鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本(精選17篇)
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇1
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):;系列:;噸位:;單價約元(大寫:);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):;噸位:;單價約元(大寫:);
(3)其他:以上主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為元,(大寫)(以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
(2)其他檢測項目:。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:年月日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí),并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇2
甲方:__
乙方:__
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成以下條例:
風(fēng)險提示:工作崗位及工作時間
雇員從事的工種和工作實踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作,如電機房的值班電工或大廈照明的維修電工(因為工種不同工資差別很大);
工作時間包括聘用期限,應(yīng)注明從何時起知何時止;每周工作多少天,每天工作多少小時;一般每周至少有一天的休息日;按國際慣例,在節(jié)假日,雇員應(yīng)享受所在國家規(guī)定的節(jié)假日,如所在國國慶、春節(jié)等。
建議雙方在簽勞務(wù)合同的時候最好明確約定相關(guān)工作崗位,工作時間以及勞務(wù)報酬等問題,避免之后因履行合同發(fā)生糾紛。
一、工程內(nèi)容
鋼結(jié)構(gòu)安裝,甲方負(fù)責(zé)提供一切材料、輔材及耗材,乙方負(fù)責(zé)安裝(含工人工資、吊車費)。
二、工期
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,總工期為_____天,如遇不可抗力因素(如戰(zhàn)爭、地震、雨天等),工期相應(yīng)順延。
三、雙方責(zé)任
風(fēng)險提示:雇主義務(wù)
勞務(wù)關(guān)系主要由民法、經(jīng)濟法調(diào)整,雙方當(dāng)事人在不違背法律規(guī)定情況下自由協(xié)商,任意性很強,雇主可以與雇員協(xié)商約定相關(guān)義務(wù);
但是,雇主必須按所在國有關(guān)規(guī)定提供符合安全生產(chǎn)的場所和必須發(fā)放勞動保護費用或物品,如安全帽、手套、濾光墨鏡等;在所在國工作期間,如果發(fā)生疾病或工傷,雇主都應(yīng)提供必要的醫(yī)療和購買必要的藥物。
另外,建議雇主應(yīng)給雇員購買人生意外保險,使勞務(wù)人員在受到意外傷害時能得到及時合理的賠償,保險費由雇主負(fù)擔(dān)。
1、甲方提供標(biāo)準(zhǔn)的施工圖紙,如有變更,及時給予解答,并及時提供變更圖紙,甲方提供材料堆放場地,配合乙方解決施工中出現(xiàn)的問題。
2、乙方認(rèn)真領(lǐng)會圖紙及設(shè)計要求,按圖施工。如需現(xiàn)場復(fù)查,可聯(lián)系溝通,但費用甲方承擔(dān),在施工過程中,乙方要遵守國家的法律法規(guī),工程質(zhì)量確保合格。
風(fēng)險提示:勞務(wù)費用
勞務(wù)合同雇員提供勞務(wù)服務(wù),雇主主需要依據(jù)協(xié)議支付勞務(wù)報酬,這里要區(qū)別于勞動關(guān)系中的勞動者除獲得工資報酬外,還需要為勞動者繳納保險、福利待遇等;勞務(wù)關(guān)系中的自然人,一般只獲得勞務(wù)費,雇主也不用像勞動合同那樣為雇員繳納社保的義務(wù),是否繳納可以雙方協(xié)商約定。
另外,如果是在工作時間以外加班或上夜班,雇主應(yīng)付加班費或夜班津貼等相應(yīng)勞務(wù)費用,并據(jù)此作出詳細(xì)約定,以免給雇主一方造成不必要糾紛。
四、勞務(wù)費用
乙方進場施工,甲方預(yù)付工程款_______萬元整,工程完工經(jīng)甲方和監(jiān)理驗收合格付至總工程款的______%,余款______%作為工程質(zhì)量保證金,一年后付清。
五、安全施工
乙方工人進入工地,必須遵守工地的安全規(guī)范、統(tǒng)一安排,自備安全用品,高空作業(yè)必須系安全帶,佩戴安全帽,使用電氣設(shè)備要規(guī)范,必須安全可靠,特別室外用電要防水、接地,配電箱要配備漏電保護器,以防為主,安全施工,如發(fā)生不安全事故,一切責(zé)任由乙方自負(fù),甲方不承擔(dān)任何事故責(zé)任及經(jīng)濟損失。
六、工程質(zhì)量
1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙說明文件和國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求安裝施工。
3、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量要求發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知甲方。
4、工程保修期為_____年,在質(zhì)保期內(nèi),如有工程質(zhì)量問題乙方應(yīng)給予及時維修。
七、違約責(zé)任
按合同約定的工期完工,每延誤工期一天,須向甲方支付本合同總價款_____%的違約金。
八、爭議解決方式
1、本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向____________人民法院起訴。
2、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,工程結(jié)算完畢,付清工程款項后,合同自動失效。
甲方:__(簽章)
法定代表人:__
地址:__
聯(lián)系電話:__
______年______月______日
乙方: (簽章)
家庭住址:__
聯(lián)系電話:__
______年______月______日
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇3
委托方(甲方)全稱:
承攬方(乙方)全稱:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同,結(jié)合本項目的特點,為保質(zhì)、保量、按時地提供符合標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求的產(chǎn)品,雙方本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,雙方共同遵照并認(rèn)真履行。
本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分:
附件一:《鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)協(xié)議》以下簡稱《技術(shù)協(xié)議》;
附件二:圖紙目錄清單及加工圖紙;
附件三:鋼結(jié)構(gòu)的材料匯總清單;
附件四:往來傳真及函件。
1、供貨范圍及交貨期
本合同供貨范圍:
交貨期:
交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨,任何一個構(gòu)件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。
2、加工技術(shù)要求
為了確保加工質(zhì)量,乙方在加工過程中要嚴(yán)格執(zhí)行甲方的《技術(shù)協(xié)議》和相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)。所有《技術(shù)協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請,且有甲方項目負(fù)責(zé)人的簽字。
3、技術(shù)資料、圖紙
除雙方簽定的附件一、二、三、四外,甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。
4、項目管理
本合同規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)的制作質(zhì)量要求按《技術(shù)協(xié)議》以及國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求,乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執(zhí)行,構(gòu)件出廠后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,甲方有權(quán)向乙方提出賠償。
