或讓甲方按時收到發(fā)票的,甲方付款日期順延。
2、 甲方應(yīng)向乙方提供開票資料(包括開票名稱及開票金額),開票金額以當月服裝發(fā)放數(shù)量及金額為準,其中安裝工作服費用開增值稅專用發(fā)票,展廳制服費用開普通發(fā)票。
3、 乙方根據(jù)甲方開具的發(fā)票付款到如下賬戶:
收款戶名:
收款銀行:中國建設(shè)銀行 收款賬號:
五、附則
1、本合同有效期壹年,自雙方代表簽字、蓋章后生效。
2、本合同未盡事宜雙方另行簽訂補充協(xié)議。
3、在合同履行過程中如發(fā)生爭議,應(yīng)平等協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方均同意由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。
4、本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力。
甲方簽字: 乙方簽字:
簽訂時間: 年 月 日
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇24
甲方(買方): 乙方(賣方):
身份證號碼: 身份證號碼:
地 址: 地 址:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
雙方本著保護動物,愛惜、尊重生命的人道主義精神,以誠信、公平、合理之原則,經(jīng)
雙方充分的平等協(xié)商,特訂立本合同,雙方共同遵守。
寵物基本狀況:
寵物品種:金毛巡回獵犬,顏色:______,性別:_____,年齡:______,體重:_____ 。
于20 年 月 日,__ _____(先生/女士)以下簡稱甲方,雙方自愿的原則,購買了_________(先生/女士),以下簡稱乙方的金毛巡回獵犬(以下簡稱合同犬只)。其合同犬只的價格、數(shù)量、性別、健康狀況等方面,經(jīng)雙方確認,簽署本合同,其條款如下:
1.合同犬只為:純種金毛巡回獵犬(樣子為附件照片), 個月(公/母)犬。
2.數(shù)量:1 只。
3.首次驅(qū)蟲: 月 日,驅(qū)蟲藥物: ;首次疫苗: 月 日,疫苗種類:
4.買賣條件:
、偌追綉(yīng)支付給乙方金額為:人民幣 元整(中文大寫)。
、谝曳接辛x務(wù)向甲方告知寵物健康狀況、性格、愛好、生活習慣等情況,為甲方飼養(yǎng)購買的合同犬只提供必要的咨詢和協(xié)助。
③甲方承諾在乙方的`指導下科學飼養(yǎng)該合同犬只。
、芤曳匠兄Z該合同犬只為純種金毛巡回獵犬,并保證該合同犬只出售之時健康狀況良好,無“犬瘟熱”、“犬細小病毒”。
5.索賠條件:
①從甲方接走合同犬只之日算起,在甲方飼養(yǎng)方面無失責的情況下,若5天內(nèi)發(fā)現(xiàn)該合同犬只患有細小、犬瘟病 ,乙方應(yīng)負責支付該合同犬只的全部醫(yī)療費用。
、谠摵贤蝗粢虮緱l款4-④所述病癥死亡,則由乙方賠付購方全額購買金額(即 元整)。
、蹖櫸锸鄢鍪熘敝烈院,乙方不再承擔4-④所述寵物的任何責任。
、萑舴菍櫸锝】翟,甲方在購買該寵物后五天內(nèi)請求退換,應(yīng)繳納該寵物出售價格50%的違約金。
6.仲裁:凡因執(zhí)行本合同或與本合同有關(guān)事項所發(fā)生的一切爭執(zhí),應(yīng)由雙方通過友好協(xié)商方式在甲方或乙方仲裁委員會沖裁解決。仲裁裁決是終局的,對雙方具有同等的約束力。仲裁費用,除仲裁機構(gòu)另有決定外,均由敗訴方負擔。
7.其他:對本合同之任何變更及增加,僅在以書面經(jīng)雙方簽字后,方為有效。任何一方在未取得對方書面同意前,無權(quán)將本合同規(guī)定之權(quán)利及義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三者。
8.本合同經(jīng)雙方簽署后生效,本合同一式兩份,具有同等效力,由甲乙(甲方、乙方)雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方簽字: 乙方簽字:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇25
出租方:
承租方:
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條
房屋座落、間數(shù)、面積、房屋質(zhì)量
第二條
租賃期限
租賃期共__年零__月,出租方從__年__月__日起將出租房屋交付承租方使用,至__年__月__日收回。
承租人有下列情形之一的,出租人可以終止合同、收回房屋:
1、承租人擅自將房屋轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借的;
2、承租人利用承租房屋進行非法活動,損害公共利益的;
3、承租人拖欠租金累計達__個月的。
租賃合同如因期滿而終止時,如承租人到期確實無法找到房屋,出租人應(yīng)當酌情延長租賃期限。如承租方逾期不搬遷,出租方有權(quán)向人民法院起訴和申請執(zhí)行,出租方因此所受損失由承租方負責賠償。合同期滿后,如出租方仍繼續(xù)出租房屋的,承租方享有優(yōu)先權(quán)。
第三條
租金的標準和交納期限,按國家__的規(guī)定執(zhí)行(如國家沒有統(tǒng)一規(guī)定的,此條由出租方和承租方協(xié)商確定,但不得任意抬高)。
第四條
修繕房屋是出租人的義務(wù)。出租人對房屋及其設(shè)備應(yīng)每隔__月(或年)認真檢查、修繕一次,以保障承租人居住安全和正常使用。
出租人維修房屋時,承租人應(yīng)積極協(xié)助,不得阻撓施工。出租人如確實無力修繕,可同承租人協(xié)商合修,屆時承租人付出修繕費用即用以充抵租金或由出租人分期償還。
出租方:
承租方:
日期:
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇26
甲方:_________
乙方:_________
簽約時間:___________
簽約地址:___________
