公司樣品買賣合同（通用17篇）

公司樣品買賣合同 篇1

　　供方(甲方)： 需方(乙方)：

　　通信地址： 通信地址：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就乙方購買甲方產(chǎn)品，簽訂本合同，內(nèi)容如下：

　　一、質(zhì)量標準：乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行。

　　二、交貨時間、地點：甲方應在年月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的`送貨地。

　　三、收貨與驗貨：乙方指定的收貨人1姓名身份證號，聯(lián)系電話;收貨人2姓名身份證號，聯(lián)系電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。

　　四、付款時間、方式：乙方應在收貨后天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。

　　五、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責任。

　　六、爭議解決：甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　甲方：(公章) 乙方：(公章)

　　甲方(代表)： 乙方(代表)：

　　年 月 日 年 月 日

公司樣品買賣合同 篇2

　　出賣人(以下簡稱甲方)：_______________

　　買受人(以下簡稱乙方)：_______________

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應于__________日內(nèi)交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于__________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應經(jīng)雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣___________元，共人民幣___________元，交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的，可于___________日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第八條合同一式______份，甲、乙雙方各執(zhí)__________份為憑。

　　出賣人(甲方)：_______________買受人(乙方)：_______________

　　_______________年___________月__________日

公司樣品買賣合同 篇3

　　甲方：_________ 代表人：_________ 地址：_________

　　乙方：_________ 地址：_________ 代表人：_________

　　甲乙雙方代表經(jīng)過友好協(xié)商簽訂本合同。

　　第一條 根據(jù)乙方要求，甲方同意按甲方提供的憑規(guī)格買賣（詳見附件），提供_________型氣墊船_________艘，每艘_________萬美元。于乙方支付本合同規(guī)定的預付款后_________個月內(nèi)交船。交船技術(shù)條件按本合同附件規(guī)定。關(guān)于本合同各期付款的日期，以簽訂本合同日期算起。

　　第二條 本合同雙方議定的總金額為_________d、（大寫：_________美元）該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價�？偨痤~中不包括燃料、食品和培訓等費用，但總金額包括下列費用：

　　1、_________型氣墊船的價格；

　　2、_________型氣墊船的系泊試驗費，航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。

　　第三條

　　1、凡與履行本合同有關(guān)的發(fā)生在甲方境內(nèi)的稅收、關(guān)稅手續(xù)費等由甲方負擔。

　　2、凡與履行本合同有關(guān)的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關(guān)稅、運輸、保險、手續(xù)費由乙方負擔。

　　第四條 為了保證甲方能夠連續(xù)進行生產(chǎn)，并履行合同規(guī)定的`支付進度，乙方同意下列付條款中規(guī)定的義務(wù)。

　　1、本合同的總金額以美元現(xiàn)匯支付。本合同的總金額的支付時間和美元金額如下：_________；

　　2、本合同簽字之日起_________個月內(nèi)，即不遲于________年____月____日前支付總金額_________％的預付款、d、_________（大寫：_________美元）；

　　3、

　　第一期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、d、_________（大寫：_________美元）；

　　4、

　　第二期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、d、_________（大寫：_________美元）；

　　5、

　　第三期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、d、_________（大寫：_________美元）；

　　6、每期付款乙方在二（2）周前委托乙方銀行開立經(jīng)甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證，乙方根據(jù)甲方即期匯票支付每期貨款。

　　第五條

　　1、本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗，由甲方檢驗部門負責。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航，甲方將驗收證件交予乙方，驗收證件對雙方均有效。

　　2、本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗收，以及乙方在履行了合同規(guī)定的義務(wù)之后，雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份，雙方各執(zhí)兩份，并由甲方申請辦理海關(guān)放行手續(xù)。此時，abc型氣墊船轉(zhuǎn)移至乙方，此后所發(fā)生的風險和費用由乙方負責。

　　第六條

　　1、本合同_________型氣墊船的船體，機電設(shè)備在正常運行和維修保養(yǎng)條件下，保證期為十二（12）個月，自_________型氣墊船交船證書簽字之日算起。

　　2、在保證期內(nèi)，凡屬制造質(zhì)量和所用材料而產(chǎn)生的缺陷，甲方負責進行修理，或更換有缺陷部分。

　　3、甲方對于正常合理磨損和使用不當所造成的損壞，均不負賠償責任。

　　第七條

　　1、雙方有義務(wù)對本合同保密，未經(jīng)對方許可，不得將本合同內(nèi)容泄露給

　　第三國。乙方保證不向別國轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的產(chǎn)品和資料。

　　2、凡屬與本合同有關(guān)的通知和函電，應采用秘密方式，通過住在本國的_________渠道直接送交本合同有關(guān)方面之機構(gòu)。

　　第八條

　　1、在本合同履行期間，雙方對發(fā)生的任何意見分歧均應以友好協(xié)商的原則解決。

　　2、本合同用英文書就正本兩份，各執(zhí)一份。

　　3、本合同自雙方代表簽字之日起，立即生效。

　　4、本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。

　　甲方代表（簽字）：_________

　　乙方代表（簽字）：_________ _

　　_______年____月____日 ________年____月____日 附

公司樣品買賣合同 篇4

　　甲方：__________ 乙方：___________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條理》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，參照《建筑工程施工合同》文本，根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要，為確保工程質(zhì)量，加快工程進度，在安全生產(chǎn)、文明施工得到落實的同時，降低工程成本，提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責任和義務(wù)，經(jīng)雙方在平等互利、協(xié)商一致的前提下，共同擬定以下條文，供雙方共同遵守。

　　一、 工程概況：(詳見勞務(wù)承包合同)

　　二、承包形式、內(nèi)容、結(jié)算單價：

　　1、承包形式：本工程采用建筑面積包干形式結(jié)算，建筑面積計算規(guī)則按[______]規(guī)范執(zhí)行。

　　2、承包合同和承包單價包干范圍：

　　(1)工程所需周轉(zhuǎn)材料(鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網(wǎng)、兜網(wǎng)、U型卡、蝴蝶卡等)的租賃、運輸以及損耗，木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協(xié)議》。

　　(2)現(xiàn)場所有發(fā)生的安全文明施工(包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍墻內(nèi)地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費);因現(xiàn)場需要臨時設(shè)施的多次搭拆，根據(jù)規(guī)劃和甲方要求乙方負責搭建的臨時用房人工費。

　　(包括圍墻內(nèi)的所有臨設(shè)，除原有兩棟辦公樓、食堂、衛(wèi)生間外的所有臨設(shè))。

　　(3)安全文明施工：施工現(xiàn)場及辦公區(qū)、生活區(qū)及施工場地周邊環(huán)境設(shè)專職保潔員不得少于3人，負責清潔衛(wèi)生、車輛進出沖洗，并設(shè)置保衛(wèi)。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設(shè)6-8名工人負責材料進出場上下車、轉(zhuǎn)運、堆碼整齊、標化工地的創(chuàng)建等全部工作，所發(fā)生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工，達不到工完場清、工完料盡的處______元_____元/次的處罰。

　　(4)凡需文明施工用工性質(zhì)，均包括在文明施工費內(nèi)，不另計算。

　　(5)乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責解決(包括修建臨設(shè)的所有材料費和人工費)。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。

　　(6)除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械(包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械)。

　　(7)所有進出場材料的裝卸費用，如鋼材用汽車吊卸料，汽車吊費用甲、乙雙方各承擔50%。

　　(8)所有工護具及低值易耗材料(凡不構(gòu)成工程實體的所有易耗材料，包括塑料導管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng))。

　　(9)二級配電箱以外的所有用電線路及照明設(shè)施由乙方承擔。用電線路均采用膠導線或電纜，地下室采用36V以下的低壓線路，采用三相五線制。

　　(10)自然災害、政府行為造成的停工損失，由乙方自行負責。因甲方原因造成施工現(xiàn)場整體停工(無任何工作面)，周材(包括架管、扣件、架板)按實際租賃數(shù)量×租賃單價×停工天數(shù)計算賠償，其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作，盡量減少損失。

　　(11)構(gòu)造柱、墻拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋費用包括在合同內(nèi)。

　　3、結(jié)算單價：_____

　　按建筑面積包干單價執(zhí)行，總價：_________________元/m2。

　　4、付款方式：

　　三、勞務(wù)公司每次收取費用應出具正規(guī)發(fā)票(材料費可開材料發(fā)票、機械費可開機械發(fā)票)。

　　四、其它事項詳《住宅樓勞務(wù)承包合同》和《材料管理協(xié)議書》。

　　甲方(蓋章)：_____ 乙方(蓋章)：_____

　　甲方委托代理人：_____ 乙方法定代表人(或委托代理人)：_____

　　甲方駐現(xiàn)場負責人：_____ 乙方指定收料人員：_____

　　乙方現(xiàn)場負責人：_____

　　日期：______年______月______日

公司樣品買賣合同 篇5

　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)

　　茲為__________________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件，甲方應于______日內(nèi)交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條

　　如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應經(jīng)雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方，交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條

　　乙方預知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條

　　貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：

　　(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條

　　其他約定事項：________________________

　　本合一式_______份，甲、乙雙方各執(zhí)_______份為憑。

　　甲方：_____________________

　　日期：_____________________

　　乙方：_____________________

　　日期：_____________________

公司樣品買賣合同 篇6

　　出賣人：(以下簡稱甲方)

　　買受人：(以下簡稱乙方)

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條　乙方向甲方訂購 貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物　　 件，甲方應于　　　日內(nèi)交付乙方。

　　第二條　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于　　　日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條　如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應經(jīng)雙方議定。

　　第四條　買賣貨款議定每件人民幣　　仟　　佰元，共人民幣　　萬　　仟　 佰元，交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條　乙方預知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第七條　貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人(甲方)：

　　買受人(乙方)：

公司樣品買賣合同 篇7

　　上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

　　法定代表人李英寬，董事長兼總經(jīng)理。

　　委托代理人湯濤，河北科力空調(diào)工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。

　　法定代表人吳山永，董事長。

　　委托代理人安亞利，北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。

　　上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區(qū)人民法院()豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　科力空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。日月房地產(chǎn)公司預付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清�？屏�空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔訴訟費。

　　日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款，科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對日月房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是，科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：日月房地產(chǎn)公司購買科力空調(diào)公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底，科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。

　　一審法院判決認定：科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成，不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款”的答辯意見，對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元，科力空調(diào)公司予以認可。對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16 800元，科力空調(diào)公司予以否認，且日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時間，日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，科力空調(diào)公司應該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。科力空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的'主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關(guān)于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立�？屏�空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。

　　科力空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋�？屏�空調(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。

　　日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

　　本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

　　上述事實，有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

　　本院認為，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方均應依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但科力空調(diào)公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，日月房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間，日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應在XX年4月，科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間�？屏�空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費二百八十一元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。

　　二審案件受理費五百六十三元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。

　　本判決為終審判決。

公司樣品買賣合同 篇8

　　甲方：(賣方)　　乙方：(買方)　　經(jīng)甲X雙方友好協(xié)商，甲方同意將自己的承包林地內(nèi)的杉木、松木、櫟木出售給乙方，經(jīng)雙方共同協(xié)議特立以下協(xié)議�！　�

　　一、甲方將自己位于 的承包林地內(nèi)的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方采伐，四界以林權(quán)證為準，乙方在砍伐中不得越界�！　�

　　二、乙方買甲方樹木價人民幣 元整( 000.00元)砍伐到一半時乙方一次付清全款。　　

　　三、從訂立本協(xié)議之日起，乙方必須在________年____月份砍伐完畢，越期不得繼續(xù)砍伐�！　�

　　四、乙方負責向當?shù)亓謽I(yè)管理部門申請并辦理合法的出售手續(xù)，甲方提供相關(guān)配合。乙方負責向當?shù)亓謽I(yè)管理部門和交通管理部門等機構(gòu)申請并辦理合法的運輸手續(xù)�！　�

　　五、砍伐過程中所有的工傷事故與甲方無關(guān)。乙方保證進場施工不得損傷他人樹木。　　

　　六、乙方不得采伐未成材的小樹木。因放成材樹的需要的除外�！　�

　　七、以上樹木買賣的相關(guān)費用支出，由乙方承擔，甲方所收樹木價款為凈得價款。此協(xié)議自雙方鑒字后生效，雙方互不反悔，如有哪方反悔后果自負。 未盡事宜和糾紛問題雙方協(xié)商解決。此協(xié)議一式二份，甲X雙方各執(zhí)一份。　　甲方：　　乙方：　　簽訂時間

公司樣品買賣合同 篇9

　　甲方（賣方）：

　　乙方（買方）：

　　簽訂地點：上海

　　第一條紅木家具基本情況（請逐項填寫，勿寫“同樣品”；“驗收說明”等內(nèi)容請在驗收后填寫）簽訂時間：________年____月____日

　　第二條質(zhì)量標準：每件紅木家具應符合B2385-20新版《中國深色名貴硬木家具標準》規(guī)定的樹木名稱，產(chǎn)品標識和實際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。

　　第三條付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內(nèi)付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。

　　第四條甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗貨簽收，甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進行驗收，乙方發(fā)現(xiàn)問題應當場提出，并由雙方協(xié)商達成解決方案。

　　第五條違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的10%向乙方支付違約金。

　　第六條購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內(nèi)修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。

　　第七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第二種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤划�?shù)刂俨梦瘑T會仲裁；

　�。ǘ�）依法向人民法院起訴。

　　第八條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：

　　乙方（簽章）：

公司樣品買賣合同 篇10

　　出賣人：________(以下簡稱甲方)

　　買受人：________(以下簡稱乙方)

　　茲為訂購貨物買賣，雙方議定協(xié)議如下：

　　第一條 乙方向甲方訂購________貨物，并于___日由雙方共同確認、封存樣品(雙方各一份)。甲方應于____日內(nèi)將與樣品基本相同的貨物交付乙方。

　　第二條 甲方如不能按期交付或不能完全交付，應于____日前通知乙方將延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。

　　第三條 如因不可抗力，致使甲方不能如期交貨或不能全數(shù)交付，可延長交貨期，但具體期限應經(jīng)雙方議定。

　　第四條 買賣價款議定每件計人民幣____元，共計人民幣____元，于甲方交貨同時悉數(shù)付清。

　　如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

　　第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。

　　第七條 市場價格如有浮動，各方不得主張增、減貨物或價款，或借故解除合同。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人(甲方)：________

　　買受人(乙方)：________

　　簽約時間：________

　　簽約地點：________

公司樣品買賣合同 篇11

　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)　　茲為__________________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：　　

　　第一條 乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件，甲方應于____日內(nèi)交付乙方�！　�

　　第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同�！　∫虼酥乱曳绞苡袚p害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議�！　�

　　第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應經(jīng)雙方議定�！　�

　　第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方，交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償�！　�

　　第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責

公司樣品買賣合同 篇12

　　甲方：(賣方)

　　乙方：(買方)

　　經(jīng)甲_雙方友好協(xié)商，甲方同意將自己的承包林地內(nèi)的杉木、松木、櫟木出售給乙方，經(jīng)雙方共同協(xié)議特立以下協(xié)議。

　　一、甲方將自己位于的承包林地內(nèi)的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方采伐，四界以林權(quán)證為準，乙方在砍伐中不得越界。

　　二、乙方買甲方樹木價人民幣____元整( 000.00____元)砍伐到一半時乙方一次付清全款。

　　三、從訂立本協(xié)議之日起，乙方必須在________年____月份砍伐完畢，越期不得繼續(xù)砍伐。

　　四、乙方負責向當?shù)亓謽I(yè)管理部門申請并辦理合法的出售手續(xù)，甲方提供相關(guān)配合。乙方負責向當?shù)亓謽I(yè)管理部門和交通管理部門等機構(gòu)申請并辦理合法的運輸手續(xù)。

　　五、砍伐過程中所有的`工傷事故與甲方無關(guān)。乙方保證進場施工不得損傷他人樹木。

　　六、乙方不得采伐未成材的小樹木。因放成材樹的需要的除外。

　　七、以上樹木買賣的相關(guān)費用支出，由乙方承擔，甲方所收樹木價款為凈得價款。此協(xié)議自雙方鑒字后生效，雙方互不反悔，如有哪方反悔后果自負。未盡事宜和糾紛問題雙方協(xié)商解決。此協(xié)議一式二份，甲_雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽訂時間

公司樣品買賣合同 篇13

　　上訴人(原審原告)空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

　　法定代表人李，董事長兼總經(jīng)理。

　　委托代理人湯x，空調(diào)工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。

　　法定代表人吳，董事長。

　　委托代理人安，x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。

　　上訴人空調(diào)工程有限公司(以下簡稱空調(diào)公司)因與被上訴人x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱x房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區(qū)人民法院()豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，空調(diào)公司同x房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：空調(diào)公司送貨到x房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。x房地產(chǎn)公司預付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是x房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令x房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔訴訟費。

　　x房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：x房地產(chǎn)公司先后付給空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清空調(diào)公司的貨款，空調(diào)公司也給x房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管空調(diào)公司對x房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，x房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是空調(diào)公司拿走的。但是，空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求x房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回空調(diào)公司的全部訴訟請求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，空調(diào)公司與x房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：x房地產(chǎn)公司購買空調(diào)公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司4200元。XX年底，空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。

　　一審法院判決認定：空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成，不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司均應依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。x房地產(chǎn)公司提出“先后付給空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清空調(diào)公司的貨款”的`答辯意見，對于x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司4200元，空調(diào)公司予以認可。對于x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司16 800元，空調(diào)公司予以否認，且x房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明x房地產(chǎn)公司已給付空調(diào)公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和空調(diào)公司供貨時間，x房地產(chǎn)公司向空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，空調(diào)公司應該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟�？照{(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質(zhì)約定的是空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故x房地產(chǎn)公司關(guān)于空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立�？照{(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。

　　空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求x房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是x房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應從不利于x房地產(chǎn)公司方面解釋�？照{(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。

　　x房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

　　本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

　　上述事實，有空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

　　本院認為，空調(diào)公司與x房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方均應依約履行。x房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但空調(diào)公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，x房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間，x房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應在XX年4月，空調(diào)公司XX年提起要求x房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間�？照{(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質(zhì)是空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司提供價值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定，判決如下：　駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費二百八十一元，由空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。

　　二審案件受理費五百六十三元，由空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。

　　本判決為終審判決。

公司樣品買賣合同 篇14

　　甲方（賣方）：

　　乙方（買方）：　　

　　一、基本情況：　　

　　二、 質(zhì)量標準：每件藝術(shù)品樣式、材質(zhì)、規(guī)格等均要與在甲方店內(nèi)　　觀看實物為同一物品。

　　三、 付款方式：現(xiàn)金或銀行卡轉(zhuǎn)帳　　

　　四、 運送：甲方負責運送，運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時　　督促乙方對物品的各項指標進行核對，如乙方發(fā)現(xiàn)問題需當場提出，甲乙雙方協(xié)商解決，運送過程中發(fā)生的損壞由甲方承擔。

　　五、 違約責任：若甲方未能按乙方規(guī)定的時間規(guī)格交貨（交貨時間　　以全部貨款到賬的____日內(nèi)為準），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的'違約金。

　　六、 合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由甲乙雙　　方協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。

　　七、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合　　同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。

