玻璃膜施工合同（精選3篇）
玻璃膜施工合同 篇1
定作方(甲方)：_________________
聯(lián)系人：_________________固話：_________________手機：_________________施工地址：_________________
承攬方(乙方)：_________________
聯(lián)系人：_________________固話：_________________手機：_________________公司地址：_________________
第一條工程概況
(1)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的室內(nèi)環(huán)境清潔，使施工環(huán)境不影響工程質(zhì)量;(2)審核乙方工程進度，及時向乙方支付工程進度款;
(3)派駐施工現(xiàn)場的監(jiān)理工程師或工程師代表，對工程進度、工程質(zhì)量和合同執(zhí)行進行監(jiān)督檢查，工程中間驗收、工程進度撥款簽證;
(4)組織對工程的竣工驗收，并按合同規(guī)定日期配合乙方辦好決算工作，及時了結(jié)工程財務(wù)和工程尾款。二、乙方(1)按雙方商定的分工范圍，做好材料和設(shè)備的采購，在交工前應(yīng)負(fù)責(zé)保管，并清理好場地;(2)提供竣工驗收技術(shù)資料，辦理工程竣工結(jié)算，參加竣工驗收;
(3)在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，對屬于乙方負(fù)責(zé)的工作質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)無償修理。第六條工程價款的支付與結(jié)算
合同簽訂后，甲方應(yīng)先付乙方總金額50%即人民幣(大寫)的預(yù)付款，剩余款項待施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后，并雙方簽署交工驗收證書后，一次性付清。第七條責(zé)任規(guī)定
(1)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方負(fù)責(zé)無償修理或返工。
(2)甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。第八條保修
玻璃防爆膜自簽訂合同日起質(zhì)保五年，人為和自然災(zāi)害除外。第九條爭議的解決方式
合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。調(diào)解不成，任何一方均可向工商局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴，任何一方提起的訴訟均由甲方所在地人民法院管轄。第十條特殊條款
本合同條款如對特殊情況有未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定特殊條款第十一條項目規(guī)格：_________________甲方代表(蓋章)：_________________乙方代表(蓋章)：_________________年月
玻璃膜施工合同 篇2
發(fā)包方：_______________
法人代表：__________以下簡稱“甲方”)。
承包方：_______________
法人代表：__________。
為了搞好_______________蔬菜大棚建設(shè)項目，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，達(dá)成如下一致意見以資共同遵守。
一、項目名稱與建設(shè)地點：_______________，建設(shè)地點位于_________________________。
二、建設(shè)內(nèi)容：_依照合同附件標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)暖式蔬菜大棚個每個約______平方米。
三、工程造價：每平方米￥：__________。合計價款總額為￥：_____，具體價款根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)實際丈量后據(jù)實結(jié)算。本工程造價不含稅。_____
四、付款方式：甲方按照下列時間向乙方支付合同價款，并將資金打入乙方賬戶：
乙方賬戶：_______________
開戶行：____________________
乙方人員設(shè)備進入工地后支付合同價款的30%。計￥：___________元
完成半數(shù)大棚骨架安裝支付全合同價款的30%，計￥：_________________元
合同大棚內(nèi)外卷簾機安裝一半后支付全合同價款的30%，計￥：_________________元
工程竣工驗收合格后，甲、乙雙方確定實際建設(shè)面積后，甲方付款至合同實際價款的97%。
剩余資金3%在______年______月______日前一次性付清。
五.工程承包內(nèi)容及范圍
本大棚為包工包料，不含土建工程。內(nèi)部設(shè)施有，內(nèi)遮陽內(nèi)保溫系統(tǒng)，
外遮陽系統(tǒng)，自然通風(fēng)電動天窗系統(tǒng)，環(huán)流風(fēng)機加濕系統(tǒng)，霧噴系統(tǒng)，室內(nèi)電控照明系統(tǒng)。及移動苗床。
六、工程開工日期：
1，本工程與_______年______月_____日開工，工人進入施工現(xiàn)場。
2，工期延誤。對以下造成竣工日期推遲的延誤，工期應(yīng)予順延。
工程量變化和設(shè)計變更：
一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的。
甲方未按時撥付工程款或未按合同規(guī)定提供相關(guān)材料、設(shè)施的不可抗力及風(fēng)雨雪等不能施工的惡劣天氣，合同規(guī)定或甲方代表同意工期順延的其他情況。
因當(dāng)?shù)夭块T或人員阻撓施工或故意刁難，甲方未能及時協(xié)調(diào)導(dǎo)致施工無法進行的。以上情況發(fā)生后，乙方就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方代表提出報告，甲方代表應(yīng)在3日內(nèi)予以確認(rèn)、答復(fù)，逾期不予答復(fù)，乙方即可視為延期及賠償要求已被確認(rèn)。
因行政機關(guān)要求停工的或因甲方未辦理合法手續(xù)由執(zhí)法部門責(zé)令停頓。
因甲方原因造成的其他延停工情況或甲方有違約情況的。
七、設(shè)計變更
1、甲方需要做溫室工程變更時，應(yīng)提前7日通知乙方，并給乙方充分的準(zhǔn)備時間，由此造成乙方增加的材料費、工時費等費用由甲方承擔(dān)，工程工期相應(yīng)順延。
2、乙方需要做溫室工程變更時，需經(jīng)甲方代表同意，工程工期相應(yīng)順延。
3、因以上任何一方變更給對方造成經(jīng)濟支出和損失，由變更方承擔(dān)，該工程工期相應(yīng)變更。
八、工程竣工日期：自開工之日起______日內(nèi)完工，遇陰雨天氣及施工條件不足等不能施工時日期順延。
九、工程竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)：
1、工程全部安裝調(diào)試完成，乙方自檢合格后應(yīng)書面通知甲方驗收工程需要分步驗收的，乙方應(yīng)在單項工作完成前3日書面通知甲方。甲乙雙方按照乙方提供的工程驗收標(biāo)準(zhǔn)共同進行驗收，驗收時同時丈量實際建設(shè)面積，經(jīng)驗收合格在驗收文件上簽字確認(rèn)。
2、在接到乙方書面驗收通知3日內(nèi)甲方不進行驗收，可視為甲方認(rèn)可工程質(zhì)量合格，通過驗收，甲方應(yīng)按合同規(guī)定支付工程款。同時乙方人員可以撤回，工程保管及附隨義務(wù)由甲方負(fù)責(zé)。
3、工程未經(jīng)驗收甲方不得提前使用和擅自動用。否責(zé)視為驗收合格
十、雙方其他義務(wù)
甲方義務(wù)：
1、按合同規(guī)定的時間和條件付款。
2、在乙方開工前，甲方確保已完成土地征用、房屋拆遷、土地及地上建筑、苗木的賠償、消除地面、架空和地下障礙及施工應(yīng)辦理的一切合法手續(xù)等工作，使施工現(xiàn)場達(dá)到“三通一平”，具備施工條件，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的正常的水、電供保證，負(fù)責(zé)施工期間運輸?shù)缆返耐〞�。施工用水、電由甲方通到溫室施工區(qū)域50米以內(nèi)。本工程不含土建部分。
3、協(xié)助乙方辦理施工中當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門要求辦理的相關(guān)手續(xù)，協(xié)調(diào)好相關(guān)部門關(guān)系，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工地的糾紛和保衛(wèi)。
4、處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物、文物等設(shè)施的遷移或保護，并承擔(dān)有關(guān)費用。
5、甲方不按約定完成以上工作造成延誤，承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟支出，賠償乙方有關(guān)損失，工期相應(yīng)順延。
6、保證施工現(xiàn)場水、電正常供應(yīng)。
十一、違約責(zé)任
甲方未依照約定按時支付乙方合同價款時，乙方有權(quán)停工。
因一方違約致使合同不能履行，另一方有權(quán)中止或解除合同，但應(yīng)書面通知違約方，通知到達(dá)對方時生效，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
工程驗收合格后，甲方不按合同規(guī)定支付工程款的，乙方質(zhì)保和售后服務(wù)責(zé)任免除。乙方對該工程享有留置權(quán)。
十二、不可抗力
1、“不可抗力”是指在本合同簽訂后發(fā)生的、本合同簽訂時不能預(yù)見的、其發(fā)生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。該類事件包括地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭等。
2、如果發(fā)生不可抗力事件影響一方履行其在本合同項下的義務(wù)，此種情形不視為違約，但發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)及時書面通知另一方，并在其后的15日內(nèi)提供證明該不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)時間的足夠證據(jù)，其履行義務(wù)的時間可順延至不可抗力事件結(jié)束。但不可抗力事件影十三、爭議解決：_____
雙方發(fā)生爭議，協(xié)商解決協(xié)商不成，提交非違約方住所地人民法院解決。
十四、合同生效：_____本合同由雙方簽字蓋章后生效本合同款項結(jié)清時失效。
十五,本合同簽訂后，乙方需向甲方繳納_________元工程保證金。待工人及材料進場后十五日后全額退回。與應(yīng)付工程進度款無關(guān)，不記息。
甲方：_______________代表人：_______________
乙方：_______________代表人：_______________
本合同簽訂日期：_________年______月______日
玻璃膜施工合同 篇3
發(fā)包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，達(dá)成如下條款，并共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：_________________
1、工程名稱：_________________
2、工程地點：_________________
3、承包內(nèi)容：_________________
4、承包范圍：_________________
5、承包方式：_________________
6、質(zhì)量要求：_________________GB50210-20__《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》
7、工期要求：_________________年月日至年月日。
二、甲方工作：
1、甲方指派為駐工地代表，負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜，全面、全權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場的管理工作，對乙方的工程質(zhì)量、進度、用料、安全文明等工作進行監(jiān)督、檢查。
2、負(fù)責(zé)向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作：
1、乙方為駐工地代表，常駐現(xiàn)場，負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé)，按照甲方要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負(fù)責(zé)。
3、未經(jīng)甲方同意，不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。
四、關(guān)于質(zhì)量的約定：
1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計變更等進行施工，工程質(zhì)量達(dá)到施工合同要求，相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50210-20__、GB50303-20__、GB50242-20__、GB50327-20__等)作為本工程的質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、如因乙方責(zé)任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。
4、本工程質(zhì)保期為壹年，質(zhì)量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題，乙方須無償履行保修責(zé)任。
五、關(guān)于工期的約定：
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。
2、如因乙方責(zé)任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
甲方： ___________
乙方： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日