第一條:經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,必需履行本合同條目。具體品類(種),需簽定要貨成交單,并作為本購銷合同的附件;本合同中的未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需填補的條目可另外商談,亦視為合同附件。合同附件與本合同具有齊截效力。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部門,具有合同的效力。
第二條:合同簽定后,不得私自變換內(nèi)容。如甲方遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同;乙方因市場發(fā)生驟變或不能防止的原因,經(jīng)雙方協(xié)商贊成后,可予變換或解除合同。但提出方應(yīng)提前通知對方,并將“合同變換通知單”寄給對方,打點變換或解除合同的手續(xù)。按乙方指定花色、品種、規(guī)格出產(chǎn)的商品,在放置出產(chǎn)后,雙方都需嚴酷執(zhí)行合同。如需變換,由此而發(fā)生的損失蹤,乙方承擔;如甲方不能按期、按質(zhì)、按量按指定要求履行合同,其損失蹤,甲方承擔。
第三條:成交單中的商品價錢,由雙方當事________商經(jīng)由議定定,或以國家定價抉擇。在簽定合同時,確定價錢有變化,可以暫定價錢成交,上下幅度雙方商定。
第四條:運輸方式及運輸費用等費用,由雙方當事________協(xié)商抉擇。
第五條:各類商品質(zhì)量尺度,甲方嚴格執(zhí)行合同劃定的質(zhì)量尺度,保證商品質(zhì)量。
第六條:商品包裝,必需平穩(wěn),甲方應(yīng)保障商品在運輸途中的平安。乙方對商品包裝有非凡要求,雙方應(yīng)具體合同中注明,增添的包裝費用,由乙方承擔。
第七條:商品調(diào)撥,應(yīng)做到平衡、實時。對合同期內(nèi)的商品可考慮按________∶________∶________的比例分批發(fā)貨;季節(jié)性商品按承運部門所劃定的最遲、最早日期一次發(fā)貨;當令商品,零配件和數(shù)目較少的品種,可一次發(fā)貨。
第八條:甲方應(yīng)按乙方確定的合理運輸路線、工具、達到站(港)委宛承運單______元發(fā)運,力爭裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
如一方需要變換運輸路線、工具、達到站時,應(yīng)實時通知對方,并進行協(xié)商,取得一致意見后,再打點發(fā)運,由此而影響合同日期,不以違約處置。
第九條:商品年夜達到承運部門時起,所有權(quán)即屬乙方。在運輸途中發(fā)生的丟失蹤、貧窶、殘損等責任事情,由乙方負責向承運部門交涉抵償,需要甲方協(xié)助時,甲方應(yīng)積極供給有關(guān)資料。乙方在領(lǐng)受商品時發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)實時向承運部門索取劃定的記實和證實并當即具體搜檢,實時向有關(guān)責任方提出索賠;若因有關(guān)單據(jù)未能隨貨同業(yè),貨到后,乙方可先向承運部門具結(jié)領(lǐng)受,同時當即通知甲方,甲方在接到通知后______日內(nèi)回覆;屬于多發(fā)、錯運商品,乙方應(yīng)做好具體記實,妥為保管,收貨后________日內(nèi)通知甲方,不能自步履用,是以而發(fā)生的一切費用由甲方承擔。
第十一條:商品的外包裝完整,發(fā)現(xiàn)溢缺、殘損串錯和商品質(zhì)量等問題,在貨到______年內(nèi)(珍貴商品在7 天內(nèi)),責任確屬甲方的,乙方可向甲方提出發(fā)貨。發(fā)現(xiàn)商品霉爛變質(zhì),應(yīng)在30天內(nèi)通知甲方,經(jīng)雙方配合研究,明晰責任,損失蹤由責任方承擔。領(lǐng)受進口商品和概況庫存轉(zhuǎn)內(nèi)銷的商品,因關(guān)系到概況發(fā)貨,發(fā)貨期為乙方收貨后的60天,過時甲方不再受理。乙標的目的甲方提出發(fā)貨時,應(yīng)填寫“發(fā)貨單”,一貨一單,不要混列。發(fā)貨單的內(nèi)容應(yīng)包括品名、規(guī)格、單價、裝箱單、開單日期、到貨日期、溢缺數(shù)目、殘損水平、合同號碼、出產(chǎn)廠名、調(diào)撥單號等資料,并保留什物;甲方接到“發(fā)貨單”后,10日內(nèi)作出回復,要在30天內(nèi)處置完畢。
第十二條:付款方式:_每季訂貨額的________%支付保證金,以后發(fā)貨現(xiàn)款現(xiàn)貨,保證金可沖抵貨款。首批進貨不得少于萬________
第十三條:甲、乙雙方的任何一方有違約行為的,應(yīng)負違約責任并向?qū)Ψ街С鲞`約金。因違約使對方蒙受損失蹤的,如違約金不足以抵補損失蹤時,還應(yīng)支出抵償金以抵償其差額。如違約金過度高于或者低于造成的損失蹤的,當事________可以請求________民法院或者仲裁機構(gòu)予以恰當削減或者增添。
1.甲、乙兩方所簽定的具體合同要求,一方未能履行或未能完全履行合同時,應(yīng)向?qū)Ψ街С鲞`約合同貨款總值________%的違約金。但遇雙方協(xié)商打點變換或解除合同手續(xù)的,不按違約措置。
2.甲方提前交貨和多交、錯發(fā)貨而造成的乙方在代保管期內(nèi)現(xiàn)實支出的費用,應(yīng)由甲方承擔,乙方過時付款的,應(yīng)按照________銀行有關(guān)過時付款的劃定,向甲方償付過時付款違約金。
3.對應(yīng)償付的違約金,抵償金,保管、調(diào)養(yǎng)費用和各類經(jīng)濟損失蹤,應(yīng)在明晰責任后,10天內(nèi)自動匯給對方,否則,按過時付款處置。
第十四條:甲、乙兩方履行合同,發(fā)生糾纏時,應(yīng)實時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向仲乘隙構(gòu)申請仲裁或向民法院起訴。(兩者選一)
第十五條 本合統(tǒng)一式2 份,甲、乙兩方各執(zhí)1 份,