　　甲方（簽章）：

　　簽訂日期：________年____月____日

　　乙方（簽章）：

　　簽訂日期：________年____月____日

公司樣品買賣合同 篇15

　　出賣人：（以下簡稱甲方）

　　買受人：（以下簡稱乙方）

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　風險提示：標的物信息

　　買賣合同中應根據(jù)標的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清，而產(chǎn)生糾紛。

　　數(shù)量、價款要明確，包括數(shù)額的計量單位，大多數(shù)事項應由雙方協(xié)定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。

　　第一條乙方向甲方訂購______貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件，甲方應于____日內(nèi)交付乙方。

　　風險提示：履行期限、地點和方式

　　履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風險的承擔問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實施，產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議。

　　如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如“一個月內(nèi)履行完畢”，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產(chǎn)生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產(chǎn)生。

　　第二條質(zhì)量標準

　　乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行。

　　第三條交貨時間、地點

　　風險提示：交貨地點

　　對于“交貨地點”應當明確約定，因為它涉及雙方的利益實現(xiàn)和標的物毀損滅失風險承擔問題。一一般情況下，標的'物的所有權(quán)自交付時轉(zhuǎn)移，風險承擔隨之轉(zhuǎn)移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風險則轉(zhuǎn)移到買方處，因此，在簽訂合同時，對于交貨地點的選擇上，應慎重對待。

　　甲方應在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地________。

　　第四條收貨與驗貨

　　乙方指定的收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話____________。

　　乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。

　　第五條付款時間、方式

　　風險提示：價款支付

　　在實務(wù)中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。

　　另外，需方應盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設(shè)定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。

　　乙方應在收貨后____天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。

　　第六條違約責任與合同解除

　　風險提示：違約責任

　　違約責任要條款化，在出現(xiàn)違約情形時，能有效執(zhí)行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定，支付違約金10萬元”，這個約定就太過籠統(tǒng)，實務(wù)中很難操作。

　　具體應明確，違反合同的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化，以便于向違約方主張。

　　1、甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責任。

　　2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責任。

　　第七條爭議解決

　　風險提示：爭議解決方式

　　合同雙方一旦發(fā)生爭議，協(xié)商不成的只能求助于仲裁機構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構(gòu)就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。

　　當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。

　　甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　第八條乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第九條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第十條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第十一條合同生效

　　風險提示：證據(jù)保留

　　注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協(xié)議、送貨單、購銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據(jù)、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發(fā)生糾紛，這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實證據(jù)。

　　本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　出賣人（甲方）：

　　法定代表人：

　　簽訂日期：______年____月____日

　　買受人（乙方）：

　　法定代表人：

　　簽訂日期：______年____月____日

公司樣品買賣合同 篇16

　　賣方：________(下稱甲方) 買方：________(下稱乙方)

　　地址：________ 地址：________

　　郵編：________ 郵編：________

　　電話：________ 電話：________

　　傳真：________ 傳真：________

　　電子郵箱：________ 電子郵箱：________

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件，甲方應于________日內(nèi)交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條

　　如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。

　　但其延緩日期應經(jīng)雙方議定。

　　第四條

　　買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數(shù)付清。

　　如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。

　　因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條

　　乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應頁賠償之責。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。

　　因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條

　　貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(1)提________交仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽章)：________ 買受人(乙方)(簽章)：_________

　　_______年____月____日 ________年____月____日

　　簽訂地點：________ 簽訂地點：________

公司樣品買賣合同 篇17

　　出賣人：_____(以下簡稱甲方)

　　買受人：_____(以下簡稱乙方)

　　茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：

　　第一條 乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應于_____日內(nèi)交付乙方。

　　第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。

　　第三條 如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付，可延長交貨期。但其延期日數(shù)應經(jīng)雙方議定。

　　第四條 買賣價款議定每件人民幣__________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時悉數(shù)付清。

　　如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。

　　甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

　　第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。

　　第七條市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人(甲方)：_______

　　買受人(乙方)：_______

　　日期：________年__________月____日