防水保溫工程承攬合同書（精選3篇）
防水保溫工程承攬合同書 篇1
甲方：
法定代表人：
職務：
聯(lián)系方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人：
職務：
聯(lián)系方式：
身份證件：
經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關(guān)事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。
3、承包方式：承攬方負責工時和120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權(quán)利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。
架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現(xiàn)屋面不完整，乙方有權(quán)要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。
實際面積 平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗收合格，把余下費用全部一次結(jié)清。
四、違約責任： 甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據(jù)到當?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
防水保溫工程承攬合同書 篇2
防水保溫工程承攬合同
甲方：
法定代表人： 職務： 聯(lián)系方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人： 職務： 聯(lián)系方式：
身份證件：
經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關(guān)事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。
3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權(quán)利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現(xiàn)屋面不完整，乙方有權(quán)要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗收合格，把余下費用全部一次結(jié)清。
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據(jù)《民法典》到當?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
防水保溫工程承攬合同書 篇3
訂立合同雙方：
承攬方： 以下簡稱甲方;
定作主： 以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費等。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準
與方法
包裝標準
包裝費承擔
(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據(jù))
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)取?/p>
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條 加工費結(jié)算辦法與時間 。
第七條 乙方應于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應于 年 月 日前向甲方交付預付款 元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的 ‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值 %的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值 %的`違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，可以向人民法院起訴。
本合同于 年 月 日生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí)一份，公證處、物價局、建設(shè)銀行各存一份。
承攬方： 定作方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
簽約日期： 年 月 日