第十六條 本合同(和談)雙方簽章,依法生效,有用期為 ______年,期滿雙方如無異議,合同自動延遲。凡涉及日期的,按收件________簽收日期為準。
身份證號碼:___________ 身份證號碼:___________
電話:___________電話:___________
甲方簽章:__________ 乙方簽章:________
日期:__________年________月________日
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇27
方:___________________ (以下簡稱甲方) 地址:___________________ 郵編:___________________ ;電話:___________________ ; 傳真:___________________ ;電子郵箱:_______________ ; 買方:___________________ (以下簡稱乙方) 地址:___________________ 郵編:___________________ ;電話:___________________ ; 傳真:___________________ ;電子郵箱:_______________ ; 甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達成如下一致: 第一條:名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量 1、名稱:___________________ 2、品種:___________________ 3、規(guī)格:___________________ 4、質(zhì)量,按下列第 項執(zhí)行: ⑴按照 標準執(zhí)行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。 、瓢礃颖,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式) 、前措p方商定要求執(zhí)行,具體為: (應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。 第二條:數(shù)量和計量單位、計量方法 1、數(shù)量:_____________________________ 2、計量單位和方法:___________________ 3、交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增減量規(guī)定及計算方法 第三條:包裝方式和包裝品的處理 第四條:交貨方式 1、交貨時間:___________________ (如甲方在約定時間不能按期交貨,乙方允許甲方順延交貨日期15天)。 2、交貨地點:___________________ 3、運輸方式:___________________ 4、保險:_______________________ 5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________________ 。 第五條:驗收 驗收時間:___________________ 第六條:損失風險 貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其后的損失風險由乙方承擔。 第七條:價格與貨款支付 1、單價:___________________ 2、總價:___________________ 3、貨款支付 貨款的支付時間:___________________ 貨款的支付方式:___________________ 第八條:提出異議的時間和方法 1、乙方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥善保管貨物的同時,自收到貨物后 日內(nèi)向甲方提出書面的異議;乙方未及時提出異議的,視為貨物合乎規(guī)定。 2、乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等自身原因造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。 第九條:甲方違約責任 1、甲方不能交貨的,則乙方有權(quán)解除合同,并有權(quán)要求甲方返還已支付的款項,乙方自愿放棄主張定金責任。 2、甲方所交貨物的品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定的,乙方如同意利用貨物,應(yīng)按質(zhì)論價;如乙方不能利用的,應(yīng)依據(jù)具體情況,由甲方負責調(diào)換、修理、所產(chǎn)生的費用由甲方支付。 第十條:乙方違約責任 1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或合同約定的日期提貨的,應(yīng)以實際逾期提貨天數(shù),每日按貨物總額的 %向甲方支付違約金。 2、乙方逾期付款的,應(yīng)按逾期付款金額每日 %計算,向甲方支付違約金或一次性支付違約金 。 3、甲方為維權(quán)而支出的所有費用(包含但不限于律師費、訴訟費用、交通費等)均由乙方承擔。 第十一條:爭議的處理 本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的由甲方所在地人民法院處理。 第十二條:本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,甲乙雙方也可達成補充協(xié)議。補充協(xié)議具有同等的法律效力。 第十三條:本合同自雙方或雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。 甲方(蓋章):___________________ 乙方(蓋章):___________________ 代表(簽字):___________________ 代表(簽字):___________________ _________年_______月_______ 日 _________年_________ 月_____ 日 簽訂地:_______________________ 簽訂地:_______________________
