車間內部加工承包協(xié)議(通用5篇)
車間內部加工承包協(xié)議 篇1
甲方:
乙方:
乙方承包甲方加工家具木工工序,現(xiàn)經雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:承包任務
每月甲方按照乙方組員人均6萬元/月產值下達給乙方,乙方必須按照甲方下達的任務保質、保量,按期交合格產品給甲方。
第二條:承包品質要求
1、乙方須按甲方客戶質量要求及甲方品質部質量要求進行加工工木,在加工過程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的資料、圖紙或技術要求不完善,應當及時通知甲方品質部人員,品質部應即時回復并提出修改意見。
2、依照甲方客戶質量要求及甲方品質部要求驗收,如有質量不合格問題,乙方應無條件并及時配合返修,因影響嚴重而造成返工的,乙方需要承擔該返修造成的損失(材料及人工成本)
3、加工產品不得延期交貨,加工完畢后乙方嚴格遵守甲方交貨流程,按時辦理交接手續(xù),乙方所有加工的成品均需甲方品質部按照合格標準檢查驗收合格并簽名確認方可生效。
4、乙方對甲方所有的產品、資料要求保密的,要嚴格遵守,未經許可不得留存技術資料的復制品。
第三條:工資計算方法
1、按實際交貨給甲方客戶貨款總金額的12%結算給乙方(客戶的貨款總金額如包含稅金、外發(fā)部分、客戶提成等其他特殊約定的除外)。
2、如因甲方的原因(材料不到位或任務不能滿足乙方需要),甲方以乙方上交的保底
第1頁共3頁
工資(詳見保底工資表)結算給乙方組員。
3、如因乙方的原因不能按時、保質、保量完成當月甲方下達的任務,乙方工資按其當月所完成的產值計算工資,甲方不再另補。同時因乙方原因造成損失,必須在乙方承包工資中扣除,乙方必須為自己的行為負責,同時在合同未終前結清。
4、工資發(fā)放:乙方在公司領取的工資,必須及時讓其組員工人簽字,由甲方財務部統(tǒng)一發(fā)放,如結算時有多余部分工資由乙方自行處理。
第四條:作息時間
1、乙方在確保完成甲方要求交貨期的前提下可以自行安排作息時間,不受公司作息時間的約束,但所有乙方組員必須遵守廠規(guī)廠紀,甲方公司例會及組織乙方的組員學習必須按時參加。
第五條:辭職說明
由于乙方的原因或甲方無任務下達給乙方的情況下,可以自行減員,但必須確保手上已經按照任務交期完成前提下裁員或減員,同時由乙方(李鳳初)在辭職申請書上簽名同意才有效。辭職人員工資由乙方自行出具工資結算單,按結算工資單交由乙方打出借條交財務部審核后,7個工作日內支付到位。但支付的工資不以超出當月總工資的30%,余款待月底支付工資時支付給乙方。
第六條:安全事故
乙方所聘人員必須遵守甲方的各項制度,生產中嚴格遵守操作規(guī)程,凡是機械操作人員不得操作自動用機械,在整個生產過程中出現(xiàn)一切事故由乙方負責。
第七條:糾紛的處理
協(xié)議期間,若加工承包合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時報請當?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。
本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;
甲方:乙方:_________________ 日期:年____月____日戶籍所在地:
簽訂地點:日期:年____月____日
車間內部加工承包協(xié)議 篇2
發(fā)包方:
承包方:
簽約日期:
簽約地點:
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
因生產需要,甲方委托乙方以包工方式承包本公司低壓產品鑄造加工。為明確雙方責任,確保產品按時,按量,按質完成,雙方在平等,自愿,公平的基礎上,經充分協(xié)商達成合同條款如下,望共同遵守。
第一條加工承包合同
1.甲方委托乙方為其代加工電力金具(低壓)產品,生產加工所需的場所,設備,模具(夾具)以及生產過程所需要的原材料,輔助材料,水,電,氣等均由甲方提供:加工產品款式,品種,標準要求,質量數(shù)量,工藝文件,交貨期限等以甲方提供的生產單,技術圖紙和工藝文件為準:加工的品種單價由雙方事先協(xié)商確定,乙方簽字確認,同意接受甲方委托及要求進行加工生產。(詳細清單附后)
2..在每次生產前,甲方開立具體的委托加工生產單,其一般條款由本合同規(guī)定,補充條款在生產單中說明,經雙方確認簽字蓋章或乙方實際著手試樣生產時生效。
3.委托加工生產單的主要內容為加工的產品名稱,數(shù)量,質量標準,交貨期的資料以及具體的特定要求,違約責任等,訂單約定與本合同約定相異的,以訂單為準。
4.委托加工生產單附屬本合同,符合本合同中的一般規(guī)定,為本合同不可缺少的附件。
5.如果甲方要求加工的產品是不同型號的新產品,雙方可就產品代加工價格進行再次協(xié)商確認。
6.乙方優(yōu)先安排工人按時完成甲方交代之生產任務,做到保質,保量,按時出貨。
7.產品質量要求:符合工藝文件和產品圖紙上注明的技術要求。甲方按照技術圖紙和封存實樣進行驗收。
8.產品驗收程序和方式:產品驗收采取抽樣的方式進行驗收,抽煙驗收分別在試樣,批次生產中和入庫前三個階段進行驗收。
二,合同有效期限
1.本合同期暫為壹年,暫從具體以甲方通知確定為準。
三,加工費結算
乙方接到甲方的生產單之日始至次月10日為結算日,15號結算到賬。四,甲方的權利義務
1.甲方要保證達到產品生產工應開具的條件:
1)
2)
3)
4)保證熔爐,壓機,模具(夾具)等生產設施,設備的完好性;保證產品技術圖紙和工藝文件的準確性;保證原,輔助材料的及時性和水,電,氣等暢通無礙;為乙方提供相關的安全設施和保護工具。
2.委派產品管理代表,負責產品進度,產品質量的檢查監(jiān)督。
3.及時組織驗收人員,辦理交貨的驗收結算手續(xù)。
4.為乙方相關人員提供工傷保險(由于社會保險和其他福利已經包含在加工費內,甲方不再承擔,由乙方自行參保)。
5.承包期間乙方員工不享受公司其他福利待遇。
6.甲方保證每天一臺低壓鑄造機12小時工作,因甲方生產原因造成乙方停工,甲方應安排乙方工作普工每天90/元,技術員工作每天130/元,停機期間工作效率不得低于本公司員工的日生產量,若故意散漫或影響他人工作,不按甲方規(guī)定要求實施生產的,甲方有權提出解除合體或罰款。
7.甲方要求乙方從合同簽訂日起到終止日止,乙方本人必須操作低壓設備生產產品,若中途違約,甲方按年生產量的工資作為乙方的違約金,乙方需押一個月的工資(元)作為甲方的違約保證金(合同終止違約保證金退回)。
五,乙方的權利義務
1,按生產單規(guī)定的內容進行按質,按量,按時生產,嚴格按照甲方提供的技術圖紙和工藝文件進行加工生產;發(fā)現(xiàn)設計錯誤或嚴重不合理的情況應以書面的形式通知甲方,但在沒有得到甲方書面許可
前嚴禁擅自修改產品技術參數(shù)和外觀等。
2,接受甲方在不影響生產的情況下的必要監(jiān)督,及時向甲方提交完工驗收通知
3,乙方要遵守甲方的規(guī)章制度,嚴禁遲到,早退和在工作場所吸煙等等;
4,乙方負責生產現(xiàn)場的工作環(huán)境清潔整理工作,保證工作場所整潔干凈,產品堆放有序,接受甲方的6檢查和其他管理要求;
5,乙方要嚴格安全生產管理和文明生產管理,生產中要穿戴安全生產的防護器具,同時愛護甲方的生產設備,設施,合理使用生產中的輔助材料;嚴格按照技術圖紙和工藝文件,嚴禁違規(guī),違章操作。
第六條違約條款
1,乙方未能按照甲方提供的技術圖紙和工藝文件生產,造成產品質量不合規(guī)格的,要全部返工,由此造成的原材料,輔助材料,水,電氣等消耗,乙方要照價賠償;如果因乙方原因出現(xiàn)3次質量問題,甲方有權利單方面解除合同,并進一步追究法律責任的權利;2,在正常周期內,乙方未能按照甲方要求保質保量保時出貨的,應承擔違約責任,違約金為該訂單產品總價值的50%。
3,如果乙方不按照甲方的工藝文件操作,造成甲方設備,設施非正常損壞的,乙方要按價賠償。賠償金額由第三方機構鑒定后給出。4,乙方沒有穿戴規(guī)定的防護器具并違規(guī)操作,由此造成安全事故,其經濟,法律后果全部由乙方負責,與甲方無涉。
5,乙方違反甲方的管理制度,考核扣分,其處罰標準參照金錨公司其他員工,從加工費中扣除。
6,甲方未能及時向乙方支付代工款的,要按照應代工款總額每次0.05%的標準支付逾期違約金。
7,如果因為甲方的設計和工藝文件的原因造成質量問題的,由甲方自行負責,與乙方無涉,且事前約定的加工費照付不誤;
8,由于甲方生產條件的原因造成交貨時間延誤的,乙方不承擔責任,若乙方認為原因造成模具損壞的,乙方負全責。
第七題其他
1,因不可抗力因素:如自然災害,戰(zhàn)爭,國家政策,以及其他
不可抗力因素而造成的違約,雙方均不予以追究,相應損失各方自負。
2,本合同包括訂單等有相關文件在履行期間,如發(fā)生爭議,雙
方可協(xié)商解決,協(xié)商未果,任一方可向人民法院提起訴訟。3,本合同如有未盡事宜,,雙方可另行協(xié)商,在意見達成一致
的基礎上進行書面補充修改。
4,合同生效后,甲方無理由單方終止本合同,應向乙方賠償本
合同的違約金三萬元,乙方單方面違約應賠付甲方三萬元人民幣的違約金
5,本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
車間內部加工承包協(xié)議 篇3
管材彎管加工承包協(xié)議
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
為明確責任,保障雙方的權益,保證生產項目發(fā)、承包工作的順利進行,根據(jù)本項目的具體情況,經甲乙雙方充分協(xié)商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。
一、項目名稱:
二、項目地點:
三、承包范圍:
四、項目內容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。
五、承包方式
1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。
六、合同價款最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產交貨臺數(shù)結算。工時單價為160 元/ 日。整臺交付單價元/ 臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費
用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期:XX年月日,項目必須在XX年月日全部生產
完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2 日內,每逾 1 天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續(xù)逾期 3 天以上至 5 天以內者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續(xù)逾期 5 天以上至10 天以內者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續(xù)逾期10 天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產完成驗收合格后,30 日內辦理結算,結算總承包價款的80%,結算完畢后15 日內,甲方
支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。
2、其余5%保修金,自項目結束驗收合格之日起滿60 日后10 日內付清。
3、生產期間原則上不發(fā)生人工費用結算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。
九、項目質量
乙方產品質量必須達到公司規(guī)定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產計劃要求生產(不含試制產品),否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度
在生產中,乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產,不得以任何理由要求多用工時,影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時,由甲方核實,總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。
十一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設計圖紙,乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監(jiān)督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。
3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故,責任和經濟損失由乙方全部承擔。
十二、乙方工作
1、乙方負責生產現(xiàn)場設備設施使用保養(yǎng),設備故障報
2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職,影響產品質量及工作進度時,可要求乙方更換。
3、生產實行日報制度,乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度,計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。
4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、為保證生產質量,對于生產難點乙方應先報甲方公司,經甲方確認后方可批量生產,否則由此產生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機,并保持24 小時開機,保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通,同時安排節(jié)假日及夜間生產值班。
7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議,乙方應落實
會議決定的各項事宜。
8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據(jù)甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產完畢后,應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀,若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內恢復,由甲方派人修復,費用由乙方承擔。
10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容),如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成,甲方有權另行安排其他單位完成,所發(fā)生的費用從乙方項目款中扣減,影響工期的責任由乙方承擔。
11、產品驗收后,乙方人員及自帶設備設施在日內清
理撤離完畢做到工完場清,并自行承擔有關費用。
12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理,費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關系負責。
13、乙方在本合同的執(zhí)行期內應保守甲方的各項商業(yè)秘密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業(yè)秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。
十四、材料、設備供應
1、甲方負責供應生產用材料及生產工具,乙方如臨時需要申購
材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料,甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續(xù),乙方必須指定人員清點數(shù)量、填寫交接清單,乙方應有指定代表簽名。
2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容),乙方要負責維修和保養(yǎng),嚴禁任意損壞,如損壞乙方應向甲方賠償損失,甲方在結算時扣回
3、材料進廠后不得擅自運出生產現(xiàn)場,如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款,情節(jié)嚴重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產乙方在生產過程中必須加強管理,按有關規(guī)定采取各項安全保證措施,確保生產安全,否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執(zhí)行甲方發(fā)布的《安全設備操作規(guī)程》要參與甲方組織的安全
十六、項目移交
乙方應在產品驗收后規(guī)定日內,按甲方提出的整改內容限日整改,承包內容結束后,乙方按甲方規(guī)定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交,視同乙方延誤工期,承擔延誤工期的違約責任。
十七、因甲方材料供應不及時、生產計劃變更或產量減小時造成的乙方人員誤工或停工時,乙方應
立即調整撒離部分(30%?40%)人員另行安排,余下的人員應由甲方組織工作內容并支付日工資。十八、合同爭議
如遇不可抗力的戰(zhàn)爭、自然災害等造成的損失,由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。
十九、其他
此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經甲乙雙方簽定后生效,兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜,由雙方按實際情況另行以書面形式協(xié)商解決。
甲方:
負責人:
聯(lián)系電話:
簽訂日期:
乙方:
負責人:
聯(lián)系電話:
簽訂日期:
車間內部加工承包協(xié)議 篇4
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十三條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十四條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____日
車間內部加工承包協(xié)議 篇5
甲方:__xx有限公司
乙方:
本著互惠互利共同發(fā)展的原則,,就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產管理,經甲乙雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議:
一、原礦粗選廠地址:__x有限公司二車間
二、合同期限:年月日至年月日止。
三、承包任務:全年生產時間為x個月。每月生產時間為天(其他為檢修設備時間),日處理原礦__x噸,月處理原礦萬噸;
四、甲方職責:
1、甲方提供現(xiàn)有的選礦設備、現(xiàn)場作業(yè)機車及運輸車輛(司機伙食費按乙方月均單
人標準由甲方承擔)、職工住宿、辦公室設施、職工食堂及灶房設備,工人洗浴設施。
2、甲方根據(jù)乙方生產量無條件提供滿足乙方原礦供給。
3、甲方保證乙方的生產,生活用電,用水,尾礦堆放場地,礦石運送和開采設備的正常運行。
4、甲方負責配備現(xiàn)場生產協(xié)調人員,進行甲乙雙方現(xiàn)場工作的協(xié)調。
5、甲方提供乙方生產時所有備品備件及易損件的供應(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負責)。
6、乙方應每月提前申報備品、備件、易損件,由甲方統(tǒng)一采購。如因乙方已提計劃,甲方采購怠慢或儲備不足,所造成的一切損失全部由甲方承擔。
六、乙方的職責:
1、乙方負責組織選礦廠的各種技術工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產設備的維修工作。
2、乙方負責完成甲方下達生產原礦石量的任務。
3、乙方負責進廠工人的安全教育。
4、乙方至合同鑒定后進廠工人的實際人數(shù)向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。
5、經雙方商定乙方需向甲方繳納生產保證金__元。甲方在每月結算后從乙方結算金中扣除叁萬元作為生產保證金,直至扣清為止。合同期滿時,甲方在七日內無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金,須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。
6、乙方在生產期間維護保養(yǎng)好甲方現(xiàn)有生產設備(不包括各種生產車輛及與生產無關設備)。
7、乙方只負責處理礦石量,選礦指標全部由甲方技術人員來完成,乙方積極配合完成。
七、結算方式:
1、結算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數(shù),按噸/車計算)簽字認可的數(shù)據(jù)報表,每自然月上報公司核實后給予結算。
2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產量后在次月十五日內給予發(fā)放一切承包費用。
3、乙方員工工資發(fā)放時有雙方財務人員在場統(tǒng)一由甲方給予發(fā)放,除去工資一項,
剩余款項甲方一次性付給乙方。
八、承包單價、獎罰和任務:
1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。
2、每日處理原礦石量不低于壹萬伍仟噸,每月生產日期不低于__天,月處理礦石量不得低于__萬噸,月處理量低于萬噸時,所缺數(shù)量按每噸x元從承包費中扣除;
九、甲方的權利和義務:
1、甲方有權監(jiān)督、檢查乙方的選礦全過程。發(fā)現(xiàn)問題及時提出,雙方協(xié)商及時糾正處理。
2、甲方中途無故解除合同或不按月發(fā)承包費,致使乙方無法按本合同約定的去執(zhí)行。甲方應按乙方月處理原礦石量萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。
3、在乙方生產維修期間,材料費用為甲方支付,人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造,設備增減時生產的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。
4、在生產期間如遇工傷事故發(fā)生時甲方墊付前期所有費用,事后由保險公司賠付后給予扣除,剩余款項交付當事工人。
5、生產期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產累計三天以上時,甲方應相應按日產量__x噸從承包任務中遞減當月任務量,停產影響總量(__ 噸/天)剔除三天產量后按每噸xx元雙方結算進行補償。
十、乙方的權利和義務:
1、生產中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。
2、確保安全生產,并配有專業(yè)管理技術人員,在承包期負責設備保養(yǎng)和維修,如遇設備損壞雙方有專業(yè)技術人員現(xiàn)場鑒定,如是乙方責任則有乙方承擔(如正常損耗乙方不予承擔任何損失)。
3、經常性對工人進行安全教育,嚴格按照安全操作規(guī)程操作,管理好自己的職工。
4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理,協(xié)調調配,一切以公司整體利益為主。
5、乙方員工必須遵守一切國家規(guī)定安全勞動規(guī)則。上班期間不準酗酒,嚴禁打架,睡覺,脫崗,玩手機等一切與工作無關的事情。
十一、違約責任:
1、雙方嚴格遵守合同,不得違約。如有違約,由違約方向守約方賠償造成的一切經濟損失,并承擔相應的法律責任。
2、乙方必須按時完成甲方下達的生產任務,乙方如連續(xù)兩個月不能完成甲方下達的生產任務,甲方有權單方面終止承包合同。
3、雙方如有特殊原因需終止合同,應提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因,取得對方同意后,雙方協(xié)商終止本合同。
4、乙方在設備正常,處理礦石量達到任務要求時,甲方不得單方面提出解除合同,否則給予乙方賠償連續(xù)生產四個月的承包費。
十二、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向當?shù)亟洕俨梦瘑T會提起仲裁。
十三、本合同的附帶補充合同同樣具有法律效力。
十四、本合同一式三份,甲乙雙方各持一份,存檔一份。雙方進廠簽字、蓋章后生效。
甲方:法人代表蓋章
乙方:身份證號:
簽訂時間:年月日