本合同規(guī)定的供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品由乙方自制,在未得到甲方書面許可前不允許轉(zhuǎn)由他人制作,否則甲方有權(quán)予以拒收,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
為了方便本項目的管理,在合同雙方簽字蓋章生效后3天內(nèi),乙方應(yīng)向甲方提交項目組織管理機構(gòu)及管理方案、材料采購及加工計劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進度報告。
乙方應(yīng)隨時接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關(guān)人員的檢查,并提供食宿方便。
5、原輔材料的采購及進廠復(fù)檢等規(guī)定
本合同項下的材料由乙方自購且滿足相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)要求。主材為方購買,損耗為,廢料歸方所有。乙方須提供該合同項下所購買的原材料的材質(zhì)證明書原件。
本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購且報甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員備案。
6、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見《技術(shù)協(xié)議》中的相關(guān)規(guī)定;
7、合同價格及交貨要求:
7.1合同單價:綜合單價:
1)以上合同單價為固定不變價,單價中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構(gòu)件運輸至現(xiàn)場的運輸費、原材料進廠復(fù)驗等所有相關(guān)費用、以及所有應(yīng)向國家繳納的各種稅費和手續(xù)費等。
2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構(gòu)件的實際凈重量,如發(fā)現(xiàn)錯誤,須報甲方書面更正。
3)因乙方制造或運輸?shù)仍蛟斐傻漠a(chǎn)品報廢或返修,乙方應(yīng)積極配合加以解決,由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。因甲方要求設(shè)計變更,出廠前乙方有責(zé)任和義務(wù)進行變更。出廠后乙方也有責(zé)任變更,費用另行協(xié)商。
7.2交貨要求
1)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同要求,在得到甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員認(rèn)可后按甲方要求分批運往甲方指定地點。
2)乙方須作好成品、半成品的拆開構(gòu)件號標(biāo)識,以便甲方現(xiàn)場正確使用。
3)貨物發(fā)運時,應(yīng)同時移交材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢驗記錄等資料,否則甲方給予拒收,由此引起的貨物遲交責(zé)任由乙方自負(fù)。
4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進行貨物清點移交,因乙方標(biāo)識不清或移交清單與實物不符等產(chǎn)生的錯誤,乙方必須及時給予修正。
5)雙方單位簽章的《結(jié)算單》。
8、付款及結(jié)算
8.1付款方式:轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯票。
8.2付款比例
1)預(yù)付款:合同簽訂生效后五天內(nèi)預(yù)付(約計¥元);或本工程無預(yù)付款。
2)全部構(gòu)件發(fā)運到甲方指定地點,經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理全部驗收合格后付至總價的,余款作為質(zhì)量保證金,乙方構(gòu)件交驗合格之日起十二個月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度,每批構(gòu)件發(fā)到甲方現(xiàn)場,經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理驗收合格后,甲方按工程進度款的付進度款,余作為質(zhì)量保證金,該合同質(zhì)保期為乙方合同構(gòu)件安裝完成,質(zhì)保期滿且無質(zhì)量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質(zhì)量保證金。
3)乙方所制作的全部構(gòu)件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗收合格后,甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料8日內(nèi)由甲方項目經(jīng)理部初審?fù)戤叄瑘蠹追焦こ坦窘?jīng)營部10日內(nèi)復(fù)核完畢,復(fù)審后的結(jié)算資料提交甲方審計部門審計10日內(nèi)審計完畢審計結(jié)果為最終竣工結(jié)算值。
9、擔(dān)保
合同簽訂時,乙方須向甲方提供履約擔(dān)保,擔(dān)保方式:;擔(dān)保額度:待合同履行完畢后,無任何違約情況,將履約保證金一次(無息)退還給乙方。
10、違約責(zé)任
乙方有責(zé)任并保證按本合同及相應(yīng)合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨,否則,因為乙方原因使合同產(chǎn)品不能按期交貨,乙方每延誤壹天按元向甲方支付違約金,違約金在工程款中扣除;
乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責(zé)任,如果合同產(chǎn)品延期交貨,甲方有權(quán)終止部分或全部合同,在此情況下,甲方可以根據(jù)自己認(rèn)為合適的方式另行委托第三方來加工或供貨,因此發(fā)生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責(zé)任由乙方承擔(dān),同時乙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。
同時由于乙方原因?qū)е卵悠诎l(fā)貨,乙方除了要按上述要求履行自身責(zé)任外,還因此共同承擔(dān)業(yè)主可能給予甲方的罰款。
甲方應(yīng)按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術(shù)文件,如因甲方原因未能按時提供技術(shù)文件或文件不正確、不完整,乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。
甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計變更,甲方應(yīng)事先與乙方協(xié)商;若實際產(chǎn)品的數(shù)量和預(yù)估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時,乙方不得借故要求調(diào)整單價。
乙方提供的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品達(dá)不到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減價款;不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修正或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修正或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的',甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
實際交付產(chǎn)品的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理。
乙方須按甲方要求對產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)陌b,以確保運輸和交付順利,未按合同規(guī)定標(biāo)識和包裝,或者包裝物與移交文件不符,或者不符合規(guī)定要求,造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時,甲方有權(quán)拒收。
乙方未按規(guī)定的辦法和期限對自購的原材料進行進廠檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求,甲方有權(quán)責(zé)令停產(chǎn),因此造成的損失由乙方承擔(dān)。
甲方未按規(guī)定的時間付款,超過合同規(guī)定日期付款,甲方應(yīng)當(dāng)比照當(dāng)?shù)劂y行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。
11、合同變更
在合同有效期內(nèi),甲方可在任何時候以書面形式在合同總范圍內(nèi)對合同的任何部分予以合理變更。
如果這種變更導(dǎo)致乙方在執(zhí)行本合同項下相關(guān)部分工作日或所需時間有所增減,合同或交貨進度應(yīng)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,而且雙方應(yīng)對合同進行相應(yīng)的修改,若增加或減少乙方工作量,則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。
12、技術(shù)服務(wù)
乙方應(yīng)做好售后服務(wù)工作,及時解決因制造出現(xiàn)的問題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務(wù)費用包含在綜合單價中,凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生的費用由乙方承擔(dān),并從合同款中扣除。必要時,乙方須派技術(shù)人員到安裝現(xiàn)場進行技術(shù)服務(wù)。在售后服務(wù)過程中,乙方對派往現(xiàn)場服務(wù)的人員的安全負(fù)責(zé),應(yīng)對其加強安全教育,服務(wù)人員須服從甲方的現(xiàn)場安全管理,有自我保護能力,對自身安全負(fù)責(zé)。
13、糾紛的處理
甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時,雙方應(yīng)積極協(xié)商解決;無法協(xié)商時,任何一方可向法院提起訴訟。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,本合同一式柒份,甲方執(zhí)伍份,乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方合同章:乙方合同章:
地址: 地址:
委托代理人: 法定代表人:
經(jīng)辦人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
簽定日期: 簽定日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇4
在委托合同中,受托人處理事務(wù),除法律另有規(guī)定外,不是以自己的名義和費用,而是以委托人的名義和費用進行的。因此,委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果,直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀(jì)合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是:鋼結(jié)構(gòu)的委托加工合同。具體內(nèi)容如下,歡迎參考:
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條
技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條
價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條
驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條
包裝要求及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條
運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條
結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條
其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
年 月 日訂
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇5
甲方: 中國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條 加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條 交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運至________港口交付乙方。
第三條 來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略) 和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條 加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條 加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____ 幣____ 元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條 付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條 運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負(fù)責(zé)。
第八條 不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求
第九條 仲裁
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。
第十條 合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
第十一條 合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條 合同文本與文字
本合同正本一式____ 份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條 其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____ %。
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補足。
第十四條 合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇6
委托方: (以下簡稱甲方) 承包方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
第二條:工程概況
1. 工程名稱: 。
2. 工程地點: 。
3. 委 托 方: 。
4. 預(yù)估構(gòu)件重量: 。
5. 工程內(nèi)容:
第三條:合同范圍及簽定合同依據(jù)
1. 甲方認(rèn)可的施工圖紙。
2. 甲方認(rèn)可的設(shè)計變更,補充聯(lián)系單,圖紙會審紀(jì)要。
第四條:生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容
1. 主鋼構(gòu): 。
2. 主鋼構(gòu)除銹處理方式: 拋丸除銹 。
3. 防銹底漆涂裝要求: 。
4. 乙方負(fù)責(zé)免費裝車,甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸費用由甲方承擔(dān)。
第五條:甲方的權(quán)利和義務(wù)
1. 甲方于 年 月 日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙 套。
2. 按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、付款方式支付加工費、材料費。
3. 甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的進度和質(zhì)量。
第六條:乙方的權(quán)利和義務(wù)
1. 按時提交加工產(chǎn)品,并經(jīng)甲方在車間驗收合格后方可出廠。
2. 按國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)施工驗收規(guī)范GB50205-20xx及設(shè)計圖紙要求進行生產(chǎn)。
第七條:加工費及付款方式、時間
1. 本生產(chǎn)人工費單價為: 元/噸 。
2. 材料費單價:本結(jié)構(gòu)原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。
3. 工程款支付:預(yù)付材料款70%計 元(大寫: 元整 )。
4. 提構(gòu)件時付清本批鋼構(gòu)件30%的余款。
5. 重量結(jié)算:按理論重量結(jié)算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工
6. 如圖紙變更或委托方要求變更,需另追加費用,計費標(biāo)準(zhǔn)按1、2條進行。
第八條:生產(chǎn)(加工)期限
1. 開工日期:以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。
2. 工期: 天。
3. 工廠存放期:構(gòu)件完工之日起免費在廠內(nèi)存放7天,超出7天每天按產(chǎn)品總價款的5‰收取場地占用費。
4. 遇到下列情況之一時,生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開工日期及產(chǎn)品交驗日期則相應(yīng)順延或另外商定:
1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;
2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進度時。
第九條:違約責(zé)任
1. 由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,不能滿足施工圖紙要求時,應(yīng)由承包方無償返工或重新提供產(chǎn)品。
2. 由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī),在承包方開始生產(chǎn)后仍在修改設(shè)計,由此造成的損失委托方應(yīng)給予承包方相應(yīng)的經(jīng)濟補償,并工期順延。
第十條:其它
1. 產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格出廠后,由于運輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量,乙方不再承擔(dān)責(zé)任。
2. 根據(jù)本合同的約定,乙方只對甲方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,甲方只對乙方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),不受第三方的影響。
第十一條:附則
1. 與本合同有關(guān)的其它問題,均按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行,未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
2. 本合同一式四份,甲方各執(zhí)二份。
3. 雙方代表簽章后,合同生效。
委托方: 承包方:
承辦人: 承辦人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇7
定作方: (以下簡稱:甲方) 承攬方: (以下簡稱:乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他相關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本承攬加工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、加工范圍及合同價款
1、加工項目名稱:
2、本次加工所需圖紙深化由 負(fù)責(zé)深化并提供。
3、本次加工所需原材料由 負(fù)責(zé)提供,其中包含(材料、加工、除銹、油漆、運輸)
4、加工范圍: 主體結(jié)構(gòu)(圍護結(jié)構(gòu)除外) 具體包括如下:
二、制作質(zhì)量要求
乙方必須嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙進行深化、甲方與乙方所簽合同要求、《鋼結(jié)構(gòu)工程 施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50205—20xx、《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程》JGJ81-20xx及有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進行加工制作和驗收。
甲方將派駐廠監(jiān)造人員或不定期委派檢驗人員對在制構(gòu)件及成品構(gòu)件進行檢驗,發(fā)現(xiàn)構(gòu)件不符合上述要求的,乙方應(yīng)無條件予以整改,直至合格。甲方的檢驗不解除乙方對構(gòu)件加工質(zhì)量的保證和相關(guān)責(zé)任。
乙方須根據(jù)甲方要求提供質(zhì)保書、合格證、第三方檢測報告等相關(guān)交工資料。 其它質(zhì)量要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按照圖紙加工。 鋼材材質(zhì):鋼板必須使用原平板或開平板,禁止使用帶鋼及窄中板。拋丸除銹達(dá)到Sa2.5級,鐵紅醇酸防銹漆二遍。
三、交貨地點及日期
1、交貨地點:
2、交貨日期:
3、構(gòu)件運輸由 負(fù)責(zé),所產(chǎn)生費用由 承擔(dān)。
四、結(jié)算方式
1、構(gòu)配件單價一次性定價,數(shù)量根據(jù)甲方提供的深化圖紙加工圖紙據(jù)實結(jié)算。 2、本合同范圍內(nèi)的所有鋼構(gòu)件按照甲方的要求時間內(nèi)保質(zhì)保量完成,并提供正確、完整的制作資料,在工程主體安裝驗收完成后進行結(jié)算。
五、付款方式及結(jié)算
付款方式:鋼結(jié)構(gòu)進現(xiàn)場付款30%,安裝完畢,甲方收到乙方工程制作費用總額發(fā)票后,付至合同價的85%,建設(shè)單位總體工程驗收合格后付至結(jié)算價的95%,甲方在確認(rèn)無質(zhì)量問題一年期滿后將余下5%質(zhì)保金一次性付清。
六、雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé):
、儇(fù)責(zé)辦理乙方提出施工圖中的有關(guān)問題,并在設(shè)計院回復(fù)后 3天內(nèi)給予答復(fù),減少因圖紙錯誤而造成的各種不必要的損失。
、谝驑I(yè)主或土建等單位原因不能按照施工進度計劃進場施工時,必須及時調(diào)整好交貨計劃日期,并提前7天用聯(lián)系單形式通知乙方調(diào)整制作計劃。
、郯惭b過程中,如發(fā)現(xiàn)有制作錯誤時,應(yīng)立即停止安裝,并及時用書面形式通知乙方,并積極協(xié)助乙方采取補救措施予以補救,把各種損失減少到最低程度,所產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。
、芤曳脚蓪H素(fù)責(zé)發(fā)貨工作,所有構(gòu)件、配件運到施工現(xiàn)場后,甲方必須指定專人負(fù)責(zé)核對構(gòu)配件的數(shù)量、檢驗好外觀質(zhì)量,并在送貨回執(zhí)單上簽好數(shù)量、外觀質(zhì)量等情況和驗收人的姓名,由于甲方驗收人員的失職,所造成的損失由甲方自負(fù)。
、葚(fù)責(zé)安排好業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理來廠的檢查、驗收工作,并承擔(dān)非乙方原因造成的來廠檢查、驗收所發(fā)生的全部費用。
2、乙方職責(zé)
(1)必須嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場安裝要求,配套制作構(gòu)配件。發(fā)貨前必須嚴(yán)格檢驗好各種構(gòu)件的質(zhì)量,并按深化設(shè)計提供的成品構(gòu)配件清單和計劃交貨清單要求,詳細(xì)填寫好發(fā)貨清單。發(fā)貨清單一式五份(甲方、回單、項目運營管理中心(部)結(jié)算處、財務(wù)部、運營部發(fā)
(3)必須嚴(yán)格按照裝車作業(yè)指導(dǎo)書裝車,以確保構(gòu)配件在運輸過程中安全牢固,不受損傷。如屬運輸不當(dāng)引起的各種損傷由乙方負(fù)責(zé)。
(4)乙方在執(zhí)著到制作錯誤的書面通知后,150公里以內(nèi)乙方必須在24小時內(nèi)(150公里外48小時內(nèi))派員到施工現(xiàn)場進行處理。
(5)乙方必須根據(jù)甲方要求隨貨提供完整的制作資料。
(6)負(fù)責(zé)業(yè)主、監(jiān)理和設(shè)計等單位有關(guān)人員到廠內(nèi)檢查、監(jiān)制的接待工作;業(yè)主或監(jiān)理、設(shè)計代表來工廠檢查、監(jiān)制情況,需提供該工程構(gòu)件、配件制作情況的書面匯報資料。如出現(xiàn)制作質(zhì)量和制作進度滯后問題,造成業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計代表來廠重新進行檢查、驗收,其發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān)。
七、圖紙?zhí)峁⿻r間及保密要求
1、圖紙由甲方提供時,雙方約定甲方在 年 月 日前向乙方提供圖紙一套,費用由甲方承擔(dān)。
2、未經(jīng)甲方同意,乙方不得將有關(guān)甲方的相關(guān)資料泄露給任何第三方,否則乙方將承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
八、違約責(zé)任
1、甲方未在合同約定的期限內(nèi)提供圖紙(包含變更單),則乙方可順延交貨工期。乙方若違反合同約定未按交貨順序及時交付合格的協(xié)作構(gòu)件、交工資料,則承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任及經(jīng)濟損失。
2、乙方不能按時交貨(非甲方原因),構(gòu)配件不配套貨發(fā)往現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)構(gòu)件不合格,由此造成工程工期延誤的,每延遲一天乙方需向甲方賠償本合同總價的3‰。罰款總額累計最高不超過合同總價的5%。
3、由于乙方交貨的構(gòu)配件編號不清或錯編、漏編,須在施工現(xiàn)場重新檢查編號的,乙方收到重新編號通知2天內(nèi)未到施工現(xiàn)場重新編號的,乙方須向甲方賠償30元/件的檢查編號費。
4、甲方未按合同約定的時間、金額支付工程款給乙方的,甲方按每延期一天支付應(yīng)付額的3‰滯納金給乙方。
九、爭議
1、如本合同發(fā)生爭議,雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
2本合同一式六份,甲方執(zhí)三分,乙方執(zhí)三份。合同附件(圖紙、技術(shù)要求、清單、交貨計劃等)也視為合同的組成部分,與合同具有同等法律效力。
3、本合同甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。構(gòu)件交貨完畢、加工款結(jié)清后自動失效。
定作方:(公章) 承攬方:(公章) 地 址: 地 址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 開戶銀行: 開戶銀行: 帳 號: 帳 號:
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇8
甲 方:
乙 方:
依據(jù)中華人民共和國《合同法》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程造價:
第二條、分包內(nèi)容
乙方須依照甲方提供的設(shè)計圖紙進行鋼結(jié)構(gòu)制作,巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。
上述工作范圍包括材料供應(yīng)、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉(zhuǎn)運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負(fù)責(zé)。
第三條、施工工期
總工期為。開工日期為,預(yù)定截止工期日期 。
第四條、付款方式
1、雙方簽訂合同后三日內(nèi),甲方支付乙方預(yù)付款 元,元整)。
2、甲方支付乙方二次費付款元,(大寫: 元整)。
3、甲方支付乙方三次費付款元,(大寫: 元整)。
4、余款在工程完工后,甲乙雙方共同進行驗收后,留壹萬元做質(zhì)保金,其他款項七天內(nèi)付清,質(zhì)保金六個月內(nèi)一次性付清。
第五條、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任
1、依照本合同及時支付工程款和進行結(jié)算。
2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。
3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。
4、提供的圖紙要符合安全結(jié)構(gòu)。
乙方責(zé)任
1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結(jié)構(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé),并按照設(shè)計和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及檢測報告,并承擔(dān)相應(yīng)費用,并做好自檢工作。
2、必須嚴(yán)格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故,由乙方負(fù)責(zé),返工費用自理。
3、嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例,小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定,做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活,并對施工的可靠性、安全性負(fù)責(zé)。
4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負(fù)責(zé)。
5、工程竣工驗收后,清理現(xiàn)場(包括生產(chǎn),生活的材料和臨時設(shè)施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場。
6、乙方負(fù)責(zé)自工程驗收之日起因工程質(zhì)量達(dá)不到要求而出現(xiàn)的問題進行及時免費保修。
7、乙方施工應(yīng)采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負(fù)責(zé)。
第六條、附則
如因特殊情況需要延期完成工期,須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商并以書面形式簽字,作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方: 乙方:
電話: 電話:
年 月 日 年
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇9
甲方:
乙方:
甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱:鋼結(jié)構(gòu)車間
二、加工形式:包工包料
三、加工范圍:鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構(gòu)件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))
四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅。詳細(xì)數(shù)據(jù)見報價單。
五、工程質(zhì)量:根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設(shè)計方案,乙方制圖,甲方審定簽字認(rèn)可,本工程按照工程質(zhì)量驗收規(guī)范在乙方廠內(nèi)驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準(zhǔn)。
六、雙方責(zé)任:乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關(guān)事項,如甲方提出特殊要求,乙方按實際造價收費。
七、加工期限:
八、結(jié)算方式:工 程 預(yù)付款為 元 整(小寫 元),作為定金用于開工費用,余款 元整(小寫 元),由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金,質(zhì)量以驗收合格為準(zhǔn)。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十、雙方糾紛:如雙方發(fā)生糾紛意見,由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇10
合同編號:_____________
鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同工程名稱:_____________
發(fā)包方(甲方):_____________
承包方(乙方):_____________
依照《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就房鋼結(jié)構(gòu)制作協(xié)商一致,訂立本合同。
一、合同內(nèi)容:
本合同計價方式采用:固定綜合單價含加工費、油漆費(二遍普通醇酸底漆),加工量以實際發(fā)生為準(zhǔn)計算總價。
二、合同造價及結(jié)算方式:
合同總價約_____________元,(大寫:_____________)。
注:
1、主副鋼工程量按圖紙理論計算另計2%損耗,檁條無損耗。
2、雙方約定加工量/合同價變更原則:設(shè)計變更及簽證另行增減。
三、構(gòu)件款支付與結(jié)算
合同簽訂3個工作日內(nèi),甲方應(yīng)支付工程價款70%的預(yù)付款,構(gòu)件分批提貨,提貨前,付清當(dāng)批構(gòu)件剩余款項,最后一批構(gòu)件出廠前結(jié)清貨款。
四、工期及運輸方式:
1、暫定工期9月25日開始供貨,10月20日供貨完成。如因非乙方原因?qū)е鹿て谘诱`,乙方不承擔(dān)工期延誤造成的損失。
2、如甲方延期提貨,需應(yīng)不遲于10月20日前結(jié)清貨款,延期支付部分需承擔(dān)違約金5‰/日。
3、乙方負(fù)責(zé)運輸。
五、甲方的責(zé)任
5.1、合同簽訂后一周內(nèi),給乙方提供鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計圖紙壹套,供乙方深化設(shè)計。
5.2、負(fù)責(zé)對乙方所承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù)做好安全、技術(shù)、質(zhì)量交底,提出明確的安全、技術(shù)、質(zhì)量要求。
5.3、負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中全面協(xié)調(diào)與管理。
5.4、按合同要求支付相應(yīng)款項。
5.5、提供加工順序、構(gòu)件計劃進場時間。
5.6、甲方檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)乙方的進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)。
六、乙方的責(zé)任
6.1、乙方必須組織精干的技術(shù)工人、管理人員配套的隊伍,保質(zhì)、保量提前或按時完成承包范圍內(nèi)生產(chǎn)任務(wù)。
6.2、乙方在未經(jīng)過甲方同意的情況下不得隨意更換人員及調(diào)整崗位。
6.3、乙方本項目全體人員必須接受安全生產(chǎn)、職業(yè)崗位培訓(xùn),安全培訓(xùn)合格且特殊工種需持證上崗。
6.4、負(fù)責(zé)完成相關(guān)鋼結(jié)構(gòu)資料的編制和整理。
6.5、乙方應(yīng)對與本項目有關(guān)的所有資料、內(nèi)容嚴(yán)格保密,不得泄露給第三方。
七、安全文明生產(chǎn)及職業(yè)健康保護
7.1、安全生產(chǎn):_____________
7.1.1、乙方應(yīng)執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定,將安全生產(chǎn)放在首位,不違章、違規(guī)操作。操作人員應(yīng)采取嚴(yán)格的安全防護措施,乙方承擔(dān)由自身安全防護措施不力造成事故的'責(zé)任和因此發(fā)生的費用。
7.1.2、乙方按要求配置專職安全人員。
八、違約責(zé)任
8.1、甲乙雙方按本合同執(zhí)行約定內(nèi)容,各自承擔(dān)因過錯產(chǎn)生的責(zé)任并賠償損失。
8.2、違約責(zé)任:
8.2.1、擅自將其承包的分包項目轉(zhuǎn)包或再分包的。使用的管理人員和生產(chǎn)人員大部分為其他單位人員的,視為擅自轉(zhuǎn)包或再分包。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將按合同額的10%向甲方償付違約金。
8.2.2、乙方必須按照甲方的要求配置相關(guān)人員且必須滿足日常和節(jié)假日期間的工作需求。否則,乙方將承擔(dān)合同額的2%違約金。
8.2.3、未經(jīng)甲方同意,變更或停止履行、解除合同。按合同額的5%向甲方償付違約金。
8.2.4、甲方未按合同約定支付構(gòu)件款,導(dǎo)致的工期延誤和相關(guān)損失由甲方負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)補償乙方因此造成的費用增加。
九、合同解除
9.1、如乙方出現(xiàn)以下行為,甲方可發(fā)出書面指令要求乙方無條件停工,合同解除,給甲方造成的損失均由乙方負(fù)全部責(zé)任,甲方保留索賠的權(quán)力:
9.1.1、未經(jīng)甲方同意,將本項目部分或全部轉(zhuǎn)包給第三方。
9.1.2、不能按甲方要求、本合同約定工期進行生產(chǎn),嚴(yán)重拖延工期。
9.1.3、在完工之前,無正當(dāng)理由停工。
9.1.4、乙方的人員、機械無法滿足項目需要且經(jīng)甲方三次以上催促仍無能力改進。
9.1.5、將本項目相關(guān)資料及內(nèi)容泄露給第三方。
9.1.6、發(fā)生重大設(shè)計變更,乙方無法繼續(xù)履約。
9.2、合同解除后各自的權(quán)利和義務(wù):
9.2.1、乙方應(yīng)妥善做好已完構(gòu)件和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作。
十、糾紛處理
雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商解決糾紛;若協(xié)商不成,任何一方可提交起訴方所在地有管轄權(quán)的法院解決。
十一、其它
1、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,本合同經(jīng)雙方法人代表(或其委托人)簽字、蓋章且預(yù)付款到達(dá)乙方賬面之日起生效。本合同生效后,任何一方單方面終止或變更合同,應(yīng)賠償另一方的直接及間接經(jīng)濟損失。
承包人:_____________(公章)分包人:_____________(公章)
法定代表人:_____________法定代表人:_____________
委托代理人:_____________委托代理人:_____________
電話:_____________電話:_____________
傳真:_____________傳真:_____________
開戶銀行:_____________開戶銀行:_____________
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇11
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)之規(guī)定,甲方委托乙方制作加工鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件,結(jié)合工程的實際情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守: 鋼構(gòu)件制作內(nèi)容質(zhì)為Q345、釀造車間H型鋼柱約224噸,材質(zhì)為Q345、動力車間H型鋼柱約173噸,材質(zhì)為Q345B,空瓶庫、成品庫H型鋼柱約320噸,材質(zhì)為Q345B,H型鋼加工量約為一道,面漆一道 (面漆為中灰醇酸面漆);
一、 承包方式: 包工包料
二、 合同價款及付款方式
1、合同價款:__元/噸(Q345)/噸(Q235)。 合計價款約為人民幣:___。
2、結(jié)算方式:。
3、付款方式:合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%),提貨時付清所有貨款,定金在最后一次提貨時結(jié)算。
4、以上為含稅價,乙方須提供發(fā)票與甲方。
三、 交貨地點及時間
1、交貨地點:
2、交貨時間:
四、 質(zhì)量及驗收要求
1、乙方應(yīng)按照國家現(xiàn)行的鋼結(jié)構(gòu)制作規(guī)范認(rèn)真加工制作,確保鋼構(gòu)件達(dá)到圖紙設(shè)計和鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范的要求。
2、乙方所采購的材料應(yīng)符合甲方要求,鋼板厚度必須保證在國家標(biāo)準(zhǔn)偏差范圍內(nèi)所購材料應(yīng)具有質(zhì)保書。材料的代用必須經(jīng)甲方認(rèn)可方可代用。
3、鋼構(gòu)件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的要求,依據(jù)國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定,由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負(fù)責(zé)提供所購原材料的質(zhì)保書和產(chǎn)品合格證,如需第三方檢測報告,甲方應(yīng)提前通知乙方,檢測所產(chǎn)生費用由甲方承擔(dān)。
五、 其它
1、乙方應(yīng)接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督,在乙方制作過程中,甲方有權(quán)到乙方制作現(xiàn)場進行質(zhì)量檢測,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正。如甲方在現(xiàn)場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的,乙方應(yīng)及時派人整改,其費用由乙方承擔(dān)。
2、如中途設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書面形式立即通知乙方,因變更帶來的材料增加及相關(guān)損失由甲方承擔(dān),因甲方原因影響施工進度的,工期則相應(yīng)順延。
六、 違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、 合同糾紛由雙方協(xié)商解決,或由乙方所在地法院解決。
八、 本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章)
日期:
乙方:(蓋章)
日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇12
甲方:_________________(以下簡稱甲方)
乙方:_________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱:_____型廣告塔_____座
2、工程地點:__________________________。
二、工程內(nèi)容
1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的《________》施工,鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_____漆(_____色),工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《_____》型廣告塔_____座。
2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。
三、承包方式和造價
《_____》型廣告塔_____座,單價每座_____元(大寫:__________________)。合計人民幣____________元,大寫:____________元整;
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。
四、工程價款支付、結(jié)算方式
付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_____%,計人民幣_______元(大寫:______________元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總造價的_____%,計人民幣_____元(大寫:____________元整);之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價_______元(大寫:____________元整)的_____%;合計人民幣_____元(大寫:_______元整)N座廣告塔共計_____元(大寫:_______整);_____%作為乙方的保修保障金合計人民幣_____元(大寫:_______元整),滿一年后七天內(nèi),甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為_____天,其中加工配件_____天,運輸_____天,安裝_____天。
六、雙方責(zé)任
廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。
(一)甲方責(zé)任
1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助,誤工補助按每天每人_______元計,工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場_____米以內(nèi),由乙方負(fù)責(zé)其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表,對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督,辦理工程驗收手續(xù),解決應(yīng)由甲方解決的問題,以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位,工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況,甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_______元。
6、甲方負(fù)責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算,負(fù)責(zé)組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下,乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣,同時此合同終止。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容,并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為_____KN/m2(抗風(fēng)設(shè)計值為_____級)。鋼結(jié)構(gòu)廣告牌制作廣告塔質(zhì)保期為_____年,保修期為_____年,在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題,由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題,一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中,乙方要認(rèn)真做好施工安全工作,對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過程中,如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞,由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價的_____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀(jì)守法,如有違法違紀(jì)行為,甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰,情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等,河北墻體廣告)或停電原因,工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收:以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進行驗收,甲方在收到驗收通知_______日內(nèi)未驗收工程,故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi),乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次,費用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi),乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時,由該工程所在地人民法院裁決。
甲方代表人簽字(蓋章):____________乙方代表人簽字(蓋章):____________
簽訂日期:______________年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇13
訂立合同雙方: 承攬方:__________________ 定作方:__________________ 定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品: 品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量備 注
第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照
第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________ ________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條 其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任: 一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。 二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。 三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。 四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。 五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。 六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。 七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任! 八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。 九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。 十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任: 一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。 二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。 三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。 四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。 五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金! 六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失!