該文章《買賣合同樣本通用》來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán),立即刪除
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇28
出賣方(甲方)_____________
購買方(乙方)_____________
身份證號碼:_______________________________________________________________同受益的原則,經(jīng)過友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,雙方議定條件如下:
第_條合同標的
買方自愿向賣方購買_______________貨物,合同標的總額為____________________________________元。
第二條合同貨物的單價、數(shù)量
1.貨物名稱:________________________________________________
2.型號規(guī)格:
3.貨物單價:_______________元
4.貨物數(shù)量:___________________________件
總價為______________________________元(該價格包含運輸、保修、服務(wù)等費用)。
第三條質(zhì)量要求
合同貨物的質(zhì)量應(yīng)達到我國國家質(zhì)量標準的要求,具體技術(shù)參數(shù)(詳見產(chǎn)品技術(shù)說明書)由賣方提供樣品備查,并提供技術(shù)資料及技術(shù)性能資料。
第四條合同貨物交付
1.交貨時間和期限:賣方應(yīng)于合同簽訂后_______________日內(nèi)將貨物交付于買方。
2.交貨地點:由甲方制定地點。
3.交貨方式:現(xiàn)場交接。
第五條結(jié)算與付款方式
1.買賣價款議定每件人民幣______________________________元,共計人民幣_____________________佰元,于賣方交貨同時悉數(shù)付清。
2.合同的全部價款,由買方以現(xiàn)金現(xiàn)場交付于賣方負責人,或者以電匯、匯票方式將價款匯至賣方賬戶內(nèi)。
第六條賣方責任
1.賣方保證所供合同貨物與本合同第二條及所提供的樣品相符。賣方所提供貨物的數(shù)量少于合同規(guī)定的數(shù)量時,應(yīng)于交貨后_____________________日內(nèi)補足。賣方所交付貨物如與樣品不相同時,買方可要求更換或解除買賣合同,由此給買方造成的損失,由賣方負責賠償。
2.賣方應(yīng)如期交付貨物,賣方如不能按期交付或僅能交付一部分,應(yīng)于_______________日前通知買方延緩日期;買方若不同意,可解除合同。
第七條買方責任
1.驗收合格后,買方應(yīng)立即交付價款。如買方不能付清,賣方可停止交貨,直至解除合同。賣方因此所受的損失,由買方賠償。
2.買方預知屆期不能付款的,可于_______________日前通知賣方延緩交貨日期,倘賣方不同意時,買方可以解除合同;但若已經(jīng)給賣方造成損害,應(yīng)當賠償其損失。
第八條其他約定
1.如因天災或其他不可抗力,致使賣方不能按期交貨或不能全數(shù)交付,可延長交貨期,但延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
2.市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨價,或借故解除合同。
3.本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充合同,與合同具有相同法律效力。
4.任何一方?jīng)]有行使其權(quán)利或沒有就對方的違約行為采取任何行動,不應(yīng)被視為對權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪窟`約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權(quán)利或放棄追究對方的任何責任,不應(yīng)視為放棄對對方任何其他權(quán)利或任何其他責任的追究。所有放棄應(yīng)書面做出。
5.除法律本身有明確規(guī)定外,后繼立法(本合同生效后的立法)或法律變更對本合同不應(yīng)構(gòu)成影響。各方應(yīng)根據(jù)后繼立法或法律變更,經(jīng)協(xié)商一致對本合同進行修改或補充,但應(yīng)采取書面形式。
第九條不可抗力
買賣雙方任何一方由于自然災害和不可抗力而影響本合同履行時,均應(yīng)自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男械睦碛,并自事件發(fā)生之日起三十日內(nèi),在取得有關(guān)主管機關(guān)證明后,經(jīng)對方同意,允許延期履行、部分履行或者不履行。
第十條爭議的解決
合同雙方當事人可以在下列兩種方式中選擇第_______________種方式,作為本合同爭議的解決方式。
1.本合同各方當事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決,經(jīng)協(xié)商未達成書面協(xié)議,則任何一方當事人均有權(quán)提交_______________________________________仲裁委員會仲裁。
2.本合同各方當事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決,經(jīng)協(xié)商未達成書面協(xié)議,則任何一方當事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十一條通知:
1.合同要求或允許的通知或通訊,不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。
