地坪漆施工合同范本（精選7篇）
地坪漆施工合同范本 篇1
甲方：(簡稱甲方)________________
乙方：(簡稱乙方)________________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就__車間地坪漆施工的事宜達成如下協(xié)議：
一、工程施工內(nèi)容
1、廠房地面涂裝綠色、中灰色環(huán)氧樹脂地坪漆;工程面積：㎡,施工包工包料單價:________元/㎡。
二、乙方施工工藝、步驟及技術(shù)要求
(1)、施工工藝
水泥地坪表面預(yù)處理—涂環(huán)氧底層漆—刮環(huán)氧砂漿膩子—自干8小時后，打磨、找補填平—找補、局部刮涂第二層環(huán)氧砂漿膩子—自干8小時后，打磨、找補填平—清潔吸塵—涂氧面漆第一遍—自干8小時以上—涂氧面漆第二遍。
(2)施工步驟及技術(shù)要求：
1、施工前對地面進行前處理。對于地面的凹凸不平地面先采用水泥或環(huán)氧樹脂砂漿進行修補平整，確保施工地面的平整清潔、干燥、無污漬。
2、環(huán)氧滲透底漆施工：將環(huán)氧底漆配比比例進行混合配比，用攪拌機攪拌5分鐘，然后使用滾筒按要求進行均勻涂抹，涂層厚度為15ūm，使其與地面附著力達到最佳，并起到封閉微孔作用。
3、環(huán)氧砂漿層施工：待底漆干燥約2小時后，將環(huán)氧砂漿按施工比例進行配比混合均勻，用攪拌機攪拌5分鐘，用饅刀將材料刮平，使表面平整，兩次中間涂層按此施工要求施工完畢并打磨平整,涂層厚度達到120ūm，即基底層施工完畢。
4、環(huán)氧地坪面漆施工：待中涂層干燥8小時后，將環(huán)氧面漆按施工比例進行配對混合均勻，用攪拌器攪拌5分鐘，用滾筒涂裝(兩遍)，涂裝時發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)應(yīng)立即除去。面漆的硬化時間約為24小時，涂層總厚度達到250ūm，即面漆涂層施工完畢。
5、工程保養(yǎng)期：地面施工完工后需要保養(yǎng)7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。
三、乙方服務(wù)及質(zhì)量承若
乙方對產(chǎn)品和施工質(zhì)量的承諾，根據(jù)合同要求。
1、施工前：與甲方現(xiàn)場技術(shù)人員進行交流、溝通，詳細介紹產(chǎn)品的性能及配套施工方案，可為客戶選定適合的最佳產(chǎn)品和工藝施工提供參考，使環(huán)氧樹脂漆的涂裝工藝達到最佳理想效果，并按照甲方的要求在預(yù)定的時間內(nèi)施工完畢。
2、工程施工完畢，交付使用后，根據(jù)選用產(chǎn)品的使用時限規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)起層、脫落等現(xiàn)象，乙方按照合同規(guī)定或國家相關(guān)質(zhì)量法規(guī)對甲方進行經(jīng)濟賠償。
3、顏色按甲方提供的樣板色彩標準進行調(diào)配施工，工程交付使用后，十年內(nèi)在使用過程中如發(fā)現(xiàn)起層、脫落等現(xiàn)象，乙方負責及時修復(fù)完好。
4、我公司嚴格按照國家標準和《企業(yè)標準》組織生產(chǎn)，每批產(chǎn)品的提供均有合格的檢驗報告書及樣板，施工按涂裝工藝和安全要求進行，正常陰晴天氣在兩周內(nèi)施工完畢。
四、安全防腐措施
該施工以安全第一、質(zhì)量第一為前提，本公司對此施工作以下安全防范措施：
1、施工前，安全技術(shù)人員到施工現(xiàn)場做安全防范監(jiān)督和安全技術(shù)指導。
2、施工現(xiàn)場工作人員必須穿戴工作服、口罩及安全手套。
3、每次上崗作業(yè)前，安全管理員對施工人員進行安全防護監(jiān)督并提出和要求在施工中應(yīng)該注意的.安全事項。
4、甲方負責向乙方提供施工用水源、電源，乙方應(yīng)注意用電用水安全。
5、施工過程中出現(xiàn)的一切安全責任由乙方全負責。
五、施工工期要求：至簽訂合同之日起，25日內(nèi)完成全部施工項目，包括地坪衛(wèi)生的打掃，(因甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期順延)。
六、工程造價、單價及面積：
1、總施工面積：________㎡
2、包工包料(開具工程發(fā)票)單價：________元/平方米。
3、工程總造價：________￥
七、付款方式：
待工程完工后，甲方在3天內(nèi)向乙方支付工程總額的工程款，其中扣除作為工程質(zhì)保金，一年后工程無工程質(zhì)量問題，一次性付清所扣除的余款。
本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效率力。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
地坪漆施工合同范本 篇2
發(fā)包方：________________(以下簡稱甲方)
承包方：________________(以下簡稱乙方)
本合同依照《_________合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、涂裝顏色：
四、工程面積：
五、施工類型：環(huán)氧平涂地坪
六、承包方式：包工包料包驗收
七、合同單價：________元/m2
八、總造價(暫定)：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結(jié)算。)
第二條工程期限
本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前三天通知乙方;
第三條雙方責任
一、甲方責任
1、合同簽定時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質(zhì);施工期間不安排交叉施工;施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進行協(xié)調(diào)、安排;甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
