房屋買賣按揭合同書（通用17篇）
房屋買賣按揭合同書 篇1
出售(代理)方姓名：身份證號(hào)：地址：(簡(jiǎn)稱甲方)
購(gòu)買(代理)方姓名：身份證號(hào)：地址：(簡(jiǎn)稱乙方)
甲方現(xiàn)有㎡的房屋，地址：，權(quán)證號(hào)：，土地證號(hào)：，自愿出售給乙方，以按揭方式購(gòu)買。乙方經(jīng)實(shí)地看房并已充分了解此房信息，自愿購(gòu)買此房。經(jīng)協(xié)商后甲、乙雙方均同意售價(jià)為人民幣(大寫元)(￥元)。此房?jī)r(jià)包括(水、電、光纖、天然氣戶頭、裝修、及：)并達(dá)成以下協(xié)議：
一、第一次乙方于年月日支付購(gòu)房定金計(jì)人民幣(大寫：元)(￥)給甲方。
第二次按銀行程序辦理：待簽約貸款銀行審批通過(guò)，通知過(guò)戶后日內(nèi)，甲、乙雙方必須到市房地產(chǎn)交易中心將此房產(chǎn)權(quán)證交買賣過(guò)戶科受理，出據(jù)受理單后，乙方再支付給甲方購(gòu)房首付款(大寫元)(￥元)此款不包含購(gòu)房定金。否則視為違約。乙方須在此首付款內(nèi)扣除人民幣(大寫元)(￥)作為交房押金，待交房時(shí)甲方結(jié)清該房所有費(fèi)用后，乙方再支付給甲方。
第三次剩余房款計(jì)人民幣(大寫元)(￥元)屬于乙方向銀行貸款部分，待辦完過(guò)戶手續(xù)做完抵押后，則由簽約銀行轉(zhuǎn)賬給指定的甲方賬戶。(按揭購(gòu)房此款由簽銀行支付)如果貸款金額不足則由買方以現(xiàn)金方式補(bǔ)差，此合同圓滿結(jié)束。
二、甲方配合乙方辦理完產(chǎn)權(quán)過(guò)戶后，乙方必須無(wú)條件辦理此房抵押登記手續(xù)，否則視為違約。
三、甲方必須保證此房產(chǎn)權(quán)清楚、無(wú)查封、抵押、凍結(jié)、實(shí)屬純私房，并無(wú)任何糾葛，否則承擔(dān)一切法律責(zé)任。乙方以按揭貸款購(gòu)買此房，(全權(quán)委托擔(dān)保公司辦理貸款)或(自行向銀行辦理貸款)應(yīng)保證自己在銀行無(wú)不良記錄。
四、甲方應(yīng)按約定的時(shí)間和指定的地點(diǎn)，并帶齊相關(guān)證件協(xié)助乙方辦理此房的過(guò)戶換證手續(xù)，所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由方去付(含買賣方各項(xiàng)稅費(fèi))稅收標(biāo)準(zhǔn)以政策為準(zhǔn)。
五、甲、乙雙方成交后，此房的一切權(quán)利全部轉(zhuǎn)到乙方名下，屬乙方所有。
六、違約責(zé)任：甲、乙雙方簽字生效后，不得以任何理由推翻此協(xié)議，本協(xié)議在履行過(guò)程中除因不可抗拒的阻力而外，更不得以任何理由解除此協(xié)議，否則依法追究其法律責(zé)任。甲方違約不賣此房以及不按本合同第一款之規(guī)定辦理，則雙倍賠付乙方所付定金。乙方違約不買此房以及不按本合同第一款、第二款之規(guī)定辦理，則所付定金不退。甲、乙雙方任何一方違約，中介有權(quán)從定金中提取(總額的2%作為信息服務(wù)費(fèi))或(從定金中提取一半作為信息服務(wù)費(fèi))。
七、甲乙雙方協(xié)定(甲方在收到第三次房款的同時(shí))或(甲方收到首付款的同時(shí))雙方交接、交房，一經(jīng)交接甲方不在承擔(dān)此房任何維修及費(fèi)用。甲方交房時(shí)保證該房屋的水、電、氣、光纖、物業(yè)管理等相關(guān)費(fèi)用結(jié)清，原有室內(nèi)設(shè)施齊全完整無(wú)損。
八、本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方及中介方各執(zhí)一份，從簽字蓋手印之日起生效。另：甲、乙雙方簽字蓋手印生效的同時(shí)，由方按售價(jià)的支付中介服務(wù)費(fèi)，計(jì)人民幣(大寫元)(￥元)，甲乙雙方各支付(大寫元)(￥元)
九、此協(xié)議簽定后，甲方應(yīng)將房產(chǎn)證原件交中介方保存，中介方應(yīng)出具正式蓋章收據(jù)，此收據(jù)待產(chǎn)權(quán)證交件受理后即自動(dòng)無(wú)效。.
十、特別約定：甲乙雙方自愿以按揭貸款方式買賣此房，在辦理過(guò)程中，因政策原因或不可抗拒的阻力，導(dǎo)致銀行無(wú)法辦理貸款，雙方協(xié)定相互都不作違約賠償，甲方退還乙方定金，同時(shí)此協(xié)議自行解除。
十一、本協(xié)議在履行過(guò)程中，若發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。.
十二、甲、乙雙方已認(rèn)真、仔細(xì)的閱讀了以上協(xié)議內(nèi)容，并確認(rèn)簽字。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
出賣人(甲方)：
身份證號(hào)碼：
買受人(乙方)：
身份證號(hào)碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自愿將其擁有完全產(chǎn)權(quán)的位于的房屋建筑面積___平方米)以人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)_____仟____佰_____拾____元整(￥__________元)的價(jià)款出售給乙方。
二、本合同簽定前，該房屋如有應(yīng)繳納的一切稅費(fèi)，概由甲方負(fù)擔(dān)。該房過(guò)戶中所發(fā)生的契稅、土地出讓金等一切稅費(fèi)概由乙方負(fù)擔(dān)。
三、乙方在簽定此購(gòu)房協(xié)議時(shí)，由乙方一次性將房款______元付給甲方，(在簽定本購(gòu)房協(xié)議時(shí)乙方已付清了房款，此協(xié)議亦作為收款收據(jù)用，)。銀行貸款在簽定合同后由乙方負(fù)責(zé)。
四、特別約定：因該房產(chǎn)暫未過(guò)戶，如果過(guò)戶時(shí)甲方必須無(wú)條件、隨時(shí)配合乙方到房產(chǎn)等部門辦理過(guò)戶手續(xù)。
乙方收到該房后，不論以后房?jī)r(jià)漲跌，雙方都不得反悔，甲方更不得以房?jī)r(jià)漲跌等任何理由而不配合乙方過(guò)戶。
五、違約責(zé)任
1、如果甲方出售的房屋存在他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他產(chǎn)權(quán)糾紛以致影響到乙方權(quán)利的行使，一切責(zé)任由甲方承擔(dān)，并應(yīng)賠償乙方的損失。
2、乙方在房屋過(guò)戶時(shí)，甲方應(yīng)積極配合乙方，必要時(shí)必須提供相關(guān)證件及證明，以便乙方辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)。如果甲方不能積極配合乙方，屬違約，則應(yīng)賠償乙方相關(guān)的經(jīng)濟(jì)損失。
六、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交_______________________________仲裁委員會(huì)仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
七、其他約定:______________________________________________
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
擔(dān)保人：
年月日
房屋買賣按揭合同范文三
賣方(甲方):身份證號(hào)：
買方(乙方):身份證號(hào)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買私有住房，達(dá)成如下協(xié)議：
注明：甲方于年月日以按揭的方式向元(大寫：)。甲方已首付房款的，付款金額為。剩余，向銀行股份有限公司支行，以按揭方式貸款購(gòu)買。貸款期限為年。截止本合同簽訂之日已支付個(gè)月的貸款，每月為：元，共計(jì)：元。
現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，甲方自愿將按揭期間的房屋轉(zhuǎn)賣給乙方。
甲乙雙方現(xiàn)就按揭房屋買賣事宜簽訂條約如下：
一、甲方所售房屋位于河南省xx市區(qū)路(街)號(hào)的小區(qū)號(hào)樓單元樓戶，為_(kāi)_____結(jié)構(gòu)，建筑面積為平方米。
二、甲方所售房屋所有權(quán)證號(hào)為使用權(quán)證號(hào)為
買賣合同》編號(hào)為：，與銀行簽訂按揭貸款合同編號(hào)：。
三、現(xiàn)甲方將以上所述按揭房屋轉(zhuǎn)賣給乙方，雙方商定總轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣元(大寫：)。
四、簽訂本合同時(shí)，乙方應(yīng)向甲方支付甲方首付款元(大寫：)。
五、該按揭房屋的土地使用權(quán)取得方式為出讓取得，合同一經(jīng)簽訂，該按揭房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨同按揭房屋同時(shí)轉(zhuǎn)讓。
六、甲方并將所有與按揭房屋相關(guān)憑證(原始購(gòu)房合同、稅單、繳款憑證等)及該房屋的鑰匙交于乙方驗(yàn)收，并共同到房屋管理機(jī)關(guān)備案，公證處公證，以及到所屬物業(yè)管理公司登記。
七、本合同簽訂之日起，自下個(gè)月由乙方按《個(gè)人購(gòu)房借款合同(合同號(hào)：)》向銀行支付月供。甲方應(yīng)提供該房屋貸款月供銀行卡及密碼，每月按照銀行規(guī)定時(shí)間打款至指定賬號(hào)。(開(kāi)戶行：卡號(hào)：)。甲方在沒(méi)有乙方授權(quán)的情況下，不得有變更或者掛失該卡，無(wú)權(quán)處置該卡內(nèi)的資金。
八、該房屋能夠辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)時(shí)(以開(kāi)發(fā)商通知為準(zhǔn)等情形)，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)提前歸還該房屋的銀行按揭貸款及息，迅急辦理解押手續(xù)，所有產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)有甲方負(fù)責(zé)繳納;甲方辦理完產(chǎn)權(quán)證后應(yīng)在十日內(nèi)為乙方辦理過(guò)戶手續(xù)，過(guò)戶完成后乙方向甲方支付購(gòu)房余款。甲方如果在此期限內(nèi)不能辦好房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，視為甲方違約。
九、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實(shí)告知乙方，并無(wú)任何隱瞞。
十、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清晰無(wú)爭(zhēng)議，除銀行按揭外無(wú)任何擔(dān)保抵押及房產(chǎn)瑕疵，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)，概由甲方負(fù)責(zé)清理，并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任，由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失，甲方負(fù)責(zé)賠償。
十一、本合同簽訂后即對(duì)甲乙雙方產(chǎn)生法律約束力，在乙方辦理過(guò)戶之前甲方不得向乙方主張對(duì)房屋的所有權(quán)，也不得向第三人公示對(duì)此房屋享有所有權(quán)，更不得再次出售該房屋。
十二、房屋在乙方付清余款期間，因自然升值，貶值，由乙方享受利益和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，甲方不得從中干涉。
十三、甲方中途違約，應(yīng)支付乙方以該房屋總價(jià)款30%的違約金，另以乙方實(shí)支總款按銀行同期5年定期利率的四倍支付乙方資金占用費(fèi)。
十四、甲方因其違約行為承擔(dān)違約責(zé)任后，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同，不能以自身違約行為要求解除合同。甲方支付約定違約金后，乙方可指定期限要求甲方繼續(xù)履行合同義務(wù)，甲方未按期履行義務(wù)仍應(yīng)按合同約定承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
十五、上述房產(chǎn)辦理過(guò)戶手續(xù)所需繳納的費(fèi)用由乙方承擔(dān)，甲方應(yīng)當(dāng)無(wú)條件協(xié)助提供乙方辦理與過(guò)戶有關(guān)的相關(guān)手續(xù)。
十六、本合同在履行中若發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成，可向雙方共同約定的管轄法院x人民法院起訴。十七、本合同經(jīng)雙方簽章即生效，須共同遵守。本合同未盡事項(xiàng)，可另行議定，其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本合同具有同等效力。