2.前款中的“實際收到”是指通知或通訊內(nèi)容到達被通訊人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起三日內(nèi),將變更后的地址通知另一方,否則變更方應(yīng)對此造成的一切后果承擔法律責任。
第十二條合同的解釋
本合同各條款的標題僅為方便而設(shè),不影響標題所屬條款的意思。
第十三條保密
一方對因本次合同而獲知的另一方的商業(yè)機密負有保密義務(wù),不得向有關(guān)其他第三方泄露,但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第十四條生效條件
本合同自各方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。且各方應(yīng)在合同正本上加蓋騎縫章。
第十五條附則
本合同共一式____________份,具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)_______________份,其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。
出賣方(甲方):_____________
購買方(乙方)__________________
____年____月____日
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇29
甲方(出賣人): 地址: 身份證號碼: 聯(lián)系電話: 乙方:(買受人): 地址: 身份證號碼: 聯(lián)系電話: 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》、《____市____市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方的房地產(chǎn)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方對所售房地產(chǎn)所有權(quán)的聲明
1、甲方所售房地產(chǎn)是其根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定購買的公有住房,已取得完全產(chǎn)權(quán)并符合上市交易的條件。房屋產(chǎn)權(quán)證號為:__。
2、甲方房地產(chǎn)(以下簡稱該房地產(chǎn))坐落于__;位于第__層共__間,房屋結(jié)構(gòu)為__,登記建筑面積X平方米(其中套內(nèi)建筑面積X平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積X平方米)。
3、該房屋的抵押情況為:。
。1)、該房屋未設(shè)定抵押;
。2)、該房屋已經(jīng)設(shè)定抵押,抵押權(quán)人為,抵押登記日期為: ___年 ____月 ____日,他項權(quán)利證證號為: 。 該房屋已經(jīng)設(shè)定抵押的,出賣人應(yīng)于 ___年 ____月 ____日前辦理抵押注銷手續(xù)。
4、該房屋的租賃情況為:
。1)、出賣人未將該房屋出租。
。2)、出賣人已將該房屋出租,【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優(yōu)先購買權(quán)】。 關(guān)于房屋權(quán)屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定另附。
第二條 房屋價格及付款方式
1、甲乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房地產(chǎn)總金額為人民幣 。該價款不含稅費。
2、雙方選擇以下第 種付款方式:乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金 元整,
第三條 交納稅費的約定
1、按有關(guān)法律法規(guī)政策的規(guī)定應(yīng)由賣方承擔的稅費由承擔。
2、按有關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定應(yīng)由買方承擔的稅費由承擔。
第四條 房地產(chǎn)交付
1、甲乙雙方于本合同簽訂后____日內(nèi)共同對該房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單及水、電、氣的.讀數(shù)等列表記載,在交房時一并交給乙方。
2、甲方在收到全部房款之日起____日內(nèi),將該房屋鑰匙交付給乙方。
3、雙方其他約定: 。
第五條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定 甲方雙方須在簽訂本合同內(nèi),共同向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)申請辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在____日內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方必須在乙方提出退房要求之日起____日內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的 %賠償乙方損失。
第六條 定金及交房保證金
1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本合同之日起____日內(nèi)向甲方交納購房定金 X元。
2、為防范交易風險督促賣方按合同約定交付房地產(chǎn),甲乙雙方同意從交易總房款中預留 X元作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產(chǎn)及完成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時交付給甲方。