2、協(xié)助未驗收的完工工程，未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。按商定的`付款條款支付乙方工程款項;
3、工程完工三個工作日內(nèi)組織相關(guān)單位程驗收，逾期未驗收視為合格。
二、乙方責任：
1、按照施工設(shè)計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格;保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導;
2、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。做好未驗收完工工程的維護和相應(yīng)的成品保護工作;切實做好保修工作。
第四條工程款項結(jié)算及支付
一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的%;
二、施工進度工程款按周工程量計算，甲方支付乙方周工程款的%(預(yù)付款等比例扣除);
三、工程竣工驗收合格一周內(nèi)，乙方編制結(jié)算文件至甲方，甲方在五個工作日之內(nèi)審核完畢并支付至結(jié)算款的。
四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。若需采用現(xiàn)金或支票結(jié)款時，經(jīng)雙方議定后，可由乙方經(jīng)辦人員持乙方財務(wù)簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經(jīng)辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應(yīng)拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。
第五條違約責任
一、本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)應(yīng)無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用由甲方負責。
二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應(yīng)向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準
一、工程完工后，甲方按設(shè)計圖紙和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。
二、驗收主要依據(jù)：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向乙方所在地仲裁機關(guān)申請或向人民法院起訴。
第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結(jié)算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
地坪漆施工合同范本 篇3
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條 工程概況
1、工程名稱：閩港新城A區(qū)地下室環(huán)氧地坪施工工程
2、工程地點：湖南省耒陽市閩港新城
3、涂裝顏色：以現(xiàn)場樣板為準
4、工程面積： 3350 ㎡
5、施工類型：環(huán)氧平涂地坪
6、施工工藝：①基面打磨、除塵;②滾地面接觸劑;③環(huán)氧樹脂調(diào)合石英砂刮底;④打磨除塵;⑤環(huán)氧樹脂調(diào)合膩子粉批涂;⑥環(huán)氧樹脂調(diào)合膩子粉批涂;⑦批刮面涂;⑧滾最后一道面涂
7、承包方式：該項目采取由乙方包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工、包稅金的方式進行總承包。
8、合同單價：環(huán)氧地坪40元/㎡，環(huán)氧劃線8元/m，環(huán)氧箭頭30元/個
9、總造價：合同總價暫定：150600.00(大寫：壹拾伍萬零陸佰)元整。
明細如下：
環(huán)氧地坪平涂：3350*40元/㎡=134000元(此部分總價包干，結(jié)算不再調(diào)整)車位線及車行道線暫定20xx米*8元/m=16000元(此部分為按實結(jié)算)。環(huán)氧箭頭暫定20個*30元=600元(此部分為按實結(jié)算)
第二條 工程期限
本工程必須于20xx年12月31日完工。
第三條 雙方責任
一、甲方責任
1、合同簽定時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;
2、開工前，保證接通電源到施工場地;
3、開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質(zhì);
4、施工期間不安排交叉施工;
5、施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進行協(xié)調(diào)、安排;
6、甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
二、乙方責任：
1、不得將工程轉(zhuǎn)包第三方;
2、按照合同約定的施工工藝施工，并保證施工材料合格;
3、保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;
4、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導;
5、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。
6、做好未驗收完工工程的維護和相應(yīng)的成品保護工作;
7、乙方需向甲方提供材料樣品并經(jīng)甲方認可，以保證乙方施工時材料、工藝與所提供樣品一致。
8、切實做好保修工作。
第四條 工程款項結(jié)算及支付
