2024年村道路施工合同范本（通用17篇）
2024年村道路施工合同范本 篇1
甲方（委托方）：
乙方（承攬方）：
經(jīng)甲、乙方協(xié)商一致，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工：
為確保工期、質(zhì)量，雙方協(xié)議如下：
一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。
二、乙方以自己的設(shè)備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設(shè)施。設(shè)備、材料堆放應(yīng)服從甲方安排意見。
三、乙方聘用、雇用施工人員應(yīng)當符合國家法律規(guī)定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權(quán)利；對自己的施工人員的人身、財產(chǎn)安全負全部責任，甲方無權(quán)干涉。
四、承攬期限：自20xx年4月25日始至20xx年4月30日止。
五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整（小寫：30000、00元）；
六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關(guān)費用，不再產(chǎn)生任何費用。
七、質(zhì)保期：自竣工驗收后保修一年。
八、質(zhì)量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設(shè)計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%，優(yōu)良率達到95%。
九、承攬期限內(nèi)，乙方負責協(xié)調(diào)相關(guān)管線、光纜等相關(guān)單位，并確保不影響相關(guān)單位的正常運營，甲方有權(quán)監(jiān)督檢查乙方的施工質(zhì)量。因乙方原因造成的質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達到質(zhì)量驗收標準。
十、工程涉及相關(guān)光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應(yīng)嚴格執(zhí)行泰安市的相關(guān)文件規(guī)定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協(xié)調(diào)有關(guān)單位并負責賠償相關(guān)損失。
十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現(xiàn)場環(huán)境保、勞動保護和安全生產(chǎn)。
十二、乙方對已完工的項目和安裝的設(shè)備，在驗收交接前應(yīng)負責保管，保證其完好狀態(tài)。
十三、合同價款調(diào)整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調(diào)整：
1、自然災害造成的不可抗力損失。
2、經(jīng)雙方認可的承攬項目數(shù)量增減的。
十四、違約責任
1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔甲方的經(jīng)濟損失。
2、項目質(zhì)量達不到驗收標準，經(jīng)返工后仍達不到的，乙方應(yīng)承擔因此給甲方造成的經(jīng)濟損失，并無權(quán)要求甲方支付工程款。
3、甲方未按合同約定履行義務(wù)，給乙方造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)予賠償。
十五、驗收：乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關(guān)政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。
十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產(chǎn)損害，乙方承擔全部善后責任和經(jīng)濟損失。
十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。
十八、爭議解決辦法：協(xié)商。協(xié)商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經(jīng)相關(guān)單位驗收合格即告終止。
二十、補充協(xié)議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。
二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本六份。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
____年____月____日
2024年村道路施工合同范本 篇2
發(fā)包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，合同雙方當事人就合同工程施工有關(guān)事項達成一致意見，訂立本協(xié)議書。
第一條工程概況
1、甲方工程項目為公益項目，資金通過募捐籌集。
2、工程施工地點：鄒頭坳至下營小學約270米。
3、工程施工內(nèi)容：□清路基、□砌石、□填土及夯實、□涵洞接長、□水泥路面。
4、工程承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包工期和包安全等。
5、總價款：￥元，大寫（人民幣）：經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分工程款按成本價向甲方計收。
6、工期：天。
即自年月日開工至年月日竣工；
第二條工期
一、甲方要求比合同工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應(yīng)費用。
二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
三、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
四、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上，工期相應(yīng)順延。
五、發(fā)生《廣東省建設(shè)工程標準施工合同》規(guī)定的不可抗力事件影響時，工期相應(yīng)順延。
六、因乙方原因，工期每延誤一天，乙方應(yīng)按每延誤一天向甲方支付違約金300元人民幣，甲方有權(quán)直接在工程款中扣除。
第三條工程質(zhì)量和竣工驗收
一、分項工程的工程質(zhì)量要求
�。ㄒ唬┣謇砺坊�
1、需要對路基范圍內(nèi)的雜草、樹木清理干凈。
2、需要對路基范圍內(nèi)的軟泥清理干凈。
3、需要排干路基范圍內(nèi)的積水。
�。ǘ┢鍪�
1、落腳石塊應(yīng)采用大塊石，單塊重量不小于50公斤。
2、采用的塊石應(yīng)為堅硬石，不準采用風化石。
3、砌石堪落腳底寬為70公分，收面頂寬為40公分，臨空面直立，坡面向路中心傾斜。
4、砌石堪每間隔25米設(shè)置一道沉降縫，墻身設(shè)置排水孔。
5、砌石外露面需要采取砂漿溝縫。
�。ㄈ┨钔良昂粚�
1、采用好土回填路基，禁止采用軟泥回填。
2、屬于水泥路面下填土應(yīng)分層夯實，分層厚度不大于50公分。
�。ㄋ模┖唇娱L
1、清理基底軟泥；
2、側(cè)墻砌石，墻厚70公分。
3、蓋板采用鋼筋網(wǎng)+c20混凝土澆筑，厚度15公分。
�。ㄎ澹┧嗦访�
1、路面厚度為15公分，路面寬度為3米。
2、采取c20標號混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg。配合比為：0.51:1:1.81:3.68。
3、水泥采用東風水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂。
4、水泥進場數(shù)量應(yīng)經(jīng)甲方代表登記驗收，砂子進場應(yīng)通知甲方代表驗收。甲方代表同意驗收后方可使用。
5、水泥路面的施工應(yīng)符合國家規(guī)范的要求，做好混凝土的配料、攪拌、振搗和收面等工序施工，應(yīng)對路面進行拉毛處理，防止路面過滑。
二、隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收
1、隱蔽工程：清基、落石腳等
2、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予以承認。如甲方提出復驗時，乙方按要求辦理復驗，如復驗合格，甲方應(yīng)承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應(yīng)提前24小時通知甲方。
三、當甲方代表發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時，乙方應(yīng)及時進行整改，若乙方不整改，甲方代表可責令乙方停工直至解除合同。
四、在竣工交付前一星期交付工程質(zhì)量驗收整改通知單給甲方，以便對不合格項目提前維修完善。
五、由于乙方原因造成質(zhì)量事故或返工，其返工費由乙方承擔，工期不順延。
六、工程竣工后，乙方應(yīng)及時通知甲方驗收，甲方自接到通知7天內(nèi)組織驗收并辦理驗收、工程量核實、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方的人工費，看管費每天100元人民幣。
七、材料在使用前，乙方應(yīng)提供給甲方樣品，并經(jīng)甲方確認后，方可使用。乙方在施工過程中，應(yīng)自覺接受甲方的監(jiān)督，嚴格按照設(shè)計方案施工。如發(fā)現(xiàn)施工期間與合同規(guī)定的材料和工藝不相符，甲方有權(quán)要求拆除重做所浪費的材料及人工均由乙方負責。
八、根據(jù)合同要求，乙方應(yīng)按時、按質(zhì)、按量完成施工任務(wù)，如甲方在施工期間對原方案提出修改意見，須及時向乙方提出修改方案，甲乙雙方認可后按修改方案施工、驗收、結(jié)算。
九、乙方應(yīng)做好質(zhì)量和安全保證措施，若在施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故和安全事故均由乙方負全部責任。由此，若造成甲方損失，甲方有權(quán)追究乙方的責任。
十、乙方施工完畢后，做到人走場清，讓甲方滿意。
第四條工程計量和工程結(jié)算
一、乙方不得隨意增加甲方確定的工程量。乙方應(yīng)按現(xiàn)場的情況復核甲方提出的預算工程量，若乙方認為施工會超出預算工程量時應(yīng)在施工前提出，雙方再核實，最后以雙方核實的為準。
二、所有的分項工程計量必須由雙方在現(xiàn)場實測實量，雙方簽字認可。
三、若實測工程量大于預算工程量，則按預算工程量計價。若實測工程量小于預算工程量則按實測工程量計價。
四、乙方未通知甲方現(xiàn)場實測實量的工程量，甲方可以根據(jù)現(xiàn)場情況進行實測實量，若已經(jīng)無法實測實量，則按預算工程量的85%計價結(jié)算。五、甲方僅對驗收合格的工程進行計價結(jié)算。
第五條工程款支付
1、簽訂合同七天內(nèi)，預付工程總價20%，計為元整，作為備料款。
2、單個分項工程完成后，支付該項工程總價60%。
3、工程驗收合格后一周內(nèi)支付至工程總價的95%。
4、按工程總價的5%為質(zhì)保金，計為元整；
第六條保修約定
一、保修期限為365天，自通過甲方的竣工驗收之日起計算。
二、乙方保修范圍是指因乙方施工質(zhì)量或加工工藝不當?shù)纫蛩厮斐傻馁|(zhì)量問題（非竣工驗收后人為造成的損壞視為質(zhì)量問題）的維修，如不屬于以上問題造成的維修，除材料由甲方本身購買外，乙方將收取相應(yīng)的人工費。
三、如乙方怠于履行保修義務(wù)，甲方有權(quán)另行委托第三方進行維修，費用由乙方承擔。
第七條合同爭議與終止
一、因本合同或與本合同有關(guān)的爭議，雙方應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商解決不成，采取向當?shù)氐娜嗣穹ㄔ浩鹪V。
二、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
三、合同雙方當事人履行完本合同全部義務(wù)，發(fā)包人向承包人支付完竣工結(jié)算款，承包人向發(fā)包人交付竣工工程后，本合同即告終止。
甲方：
乙方：
日期：
2024年村道路施工合同范本 篇3
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
xx村公路砼路面改造工程經(jīng)過公開招標評標，由乙方中標承建。為明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂如下合同，共同遵照執(zhí)行。
一、工程總價及結(jié)算依據(jù)
該工程承包價為：2362173.00元（人民幣貳佰叁拾陸萬貳仟壹佰柒拾叁元整含稅費），本工程采用總價承包合同形式計算工程承包合同總價（合同價不包括漿砌片石水溝，片石水溝按縣有關(guān)補助政策以實際施工量結(jié)算）。施工單位按圖施工，以合同中的總價進行決算，建設(shè)方提供的工程量清單中的工程量及工程造價僅作為編制標底和投標書參考。
二、工程內(nèi)容
xx村公路砼路面改造工程長4.37216公里，對路基進行整治，鋪筑水泥穩(wěn)定層（底基層水穩(wěn)層可用片石補強），新鋪水泥砼路面。改造為四級水泥砼路面，路基寬5.0米，c30水泥砼路面寬3.5米，c20水泥砼路肩0.75米×2，增設(shè)部分涵洞、防護設(shè)施、排水溝等附屬設(shè)施，詳見設(shè)計文件。
三、材料供應(yīng)及要求
1、本工程所需水泥按縣公路指揮部單價290元/噸由甲方采購，乙方自行運輸，在運輸施工中乙方只能用于該路段修建，否則，發(fā)現(xiàn)一次，扣乙方工程款壹萬元；其他材料由乙方自購。
2、材料質(zhì)量要求
（1）河沙：河沙或機械吸沙；
�。�2）片石：300號強度以上；
（3）碎石：正規(guī)產(chǎn)地碎石；
�。�4）條石：300號強度以上；
（5）水泥：32.5級普通水泥，須有廠家質(zhì)檢部門的合格證書或質(zhì)檢書。
3、凡經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督小組的監(jiān)督員或縣質(zhì)檢站或農(nóng)村公路建設(shè)指揮部建管處現(xiàn)場人員抽驗發(fā)現(xiàn)不合格材料,一律不得使用，并限期運出現(xiàn)場，否則由監(jiān)理工程師或建設(shè)單位組織運出，產(chǎn)生的費用由施工單位承擔，并在工程進度款中扣除。
四、工期
1、本標段工期6個月（日歷工期），自20xx年9月3日至20xx年3月2日（具體工期開始時間以指揮部開工令為準）。
2、工期允許延長的條件：
�。�1）建設(shè)單位變更設(shè)計，妨礙了施工進度；
�。�2）異常惡劣的氣候條件，影響施工安全或工程質(zhì)量；
（3）建設(shè)單位通知暫時停工。
3、工期延長的決定，若發(fā)生第2條規(guī)定的情況之一，施工單位應(yīng)書面報請甲方同意后，方可順延工期。
4、除第2條規(guī)定的允許延長工期的條件外，施工單位簽訂施工合同后連續(xù)15天不進場動工，視為違約，甲方有權(quán)收取施工單位繳納的履約保證金作為違約金。若施工單位連續(xù)20天停工，甲方除收繳履約保證金外，有權(quán)清場，直接解除與施工單位簽訂的施工合同，并追究施工單位的違約責任，同時按施工單位所完工程量結(jié)算，工程款在二年內(nèi)支付，不計息。
5、施工單位每延誤一天懲500元，提前完工一天獎500元。
6、該工程以竣工驗收合格之日為竣工日期。
五、甲方的一般義務(wù)
1、開工前為乙方辦理屬甲方完善的施工所需的各種手續(xù)。
2、協(xié)助乙方落實施工所需砼拌合場水、電管網(wǎng)，以保證施工需要，費用由乙方承擔。
3、派駐現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督人員，監(jiān)督乙方施工質(zhì)量。
4、協(xié)助解決施工管理以外的可能影響施工的有關(guān)事宜。
5、根據(jù)乙方的竣工報告，組織有關(guān)部門檢查驗收。
六、乙方的一般義務(wù)
1、嚴格按照合同規(guī)定的承包范圍及內(nèi)容組織施工，保證質(zhì)量，按期完成工程任務(wù)。
2、做到施工現(xiàn)場符合安全文明施工有關(guān)規(guī)定。
3、接受甲方、銅梁縣公路質(zhì)量監(jiān)督檢測站、縣農(nóng)村公路建設(shè)指揮部建管處對施工現(xiàn)場的質(zhì)量監(jiān)督。
4、工程完工后，按交通部公路工程交（竣）工辦法編制工程竣工資料及決算報告，一式六份并送交甲方歸檔。
七、工程質(zhì)量檢查驗收及標準
1、乙方必須按圖施工，幾何尺寸不得擅自改動。
2、本合同工程質(zhì)量，按交通部JTGF80-20xx《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》執(zhí)行，必須達到合格工程或優(yōu)良工程。
3、工程所需各種建材乙方須自行抽查、驗收。經(jīng)自檢或甲方、質(zhì)檢站檢驗不合格材料，一律不準使用，并限三天內(nèi)自行運出施工現(xiàn)場。
4、施工中，乙方必須按照施工設(shè)計圖和交通部現(xiàn)行公路工程技術(shù)規(guī)范進行施工，各個工序的試驗、檢驗乙方應(yīng)做到原始記錄齊全，數(shù)據(jù)真實可靠，各個工序完結(jié)后，經(jīng)監(jiān)理、甲方、質(zhì)檢站檢驗驗收合格后，方可進行下一個工序施工。否則，將不予計量。
5、砌筑的砂漿、路面砼配合比應(yīng)符合設(shè)計要求，必須試壓件，拌和均勻，隨拌隨用。
6、凡經(jīng)甲方、質(zhì)檢站檢查指出質(zhì)量不符合要求的，乙方必須無條件返工，直到達到設(shè)計要求，所發(fā)生的返工費用由乙方承擔。
7、乙方在施工中不采納甲方、質(zhì)檢站整改意見的，甲方有權(quán)終止乙方承包合同，所造成的損失由乙方承擔。
8、工程完工后，乙方應(yīng)采用書面通知甲方驗收。甲方在接到通知后10—15日內(nèi)組織有關(guān)部門檢查驗收。
9、經(jīng)驗收若是乙方原因造成工程質(zhì)量達不到設(shè)計要求，乙方必須無條件在限期內(nèi)返工直至達到合格工程。由此造成逾期交付的，應(yīng)承擔工期延誤責任。若在限期內(nèi)不返工，建設(shè)單位有權(quán)另行組織其他施工單位施工，所產(chǎn)生的費用在承包方工程款中扣除。
10、本工程質(zhì)保期從竣工驗收合格之日起計算，質(zhì)保為兩年。保修期內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量缺陷，乙方應(yīng)無償返工達到合格工程，若乙方不履行返工義務(wù)，則由甲方組織他人修復，所產(chǎn)生的修復費用在乙方工程余款和質(zhì)保金中扣除。
八、施工安全
1、乙方在施工過程中，應(yīng)切實加強安全管理，做到安全施工、文明施工。施工時需設(shè)立安全警示標志，必須確保車輛和行人安全。若發(fā)生安全責任事故概由乙方全部承擔法律及經(jīng)濟責任，甲方不負任何責任和費用。2、在施工作業(yè)中，因施工行為造成施工現(xiàn)場以外的房屋、青苗、地上地下管網(wǎng)損害及人身損害賠償由乙方負責。
九、工程款結(jié)付與履約保證金的返還
1、本工程分四次支付鎮(zhèn)自籌部分工程款（縣補助資金按縣相關(guān)政策支付），路基完工付20萬元、水穩(wěn)層完工付40萬元、C20混凝土路肩完工付10萬元、全部工程完工付10萬元，余款除質(zhì)保金外從工程完工驗收之日起二年內(nèi)付清，不計息，如未付清余下工程款按信用社同期貸款利率計算。完工完成50%時，退還50%履約保證金；全部工程交工驗收合格后，退還余下履約保證金。
2、該工程質(zhì)保期二年，質(zhì)保金為合同總價的5%，質(zhì)保期滿無工程質(zhì)量缺陷，甲方如數(shù)返還。
十、本工程獎懲
本工程驗收達到優(yōu)良工程建設(shè)方獎承包方工程總價的1%，合格工程不獎不懲。
十一、違約與爭議的解決
1、違約金按承包總價的5%計算。
2、違約金支付不足損失部分，守約方有權(quán)追償不足部分損失。
3、發(fā)生爭議雙方應(yīng)在監(jiān)理組主持下協(xié)調(diào)解決，協(xié)商不一致時，任何一方可向工程所在地人民法院起訴。
4、協(xié)商或起訴期間不得影響或停止施工，除訴訟保全以外。
十二、合同的變更與解除
1、合同履行中，因未盡事宜或變更設(shè)計增加工程量，雙方可簽訂補充合同，補充合同與主合同具有同等效力。
2、合同履行中，因乙方無力繼續(xù)履行施工合同所規(guī)定的義務(wù)，申請解除合同的，主動承擔違約責任，雙方可協(xié)商終止合同，協(xié)商不一致時，可訴請法院解決。
十三、其他
1、本工程招標文書、施工設(shè)計圖、變更通知書等是合同的組成部分。
2、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工決算審計付清工程款后自然失效。
3、本合同正本二份，甲、乙雙方各持一份，副本四份，由甲、乙雙方分別送有關(guān)部門，正、副本具有同等法律效力。
甲方
乙方
20xx年1月1日
2024年村道路施工合同范本 篇4
甲方 （全稱）： （以下簡稱甲方）
乙方 （全稱）： （以下簡稱乙方）
為加快我鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)步伐，圓滿完成各村道路硬化任務(wù)，保證施工質(zhì)量，根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
村內(nèi)道路硬化工程硬化總面積約 平方米，其中主街面積約 平米，次街面積約 平米，門臺散水面積約 平米，路沿邊溝面積約 平米。工程內(nèi)容包括路基平整、夯實、水泥路面澆筑等，按主街每平米 元，次街每平米 元，門臺散水、路沿邊溝每平米 元，工程概算約為 萬元。
二、合同工期：
工程在 年 月 日前完工。
三、工程施工要求：
1、乙方工程施工隊，必須按照道路硬化標準進行施工作業(yè)：（未盡事宜以監(jiān)理和新農(nóng)村辦的施工要求為準）
（1）硬化前要對街道兩側(cè)房屋墻面進行拍照存檔，防止發(fā)生糾紛。
�。�2）道路硬化前要對路基進行清理、平整，切實做到夯實路基。升降放要必須考慮“三線合一”管溝深度。
�。�3）使用商混，混凝土強度C20。
�。�4）升降方后必須使用機械碾壓夯實，巷道可用人工夯實。
（5）道路硬化施工中要按設(shè)計厚度安裝模板，使用鋼模，鐵釬固定，防止跑模及漏漿。
�。�6）商混鋪平后要使用平板振動器振實，模板邊用振動棒充分振蕩、壓實，防止漏振出現(xiàn)蜂窩現(xiàn)象。使用電抹子抹平碾壓不少于3次，或人工碾壓不少于4次。
�。�7）散水必須在街道之后硬化，且預留伸縮縫。
�。�8）養(yǎng)護時要使用塑料薄膜鋪蓋，并有專人看護。
2、施工完成后要達到以下標準：主街道厚度20cm，次街厚度15cm，門臺散水、路沿邊溝厚度10cm，寬0。5米。
�。�1）路邊整齊，無里出外進，直線段直順，曲線段圓順。路面平整，坡度統(tǒng)一，不得有石子外露和浮漿、脫皮、印痕、積水、裂縫等現(xiàn)象，灌縫飽滿、密實，路的連接處縫面整齊。
�。�2）伸縮縫縫面垂直并全部貫通，縫內(nèi)不得有雜物，切縫寬、深、長應(yīng)符合設(shè)計要求。
�。�3）特色路面與水泥路面銜接平整，處理得體，實用美觀。
（4）預留合理美觀的綠化用地。
3、乙方要確保施工質(zhì)量合格，由縣新農(nóng)村辦、監(jiān)理、鎮(zhèn)新農(nóng)村辦和村內(nèi)監(jiān)理小組人員驗收，必須做到安全生產(chǎn)，文明施工。
4、乙方對村內(nèi)具體道路硬化工程施工隊負有監(jiān)督檢查的責任；負責對縣、鎮(zhèn)檢查驗收人員的迎檢工作；負責協(xié)調(diào)監(jiān)理人員、施工人員、村監(jiān)理小組等多方的溝通聯(lián)系工作。
5、甲方負責聯(lián)系攪拌站送灰，檢查督導乙方及施人員完成道路硬化任務(wù)，協(xié)調(diào)各方關(guān)系等。
四、付款方式：
乙方必須向繳納 萬元的工程保證金。其保證金在工程驗收合格后且縣級資金到位的情況下予以退還，如乙方因自身原因中途退出或工程驗收不合格不予退還。甲方在經(jīng)鎮(zhèn)相關(guān)部門批準后，有支配使用保證金用于工程開展的權(quán)利。
工程全面完成，經(jīng)相關(guān)部門和人員驗收合格且上級撥款到位后付至總工程款 %；暫扣 %作為工程質(zhì)保證金，保證金在質(zhì)保期滿后1月內(nèi)付清。
五、獎罰措施：
1、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰 元。
2、乙方必須接受甲方的監(jiān)督檢查，接受整改意見。
六、安全責任：
1、施工前由乙方負責協(xié)調(diào)清理好在施工范圍內(nèi)的農(nóng)作物、私塔亂建、亂堆亂放等；施工期間有關(guān)政策處理糾紛由乙方負責。
2、在施工期間引起發(fā)生的人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經(jīng)濟補償均由乙方或村內(nèi)具體施工人員負責。甲方概不負責。
七、未盡事宜：
本合同未盡事宜可，雙方可另行協(xié)商補充，補充規(guī)定與本合同有同等效力。
八、本合同一式三份，甲方、乙方各執(zhí)一份，鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)中心存檔一份。
九、合同生效：
合同訂立時間：
合同訂立地點：
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
甲方：（公章）
乙方：（公章）
2024年村道路施工合同范本 篇5
發(fā)包人：西村村委會(以下簡稱甲方)
承包人：建筑安裝工程公司(以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱：歸西村混凝土道路
2、工程地點：歸村西村
3、承包范圍：350米混凝土道路
4、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：合同總價款15萬元。
二、技術(shù)要求
1、路面為18cm厚C25水泥混凝土路面，寬3。5米。
2、18cm厚3：7灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求（房屋維修合同）
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人主要工作：
負責場地三通一平；
2、承包人主要工作：
負責本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用；做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。
五、工程價款的支付
工程竣工拔工程總造價的98%。工程質(zhì)量保證金為總造價的2%，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工；發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責并承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任、法律責任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟賠償。
甲方：
乙方：
20xx年x月x日
2024年村道路施工合同范本 篇6
甲方：x
乙方：x
依據(jù)《合同法》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商意見一致，達成共識，訂立本協(xié)議，供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
1.工程名稱：x
2.工程地點：x
3.工程范圍、規(guī)模：x
二、工作內(nèi)容：
1.乙方按甲乙雙方共同簽字認可的`灰線范圍及指定深度進行開挖，并負責修邊檢底和將所挖土石方運出場外(棄土由乙方自行解決)。
2.此工程為包工包料。工程所需機械設(shè)備、油料均由乙方自備、承擔。
3.乙方負責修邊檢底應(yīng)達到甲方或設(shè)計要求的深度和寬度。甲方不另支付費用。
4.施工過程要減少對周圍環(huán)境道路的影響，從車上掉下來的土石方造成的路面污染由乙方負責處理。如有出現(xiàn)因污染道路造成的罰款全部由乙方負責。
三、合同工期：
1.經(jīng)雙方協(xié)商確定，工期為 日歷天，自 年 月 日起至 年 月 日。
2.若施工過程中發(fā)生不可抗力情形或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應(yīng)順延。停工期間乙方應(yīng)合理安排現(xiàn)場的人員、機械、設(shè)備，甲方不承擔因停工對乙方產(chǎn)生的一切損失。
四、工程價格及支付方式：
1.土方挖運綜合單價(開挖、外運等)為 元/立方米(天然實方計算,暫定 立方米);石方挖運綜合單價(開鑿、破碎、切割、外運等)為 元
2.場內(nèi)若需要回填，應(yīng)按甲方指定回填，不計回填費用。
3.上述綜合單價為包干價，本價格包含本合同所有工作內(nèi)容：
(1)土石方開挖所使用的全部人工、材料、機械、油料;
(2)土石方運輸過程中所采取的密閉措施，因現(xiàn)場條件限制須要修建的臨時道路及必要的措施(沉沙井及沖洗設(shè)施)等;
(3)傾倒時渣場的費用;
(4)運渣車上路時與環(huán)衛(wèi)、交通、城管等相關(guān)部分協(xié)調(diào)的費用;
(5)管理費;
(6)利潤;
(7)安全文明施工費;
(8)稅金;
(9)各種保險費用;
(10)主管部門收取的費用或因市場因素發(fā)生的各種漲價及一切場內(nèi)場外安全文明施工等費用。
4.上述綜合單價為固定價格，不隨施工時間、次數(shù)、施工分層分段、所遇到土石方的類別、施工深度、施工天氣、道路狀況等任何因素而改變。
5.土石方工程量的確認：現(xiàn)場正式開挖前，甲方、乙方共同對現(xiàn)場地形標高進行測量、簽證，雙方簽字后保存基礎(chǔ)數(shù)據(jù);工程開挖結(jié)束，經(jīng)甲方、乙方驗收合格后，共同對現(xiàn)場地形標高進行測量、簽證，計算出總挖運土方和石方工程量，進行簽證確認，最終確認的數(shù)據(jù)為該工程總價結(jié)算的依據(jù)。
6.支付方式：乙方完成工程驗收合格并辦清結(jié)算雙方簽字生效后20日內(nèi)，甲方支付乙方工程款的50%，20xx年春節(jié)前支付結(jié)算總價的5%～20%,待甲方主體工程完工后60內(nèi)，甲方以支票方式結(jié)清工程款。
7.工程款支付前，須提供正規(guī)建安發(fā)票，否則，甲方可暫時拒絕支付，由此引起的責任由乙方承擔。
五、質(zhì)量要求：
乙方保證工程質(zhì)量達到驗收標準要求,乙方不聽從甲方現(xiàn)場代表指揮,工程質(zhì)量達不到驗收標準,由乙方負責并承擔未按要求到位的邊角處等的返工費用或超挖回填的返工費用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在結(jié)算時扣減。
六、雙方責任和義務(wù)：
1.甲方責任和義務(wù)
(1)負責辦理好本項目開工所需的部分手續(xù)，施工期間所用水電費由甲方負責，水電表接至施工圍墻，表后的管線全部由乙方自行安裝布置，排污管由甲方提供管子 ，乙方組織安裝并負責維護(其于由乙方自行協(xié)調(diào)多方關(guān)
(2)甲方派代表在工地進行技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督、檢查、辦理有關(guān)施工簽證，驗收手續(xù)等。
(3)工程變更：甲方以書面形式通知乙方，乙方應(yīng)無條件執(zhí)行，如須要可簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。
(4)工程竣工后，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員在乙方完工并申報后7日內(nèi)進行驗收。
2.乙方責任和義務(wù)
(1)乙方應(yīng)制定相應(yīng)安全措施，加強對現(xiàn)場施工人員的安全教育，如在施工中發(fā)生安全事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)、經(jīng)濟損失，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何責任。
(2)除非發(fā)生不可抗拒的自然災害和甲方造成的原因之外，乙方不能隨意推遲工期，更不能隨意解除合同，否則后果自負。
(3)乙方應(yīng)負責土石方挖運和石方開鑿外運的全部機械設(shè)備并合理組織施工和機械車輛調(diào)配，保證工程按期完成。
(4)乙方應(yīng)服從甲方代表統(tǒng)一指揮，按照甲方要求進行施工工作，并嚴格控制場地內(nèi)的開挖設(shè)計深度和寬度，砂巖部份必須保證基底不得小于軸線外800mm。
(5)負責協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，外部因素造成的一切問題產(chǎn)生的費用，由乙方承擔。
(6)施工單位在施工作業(yè)時應(yīng)嚴格管理,杜絕安全事故的發(fā)生,如在施工過程中(不論是在施工場地內(nèi)還是運輸途中)發(fā)生任何安全事故均由施工單位負全部責任。
(7)棄土場由乙方負責協(xié)調(diào)處理，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
七、違約責任：
1.乙方如不能按合同規(guī)定的時間和工程內(nèi)容完成，扣減工程價款的5%。如乙方單方不能履行，中途退場按實際完成部分的60%結(jié)算。
2.由于乙方原因造成工程質(zhì)量不合格，應(yīng)及時補救，直到合格為止，其費用由乙方自行承擔。造成工期延誤及損失由乙方全部負責。若乙方不聽從甲方現(xiàn)場代表指揮,工程質(zhì)量達不到驗收標準，按本合同第五條執(zhí)行。
3.乙方未按期完成工程內(nèi)容，每逾期1日，乙方應(yīng)向甲方支付本工程合
4.甲方有權(quán)在工程結(jié)算時，扣除因乙方原因所應(yīng)由乙方承擔的費用、違約金。
5.乙方在合同簽訂后5天內(nèi)進場并開工，如延時進場開工，每延遲1天扣罰金為本工程合同總價的千分之一。
八、獎勵：
1.乙方在合同約定完工時間內(nèi)，安全且保質(zhì)保量完成本工程，甲方獎勵乙方15萬元。
2.乙方在本條第一款的基礎(chǔ)上，每提前一天甲方獎勵乙方2萬元人民幣，本項最高獎勵15萬元。
九、爭議解決方式：
1.本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。
2.本合同引起的糾紛自行協(xié)商解決未果，訴訟當?shù)厝嗣穹ㄔ航鉀Q。
十、其他：
1.此合同一經(jīng)簽訂，即具有法律效力，立即生效，雙方不得違反。
2.此合同一試 伍 份，甲方執(zhí) 肆 份，乙方執(zhí) 壹 份，結(jié)清款項后本協(xié)議自動失效。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
簽訂日期： 年 月 日
2024年村道路施工合同范本 篇7
發(fā)包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承建甲方大渡口區(qū)“ 廣場土石方工程”二次平基事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵守。
一、 工程名稱： 廣場土石方工程
二、 施工地點：重慶市大渡口區(qū) 地塊
三、 承包范圍：
圖紙范圍(詳見附圖——20xx年中煤國際工程集團重慶設(shè)計研究院設(shè)計的 廣場平基土石方圖)內(nèi)土石方平基至設(shè)計規(guī)定之標高，土石方挖方、爆破、渣場尋找、外運棄渣、臨時道路的修建、沖洗管道的接入(甲方提供接口)、排水溝及水池的修建、土石方施工所需辦理相關(guān)手續(xù)的辦理等一切完成該項工程所需要的工作。
四、 質(zhì)量要求
4.1按設(shè)計給定的平基高程，完成面各標高極差必須控制在-100mm——+100mm以內(nèi);
4.2嚴格按照土石方施工規(guī)范、爆破施工規(guī)范施工;
4.3嚴格控制施工范圍，在距完成面標高1米范圍內(nèi)的石方應(yīng)采用非爆破方式進行施工，確保該工程的基礎(chǔ)完整性;
4.4渣土外運必須嚴格按照衛(wèi)生城市要求采用相應(yīng)處理措施，保證環(huán)
4.5控制施工噪音，嚴禁擾民，控制爆破，保證周邊建筑及他人人身財產(chǎn)的安全;
4.6施工質(zhì)量要求按相關(guān)的施工及驗收規(guī)范。
五、合同工期
工程工期從監(jiān)理單位(或業(yè)主單位)的開工令所確定的時間算起，合同總工期為60日歷日。
六、合同價款
6.1工程暫定總造價：人民幣約貳佰萬元整，最終以實際結(jié)算為準;
6.2綜合單價按人民幣32.8/M3)綜合包干使用，甲方不再增加任何費用;
6.3上述綜合單價是固定單價，該單價不分土石方及巖石堅硬程度、不分運距遠近、也不論是否存在棄渣和市政交通管制，即包含但不限于以下工作;含挖、場內(nèi)轉(zhuǎn)運、外運棄渣運輸費(不論距離遠近)、爆破、棄渣費、回填、碾壓費、淤泥、雜草清除、廢氣構(gòu)筑物拆除、施工用臨時便道興建、施工機械費、大型機械進出場費、設(shè)備進出場費、勞務(wù)費、質(zhì)檢費、材料費、采管費、運輸費、安裝及拆卸費、保險費、管理費、稅費、利潤和施工措施費、安全文明施工費土石方施工所辦理相關(guān)手續(xù)費用以及合同中明示或暗示的所有一切風險、責任和義務(wù)等全部完成該項工作所需要的 工作內(nèi)容，只對可計量范圍的挖方量計量計價，其他任何工作均包含在挖訪之綜合單價內(nèi)，不計量計價。由于該工作面范圍內(nèi)有大量積水，甲方一次性補貼6000元人
6.4土石方工程量計算規(guī)則：土石方的工程量按實測算計量，施工前雙方確定實際狀況抄平計量并繪制現(xiàn)狀圖雙方予以確認，工程完工后乙方按可計量范圍實際挖方情況繪制竣工圖雙方予以確認，按雙方確認的現(xiàn)狀圖和竣工圖進行開挖工程量計算。
6.5竣工后的實際高程與設(shè)計高程的誤差必須控制在±100mm以內(nèi)，否則視為不合格。
七、竣工驗收
工程全部完工后，由乙方書面申請竣工驗收，在乙方配合的前期下，甲方在七個工作日內(nèi)完成竣工驗收。
八、付款方式
當工程全部完工并經(jīng)驗收合格后15個工作日內(nèi)，甲方支付給乙方合同暫定總價的50%;當工程全部結(jié)算完畢后15個工作日內(nèi)，甲方支付給乙方至結(jié)算總價的80%，余款20%驗收合格之日起半年期滿后15個工作日內(nèi)甲方一次性支付給乙方。
九、雙方責任
9.1甲方責任
9.1.1甲方代表為：，負責施工階段的質(zhì)量監(jiān)督檢查及進度控制。
9.1.2向乙方提供必要的地下管線資料。
9.1.3組織對工程的竣工驗收。
9.1.4按合同約定及時辦清工程結(jié)算。
9.1.5按合同約定及時支付工程款。
9.1.6施工期間，工作時間內(nèi)(北京時間7：00—20：00)內(nèi)，如連續(xù)下雨超過8小時，工期順延(須乙方書面申請并經(jīng)甲方書面確認)但甲方不承擔因下雨及其他原因造成停工、窩工等產(chǎn)生的一切費用。
9.2乙方責任
9.2.1乙方委派楊才輝作為本工程項目經(jīng)理，負責工程項目管理。
9.2.2按施工圖及甲方有關(guān)要求組織施工，達到合同約定質(zhì)量標準。凡質(zhì)量不合格造成的返工費用均由乙方自行負責。
9.2.3遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地的管理規(guī)定，并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。
9.2.4乙方必須按甲乙雙方確認的總工期組織施工，并接受甲方的檢查、督促。
9.2.5保證文明施工、安全生產(chǎn)。在施工過程中，乙方應(yīng)做好對現(xiàn)場管理人員及施工人員的安全教育，消除事故隱患，杜絕一切安全事故的發(fā)生。施工過程中所發(fā)生的一切安全事故，責任及經(jīng)濟損失全部由乙方承擔，并且工期不予順延。甲方及監(jiān)理有全對施工現(xiàn)場進行文明施工、安全檢查，如發(fā)現(xiàn)有不合格的必須立即整改，乙方接到通知后不執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的，視同乙方為約，甲方有權(quán)處乙方每次20xx元的違約金。
9.2.6乙方嚴格按照國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和甲方批準的施工組織設(shè)計以及本合同要求組織施工，隨時接受甲方的檢查，確保工程質(zhì)量。
9.2.7完工后，乙方必須書面報請甲方竣工驗收。
9.2.8工程施工中及時形成完整、準確、真實的工程技術(shù)資料，一式叁份，竣工驗收后提交給甲方。
9.2.9因非甲方造成的停工，由乙方承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。
9.2.10乙方有義務(wù)承擔甲方委托的與該工程有關(guān)的任務(wù)，并且合同工期不予追加，合同單價也不變。
9.2.11乙方在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)不明管線等，應(yīng)及時通知甲方，否則后果自負。
9.2.12施工現(xiàn)場涉及的施工用水、用電、臨時設(shè)施全部由乙方自行負責。
十、違約責任
10.1乙方必須嚴格按照本合同約定內(nèi)容如期完成本工程，如乙方無正當理由單方終止或解除合同，則應(yīng)向甲方支付違約金30萬元(在已經(jīng)完成的工程結(jié)算款和履約保證金中扣除，不足部分由乙方補交)。
10.2乙方必須嚴格按照甲方的要求在紅線范圍內(nèi)平基至規(guī)定標高，如標高達不到要求，乙方應(yīng)在10天內(nèi)返工直至達到合格，否則甲方將代為處理，其費用從乙方工程結(jié)算款中扣除，并處代為處理費用同等金額的違約金。
10.3乙方違背9.2.3、9.2.5條規(guī)定，承擔因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。
10.4乙方必須在第五條規(guī)定工期內(nèi)完成本工程，否則每延期一天，乙方將承擔工程總價5‰的違約金。
10.5乙方違背9.2.8條，在工程驗收后15天內(nèi)未向甲方移交所有工程技術(shù)檔案資料，每日承擔工程暫定總造價3‰的違約金。
10.6乙方擅自停工10天以上，甲方有權(quán)終止合同并另行委托施工單位，并由乙方向甲方支付合同總金額15%的違約金和由此造成的損失。
10.7若乙方不按9.2.6條款執(zhí)行(或前一道工序未經(jīng)驗收合格就進入下道工序施工)，視同乙方違約，甲方有權(quán)處乙方違約金：第一次處違約金5000元;第二次處違約金10000元;第三次處違約金20xx0元;三次以上甲方有權(quán)終至合同，由此引起的一切經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
10.8甲方違背9.1.6條未按時支付工程費用，則按中國人民銀行同期利率向乙方支付利息。
10.9如乙方違約，經(jīng)甲方通知后仍不糾正或遲延履行達10日以上，甲方有權(quán)解除合同并處乙方違約金伍萬元。
十一、糾紛處理
本建設(shè)工程發(fā)生爭議，甲方與乙方應(yīng)及時協(xié)商解決。也可由大渡口建設(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由重慶市江北區(qū)人民法院訴訟判決。
十二、合同生效及其他
12.1因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 12.2本合同一式捌份，甲乙雙方蓋章簽字后即生效，甲方執(zhí)陸份，乙方執(zhí)貳份具有同等法律效力。待工程竣工驗收合格、尾款付清后自動失效。
12.3未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
立合同人：
發(fā)包人：法定代表人：聯(lián)系人：開戶行：帳號：聯(lián)系電話：
承包人： 法定代表人： 聯(lián)系人： 開戶行： 帳號： 聯(lián)系電話：
2024年村道路施工合同范本 篇8
甲方（委托方）：
乙方（承攬方）：
經(jīng)甲、乙方協(xié)商一致，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工：
為確保工期、質(zhì)量，雙方協(xié)議如下：
一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。
二、乙方以自己的設(shè)備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設(shè)施。設(shè)備、材料堆放應(yīng)服從甲方安排意見。
三、乙方聘用、雇用施工人員應(yīng)當符合國家法律規(guī)定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權(quán)利；對自己的施工人員的人身、財產(chǎn)安全負全部責任，甲方無權(quán)干涉。
四、承攬期限：自20__年4月25日始至20__年4月30日止。
五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整（小寫：30000、00元）；
六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關(guān)費用，不再產(chǎn)生任何費用。
七、質(zhì)保期：自竣工驗收后保修一年。
八、質(zhì)量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設(shè)計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%，優(yōu)良率達到95%。
九、承攬期限內(nèi)，乙方負責協(xié)調(diào)相關(guān)管線、光纜等相關(guān)單位，并確保不影響相關(guān)單位的正常運營，甲方有權(quán)監(jiān)督檢查乙方的施工質(zhì)量。因乙方原因造成的質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達到質(zhì)量驗收標準。
十、工程涉及相關(guān)光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應(yīng)嚴格執(zhí)行泰安市的相關(guān)文件規(guī)定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協(xié)調(diào)有關(guān)單位并負責賠償相關(guān)損失。
十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現(xiàn)場環(huán)境保、勞動保護和安全生產(chǎn)。
十二、乙方對已完工的項目和安裝的設(shè)備，在驗收交接前應(yīng)負責保管，保證其完好狀態(tài)。
十三、合同價款調(diào)整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調(diào)整：
1、自然災害造成的不可抗力損失。
2、經(jīng)雙方認可的承攬項目數(shù)量增減的。
十四、違約責任
1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔甲方的經(jīng)濟損失。
2、項目質(zhì)量達不到驗收標準，經(jīng)返工后仍達不到的，乙方應(yīng)承擔因此給甲方造成的經(jīng)濟損失，并無權(quán)要求甲方支付工程款。
3、甲方未按合同約定履行義務(wù)，給乙方造成經(jīng)濟損失的'，應(yīng)予賠償。
十五、驗收：乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關(guān)政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。
十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產(chǎn)損害，乙方承擔全部善后責任和經(jīng)濟損失。
十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。
十八、爭議解決辦法：協(xié)商。協(xié)商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經(jīng)相關(guān)單位驗收合格即告終止。
二十、補充協(xié)議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。
二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本六份。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
經(jīng)辦人：_________（簽字）經(jīng)辦人：_________（簽字）
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
農(nóng)村道路施工合同范本【三】
發(fā)包人：______（以下簡稱甲方）
承包人：________建筑安裝工程公司（以下簡稱乙方）
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱：______混凝土道路
2、工程地點：______村
3、承包范圍：350米混凝土道路
4、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：合同總價款15萬元。
二、技術(shù)要求
1、路面為18cm厚C25水泥混凝土路面，寬3、5米。
2、18cm厚3：7灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人主要工作：
負責場地三通一平；
2、承包人主要工作：
負責本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用；做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。
五、工程價款的支付
工程竣工拔工程總造價的98%。工程質(zhì)量保證金為總造價的2%，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工；發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責并承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任、法律責任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟賠償。
甲方：________乙方：________
________年____月____日
2024年村道路施工合同范本 篇9
甲方：
乙方：
為了搞好農(nóng)村公路基礎(chǔ)建設(shè)，改善農(nóng)村農(nóng)民生活條件，經(jīng)上級批準，決定為透山村水泥路面實施硬化工程，資金缺口部分由透山村補貼自籌，為確保道路硬化工程質(zhì)量，并按期完成硬化任務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，簽訂本施工合同，條款如下：
一、工程名稱：透山村道路硬化工程
二、工程地點：朱陽鎮(zhèn)透山村
三、工程數(shù)量：1.3km
四、工程質(zhì)量要求:嚴格按照《公路水泥砼路面施工技術(shù)》規(guī)范及設(shè)計要求施工。
五、施工期限：本工程從簽訂合同之日起，工程為30天竣工。
六、工程款的計算________元/m計價,以實際修筑路面為準,硬化多少面積按多少面積計算。
七、工程款的結(jié)算：交通計劃資金由交通部門實施，交通資金每公里15萬元，其余缺口資金由透山村自籌解決。
八、付款方式：工程計劃資金按上級部門撥付給甲方的實際情況及時撥付給乙方，自籌資金在工程開工時，付5萬元生活、機械設(shè)備費用，工程完成1000米時，付10萬元，等全部硬化完工后，甲乙雙方自驗合格，余款部分一次性付清。
九、甲、乙雙方的責任
(一)甲方責任
1、乙方在施工期間如有群眾干擾或發(fā)生糾紛，甲方必須及時處理，所需用經(jīng)費由甲方負責。
2、乙方在施工期間如有違章作業(yè)，甲方有權(quán)讓其整改。
3、甲方對工程主要材料、規(guī)格及配比要求，進行質(zhì)量把關(guān)。
4、配合乙方做好施工安全工作。
5、甲方負責乙方施工場地及用水、用電的聯(lián)系，不能影響乙方機械設(shè)備的正常用電。
6、工程完工后，合同乙方對全部工程進行自檢，并積極配合上級部門做好峻工驗收工作。
(二)乙方責任
1、乙方在施工中所需要的設(shè)備由乙方自己籌備。
2、乙方在施工中一定要服從管理，嚴格施工，聽從交通主管部門安排。
3、乙方按合同施工，確保質(zhì)量，主動接受甲方監(jiān)督，必須安全操作。
4、在施工期間，一切安全由乙方負責，與甲方無關(guān)。
5、積極配合甲方和上級部門做好工程的自驗和竣工驗收工作。
以上是道路硬化施工合同，望甲乙雙方互守信用，本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，存檔一份。
甲方(公章)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
2024年村道路施工合同范本 篇10
甲方：
乙方：
為了搞好農(nóng)村公路基礎(chǔ)建設(shè)，改善農(nóng)村農(nóng)民生活條件，經(jīng)上級批準，決定為透山村水泥路面實施硬化工程，資金缺口部分由透山村補貼自籌，為確保道路硬化工程質(zhì)量，并按期完成硬化任務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，簽訂本施工合同，條款如下：
一、工程名稱：透山村道路硬化工程
二、工程地點：朱陽鎮(zhèn)透山村
三、工程數(shù)量：1.3km
四、工程質(zhì)量要求:嚴格按照《公路水泥砼路面施工技術(shù)》規(guī)范及設(shè)計要求施工。
五、施工期限：本工程從簽訂合同之日起，工程為30天竣工。
六、工程款的計算________元/m計價,以實際修筑路面為準,硬化多少面積按多少面積計算。
七、工程款的結(jié)算：交通計劃資金由交通部門實施，交通資金每公里15萬元，其余缺口資金由透山村自籌解決。
八、付款方式：工程計劃資金按上級部門撥付給甲方的實際情況及時撥付給乙方，自籌資金在工程開工時，付5萬元生活、機械設(shè)備費用，工程完成1000米時，付10萬元，等全部硬化完工后，甲乙雙方自驗合格，余款部分一次性付清。
九、甲、乙雙方的責任
(一)甲方責任
1、乙方在施工期間如有群眾干擾或發(fā)生糾紛，甲方必須及時處理，所需用經(jīng)費由甲方負責。
2、乙方在施工期間如有違章作業(yè)，甲方有權(quán)讓其整改。
3、甲方對工程主要材料、規(guī)格及配比要求，進行質(zhì)量把關(guān)。
4、配合乙方做好施工安全工作。
5、甲方負責乙方施工場地及用水、用電的聯(lián)系，不能影響乙方機械設(shè)備的正常用電。
6、工程完工后，合同乙方對全部工程進行自檢，并積極配合上級部門做好峻工驗收工作。
(二)乙方責任
1、乙方在施工中所需要的設(shè)備由乙方自己籌備。
2、乙方在施工中一定要服從管理，嚴格施工，聽從交通主管部門安排。
3、乙方按合同施工，確保質(zhì)量，主動接受甲方監(jiān)督，必須安全操作。
4、在施工期間，一切安全由乙方負責，與甲方無關(guān)。
5、積極配合甲方和上級部門做好工程的自驗和竣工驗收工作。
以上是道路硬化施工合同，望甲乙雙方互守信用，本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，存檔一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
2024年村道路施工合同范本 篇11
發(fā)包人：召陵區(qū)歸村西村村委會(以下簡稱甲方)
承包人：漯河市富地誠達建筑安裝工程公司(以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱：歸西村混凝土道路
2、工程地點：歸村西村
3、承包范圍：350米混凝土道路
4、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：合同總價款15萬元。
二、技術(shù)要求
1、路面為18cm厚c25水泥混凝土路面，寬3。5米。
2、18cm厚3：7灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人主要工作：
負責場地三通一平；
2、承包人主要工作：
負責本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用；做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。
五、工程價款的支付
工程竣工拔工程總造價的98%。工程質(zhì)量保證金為總造價的2%，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工；發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責并承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任、法律責任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟賠償。
甲方：乙方：
20xx年4月16日
鄉(xiāng)村公路施工合同
甲方：xx人民政府（以下簡稱甲方）乙方：建筑安裝工程有限公司（以下簡稱乙方）xx村公路砼路面改造工程經(jīng)過公開招標評標，由乙方中標承建。為明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂如下合同，共同遵照執(zhí)行。
一、工程總價及結(jié)算依據(jù)
該工程承包價為：2362173.00元（人民幣貳佰叁拾陸萬貳仟壹佰柒拾叁元整含稅費），本工程采用總價承包合同形式計算工程承包合同總價（合同價不包括漿砌片石水溝，片石水溝按縣有關(guān)補助政策以實際施工量結(jié)算）。施工單位按圖施工，以合同中的總價進行決算，建設(shè)方提供的工程量清單中的工程量及工程造價僅作為編制標底和投標書參考。
二、工程內(nèi)容
xx村公路砼路面改造工程長4.37216公里，對路基進行整治，鋪筑水泥穩(wěn)定層（底基層水穩(wěn)層可用片石補強），新鋪水泥砼路面。改造為四級水泥砼路面，路基寬5.0米，c30水泥砼路面寬3.5米，c20水泥砼路肩0.75米×2，增設(shè)部分涵洞、防護設(shè)施、排水溝等附屬設(shè)施，詳見設(shè)計文件。
三、材料供應(yīng)及要求
1、本工程所需水泥按縣公路指揮部單價290元/噸由甲方采購，乙方自行運輸，在運輸施工中乙方只能用于該路段修建，否則，發(fā)現(xiàn)一次，扣乙方工程款壹萬元；其他材料由乙方自購。
2、材料質(zhì)量要求
�。�1）河沙：河沙或機械吸沙；
（2）片石：300號強度以上；
（3）碎石：正規(guī)產(chǎn)地碎石；
（4）條石：300號強度以上；
�。�5）水泥：32.5級普通水泥，須有廠家質(zhì)檢部門的合格證書或質(zhì)檢書。
3、凡經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督小組的監(jiān)督員或縣質(zhì)檢站或農(nóng)村公路建設(shè)指揮部建管處現(xiàn)場人員抽驗發(fā)現(xiàn)不合格材料,一律不得使用，并限期運出現(xiàn)場，否則由監(jiān)理工程師或建設(shè)單位組織運出，產(chǎn)生的費用由施工單位承擔，并在工程進度款中扣除。四、工期
1、本標段工期6個月（日歷工期），自20xx年9月3日至20xx年3月2日（具體工期開始時間以指揮部開工令為準）。
2、工期允許延長的條件：
（1）建設(shè)單位變更設(shè)計，妨礙了施工進度；
�。�2）異常惡劣的氣候條件，影響施工安全或工程質(zhì)量；
�。�3）建設(shè)單位通知暫時停工。
3、工期延長的決定，若發(fā)生第2條規(guī)定的情況之一，施工單位應(yīng)書面報請甲方同意后，方可順延工期。
4、除第2條規(guī)定的允許延長工期的條件外，施工單位簽訂施工合同后連續(xù)15天不進場動工，視為違約，甲方有權(quán)收取施工單位繳納的履約保證金作為違約金。若施工單位連續(xù)20天停工，甲方除收繳履約保證金外，有權(quán)清場，直接解除與施工單位簽訂的施工合同，并追究施工單位的違約責任，同時按施工單位所完工程量結(jié)算，工程款在二年內(nèi)支付，不計息。
5、施工單位每延誤一天懲500元，提前完工一天獎500元。
6、該工程以竣工驗收合格之日為竣工日期。
五、甲方的`一般義務(wù)
1、開工前為乙方辦理屬甲方完善的施工所需的各種手續(xù)。
2、協(xié)助乙方落實施工所需砼拌合場水、電管網(wǎng)，以保證施工需要，費用由乙方承擔。
3、派駐現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督人員，監(jiān)督乙方施工質(zhì)量。
4、協(xié)助解決施工管理以外的可能影響施工的有關(guān)事宜。
5、根據(jù)乙方的竣工報告，組織有關(guān)部門檢查驗收。
六、乙方的一般義務(wù)
1、嚴格按照合同規(guī)定的承包范圍及內(nèi)容組織施工，保證質(zhì)量，按期完成工程任務(wù)。
2、做到施工現(xiàn)場符合安全文明施工有關(guān)規(guī)定。
3、接受甲方、銅梁縣公路質(zhì)量監(jiān)督檢測站、縣農(nóng)村公路建設(shè)指揮部建管處對施工現(xiàn)場的質(zhì)量監(jiān)督。
4、工程完工后，按交通部公路工程交（竣）工辦法編制工程竣工資料及決算報告，一式六份并送交甲方歸檔。
七、工程質(zhì)量檢查驗收及標準
1、乙方必須按圖施工，幾何尺寸不得擅自改動。
2、本合同工程質(zhì)量，按交通部JTGF80-20xx《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》執(zhí)行，必須達到合格工程或優(yōu)良工程。
3、工程所需各種建材乙方須自行抽查、驗收。經(jīng)自檢或甲方、質(zhì)檢站檢驗不合格材料，一律不準使用，并限三天內(nèi)自行運出施工現(xiàn)場。
4、施工中，乙方必須按照施工設(shè)計圖和交通部現(xiàn)行公路工程技術(shù)規(guī)范進行施工，各個工序的試驗、檢驗乙方應(yīng)做到原始記錄齊全，數(shù)據(jù)真實可靠，各個工序完結(jié)后，經(jīng)監(jiān)理、甲方、質(zhì)檢站檢驗驗收合格后，方可進行下一個工序施工。否則，將不予計量。
5、砌筑的砂漿、路面砼配合比應(yīng)符合設(shè)計要求，必須試壓件，拌和均勻，隨拌隨用。
6、凡經(jīng)甲方、質(zhì)檢站檢查指出質(zhì)量不符合要求的，乙方必須無條件返工，直到達到設(shè)計要求，所發(fā)生的返工費用由乙方承擔。
7、乙方在施工中不采納甲方、質(zhì)檢站整改意見的，甲方有權(quán)終止乙方承包合同，所造成的損失由乙方承擔。
8、工程完工后，乙方應(yīng)采用書面通知甲方驗收。甲方在接到通知后10—15日內(nèi)組織有關(guān)部門檢查驗收。
9、經(jīng)驗收若是乙方原因造成工程質(zhì)量達不到設(shè)計要求，乙方必須無條件在限期內(nèi)返工直至達到合格工程。由此造成逾期交付的，應(yīng)承擔工期延誤責任。若在限期內(nèi)不返工，建設(shè)單位有權(quán)另行組織其他施工單位施工，所產(chǎn)生的費用在承包方工程款中扣除。
10、本工程質(zhì)保期從竣工驗收合格之日起計算，質(zhì)保為兩年。保修期內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量缺陷，乙方應(yīng)無償返工達到合格工程，若乙方不履行返工義務(wù)，則由甲方組織他人修復，所產(chǎn)生的修復費用在乙方工程余款和質(zhì)保金中扣除。
八、施工安全
1、乙方在施工過程中，應(yīng)切實加強安全管理，做到安全施工、文明施工。施工時需設(shè)立安全警示標志，必須確保車輛和行人安全。若發(fā)生安全責任事故概由乙方全部承擔法律及經(jīng)濟責任，甲方不負任何責任和費用。2、在施工作業(yè)中，因施工行為造成施工現(xiàn)場以外的房屋、青苗、地上地下管網(wǎng)損害及人身損害賠償由乙方負責。
九、工程款結(jié)付與履約保證金的返還
1、本工程分四次支付鎮(zhèn)自籌部分工程款（縣補助資金按縣相關(guān)政策支付），路基完工付20萬元、水穩(wěn)層完工付40萬元、C20混凝土路肩完工付10萬元、全部工程完工付10萬元，余款除質(zhì)保金外從工程完工驗收之日起二年內(nèi)付清，不計息，如未付清余下工程款按信用社同期貸款利率計算。完工完成50%時，退還50%履約保證金；全部工程交工驗收合格后，退還余下履約保證金。
2、該工程質(zhì)保期二年，質(zhì)保金為合同總價的5%，質(zhì)保期滿無工程質(zhì)量缺陷，甲方如數(shù)返還。
十、本工程獎懲
本工程驗收達到優(yōu)良工程建設(shè)方獎承包方工程總價的1%，合格工程不獎不懲。
十一、違約與爭議的解決
1、違約金按承包總價的5%計算。
2、違約金支付不足損失部分，守約方有權(quán)追償不足部分損失。
3、發(fā)生爭議雙方應(yīng)在監(jiān)理組主持下協(xié)調(diào)解決，協(xié)商不一致時，任何一方可向工程所在地人民法院起訴。
4、協(xié)商或起訴期間不得影響或停止施工，除訴訟保全以外。
十二、合同的變更與解除
1、合同履行中，因未盡事宜或變更設(shè)計增加工程量，雙方可簽訂補充合同，補充合同與主合同具有同等效力。
2、合同履行中，因乙方無力繼續(xù)履行施工合同所規(guī)定的義務(wù)，申請解除合同的，主動承擔違約責任，雙方可協(xié)商終止合同，協(xié)商不一致時，可訴請法院解決。
十三、其他
1、本工程招標文書、施工設(shè)計圖、變更通知書等是合同的組成部分。
2、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工決算審計付清工程款后自然失效。
3、本合同正本二份，甲、乙雙方各持一份，副本四份，由甲、乙雙方分別送有關(guān)部門，正、副本具有同等法律效力。
甲方乙方
20xx年1月1日
2024年村道路施工合同范本 篇12
甲方:
乙方:
一、工程名稱:廣州市亞運城D地塊土方工程
二、工程地點:廣州番禺區(qū)亞運城
三、工作內(nèi)容:平基放線,勞動力及技術(shù)裝備的組織,土石方的爆破及開挖,地表清障,土石方的場內(nèi)調(diào)配及外運、棄渣,以及周邊建筑物、居民的安全防護設(shè)施,現(xiàn)場的安全文明施工措施,同周邊政府單位包括環(huán)衛(wèi)、城建、公安、交通、建委、街道辦事處、居委會及周邊企(事)業(yè)單位為保證工程質(zhì)量、進度而作的協(xié)調(diào)等工作。
四、工程范圍:
按甲方提供的施工圖紙和甲方批準的施工組織設(shè)計在現(xiàn)場指定區(qū)域內(nèi)進行施工,余土外運至渣場。
五、合同工期:
開工日期:20xx年3月1日;竣工日期:20xx年1月10日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)310天。
六、合同價款:
本合同采用單價包干合同,即乙方完成合同約定承包范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設(shè)備等的進、出場費)、管理費、保險費、利潤、稅金以及環(huán)衛(wèi)出渣費、工程周邊社會關(guān)系協(xié)調(diào)等全部費用組成,其單價為:
1、場內(nèi)回填部分，按20元/m3(運距2公里內(nèi));
2、余土外運部分，按48元/m3
3、場內(nèi)回填工程量約為11萬立方，土石方外運工程量約為33萬立方米,合同金額暫定 1804萬元。
七、工程結(jié)算:
工程完成5000m3時，甲方向乙方支付完成工程量80%，工程完工驗收合格廣州亞運城D地塊土方工程 1
八、工程質(zhì)量及技術(shù)要求:
本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方爆破工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:
1、土石方工程施工完成后的驗收標高與設(shè)計標高的誤差不大于±10cm,垂直面無偏坡。
2、進場施工前,必須提前7天向甲方分別提交:土石方調(diào)配及外運施工方案、安全文明施工方案及質(zhì)量進度保證措施。
3、場內(nèi)填筑部分必須分層碾壓密實,并優(yōu)先選擇頁巖以內(nèi)土石方回填,且在頁巖以內(nèi)土石方有剩的情況下,不得選用砂巖回填。
4、建筑物及其基礎(chǔ)外邊線 6m以外范圍內(nèi),回填土石方必須分層碾壓,密實度不得小于90%。
5、竣工資料為壹式伍套。
九、安全施工:
乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)安全施工規(guī)范進行施工,采取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業(yè)中,所遇任何與工程相關(guān)事故,均由乙方自行負責(不含地下市政設(shè)施)。
十、違約責任:
1、本合同工程不允許分包,若甲方核實乙方有分包行為,甲方有權(quán)單方面終止合同,乙方在接到甲方書面通知后3日內(nèi)必須無條件退場,并承擔該工程總工作量20%的違約金。
2、若乙方延誤工期,甲方按1000元 /天扣罰乙方工程款。
十一、本合同一式陸份,甲方肆份,乙方貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
發(fā)包單位:
承包單位:
簽訂日期：
2024年村道路施工合同范本 篇13
發(fā)包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承建甲方大渡口區(qū)“ 廣場土石方工程”二次平基事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵守。
一、 工程名稱： 廣場土石方工程
二、 施工地點：重慶市大渡口區(qū) 地塊
三、 承包范圍：
圖紙范圍(詳見附圖——20____年中煤國際工程集團重慶設(shè)計研究院設(shè)計的 廣場平基土石方圖)內(nèi)土石方平基至設(shè)計規(guī)定之標高，土石方挖方、爆破、渣場尋找、外運棄渣、臨時道路的修建、沖洗管道的接入(甲方提供接口)、排水溝及水池的修建、土石方施工所需辦理相關(guān)手續(xù)的辦理等一切完成該項工程所需要的工作。
四、 質(zhì)量要求
4.1按設(shè)計給定的平基高程，完成面各標高極差必須控制在-100mm——+100mm以內(nèi);
4.2嚴格按照土石方施工規(guī)范、爆破施工規(guī)范施工;
4.3嚴格控制施工范圍，在距完成面標高1米范圍內(nèi)的石方應(yīng)采用非爆破方式進行施工，確保該工程的基礎(chǔ)完整性;
4.4渣土外運必須嚴格按照衛(wèi)生城市要求采用相應(yīng)處理措施，保證環(huán)
4.5控制施工噪音，嚴禁擾民，控制爆破，保證周邊建筑及他人人身財產(chǎn)的安全;
4.6施工質(zhì)量要求按相關(guān)的施工及驗收規(guī)范。
五、合同工期
工程工期從監(jiān)理單位(或業(yè)主單位)的開工令所確定的時間算起，合同總工期為60日歷日。
六、合同價款
6.1工程暫定總造價：人民幣約貳佰萬元整，最終以實際結(jié)算為準;
6.2綜合單價按人民幣32.8/M3)綜合包干使用，甲方不再增加任何費用;
6.3上述綜合單價是固定單價，該單價不分土石方及巖石堅硬程度、不分運距遠近、也不論是否存在棄渣和市政交通管制，即包含但不限于以下工作;含挖、場內(nèi)轉(zhuǎn)運、外運棄渣運輸費(不論距離遠近)、爆破、棄渣費、回填、碾壓費、淤泥、雜草清除、廢氣構(gòu)筑物拆除、施工用臨時便道興建、施工機械費、大型機械進出場費、設(shè)備進出場費、勞務(wù)費、質(zhì)檢費、材料費、采管費、運輸費、安裝及拆卸費、保險費、管理費、稅費、利潤和施工措施費、安全文明施工費土石方施工所辦理相關(guān)手續(xù)費用以及合同中明示或暗示的所有一切風險、責任和義務(wù)等全部完成該項工作所需要的 工作內(nèi)容，只對可計量范圍的挖方量計量計價，其他任何工作均包含在挖訪之綜合單價內(nèi)，不計量計價。由于該工作面范圍內(nèi)有大量積水，甲方一次性補貼6000元人
6.4土石方工程量計算規(guī)則：土石方的工程量按實測算計量，施工前雙方確定實際狀況抄平計量并繪制現(xiàn)狀圖雙方予以確認，工程完工后乙方按可計量范圍實際挖方情況繪制竣工圖雙方予以確認，按雙方確認的現(xiàn)狀圖和竣工圖進行開挖工程量計算。
6.5竣工后的實際高程與設(shè)計高程的誤差必須控制在±100mm以內(nèi)，否則視為不合格。
七、竣工驗收
工程全部完工后，由乙方書面申請竣工驗收，在乙方配合的前期下，甲方在七個工作日內(nèi)完成竣工驗收。
八、付款方式
當工程全部完工并經(jīng)驗收合格后15個工作日內(nèi)，甲方支付給乙方合同暫定總價的50%;當工程全部結(jié)算完畢后15個工作日內(nèi)，甲方支付給乙方至結(jié)算總價的80%，余款20%驗收合格之日起半年期滿后15個工作日內(nèi)甲方一次性支付給乙方。
九、雙方責任
9.1甲方責任
9.1.1甲方代表為：，負責施工階段的質(zhì)量監(jiān)督檢查及進度控制。
9.1.2向乙方提供必要的地下管線資料。
9.1.3組織對工程的竣工驗收。
9.1.4按合同約定及時辦清工程結(jié)算。
9.1.5按合同約定及時支付工程款。
9.1.6施工期間，工作時間內(nèi)(北京時間7：00—20：00)內(nèi)，如連續(xù)下雨超過8小時，工期順延(須乙方書面申請并經(jīng)甲方書面確認)但甲方不承擔因下雨及其他原因造成停工、窩工等產(chǎn)生的一切費用。
9.2乙方責任
9.2.1乙方委派楊才輝作為本工程項目經(jīng)理，負責工程項目管理。
9.2.2按施工圖及甲方有關(guān)要求組織施工，達到合同約定質(zhì)量標準。凡質(zhì)量不合格造成的返工費用均由乙方自行負責。
9.2.3遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地的管理規(guī)定，并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。
9.2.4乙方必須按甲乙雙方確認的總工期組織施工，并接受甲方的檢查、督促。
9.2.5保證文明施工、安全生產(chǎn)。在施工過程中，乙方應(yīng)做好對現(xiàn)場管理人員及施工人員的安全教育，消除事故隱患，杜絕一切安全事故的發(fā)生。施工過程中所發(fā)生的一切安全事故，責任及經(jīng)濟損失全部由乙方承擔，并且工期不予順延。甲方及監(jiān)理有全對施工現(xiàn)場進行文明施工、安全檢查，如發(fā)現(xiàn)有不合格的必須立即整改，乙方接到通知后不執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的，視同乙方為約，甲方有權(quán)處乙方每次20____元的違約金。
9.2.6乙方嚴格按照國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和甲方批準的施工組織設(shè)計以及本合同要求組織施工，隨時接受甲方的檢查，確保工程質(zhì)量。
9.2.7完工后，乙方必須書面報請甲方竣工驗收。
9.2.8工程施工中及時形成完整、準確、真實的工程技術(shù)資料，一式叁份，竣工驗收后提交給甲方。
9.2.9因非甲方造成的停工，由乙方承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。
9.2.10乙方有義務(wù)承擔甲方委托的與該工程有關(guān)的任務(wù)，并且合同工期不予追加，合同單價也不變。
9.2.11乙方在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)不明管線等，應(yīng)及時通知甲方，否則后果自負。
9.2.12施工現(xiàn)場涉及的施工用水、用電、臨時設(shè)施全部由乙方自行負責。
十、違約責任
10.1乙方必須嚴格按照本合同約定內(nèi)容如期完成本工程，如乙方無正當理由單方終止或解除合同，則應(yīng)向甲方支付違約金30萬元(在已經(jīng)完成的工程結(jié)算款和履約保證金中扣除，不足部分由乙方補交)。
10.2乙方必須嚴格按照甲方的要求在紅線范圍內(nèi)平基至規(guī)定標高，如標高達不到要求，乙方應(yīng)在10天內(nèi)返工直至達到合格，否則甲方將代為處理，其費用從乙方工程結(jié)算款中扣除，并處代為處理費用同等金額的違約金。
10.3乙方違背9.2.3、9.2.5條規(guī)定，承擔因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。
10.4乙方必須在第五條規(guī)定工期內(nèi)完成本工程，否則每延期一天，乙方將承擔工程總價5‰的違約金。
10.5乙方違背9.2.8條，在工程驗收后15天內(nèi)未向甲方移交所有工程技術(shù)檔案資料，每日承擔工程暫定總造價3‰的違約金。
10.6乙方擅自停工10天以上，甲方有權(quán)終止合同并另行委托施工單位，并由乙方向甲方支付合同總金額15%的違約金和由此造成的損失。
10.7若乙方不按9.2.6條款執(zhí)行(或前一道工序未經(jīng)驗收合格就進入下道工序施工)，視同乙方違約，甲方有權(quán)處乙方違約金：第一次處違約金5000元;第二次處違約金10000元;第三次處違約金20____0元;三次以上甲方有權(quán)終至合同，由此引起的一切經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
10.8甲方違背9.1.6條未按時支付工程費用，則按中國人民銀行同期利率向乙方支付利息。
10.9如乙方違約，經(jīng)甲方通知后仍不糾正或遲延履行達10日以上，甲方有權(quán)解除合同并處乙方違約金伍萬元。
十一、糾紛處理
本建設(shè)工程發(fā)生爭議，甲方與乙方應(yīng)及時協(xié)商解決。也可由大渡口建設(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由重慶市江北區(qū)人民法院訴訟判決。
十二、合同生效及其他
12.1因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 12.2本合同一式捌份，甲乙雙方蓋章簽字后即生效，甲方執(zhí)陸份，乙方執(zhí)貳份具有同等法律效力。待工程竣工驗收合格、尾款付清后自動失效。
12.3未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人：
____年____月____日
承包人：
____年____月____日
2024年村道路施工合同范本 篇14
甲方：X
乙方：
根據(jù)石家莊中宇工程造價師事務(wù)所有限責任公司招標文件，招標編號為承德縣水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的招標文件，遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關(guān)規(guī)定，就該項目進行公開招投標后，確定 (乙方)為成交單位，為保證承德縣水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目按設(shè)計要求高質(zhì)量、高標準如期完成，使資金發(fā)揮更大效益，維護甲乙雙方利益，保持良好合作關(guān)系，按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方簽定如下工程施工合同：
一、工程建設(shè)地點、內(nèi)容及工程量：
1、設(shè)計在 鄉(xiāng)工程量以驗收實際核算為準。
2、工程量：工程建設(shè)鄉(xiāng)村道路11.9公里，擋土墻1400米。
3、工程價款：總價款￥2881298.00元(含工程相關(guān)費用)，最后以實際驗收合格的工程量計算價款。
二、工程技術(shù)要求：
工程建設(shè)鄉(xiāng)村道路11.9公里，擋土墻1400米。其中孟家院鄉(xiāng)毛杖子村鄉(xiāng)村道路2公里，寬3米，厚15厘米;八家鄉(xiāng)桲欏臺村鄉(xiāng)村道路3公里，寬3米，厚15厘米，擋土墻400米;八家鄉(xiāng)桑園村鄉(xiāng)村道路3.5公里，寬3.5米，厚18厘米，擋土墻600米;大營子鄉(xiāng)八卦嶺村鄉(xiāng)村道路2.3公里，寬3.5米，厚18厘米，擋土墻400米;安匠鄉(xiāng)大窩鋪村鄉(xiāng)村道路1.1公里，寬3.5米，厚18厘米。(具體詳見承德縣八家鄉(xiāng)桲欏臺村、桑園村等20xx年以工代賑鄉(xiāng)村道路工程可行性研究報告)
三、甲乙雙方責任
(一)、甲方責任
1、負責工程的勘測設(shè)計，施工指導和質(zhì)量監(jiān)督。
2、負責向乙方提供施工技術(shù)要求、圖紙等技術(shù)資料。
3、有權(quán)對乙方違反施工技術(shù)要求的工程項目提出處理意見，確定返工、停工等事宜。
4、項目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村負責協(xié)調(diào)好各種關(guān)系，處理好相關(guān)事宜，保證該項目順利施工。
(二)、乙方責任
1、嚴格按甲方設(shè)計圖紙及技術(shù)要求進行施工，并接受甲方檢查監(jiān)督。施工中及時與水務(wù)部門溝通，保證行洪安全。
2、承擔因招投標發(fā)生的招標代理服務(wù)費等費用。
3、保證工程質(zhì)量，按期交工驗收。
4、承擔因施工原因造成的返工、停工、人身傷亡等一切經(jīng)濟損失。
四、工程款結(jié)付形式
工程全部完成，經(jīng)甲方及相關(guān)部門驗收合格后，乙方憑票據(jù)及相關(guān)材料結(jié)算工程款。
五、違約責任
1、因甲方技術(shù)指導有誤，乙方不承擔施工責任。
2、乙方施工質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)限期改正，否則終止合同，不支付乙方任何費用。
六、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
2024年村道路施工合同范本 篇15
發(fā)包方（簡稱甲方）：下營村凹背村民小組
承包方（簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，合同雙方當事人就合同工程施工有關(guān)事項達成一致意見，訂立本協(xié)議書。
第一條工程概況
1、甲方工程項目為公益項目，資金通過募捐籌集。
2、工程施工地點：鄒頭坳至下營小學約270米。
3、工程施工內(nèi)容：□清路基、□砌石、□填土及夯實、□涵洞接長、□水泥路面。
4、工程承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包工期和包安全等。
5、總價款：￥元，大寫（人民幣）：經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分工程款按成本價向甲方計收。
6、工期：天。
即自年月日開工至年月日竣工；
第二條工期
一、甲方要求比合同工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應(yīng)費用。
二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
三、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
四、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上，工期相應(yīng)順延。
五、發(fā)生《廣東省建設(shè)工程標準施工合同》規(guī)定的不可抗力事件影響時，工期相應(yīng)順延。
六、因乙方原因，工期每延誤一天，乙方應(yīng)按每延誤一天向甲方支付違約金300元人民幣，甲方有權(quán)直接在工程款中扣除。
第三條工程質(zhì)量和竣工驗收
一、分項工程的工程質(zhì)量要求
�。ㄒ唬┣謇砺坊�
1、需要對路基范圍內(nèi)的雜草、樹木清理干凈。
2、需要對路基范圍內(nèi)的軟泥清理干凈。3、需要排干路基范圍內(nèi)的積水。
�。ǘ┢鍪�
1、落腳石塊應(yīng)采用大塊石，單塊重量不小于50公斤。
2、采用的.塊石應(yīng)為堅硬石，不準采用風化石。
3、砌石堪落腳底寬為70公分，收面頂寬為40公分，臨空面直立，坡面向路中心傾斜。
4、砌石堪每間隔25米設(shè)置一道沉降縫，墻身設(shè)置排水孔。
5、砌石外露面需要采取砂漿溝縫。
�。ㄈ┨钔良昂粚�
1、采用好土回填路基，禁止采用軟泥回填。
2、屬于水泥路面下填土應(yīng)分層夯實，分層厚度不大于50公分。
�。ㄋ模┖唇娱L
1、清理基底軟泥；
2、側(cè)墻砌石，墻厚70公分。
3、蓋板采用鋼筋網(wǎng)+c20混凝土澆筑，厚度15公分。
�。ㄎ澹┧嗦访�
1、路面厚度為15公分，路面寬度為3米。
2、采取c20標號混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg。配合比為：0.51:1:1.81:3.68。
3、水泥采用東風水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂。
4、水泥進場數(shù)量應(yīng)經(jīng)甲方代表登記驗收，砂子進場應(yīng)通知甲方代表驗收。甲方代表同意驗收后方可使用。
5、水泥路面的施工應(yīng)符合國家規(guī)范的要求，做好混凝土的配料、攪拌、振搗和收面等工序施工，應(yīng)對路面進行拉毛處理，防止路面過滑。
二、隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收
1、隱蔽工程：清基、落石腳等
2、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予以承認。如甲方提出復驗時，乙方按要求辦理復驗，如復驗合格，甲方應(yīng)承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應(yīng)提前24小時通知甲方。
三、當甲方代表發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時，乙方應(yīng)及時進行整改，若乙方不整改，甲方代表可責令乙方停工直至解除合同。
四、在竣工交付前一星期交付工程質(zhì)量驗收整改通知單給甲方，以便對不合格項目提前維修完善。
五、由于乙方原因造成質(zhì)量事故或返工，其返工費由乙方承擔，工期不順延。
六、工程竣工后，乙方應(yīng)及時通知甲方驗收，甲方自接到通知7天內(nèi)組織驗收并辦理驗收、工程量核實、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方的人工費，看管費每天100元人民幣。
七、材料在使用前，乙方應(yīng)提供給甲方樣品，并經(jīng)甲方確認后，方可使用。乙方在施工過程中，應(yīng)自覺接受甲方的監(jiān)督，嚴格按照設(shè)計方案施工。如發(fā)現(xiàn)施工期間與合同規(guī)定的材料和工藝不相符，甲方有權(quán)要求拆除重做所浪費的材料及人工均由乙方負責。
八、根據(jù)合同要求，乙方應(yīng)按時、按質(zhì)、按量完成施工任務(wù)，如甲方在施工期間對原方案提出修改意見，須及時向乙方提出修改方案，甲乙雙方認可后按修改方案施工、驗收、結(jié)算。
九、乙方應(yīng)做好質(zhì)量和安全保證措施，若在施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故和安全事故均由乙方負全部責任。由此，若造成甲方損失，甲方有權(quán)追究乙方的責任。
十、乙方施工完畢后，做到人走場清，讓甲方滿意。
第四條工程計量和工程結(jié)算
一、乙方不得隨意增加甲方確定的工程量。乙方應(yīng)按現(xiàn)場的情況復核甲方提出的預算工程量，若乙方認為施工會超出預算工程量時應(yīng)在施工前提出，雙方再核實，最后以雙方核實的為準。
二、所有的分項工程計量必須由雙方在現(xiàn)場實測實量，雙方簽字認可。
三、若實測工程量大于預算工程量，則按預算工程量計價。若實測工程量小于預算工程量則按實測工程量計價。
四、乙方未通知甲方現(xiàn)場實測實量的工程量，甲方可以根據(jù)現(xiàn)場情況進行實測實量，若已經(jīng)無法實測實量，則按預算工程量的85%計價結(jié)算。五、甲方僅對驗收合格的工程進行計價結(jié)算。
第五條工程款支付
1、簽訂合同七天內(nèi)，預付工程總價20%，計為元整，作為備料款。
2、單個分項工程完成后，支付該項工程總價60%。
3、工程驗收合格后一周內(nèi)支付至工程總價的95%。
4、按工程總價的5%為質(zhì)保金，計為元整；
第六條保修約定
一、保修期限為365天，自通過甲方的竣工驗收之日起計算。
二、乙方保修范圍是指因乙方施工質(zhì)量或加工工藝不當?shù)纫蛩厮斐傻馁|(zhì)量問題（非竣工驗收后人為造成的損壞視為質(zhì)量問題）的維修，如不屬于以上問題造成的維修，除材料由甲方本身購買外，乙方將收取相應(yīng)的人工費。
三、如乙方怠于履行保修義務(wù)，甲方有權(quán)另行委托第三方進行維修，費用由乙方承擔。
第七條合同爭議與終止
一、因本合同或與本合同有關(guān)的爭議，雙方應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商解決不成，采取向當?shù)氐娜嗣穹ㄔ浩鹪V。
二、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
三、合同雙方當事人履行完本合同全部義務(wù)，發(fā)包人向承包人支付完竣工結(jié)算款，承包人向發(fā)包人交付竣工工程后，本合同即告終止。
甲方代表：
乙方：
身份證號碼：
身份證號碼：
地址：
地址：
開戶行：
帳號：
開戶行：
帳號：
電話：
電話：
日期：
日期：
2024年村道路施工合同范本 篇16
甲方：__
乙方：______
根據(jù)石家莊中宇工程造價師事務(wù)所有限責任公司招標文件，招標編號為________承德縣水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的招標文件，遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關(guān)規(guī)定，就該項目進行公開招投標后，確定 ______________________________ (乙方)為成交單位，為保證承德縣水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目按設(shè)計要求高質(zhì)量、高標準如期完成，使資金發(fā)揮更大效益，維護甲乙雙方利益，保持良好合作關(guān)系，按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方簽定如下工程施工合同：
一、工程建設(shè)地點、內(nèi)容及工程量：
1、設(shè)計在 鄉(xiāng)工程量以驗收實際核算為準。
2、工程量：工程建設(shè)鄉(xiāng)村道路11.9公里，擋土墻1400米。
3、工程價款：總價款￥2881298.00元(含工程相關(guān)費用)，最后以實際驗收合格的工程量計算價款。
二、工程技術(shù)要求：
工程建設(shè)鄉(xiāng)村道路11.9公里，擋土墻1400米。其中孟家院鄉(xiāng)毛杖子村鄉(xiāng)村道路2公里，寬3米，厚15厘米;八家鄉(xiāng)桲欏臺村鄉(xiāng)村道路3公里，寬3米，厚15厘米，擋土墻400米;八家鄉(xiāng)桑園村鄉(xiāng)村道路3.5公里，寬3.5米，厚18厘米，擋土墻600米;大營子鄉(xiāng)八卦嶺村鄉(xiāng)村道路2.3公里，寬3.5米，厚18厘米，擋土墻400米;安匠鄉(xiāng)大窩鋪村鄉(xiāng)村道路1.1公里，寬3.5米，厚18厘米。(具體詳見承德縣八家鄉(xiāng)桲欏臺村、桑園村等20xx年以工代賑鄉(xiāng)村道路工程可行性研究報告)
三、甲乙雙方責任
(一)、甲方責任
1、負責工程的勘測設(shè)計，施工指導和質(zhì)量監(jiān)督。
2、負責向乙方提供施工技術(shù)要求、圖紙等技術(shù)資料。
3、有權(quán)對乙方違反施工技術(shù)要求的工程項目提出處理意見，確定返工、停工等事宜。
4、項目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村負責協(xié)調(diào)好各種關(guān)系，處理好相關(guān)事宜，保證該項目順利施工。
(二)、乙方責任
1、嚴格按甲方設(shè)計圖紙及技術(shù)要求進行施工，并接受甲方檢查監(jiān)督。施工中及時與水務(wù)部門溝通，保證行洪安全。
2、承擔因招投標發(fā)生的招標代理服務(wù)費等費用。
3、保證工程質(zhì)量，按期交工驗收。
4、承擔因施工原因造成的返工、停工、人身傷亡等一切經(jīng)濟損失。
四、工程款結(jié)付形式
工程全部完成，經(jīng)甲方及相關(guān)部門驗收合格后，乙方憑票據(jù)及相關(guān)材料結(jié)算工程款。
五、違約責任
1、因甲方技術(shù)指導有誤，乙方不承擔施工責任。
2、乙方施工質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)限期改正，否則終止合同，不支付乙方任何費用。
六、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：
____年____月____日
乙方：
____年____月____日
2024年村道路施工合同范本 篇17
甲方：
乙方：
為了促進社會經(jīng)濟發(fā)展，搞活商品流通，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟，加強兩個文明建設(shè)，實施通村公路大會戰(zhàn)戰(zhàn)略任務(wù)。經(jīng)甲方按要求研究決定，將 村道路承包給乙方建設(shè)，經(jīng)甲、乙雙方就該道路建設(shè)中的'相關(guān)事宜達成一致意見后，特簽定此承包合同書：
一、工程范圍：起于，此于
二、建設(shè)標準：按中交部《公路工程建設(shè)標準》
1、路面結(jié)構(gòu)為：路基寬度為米，填方邊坡為，挖方土質(zhì)邊坡為1:1，頁巖地段為，次堅石地段為，必須達到交通局的壓實度。底層為 厘米厚，米寬，二灰碎石配比為：石灰、煤灰、碎石=8:12:80，單灰砂炻石配比為：石灰：砂炻石=8:92，面層為 厘米厚，寬度為 米，水泥混凝土參考配比為：水泥：砂：碎石：水
2、水溝：溝深50厘米，溝底寬50厘米，溝口寬100厘米，保證水系暢通。
3、路肩：兩邊用泥土進行培土，寬度為每邊50厘米，保證路面寬度并碾壓密實，。按設(shè)計施工圖紙進行施工。
三、質(zhì)量要求：在施工過程中，乙方必須聽從縣交通局質(zhì)量技術(shù)員的指導，必須接受村級質(zhì)量領(lǐng)導小組的監(jiān)督，一切按《農(nóng)村公路設(shè)計和施工技術(shù)規(guī)范》進行施工，材料按交通局規(guī)定送檢并合格。
四、工期：從簽定合同之日起至 年 月 日止，若延誤工期，按總造價扣百分之五。
五、工程款交付：按設(shè)計每道工序完工并經(jīng)縣交通局質(zhì)量檢查合格后，甲方按實際工程進度的%付給乙方。工程款分
六、工程造價：本項目工程屬雙包工程(即包工包料)，工程總造價為人民幣 萬元(大寫： )。(單價每公里 萬元)(原材料漲價由乙方負責)。
七、安全責任：乙方在施工過程中，要有醒目的公示牌、安全標志牌，若發(fā)生一切工傷、安全事故概由乙方負責，甲方無任何責任，也不支付任何費用。
八、工程質(zhì)量缺陷責任期：本工程質(zhì)量責任期為1年，在質(zhì)量責任期內(nèi)，因乙方原因造成工程質(zhì)量問題，由乙方無償修復。
九、工程未盡事宜：
十、本合同簽訂之日生效，該合同一式三份，甲、乙雙方各一份，違約按合同法執(zhí)行。
甲方代表：
____年____月____日
乙方代表
____年____月____日