本合同一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，相關(guān)部門存檔一份。
甲方(簽章)：共有權(quán)人：地址：
聯(lián)系電話：
乙方(簽章)：
地址：
聯(lián)系電話：
年月日
房屋買賣按揭合同書 篇2
東莞市房屋買賣合同書
合同雙方當(dāng)事人：
出賣人姓名：____________________
【身份證】___________________________
地址：_______________________________
聯(lián)系電話：__________________________
買受人姓名：____________________
【身份證】___________________________
地址：_______________________________
聯(lián)系電話：__________________________
鑒于：
1、甲方系本合同項(xiàng)下房屋的所有權(quán)人，且其對(duì)該房屋的處分已征得該房屋相關(guān)權(quán)利人的同意
2、甲方愿意將房屋出賣給乙方
3、乙方愿意購(gòu)買上述房屋
4、乙方已向甲方交付定金共______________元整
5、本合同項(xiàng)下房屋的《房屋所有權(quán)證》及《土地使用權(quán)證》尚未辦理。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，就乙方向甲方購(gòu)買房屋簽訂本合同，以資雙方共同信守執(zhí)行。
第一條甲方保證對(duì)所出賣的房屋享有完全的處分權(quán)并保證符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，而且沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。
如因甲方原因，造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第二條房屋的坐落、面積情況。
1、本合同所稱標(biāo)的房屋是指位于_________________________房及該棟底層?xùn)|頭南向第二間雜屋。
2、該房屋102房套內(nèi)面積為_(kāi)______平方米，雜屋套內(nèi)面積為_(kāi)______平方米。
3、本合同項(xiàng)下房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)隨房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第三條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款。
房屋的交易總價(jià)為：_______人民幣_(tái)________________________元整。乙方已向甲方支付的定金轉(zhuǎn)為房款，乙方還應(yīng)向甲方共支付房款人民幣_(tái)________________________元整。
本合同項(xiàng)下房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)價(jià)款已包含在交易總價(jià)中。
公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e不再另行計(jì)價(jià)。
第四條付款方式及期限。
甲乙雙方同意以下列方式付款：
1、乙方已向甲方交付定金共_____________元整，自本合同簽訂之日起______天內(nèi)乙方支付首付款人民幣_(tái)_____拾______萬(wàn)______仟______佰______拾______________元整給甲方
2、剩余房款人民幣_(tái)_____拾______萬(wàn)______仟______佰______拾______________元整于乙方取得該房屋的《房屋所有權(quán)證》及《土地使用權(quán)證》之日起______天內(nèi)支付。
第五條房屋交付及產(chǎn)權(quán)登記的約定。
1、甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起______天內(nèi)將本合同項(xiàng)下房屋全部交付給乙方，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_____________等費(fèi)用結(jié)清。
2、甲方應(yīng)當(dāng)在房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)開(kāi)始辦理產(chǎn)權(quán)登記后日內(nèi)，及時(shí)辦理權(quán)屬登記。
3、甲方應(yīng)當(dāng)在取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書之日起日內(nèi)，及時(shí)將房屋權(quán)屬登記過(guò)戶至乙方名下。
第六條稅費(fèi)分擔(dān)約定
1、甲方辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書所需要的稅費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等一切稅費(fèi)由甲方承擔(dān)。
2、甲方將房地產(chǎn)過(guò)戶至乙方名下所花費(fèi)的交易稅費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等一切稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第七條違約責(zé)任
1、乙方如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之的違約金。
2、甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付，自本合同規(guī)定的交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之的違約金。
3、如甲方違反本合同第五條房屋交付及產(chǎn)權(quán)登記的約定，乙方有權(quán)選擇下列任一種方式處理：
.乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起日內(nèi)將乙方已付房?jī)r(jià)款退還給甲方，并按已付房?jī)r(jià)款的_______%賠償乙方房屋損失，同時(shí)按乙方投入房屋裝修的費(fèi)用賠償乙方的裝修的損失。
.乙方不退房，甲方按已付房?jī)r(jià)款的%向乙方支付違約金。
第八條爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決協(xié)商不的，依法向房屋所在地人民法院起訴。
第九條特別約定
房屋交付后，如發(fā)生房屋征收或拆遷等對(duì)房屋及相應(yīng)土地的補(bǔ)償，由乙方所有。
第十條免責(zé)條件
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續(xù)履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔(dān)損失賠償責(zé)任
2、不可抗力系指“不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況”。
第十一條陳述和承諾條款
1、甲方承諾：甲方擁有對(duì)本合同項(xiàng)下房屋完全的處分權(quán)。
2、乙方承諾：真實(shí)地愿意購(gòu)買本合同項(xiàng)下的房屋。
第十二條本合同經(jīng)________________________見(jiàn)證。
第十三條本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份、律師事務(wù)所一份，具有同等法律效力，自雙方簽字后生效。
第十四條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
第十五條雙方約定的其他事項(xiàng)：
出賣人：_______________買受人：_________
身份證號(hào)碼：________________身份證號(hào)碼：_________________
地址：________________地址：_____________
郵編：_________________郵編：_____________
電話：_________________電話：_____________
房屋買賣按揭合同書 篇3
出賣人(甲方)：
身份證號(hào)碼：
買受人(乙方)：
身份證號(hào)碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自愿將其擁有完全產(chǎn)權(quán)的位于 的房屋建筑面積_ __平方米)以人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)_____仟____佰_____拾____元整(￥__________元)的價(jià)款出售給乙方。
二、本合同簽定前，該房屋如有應(yīng)繳納的一切稅費(fèi)，概由甲方負(fù)擔(dān)。該房過(guò)戶中所發(fā)生的契稅、土地出讓金等一切稅費(fèi)概由乙方負(fù)擔(dān)。
三、乙方在簽定此購(gòu)房協(xié)議時(shí)，由乙方一次性將房款______元付給甲方，(在簽定本購(gòu)房協(xié)議時(shí)乙方已付清了房款，此協(xié)議亦作為收款收據(jù)用，)。銀行貸款在簽定合同后由乙方負(fù)責(zé)。
四、特別約定：因該房產(chǎn)暫未過(guò)戶，如果過(guò)戶時(shí)甲方必須無(wú)條件、隨時(shí)配合乙方到房產(chǎn)等部門辦理過(guò)戶手續(xù)。
乙方收到該房后，不論以后房?jī)r(jià)漲跌，雙方都不得反悔，甲方更不得以房?jī)r(jià)漲跌等任何理由而不配合乙方過(guò)戶。
五、違約責(zé)任
1、如果甲方出售的房屋存在他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他產(chǎn)權(quán)糾紛以致影響到乙方權(quán)利的行使，一切責(zé)任由甲方承擔(dān)，并應(yīng)賠償乙方的損失。
2、乙方在房屋過(guò)戶時(shí)，甲方應(yīng)積極配合乙方，必要時(shí)必須提供相關(guān)證件及證明，以便乙方辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)。如果甲方不能積極配合乙方，屬違約，則應(yīng)賠償乙方相關(guān)的經(jīng)濟(jì)損失。
六、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交_______________________________仲裁委員會(huì)仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
七、其他約定:______________________________________________
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： 乙方：
擔(dān)保人：
年 月 日 年 月 日
房屋買賣按揭合同書 篇4
出賣方：，以下簡(jiǎn)稱甲方;
購(gòu)買方：，以下簡(jiǎn)稱乙方。
為確保雙方合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)房產(chǎn)的規(guī)定，經(jīng)雙方共同協(xié)商一致，制定以下條款，以資雙方共同信守執(zhí)行。
一、甲方將位于：小區(qū)
(街)區(qū)號(hào)樓單元室房產(chǎn)一套，系私人產(chǎn)權(quán)房(房產(chǎn)證號(hào))，建筑面積平方米，雙方同意按新測(cè)繪面積為準(zhǔn)。并與土地使用權(quán)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
二、房屋交易價(jià)：人民幣元整。
三、乙方自愿購(gòu)買上述房屋并接受此房屋現(xiàn)狀，乙方于年月
日向甲方交付購(gòu)房定金元整。待購(gòu)房款全部交齊，定金抵作購(gòu)房款。
四、雙方于年月日以前到房管局辦理過(guò)戶手續(xù)。由房管局受理當(dāng)日，乙方應(yīng)付清全部購(gòu)房款。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗(yàn)收。
五、甲方售房以前所發(fā)生的水、電、煤氣等費(fèi)用由甲方付清，乙方不承擔(dān)。電表止碼數(shù)度，水表止碼數(shù)立方，煤氣表止碼數(shù)立方。
六、甲方確保此房產(chǎn)權(quán)明確和真實(shí)并合法，無(wú)任何糾紛、無(wú)抵押和債權(quán)債務(wù)，否則出現(xiàn)糾紛由甲方負(fù)全部責(zé)任，并賠償乙方按成交價(jià)10%的經(jīng)濟(jì)損失。
七、甲方將此房出售后，此房一切事宜無(wú)權(quán)過(guò)問(wèn)，并無(wú)條件的配合乙方到房管局辦理過(guò)戶手續(xù)或到公證處辦理公證買賣。辦理過(guò)戶所發(fā)生的一切費(fèi)用，雙方協(xié)商由方承擔(dān)，方不承擔(dān)。
八、此協(xié)議自雙方簽字起發(fā)生法律效力，雙方不得違約。如乙方違約定金不退，如甲方違約定金雙倍返還。并按成交價(jià)的10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。
九、特別約定：
1、甲方保證及房屋鑰匙后30天內(nèi)將戶口遷出。
甲方：乙方：年月日房產(chǎn)證號(hào)，建筑面積平方米，雙方同意按新測(cè)繪面積為準(zhǔn)。并與土地使用權(quán)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
二、房屋交易價(jià)：人民幣元整。
三、乙方自愿購(gòu)買上述房屋并接受此房屋現(xiàn)狀，乙方于年月
日向甲方交付購(gòu)房定金元整。待購(gòu)房款全部交齊，定金抵作購(gòu)房款。
四、雙方于年月日以前到房管局辦理過(guò)戶手續(xù)。由房管局受理當(dāng)日，乙方應(yīng)付清全部購(gòu)房款。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗(yàn)收。
五、甲方售房以前所發(fā)生的水、電、煤氣等費(fèi)用由甲方付清，乙方不承擔(dān)。電表止碼數(shù)度，水表止碼數(shù)立方，煤氣表止碼數(shù)立方。
六、甲方確保此房產(chǎn)權(quán)明確和真實(shí)并合法，無(wú)任何糾紛、無(wú)抵押和債權(quán)債務(wù)，否則出現(xiàn)糾紛由甲方負(fù)全部責(zé)任，并賠償乙方按成交價(jià) %的經(jīng)濟(jì)損失。
七、甲方將此房出售后，此房一切事宜無(wú)權(quán)過(guò)問(wèn)，并無(wú)條件的配合乙方到房管局辦理過(guò)戶手續(xù)或到公證處辦理公證買賣。辦理過(guò)戶所發(fā)生的一切費(fèi)用，雙方協(xié)商由方承擔(dān)，方不承擔(dān)。
八、此協(xié)議自雙方簽字起發(fā)生法律效力，雙方不得違約。如乙方違約定金不退，如甲方違約定金雙倍返還。并按成交價(jià)的 %向?qū)Ψ街Ц哆`約金。
九、特別約定：
1、甲方保證及房屋鑰匙后30天內(nèi)將戶口遷出。
甲方：乙方：
年月日
房屋買賣按揭合同書 篇5
甲方：_________________身份證號(hào)：_________________
乙方：_________________身份證號(hào)：_________________
現(xiàn)有甲方名下房產(chǎn)，現(xiàn)因多種原因，為明確上述房屋產(chǎn)權(quán)，以免以后發(fā)生糾紛，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達(dá)成以下協(xié)議：_________________
1、該房屋產(chǎn)權(quán)由乙方全部持有。
2、該房屋產(chǎn)權(quán)屬于乙方個(gè)人財(cái)產(chǎn)，因乙方是在婚姻存續(xù)期間個(gè)人購(gòu)買，甲方自愿放棄兩處房產(chǎn)，此后無(wú)論何時(shí)何地，不得索要該房屋的所有權(quán)和部分所有權(quán)。
3、因該處房產(chǎn)由乙方購(gòu)買，因此該房產(chǎn)的欠款與甲方無(wú)關(guān)，甲方無(wú)須共同償還欠款。
4、該協(xié)議由甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成，屬于雙方的真實(shí)意思表示。
5、本協(xié)議自簽訂之日起有效，不得撤銷，協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持壹份。
現(xiàn)本人鄭重的聲明：_________________對(duì)上述的遺產(chǎn)，我自愿無(wú)條件的放棄繼承權(quán)。
以上情況均是真實(shí)無(wú)誤，如有虛假，我愿意承擔(dān)由此引起的一切的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
本協(xié)議當(dāng)事人簽字
甲方：_________________
乙方：_________________
__________年__________月__________日
房屋買賣按揭合同書 篇6
編號(hào)：
賣方： 身份證/護(hù)照號(hào)碼：
共有權(quán)人： 身份證/護(hù)照號(hào)碼：
通訊地址：
委托代理人： 身份證/護(hù)照號(hào)碼：
通訊地址：
買方： 身份證/護(hù)照號(hào)碼：
通訊地址：
委托代理人： 身份證/護(hù)照號(hào)碼：
通訊地址：
經(jīng)紀(jì)方： 電話：
填寫說(shuō)明：本合約中的內(nèi)容供填寫時(shí)選擇使用，請(qǐng)將選擇的內(nèi)容以“√”表示選擇，不選擇的內(nèi)容以“×”表示刪除，本合約空白部分三方不作約定時(shí)，應(yīng)以“×”表示刪除。
第一部分 買賣關(guān)系
第一條買賣雙方經(jīng)協(xié)商以下列條款委托經(jīng)紀(jì)方出售及購(gòu)入位于
(以下簡(jiǎn)稱“該物業(yè)”)之物業(yè)。賣方持有【不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證】【房地產(chǎn)權(quán)證】【商品房買賣合同】，有效證件號(hào)： 。
第二條 該物業(yè)之之成交價(jià)為人民幣(大寫) 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整(小寫￥ 元)(大小寫不一致時(shí)，以大寫為準(zhǔn)，下同)。樓價(jià)包含已繳納的管道煤氣、有限電視、維修基金。該物業(yè)有關(guān)付款方式詳見(jiàn)《附件》，買賣雙方均同意按照《附件》所約定條款付樓款。買方須按該付款方式按時(shí)付清樓款，賣方應(yīng)提供合法的有效的收款憑證給買方。該《附件》為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第三條 該物業(yè)建筑面積為 平方米套內(nèi)建筑面積為 平方米(以【不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證】【房地產(chǎn)權(quán)證】【商品房買賣合同】面積為準(zhǔn))，建筑結(jié)構(gòu)以【不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證】【房地產(chǎn)權(quán)證】【商品房買賣合同】為準(zhǔn)。如該物業(yè)未核發(fā)房產(chǎn)證，而商品房買賣合同上約定的建筑面積與房產(chǎn)證列明的建筑面積存在差異，則由【買方】【賣方】按照商品房買賣合同及相關(guān)規(guī)定與發(fā)展商進(jìn)行多退少補(bǔ)。如需由發(fā)展商出具同意轉(zhuǎn)讓證明，相關(guān)費(fèi)用由【買方】【賣方】支付。
第四條 買賣雙方稅費(fèi)繳付方式：【按稅務(wù)部門規(guī)定各付各稅】【買方承擔(dān)】【賣方承擔(dān)】，買賣雙方確定稅費(fèi)最終以稅務(wù)部門的最新計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。其他費(fèi)用支付方式： 。
第五條 該物業(yè)的產(chǎn)權(quán)情況為 (只可選擇其中一種)買賣雙方均清楚該物業(yè)的產(chǎn)權(quán)情況，各方不得以此為由拒絕履行合約義務(wù)。
1、 該物業(yè)無(wú)任何抵押情形;
2、 該物業(yè)是抵押狀態(tài)，賣方應(yīng)于簽署本合約后 個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)辦理解除抵押手續(xù)，并將房地產(chǎn)證原件，商品房買賣合同原件托管至經(jīng)紀(jì)人方處作為辦理過(guò)戶手續(xù)之用。
第六條 該物業(yè)以現(xiàn)狀售于買方，而買方或其授權(quán)代表已檢查并同意以現(xiàn)狀購(gòu)獲該物業(yè)，對(duì)該物業(yè)的包括但不限于座向、面積、結(jié)構(gòu)、樓層、間隔、質(zhì)量、裝修、產(chǎn)權(quán)情況等均予以認(rèn)可，故買方不得借此拒絕交易。該物業(yè)之現(xiàn)狀是指：
1、【不帶】【帶】家私電器。如帶家私電器，則賣方須按《家私電器清單》將該物業(yè)交付給買方使用。
2、【不帶】【帶】租約。帶租約出售，賣方承諾已在簽署本合約前征得承租方放棄購(gòu)買該物業(yè)的聲明，買方同意連同現(xiàn)有之租約一起購(gòu)入該物業(yè)，賣方須協(xié)助買方與租戶簽訂新的租約。
第七條 買賣雙方同意賣方交付該物業(yè)予買方使用之日期為： 。
第八條 在簽署本合約之同時(shí)，賣方同意交人民幣￥ 元給經(jīng)紀(jì)方保管作為該物業(yè)之雜費(fèi)保證金。賣方在交付該物業(yè)給買方使用之日期前，必須付清一切有關(guān)該物業(yè)之雜費(fèi)(如水電、煤氣、管理費(fèi)、電話費(fèi)及有線電視費(fèi)等)，待結(jié)清相關(guān)雜費(fèi)后，由經(jīng)紀(jì)方無(wú)息全額退還該保證金給賣方。賣方在交樓時(shí)協(xié)助買方辦理該物業(yè)包含但不限于水電、煤氣、物業(yè)管理、電話機(jī)有線電視等的過(guò)戶手續(xù)，上述事項(xiàng)的原開(kāi)戶押金退還給賣方，相關(guān)轉(zhuǎn)名費(fèi)用則由買方支付，未開(kāi)通之設(shè)施由買方自行開(kāi)通。
第九條 賣方須保證對(duì)上述物業(yè)享有完整所有權(quán)，并擁有全部的收益、處分權(quán)，能完全支配及處理。有關(guān)該物業(yè)的產(chǎn)權(quán)糾紛、債務(wù)、稅項(xiàng)、租賃及清還抵押等，賣方應(yīng)在交付該物業(yè)給買方使用之日前清理完畢。
第十條 買賣雙方任意一方違約，守約方有權(quán)解除本合約，并有權(quán)要求違約方按照定金罰款或支付相當(dāng)于成交價(jià)的百分之二十的違約金的方式承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條 買賣雙方保證及時(shí)提供與該物業(yè)有關(guān)的完整資料，且真實(shí)、合法、及時(shí)簽署相關(guān)文件，辦理相關(guān)手續(xù)，繳交該次交易所須支付的各項(xiàng)費(fèi)用，直至該物業(yè)交易過(guò)戶完畢為止。買賣雙方須保證所提供的資料真實(shí)、合法。如因提供資料不真實(shí)、不合法，導(dǎo)致本次交易不能完成，則視為提供不真實(shí)不合法資料的一方為違約方。
第十二條 本合約取代任何過(guò)往之三方在談判中的聲稱、理解、承諾以及協(xié)議。且經(jīng)紀(jì)方已就本合約所有條款向買賣雙方作出詳細(xì)解釋，合約三方對(duì)上述每一天款之含義均清楚明白且并無(wú)異議。
第十三條 在本合約執(zhí)行過(guò)程中如有爭(zhēng)議三方協(xié)商解決，協(xié)商不成三方同意向東興市人民法院起訴。
第十四條 本合約首頁(yè)記載的合約各方通訊地址為所有的通知、法律文書、文件、資料等送達(dá)地址。上述地址如有變更，應(yīng)在變更后三日內(nèi)書面通知本合約其他各方，否則一經(jīng)投遞則視為送達(dá)。
第十五條 本合約連同附件共肆頁(yè)，一式三份，自簽訂之日起生效，買方、賣方及經(jīng)紀(jì)方各持一份，具有同等法律效力。
第十六條 以上條款經(jīng)經(jīng)紀(jì)方予以協(xié)助、指引，如因非經(jīng)紀(jì)方原因?qū)е略摻灰撞荒苷＿M(jìn)行或者交易取消的，經(jīng)紀(jì)方不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
第十七條 三方約定其他事項(xiàng)：
第二部分 居間關(guān)系
第一條 經(jīng)紀(jì)方就該物業(yè)為買賣雙方提供中介服務(wù)，并促成買賣雙方簽署本合約，非經(jīng)買賣雙方同意，經(jīng)紀(jì)
方不得泄露買賣雙方的信息資料等�；诮�(jīng)紀(jì)方已促成本合約成立，經(jīng)紀(jì)方之居間義務(wù)已完成，買賣雙方同意在本合約簽訂當(dāng)日向經(jīng)紀(jì)方支付中介代理費(fèi)，其中：
賣方應(yīng)向經(jīng)紀(jì)方支付中介代理費(fèi)人民幣： 元整(￥ 元)或詳見(jiàn)《中介服務(wù)收費(fèi)確認(rèn)書》(NO );
買方應(yīng)向經(jīng)紀(jì)方支付中介代理費(fèi)人民幣： 元整(￥ 元)或詳見(jiàn)《中介服務(wù)收費(fèi)確認(rèn)書》(NO );
買賣雙方或其中任一方逾期支付中介代理費(fèi)的，每逾期一天，按應(yīng)付費(fèi)用的1%向經(jīng)紀(jì)方支付滯納金，直至全部支付完畢之日止。
第二條 如買賣雙方任一方違約，違約方應(yīng)向經(jīng)紀(jì)方賠償中介代理費(fèi)。
1、 如買賣雙方分別或共同出現(xiàn)違約行為，或其親屬、代理人私下成交該物業(yè)，或因其泄露信息而導(dǎo)致未經(jīng)經(jīng)紀(jì)方的情況下成交該物業(yè)時(shí)，即視為違約，買賣雙方應(yīng)共同向經(jīng)紀(jì)方支付應(yīng)付而未付的中介服務(wù)費(fèi)。
2、 簽署本合約后，如買賣雙方在未征得經(jīng)紀(jì)方同意下取消本合約，則買賣雙方將同時(shí)及分別成為本合約之違約方，并共同連帶向經(jīng)紀(jì)方支付上述中介服務(wù)費(fèi)。
附件 (付款方式)：
填寫說(shuō)明：下列條款中帶“口”的內(nèi)容供填寫時(shí)選擇使用，請(qǐng)打“√”選擇;每一條款中有數(shù)個(gè)選項(xiàng)的，只能選擇一項(xiàng)。
□一、物業(yè)無(wú)抵押登記情況使用
A、 一次性付款
1、【定金】【部分定金】：人民幣 元整(￥ 元)，買方應(yīng)在簽署本合約同
時(shí)自行交付賣方。買賣雙方須于簽署本合約后 個(gè)工作日內(nèi)提供齊全辦理房屋買賣交易的全部資料;
2、定金余款：人民幣 元整(￥ 元)，買方須在 年 月 日前自行交付賣方;
3、首期樓款(不含定金)：人民幣 元整(￥ 元)買方在房管部門成功簽訂存量房合同當(dāng)天直接支付給賣方。
4、買賣雙方應(yīng)在簽署存量房合同后 年 月 日前配合經(jīng)紀(jì)方完成本次交易的過(guò)戶遞件手續(xù);
5、樓價(jià)余款：人民幣 元整(￥ 元)買方應(yīng)在不動(dòng)產(chǎn)登記部門辦理該房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶當(dāng)天直接支付給賣方。
B、銀行按揭付款 申請(qǐng)貸款種類：□商業(yè)貸款 □公積金貸款 □擔(dān)保貸款
1、【定金】【部分定金】：人民幣 元整(￥ 元)，買方應(yīng)在簽署本合約同時(shí)自行交付賣方;
2、定金余款：人民幣 元整(￥ 元)買方須在 年 月 日前自行交付賣方;
3、賣方應(yīng)在收到定金后 個(gè)工作日內(nèi)提供齊全辦理銀行貸款所需的資料，且協(xié)助買方申請(qǐng)銀行按揭。買方應(yīng)在簽署本合約后 個(gè)工作日內(nèi)提供齊全辦理銀行貸款所需要的資料。買方應(yīng)在簽署本合約后委托按揭機(jī)構(gòu)辦理按揭手續(xù)及交易過(guò)戶手續(xù)，并向銀行申請(qǐng) 年 萬(wàn)元的銀行按揭貸款(以銀行批準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn))。
4、 買賣雙方同意銀行經(jīng)審批出具貸款通知書后五個(gè)工作日內(nèi)配合經(jīng)紀(jì)方完成本次交易的過(guò)戶遞件手續(xù)。
5、首期樓款(不含定金)：人民幣 元整(￥ 元)，買方按下列第 種方式交付：
(A)買方應(yīng)在 年 月 日(不遲于遞件日)前直接支付賣方;
(B)買方在房管部門成功受理本次交易過(guò)戶遞件當(dāng)天直接支付給賣方。
6、如銀行批準(zhǔn)的貸款金額少于買方申請(qǐng)的貸款金額，二者相差金額，買方須在房管部門成功本次交易遞件當(dāng)天直接支付給賣方。
7、樓價(jià)余款(即申請(qǐng)貸款額)：人民幣 元整(￥ 元)，由貸款銀行直接劃給賣方。
8、買賣雙方均知悉并同意若辦理公積金普通貸款，則本次交易的流程須依照東興市住房公積金管理中心及銀行的規(guī)定及要求辦理。
□二、物業(yè)有抵押登記情況適用
C、涂銷抵押后一次性付款
1、【定金】【部分定金】：人民幣 元整(￥ 元)，買方應(yīng)在簽署本合約同
時(shí)自行交付給賣方。買賣雙方需于簽署本合約后 個(gè)工作日內(nèi)提供齊全辦理房屋買賣交易的全部資料。
2、定金余款：人民幣 元整(￥ 元)買方須在 年 月 日前自行交付賣方;
3、買賣雙方同意在成功辦妥該物業(yè)的涂銷抵押及領(lǐng)取房產(chǎn)證交予經(jīng)紀(jì)方后 個(gè)工作日內(nèi)配合經(jīng)紀(jì)方完成本次交易的過(guò)戶遞件手續(xù)。
4、□(一)買方自行贖契
(1)賣方在收取定金后 個(gè)工作日內(nèi)向抵押銀行申請(qǐng)辦理提前還貸手續(xù);
(2)賣方同意由銀行接受還貸通知后，在銀行通知預(yù)約扣款日或之前，買方提取首期樓款(不含定金)人民幣 元整(￥ 元)轉(zhuǎn)入賣方貸款賬號(hào)內(nèi)，銀行到帳后即視為賣方已收取相應(yīng)樓款;賣方在抵押銀行出具還清貸款證明等資料后 個(gè)工作日內(nèi)到房管部門辦理涂銷抵押及領(lǐng)取房產(chǎn)證交給經(jīng)紀(jì)方。
(3)首期樓款(不含定金)：人民幣 元整(￥ 元)，買方在房管部門成功簽訂存量房合同當(dāng)天直接支付給賣方。
□(二)買方墊支贖契(賣方墊支代賣方向銀行辦理提前還貸手續(xù))
(1)賣方在收取定金后 個(gè)工作日內(nèi)向抵押銀行申請(qǐng)辦理提前還貸手續(xù);
(2)買方同意由銀行接受還貸通知后，在銀行通知預(yù)約扣款日或之前，買方提取首期樓款(不含定金)人民幣 元整(￥ 元)轉(zhuǎn)入賣方貸款賬號(hào)內(nèi)，銀行到帳后即視為賣方已收取相應(yīng)樓款;賣方在抵押銀行出具還清貸款證明等資料后 個(gè)工作日內(nèi)到房管部門辦理涂銷抵押及領(lǐng)取房產(chǎn)證交給經(jīng)紀(jì)方。
5、樓價(jià)余款(即申請(qǐng)貸款額)：人民幣 元整(￥ 元)買方應(yīng)在房管部門辦理該房屋產(chǎn)權(quán)交易過(guò)戶當(dāng)天直接支付給賣方。
6、賣方須承擔(dān)提前還貸及涂銷抵押所產(chǎn)生的一切手續(xù)和費(fèi)用。
D、涂銷抵押后按揭貸款 申請(qǐng)貸款種類： □商業(yè)貸款 □公積金貸款
1、【定金】【部分定金】：人民幣 元整(￥ 元)，買方應(yīng)在簽署本合約同時(shí)自行交付賣方;
2、定金余款：人民幣 元整(￥ 元)買方須在 年 月
日前自行交付賣方;
3、賣方應(yīng)在收到定金后 個(gè)工作日內(nèi)提供齊全辦理銀行貸款所需的資料，且協(xié)助買方申請(qǐng)銀行按揭。買方應(yīng)在簽署本合約后 個(gè)工作日內(nèi)簽署銀行按揭文件及支付貸款所需費(fèi)用。并在簽署本合約后委托按揭機(jī)構(gòu)辦理按揭手續(xù)及交易過(guò)戶手續(xù)，并向銀行申請(qǐng) 年 萬(wàn)元的銀行按揭貸款(以銀行批準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn))。
4、買賣雙方同意銀行經(jīng)審批出具同意貸款通知書后五個(gè)工作日內(nèi)配合經(jīng)紀(jì)方完成本次交易的過(guò)戶遞件手續(xù)。
5、□(一)賣方自行贖契
(1)賣方在收取定金后 個(gè)工作日內(nèi)向抵押銀行申請(qǐng)辦理提前還貸手續(xù);
(2)賣方同意由銀行接受還貸申請(qǐng)之日起 個(gè)工作日內(nèi)一次性還清所欠銀行貸款，在抵押銀行出具還清貸款證明等資料后 個(gè)工作日內(nèi)到房管部門辦理涂銷抵押及領(lǐng)取房產(chǎn)證交給經(jīng)紀(jì)方。
(3)銀行經(jīng)審批同意貸款后，首期樓款(不含定金)：人民幣 元整(￥ 元)買方按下列第 種方式交付：
(A)買方應(yīng)在 年 月 日(不遲于遞件日)前直接支付賣方;
(B)買方在房管部門成功受理本次交易過(guò)戶遞件當(dāng)天直接支付給賣方。
□(二)買方墊資贖契(買方墊資代賣方向銀行辦理提前還貸手續(xù))
(1)賣方同意在收取定金后 個(gè)工作日內(nèi)向抵押銀行申請(qǐng)辦理提前還貸手續(xù);
(2)買方同意在收到銀行接受還貸通知后，在銀行通知預(yù)約扣款日或之前，買方提取首期樓款(不含定金)人民幣 元整(￥ 元)轉(zhuǎn)入賣方貸款賬號(hào)內(nèi)，銀行到帳后即視為賣方已收取相應(yīng)樓款;賣方在抵押銀行出具還清貸款證明等資料后 個(gè)工作日內(nèi)到房管部門辦理涂銷抵押及領(lǐng)取房產(chǎn)證交給經(jīng)紀(jì)方。
(3)首期樓款余額人民幣 元整(￥ 元)，買方按下列第 種方式交付：
(A)買方應(yīng)在 年 月 日(不遲于遞件日)前直接支付賣方;
(B)買方在房管部門成功受理本次交易過(guò)戶遞件當(dāng)天直接支付給賣方。
6、樓價(jià)余款(即申請(qǐng)貸款額)：人民幣 元整(￥ 元)，由貸款銀行直接劃給賣方。
7、如銀行批準(zhǔn)的貸款金額少于買方申請(qǐng)的貸款金額，二者相差金額，買方須在房管部門成功本次交易遞件當(dāng)天直接支付給賣方。
8、買賣雙方均知悉并同意若辦理公積金普通貸款，則本次交易的流程須依照東興市住房公積金管理中心及銀行的規(guī)定及要求辦理。
客戶須知：
一、 閣下凡向我司繳付款項(xiàng)，我司將根據(jù)款項(xiàng)內(nèi)容開(kāi)具蓋有“財(cái)務(wù)專用章”的收據(jù)或發(fā)票。
二、如有員工私自向閣下開(kāi)具白收條或作出承諾，而未加蓋公司印章的，請(qǐng)閣下拒絕接受，否則我司對(duì)此不予認(rèn)可，并不承擔(dān)由此而引起的一切法律責(zé)任。
三、本合約為簽約實(shí)用范本，簽約前買賣雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀本合約內(nèi)容，對(duì)合約條款及專業(yè)用詞理解不一致的�？上蛭宜竟ぷ魅藛T咨詢。
四、為體現(xiàn)合約各方的自愿原則，本合約文本中相關(guān)條款后都有空白行，供各方自行約定或補(bǔ)充約定，各方當(dāng)事人可以對(duì)文本條款進(jìn)行修改、增補(bǔ)或刪除，合約簽訂生效后，未被修改的文本打印文字視為各方同意內(nèi)容，本文本涉及到的選擇、填寫內(nèi)容以 項(xiàng)為優(yōu)選。
【重要提示：無(wú)論買賣雙方任何一方拒絕網(wǎng)簽報(bào)稅，均應(yīng)按照本合同的約定承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任】
賣方： 買方： 經(jīng)紀(jì)方：
三方簽約于 年 月 日
房屋買賣按揭合同書 篇7
甲方：_______住址：_______身份證號(hào)：_______聯(lián)系電話：_______
乙方：_______住址：_______身份證號(hào)：_______聯(lián)系電話：_______
甲方和乙方于_______年_______月_______日采取按揭貸款方式購(gòu)買商品住宅_______一套，建筑面積_______平方米，總價(jià)款_______元(大寫金額)。現(xiàn)甲、乙雙方因情投意有意共同生活，為避免紛爭(zhēng)，愛(ài)情永固，雙方自愿達(dá)成如下協(xié)議：
一、乙方出資_______元(大寫金額)，一并作為該套房屋首付款。
二、房屋裝修費(fèi)用_______元(大寫金額)由乙方負(fù)責(zé)，剩余_______裝修費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
三、房屋按揭月供款每月_______元，婚前由甲方負(fù)責(zé);婚后共同生活由甲、乙共同承擔(dān)。
四、雙方領(lǐng)取結(jié)婚證時(shí)，該房產(chǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)化為甲乙雙方的夫妻共同財(cái)產(chǎn)(或約定該房產(chǎn)由雙方按一定比例共同享有所有權(quán)，或約定仍作為甲方的婚前個(gè)人財(cái)產(chǎn))。
五、若甲、乙雙方不幸分手，該套房產(chǎn)仍歸甲方所有，但甲方應(yīng)將乙方已承擔(dān)的全部費(fèi)用，包括首付款、裝修款償還給乙方(或按一定比例償還給乙方)。該房屋發(fā)生增值的，甲方應(yīng)按照乙方實(shí)際投入的資金比例向乙方支付增值收益。
六、未經(jīng)乙方書面同意，甲方在任何情況下不得將該套房屋以低于購(gòu)置價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外出售，否則甲方除應(yīng)償還乙方的已付款項(xiàng)外，并應(yīng)賠償因此給乙方造成的全部損失。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效。
八、因履行此協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，由協(xié)議簽訂地人民法院管轄。
甲方(簽名)：_______ 簽約時(shí)間：_______年_______月_______日
乙方(簽名)：_______ 簽約時(shí)間：_______年_______月_______日
房屋買賣按揭合同書 篇8
賣方：住址:身份證號(hào)：
買方：住址:身份證號(hào)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買門市，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方保證對(duì)所出賣的房屋具有完全的產(chǎn)權(quán)并保證符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定而且沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。各種購(gòu)臵房產(chǎn)手續(xù)、票據(jù)真實(shí)齊全。如交接后發(fā)生該門市交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
二、甲方所售門市權(quán)證號(hào)及座落位臵、結(jié)構(gòu)、層次、面積、附屬設(shè)施：
1、甲方所售門市地址位于，為結(jié)構(gòu);
2、甲方所售門市面積平方米;
三、門市價(jià)格及其他費(fèi)用：
1、甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方所售門市面積為㎡,總金額為拾萬(wàn)仟佰元整:元。
2、甲、乙雙方達(dá)成一致意見(jiàn)，辦理兩證的費(fèi)用由方負(fù)擔(dān)。協(xié)議生效后就該門市房的所有權(quán)利義務(wù)即轉(zhuǎn)移至乙方，乙方自行辦理房屋產(chǎn)權(quán)、過(guò)戶等手續(xù)，甲方負(fù)責(zé)提供辦理房產(chǎn)過(guò)戶所需的證件并協(xié)助乙方辦理,各項(xiàng)費(fèi)用由乙方自負(fù)。
四、付款方式：
1：甲、乙雙方簽定買賣合同后付元。
2：乙方辦理完房產(chǎn)交易權(quán)證手續(xù)后一次性支付剩余款元
五、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，甲、乙雙方可依法向該當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
六、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。本合同一式五份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，其他三份交有關(guān)部門存檔。
甲方：乙方：
住址：住址：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日
房屋買賣按揭合同書 篇9
出賣人（甲方）：，身份證號(hào)碼：，
買受人（乙方）：，身份證號(hào)碼：。
根據(jù)《民法典》第三編合同及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
一、房屋的基本情況：
甲方房屋座落在，建筑面積為x平方米，乙方對(duì)甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意購(gòu)買該房屋。
二、甲方保證該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛，不存在房屋抵押，債權(quán)債務(wù)，以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項(xiàng)，由甲方承擔(dān)，乙方不負(fù)任何責(zé)任。
三、上述房產(chǎn)的交易價(jià)格、款項(xiàng)支付方式
1、購(gòu)房款為人民幣x萬(wàn)元整（大寫：x萬(wàn)元整）；
2、乙方應(yīng)當(dāng)于本合同簽訂之日起向甲方支付人民幣x萬(wàn)元整（大寫：x萬(wàn)元整），余款x萬(wàn)元應(yīng)于上述房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶至乙方名下之日支付甲方。
四、房屋交付
甲方應(yīng)在交房當(dāng)日（x年x月x日）將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補(bǔ)償款等一切和該出售房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方（以各項(xiàng)文件及票據(jù)為證明）。甲方于房屋交付使用時(shí)將交易的房產(chǎn)及其鑰匙全部交付給乙方。
五、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定：
1、甲方在上述房屋可辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證及其過(guò)戶手續(xù)條件成就時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理過(guò)戶手續(xù)，乙方應(yīng)配合將相關(guān)的收件（包括甲方原交付的拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補(bǔ)償款等一切和該出售房有關(guān)的文件及票據(jù)等）交付乙方辦理，關(guān)于過(guò)戶手續(xù)產(chǎn)生的稅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、甲方辦理有關(guān)過(guò)戶手續(xù)后，應(yīng)當(dāng)提供一切與房屋有關(guān)的手續(xù)及資料及時(shí)積極配合乙方辦理房屋權(quán)屬變更手續(xù)，不得用任何方式拒絕阻撓。房屋權(quán)屬?gòu)募追阶兏烈曳矫滤a(chǎn)生的稅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。如因甲方的原因造成乙方不能在向甲方提出書面要求起＿天內(nèi)辦理房屋權(quán)屬變更手續(xù)，乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的％賠償乙方損失。
3、乙方如在本房屋買賣合同成立后，無(wú)論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過(guò)戶手續(xù)與否，將此房出租出售，甲方不得以任何方式阻撓。在辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過(guò)戶手續(xù)時(shí)，甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料（原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國(guó)土證，原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件，原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件，其他房屋共有人同意出售的書面意見(jiàn)等），不得用任何方式拒絕阻撓。
六、甲方逾期交付房屋違約責(zé)任：
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向甲方追究違約金。逾期不超過(guò)天，違約金自約定房屋交付之日第二天起至實(shí)際交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房?jī)r(jià)款金額的％向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行；逾期超過(guò)天，則視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)終止合同，甲方將乙方累計(jì)已付款全額還與乙方，按利率付給利息。
如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權(quán)所屬人、房屋位置、質(zhì)量問(wèn)題，影響乙方的居住及使用時(shí)，乙方有權(quán)要求退房，一切損失由甲方承擔(dān)。
甲方（簽字）：
x年xx月xx日
乙方（簽字）：
x年xx月xx日
房屋買賣按揭合同書 篇10
甲方（出賣人）：________________
電話：_______________________
地址：_______________________
身份證號(hào)：___________________
乙方（買受人）：________________
電話：_______________________
地址：_______________________
身份證號(hào)：___________________
根據(jù)《合同法》、《房地產(chǎn)管理法》和有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方在丙方的中介促成下和平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就下列房地產(chǎn)買賣達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：房屋的基本情況
甲方房屋（以下簡(jiǎn)稱該房屋）坐落于_________；位于第_________層，共_________（套/間），房屋結(jié)構(gòu)為_(kāi)________，建筑面積_________平方米，房屋用途為_(kāi)________；該房屋內(nèi)部附著設(shè)施為_(kāi)________________________；（房屋所有權(quán)證號(hào)為_(kāi)________。
第二條：土地使用權(quán)性質(zhì)
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_(kāi)________。但未辦理分戶土地證。如該房屋確需辦理土地轉(zhuǎn)讓使用手續(xù)，甲方需提供協(xié)助并按國(guó)家政策執(zhí)行。
第三條：價(jià)格
按計(jì)算，該房屋售價(jià)為_(kāi)________元整。
第四條：付款方式
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金（_________幣）_________元整，并應(yīng)于本合同生效之日起_________日內(nèi)將該房屋全部?jī)r(jià)款付給甲方。
第五條：交付期限
甲方應(yīng)于本合同生效之日起_________________將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方，并應(yīng)收到該房屋全部?jī)r(jià)款之日起_________日內(nèi)，將該房屋付給乙方。
第六條：違約責(zé)任
乙方未按時(shí)或不付清房款。甲方有權(quán)按下述約定，追究乙方的違約責(zé)任。
�。�1）終止合同，乙方按累計(jì)應(yīng)付款的____于____%向甲方支付違約金。甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)乙方支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。
�。�2）乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_________%向甲方支付違約金，合同繼續(xù)履行。
（3）同時(shí)適用定金條款處罰。
甲方未按時(shí)或不交付房屋及產(chǎn)權(quán)證書按上述條款對(duì)等原則承擔(dān)違約責(zé)任。
丙方應(yīng)對(duì)甲、乙雙方交易起配合和協(xié)助義務(wù)并督促雙方履行合同否則承擔(dān)連帶責(zé)任。
第七條：關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
在乙方實(shí)際接收該房屋之___日起，甲方協(xié)助乙方向房地產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過(guò)失造成乙方不能在雙方實(shí)際交接之日起_________天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書，乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的._________%賠償乙方損失。
第八條：保證
甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛，如有按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng)，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第九條：稅費(fèi)的交納
因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移契稅和房產(chǎn)證登記費(fèi)由乙方向國(guó)家交納；房屋交易如有其它稅費(fèi)均按政府的規(guī)定執(zhí)行。
第十條：費(fèi)用交接時(shí)間
水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項(xiàng)費(fèi)用的交接日期為_(kāi)________年_________月_________日。
第十一條：合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第十二條：補(bǔ)充
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同自雙方簽字之日起生效。
本協(xié)議一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。
甲方：_________________
簽訂地點(diǎn)：______________
____年____月____日
乙方：__________________
簽訂地點(diǎn)：______________
____年____月____日
房屋買賣按揭合同書 篇11
廣州市房屋買賣中介服務(wù)合同合同編號(hào)：
1.本合同簽訂之前，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本合同全部條款，充分協(xié)商，對(duì)合同條款及用詞理解不一致的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)，必要時(shí)可在合同中對(duì)其進(jìn)行明確約定。合同生效后，當(dāng)事人因合同條款及用詞理解不一致等發(fā)生糾紛，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決;不能通過(guò)協(xié)商解決的，可以遵循合同約定的爭(zhēng)議解決途徑依法向人民法院起訴或向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。
2.本合同為示范文本。為體現(xiàn)合同各方當(dāng)事人的自愿原則，本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行，供當(dāng)事人自行約定或補(bǔ)充約定。
3.對(duì)合同文本中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他需要?jiǎng)h除或添加的內(nèi)容，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定。
4.在簽訂合同前，有關(guān)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)出示必須由其本人提供的有關(guān)證書和證明文件。
5.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，房地產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或者從業(yè)人員不得代收代管存量房交易資金。如有違反的，請(qǐng)向廣州市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)反映。
6.根據(jù)物價(jià)部門有關(guān)規(guī)定，房屋買賣代理收費(fèi)，按成交價(jià)格總額的0.5%～2.5%計(jì)收。實(shí)行獨(dú)家代理的，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由委托方與房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)協(xié)商，可適當(dāng)提高，但最高不超過(guò)成交價(jià)格的3%。前述房屋買賣代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，是指向房屋買賣雙方合計(jì)收取的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)中介機(jī)構(gòu)超標(biāo)收費(fèi)的，可向物價(jià)部門反映。
7.本合同說(shuō)明部分，各方當(dāng)事人確認(rèn)已經(jīng)閱讀，并簽章如下：甲方：委托代理人：日期：乙方：經(jīng)紀(jì)人及執(zhí)業(yè)證號(hào)：日期：合同編號(hào)：穗房中介合字號(hào)廣州市房屋買賣中介服務(wù)合同甲方：;
【證件類型：】號(hào)碼：;聯(lián)系電話：;聯(lián)系地址：;委托代理人：;【證件類型：】號(hào)碼：;聯(lián)系電話：;聯(lián)系地址：。乙方：;資質(zhì)證號(hào)：;營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：;聯(lián)系電話：;甲方于年月日至年月日委托乙方購(gòu)買房地產(chǎn)，提供中介服務(wù)，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條擬購(gòu)房地產(chǎn)的基本情況1.房地產(chǎn)所在區(qū)域：。2.房屋使用性質(zhì)：【住宅】【商鋪】【辦公】【其他：】。3.【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】：平方米。4.擬購(gòu)價(jià)格：￥元以內(nèi)。5.付款方式：【一次性付款】【分期付款】【按揭付款】【其他：】。
第二條中介服務(wù)事項(xiàng)甲方委托乙方提供房屋承購(gòu)中介服務(wù)，乙方提供的中介服務(wù)事項(xiàng)包括以下第項(xiàng)：1.書面介紹與交易相關(guān)的售房政策、法律、稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);2.核查擬購(gòu)房地產(chǎn)權(quán)屬、出租情況及委托人對(duì)房屋的處分權(quán)利;3.協(xié)助甲方現(xiàn)場(chǎng)察看該房地產(chǎn);4.向甲方提供影響房屋交易的重要信息;5.促成房屋買賣，并協(xié)助上網(wǎng)簽訂《存量房買賣合同》;6.協(xié)助甲方辦理房屋按揭貸款手續(xù)，貸款方式為【商業(yè)貸款】【公積金貸款】【商業(yè)和公積金貸款組合】;7.協(xié)助辦理交易資金監(jiān)管手續(xù);8.代辦房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移及變更登記手續(xù);9.協(xié)助交割交易房屋;10.其他：。
第三條中介服務(wù)費(fèi)委托期內(nèi)，經(jīng)乙方促成，甲方與賣方達(dá)成交易并簽訂存量房買賣合同的，按照的方式支付中介服務(wù)費(fèi)。1.由甲方支付。甲方應(yīng)向乙方支付總房款的%作為中介服務(wù)費(fèi)，其中：.完成網(wǎng)簽手續(xù)時(shí)，甲方應(yīng)向乙方支付中介服務(wù)費(fèi)的%;.完成交易遞件手續(xù)后，甲方應(yīng)向乙方支付中介服務(wù)費(fèi)的%;.。2.由賣方支付。支付金額由賣方與乙方協(xié)商約定，乙方須將賣方支付的中介服務(wù)費(fèi)金額告知甲方。
第四條權(quán)利義務(wù)1.甲方取消委托或變更承購(gòu)條件，應(yīng)及時(shí)書面通知乙方。2.乙方應(yīng)當(dāng)核實(shí)房地產(chǎn)權(quán)屬情況及委托人對(duì)房屋的處分權(quán)利，協(xié)助甲方現(xiàn)場(chǎng)察看房屋，如實(shí)將交易相關(guān)的政策法規(guī)、稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和出售價(jià)格告知甲方。賣方同意出售的房地產(chǎn)符合甲方要求的，乙方應(yīng)及時(shí)告知甲方。
第五條違約責(zé)任1.甲方逾期支付中介服務(wù)費(fèi)的，應(yīng)當(dāng)每日按未付款0.05%的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金。2.乙方未按約定履行義務(wù)，導(dǎo)致交易無(wú)法進(jìn)行的，乙方不得收取中介服務(wù)費(fèi)，并按中介服務(wù)費(fèi)的20%向甲方支付違約金，或賠償甲方因交易無(wú)法進(jìn)行而遭受的全部損失。
第六條爭(zhēng)議的解決方式本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下述第種方式解決：1.提交廣州仲裁委員會(huì)仲裁;2.依法向人民法院起訴。
第七條如乙方通過(guò)補(bǔ)充約定或本合同以外的其他約定，設(shè)立明確或暗示與本合同內(nèi)容相沖突的、減輕或免除乙方責(zé)任、加重甲方責(zé)任或排除甲方權(quán)利條款的，該條款無(wú)效，以本合同為合法依據(jù)。本合同共頁(yè)，一式份，甲方份，乙方份。
第八條其他約定：
甲方：
乙方：
委托代理人：
經(jīng)紀(jì)人及執(zhí)業(yè)證號(hào)：
日期：
房屋買賣按揭合同書 篇12
賣方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：_________________
買方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
甲乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成以下協(xié)議條款。
一、甲方房屋（如有共有權(quán)人，甲方已經(jīng)取得了共有權(quán)人對(duì)轉(zhuǎn)讓該房屋的一致同意）坐落于建筑面積平方米，房屋用途為：
二、雙方商定該房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)格為：________________元（大寫：_________________元整）。
三、乙方于年月日向甲方支付首付款_____萬(wàn)元（大寫：_________________元整）。待房屋過(guò)戶后公積金貸款支付剩余房款_____萬(wàn)元（大寫：_________________元整）乙方保證房屋過(guò)戶后一個(gè)月內(nèi)付清余款。
四、甲方應(yīng)于乙方付清全部房款之時(shí)，將上述房屋及全部鑰匙交付乙方，并在雙方在場(chǎng)的情況下由乙方對(duì)房屋進(jìn)行接收。接收后房屋的占有、使用、收益和處分權(quán)利歸乙方行使，該房屋所發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水費(fèi)、電訊費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)支付。
五、甲方負(fù)責(zé)將該房屋所有權(quán)更改給乙方所有。辦理產(chǎn)權(quán)時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
六、甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛，有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng)，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
七、甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋不受他人合法追索。
甲方保證自己對(duì)該轉(zhuǎn)讓房屋擁有處分權(quán)，并保證不管以后房?jī)r(jià)如何上漲，絕不反悔。
八、除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，甲方如未按本合同規(guī)定的時(shí)間將房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向甲方追究違約利息。甲方保證在房款付清時(shí)，將房屋交付乙方，否則乙方有權(quán)追究甲方責(zé)任。
九、甲方及配偶共同擁有一套住房，辦理房產(chǎn)證所產(chǎn)生的費(fèi)用，全部由乙方承擔(dān)。若甲方及配偶擁有兩套及以上住房，所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，全部由甲方承擔(dān)。
十、本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方（簽章）：_________________
乙方（簽章）：_________________
xx年xx月xx日
房屋買賣按揭合同書 篇13
甲方(賣方)：______
乙方(預(yù)購(gòu)方)：____
住所：______________
住所：______________
委托代理機(jī)構(gòu)：______
聯(lián)系電話：__________
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致，就乙方向甲方預(yù)訂《________________》商品房事宜，訂立本合同。
第一條乙方預(yù)訂____________________《____________》____________幢____________層____________室(以下簡(jiǎn)稱該房屋)。
甲方已領(lǐng)取該房屋房地產(chǎn)權(quán)證(證書號(hào)：________________)，并經(jīng)_____________測(cè)繪機(jī)構(gòu)實(shí)測(cè)，該房屋建筑面積為_(kāi)______平方米。該房屋定于_______年_______月_______日交付。
第二條乙方預(yù)訂的該房屋每平方米建筑面積買賣單價(jià)為人民幣_(tái)_____________________________元，乙方預(yù)訂的該房屋總房?jī)r(jià)為人民幣_(tái)_____________________________元，乙方采取________________方式。
第三條乙方同意簽訂本合同時(shí)，支付定金人民幣_(tái)_________________元，作為甲、乙方雙方當(dāng)事人訂立商品房出售合同的擔(dān)保，簽訂商品房出售合同后，乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房?jī)r(jià)款。
第四條甲、乙雙方商定，預(yù)訂期為_(kāi)_______天，乙方于______年______月______日前到_______________________________與甲方簽訂《上海市商品房出售合同》。
第五條甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、樣品所標(biāo)明的房屋平面布局、結(jié)構(gòu)、建筑質(zhì)量、裝飾標(biāo)準(zhǔn)及附屬設(shè)施、配套設(shè)施等狀況作為商品房出售合同的附件。
第六條在本合同的第四條約定的預(yù)訂期限內(nèi)，除本合同第七條、第八條約定的情形外，甲方拒絕簽訂商品房出售合同的，雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂商品房出售合同的，無(wú)權(quán)要求甲方返還已收取的定金。
第七條有下列情況之一，乙方拒絕簽訂商品房出售合同的，甲方應(yīng)全額返還乙方已支付的定金。
1.甲乙雙方在簽訂商品房出售合同時(shí)，因面積誤差處理、房屋交付、房屋質(zhì)量、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款，存在分歧，不能協(xié)商一致;
2.甲乙雙方簽訂本合同后、簽訂商品房出售合同前，由司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權(quán)利的。
第八條有下列情況之一，乙方拒絕簽訂商品房出售合同的，甲方應(yīng)雙倍返還乙方已支付的定金：
1.甲方未遵守本合同第二條、第五條約定的;
2.甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的抵押、預(yù)租、查封等事實(shí)的。
第九條本協(xié)議一式__份，甲乙雙方各持__份，______、______各執(zhí)一份。
甲方：_________(簽章)
乙方：_________(簽定)
_________年____月____日
房屋買賣按揭合同書 篇14
一、為房屋買賣有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，訂合同如下：甲方自愿下列房屋賣給乙方所有：
1.房屋狀況：____________________(請(qǐng)按《房屋所有權(quán)證》填寫)
房屋座落：____________________
2.該房屋的土地使用權(quán)取得方式"√"：出讓( )、劃撥( )。
二、甲乙雙方商定成交價(jià)格為人民幣_(tái)_____________元，(大寫)______________________元整。
乙方在________________年___________月_____日前分_____次付清，付款方式：____________________
三、甲方在________________年___________月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內(nèi)土地使用權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)讓。
四、出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
五、本合同經(jīng)雙方簽章并經(jīng)嘉興市房地產(chǎn)交易管理所審查鑒定后生效，并對(duì)雙方都具有約束力，應(yīng)嚴(yán)格履行。如有違約，違約方愿承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償損失，支付違約費(fèi)用。
六、雙方愿按國(guó)家規(guī)定交納稅、費(fèi)及辦理有關(guān)手續(xù)。未盡事宜，雙方愿按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方愿向(___________)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
七、本合同一式_____份，甲、乙雙方及稅務(wù)部門各一份，房管部門一份。
八、雙方約定的其它事項(xiàng)：
甲方(簽名或蓋章)_______________ 乙方(簽名或蓋章)_______________
監(jiān)證機(jī)關(guān)：____________________
簽訂日期：____________________
房屋買賣按揭合同書 篇15
房屋買賣合同民事上訴狀
上訴人(原審被告)：_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司，住所地：_________________某某市某某鎮(zhèn)。法定代表人：_________________某某職務(wù)：_________________董事長(zhǎng)。被上訴人(原審原告)：_________________某某，男，漢族，19年月日出生，住某某市某某區(qū)某某北路號(hào)111室。原審被告：_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司，住所地：_________________某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)某某北村32號(hào)。負(fù)責(zé)人：_________________某某，經(jīng)理。
上訴請(qǐng)求：1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(20)某某民初字第1000號(hào)民事判決，發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。事實(shí)和理由：上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(20)高民初字第1000號(hào)民事判決書，現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對(duì)被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱：對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求及事實(shí)和理由沒(méi)有異議，對(duì)原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實(shí)意思是，對(duì)原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的，但對(duì)于原告訴訟請(qǐng)求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的，且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱：要求某某公司與原告協(xié)商解決”，眾所周知要求調(diào)解不屬相對(duì)人抗辯，將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對(duì)題，更非被告的真實(shí)辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱意見(jiàn)則與某某分公司以上真實(shí)辯稱意見(jiàn)相同�？墒�，該判決卻斷章取義，未將被告的真實(shí)答辯意見(jiàn)記入筆錄，導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對(duì)不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤
(一)該判決對(duì)原告訴請(qǐng)的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定，但原告稱該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng)，該事實(shí)在該判決書中并無(wú)闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購(gòu)房款是現(xiàn)金還是欠款，以及支付或欠款時(shí)間、金額的來(lái)源是該案的基本內(nèi)容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見(jiàn)本案的事實(shí)是不清的。
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題�？墒聦�(shí)是，結(jié)算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無(wú)直接因果關(guān)系。另：該判決認(rèn)定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個(gè)被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù)，僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過(guò)程的事實(shí)。上訴人不得不對(duì)本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。上訴人認(rèn)為，未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù)，不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。
本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無(wú)效，也只須返還購(gòu)房?jī)r(jià)款，至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在，且對(duì)損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過(guò)錯(cuò)責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購(gòu)房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù)，該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無(wú)效的過(guò)錯(cuò)責(zé)任，更沒(méi)有按過(guò)錯(cuò)責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。尤其是，該判決支持原告返還購(gòu)房款是1987197.54元，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計(jì)算。上訴人認(rèn)為，該判決，既未對(duì)所謂本金的數(shù)額和來(lái)源予以查實(shí)確認(rèn)，且對(duì)20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過(guò)訴訟時(shí)效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見(jiàn)，該判決顯失公平。
四、該判決程序違法
本案案情復(fù)雜，不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡(jiǎn)單、爭(zhēng)議不大的簡(jiǎn)易案件，故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯(cuò)誤的。同時(shí)，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決，那么，法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解，并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過(guò)程，為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對(duì)此，上訴人認(rèn)為，原審法院對(duì)本案的判決，當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解，那么顯見(jiàn)法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為，對(duì)本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。綜上所述，本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤，程序違法的嚴(yán)重問(wèn)題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益，支持上訴人的上訴請(qǐng)求!謝謝!
此致某某市中級(jí)人民法院上訴人：_________________
某某建設(shè)集團(tuán)有限公司20_____ 年_____月_______日
房屋買賣按揭合同書 篇16
(以下簡(jiǎn)稱承購(gòu)房)擬購(gòu)買由上海千葉房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司
(以下簡(jiǎn)稱代理房)所介紹的位于 的物業(yè)，并認(rèn)可以下條款：
一. 承購(gòu)方愿意接受的購(gòu)房條件為：
1. 購(gòu)房總價(jià)：______________________________________.
2. 包含設(shè)施：______________________________________.
3. 簽約時(shí)間：______________________________________.
4. 付款時(shí)間：______________________________________.
5. 其他條件：______________________________________.
二.承購(gòu)方為表示購(gòu)房誠(chéng)意同意向代理方支付 的意向金，委托代理方于 年 月 日 時(shí)之前去爭(zhēng)取出讓方的確定意向，一旦出讓方全部接受承購(gòu)方的上述購(gòu)買條件并在意向書上簽字，則承購(gòu)方授權(quán)代理方在不通知的情況下將意向金作為購(gòu)房定金付給出讓方，如果期限內(nèi)出讓方未能接受承購(gòu)方條件的，則意向金立即無(wú)息返還給承購(gòu)方。出讓方在本意向金書上簽字后，承購(gòu)方反悔不購(gòu)買或變更購(gòu)買條件等其他行為致使交易不成功的，定金(原意向金)將由出讓方?jīng)]收。
二. 本意向書一式叁份，承購(gòu)方代理方各執(zhí)一份，雙方簽字即生效，若出讓方接受并簽字，則出讓方執(zhí)一份。
承購(gòu)方： 代理方：
日 期： 日 期：
三. 出讓方確認(rèn)：
本人作為本意向書的出讓方已仔細(xì)閱讀上述條款，并愿意全部接受承購(gòu)方的上述購(gòu)買條件將上述物業(yè)出售給承購(gòu)方，如果本人反悔不賣或變更出售條件等其他行為致使交易不成功的，愿雙倍返還承購(gòu)方定金，特簽字確認(rèn)。
出讓方： 代理方：
日 期： 日 期：
房屋買賣按揭合同書 篇17
使用須知
一、本合同適用于已購(gòu)公有住房和經(jīng)濟(jì)適用住房首次上市出售。
二、本合同括號(hào)中所列選項(xiàng)以及空格部位，須據(jù)實(shí)填寫。雙方不作約定須在空格處打×，以示刪除。
三、本合同未盡事宜，雙方議定后，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
四、本合同填寫內(nèi)容請(qǐng)用鋼筆或水性筆填寫。
五、本合同條款由黃岡市房地產(chǎn)管理局負(fù)責(zé)解釋。
六、本合同由黃岡市房地產(chǎn)管理局監(jiān)制，合同封面右上角加蓋合同監(jiān)制專用章，未經(jīng)許可，不得翻印。
黃岡市已購(gòu)公有住房和經(jīng)濟(jì)適用住房上市出售合同
合同編號(hào)：___________
賣方：__________________
買方：____________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》、《黃岡市已購(gòu)公有住房和經(jīng)濟(jì)適用住房上市出售管理試行辦法》等法律政策規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就下列房屋買賣，訂立本合同，以資共同信守。
第一條甲方所有房屋，座落于______市______鎮(zhèn)______路______幢______層______號(hào)，為_(kāi)_____結(jié)構(gòu)，建筑面積______平方米，房屋所有權(quán)證號(hào)為“______字第______號(hào)”。房屋所用土地使用權(quán)取得方式為_(kāi)_____，用地面積______平方米，土地使用權(quán)證號(hào)為“______字第______號(hào)”。房屋包括附屬設(shè)施等。甲方自愿將上述房地產(chǎn)及其權(quán)益全部賣給乙方。
第二條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，上述房屋買賣成交價(jià)格為人民幣_(tái)_______________________
第三條房屋買賣乙方采取分期付款的：1、在雙方簽訂合同之日，付人民幣_(tái)_____萬(wàn)元2、在交付房屋之日，付人民幣_(tái)_____萬(wàn)元3、在房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶登記之日，付人民幣_(tái)_____萬(wàn)元。每期付款，甲方收到后出具收據(jù)。具體付款方式可由雙方另行約定。
第四條甲方應(yīng)自本合同簽訂之日起______日內(nèi)，將上述房屋騰空交付給乙方，原房屋所有權(quán)證等有關(guān)證件由甲方點(diǎn)交乙方，由乙方出具收到憑證。甲方保證上述房屋權(quán)屬清楚，如甲方有設(shè)定抵押、按揭、租賃等行為應(yīng)告知乙方，并自行約定解決。乙方買受后，交易房屋如發(fā)生產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)糾紛時(shí)，概由甲方負(fù)責(zé)清理，并承擔(dān)全部責(zé)任。
第五條甲方逾期不交付房屋給乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期一日，按照全部房款的______%向乙方支付違約金乙方解除合同的，甲方應(yīng)退還乙方所付房款，并按全部房款的______%向乙方支付違約金。
第六條乙方逾期不支付全部房款給甲方，視為不履行合同，甲方不解除合同的，每逾期一日按全部房款的______%向甲方支付違約金甲方解除合同的，由乙方承擔(dān)房屋轉(zhuǎn)移過(guò)戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費(fèi)，并按全部房款的______%向甲方支付違約金。
第七條乙方應(yīng)在本合同生效之日起______內(nèi)，攜帶房屋所有權(quán)證等相關(guān)證件，到房管部門辦理房產(chǎn)轉(zhuǎn)移過(guò)戶手續(xù)，同時(shí)到土管部門辦理土地使用權(quán)變更登記手續(xù)，需要甲方出面的，甲方應(yīng)予協(xié)助。如因一方延誤，影響房地產(chǎn)權(quán)過(guò)戶登記，遭致另一方有損失的，由延誤責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償。
第八條甲方房屋所占用的土地所有權(quán)屬于國(guó)家。乙方補(bǔ)繳土地出讓金或相當(dāng)于土地出讓金價(jià)款，取得出讓土地使用權(quán)后，甲方原來(lái)?yè)碛械耐恋厥褂脵?quán)利依法隨之轉(zhuǎn)移給乙方。乙方按出讓土地使用權(quán)的商品住宅辦理產(chǎn)權(quán)登記。
第九條本合同簽訂前，該房屋所有未繳納的稅費(fèi)一律由甲方負(fù)責(zé)繳納。本合同所發(fā)生的轉(zhuǎn)移登記費(fèi)、土地出讓金、契稅由乙方承擔(dān)，其他稅費(fèi)由雙方按國(guó)家、省、市政策規(guī)定分擔(dān)，或由雙方另行約定。
第十條乙方買受后應(yīng)合理使用共用部位和共用設(shè)施，對(duì)房屋承重結(jié)構(gòu)和共用設(shè)施設(shè)備不得擅自拆改，按共用部位分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)，并承諾遵守小區(qū)業(yè)主委員會(huì)選聘物業(yè)管理公司管理規(guī)定。
第十一條因不可抗力原因造成違約的，甲、乙雙方友好協(xié)商解決。
第十二條本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行商議，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng)，均遵照中華人民共和國(guó)有關(guān)法律和政策執(zhí)行。
第十三條本合同履行中如發(fā)生爭(zhēng)議，甲、乙雙方協(xié)商不成時(shí)，可選擇下列種方式解決：
1.提交仲裁委員會(huì)仲裁
2.依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十四條本合同自雙方簽訂之日起生效。
第十五條本合同連同附件共______頁(yè)，一式四份，雙方各執(zhí)一份，其他二份交房產(chǎn)和土管部門辦理房地產(chǎn)權(quán)過(guò)戶登記手續(xù)。
附件1：房屋平面圖及共用面積分?jǐn)傉f(shuō)明
附件2：裝修及設(shè)施、設(shè)備清單
附件3：合同補(bǔ)充協(xié)議
立合同人：
賣方：______________
聯(lián)系地址：__________________
身份證號(hào)碼：________________
聯(lián)系電話：__________________
代理人：____________
聯(lián)系地址：__________________
身份證號(hào)碼：________________
聯(lián)系電話：__________________
簽訂時(shí)間：__________________
簽于________________________
買方：______________
聯(lián)系地址：__________________
身份證號(hào)碼：________________
聯(lián)系電話：__________________
代理人：____________
聯(lián)系地址：__________________
身份證號(hào)碼：________________
聯(lián)系電話：__________________
簽訂時(shí)間：__________________
簽于________________________