樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子(通用29篇)
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇1
供方(甲方):_____
通信地址:_____ 電話:_____ 傳真:_____
需方(乙方):_____
通信地址:_____電話傳真:_____
甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就乙方購(gòu)買(mǎi)甲方 產(chǎn)品,簽訂本合同,內(nèi)容如下:
一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方所購(gòu)甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。
二、交貨時(shí)間、地點(diǎn):_____甲方應(yīng)在 ______年 ______月_____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地 。
三、收貨與驗(yàn)貨:乙方指定收貨人
收貨人1姓名:_____;身份證號(hào) :_____;聯(lián)系電話 :_____
收貨人2姓名:_____身份證號(hào):_____;聯(lián)系電話 :_____
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗(yàn)貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后______日內(nèi)自行對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),并向甲方提出書(shū)面質(zhì)量異議,逾期無(wú)書(shū)面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書(shū)面質(zhì)量異議,乙方應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報(bào)告結(jié)論解決。如檢驗(yàn)質(zhì)量不合格,乙方有權(quán)無(wú)條件退貨。
四、付款時(shí)間、方式:乙方應(yīng)在收貨后天內(nèi)通過(guò)甲方提供的銀行帳號(hào)用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
五、違約責(zé)任與合同解除:甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,每逾期一日,按應(yīng)交付貨物價(jià)款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過(guò) 天未交付貨物,乙方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應(yīng)交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過(guò) 天未支付貨款,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
六、爭(zhēng)議解決:甲、乙方如發(fā)生爭(zhēng)議糾紛,均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效:本合同一式兩份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
甲 方:_____(公章) 乙 方:_____(公章)
甲方(代表):_____ 乙方(代表):_____
日期:______年______月_____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇2
合同編號(hào):____
出賣(mài)人:_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)___________________
買(mǎi)受人:_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)___________________
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 甲方應(yīng)封存樣品,并對(duì)樣品質(zhì)量予以說(shuō)明。乙方向甲方訂購(gòu)產(chǎn)品,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的產(chǎn)品。
第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的產(chǎn)品與樣品相同,甲方交付的產(chǎn)品質(zhì)量仍然應(yīng)當(dāng)符合種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。
第三條 產(chǎn)品的數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.產(chǎn)品的數(shù)量:_____
2.計(jì)量單位、計(jì)量方法:_____
第四條 產(chǎn)品的價(jià)格,按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行:
1.按甲乙雙方的商定價(jià)格;
2.按照訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格;
3.按照國(guó)家定價(jià)履行。
第五條 產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)(包括專(zhuān)用線、碼頭)
1.產(chǎn)品的交貨單位:_____。
2.交貨方法,按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行:
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運(yùn);
(3)甲方自提自運(yùn)。
3. 產(chǎn)品的交(提)貨期限:_____
4.運(yùn)輸方式:_____
5.到貨地點(diǎn)和接貨單位(或接貨人)。
第六條 買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_(tái)_____元,共人民幣_(tái)_______元
交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第七條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對(duì)方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受到損害時(shí),乙方可請(qǐng)求賠償。
第九條 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對(duì)方造成的損失,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十條 驗(yàn)收方法
第十一條 對(duì)產(chǎn)品提出異議的時(shí)間和辦法
1.乙方在驗(yàn)收中,如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不相同時(shí),應(yīng)一面妥為保管,一面在天內(nèi)向甲方提出書(shū)面異議;在托收承付期內(nèi),乙方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標(biāo)的物收到之日起過(guò)______年內(nèi)未通知乙方的,視為產(chǎn)品合乎樣品。
2.乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.是否是甲方在接到需方書(shū)面異議后,應(yīng)在天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則,即視為默認(rèn)乙方提出的異議和處理意見(jiàn)。
第十二條 甲方所交付產(chǎn)品,如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同。因此致乙方受到損害者,可以請(qǐng)求賠償。貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
第十三條 雙方當(dāng)事人在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會(huì)仲裁。
第十四條 其它 第十五條 本合同自______年合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
賣(mài) 方:________(簽章)
法定代表人 :________(簽章)
地 址:___________
電 話 :________
開(kāi)戶銀行:________________
賬號(hào) :___
買(mǎi) 方:________(簽章)
法定代表人 :________(簽章)
地 址:_____
電 話 :________
開(kāi)戶銀行:________
賬號(hào) :____
簽約日期:________年________月________日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇3
賣(mài)方:________(下稱(chēng)甲方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
買(mǎi)方:________(下稱(chēng)乙方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:
茲為手機(jī)買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購(gòu)________手機(jī),于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的手機(jī)________件,甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方有損害時(shí),乙方可請(qǐng)求賠償。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_(tái)_______元,共人民幣_(tái)_______元,于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對(duì)方造成損害,應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付手機(jī),如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,乙方有損害者,得請(qǐng)求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
第八條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會(huì)仲裁。
第九條其他約定事項(xiàng):________
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣(mài)人(甲方)(簽章):_______
買(mǎi)受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日
簽訂地點(diǎn):_____________________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇4
出賣(mài)人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
茲為貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購(gòu)貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物件,甲方應(yīng)于日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí),乙方可請(qǐng)求賠償,甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣仟佰元,共人民幣萬(wàn)仟佰元,交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對(duì)方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害者,更得請(qǐng)求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方:__________________
乙方:_________________
簽約時(shí)間:____________年____________月___________日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇5
出賣(mài)人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
茲為貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
風(fēng)險(xiǎn)提示:標(biāo)的物信息
買(mǎi)賣(mài)合同中應(yīng)根據(jù)標(biāo)的物的類(lèi)型,在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清,而產(chǎn)生糾紛。
數(shù)量、價(jià)款要明確,包括數(shù)額的計(jì)量單位,大多數(shù)事項(xiàng)應(yīng)由雙方協(xié)定,同時(shí)需要標(biāo)出標(biāo)的物的單價(jià)、總價(jià),幣種、支付方式及程序等,各項(xiàng)須明確填寫(xiě),不得含糊。
第一條乙方向甲方訂購(gòu)______貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物____件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
風(fēng)險(xiǎn)提示:履行期限、地點(diǎn)和方式
履行期限、地點(diǎn)和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān),而且還將涉及貨物在運(yùn)輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)問(wèn)題;履行期限約定不明將會(huì)嚴(yán)重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實(shí)施,產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點(diǎn)不明也會(huì)容易引發(fā)爭(zhēng)議。
如:有的合同對(duì)履行期限作出模糊約定,如“一個(gè)月內(nèi)履行完畢”,但從何時(shí)起算一個(gè)月沒(méi)有約定,這就容易使雙方產(chǎn)生歧義,都作出對(duì)自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產(chǎn)生。
第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方所購(gòu)甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。
第三條交貨時(shí)間、地點(diǎn)
風(fēng)險(xiǎn)提示:交貨地點(diǎn)
對(duì)于“交貨地點(diǎn)”應(yīng)當(dāng)明確約定,因?yàn)樗婕半p方的利益實(shí)現(xiàn)和標(biāo)的物毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)問(wèn)題。一一般情況下,標(biāo)的'物的所有權(quán)自交付時(shí)轉(zhuǎn)移,風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)隨之轉(zhuǎn)移。如:在合同中約定交貨地點(diǎn)為賣(mài)方的倉(cāng)庫(kù),則意味著該貨物一旦出庫(kù),其毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)則轉(zhuǎn)移到買(mǎi)方處,因此,在簽訂合同時(shí),對(duì)于交貨地點(diǎn)的選擇上,應(yīng)慎重對(duì)待。
甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地________。
第四條收貨與驗(yàn)貨
乙方指定的收貨人1:姓名________,身份證號(hào)____________,聯(lián)系電話____________;收貨人2:姓名________,身份證號(hào)____________,聯(lián)系電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗(yàn)貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),并向甲方提出書(shū)面質(zhì)量異議,逾期無(wú)書(shū)面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書(shū)面質(zhì)量異議,乙方應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報(bào)告結(jié)論解決。如檢驗(yàn)質(zhì)量不合格,乙方有權(quán)無(wú)條件退貨。
第五條付款時(shí)間、方式
風(fēng)險(xiǎn)提示:價(jià)款支付
在實(shí)務(wù)中,有的買(mǎi)賣(mài)合同只是簡(jiǎn)單地約定合同款項(xiàng)的金額,對(duì)于款項(xiàng)的支付時(shí)間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無(wú)限期不支付或遲延支付找到借口。
另外,需方應(yīng)盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來(lái)履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,盡量要簡(jiǎn)單、明確易實(shí)施,避免催款方因?yàn)闊o(wú)法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)定明確的逾期付款的違約責(zé)任,有效督促或威懾合同付款方。
乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過(guò)甲方提供的銀行帳號(hào)用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
第六條違約責(zé)任與合同解除
風(fēng)險(xiǎn)提示:違約責(zé)任
違約責(zé)任要條款化,在出現(xiàn)違約情形時(shí),能有效執(zhí)行,避免糾紛。很多合同對(duì)違約責(zé)任沒(méi)作約定或約定太過(guò)含糊,不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定,支付違約金10萬(wàn)元”,這個(gè)約定就太過(guò)籠統(tǒng),實(shí)務(wù)中很難操作。
具體應(yīng)明確,違反合同的哪條約定,應(yīng)承擔(dān)何種違約責(zé)任,如:質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時(shí)足額付款、未及時(shí)交貨等等,不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責(zé)任,另外,違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化,以便于向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,每逾期一日,按應(yīng)交付貨物價(jià)款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過(guò)____天未交付貨物,乙方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過(guò)____天未支付貨款,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
第七條爭(zhēng)議解決
風(fēng)險(xiǎn)提示:爭(zhēng)議解決方式
合同雙方一旦發(fā)生爭(zhēng)議,協(xié)商不成的只能求助于仲裁機(jī)構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當(dāng)事人雙方約定,如果選擇仲裁機(jī)構(gòu)就一定要明確是哪個(gè)仲裁委員會(huì),否則就會(huì)因約定不明而致約定條款無(wú)效。
當(dāng)然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標(biāo)的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無(wú)效。
甲、乙方如發(fā)生爭(zhēng)議糾紛,均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延長(zhǎng)日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對(duì)方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第九條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害者,更得請(qǐng)求賠償。
第十條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
第十一條合同生效
風(fēng)險(xiǎn)提示:證據(jù)保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過(guò)程中形成的補(bǔ)充協(xié)議、送貨單、購(gòu)銷(xiāo)憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來(lái)往函件、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要、傳真件,交通票據(jù)、運(yùn)輸單、電話記錄、電子郵件等等書(shū)面、視頻、錄音資料,一旦發(fā)生糾紛,這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實(shí)證據(jù)。
本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
出賣(mài)人(甲方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
買(mǎi)受人(乙方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇6
出賣(mài)人:__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人:__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
茲為_(kāi)_________________貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購(gòu)____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物______件,甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受有損害時(shí),乙方可請(qǐng)求賠償,甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條
如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_(tái)_____仟______佰元共人民幣_(tái)_____萬(wàn)______仟______佰元于甲方,交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條
乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對(duì)方造成損害,應(yīng)付賠償之責(zé)。
第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者,更得請(qǐng)求賠償。
第七條
貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 ______種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條
其他約定事項(xiàng):________________________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方:乙方:日期:
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇7
甲方:_______(賣(mài)方)乙方:_______(買(mǎi)方)經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方同意將自己的承包林地內(nèi)的杉木、松木、櫟木出售給乙方,經(jīng)雙方共同協(xié)議特立以下協(xié)議。
一、甲方將自己位于的承包林地內(nèi)的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方采伐,四界以林權(quán)證為準(zhǔn),乙方在砍伐中不得越界。
二、乙方買(mǎi)甲方樹(shù)木價(jià),人民幣_(tái)______元整(_______元)砍伐到一半時(shí)乙方一次付清全款。
三、從訂立本協(xié)議之日起,乙方必須在________年____月份砍伐完畢,越期不得繼續(xù)砍伐。
四、乙方負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)亓謽I(yè)管理部門(mén)申請(qǐng)并辦理合法的出售手續(xù),甲方提供相關(guān)配合。乙方負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)亓謽I(yè)管理部門(mén)和交通管理部門(mén)等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)并辦理合法的運(yùn)輸手續(xù)。
五、砍伐過(guò)程中所有的工傷事故與甲方無(wú)關(guān)。乙方保證進(jìn)場(chǎng)施工不得損傷他人樹(shù)木。
六、乙方不得采伐未成材的小樹(shù)木。因放成材樹(shù)的`需要的除外。
七、以上樹(shù)木買(mǎi)賣(mài)的相關(guān)費(fèi)用支出,由乙方承擔(dān),甲方所收樹(shù)木價(jià)款為凈得價(jià)款。
此協(xié)議自雙方鑒字后生效,雙方互不反悔,如有哪方反悔后果自負(fù)。未盡事宜和糾紛問(wèn)題雙方協(xié)商解決。此協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:_______乙方:_______簽訂時(shí)間:_______
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇8
范例 合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。為你準(zhǔn)備了憑樣品買(mǎi)賣(mài)合同范例,敬請(qǐng)關(guān)注! 憑樣品買(mǎi)賣(mài)合同范例 出賣(mài)人:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。買(mǎi)受人:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。茲為_(kāi)________貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購(gòu)_________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物_________件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方!
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí),乙方可請(qǐng)求賠償,甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_(tái)________元,共人民幣_(tái)________元于甲方,交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。因此所受的`損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對(duì)方造成損害,應(yīng)付賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者,更得請(qǐng)求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同等情況。
第八條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項(xiàng):_________本合同一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份為憑。出賣(mài)人(甲方)(簽章):_________ 買(mǎi)受人(乙方)(簽章):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇9
甲方(賣(mài)方):
乙方(買(mǎi)方):
簽訂地點(diǎn):上海
第一條紅木家具基本情況(請(qǐng)逐項(xiàng)填寫(xiě),勿寫(xiě)“同樣品”;“驗(yàn)收說(shuō)明”等內(nèi)容請(qǐng)?jiān)隍?yàn)收后填寫(xiě))簽訂時(shí)間:________年____月____日
第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):每件紅木家具應(yīng)符合B2385-20新版《中國(guó)深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹(shù)木名稱(chēng),產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和實(shí)際用材符合,且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條付款方式:簽訂合同后,乙方于____日內(nèi)付清全額貨款,甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。
第四條甲方送貨,運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款,經(jīng)乙方驗(yàn)貨簽收,甲方應(yīng)在交貨時(shí)督促乙方對(duì)家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無(wú)《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書(shū)》進(jìn)行驗(yàn)收,乙方發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出,并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。
第五條違約責(zé)任:若甲方未能按約定時(shí)間交貨,每延誤一天,按合同總額的10%向乙方支付違約金。
第六條購(gòu)買(mǎi)家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的,乙方告知甲方后,甲方在7天內(nèi)修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書(shū)明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應(yīng)予以更換或退貨。
第七條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由甲乙雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第二種方式解決:
。ㄒ唬┨峤划(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第八條本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇10
出賣(mài)人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)買(mǎi)受人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)茲為貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:標(biāo)的物信息
買(mǎi)賣(mài)合同中應(yīng)根據(jù)標(biāo)的物的類(lèi)型,在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清,而產(chǎn)生糾紛。
數(shù)量、價(jià)款要明確,包括數(shù)額的計(jì)量單位,大多數(shù)事項(xiàng)應(yīng)由雙方協(xié)定,同時(shí)需要標(biāo)出標(biāo)的物的單價(jià)、總價(jià),幣種、支付方式及程序等,各項(xiàng)須明確填寫(xiě),不得含糊。
第一條 乙方向甲方訂購(gòu)______貨物,合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物____件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。雙方確認(rèn)已于年____月____日共同封存樣品(雙方各持一份)風(fēng)險(xiǎn)提示:履行期限、地點(diǎn)和方式
履行期限、地點(diǎn)和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān),而且還將涉及貨物在運(yùn)輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)問(wèn)題;履行期限約定不明將會(huì)嚴(yán)重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實(shí)施,產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點(diǎn)不明也會(huì)容易引發(fā)爭(zhēng)議。
如:有的合同對(duì)履行期限作出模糊約定,如一個(gè)月內(nèi)履行完畢,但從何時(shí)起算一個(gè)月沒(méi)有約定,這就容易使雙方產(chǎn)生歧義,都作出對(duì)自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產(chǎn)生。
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方所購(gòu)甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。
第三條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示: 交貨地點(diǎn)
對(duì)于交貨地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)明確約定,因?yàn)樗婕半p方的利益實(shí)現(xiàn)和標(biāo)的物毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)問(wèn)題。一般情況下,標(biāo)的物的所有權(quán)自交付時(shí)轉(zhuǎn)移,風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)隨之轉(zhuǎn)移。如:在合同中約定交貨地點(diǎn)為賣(mài)方的倉(cāng)庫(kù),則意味著該貨物一旦出庫(kù),其毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)則轉(zhuǎn)移到買(mǎi)方處,因此,在簽訂合同時(shí),對(duì)于交貨地點(diǎn)的選擇上,應(yīng)慎重對(duì)待。甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的交貨地________。
第四條 收貨與驗(yàn)貨乙方指定的收貨人1:姓名________,身份證號(hào)____________,聯(lián)系電話____________;收貨人2:姓名________,身份證號(hào)____________,聯(lián)系電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗(yàn)貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),并向甲方提出書(shū)面質(zhì)量異議,逾期無(wú)書(shū)面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書(shū)面質(zhì)量異議,乙方應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方所在地質(zhì)監(jiān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報(bào)告結(jié)論解決。如檢驗(yàn)質(zhì)量不合格,乙方有權(quán)無(wú)條件退貨。
第五條 付款時(shí)間、方式風(fēng)險(xiǎn)提示:價(jià)款支付
在實(shí)務(wù)中,有的買(mǎi)賣(mài)合同只是簡(jiǎn)單地約定合同款項(xiàng)的金額,對(duì)于款項(xiàng)的支付時(shí)間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無(wú)限期不支付或遲延支付找到借口。
另外,需方應(yīng)盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來(lái)履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,盡量要簡(jiǎn)單、明確易實(shí)施,避免催款方因?yàn)闊o(wú)法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)定明確的逾期付款的違約責(zé)任,有效督促或威懾合同付款方。 乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過(guò)甲方提供的銀行帳號(hào)用電匯或轉(zhuǎn)賬的方式付清貨款。
第六條 違約責(zé)任與合同解除風(fēng)險(xiǎn)提示: 違約責(zé)任
違約責(zé)任要條款化,在出現(xiàn)違約情形時(shí),能有效執(zhí)行,避免糾紛。很多合同對(duì)違約責(zé)任沒(méi)作約定或約定太過(guò)含糊,不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定,支付違約金10萬(wàn)元,這個(gè)約定就太過(guò)籠統(tǒng),實(shí)務(wù)中很難操作。
具體應(yīng)明確,違反合同的哪條約定,應(yīng)承擔(dān)何種違約責(zé)任,如:質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時(shí)足額付款、未及時(shí)交貨等等,不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責(zé)任,另外,違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化,以便于向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,每逾期____日,按應(yīng)交付貨物價(jià)款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過(guò)____天未交付貨物,乙方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期____日,按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過(guò)____天未支付貨款,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
第七條 爭(zhēng)議解決風(fēng)險(xiǎn)提示:爭(zhēng)議解決方式
合同雙方一旦發(fā)生爭(zhēng)議,協(xié)商不成的只能求助于仲裁機(jī)構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當(dāng)事人雙方約定,如果選擇仲裁機(jī)構(gòu)就一定要明確是哪個(gè)仲裁委員會(huì),否則就會(huì)因約定不明而致約定條款無(wú)效。
當(dāng)然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標(biāo)的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無(wú)效。 甲、乙方如發(fā)生爭(zhēng)議糾紛,均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延長(zhǎng)日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對(duì)方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第九條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害者,更得請(qǐng)求賠償。
第十條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
第十一條 合同生效風(fēng)險(xiǎn)提示:證據(jù)保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過(guò)程中形成的補(bǔ)充協(xié)議、送貨單、購(gòu)銷(xiāo)憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來(lái)往函件、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要、傳真件,交通票據(jù)、運(yùn)輸單、電話記錄、電子郵件等等書(shū)面、視頻、錄音資料,一旦發(fā)生糾紛,這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實(shí)證據(jù)。 本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。(以下無(wú)正文)出賣(mài)人(甲方):法定代表人:簽訂日期:________年____月____日買(mǎi)受人(乙方):法定代表人:簽訂日期:________年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇11
甲方(買(mǎi)受人):
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
身份證號(hào)碼:
乙方(出賣(mài)人):
住所:
郵編:
電話:
甲、乙雙方依據(jù)《民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就買(mǎi)賣(mài)汽車(chē)事宜,訂立本合同。
經(jīng)雙方協(xié)商,乙方售出如下商品車(chē)輛給甲方:
汽車(chē)品牌及型號(hào)規(guī)格:
生產(chǎn)國(guó)別或生產(chǎn)地:
生產(chǎn)廠名稱(chēng):
排氣量:
顏色:
車(chē)輛成交單價(jià):元,大寫(xiě)。(含乙方所在地的交貨價(jià)及正式完稅發(fā)票)。數(shù)量: 臺(tái)。其他費(fèi)用: ,由 方承擔(dān)。運(yùn)費(fèi) 元,由方承擔(dān)。出庫(kù)費(fèi) 元,由方承擔(dān)。車(chē)輛交付后,如甲方需委托乙方代辦上牌等服務(wù)的.,雙方應(yīng)另簽委托書(shū)(附件二),有關(guān)費(fèi)用及付款方式由雙方另行協(xié)商。
付款方式甲方一次性付款并按該方式所定時(shí)間如期足額將車(chē)款支付給乙方。
質(zhì)量及相關(guān)要求:
1、乙方向甲方出售的車(chē)輛,其質(zhì)量必須符合國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并符合出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),符合安全駕駛和說(shuō)明書(shū)載明的基本使用要求。
2、乙方向甲方出售的汽車(chē),必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)公布、備案的汽車(chē)產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品,并能通過(guò)公安交通管理部門(mén)的檢測(cè),可以上牌行駛的汽車(chē)。
3、乙方提供汽車(chē)辦理牌證的隨車(chē)資料,附有中文使用說(shuō)明書(shū)及提供必要的使用維修指引。
4、乙方保證售賣(mài)給甲方的車(chē)輛,在交給甲方使用前已作必要的檢驗(yàn)和清潔。
交車(chē)時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗(yàn)收方式
1、交車(chē)時(shí)間:________年____月____日前。
2、提車(chē)方式(在□中打“√”選擇):
□ 甲方自提;
□ 乙方送車(chē)上門(mén);
□其他約定: 。
3、交車(chē)地點(diǎn):在乙方的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi),或 。
4、交車(chē)時(shí)里程表記錄小于(在選取欄打“√”):
(1)100公里 □,
甲方:
乙方:
日期:
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇12
甲方:(賣(mài)方) 身份證: 乙方:(買(mǎi)方) 身份證: 甲、乙雙方本著平等、自愿的原則經(jīng)協(xié)商一致,就____市 (以下稱(chēng)該房屋)買(mǎi)賣(mài)事宜,簽訂本協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容如下:
一、乙方已經(jīng)了解甲方所屬該房屋相關(guān)情況如下:
(1) 該房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào)為 _________ ;
(2) 該房屋地址為: ;面積為: ,該房屋用途為: ;
二、甲、乙雙方就買(mǎi)賣(mài)該房屋的交易方式為 ,自簽定本協(xié)議當(dāng)日,甲方將上述房屋的預(yù)售合同及相關(guān)發(fā)票交至中介方保管!
三、甲、乙雙方協(xié)商一致同意甲方出售該房屋的實(shí)際出售價(jià)格為人民幣 元整(大寫(xiě):人民幣 元整)!
四、乙方于簽約后次日,于中介方查詢?cè)摲课莩y行抵押外無(wú)其他權(quán)利限制及查封狀況,且甲方將相關(guān)交易資料交至中介方后,直接支付甲方定金人民幣 元整,該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》生效后自動(dòng)轉(zhuǎn)為購(gòu)房款!
五、甲方須自簽訂本協(xié)議后5個(gè)工作日內(nèi)辦妥授權(quán)委托中介方辦理該房屋的房地產(chǎn)權(quán)證及出售該房屋的一切相關(guān)手續(xù)的委托公證書(shū)!
六、甲乙雙方協(xié)商一致,待雙方簽定買(mǎi)賣(mài)合同時(shí)的具體付款方式如下:
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇13
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
特此同意以下商品的銷(xiāo)售:
第一條乙方向甲方訂購(gòu)貨物。在合同訂立之日,甲方將交付與樣品相同類(lèi)型,相同質(zhì)量的貨物。甲方應(yīng)在____天內(nèi)交付乙方。
第二條如果甲方不能按時(shí)交貨或僅部分交貨,則乙方應(yīng)通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是,如果乙方不同意,則可以終止合同。
因此,如果乙方受損,乙方可以要求賠償,甲方無(wú)異議。
第三條:由于自然災(zāi)害或其他不可抗力原因,甲方不能按時(shí)交付或不能全額交付的,可以推遲期限。但是,延遲天數(shù)應(yīng)由雙方共同決定。
第四條:約定每次購(gòu)買(mǎi)應(yīng)支付人民幣_(tái)________________________________,同時(shí)全額交納交貨價(jià)。如果乙方未能全額付款,則甲方可以停止交付貨物并同意敦促他在一定時(shí)間內(nèi)付款。如果交貨沒(méi)有逾期,則甲方可以終止合同。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。
第五條乙方預(yù)見(jiàn)到不能在該期限內(nèi)付款的,乙方可以通知甲方在______天前延長(zhǎng)交貨期。如果甲方不同意,乙方可以終止合同。損害對(duì)方的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條甲方交付的貨物與樣品不同的,乙方可以要求更換或解除銷(xiāo)售合同。甲方無(wú)異議。因此,那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。
第七條貨物價(jià)格有變動(dòng)的,當(dāng)事人不得主張漲價(jià),跌價(jià)或因故終止合同。
第八條____相同的副本,甲,乙雙方各持有____副本作為證據(jù)。
賣(mài)方(甲方):
______年月日
買(mǎi)方(乙方):
______年月日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇14
出賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):買(mǎi)受方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):身份證號(hào):通訊地址:,聯(lián)系電話:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購(gòu)買(mǎi)甲方肉牛等事宜,訂立本合同。
第一條標(biāo)的物:
1、產(chǎn)地
2、性別
3、顏色
4、品種的牛頭。
第二條價(jià)款:
乙方購(gòu)買(mǎi)該牛的總價(jià)款為人民幣元(人民幣大寫(xiě)萬(wàn)元整),本合同簽訂當(dāng)日交付定金元,剩余款項(xiàng)乙方于________年月____日一次性付清。
第三條質(zhì)量:
甲方持有獸醫(yī)站為該肉牛出具的當(dāng)年檢疫合格證明文件。
第四條交付:
1、甲方定于________年____月____日前將該肉牛及檢疫合格的證明文件交付給乙方,乙方若不按本合同第二條的約定時(shí)間付款,甲方可按乙方遲延付款的天數(shù)推遲交付肉牛的時(shí)間,若乙方遲延付款達(dá)天,甲方可拒絕交付肉牛。乙方須當(dāng)場(chǎng)檢查肉牛情況及檢疫合格的證明文件,如有異議,須當(dāng)場(chǎng)提出,若當(dāng)場(chǎng)未提,把肉牛提走的,視為肉牛合格。
2、肉牛的'交付地點(diǎn)為:
3、交付方式:乙方自提。
第五條稅費(fèi)負(fù)擔(dān):
買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中產(chǎn)生的所有稅費(fèi)均由乙方承擔(dān)
第六條費(fèi)用負(fù)擔(dān):
本合同簽訂前與該肉牛有關(guān)的債權(quán)債務(wù)由甲方承擔(dān),與乙方無(wú)關(guān)。肉牛交付之后的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第七條雙方權(quán)利義務(wù):
1、乙方需按照合同約定的時(shí)間按期足額向甲方交納購(gòu)?;
2、甲方需將與牛有關(guān)的、檢疫證明文件的原件交給乙方。
第八條違約責(zé)任:
1、若乙方單方解除本合同,則甲方不退還定金;
2、若乙方遲延付款達(dá)____日,按元日向甲方支付違約金。
3、乙方逾期提牛,按元日向甲方支付肉牛保管費(fèi),在此期間的風(fēng)險(xiǎn)由乙方自行承擔(dān)。
第九條合同的解除:
1、雙方協(xié)商一致;
2、乙方遲延付款達(dá)天,甲方可單方解除本合同。
第十條補(bǔ)充條款:
未盡事宜,雙方可友好協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與正文條款不相一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
第十一條爭(zhēng)議解決條款:
甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,由甲方所在地人民法院管轄。
第十二條本合同共三頁(yè),一式份,具有同等效力,甲、乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(出賣(mài)人):乙方(買(mǎi)受人):
______年______月______日______年______月______日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇15
買(mǎi)方:________________________ (下稱(chēng)甲方) 地址:________________________ 郵編:__________ 電話:________________________ 傳真:__________ 電子郵箱:____________________ 賣(mài)方:________________________ (下稱(chēng)乙方) 地址:________________________ 郵編:__________ 電話:________________________ 傳真:__________ 電子郵箱:____________________ 甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同,貨物買(mǎi)賣(mài)合同!
第一條 名稱(chēng)、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱(chēng)、品種、規(guī)格: ________________________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號(hào)或商標(biāo))!
2.質(zhì)量,按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行:
(1) 按照______________標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)等)!
(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)!
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為: __________________________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.數(shù)量:________________ !
2.計(jì)量單位和方法:____________________!
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法:____ ____________________!
第三條 包裝方式和包裝品的處理: __________________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國(guó)家或主管部門(mén)標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰(shuí)供應(yīng),包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)!
第四條 交貨方式:
1.交貨時(shí)間:______________!
2.交貨地點(diǎn):______________!
3.運(yùn)輸方式:______________(注明由誰(shuí)負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)!
4.保 險(xiǎn):______________(按情況約定由誰(shuí)負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)!
5.與買(mǎi)賣(mài)相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:______________________!
第五條 驗(yàn)收:
1.驗(yàn)收時(shí)間:______________!
2.驗(yàn)收方式: ____________(如采用抽樣檢驗(yàn),應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)!
3.驗(yàn)收如發(fā)生爭(zhēng)議,由______檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按______檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第六條 價(jià)格與貨款支付:
1.單價(jià):________; 總價(jià):__________________(明確幣種及大寫(xiě))!
2.貨款支付: 貨款的支付時(shí)間:________________________; 貨款的支付方式:________________________; 運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式:____________________!
3.預(yù)付貨款:________________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)!
第七條 提出異議的時(shí)間和方法:
1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí),自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起____日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定!
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議!
3.乙方在接到甲方書(shū)面異議后,應(yīng)在____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)!
第八條 甲方違約責(zé)任:
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的______%違約金!
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之______計(jì)算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之________計(jì)算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用!
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬(wàn)分之________計(jì)算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯(cuò)填到貨的地點(diǎn)、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失!
7.其它約定:________________________!
第九條 乙方的違約責(zé)任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款______%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償!
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬(wàn)分之________計(jì)算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過(guò)____日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠!
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)!
6.貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時(shí)間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后____日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨!
8.其它:______________________________!
第十條 不可抗力: 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí),應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后____日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào),以減輕可能給對(duì)方造成的損失,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任!
第十一條 爭(zhēng)議解決: 凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)華南分會(huì),按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)實(shí)施的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方均有約束力!
第十二條 附加條款: ! ! !
第十三條 其它事項(xiàng):
1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后____日內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理!
2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過(guò)違反合同一方訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自________年____月____日起生效,合同有效期內(nèi),除非經(jīng)過(guò)對(duì)方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同! 4.合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。 5.雙方來(lái)往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號(hào)碼以______方式送達(dá)對(duì)方。如一方地址、電話、傳真號(hào)碼有變更,應(yīng)在變更后的____日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方,否則,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 6.本合同正本一式______份,雙方各執(zhí)______份;合同副本一式____份,分送____________等單位。 甲方:___________ 乙方:____日期
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇16
甲方(賣(mài)方):乙方(買(mǎi)方): 經(jīng)平等友好協(xié)商,甲乙雙方就甲方所有的裝載機(jī)讓給乙方一事達(dá)成一致協(xié)議如下:
一、裝載機(jī)工程機(jī)械概況 品牌:柳工裝載機(jī) 型號(hào):50C 車(chē)輛識(shí)別代號(hào):50C
二、轉(zhuǎn)讓價(jià)格:20元
三、付款方式:由甲方欠乙方的借款中扣出。
四、甲方承諾對(duì)上述裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本享有合法的完全的所有權(quán),乙方基于該承諾購(gòu)買(mǎi)上述裝載機(jī)。如因第三人向乙方主張裝載機(jī)的所有權(quán)或他物權(quán)導(dǎo)致乙方經(jīng)濟(jì)損失的,乙方有權(quán)向甲方追償!
五、裝載機(jī)現(xiàn)狀已由雙方確認(rèn)。因該裝載機(jī)系二手舊機(jī),甲方對(duì)于裝載機(jī)的運(yùn)行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說(shuō)明,乙方對(duì)于該裝載機(jī)的現(xiàn)狀以及日后運(yùn)行可能出現(xiàn)的問(wèn)題均已了解!
六、裝載機(jī)由甲方于____日,在廣漢順興交付給乙方,乙方采取現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的方式進(jìn)行驗(yàn)收,乙方對(duì)裝載機(jī)的運(yùn)行狀況及設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量有任何不符合雙方在本合同中的說(shuō)明及約定的,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)以書(shū)面形式交由甲方確認(rèn)并由雙方協(xié)商解決,交付后即視為驗(yàn)收合格。
七、裝載機(jī)交付后,因該裝載機(jī)的運(yùn)輸、運(yùn)行所產(chǎn)生的任何責(zé)任均由乙方承擔(dān),包括裝載機(jī)本身的故障、質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的損失以及對(duì)第三人的侵權(quán)所產(chǎn)生的損失,交付后所造成的一切事故和違法事故責(zé)任均全部由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任!
八、如甲方在裝載機(jī)交付后承擔(dān)了上述責(zé)任,甲方有權(quán)向乙方追償!
九、因履行裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本協(xié)議所產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議,由甲方住所地法院管轄!
十、本裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本協(xié)議自簽訂之日起,雙方簽字生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份! 〖追剑 乙方: ____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇17
賣(mài)方:________(下稱(chēng)甲方) 買(mǎi)方:________(下稱(chēng)乙方)
地址:________ 地址:________
郵編:________ 郵編:________
電話:________ 電話:________
傳真:________ 傳真:________
電子郵箱:________ 電子郵箱:________
茲為貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購(gòu)________貨物,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物________件,甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受有損害時(shí),乙方可請(qǐng)求賠償,甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條
如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。
但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條
買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_(tái)_______元,共人民幣_(tái)_______元,于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。
如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。
因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條
乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對(duì)方造成損害,應(yīng)頁(yè)賠償之責(zé)。
第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,甲方無(wú)異議。
因此乙方致受有損害者,更得請(qǐng)求賠償。
第七條
貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
(1)提________交仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項(xiàng):________本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣(mài)人(甲方)(簽章):________ 買(mǎi)受人(乙方)(簽章):_________
_______年____月____日 ________年____月____日
簽訂地點(diǎn):________ 簽訂地點(diǎn):________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇18
賣(mài)方:________(下稱(chēng)甲方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
買(mǎi)方:________(下稱(chēng)乙方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
茲為設(shè)備買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購(gòu)________設(shè)備,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的設(shè)備________件,甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方有損害時(shí),乙方可請(qǐng)求賠償。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_(tái)_______元,共人民幣_(tái)_______元,于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對(duì)方造成損害,應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付設(shè)備,如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,乙方有損害者,得請(qǐng)求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
第八條 合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會(huì)仲裁。
第九條 其他約定事項(xiàng):
_____________________________。
第十條 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣(mài)人(甲方)(簽章):_______ 買(mǎi)受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日 ___________年_________月_____日
簽訂地點(diǎn):_____________________ 簽訂地點(diǎn):_____________________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇19
合同編號(hào)___________________ (版) 賣(mài) 方(甲方)_______________________ 買(mǎi) 方(乙方)_______________________ 依照《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同!
第一條 標(biāo)的 種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):__________________,種禽名稱(chēng):________,品種:________,養(yǎng)殖地:_______,日齡:________ !
第二條 數(shù)量、計(jì)量單位 數(shù)量:____________ ,計(jì)量單位:_____________ !
第三條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.種用標(biāo)準(zhǔn):___________________________________!
2.甲方應(yīng)提供引種證明和由縣級(jí)以上動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)出具的動(dòng)物檢疫合格證!
。
第四條 對(duì)疫病的控制要求
1.已在____日齡注射______________________疫苗! ∫言赺___日齡注射______________________疫苗! !
第五條 價(jià)款(人民幣,下同) 單價(jià):_________ ,總金額(大寫(xiě)):___________(小寫(xiě):___________)。
第六條 價(jià)款支付 按下列第__________項(xiàng)支付價(jià)款。
1.即時(shí)結(jié)清。
2.乙方應(yīng)于種禽交付之日起____日內(nèi)付清!
3.合同簽訂后,乙方支付甲方定金_________元;種禽交付后____日內(nèi)付清價(jià)款,定金抵作價(jià)款或返還。
!
第七條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式
1.交貨時(shí)間:________年____月____日!
2.交貨地點(diǎn):_______________________________ !
3.交貨方式:以下列第_______方式交貨!
(1)由甲方送貨到___________________________________ 。
(2)由乙方自行到________________________________提貨。
(3)其他:_______________________________________ 。
4.運(yùn)費(fèi)承擔(dān):____________________________________ !
第八條 驗(yàn)收
1.以下列第________項(xiàng)方式驗(yàn)收!
(1)交貨時(shí)在交貨地驗(yàn)收:由乙方抽檢________%種禽,并開(kāi)具驗(yàn)收單據(jù)。
(2)_________________________________________ !
2.途損約定:________________________________ ! !
第九條 提出異議的時(shí)間和方式
1.乙方在驗(yàn)收中,如果發(fā)現(xiàn)種禽的品種、數(shù)量、質(zhì)量、日齡不符合本合同約定的,應(yīng)在________天內(nèi)向甲方提出異議!
2.甲方在接到乙方異議后,應(yīng)在_______天內(nèi)負(fù)責(zé)處理! _ !
第十條 違約責(zé)任
1.甲方交付的種禽品種、日齡、質(zhì)量不符合合同約定的,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行,并承擔(dān)因此造成的損失!
2.甲方逾期交貨,按逾期交付種禽價(jià)款的每日_______%向乙方支付違約金;逾期超過(guò)_______天,致使乙方不能實(shí)現(xiàn)合同目的的,乙方可解除合同!
3.乙方未按合同約定期限支付價(jià)款的, 按逾期支付部分價(jià)款每日_______%支付違約金!
4.其他違約責(zé)任:_________________________________ !
第十一條 其他約定事項(xiàng) 。
第十二條 合同爭(zhēng)議解決方式 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,或按下列第________種方式解決!
1.提交上海仲裁委員會(huì)仲裁。
2.依法向人民法院起訴!
第十三條 本合同正本一式_______份,雙方各執(zhí)______份! 〖 方________________________ 乙 方_________________________ 住 所________________________ 住 所_________________________ 法定代表人(負(fù)責(zé)人)______________ 法定代表人(負(fù)責(zé)人)_______________ 委托代理人________________________ 委托代理人_________________________ 銀行帳號(hào)__________________________ 銀行帳號(hào)___________________________ 聯(lián)系方式__________________________ 聯(lián)系方式___________________________ 簽約地點(diǎn)__________________________ 簽約地點(diǎn)___________________________ 簽約時(shí)間__________________________ 簽約時(shí)間___________________________買(mǎi)賣(mài)合同 篇10 賣(mài)方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 身份證號(hào)碼:__________________ 買(mǎi)方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 身份證號(hào)碼:_____________________ 根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行!
第一條 乙方同意購(gòu)買(mǎi)甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫(xiě)字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_(kāi)____平方米。(詳見(jiàn)土地房屋權(quán)證第_______________號(hào))!
第二條 上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為:?jiǎn)蝺r(jià):人民幣_(tái)_______元平方米,總價(jià):人民幣_(tái)__________元整(大寫(xiě):____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購(gòu)房定金。
第三條 付款時(shí)間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人 民幣_(tái)___________元整申請(qǐng)銀行按揭(如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足前述申請(qǐng)額度,乙方應(yīng)在繳交稅費(fèi)當(dāng)日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當(dāng)日付給甲方!
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣_(tái)___________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清!
第五條 稅費(fèi)分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān),中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書(shū)面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購(gòu)房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書(shū)面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方!
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人!
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)國(guó)家公證機(jī)關(guān)____ 公證處公證。
第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,____市房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份!
第十條 本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式:在履約過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方可通過(guò)協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項(xiàng): 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇20
出賣(mài)人:__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人:__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
茲為訂購(gòu)貨物買(mǎi)賣(mài),雙方議定條件如下:
第一條 乙方和甲方訂購(gòu)_______貨物,甲方應(yīng)于_____日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應(yīng)于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三條 如因天災(zāi)或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付,可延長(zhǎng)交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買(mǎi)賣(mài)價(jià)款議定每件人民幣_(tái)___仟____佰元,共人民幣_(tái)___萬(wàn)____仟____佰元,于甲方交貨同時(shí)悉數(shù)付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除合同。
甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時(shí),乙方可要求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,由此給乙方造成的`損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第七條 市場(chǎng)價(jià)格如有升降變動(dòng),各方不得主張?jiān)鰷p貨物,或借故解除合同。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣(mài)人(甲方):__________________
買(mǎi)受人(乙方):__________________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇21
甲方:__________
乙方:___________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l理》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,參照《建筑工程施工合同》文本,根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要,為確保工程質(zhì)量,加快工程進(jìn)度,在安全生產(chǎn)、文明施工得到落實(shí)的同時(shí),降低工程成本,提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。為明確甲、乙雙方在施工過(guò)程中的責(zé)任和義務(wù),經(jīng)雙方在平等互利、協(xié)商一致的前提下,共同擬定以下條文,供雙方共同遵守。
一、工程概況:(詳見(jiàn)勞務(wù)承包合同)
二、承包形式、內(nèi)容、結(jié)算單價(jià):
1、承包形式:本工程采用建筑面積包干形式結(jié)算,建筑面積計(jì)算規(guī)則按[______]規(guī)范執(zhí)行。
2、承包合同和承包單價(jià)包干范圍:
(1)工程所需周轉(zhuǎn)材料(鋼管、扣件、架板、各種型號(hào)的模板、密目網(wǎng)、兜網(wǎng)、U型卡、蝴蝶卡等)的租賃、運(yùn)輸以及損耗,木板、木枋、層板等所有模板的費(fèi)用。具體詳見(jiàn)《項(xiàng)目材料管理協(xié)議》。
(2)現(xiàn)場(chǎng)所有發(fā)生的`安全文明施工(包括所有臨邊洞口防護(hù)、防砸棚、圍墻內(nèi)地坪硬化、綠化以及達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn)化文明工地的其他工作人工費(fèi));因現(xiàn)場(chǎng)需要臨時(shí)設(shè)施的多次搭拆,根據(jù)規(guī)劃和甲方要求乙方負(fù)責(zé)搭建的臨時(shí)用房人工費(fèi)。
(包括圍墻內(nèi)的所有臨設(shè),除原有兩棟辦公樓、食堂、衛(wèi)生間外的所有臨設(shè))。
(3)安全文明施工:施工現(xiàn)場(chǎng)及辦公區(qū)、生活區(qū)及施工場(chǎng)地周邊環(huán)境設(shè)專(zhuān)職保潔員不得少于3人,負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生、車(chē)輛進(jìn)出沖洗,并設(shè)置保衛(wèi)。安全帽、床上用品服飾同一。每車(chē)次設(shè)6-8名工人負(fù)責(zé)材料進(jìn)出場(chǎng)上下車(chē)、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆碼整齊、標(biāo)化工地的創(chuàng)建等全部工作,所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方支付。甲、乙雙方每天專(zhuān)人檢查文明施工,達(dá)不到工完場(chǎng)清、工完料盡的處______元_____元/次的處罰。
(4)凡需文明施工用工性質(zhì),均包括在文明施工費(fèi)內(nèi),不另計(jì)算。
(5)乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負(fù)責(zé)解決(包括修建臨設(shè)的所有材料費(fèi)和人工費(fèi))。其宿舍和食堂管理必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定以及符合公司、項(xiàng)目的宿舍管理制度。
(6)除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機(jī)械(包括門(mén)字架、攪拌機(jī)、澆砼用布料機(jī)等所有小型機(jī)械)。
(7)所有進(jìn)出場(chǎng)材料的裝卸費(fèi)用,如鋼材用汽車(chē)吊卸料,汽車(chē)吊費(fèi)用甲、乙雙方各承擔(dān)50%。
(8)所有工護(hù)具及低值易耗材料(凡不構(gòu)成工程實(shí)體的所有易耗材料,包括塑料導(dǎo)管、拉片、對(duì)拉螺桿、鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng))。
(9)二級(jí)配電箱以外的所有用電線路及照明設(shè)施由乙方承擔(dān)。用電線路均采用膠導(dǎo)線或電纜,地下室采用36V以下的低壓線路,采用三相五線制。
(10)自然災(zāi)害、政府行為造成的停工損失,由乙方自行負(fù)責(zé)。因甲方原因造成施工現(xiàn)場(chǎng)整體停工(無(wú)任何工作面),周材(包括架管、扣件、架板)按實(shí)際租賃數(shù)量×租賃單價(jià)×停工天數(shù)計(jì)算賠償,其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作,盡量減少損失。
(11)構(gòu)造柱、墻拉筋植筋,以及所有的工程措施植筋,植筋費(fèi)用包括在合同內(nèi)。
3、結(jié)算單價(jià):_____
按建筑面積包干單價(jià)執(zhí)行,總價(jià):_________________元/m2。
4、付款方式:
三、勞務(wù)公司每次收取費(fèi)用應(yīng)出具正規(guī)發(fā)票(材料費(fèi)可開(kāi)材料發(fā)票、機(jī)械費(fèi)可開(kāi)機(jī)械發(fā)票)。
四、其它事項(xiàng)詳《住宅樓勞務(wù)承包合同》和《材料管理協(xié)議書(shū)》。
甲方(蓋章):_____
日期:______年______月______日
乙方(蓋章):_____
日期:______年______月______日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇22
_________公司為一方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)賣(mài)方)_________公司為另一方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)買(mǎi)方)雙方授權(quán)代表友好協(xié)商,取得一致意見(jiàn),簽訂銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū),其條款如下:
1.根據(jù)買(mǎi)方要求,賣(mài)方同意提供_________,憑賣(mài)方樣品買(mǎi)賣(mài),詳見(jiàn)賣(mài)方樣品圖解(略)。
2.本銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)貨款總金額為U.S.D._________(大寫(xiě):_________美元)為F.O.B._________價(jià),即包括下列各項(xiàng)費(fèi)用:
(1)_________價(jià)格;
(2)貨物從生產(chǎn)廠到達(dá)_________交貨港的運(yùn)輸費(fèi);
(3)適合空運(yùn)條件的包裝費(fèi);
(4)買(mǎi)方委托賣(mài)方辦理銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)所列貨物由_________港空運(yùn)至_________港。運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等一切費(fèi)用均由買(mǎi)方支付。
3.買(mǎi)方于付款日期向_________銀行開(kāi)出現(xiàn)金支票。賣(mài)方收到現(xiàn)金支票后即開(kāi)出如下單據(jù):
(1)空運(yùn)提單;
(2)商業(yè)發(fā)貨票(運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及手續(xù)費(fèi)等收據(jù));
(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內(nèi))。
4.本銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)的貨物為空運(yùn)包裝,每個(gè)裝箱兩側(cè)均用英文刷寫(xiě)下列標(biāo)記:
_________公司
凈重:_________公斤
標(biāo)記:_________
長(zhǎng)×寬×高:_________毫米×_________毫米×_________毫米
卸貨港:_________
收貨人:_________
發(fā)貨人:_________
銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)號(hào):_________
5.買(mǎi)賣(mài)雙方各持英文銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)一份,至代表簽字之日起立即生效。
買(mǎi)方(蓋章):_________ 賣(mài)方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇23
室 內(nèi) 裝 飾 工 程
施 工 承 包 合 同 書(shū)
20__年八月
致力于設(shè)計(jì)行業(yè)
打造裝飾品牌
裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包人(甲方): 委 托 代 理 人: 電 話: 工 程 設(shè) 計(jì) 師:
電話:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一部分 工程概況
第1條、工程地點(diǎn):________________________________________________ 第2條、工程內(nèi)容及做法
。ㄔ斠(jiàn)工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表及報(bào)價(jià)單)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:
。1)承包人包工、部分包料(詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單),發(fā)包人提供部分材料(詳見(jiàn)報(bào)價(jià)說(shuō)明);
。2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實(shí)際施工的要求,與工程實(shí)際使用量的誤差應(yīng)在+-8%以內(nèi)。
(3)由承包人提供的材料必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問(wèn)題,由承包人承擔(dān)責(zé)任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開(kāi)工日期_______年_______月_______日; 竣工日期_______年_______月_______日。
:_____________________元,為不含稅報(bào)價(jià)(詳見(jiàn)裝修工程報(bào)價(jià)單)。
第二部分 施工圖紙
_______元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用包括/不包括在工程價(jià)款內(nèi))。
第三部分 發(fā)包人義務(wù)
第1條、開(kāi)工前三天,為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)(物管等),并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用;
第4條、不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
第四部分 承包人義務(wù)
第1條、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
第2條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
第3條、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第五部分 工程變更
第1條、工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見(jiàn)裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知承包人,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。需要保管的,發(fā)包人應(yīng)作好密封標(biāo)志,并交由現(xiàn)場(chǎng)管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料,承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第三條,所提供材料保證一年內(nèi)不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延: (1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
。2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;
。3)發(fā)包人五金件(不含門(mén)鎖、潔具等)安裝;
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責(zé)任不能按期開(kāi)工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 第2條、施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),
認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
第九部分 工程驗(yàn)收和保修
第1條、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收: (1)__隱蔽工程驗(yàn)收__; (2)__水電工程完工__;
(3)__中期驗(yàn)收(木作工程完工),并作好工作量統(tǒng)計(jì)決算__; (4)ICI漆工程完工 。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)工程驗(yàn)收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收(否則視同工程合格),填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見(jiàn)工程結(jié)算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負(fù)責(zé)采購(gòu)裝飾裝修材料及設(shè)備的,發(fā)包人可要求承包人提交說(shuō)明書(shū)、保修單和環(huán)保說(shuō)明書(shū)。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為12個(gè)月,保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。驗(yàn)收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單(見(jiàn)工程保修單)。有防水要求的`廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為24個(gè)月。
第5條、在正常使用條件下,工程應(yīng)在一定時(shí)期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問(wèn)題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過(guò)2次(處)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實(shí)際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問(wèn)題造成的相關(guān)損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的工程的造價(jià)(根據(jù)附工程報(bào)價(jià)單)。
嚴(yán)重工程質(zhì)量問(wèn)題是指在正常使用條件下: 防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動(dòng)工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問(wèn)題除外);
墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2
以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問(wèn)題除外);
墻磚超過(guò)5處(塊)以上松動(dòng)、脫落;
地磚、地板工程出現(xiàn)5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動(dòng)、脫落(材料質(zhì)量問(wèn)題除外); 木工工程出現(xiàn)開(kāi)裂、脫膠(榫)、松動(dòng)、變形(材料質(zhì)量問(wèn)題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
第2條、工程中期驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單(見(jiàn)工程結(jié)算單)并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清工程款。每項(xiàng)工程增加項(xiàng)目結(jié)算應(yīng)在每次付款時(shí)結(jié)清。
第十一部分 違約責(zé)任
第1條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第2條、未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第3條、因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),終止方應(yīng)提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第十二部分 合同爭(zhēng)議的解決方式
第1條、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項(xiàng)具體規(guī)定
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)。
第2條、施工期間,承包人應(yīng)盡量確保工程不對(duì)鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對(duì)工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計(jì)和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負(fù)責(zé)。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分;下午
_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分。承包人應(yīng)按時(shí)開(kāi)工、停工,并不在施工現(xiàn)場(chǎng)從事與工程無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
第十五部分 附則
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。 備注:
。1)從竣工驗(yàn)收之日計(jì)算,保修期為壹年。
(2)保修期內(nèi)由于承包人施工不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題,承包人無(wú)條件地進(jìn)行維修,并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)發(fā)包人進(jìn)行賠償;
(3)保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當(dāng)造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費(fèi)。
。4)本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字(蓋章)后生效。
發(fā)包人簽字:
承包人簽字(蓋章):
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇24
合同編號(hào):
出賣(mài)人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
住所地:
住所地:
法定代表人:
法定代表人:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)法律規(guī)定,在平等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)充分協(xié)商,就乙方購(gòu)買(mǎi)甲方產(chǎn)品達(dá)成以下買(mǎi)賣(mài)合同條款。
第一條產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量
______________________________________________________。
第二條產(chǎn)品質(zhì)量
1.產(chǎn)品質(zhì)量的要求:______________________________________________________。
為準(zhǔn)確表明產(chǎn)品品質(zhì),乙方在確認(rèn)訂購(gòu)前,應(yīng)由甲乙雙方共同確認(rèn)產(chǎn)品樣品,并將樣品封存,以作為交易標(biāo)的物的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。樣品質(zhì)量說(shuō)明如下:______________________________________________________。
2.產(chǎn)品包裝的特殊要求:______________________________________________________。
3.乙方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到產(chǎn)品后________日內(nèi)提出確有證據(jù)的書(shū)面異議并通知甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產(chǎn)品質(zhì)量符合本合同約定的要求。但乙方使用甲方產(chǎn)品的,不受上述期限限制,視為甲方產(chǎn)品符合合同約定的要求。
第三條產(chǎn)品價(jià)款
1.產(chǎn)品的單價(jià)與總價(jià):?jiǎn)蝺r(jià):_______元/件;總價(jià):_______元。上述貨物的含稅價(jià)為:_______,總價(jià)款為:_______。
2.甲方產(chǎn)品的包裝費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等按下列約定承擔(dān):
甲方產(chǎn)品的包裝物由_______提供,包裝費(fèi)用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的運(yùn)輸由_______辦理,運(yùn)輸費(fèi)用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的保險(xiǎn)由_______辦理,保險(xiǎn)費(fèi)用由_______承擔(dān)。
第四條產(chǎn)品交付
甲方產(chǎn)品交付方式為:乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運(yùn)(注:三選一)。
產(chǎn)品交付地點(diǎn)為_(kāi)______,交貨時(shí)間為合同生效后_______日,若乙方對(duì)甲方產(chǎn)品有特殊要求的,甲方應(yīng)當(dāng)在乙方提供相關(guān)確認(rèn)文件后_______日內(nèi)交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權(quán)拒絕交貨,乙方未能及時(shí)提供相應(yīng)文件的,甲方有權(quán)延期交貨。
在合同約定期限內(nèi)甲方違約未能及時(shí)交貨的,產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān);產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的,產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
第五條價(jià)款結(jié)算
乙方應(yīng)在本合同簽訂_______日內(nèi)向甲方預(yù)付貨款_______元,甲方交付前給付價(jià)款_______元,余款由乙方在收到甲方產(chǎn)品之日起_______日內(nèi)付清。
乙方應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價(jià)款。
雙方同意乙方未能付清所有價(jià)款之前,甲方產(chǎn)品的所有權(quán)仍屬于甲方所有。
第六條合同的解除與終止
雙方協(xié)商一致的,可以終止合同的履行。一方根本性違約的,另一方有權(quán)解除合同,但應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方。
第七條商業(yè)秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的.全部信息(包括技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息等)均為甲方的商業(yè)秘密。
無(wú)論何種原因終止、解除本合同的,乙方同意對(duì)在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。非經(jīng)甲方書(shū)面同意或?yàn)槁男斜竞贤x務(wù)之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。
乙方違反上述約定的,應(yīng)當(dāng)賠償由此給甲方造成的全部損失。
第八條違約責(zé)任
本合同簽訂后,任何一方違約,都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金_______元。若違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,違約方應(yīng)當(dāng)賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權(quán)利的費(fèi)用等)。
第九條不可抗力
因火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、自然災(zāi)害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,雙方終止合同的履行,各自的損失各自承擔(dān)。不可抗力因素消失后,雙方需要繼續(xù)履行合同的,由雙方另行協(xié)商。
因不可抗力終止合同履行的一方,應(yīng)當(dāng)于事件發(fā)生后_______日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯袡?quán)部門(mén)出具的發(fā)生不可抗力事件的證明文件并及時(shí)通知對(duì)方。未履行通知義務(wù)而致?lián)p失擴(kuò)大的,過(guò)錯(cuò)方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十條其他約定事項(xiàng)
1.乙方聯(lián)系人或授權(quán)代表在履行合同過(guò)程中對(duì)甲方所作的任何承諾、通知等,都對(duì)乙方具有約束力,具有不可撤銷(xiāo)性。
2.簽訂或履行合同過(guò)程中,非經(jīng)甲方書(shū)面同意或確認(rèn),乙方對(duì)甲方任何人員的個(gè)人借款,均不構(gòu)成乙方對(duì)甲方的預(yù)付款或已付款款項(xiàng)。
3.乙方聯(lián)系地址、電話等發(fā)生變化的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本合同列明的聯(lián)系方式無(wú)法與乙方聯(lián)系的,由乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
4.本合同未約定的事項(xiàng),由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同書(shū)具有同等法律效力。
5.乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同時(shí)向甲方提供其合法經(jīng)營(yíng)的證明文件,并作為本合同的附件。
6.簽訂本合同時(shí),雙方確認(rèn)的合同附件為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十一條爭(zhēng)議解決
本合同履行過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議的,雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)向______________人民法院提起訴訟解決。
第十二條本合同經(jīng)雙方蓋章或授權(quán)代表簽字后生效。
第十三條本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
甲方:
委托代理人:
電話:
傳真:
乙方:
委托代理人:
電話:
傳真:
_______年_____月_____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇25
甲方:__________ 乙方:___________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l理》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,參照《建筑工程施工合同》文本,根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要,為確保工程質(zhì)量,加快工程進(jìn)度,在安全生產(chǎn)、文明施工得到落實(shí)的同時(shí),降低工程成本,提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。為明確甲、乙雙方在施工過(guò)程中的責(zé)任和義務(wù),經(jīng)雙方在平等互利、協(xié)商一致的前提下,共同擬定以下條文,供雙方共同遵守。
一、 工程概況:(詳見(jiàn)勞務(wù)承包合同)
二、承包形式、內(nèi)容、結(jié)算單價(jià):
1、承包形式:本工程采用建筑面積包干形式結(jié)算,建筑面積計(jì)算規(guī)則按[______]規(guī)范執(zhí)行。
2、承包合同和承包單價(jià)包干范圍:
(1)工程所需周轉(zhuǎn)材料(鋼管、扣件、架板、各種型號(hào)的模板、密目網(wǎng)、兜網(wǎng)、U型卡、蝴蝶卡等)的租賃、運(yùn)輸以及損耗,木板、木枋、層板等所有模板的費(fèi)用。具體詳見(jiàn)《項(xiàng)目材料管理協(xié)議》。
(2)現(xiàn)場(chǎng)所有發(fā)生的安全文明施工(包括所有臨邊洞口防護(hù)、防砸棚、圍墻內(nèi)地坪硬化、綠化以及達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn)化文明工地的其他工作人工費(fèi));因現(xiàn)場(chǎng)需要臨時(shí)設(shè)施的多次搭拆,根據(jù)規(guī)劃和甲方要求乙方負(fù)責(zé)搭建的臨時(shí)用房人工費(fèi)。
(包括圍墻內(nèi)的所有臨設(shè),除原有兩棟辦公樓、食堂、衛(wèi)生間外的所有臨設(shè))。
(3)安全文明施工:施工現(xiàn)場(chǎng)及辦公區(qū)、生活區(qū)及施工場(chǎng)地周邊環(huán)境設(shè)專(zhuān)職保潔員不得少于3人,負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生、車(chē)輛進(jìn)出沖洗,并設(shè)置保衛(wèi)。安全帽、床上用品服飾同一。每車(chē)次設(shè)6-8名工人負(fù)責(zé)材料進(jìn)出場(chǎng)上下車(chē)、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆碼整齊、標(biāo)化工地的創(chuàng)建等全部工作,所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方支付。甲、乙雙方每天專(zhuān)人檢查文明施工,達(dá)不到工完場(chǎng)清、工完料盡的處______元_____元/次的處罰。
(4)凡需文明施工用工性質(zhì),均包括在文明施工費(fèi)內(nèi),不另計(jì)算。
(5)乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負(fù)責(zé)解決(包括修建臨設(shè)的所有材料費(fèi)和人工費(fèi))。其宿舍和食堂管理必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定以及符合公司、項(xiàng)目的宿舍管理制度。
(6)除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機(jī)械(包括門(mén)字架、攪拌機(jī)、澆砼用布料機(jī)等所有小型機(jī)械)。
(7)所有進(jìn)出場(chǎng)材料的裝卸費(fèi)用,如鋼材用汽車(chē)吊卸料,汽車(chē)吊費(fèi)用甲、乙雙方各承擔(dān)50%。
(8)所有工護(hù)具及低值易耗材料(凡不構(gòu)成工程實(shí)體的所有易耗材料,包括塑料導(dǎo)管、拉片、對(duì)拉螺桿、鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng))。
(9)二級(jí)配電箱以外的所有用電線路及照明設(shè)施由乙方承擔(dān)。用電線路均采用膠導(dǎo)線或電纜,地下室采用36V以下的低壓線路,采用三相五線制。
(10)自然災(zāi)害、政府行為造成的停工損失,由乙方自行負(fù)責(zé)。因甲方原因造成施工現(xiàn)場(chǎng)整體停工(無(wú)任何工作面),周材(包括架管、扣件、架板)按實(shí)際租賃數(shù)量×租賃單價(jià)×停工天數(shù)計(jì)算賠償,其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作,盡量減少損失。
(11)構(gòu)造柱、墻拉筋植筋,以及所有的工程措施植筋,植筋費(fèi)用包括在合同內(nèi)。
3、結(jié)算單價(jià):_____
按建筑面積包干單價(jià)執(zhí)行,總價(jià):_________________元/m2。
4、付款方式:
三、勞務(wù)公司每次收取費(fèi)用應(yīng)出具正規(guī)發(fā)票(材料費(fèi)可開(kāi)材料發(fā)票、機(jī)械費(fèi)可開(kāi)機(jī)械發(fā)票)。
四、其它事項(xiàng)詳《住宅樓勞務(wù)承包合同》和《材料管理協(xié)議書(shū)》。
甲方(蓋章):_____ 乙方(蓋章):_____
甲方委托代理人:_____ 乙方法定代表人(或委托代理人):_____
甲方駐現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人:_____ 乙方指定收料人員:_____
乙方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人:_____
日期:______年______月______日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇26
合同編號(hào)__________________ 賣(mài) 方(甲方)_______________________ 買(mǎi) 方(乙方)_______________________ 依照《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同
第一條 標(biāo)的(可另附表格) 名稱(chēng) 品種 養(yǎng)殖地____日齡 數(shù)量 單位 單價(jià) 金額 交貨時(shí)間 合計(jì)金額:大寫(xiě):183;183;183; 小寫(xiě):183;183;
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.交付的肉禽應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn):__________________________ 。
2.甲方應(yīng)提供縣級(jí)以上動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)出具的動(dòng)物檢疫合格證明!
3._____________________________________________________ !
第三條 價(jià)款支付 按下列第_________項(xiàng)支付價(jià)款。
1.即時(shí)結(jié)清!
2.乙方應(yīng)于肉禽交付之日起____日內(nèi)付清!
3.合同簽訂后,乙方支付甲方定金_______元;肉禽交付后____日內(nèi)付清價(jià)款,定金抵作價(jià)款或返還!
4.__________________________________________________
第四條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式
1.交貨時(shí)間:________年____月____日。
2.交貨地點(diǎn):_______________________________ !
3.交貨方式:以下列第_______方式交貨!
。1)由甲方送貨到__________________________________ !
(2)由乙方自行到_______________________________提貨!
。3)其他:________________________________________ !
4.運(yùn)費(fèi)承擔(dān):_____________________________________ 。
第五條 驗(yàn)收
1.以下列第________項(xiàng)方式驗(yàn)收。
。1)交貨時(shí)在交貨地驗(yàn)收:由乙方抽檢______%肉禽,并開(kāi)具驗(yàn)收單據(jù)。
。2)________________________________________________________ !
2.途損約定:_______________________________________________ 。
3._________________________________________________________ 。
第六條 提出異議的時(shí)間和方式
1.乙方在驗(yàn)收中,如果發(fā)現(xiàn)肉禽的品種、數(shù)量、質(zhì)量、日齡不符合本合同約定的,應(yīng)在_____天內(nèi)向甲方提出異議。
2.甲方在接到乙方異議后,應(yīng)在_______天內(nèi)負(fù)責(zé)處理!
3.____________________________________________ !
第七條 違約責(zé)任
1.甲方交付的肉禽品種、日齡、質(zhì)量不符合合同約定的,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行,并承擔(dān)因此造成的損失!
2.甲方逾期交貨,按逾期交付肉禽價(jià)款的每日______%向乙方支付違約金;逾期超過(guò)______天,致使乙方不能實(shí)現(xiàn)合同目的的,乙方可解除合同!
3.乙方未按合同約定期限支付價(jià)款的,按逾期支付部分價(jià)款每日_______%支付違約金!
4.其他違約責(zé)任:_______________________________ !
第八條 其他約定事項(xiàng)
第九條 合同爭(zhēng)議解決方式 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,或按下列第______種方式解決!
1.提交上海仲裁委員會(huì)仲裁!
2.依法向人民法院起訴。
第十條 本合同正本一式_______份,雙方各執(zhí)_______份! 〖 方__________________________ 乙 方________________________ 住 所__________________________ 住 所________________________ 法定代表人(負(fù)責(zé)人)________________ 法定代表人(負(fù)責(zé)人)______________ 委托代理人__________________________ 委托代理人________________________ 銀行帳號(hào)____________________________ 銀行帳號(hào)__________________________ 聯(lián)系方式____________________________ 聯(lián)系方式__________________________ 簽約地點(diǎn)____________________________ 簽約地點(diǎn)__________________________ 簽約時(shí)間____________________________ 簽約時(shí)間__________________________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇27
甲方(賣(mài)方):北京XX公司 乙方(買(mǎi)方):
一、基本情況:
二、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):每件藝術(shù)品樣式、材質(zhì)、規(guī)格等均要與在甲方店內(nèi) 觀看實(shí)物為同一物品!
三、 付款方式:現(xiàn)金或銀行卡轉(zhuǎn)帳
四、 運(yùn)送:甲方負(fù)責(zé)運(yùn)送,運(yùn)送費(fèi)用由甲方承擔(dān)。甲方應(yīng)在交貨時(shí) 督促乙方對(duì)物品的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行核對(duì),如乙方發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需當(dāng)場(chǎng)提出,甲乙雙方協(xié)商解決,運(yùn)送過(guò)程中發(fā)生的損壞由甲方承擔(dān)!
五、 違約責(zé)任:若甲方未能按乙方規(guī)定的時(shí)間規(guī)格交貨(交貨時(shí)間 以全部貨款到賬的____日內(nèi)為準(zhǔn)),每延誤一天,甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金!
六、 合同爭(zhēng)議解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,由甲乙雙 方協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決!
七、 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合 同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同樣法律效力! 〖追剑ê炚拢骸 『炗喨掌冢篲_______年____月____日 乙方(簽章):簽訂日期:________年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇28
憑樣品買(mǎi)賣(mài)合同
合同編號(hào):
出賣(mài)人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 買(mǎi)受人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
住所地: 住所地:
法定代表人: 法定代表人:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)法律規(guī)定,在平等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)充分協(xié)商,就乙方購(gòu)買(mǎi)甲方產(chǎn)品達(dá)成以下買(mǎi)賣(mài)合同條款。
第一條 產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量
______________________________________________________
______________________________________________________。
第二條 產(chǎn)品質(zhì)量
1. 產(chǎn)品質(zhì)量的要求:______________________________________________________。
為準(zhǔn)確表明產(chǎn)品品質(zhì),乙方在確認(rèn)訂購(gòu)前,應(yīng)由甲乙雙方共同確認(rèn)產(chǎn)品樣品,并將樣品封存,以作為交易標(biāo)的物的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。樣品質(zhì)量說(shuō)明如下:
______________________________________________________。
2. 產(chǎn)品包裝的特殊要求:______________________________________________________。
3. 乙方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到產(chǎn)品后________日內(nèi)提出確有證據(jù)的書(shū)面異議并通知甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產(chǎn)品質(zhì)量符合本合同約定的要求。但乙方使用甲方產(chǎn)品的,不受上述期限限制,視為甲方產(chǎn)品符合合同約定的要求。
第三條 產(chǎn)品價(jià)款
1. 產(chǎn)品的單價(jià)與總價(jià):?jiǎn)蝺r(jià):_______元/件;總價(jià):_______元。
上述貨物的含稅價(jià)為:_______,總價(jià)款為:_______。
2. 甲方產(chǎn)品的包裝費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等按下列約定承擔(dān):
甲方產(chǎn)品的包裝物由_______提供,包裝費(fèi)用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的運(yùn)輸由_______辦理,運(yùn)輸費(fèi)用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的保險(xiǎn)由_______辦理,保險(xiǎn)費(fèi)用由_______承擔(dān)。
第四條 產(chǎn)品交付
甲方產(chǎn)品交付方式為:乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運(yùn)(注:三選一)。
產(chǎn)品交付地點(diǎn)為_(kāi)______,交貨時(shí)間為合同生效后_______日,若乙方對(duì)甲方產(chǎn)品有特殊要求的,甲方應(yīng)當(dāng)在乙方提供相關(guān)確認(rèn)文件后_______日內(nèi)交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權(quán)拒絕交貨,乙方未能及時(shí)提供相應(yīng)文件的,甲方有權(quán)延期交貨。
在合同約定期限內(nèi)甲方違約未能及時(shí)交貨的,產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān);產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的,產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
第五條 價(jià)款結(jié)算
乙方應(yīng)在本合同簽訂_______日內(nèi)向甲方預(yù)付貨款_______元,甲方交付前給付價(jià)款_______元,余款由乙方在收到甲方產(chǎn)品之日起_______日內(nèi)付清。
乙方應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價(jià)款。
雙方同意乙方未能付清所有價(jià)款之前,甲方產(chǎn)品的所有權(quán)仍屬于甲方所有。
第六條 合同的解除與終止
雙方協(xié)商一致的,可以終止合同的履行。一方根本性違約的,另一方有權(quán)解除合同,但應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方。
第七條 商業(yè)秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息(包括技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息等)均為甲方的商業(yè)秘密。
無(wú)論何種原因終止、解除本合同的,乙方同意對(duì)在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。非經(jīng)甲方書(shū)面同意或?yàn)槁男斜竞贤x務(wù)之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。
乙方違反上述約定的,應(yīng)當(dāng)賠償由此給甲方造成的全部損失。
第八條 違約責(zé)任
本合同簽訂后,任何一方違約,都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金_______元。若違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,違約方應(yīng)當(dāng)賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權(quán)利的費(fèi)用等)。
第九條 不可抗力
因火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、自然災(zāi)害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,雙方終止合同的履行,各自的損失各自承擔(dān)。不可抗力因素消失后,雙方需要繼續(xù)履行合同的,由雙方另行協(xié)商。
因不可抗力終止合同履行的一方,應(yīng)當(dāng)于事件發(fā)生后_______日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯袡?quán)部門(mén)出具的發(fā)生不可抗力事件的證明文件并及時(shí)通知對(duì)方。未履行通知義務(wù)而致?lián)p失擴(kuò)大的,過(guò)錯(cuò)方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十條 其他約定事項(xiàng)
1. 乙方聯(lián)系人或授權(quán)代表在履行合同過(guò)程中對(duì)甲方所作的任何承諾、通知等,都對(duì)乙方具有約束力,具有不可撤銷(xiāo)性。
2. 簽訂或履行合同過(guò)程中,非經(jīng)甲方書(shū)面同意或確認(rèn),乙方對(duì)甲方任何人員的個(gè)人借款,均不構(gòu)成乙方對(duì)甲方的預(yù)付款或已付款款項(xiàng)。
3. 乙方聯(lián)系地址、電話等發(fā)生變化的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本合同列明的聯(lián)系方式無(wú)法與乙方聯(lián)系的,由乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
4. 本合同未約定的事項(xiàng),由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同書(shū)具有同等法律效力。
5. 乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同時(shí)向甲方提供其合法經(jīng)營(yíng)的證明文件,并作為本合同的附件。
6. 簽訂本合同時(shí),雙方確認(rèn)的合同附件為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十一條 爭(zhēng)議解決
本合同履行過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議的,雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)向______________人民法院提起訴訟解決。
第十二條 本合同經(jīng)雙方蓋章或授權(quán)代表簽字后生效。
第十三條 本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
_______年_____月_____日 _______年_____月_____日
。暶鳎簝H供參考,不能作為您的決定或行為的支持依據(jù),使用前與律師協(xié)商,對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。)
樣品買(mǎi)賣(mài)合同電子 篇29
上訴人(原審原告)______,住所地:______
法定代表人:______,董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
委托代理人:______,
被上訴人(原審被告):______,住所地:______
法定代表人:______董事長(zhǎng)。
委托代理人:______,
上訴人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)因與被上訴人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方公司)憑樣品買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案,不服______人民法院(______)豐民初字第20453號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院于____________年____________月____________日受理后,依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長(zhǎng),法官____________、____________參加的合議庭,于____________年____________月____________日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問(wèn)。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
____________在一審中起訴稱(chēng):____________年____________月____________日,甲方同乙方簽訂1份工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同,價(jià)款為:____________元。當(dāng)時(shí)雙方約定:____________公司送貨到____________公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的位于____________。____________公司預(yù)付定金____________%、安裝調(diào)試后付____________%、運(yùn)行3個(gè)月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請(qǐng)求判令____________公司給付貨款_______________元和債務(wù)利息__________________元,并承擔(dān)訴訟費(fèi)。
____________公司在一審中答辯稱(chēng):____________公司先后付給____________公司______________元和________________元,已付清____________公司的貨款,____________公司也給____________公司開(kāi)具了發(fā)票。盡管____________公司對(duì)____________公司給付貨款_________________元存有異議,____________公司提供的證據(jù)不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是,____________公司現(xiàn)在起訴要求XX公司給付貨款 _______________元的訴訟請(qǐng)求已過(guò)訴訟時(shí)效,請(qǐng)求法院駁回____________公司的全部訴訟請(qǐng)求。
一審法院審理查明:____________年____________月____________日,____________公司與____________公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》,約定:____________購(gòu)買(mǎi)____________公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī),合計(jì)價(jià)款____________元。有效期限:自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限:
第八條設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行安裝,后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。
第九條結(jié)算方式及期限:付定金20%,到現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%,運(yùn)行月后付35%,余下滿年付清。合同簽訂后,____________公司給付____________公司_____________元。____________年底,____________公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:
一、____________公司在合同有效期內(nèi)要求____________公司給付貨款合法合理。
二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了______年訴訟時(shí)效的規(guī)定。
三、雙方簽訂的合同是____________公司提供的,若有不同理解,應(yīng)從不利于____________公司方面解釋。____________公司請(qǐng)求二審法院撤銷(xiāo)一審判決,依法改判或發(fā)回重審。
____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書(shū)面答辯意見(jiàn),但其在本院庭審中口頭答辯稱(chēng):一審判決對(duì)合同有效期的認(rèn)定是合理的,認(rèn)定訴訟時(shí)效已過(guò)是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋?zhuān)渤^(guò)了訴訟時(shí)效。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。
上述事實(shí),有____________公司提供的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。
本院認(rèn)為,____________公司與XX公司簽訂的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,合法有效,雙方均應(yīng)依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款,但____________公司只認(rèn)可收到_________________元,否認(rèn)收到__________________元,____________公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款,故對(duì)此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間,____________公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在____________年____________月,____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過(guò)法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間。____________公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利,并未超過(guò)訴訟時(shí)效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是XX公司供貨的期限,即在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi),雙方只在年底發(fā)生了1筆____________公司向____________公司提供價(jià)值_____________元設(shè)備的買(mǎi)賣(mài),且已安裝完畢。故XX公司關(guān)于其主張未超過(guò)訴訟時(shí)效的上訴意見(jiàn)不成立,應(yīng)予駁回。綜上,一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,處理并無(wú)不當(dāng),應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定,判決如下:駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費(fèi)______元,由______公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
二審案件受理費(fèi)__________元,由______司負(fù)擔(dān)(已交納)。
本判決為終審判決。