3、關(guān)于交房保證金托管的約定: ;
4、甲乙雙方其他約定: 。
第七條 違約責任的約定
1、乙方逾期付款的違約責任(
。1)和
。2)不作累加):
。1)如乙方未按約定時間付款,則乙方應(yīng)按逾期付款額的萬分之 向甲方按日支付逾期付款違約金,同時甲方有權(quán)要求合同繼續(xù)履行。
(2)如乙方逾期付款時間超過 天后,甲方有權(quán)單方解除合同并要求乙方按購房款總額的百分之 支付違約金;甲方也有權(quán)選擇還是按本條上述第
。1)項執(zhí)行。
2、甲方逾期交房的違約責任(
。1)和
。2)不作累加):
(1)如甲方未按合同約定的時間交付房屋,則甲方應(yīng)按乙方已付購房款的總額的萬分之 向乙方按日支付逾期交房違約金,同時乙方有權(quán)要求繼續(xù)履行合同。
。2)如甲方逾期交房超過 天后,乙方有權(quán)單方解除合同并要求甲方按購房款總額的百分之 支付違約金;乙方也有權(quán)選擇還是按本條上述第
(1)項要求甲方承擔違約責任并繼續(xù)履行合同。
3、任何一方不按約定繳納相關(guān)稅費,導致交易不能繼續(xù)進行的,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц对摲康禺a(chǎn)總價款的百分之 作為違約金。
4、任何一方不履行本合同約定義務(wù)致合同目的不能實現(xiàn),守約方有權(quán)選擇定金罰則或要求對方支付該房地產(chǎn)總價款百分之 作為違約金。
第八條 甲乙雙方的承諾和保證
。1)甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同;該房地產(chǎn)沒有設(shè)定抵。押也未被查封,甲方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán)。
。2)甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
。3)水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用均已按規(guī)定交納,單據(jù)交買房確認。
。4)該房地產(chǎn)所附著的戶口,甲方保證于收到房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款之日起 ____日內(nèi)遷出。
。5) 該房地產(chǎn)沒有租約。(如有租約另行約定)
2、乙方承諾和保證:乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
第九條 合同的變更 本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第十條 不可抗力 因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應(yīng)當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結(jié)束之日起____日內(nèi)向另一方當事人提供證明。 上述房屋風險責任自該房屋【所有權(quán)轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】之日起轉(zhuǎn)移給買受人。
第十一條合同的效力
1、本合同自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
2、本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí) 份,具有同等法律效力。
第十二條 法律適用及爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第 種方式解決:
。1)提交 仲裁委員會仲裁;
。2)依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十三條 雙方其他約定
1、 ;
2、 。 甲方(簽章): 委托代理人(簽章):___年 ____月 ____日 乙方(簽章): 委托代理人(簽章):___年 ____月 ____日
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇30
甲方(出賣人)身份證件號碼:
乙方(買受人):身份證件號碼:
甲乙雙方經(jīng)過有好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于重慶市____________________,建筑面積為 平方米;套內(nèi)建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積____________平方米;
(二)出售房屋的所有權(quán)證證號為__________;
(三)房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證;
該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
出賣人還應(yīng)當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設(shè)施、設(shè)備,轉(zhuǎn)讓給買受人,其轉(zhuǎn)讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定擔保、沒有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條 計價方式與價款
按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣 元整;房價款的支付方式、支付時間為:
乙方在 年 月 日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)__________ 元,(小寫)__________ 元。該定金條款的`約定,受《中華人民共和國合同法》條款的調(diào)整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
第四條 房屋價款
乙方分三期付給甲方:
第一期:在____年____月____日,付人民幣__________萬元;
第二期:在房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用權(quán)證過戶手續(xù)辦理完畢之日付款__________萬元。 ; 第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣__________萬元。每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
第五條
1、甲、乙雙方定于 年月日正式交付該房屋;甲方應(yīng)在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于 前向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。
3、甲方應(yīng)在 前將其落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
4、甲方未按規(guī)定履行以上義務(wù)的,則按下列約定承擔違約責任:
第六條 甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權(quán)證未作記載,但依法對該房屋享有共有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,雙方應(yīng)于本合同生效之日起 日內(nèi)到房地產(chǎn)主管部門辦理過戶手續(xù)。
在辦理房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)移轉(zhuǎn)過戶登記時,甲方應(yīng)出具申請房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權(quán)解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領(lǐng)取《房屋所有權(quán)證》后,按有關(guān)規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權(quán)變更手續(xù)。該房屋土地使用權(quán)的變更手續(xù)按下列約定辦理:該房屋土地使用權(quán)為出讓取得,其土地使用權(quán)證證載權(quán)利和相關(guān)出讓合同的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
該房屋土地使用權(quán)為劃撥取得,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,其轉(zhuǎn)讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由 甲方承擔乙方承擔 .除本條第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應(yīng)當繳納的稅費,由 甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔 .
第八條 甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產(chǎn)過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權(quán)解除本合同。
第十條 甲、乙雙方向房屋權(quán)屬登記機關(guān)申請所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,登記機關(guān)準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權(quán)按的轉(zhuǎn)移時間。
第十一條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第十二條 該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關(guān)雜費,按下列約定處理:
第十三條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十四條 甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄 .
第十五條 本合同一式 份。其中甲方留執(zhí) 份,乙方留執(zhí) 份,為申請房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記提交房屋權(quán)屬登記機關(guān)一份。均具有相同的法律效力。
第十六條 本合同自甲乙雙方簽訂之日自 之日起生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
簽約日期: 簽約日期:
買賣合同(進口成套設(shè)備用) 篇31
甲方:
乙方:
為了雙方更好的發(fā)展,保證各種水果供應(yīng),經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同遵守。
一、甲方向乙方購買水蜜桃8000,鴨梨10000及紅富士蘋果15000。
二、甲方要求乙方每種水果在八成熟采摘后,一星期內(nèi)分三批交貨,乙方負責以柳筐包裝并及時運到甲方地點,包裝筐費和運輸費均由甲方負擔。
三、各類類水果的價格視質(zhì)量好壞,按國家規(guī)定當?shù)厥召徟苾r折算,甲方在每批水果交貨當日通過銀行托付給乙方。
四、如遇突發(fā)自然災害不能如數(shù)交貨,乙方應(yīng)及時通知甲方,并互相協(xié)商修訂合同。
五、在正常情況下,如果甲方拒絕收貨,應(yīng)處以拒收部分價款20%的違約金;乙方交貨量不足,應(yīng)處以不足部分價款30%的違約金。
六、本合同一式四份,雙方各執(zhí)一份,各自的上級單位備案一份。
甲方:
乙方: