房屋裝修起訴合同書（精選3篇）

房屋裝修起訴合同書 篇1

　　原告：

　　被告：

　　訴訟請求：請求人民法院依法判決：

　　1、解除原、被告簽訂的《住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》;

　　2、被告退還原告已付裝修款 元人民幣，被告的經(jīng)營者以個人財產(chǎn)對 萬元承擔(dān)責(zé)任;

　　3、被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。

　　事實及理由

　　年 月 日原、被告簽訂住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》，約定被告對原告平壩區(qū)房屋進(jìn)行室內(nèi)裝修，工程日期為 月 日至 月 日，簽訂合同當(dāng)日原告支付了萬元裝修款。

　　年 月 中旬，被告停工，導(dǎo)致房屋裝修無進(jìn)展。原告多次催被告動工，被告承諾開始裝修，并與原告在 月 日簽訂《關(guān)于住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同的補(bǔ)充協(xié)議》，約定 月 日還未完工交付的，被告應(yīng)無條件全額退還合同價款并將房屋鑰匙交給原告。

　　被告在簽訂補(bǔ)充協(xié)議之后，一直也沒有開始裝修，經(jīng)多次催促，被告均是停工狀態(tài)，現(xiàn)原告根據(jù)雙方的約定，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，提起訴訟，請求人民法院支持原告訴訟請求。

　　此致

　　人民法院

　　具狀人：

　　20__年一月十四月

房屋裝修起訴合同書 篇2

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：_________________________ 承包方(簡稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下合同條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程概況：

　　1. 裝飾施工地點(diǎn)：

　　2. 住房結(jié)構(gòu)： 房型 房 廳 套，施工面積 平方米。

　　3. 裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5. 工期：自_____年____月___日開工，至_____年____月____日竣工，工期共____天。

　　二、工程價款及結(jié)算的約定：

　　1.工程總價款：￥_______元，大寫(人民幣)：________________，詳見本合同裝修工程報價單。 2.工程款付款方式按下列方式支付： (1)第一期：對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日支付工程總造價的 %，即￥ 元作為訂金;

　　(2)第二期：合同簽訂后開工前支付工程總造價的 %，即￥ 元;

　　(3)第三期：施工過程中工期進(jìn)度過半時支付工程總造價的 %，即￥ 元;

　　(4)第四期：竣工驗收合格后 日內(nèi)支付工程總造價的剩余 %，即￥ 元。

　　三、雙方責(zé)任：

　　1.甲方責(zé)任：

　　(1)甲方應(yīng)在開工前一天，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。

　　(4)根據(jù)乙方提供的需求按時提供自購材料。甲方自購的材料自行負(fù)責(zé)將該裝修材料搬運(yùn)到施工場地內(nèi)。

　　(5)清除裝修場地內(nèi)影響到乙方施工的障礙物。

　　2.乙方責(zé)任：

　　(1)參加甲方組織的施工設(shè)計方案現(xiàn)場交底，并負(fù)責(zé)向具體施工人員傳達(dá)甲方設(shè)計方案和施工效果。

　　(2)乙方指派 為乙方駐工地負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行。

　　(3)乙方在裝修期間全程承擔(dān)現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)，對本次裝修工程的質(zhì)量、工期及施工現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)。

　　(4)工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　(5)乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負(fù)責(zé)施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經(jīng)甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑議，乙方應(yīng)無條件更換。

　　四、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

　　1.甲方提供的材料：甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲、乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后，經(jīng)甲乙雙方共同驗收，由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工，由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　3.乙方提供施工工具;乙方提供的材料：見附件二《裝飾用料單》。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照附件二《裝飾用料單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號等內(nèi)容和設(shè)計施工要求供應(yīng)材料、設(shè)備;未指定品牌的材料應(yīng)達(dá)到國家、行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);如不符合設(shè)計、施工要求、質(zhì)量、規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　4.乙方承包的所有材料應(yīng)自行搬運(yùn)入戶。

　　5.為保證工程的正常進(jìn)行，乙方必須至少提前七天書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并同時提供所需材料的損耗數(shù)量。以便甲方按計劃進(jìn)行采購材料。甲方應(yīng)一周

　　五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　1.本工程執(zhí)行中華人民共和國建設(shè)部(20xx)110號文《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和家裝行業(yè)施工規(guī)范、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.本工程由乙方提供設(shè)計施工方案。乙方負(fù)責(zé)按規(guī)定的施工規(guī)范工藝進(jìn)行施工。

　　3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)和材料損失由乙方承擔(dān)，工期不變。本工地在施工期間和保修期間內(nèi)如因施工質(zhì)量問題所引起的周圍鄰居的財產(chǎn)損失，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)及賠償;

　　5.在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目，必須提前與乙方聯(lián)系，經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)簽字施工圖與報價單后，方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　6.若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費(fèi)安裝或由甲方安排其他單位安裝，甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方，乙方應(yīng)予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　7.工程驗收：甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。工程每一節(jié)點(diǎn)，乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進(jìn)行驗收。

　　8.工程竣工：乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收，如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　9.工程保修期從竣工驗收確認(rèn)之日起算。對竣工驗收后由乙方安裝的隱蔽工程(水、電)保修期十年(注明：若水、電工程屬于改位工程，則此工地原已安裝好的水電工程不屬于乙方保修范圍內(nèi))，其他保修期貳年。

　　10.保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)和乙方提供材料質(zhì)量不合格造成的質(zhì)量問題，乙方無條件地進(jìn)行維修，并承擔(dān)相應(yīng)材料費(fèi)用。因上述原因給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;保修期內(nèi)如屬甲方使用不當(dāng)造成損壞，直至不能正常使用，乙方可酌情收費(fèi)。保修期結(jié)束后，乙方負(fù)責(zé)長期為甲方提供維修服務(wù)，直至甲方重新進(jìn)行該房屋的裝修工程。

　　六、關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定：

　　1.甲方提供的施工要求應(yīng)同乙方協(xié)商，施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門的裝修指南，防止相鄰居

　　2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商，經(jīng)確認(rèn)后施工。

　　3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé)。

　　七、違約責(zé)任：

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方元，甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，按該期應(yīng)付款金額的%支付違約金，工期順延。

　　2.由于乙方原因，逾期竣工的，每逾期一天乙方向甲方支付元違約金，逾期天仍未能竣工的，甲方有權(quán)單方解除合同，乙方應(yīng)按照合同總金額的 %向甲方支付違約金。

　　3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　5.工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負(fù)責(zé)。

　　6.工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未辦理驗收，乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)。

　　7.乙方未按照附件二《裝飾用料單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號等內(nèi)容和設(shè)計施工要求供應(yīng)材料、設(shè)備，如因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部的賠償責(zé)任。 8.如在施工過程中，產(chǎn)生工程和材料質(zhì)量問題以及各類應(yīng)由施工工程隊承擔(dān)的責(zé)任，甲方只向乙方追究賠償責(zé)任。

　　八、糾紛處理方式：

　　雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交裝修房屋所在地人民法院訴訟解決。

　　九、合同的變更和解除：

　　1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充條款。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。 3.如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)提出中止裝修，并與乙方協(xié)商共同解決。如協(xié)商不成甲方可以提出終止合同。

　　十、其它事項：

　　1.工程開工前，甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙把交乙方施工負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗收時，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖 套，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。

　　2.本合同簽訂后，工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字(蓋章)之日起生效，并具有同等法律效力。

　　4.雙方簽認(rèn)的裝飾工程報價單、施工圖及經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與本合同具有同等的法律效力。

　　代表： 代表：

　　電話： 電 話：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　簽訂日期： 年 月 日

房屋裝修起訴合同書 篇3

　　委托方(甲方)：__________________

　　承接方(乙方)：__________________

　　裝修項目：__________________

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

　　一、工程地點(diǎn)：__________________

　　二、形式結(jié)構(gòu)：__________________

　　三、委托方式：__________________包工包料

　　四、施工內(nèi)容：__________________祥見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》

　　五、施工時間：__________________60天

　　六、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________________施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗收合格后，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　七、工程造價：__________________共計人民幣______________ 元人民幣(______________ 元)。此費(fèi)用已含材料費(fèi)、人工費(fèi)、工程管理費(fèi)等，如有預(yù)算外費(fèi)用雙方商定。

　　八、付款方式：__________________為確保工程質(zhì)量，施工結(jié)束后暫扣1萬 元質(zhì)量保證金，至________年_______月_______日內(nèi)無任何施工質(zhì)量問題，甲方將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，三天內(nèi)付清乙方人工費(fèi)，

　　九、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　附：__________________工程預(yù)算表

　　甲方：__________________

　　__年__月__日

　　乙方：__________________

　　__年__月__日