工程合同糾紛反訴狀(精選4篇)
工程合同糾紛反訴狀 篇1
反訴人(本訴被告):_________________陜西###國際建設(shè)工程有限公司
法定代表人:_________________##經(jīng)理
住所地:_________________西安市碑林區(qū)##
被反訴人(本訴原告):_________________陜西##實業(yè)有限公司
法定代表人:_________________###經(jīng)理
住所地:_________________西安市未央?yún)^(qū)##反訴人就被反訴人建筑工程施工合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求:_________________
1、請求判令被反訴人繼續(xù)履行20__年6月20日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》;
2、請求判令被反訴人支付違約金180000元、鋼材欠款損失256167元、停窩工損失860000元;
3、本案的訴訟及相關(guān)費用由被反訴人承擔(dān)。
事實和理由:_________________
20__年6月20日,反訴人與被反訴人簽訂了《建設(shè)工程施工合同》,反訴人承建被反訴人##市場商住樓#樓、#號樓。為了保證工程順利按照工期竣工,雙方在合同約定相關(guān)內(nèi)容,第11條對工程款支付進行了明確約定,合同第18條對違約索賠進行了明確約定。
合同簽訂后,反訴人組織安排施工,每個步驟都是經(jīng)過被反訴人及其現(xiàn)場監(jiān)管人員的同意和認可才施工的,已經(jīng)完成#樓主體封頂,#樓業(yè)已完成地下室和一二層砌體。工程施工期間被反訴人一直不及時不足額支付工程進度款,雖經(jīng)反訴人多次要求,但其就是不按時足額支付。所以,造成農(nóng)民工工資無法發(fā)放,材料款一度中斷。合同約定反訴人墊資是到三層封頂,而現(xiàn)在情況#樓都主體封頂了被反訴人也沒主動撥付過進度工程款。
工程已近收尾,合同大部分反訴人已經(jīng)履行完畢,此次糾紛實際是因為被反訴人的不及時支付工程進度款違約在先導(dǎo)致,所以被反訴人的主張不能成立。被反訴人拒不支付工程款的違約行為,造成農(nóng)民工工資無法發(fā)放,材料供應(yīng)商欠款利息索賠,給的反訴人造成巨大停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用,為了維護正常市場經(jīng)濟秩序,本著工程已經(jīng)完工現(xiàn)狀反訴訟人要求被反訴人按照合同第十八條“承擔(dān)上述違約的責(zé)任后仍繼續(xù)履行合同”。
綜上所述,反訴人認為,合同目的已經(jīng)基本完成,由于被反訴人遲延支付工程進度款,導(dǎo)致進度放緩,望法院察明案情,依法裁判,依法維護建筑工人的合法權(quán)益。
此致
陜西人民法院
反訴人:_________________陜西###國際建設(shè)工程有限公司
_____________年__________月__________日
工程合同糾紛反訴狀 篇2
甲方:_________________(原告)
乙方:_________________(被告)
丙方:_________________(被告)
現(xiàn)甲乙方就為履行___________________人民法院(_______________)淮開執(zhí)字第_______________號達成如下和解協(xié)議
一、乙方于______________年____________月前一次性支付_______________元,收款單位:______________人民法院,開戶行:______________支行,帳號:______________
二、乙方如果按期履行,甲方剩余款項不在要求乙、丙方支付,所有事項均了結(jié),執(zhí)行終結(jié);本案訴訟費、執(zhí)行費均由甲方承擔(dān)。
三、乙方如不按期履行,甲方有權(quán)按執(zhí)行文書執(zhí)行。
四、本協(xié)議一式四份,雙方各一份,送_______________法院一份。
甲方:_________________
乙方:_________________
丙方:_________________
______________年____________月__________日
工程合同糾紛反訴狀 篇3
甲方:__建筑設(shè)備租賃站
乙方:西安市__工程有限公司
甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)充分友好協(xié)商,根據(jù)實際情況,對甲方租賃費結(jié)算支付事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方于本協(xié)議簽訂之日起個工作日內(nèi),通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向甲方指定賬戶支付人民幣300000元。
二、雙方確認:上述款項到賬后,應(yīng)由乙方支付的租用物資租金、維修保養(yǎng)費用、應(yīng)納稅費,以及缺損部分的賠償金等均已結(jié)清,雙方年1月所簽《鋼管、扣件、頂托租賃合同》終止。
三、甲方收到前述款項后,應(yīng)即刻向市區(qū)人民法院申請撤訴。
四、本協(xié)議簽訂后,雙方再無爭議,互不承擔(dān)責(zé)任,任何一方不得再向?qū)Ψ郊捌浜献鲉挝惶岢鰴?quán)利主張。
五、本協(xié)議經(jīng)各方簽字蓋章后生效,一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
甲方銀行賬戶甲方:
乙方:
負責(zé)人:負責(zé)人:
年月日
工程合同糾紛反訴狀 篇4
和解協(xié)議
甲方:建筑設(shè)備租賃站
乙方:西安市工程有限公司
甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)充分友好協(xié)商,根據(jù)實際情況,對甲方租賃費結(jié)算支付事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方于本協(xié)議簽訂之日起 個工作日內(nèi),通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向甲方指定賬戶(見后附)支付人民幣300000元(大寫:叁拾萬元整)。
二、雙方確認:上述款項到賬后,應(yīng)由乙方支付的租用物資租金、維修保養(yǎng)費用、應(yīng)納稅費(即上述款項含稅),以及缺損部分的賠償金等均已結(jié)清,雙方 年1月所簽《鋼管、扣件、頂托租賃合同》終止。
三、甲方收到前述款項后,應(yīng)即刻向 市 區(qū)人民法院申請撤訴。
四、本協(xié)議簽訂后,雙方再無爭議,互不承擔(dān)責(zé)任,任何一方不得再向?qū)Ψ郊捌浜献鲉挝惶岢鰴?quán)利主張。
五、本協(xié)議經(jīng)各方簽字蓋章后生效,一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
附:甲方銀行賬戶
甲方(公章): 乙方(公章):
負責(zé)人(簽字): 負責(zé)人(簽字):
年3月1日 3月1日