1、第⑥道工序完成后, 甲方即付給乙方總工程款的 70 %;
2、工程竣工驗收合格一周內(nèi)，甲方在五個工作日之內(nèi)審核完畢并支付至結(jié)算款的 97 %，余款 3% 一年質(zhì)保期滿后一周內(nèi)付清(無息)。
4、本工程禁止提現(xiàn)，乙方必須提供相應(yīng)審批金額的建安稅發(fā)票
第五條 違約責任
1、本工程保修期為12個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內(nèi)，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)應(yīng)無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用由甲方負責。
2、乙方必須于20xx年12月31日完成，除甲方書面許可的順延工期外，乙方未按期開工或竣工或未按進度計劃確定的各階段工期(分段工期)履行或未及時履行任何一項義務(wù)的，每逾期一日，應(yīng)當承擔1000元/天的違約金。任何一項逾期達5日，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當按本合同總金額的20%向甲方支付違約賠償金，對因此給甲方造成的損失(包括但不限于甲方應(yīng)付給第三方的違約金、賠償金等)均由乙方承擔。
第六條 竣工驗收及驗收標準
1、工程完工后，甲方按合同約定和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程竣工驗收單，簽字生效。
2、驗收主要依據(jù)：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條 解決合同糾紛的方式：
甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向乙方所在地仲裁機關(guān)申請或向人民法院起訴。
第八條 本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
第九條 本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人(簽章)： 法定代表人(簽章)： 委托代理人(簽章)： 委托代理人(簽章)： 單位地址： 單位地址：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
簽訂時間： 簽訂時間：
地坪漆施工合同范本 篇4
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)益、義務(wù)和責任，經(jīng)雙方共同協(xié)商同意，簽訂本合同，甲乙雙方應(yīng)共同遵守。
第一條：工程概況
1.1.工程地點：
1.2.施工工藝：環(huán)氧樹脂 地板(詳見乙方提供的工藝說明)。
1.3.顏色： 色
1.4.工程面積約： ㎡.
1.5工程單價： /㎡。
1.6工程總造價約： 元。大寫：
說明：最后結(jié)算金額以實際施工面積為準，地腳線(每米 元)和畫線(每米 元)按長度計算。
第二條：工程期限
2.1. 本工程總工期為 天。
2.2. 本工程開工日期為20xx年 月 日至20xx年 月 日。
2.3. 如遇以下情況，工程工期相應(yīng)順延。
a .因天氣原因或其它因素地面出現(xiàn)潮濕且甲方確認同意延期的。
b. .因甲方原因不能如期清空施工現(xiàn)場者。
c. 因不間斷停水停電超過8小時導致無法正常施工的。
d. 未按合同規(guī)定支付預(yù)付款影響施工進度的。
第三條：雙方責任
1.甲方責任
A. 甲方免費提供乙方施工所用水電及施工人員住宿。
B.開工前要完成地面鋪設(shè)，保證施工地面的干燥、平整及無油污現(xiàn)象。
C.乙方施工期間甲方不得安排其它工程的交叉施工(不影響乙方施工的除外)。
D.實際地面施工顏色與色樣略有偏差，以實際顏色為準，但顏色偏差嚴重影響工程整體效果的，乙方須應(yīng)甲方要求承擔修復(fù)責任。
2.乙方責任
A.乙方按照雙方協(xié)議的工藝要求進行施工，。
B.施工完成后，涂層表面應(yīng)光滑、無分層、無底色突出。
C.施工質(zhì)量在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)問題，乙方確保在24小時內(nèi)給于書面答復(fù)，并在三個工作日內(nèi)完成修復(fù)，以符合工藝標準及甲方的合理要求。
第四條：工程款的支付與結(jié)算
1.合同簽訂后，甲方付乙方工程總款的 %即 元。施工人員和材料進入工地后，甲方再付乙方總工程款的 %，合計 元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方總工程款的 %即 元 合同書
2.工程結(jié)束后甲方再付乙方總工程款的 %即 元。
3.結(jié)算方式以現(xiàn)金或電匯、轉(zhuǎn)賬支票均可。
第五條：違約責任
5.1.工程質(zhì)保期為壹年，質(zhì)保期間由乙方原因出現(xiàn)的質(zhì)量問題由乙方負責免費維修，但由于甲方出現(xiàn)的人為和機械及其它原因造成的質(zhì)量問題，由甲方負責。質(zhì)保期滿后如需維修，乙方應(yīng)收取合理費用。
5.2.甲方因未按合同規(guī)定支付預(yù)付款的，乙方每天按應(yīng)付款的 %收取滯納金，逾期超過十日的，乙方有權(quán)終止合同，甲方承擔總工程款 %的違約金，即 元。
5.3乙方未按合同期限按時完工的，甲方每天按已付款的 %收取滯納金，逾期超過十日的，甲方有權(quán)終止合同，乙方承擔總工程款 %的違約金，即 元。
5.4乙方施工完成三天內(nèi)甲方應(yīng)及時驗收，經(jīng)甲方認為不合格的(指顏色出現(xiàn)明顯色差、分層、露底、脫層)，乙方應(yīng)再甲方屆時給予的寬限期內(nèi)修復(fù)或重做并自行承擔費用。
第六條：本合同自簽訂之日起即產(chǎn)生法律效力，到保修期滿之日失效。
第七條：本合同未盡事宜，由甲乙雙方互相協(xié)商解決，如經(jīng)雙方協(xié)商未能解決，可向甲方所在地法院提起訴訟。
第八條：
本合同一式貳份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
簽約代表： 簽約代表：
簽約日期： 簽約日期：
地坪漆施工合同范本 篇5
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有
關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條 工程概況
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 涂裝顏色：
四、 工程面積：
五、 施工類型：環(huán)氧平涂地坪
六、 承包方式：包工包料包驗收
七、 合同單價： 元/m2
八、 總造價(暫定)： (說明：本工程實際造價按實際施工面積結(jié)算。)
第二條 工程期限
本工程合同總工期為 天，實際開工日期由甲方提前三天通知乙方;
第三條 雙方責任
1、甲方責任 合同簽定時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃; 開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用; 開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質(zhì); 施工期間不安排交叉施工; 施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進行協(xié)調(diào)、安排; 甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
2、 協(xié)助未驗收的完工工程，未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。 按商定的付款條款支付乙方工程款項;
3、 工程完工三個工作日內(nèi)組織相關(guān)單位程驗收，逾期未驗收視為合格。
二、乙方責任：
1、按照施工設(shè)計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格; 保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出; 必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導;因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。 做好未驗收完工工程的維護和相應(yīng)的成品保護工作; 切實做好保修工作。
第四條 工程款項結(jié)算及支付
一、 合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的 %;
二、 施工進度工程款按周工程量計算，甲方支付乙方周工程款的 %(預(yù)付款等比例扣除);
三、 工程竣工驗收合格一周內(nèi)，乙方編制結(jié)算文件至甲方，甲方在五個工作日之內(nèi)審核完畢并支付至結(jié)算款的 。
四、 為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。若需采用現(xiàn)金或支票結(jié)款時，經(jīng)雙方議定后，可由乙方經(jīng)辦人員持乙方財務(wù)簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經(jīng)辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應(yīng)拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。
第五條 違約責任
一、 本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)應(yīng)無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用由甲方負責。
二、 雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應(yīng)向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條 竣工驗收及驗收標準
一、 工程完工后，甲方按設(shè)計圖紙和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。
二、 驗收主要依據(jù)：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條 解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向乙方所在地仲裁機關(guān)申請或向人民法院起訴。
第八條 本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結(jié)算清所有工程款之日自然失效。
第九條 本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
第十條 本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方單位名稱(章) 地址：電話： 法定代表人： 委托代理人： 開戶銀行： 帳號：日期：
乙方單位名稱(章): 地址： 電話： 法定代表人： 委托代理人： 開戶銀行： 帳號： 日期：
地坪漆施工合同范本 篇6
甲方：__________
乙方：__________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)益、義務(wù)和責任，經(jīng)雙方共同協(xié)商同意，簽訂本合同，甲乙雙方應(yīng)共同遵守。
第一條：工程概況
1.1.工程地點：
1.2.施工工藝：環(huán)氧樹脂地板(詳見乙方提供的工藝說明)。
1.3.顏色：____色
1.4.工程面積約：____㎡.
1.5工程單價：____/㎡。
1.6工程總造價約：____元。大寫：____。
說明：最后結(jié)算金額以實際施工面積為準，地腳線(每米元)和畫線(每米元)按長度計算。
第二條：工程期限
2.1.本工程總工期為____天。
2.2.本工程開工日期為____年____月____日至____年____月____日。
2.3.如遇以下情況，工程工期相應(yīng)順延。
a .因天氣原因或其它因素地面出現(xiàn)潮濕且甲方確認同意延期的。
b. .因甲方原因不能如期清空施工現(xiàn)場者。
c.因不間斷停水停電超過8小時導致無法正常施工的。
d.未按合同規(guī)定支付預(yù)付款影響施工進度的。
第三條：雙方責任
1.甲方責任
A.甲方免費提供乙方施工所用水電及施工人員住宿。
B.開工前要完成地面鋪設(shè)，保證施工地面的干燥、平整及無油污現(xiàn)象。
C.乙方施工期間甲方不得安排其它工程的交叉施工(不影響乙方施工的除外)。
D.實際地面施工顏色與色樣略有偏差，以實際顏色為準，但顏色偏差嚴重影響工程整體效果的`，乙方須應(yīng)甲方要求承擔修復(fù)責任。
2.乙方責任
A.乙方按照雙方協(xié)議的工藝要求進行施工，。
B.施工完成后，涂層表面應(yīng)光滑、無分層、無底色突出。
C.施工質(zhì)量在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)問題，乙方確保在24小時內(nèi)給于書面答復(fù)，并在三個工作日內(nèi)完成修復(fù)，以符合工藝標準及甲方的合理要求。
第四條：工程款的支付與結(jié)算
1.合同簽訂后，甲方付乙方工程總款的____%元。施工人員和材料進入工地后，甲方再付乙方總工程款的____%，合計____元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方總工程款的____%即____元合同書
2.工程結(jié)束后甲方再付乙方總工程款的____%元。
3.結(jié)算方式以現(xiàn)金或電匯、轉(zhuǎn)賬支票均可。
第五條：違約責任
5.1.工程質(zhì)保期為壹年，質(zhì)保期間由乙方原因出現(xiàn)的質(zhì)量問題由乙方負責免費維修，但由于甲方出現(xiàn)的人為和機械及其它原因造成的質(zhì)量問題，由甲方負責。質(zhì)保期滿后如需維修，乙方應(yīng)收取合理費用。
5.2.甲方因未按合同規(guī)定支付預(yù)付款的，乙方每天按應(yīng)付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，乙方有權(quán)終止合同，甲方承擔總工程款%的違約金，即元。
5.3乙方未按合同期限按時完工的，甲方每天按已付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，甲方有權(quán)終止合同，乙方承擔總工程款%的違約金，即元。
5.4乙方施工完成三天內(nèi)甲方應(yīng)及時驗收，經(jīng)甲方認為不合格的(指顏色出現(xiàn)明顯色差、分層、露底、脫層)，乙方應(yīng)再甲方屆時給予的寬限期內(nèi)修復(fù)或重做并自行承擔費用。
第六條：本合同自簽訂之日起即產(chǎn)生法律效力，到保修期滿之日失效。
第七條：本合同未盡事宜，由甲乙雙方互相協(xié)商解決，如經(jīng)雙方協(xié)商未能解決，可向甲方所在地法院提起訴訟。
第八條：本合同一式貳份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
地坪漆施工合同范本 篇7
定做方：
承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進行施工;
3-2地坪漆顏色根據(jù)甲方選定為：
3-3塑膠地板顏色根據(jù)甲方選定為：
4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價 元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應(yīng)大于2mm;
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-5施工前定作方向承攬?zhí)峁┦┕D紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費由定做方負擔;
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-2施工中因停電，停水連續(xù)影響24小時以上，或連續(xù)間歇性停電停水三天以上者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應(yīng)嚴格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的完工質(zhì)量達不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負責協(xié)調(diào)保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關(guān)費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方： 承攬方：
法定代表人：
法定代表人：
授權(quán)代表：
開戶行：