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。 本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。 定作方:____________________(蓋章) 代表人:____________________(蓋章) 地址:________________________________ 電話:________________________________ 開戶銀行:____________________________ 帳號:______________________________ 承攬方:__________________________(蓋章) 代表人:__________________________(蓋章) 地址:_________________________ 電話:_________________________ 開戶銀行:_____________________ 帳號:________年____月____日訂
返
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇14
原告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,董事長。
委托代理人____,男,______________________________有限公司職員,住該單位。
委托代理人____,男,______________________________有限公司職員,住該單位。
被告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,總經(jīng)理。
委托代理人____,男,______________________________公司經(jīng)理,住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案,本院受理后,依法由代理審判員______獨任審判,公開開庭進行了審理,本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱,年______月______日,原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同,約定原告向被告提供材料,由被告進行加工制作。合同訂立后,原告將需要加工的鋼板運至被告處,被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工,讓原告運回材料,原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸,賠償損失______元,訴訟費由被告承擔(dān)。
被告辯稱,原告所述與事實不符,年______月______日原告才將全部材料送到被告公司,______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工,______月______日原告拉走材料,被告不存在違約,是原告違約,被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸,現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料,因原告未支付被告加工費,故被告未將材料歸還原告,被告不同意原告的訴訟請求。
經(jīng)審理查明:年______月______日,原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同,約定原告向被告提供材料,由被告進行加工制作,原告于年______月______日向被告提供圖紙,材料提供到被告工廠,年______月______日開始發(fā)貨,______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后,原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠,被告對部分鋼材進行了加工,年______月______日,原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材),原告未給付被告加工費。本案在審理過程中,原告表示未運回的鋼材為______噸,被告表示加工鋼材存在一定損耗,現(xiàn)被告處只存有已進行加工的______噸鋼材,因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為:原、被告雙方訂立的加工合同,系雙方真實意思表示,不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定,合法有效,雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù),而原告未給付被告加工費,故被告對完成的加工材料享有留置權(quán),原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求,于法無據(jù),本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規(guī)定,判決如下:
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。
案件受理費______元,由原告______________________________有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,交納上訴案件受理費,上訴于______市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的,按自動撤回上訴處理。
代理審判員______
______年______月______日
書記員______
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇15
承攬方:________________________
代表人:____________職務(wù):____________電話:____________
定作方:________________________
地址:____________電話:____________
定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條承攬項目概況
1、項目名稱:________________________。
2、項目地點:________________________。
3、項目內(nèi)容:________________________。
4、建筑面積:________________________。
5、承攬方式:承攬方包工包料。
6、工期:本項目工期____________天,按甲方指定進場日期計算。
7、共計:____________元。
第二條圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:
定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料____________式____________份,定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條定作方義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進嘗竣工驗收。
第四條承攬方義務(wù)
(1)按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工,按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2)參加項目的竣工驗收。
第五條項目變更
(1)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù),并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的,應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作,由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復(fù)的,應(yīng)按定作方答復(fù)意見進行工作,因按定作方答復(fù)意見進行工作導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
(2)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更,定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的'變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條確定變更合同價款及工期
(1)發(fā)生變更后,承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。
(2)變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條材料的提供
(1)由定作方提供材料的,定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2)由承攬方提供材料的,承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方,并接受定作方檢驗;
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
(1)項目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條項目驗收和保修
(1)項目竣工后,承攬方應(yīng)通知定作方驗收,定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù),出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的,視為定作方承認(rèn)項目質(zhì)量合格,已通過驗收。
第十條合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:
雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方:____________乙方:____________
日期:____________年_______月_______
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇16
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)有關(guān)細(xì)則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱:
2、工程地點:
二、工程內(nèi)容:
1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的____________施工,鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍______漆(____色),工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《______________》型廣告塔座。
2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝。。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)
三、承包方式和造價:
《____________》型廣告塔座,單價每座0000.00元(大寫:__________)合計人民幣________元,大寫:________元整;
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。。
四、工程價款支付、結(jié)算方式:
付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的______%,計人民幣________元(大寫:________元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總造價的______%,計人民幣________元(大寫:__________元整);之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價________元(大寫:__________元整)的____%;合計人民幣____元(大寫:____元整)座廣告塔共計________元(大寫:__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣________元(大寫:________元整),滿一年后七天內(nèi),甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為天,其中加工配件天,運輸天,安裝天。
六、雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助,誤工補助按每天每人____元計,工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi),由乙方負(fù)責(zé)其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表,對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督,辦理工程驗收手續(xù),解決應(yīng)由甲方解決的問題,以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位,工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況,甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負(fù)責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算,負(fù)責(zé)組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下,乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣,同時此合同終止。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容,并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為/㎡(抗風(fēng)設(shè)計值為級)廣告塔質(zhì)保期為年,保修期為年,在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題,由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題,一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中,乙方要認(rèn)真做好施工安全工作,對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過程中,如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞,由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價的____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀(jì)守法,如有違法違紀(jì)行為,甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰,情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等)或停電原因,工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收:以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進行驗收,甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程,故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi),乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次,費用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi),乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時,由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件:
《____鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》
甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:
(蓋章)(蓋章)
年月日年月日
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本 篇17
甲方:
乙方:
甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱:鋼結(jié)構(gòu)車間
二、加工形式:包工包料
三、加工范圍:鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構(gòu)件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))
四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅。詳細(xì)數(shù)據(jù)見報價單。
五、工程質(zhì)量:根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設(shè)計方案,乙方制圖,甲方審定簽字認(rèn)可,本工程按照工程質(zhì)量驗收規(guī)范在乙方廠內(nèi)驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準(zhǔn)。
六、雙方責(zé)任:乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關(guān)事項,如甲方提出特殊要求,乙方按實際造價收費。
七、加工期限:
八、結(jié)算方式:工 程 預(yù)付款為 元 整(小寫 元),作為定金用于開工費用,余款 元整(小寫 元),由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金,質(zhì)量以驗收合格為準(zhǔn)。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十、雙方糾紛:如雙方發(fā)生糾紛意見,由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決。
甲方(公章) 乙方(公章)
甲方簽字:
年月日: