關(guān)于汽車買賣合同范文（通用18篇）

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇1

　　出賣人：____________

　　買受人：____________

　　_____根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方自愿、平等共同協(xié)商一致簽訂本合同，從便雙方共同遵守執(zhí)行。

　　一、汽車金額：____________

　　二、交車方式：____________

　　交車地點(diǎn)：____________交車時(shí)間：____________

　　付款方式：____________付款時(shí)間：____________

　　三、質(zhì)量維修：____________

　　1、出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國(guó)汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的汽車。

　　3、出賣人向買受人出售汽車時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　4、出賣人在買受人購(gòu)買車輛時(shí)必須向買受人提供：____________(1)銷售發(fā)票;(2)(國(guó)產(chǎn)車)車輛合格證、(進(jìn)口車)海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單;(3)保修卡或保修手冊(cè);(4)說(shuō)明書;(5)隨車工具及備胎;

　　5、買受人在購(gòu)車時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。

　　6、買受人在購(gòu)車時(shí)應(yīng)對(duì)所購(gòu)車輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。

　　7、汽車在購(gòu)買后，由出賣人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。

　　8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人時(shí)示的，依法承擔(dān)責(zé)任。

　　9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買受人自行負(fù)責(zé)。

　　四、違約責(zé)任：____________

　　五、爭(zhēng)議解決：____________因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可提交蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。

　　六、合同文本：____________本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　七、合同效力：____________本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效。

　　買受人(簽章)：____________出賣人(簽章)：____________

　　地址：____________地址：____________

　　電話：____________電話：____________

　　________年________月______日

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇2

　　古法見證字 第 號(hào)

　　茲證明（ 年 月 日出生，住 ）與 （ 年 月 日出生，住）于 年月 日簽訂《汽車買賣合同書》， 年月 日同時(shí)向本所申請(qǐng)見證，經(jīng)審查，雙方簽訂的《汽車買賣合同書》符合相關(guān)法律規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)，是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。

　　特此見證。

　　見證人：

　　見證單位：托縣古城鎮(zhèn)法律服務(wù)事務(wù)所

　　年 月 日

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇3

　　使用說(shuō)明

　　1.本合同文本為示范文本，由江西省工商行政管理局聯(lián)合江西省消費(fèi)者協(xié)會(huì)、江西省汽車流通行業(yè)協(xié)會(huì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《家用汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》等國(guó)家對(duì)汽車銷售的有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定制定，主要適用于消費(fèi)者購(gòu)買汽車時(shí)與經(jīng)銷商約定之用，目的是為了保護(hù)消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益。因此，消費(fèi)者在簽約之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本合同各條款。本省汽車經(jīng)銷商在制定汽車買賣合同（協(xié)議）等格式條款時(shí)可參考本示范文本。

　　2.本合同所稱汽車是指由汽車銷售企業(yè)出售的新車。

　　3.為體現(xiàn)自愿原則，本合同相關(guān)條款中留有空白行，供合同雙方當(dāng)事人自行約定或補(bǔ)充約定。合同簽訂中未被修改的合同條款視為雙方協(xié)議的內(nèi)容。

　　4.本合同中可選擇或填寫內(nèi)容的條款，雙方不作約定時(shí)，應(yīng)在空格處打×，以示刪除或不同意。

　　5.本示范文本中所涉及價(jià)款、違約金等計(jì)價(jià)如無(wú)特指，均按人民幣結(jié)算。

　　合同編號(hào)：_________

　　甲方（出賣人）：_________ 住所：_________

　　郵編：_________ 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_________ 單位電話：_________

　　銷售人員：_________聯(lián)系電話：_________

　　乙方（買受人）：_________住所（地址）：_________

　　郵編：_________ 聯(lián)系電話：_________

　　委托代理人：_________ 住所（地址）：_________

　　郵編：_________ 聯(lián)系電話：_________

　　甲、乙雙方依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及國(guó)家對(duì)汽車銷售的有關(guān)規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就汽車買賣事宜，訂立本合同。

　　第一條 標(biāo)的物與價(jià)款

　�。ㄒ陨蠘�(biāo)的價(jià)款不含為汽車辦理上牌手續(xù)、保險(xiǎn)及抵押等所需之各種稅費(fèi)，乙方不承擔(dān)任何加急費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)及其他費(fèi)用。）

　　汽車交接時(shí)，乙方如需委托甲方代辦上牌、保險(xiǎn)及抵押等有償服務(wù)的，雙方應(yīng)另簽《委托服務(wù)協(xié)議》。

　　第二條 付款方式

　　乙方選擇下述第___種方式付款，將車款支付給甲方：

　　1.定金方式

　　合同簽訂之日，乙方向甲方交付定金（車款總額的20%以內(nèi)）：____元。定金可作車款，汽車交付時(shí)將余額：____元（大寫：_________）付清。

　　2.一次性付款方式：

　　合同簽訂后，乙方應(yīng)于____年____月____日前，向甲方一次性付清合同價(jià)款，計(jì)：____元（大寫：__________）。

　　3.消費(fèi)貸款方式：

　　簽訂本合同時(shí)，首付合同價(jià)款的__% ，計(jì)：____元，（大寫：__________）；余款計(jì)：____元，（大寫：__________），乙方于____年____月____日前，通過雙方確認(rèn)或乙方選擇的金融機(jī)構(gòu)辦理汽車消費(fèi)貸款支付。

　　乙方未能在上述約定時(shí)間內(nèi)與金融機(jī)構(gòu)辦妥消費(fèi)貸款事宜 （以實(shí)際發(fā)放貸款為準(zhǔn)），且余額未按時(shí)支付的，視為未按合同約定時(shí)間付款。由甲方幫助貸款的除外。

　　4.其他付款方式：____________________

　　第三條 質(zhì)量

　　1.甲方向乙方出售的汽車，其質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)____或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)____，并符合出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說(shuō)明書表明的標(biāo)準(zhǔn)；甲方向乙方出售的汽車，應(yīng)是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的商品，并且在上牌照時(shí)，可通過公安交通管理、環(huán)保等部門的檢測(cè)的.汽車。

　　2.甲方提供辦理汽車牌證的隨車資料，應(yīng)附有中文使用說(shuō)明書和必要的使用維修指引。

　　3.甲方保證出售給乙方的汽車在交付乙方前，已作必要的檢驗(yàn)和清潔。

　　第四條 交付時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收方式

　　1.交車時(shí)間：____年____月____日。

　　2.提車方式：乙方到店自提□，甲方送車上門□，其他□。

　　3.交車地點(diǎn)：________________。

　　4.交車時(shí)里程表記錄小于60公里。

　�。ㄗⅲ阂陨侠锍瘫碛涗洸话�含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數(shù)。）

　　5.甲方在向乙方交付汽車時(shí)須同時(shí)提供：

　�。�1）銷售發(fā)票。

　�。�2）（國(guó)產(chǎn)車）汽車合格證或/（進(jìn)口車）海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗(yàn)單。

　　（3）三包憑證、維修保養(yǎng)手冊(cè)、維修網(wǎng)點(diǎn)信息。

　�。�4）汽車使用說(shuō)明書或用戶使用手冊(cè)。

　�。�5）隨車工具及備件清單。

　　6.汽車交接時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，乙方對(duì)所購(gòu)汽車外觀和使用功能等進(jìn)行認(rèn)真查驗(yàn)。對(duì)乙方提出的整車或外觀、內(nèi)飾、隨車物件及使用功能等方面的異議，甲方負(fù)責(zé)處理、調(diào)換。對(duì)整車或內(nèi)飾、隨車物件及使用功能等存在隱蔽瑕疵的甲方負(fù)有保證質(zhì)量責(zé)任。

　　7.甲方向乙方交付汽車及隨車文件應(yīng)簽署《商品車輛交接書》 （見附件），即為該汽車正式交付。

　　第五條 關(guān)于修理、更換、退貨的約定

　　在售后關(guān)于修理、更換、退貨等問題，按國(guó)家制定的《家用汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》執(zhí)行。甲方應(yīng)全面盡到合同約定和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的義務(wù)。

　　乙方所購(gòu)汽車如屬生產(chǎn)廠商公布的汽車召回范圍，甲方應(yīng)當(dāng)按照生產(chǎn)廠商的承諾辦理。

　　第六條 違約責(zé)任

　　1.一方不能按時(shí)支付車款（或交付汽車）的，經(jīng)雙方協(xié)商可延期，自協(xié)商延期截止之日起至實(shí)際付款（或交付汽車）日止，每日按逾期應(yīng)付款的___%向另一方支付違約金。延期付款（或交付汽車）超過1個(gè)月的，另一方有權(quán)解除合同；違約方交付定金的，無(wú)權(quán)要求返還定金。違約方收取定金的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　2.甲方交付的汽車不符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)或說(shuō)明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，乙方有權(quán)要求甲方調(diào)換或承擔(dān)無(wú)償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價(jià)款的違約責(zé)任。乙方也可以選擇解除本合同，甲方應(yīng)向乙方支付違約金：__元（大寫：_______）。乙方行使上述約定權(quán)利時(shí)，所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　3.經(jīng)過汽車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定乙方所購(gòu)汽車存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，造成人身、財(cái)產(chǎn)損害的，甲方應(yīng)協(xié)助乙方追究生產(chǎn)者的相關(guān)責(zé)任。

　　4.甲方如不履行廠家維修保養(yǎng)手冊(cè)所承諾的售后服務(wù)義務(wù)時(shí)，乙方有權(quán)要求甲方雙倍賠償乙方為維修汽車而支付的費(fèi)用，包括但不限于維修費(fèi)、購(gòu)買汽車配件費(fèi)、交通費(fèi)等。

　　5.因車身超重、尾氣不合格等原因?qū)е乱曳綗o(wú)法上牌照，乙方有權(quán)退車并要求甲方承擔(dān)違約金：___元（大寫：以彌補(bǔ)乙方損失的，乙方有權(quán)追償。）。違約金不足

　　6.甲方有其他違約情形時(shí)，每有一次，應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金：__元（大寫：_________）。違約金不足以賠償乙方損失的，乙方有權(quán)追償。

　　第七條 爭(zhēng)議的解決

　　1.甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，也可請(qǐng)求消費(fèi)者協(xié)會(huì)主持調(diào)解。協(xié)商不能解決或調(diào)解不成的，選定下面第__種方式解決：

　�。�1）向________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　2.雙方對(duì)汽車質(zhì)量有異議的，確定由有國(guó)家檢測(cè)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)_________進(jìn)行鑒定。鑒定結(jié)果符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)或該產(chǎn)品說(shuō)明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費(fèi)由提出質(zhì)量異議的一方承擔(dān)，否則鑒定費(fèi)由另一方承擔(dān)。

　　第八條 其他：____________________

　　1.本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過訂立補(bǔ)充條 款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分且不得與本合同相抵觸。

　　2.本合同自雙方簽字、蓋章之日生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　附件：《商品車輛交接書》

　　甲方（蓋章）：____ 乙方（蓋章）：____

　　簽字：____________ 簽字：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇4

　　出賣人(甲方)：

　　買受人(乙方)：

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就汽車買賣有關(guān)事宜協(xié)商訂立本合同。

　　第一條汽車名稱、數(shù)量及價(jià)款

　　第二條質(zhì)量

　　1、甲方出售的車輛，質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家關(guān)于汽車產(chǎn)品的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，沒有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合保障人身財(cái)產(chǎn)安全的要求，并達(dá)到產(chǎn)品說(shuō)明書載明的技術(shù)指標(biāo)，符合車輛銷售地政府規(guī)定的關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、甲方出售的車輛，必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標(biāo)明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測(cè)，可以上牌行駛。

　　3、雙方對(duì)車輛存在質(zhì)量問題爭(zhēng)議的，應(yīng)依據(jù)國(guó)家法定汽車質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)部門出具的書面鑒定意見為處理爭(zhēng)議的依據(jù)。汽車質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)部門由雙方共同選定或由解決爭(zhēng)議的第三方指定。鑒定費(fèi)由主張方墊付，由責(zé)任方承擔(dān);經(jīng)鑒定無(wú)法明確責(zé)任的，由雙方分擔(dān)。

　　4、附件選裝件應(yīng)明示乙方，不得強(qiáng)制加價(jià)銷售。

　　第三條定金(可選填)

　　乙方在年月日前，向甲方交付全車款的__%(此比例不得超過全車款的20%)計(jì)元作為定金;甲方交貨時(shí)，可將定金沖抵車款。因乙方違約導(dǎo)致合同解除的，乙方無(wú)權(quán)要求返還定金;因甲方違約導(dǎo)致合同解除的，甲方應(yīng)雙倍返還定金。

　　第四條付款方式

　　乙方選擇按第種方式，如期足額將車款支付給甲方。

　　1、一次性付款方式：簽訂本合同時(shí)/年月日前，支付全部車款。

　　2、汽車消費(fèi)貸款方式：

　　2.1簽署本合同時(shí)，首付全部車款的%，計(jì)人民幣元，大寫元。

　　2.2余款計(jì)人民幣元(可扣除定金),大寫元，于年月日前通過金融機(jī)構(gòu)辦妥汽車消費(fèi)貸款手續(xù)。由于乙方的原因未能在上述期限內(nèi)辦妥消費(fèi)貸款手續(xù)或者未能足額辦妥消費(fèi)貸款，乙方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)一次性支付或補(bǔ)足余款。否則，按逾期付款承擔(dān)違約責(zé)任。

　　3、其它付款方式：。

　　第五條交車時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗(yàn)收方式

　　1、交車時(shí)間：年月日。

　　2、交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運(yùn)人□。

　　3、交車地點(diǎn)：。

　　4、交車時(shí)里程表記錄：公里以內(nèi)，里程表記錄不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數(shù)。

　　5、甲方交付車輛時(shí)應(yīng)同時(shí)提供的票據(jù)、資料：

　　(1)銷售發(fā)票;(2) (國(guó)產(chǎn))車輛合格證或(進(jìn)口)海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗(yàn)單;

　　(3)質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(cè);(4)車輛使用說(shuō)明書或用戶使用手冊(cè)(中文);(5)隨車工具及備件清單;(6)其他交付物件：。

　　6、車輛交接當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，乙方應(yīng)對(duì)所購(gòu)車輛外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)，如對(duì)驗(yàn)收項(xiàng)目持有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向甲方提出。

　　7、甲乙雙方應(yīng)在車輛交接時(shí)，簽訂車輛交接書(見附件)，即為該車輛正式交付。

　　8、車輛正式交付之日起，該車輛的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移乙方。

　　第六條售后服務(wù)

　　1、車輛售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車輛的說(shuō)明書和保養(yǎng)手冊(cè)執(zhí)行。但保修期不得低于《浙江省新“三包”商品目錄》(兩年四萬(wàn)公里)的有關(guān)規(guī)定。

　　2、在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)到生產(chǎn)廠商認(rèn)定或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養(yǎng)。

　　3、乙方使用車輛前應(yīng)仔細(xì)閱讀車輛說(shuō)明書、用戶使用手冊(cè)或保修手冊(cè)等相關(guān)資料。在上述保修期內(nèi)車輛由于乙方或第三方的人為損壞的;或使用、保養(yǎng)、裝潢、改裝不當(dāng)?shù)确擒囕v本身原因造成的;或到生產(chǎn)廠商認(rèn)定和雙方約定范圍以外的修理點(diǎn)進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問題，甲方不承擔(dān)責(zé)任。

　　4、生產(chǎn)廠商的車輛說(shuō)明書和保養(yǎng)手冊(cè)的內(nèi)容與國(guó)家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　5、本合同簽訂后，國(guó)家出臺(tái)有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定或車內(nèi)空氣質(zhì)量等方面的規(guī)定的，從其規(guī)定。雙方應(yīng)按國(guó)家《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定》的規(guī)定執(zhí)行。

　　6、在同等條件下，生產(chǎn)廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的承諾執(zhí)行。

　　7、乙方接收車輛后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成車輛保險(xiǎn)、附加費(fèi)、上牌等相關(guān)手續(xù)，及時(shí)繳納稅費(fèi)。

　　第七條違約責(zé)任

　　1、甲方未按時(shí)交付車輛的，應(yīng)向乙方支付違約金;違約金從逾期交付車輛之日起至實(shí)際交付日止按車款的每日萬(wàn)分之五計(jì)算。逾期交付車輛超過1月的，乙方有權(quán)解除合同;如乙方已交付定金的，甲方應(yīng)雙倍返還定金;未交付定金的，按車款的%支付違約金。

　　2、乙方未按約定支付車價(jià)款的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金從逾期付款之日起至實(shí)際付清之日止按應(yīng)付款項(xiàng)的每日萬(wàn)分之五計(jì)算。逾期付款超過1月的，甲方有權(quán)解除合同，可將乙方原訂購(gòu)車輛另行出售。乙方交付定金的，乙方無(wú)權(quán)要求返還定金;乙方未交付定金的，按未車款的%支付違約金。

　　3、甲方交付的車輛規(guī)格型號(hào)與約定不符的，或者車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權(quán)要求甲方予以更換。甲方難以更換或未能在乙方要求的合理期限內(nèi)更換的，乙方有權(quán)解除合同。甲方應(yīng)承擔(dān)未能交付車輛的違約責(zé)任。

　　買受人(簽章)：出賣人(簽章)：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　年月日

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇5

　　甲方（出賣人）：____________________________

　　住所：____________________________________

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：____________________________

　　法定代表人：______________________________

　　電話：____________________________________

　　乙方（買受人）：_____________________________

　　地址：____________________________________

　　聯(lián)系電話：________________________________

　　身份證號(hào)碼：______________________________

　　委托代理人：______________________________

　　身份證號(hào)碼：______________________________

　　地址：____________________________________

　　聯(lián)系電話：________________________________

　　一、汽車數(shù)量與價(jià)款

　　車輛單價(jià)：_________元，大寫_________。

　　數(shù)量：_________臺(tái)。

　　車輛總價(jià)：_________元，大寫_________。

　　運(yùn)費(fèi)：_________元，由_________方承擔(dān)。

　　出庫(kù)費(fèi)：_________元，由_________方承擔(dān)。

　　車輛交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務(wù)的，雙方應(yīng)另行簽訂委托服務(wù)協(xié)議書（協(xié)議書內(nèi)容以附件形式附于主合同之后）。

　　二、交車方式及付款方式：

　　交車地點(diǎn)：____________________________________

　　交車時(shí)間：____________________________________

　　付款方式：____________________________________

　　付款時(shí)間：____________________________________

　　三、質(zhì)量維修：

　　1、出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國(guó)汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的汽車。

　　3、出賣人向買受人出售汽車時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　4、出賣人在買受人購(gòu)買車輛時(shí)必須向買受人提供：

　�。�1）銷售發(fā)票；

　�。�2）（國(guó)產(chǎn)車）車輛合格證、（進(jìn)口車）海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單；

　　（3）保修卡或保修手冊(cè)；

　　（4）說(shuō)明書；

　�。�5）隨車工具及備胎；

　�。�6）________________________________

　　5、買受人在購(gòu)車時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。

　　6、買受人在購(gòu)車時(shí)應(yīng)對(duì)所購(gòu)車輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。

　　7、汽車在購(gòu)買后，由出賣人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。

　　8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的`質(zhì)量問題，出賣人未向買受人時(shí)示的，依法承擔(dān)責(zé)任。

　　9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買受人自行負(fù)責(zé)。

　　四、違約責(zé)任：

　　1、乙方不能按時(shí)支付車款的，自延期之日起至實(shí)際付款日止，按銀行遲延付款的規(guī)定向甲方償付違約金。延期付款超過_________個(gè)月的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方按相當(dāng)于全部車價(jià)款的_________%支付違約金。

　　2、甲方不按時(shí)交付車輛的，自延期之日起至實(shí)際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_________個(gè)月的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當(dāng)于全部車價(jià)款的_________%支付違約金。

　　3、甲方交付的汽車不符合說(shuō)明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)無(wú)償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價(jià)款等違約責(zé)任。

　　4、因車身超重、尾氣不合格等情況導(dǎo)致乙方無(wú)法上牌照，乙方有權(quán)退車并要求甲方賠償損失。

　　5、經(jīng)國(guó)家授權(quán)的汽車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，乙方所購(gòu)汽車確實(shí)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財(cái)產(chǎn)損害，按《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定處理。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時(shí)，應(yīng)該明示告知而未明示告知，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　五、爭(zhēng)議解決：本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，可以提交__________仲裁委員會(huì)仲裁或向_________________人民法院提起訴訟。

　　六、雙方其他約定

　�。ㄒ唬�________________________________________________________。

　�。ǘ�）________________________________________________________。

　　七、合同文本：本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份。

　　八、合同效力：本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效。合同生效后，甲乙雙方對(duì)合同內(nèi)容的變更或補(bǔ)充應(yīng)采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

　　買受人（簽章）：__________________

　　出賣人（簽章）：__________________

　　電話：_________________________

　　電話：_____________________________

　　________年________月________日

　　________年________月________日

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇6

　　合同編號(hào)：___________

　　委托服務(wù)協(xié)議書

　　委托人（乙方）：______________________

　　受托人（甲方）：______________________

　　雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、委托事項(xiàng)

　　乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(xiàng)（打√）：

　�。�1）代辦選牌□

　　（2）代辦按揭□

　�。�3）代辦保險(xiǎn)□

　�。�4）代辦上牌□

　　（5）代辦裝潢□

　�。�6）代辦其它事項(xiàng)____________________________________________。

　　二、委托報(bào)酬

　　為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議時(shí)支付___________元，大寫______________________。

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報(bào)酬（以下簡(jiǎn)稱代辦費(fèi)），合計(jì)___________元，大寫___________。

　　三、完成各委托事項(xiàng)所需費(fèi)用概算及代辦費(fèi)約定：

　　1、代辦選牌，代辦費(fèi)：___________元。

　　2、代辦按揭，代辦費(fèi)：___________元。

　　3、代辦保險(xiǎn)：

　�。�1）保險(xiǎn)公司所在地及名稱：___________。

　　（2）保險(xiǎn)期限：一年□二年□三年□

　�。�3）第三者責(zé)任險(xiǎn)，費(fèi)用：________________元。

　�。�4）交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)，費(fèi)用：__________元。

　�。�5）車輛損失險(xiǎn)，費(fèi)用：__________________元。

　�。�6）其他險(xiǎn)種名稱及費(fèi)用：__________________。

　�。�7）以上保險(xiǎn)費(fèi)用合計(jì)：__________________元。

　�。�8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務(wù)的，乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)，投保險(xiǎn)種包括但不限于交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)和車輛損失險(xiǎn)。保險(xiǎn)合同應(yīng)書面約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)若保險(xiǎn)車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號(hào)牌，保險(xiǎn)公司不得免除賠償責(zé)任。

　　4、代辦上牌，費(fèi)用概算如下：

　　養(yǎng)路費(fèi)____________元，車船稅____________元，購(gòu)置稅____________元，注冊(cè)費(fèi)：______元，其他______元，合計(jì)約____________元。

　　5、代辦裝潢，裝潢項(xiàng)目____________，費(fèi)用____________元。

　　6、代辦其他項(xiàng)目__________________，費(fèi)用____________元。

　　7、所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費(fèi)用及政府部門規(guī)定的各項(xiàng)收費(fèi)和國(guó)家規(guī)定的`強(qiáng)制保險(xiǎn)等費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)憑發(fā)票、收據(jù)向乙方結(jié)帳。

　　四、上述費(fèi)用采取下列第______種方式支付：

　　1、乙方預(yù)付。

　　2、甲方暫先墊付。

　　五、上牌服務(wù)完成期限：

　　______年______月______日前。

　　六、完成委托上牌服務(wù)，應(yīng)隨車移交如下材料：

　　（1）購(gòu)置稅憑證

　�。�2）養(yǎng)路費(fèi)憑證

　　（3）機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)單

　�。�4）行駛證

　�。�5）車船稅憑證

　�。�6）車輛牌照號(hào)碼：__________________。

　　七、違約責(zé)任

　　1、甲方在辦理委托事項(xiàng)過程中車輛發(fā)生毀損、滅失的，乙方應(yīng)先向保險(xiǎn)公司索賠；保險(xiǎn)賠付不足的部分，屬于甲方責(zé)任的，由甲方承擔(dān)，屬于第三方責(zé)任的，甲方應(yīng)協(xié)助乙方索賠。非因甲方過錯(cuò)導(dǎo)致車輛未上相關(guān)保險(xiǎn)或保險(xiǎn)公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　2、乙方中途撤回委托解除合同的，應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的實(shí)際損失。

　　3、除不可抗力或政府有關(guān)部門的原因外，甲方未能在約定期限內(nèi)完成委托事項(xiàng)的，乙方有權(quán)按全部車價(jià)款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限次日起算至實(shí)際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計(jì)算。若逾期超過_______日，甲方應(yīng)按全部車價(jià)款_______%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。

　　4、因乙方未能及時(shí)提供有關(guān)材料而影響委托事項(xiàng)完成的，本協(xié)議履行期限相應(yīng)順延，甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　八、其他約定：______________________________。

　　甲方簽字或蓋章：______ 乙方簽字或蓋章：______

　　日期：________________ 日期：________________

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇7

　　賣方：，X年X月XX日出生，住號(hào)（以下簡(jiǎn)稱甲方）。

　　買方：，X年X月XX日出生，住組（以下簡(jiǎn)稱乙方）。

　　甲、乙雙方通過平等協(xié)商，甲方同意將東風(fēng)金霸貨車出售給乙方，雙方協(xié)定條款如下：

　　一、出售車輛車型：所售車輛車型：東風(fēng)金霸貨車，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) 。

　　二、所售車輛作價(jià)及付款方式：所售車輛作價(jià) 元整，里程為 公里。合同簽訂之日一次性付清。

　　三、根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路安全實(shí)施細(xì)則》有關(guān)條款之規(guī)定，車輛所有權(quán)發(fā)生變化，需辦理過戶登記。如辦理車輛過戶手續(xù)，一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。自X年XX月XX日以前的相關(guān)稅費(fèi)由甲方承擔(dān)，自X年XX月XX日以后的相關(guān)稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。自X年XX月XX日起車輛如發(fā)生事故，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)賠償。

　　四、甲、乙雙方簽訂合同時(shí)在見證人面前將車輛一切手續(xù)交乙方，乙方自簽訂合同表示履行完畢。

　　五、合同雙方自愿簽訂，不得反悔。

　　六、合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，見證單位一份。

　　甲方： 乙方：

　　見證單位：法律事務(wù)所

　　X年XX月XX日

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇8

　　賣方：______

　　買方：______

　　一、車量：

　　汽車品牌______、型號(hào)______、顏色______、價(jià)格_____

　　二、交付方式：

　　交貨地點(diǎn)：______交貨時(shí)間：______

　　付款方式：______付款時(shí)間：______

　　三、質(zhì)量維護(hù)：

　　1、賣方出售給買方的汽車質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、賣方出售給買方的汽車必須是列入《全國(guó)汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》的汽車。

　　3、賣方在向買方出售汽車時(shí)，應(yīng)如實(shí)、準(zhǔn)確地介紹所售汽車的基本情況。

　　4、買方購(gòu)買車輛時(shí)，賣方必須向買方提供：

　�。�1）銷售發(fā)票；

　�。�2）（國(guó)產(chǎn)汽車）車輛證明、（進(jìn)口汽車）海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單；

　�。�3）保修卡或保修手冊(cè)；

　　（4）說(shuō)明書；

　　（5）車載工具和備胎；

　　5、買車時(shí)，買方應(yīng)仔細(xì)檢查賣方提供的'車輛證明和手續(xù)是否齊全。

　　6、購(gòu)車時(shí)，買方應(yīng)仔細(xì)檢查并確認(rèn)所購(gòu)車輛的功能和外觀。

　　7、汽車購(gòu)買后，賣方負(fù)責(zé)與制造商的維修站聯(lián)系解決問題。

　　8、如果在汽車出售前，由于流通過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，賣方未能向買方出示，應(yīng)依法承擔(dān)責(zé)任。

　　9、因買方使用、儲(chǔ)存或維護(hù)不當(dāng)造成的任何問題，買方應(yīng)負(fù)責(zé)。

　　四、違約責(zé)任：

　　五、爭(zhēng)議解決：因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)由雙方協(xié)商解決；或者提交蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。

　　六、合同文本：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　七、合同效力：本合同經(jīng)雙方簽字后生效。

　　買方（簽字）：______賣方（簽字）：______

　　地址：______

　　電話：______電話：______

　　______年______月______日

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇9

　　甲方：乙方： 身份證號(hào)碼：_____________ 聯(lián)系電話： _____________

　　乙方采取分期付款的形式向甲方購(gòu)車，為此，甲、乙雙方遵循法律、法規(guī)，訂立本合同。

　　一、甲方根據(jù)乙方的指定，提供牌， 車型，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)為：，底盤號(hào)為： 的汽車壹輛。

　　二、汽車總價(jià)為人民幣（大寫）元，（小寫）￥： 元。

　　1.首期付款：乙方提車之前，一次性向甲方支付汽車總價(jià)的%，即人民幣（大寫） 元整，（小寫）￥： 元。

　　2.后續(xù)付款：余款自20 年 月 日至20 年 月 日止，分 個(gè)月分期支付，即于每月28日前交 元至甲方。

　　3.由于乙方所占資金，系借貸而來(lái)，按照等價(jià)有償?shù)脑瓌t，余款乙方應(yīng)向甲方支付銀行利息。

　　三、車輛的保險(xiǎn)

　　分期付款期間，為減少意外所造成的損失，車輛必須按照國(guó)家規(guī)定投保機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制險(xiǎn)，50萬(wàn)元第三者商業(yè)險(xiǎn)，其他險(xiǎn)種由乙方根據(jù)需要決定。投保手續(xù)由甲方在辦理車輛保險(xiǎn)入戶時(shí)統(tǒng)一辦理，保險(xiǎn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。保險(xiǎn)單由甲方統(tǒng)一保管。

　　四、車輛營(yíng)運(yùn)手續(xù)

　　分期付款期間所購(gòu)車輛必須登記在甲方名下，由于現(xiàn)行的車輛管理體制和車輛營(yíng)運(yùn)體制，各種營(yíng)運(yùn)手續(xù)只能以甲方的名義辦理，在此期間車輛的營(yíng)運(yùn)、保險(xiǎn)、年檢等手續(xù)，均由乙方委托甲方辦理。

　　五、甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　乙方有下列情況之一的，甲方有權(quán)無(wú)須通知乙方，直接有權(quán)終止本合同，收回汽車及有關(guān)證件，并要求乙方結(jié)清所有欠款，賠償損失。在收回車輛滿十五 1

　　天后乙方還不能支付所欠車款和各種稅費(fèi)時(shí)，甲方有權(quán)按評(píng)估價(jià)出售或向法院起訴要求法院依法拍賣汽車，所得價(jià)款用于償付乙方所欠甲方車款、各種稅費(fèi)（含收回車輛后發(fā)生的稅費(fèi)）和由此支出的所有費(fèi)用（含律師代理費(fèi)）。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔(dān)。

　�。�1）利用車輛從事違法活動(dòng)；

　�。�2）拖欠款項(xiàng)（含車款和其他應(yīng)付稅費(fèi)）累計(jì)達(dá)二萬(wàn)元或累計(jì)達(dá)二個(gè)月應(yīng)付車款金額的；

　�。�3）未按本合同約定投保第三者強(qiáng)制險(xiǎn)和50萬(wàn)元第三者商業(yè)險(xiǎn)的；

　�。�4）敗壞甲方聲譽(yù)，情節(jié)嚴(yán)重的；

　�。�5）未經(jīng)甲方許可，擅自拆除或以任何形式改變、破壞GPS裝置的；

　�。�6）未經(jīng)甲方許可，變更手機(jī)卡號(hào)或停止使用手機(jī)卡號(hào)，致使甲方無(wú)法正常聯(lián)系的；

　　（7）未經(jīng)甲方同意，擅自將車輛轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、抵押等損害或可能損害甲方利益的行為；

　�。�8）乙方發(fā)生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴(yán)重影響甲方權(quán)益的行為。

　　（9）車輛被運(yùn)輸管理部門取消營(yíng)運(yùn)資格或乙方被車輛管理部門取消駕駛資格；

　　六、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、乙方享有汽車的占有、使用、收益的權(quán)利。

　　2、乙方依法及按本合同規(guī)定經(jīng)營(yíng)、使用汽車、不受甲方的'干預(yù)。

　　4、汽車營(yíng)運(yùn)的各種稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。乙方在使用汽車期間，車輛的保養(yǎng)、維修費(fèi)用和營(yíng)運(yùn)中應(yīng)交的稅金、規(guī)費(fèi)等所有稅費(fèi)均由乙方承擔(dān)。

　　5、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發(fā)生意外事故致使車輛對(duì)第三人造成人身傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的，由乙方承擔(dān)法律和經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)。但乙方應(yīng)及時(shí)報(bào)告保險(xiǎn)公司和甲方，甲方可以給予必要的協(xié)助。如乙方交通事故 2

　　確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費(fèi)用（含差旅費(fèi)、律師代理費(fèi)等）由乙方承擔(dān)。

　　6、乙方使用汽車在營(yíng)運(yùn)中出現(xiàn)的糾紛、損失等問題，由乙方承擔(dān)有關(guān)法律和經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)。

　　7、車輛交付乙方后，車輛的滅失、毀損或等風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　七、違約責(zé)任

　　1、乙方委托甲方代辦的各種手續(xù)及甲方應(yīng)當(dāng)提供的服務(wù)，甲方應(yīng)當(dāng)派員積極辦理，如因甲方延遲代辦，而給乙方造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、乙方的違約責(zé)任：

　　乙方在分期付款期間，未按合同約定支付車款的，除應(yīng)及時(shí)補(bǔ)交外，還應(yīng)向甲方償付延期付款違約金，同時(shí)還須承擔(dān)甲方因追索債務(wù)而支出的費(fèi)用，如差旅費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師代理費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)等。

　　八、爭(zhēng)議的解決

　　甲、乙雙方在執(zhí)行本合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)本著平等、友好、誠(chéng)信的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方約定由甲方所在地人民法院管轄。

　　九、其它

　　1、本同壹式二份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

　　2、本合同自各方簽字蓋章后生效。

　　甲方： 乙 方：

　　法定代表人： 身份證號(hào)：

　　委托代理人： 住 所：

　　電話： 手 機(jī)：

　　簽訂時(shí)間：二○ 年 月 日

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇10

　　買受人(甲方)：_______

　　出賣人(乙方)：_______

　　簽訂地點(diǎn)：_______市_______區(qū)_______路_______號(hào)

　　鑒于甲方生產(chǎn)用車,經(jīng)___招投標(biāo)程序確定乙方中標(biāo)該項(xiàng)目，為保證車輛按時(shí)按質(zhì)供貨以及安全使用，經(jīng)協(xié)商一致，雙方對(duì)車輛買賣有關(guān)事宜約定如下：

　　第一條車輛情況

　　備注：_______

　　(一)乙方每輛車附贈(zèng)/附帶：

　　(二)甲方除支付合同項(xiàng)下總計(jì)金額外，不再承擔(dān)任何其他任何費(fèi)用。

　　第二條質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)本合同項(xiàng)下車輛，其質(zhì)量必須符合國(guó)家車輛產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)(GB__)，并符合生產(chǎn)廠家出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說(shuō)明書載明的基本使用要求(乙方應(yīng)在上述材料上蓋章確認(rèn)); (二)本合同項(xiàng)下車輛，必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門公布、備案的車輛產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測(cè)，可以上牌行駛的車輛;

　　(三)雙方對(duì)車輛質(zhì)量的認(rèn)定有爭(zhēng)議的，以經(jīng)國(guó)家授權(quán)的車輛檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(車輛登記的轄區(qū)內(nèi))出具的書面鑒定意見為處理爭(zhēng)議的依據(jù);

　　(四)乙方必須保證車輛為新車，保證車輛的外觀沒有任何損壞，不得出現(xiàn)掉漆、磨損等現(xiàn)象; (五)乙方保證向甲方出售的車輛，在交給甲方使用前已作必要的'檢驗(yàn)和清潔。

　　第三條結(jié)算方式

　　乙方先行開具車輛銷售增值稅專用發(fā)票，甲方于通知接車前以銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方一次性(或分期付款)支付合同項(xiàng)下總計(jì)金額__萬(wàn)__仟__佰__拾__圓整(￥_______))，打入乙方預(yù)先指定的賬戶�？畹教彳嚒�

　　第四條交車時(shí)間、地點(diǎn)及提車方式

　　(一)交車時(shí)間：_______年_______月_______日前;

　　(二)交車地點(diǎn)：_______;

　　(三)提車方式：_______;

　　(四)交車時(shí)，車輛里程表數(shù)不得超過_______公里;

　　(五)乙方在向甲方交付車輛時(shí)須同時(shí)提供(包括但不限于)：

　　1、車輛合格證。

　　2、質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(cè)(含附贈(zèng)品)。

　　3、車輛使用說(shuō)明書或用戶使用手冊(cè)(含附贈(zèng)品)。

　　4、隨車工具、備件、附贈(zèng)品清單。

　　第五條車輛交付及驗(yàn)收方式

　　(一)車輛交接時(shí)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，甲方應(yīng)對(duì)合同項(xiàng)下車輛外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如對(duì)外觀有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向乙方提出。

　　(二)甲方驗(yàn)收車輛無(wú)誤后，乙方向甲方交付車輛及隨車文件，雙方簽署車輛交接書，即為該車輛正式交付。

　　(三)自車輛正式交付之時(shí)起，該車輛的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方轉(zhuǎn)移至甲方。

　　第六條售后服務(wù)

　　乙方承諾，為甲方提供以下售后服務(wù)

　　(一)當(dāng)車輛生產(chǎn)廠家不履行售后服務(wù)義務(wù)時(shí)，甲方可選擇要求乙方履行相應(yīng)義務(wù)。

　　(二)當(dāng)車輛出現(xiàn)故障時(shí)，如乙方、生產(chǎn)廠家或二者委托的承擔(dān)維修義務(wù)的第三方的維修點(diǎn)距發(fā)生故障地點(diǎn)超過_______公里時(shí)，甲方有權(quán)就近選擇其他具有資質(zhì)的維修方修理，事后，甲方可憑發(fā)票要求乙方報(bào)銷。

　　第七條無(wú)效條款

　　乙方或生產(chǎn)廠家提供給甲方的相關(guān)車輛買賣說(shuō)明書及其他材料中，排除或限制甲方主要權(quán)利、免除或減輕乙方主要責(zé)任的條款無(wú)效，無(wú)論該條款是否通知甲方。

　　第八條關(guān)于修理、退貨或更換的特別約定

　　(一)關(guān)于整車、零部件總成的保修期限執(zhí)行生產(chǎn)廠保修條款的規(guī)定;

　　(二)在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，甲方應(yīng)在生產(chǎn)廠公布的或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養(yǎng)。但發(fā)生第六條第(二)項(xiàng)時(shí)除外;

　　(三)在車輛使用1年或行駛2萬(wàn)公里內(nèi)(以先到為準(zhǔn)，下同)，同一嚴(yán)重安全性能故障累計(jì)修理2次(以修理單據(jù)和發(fā)票為準(zhǔn)，下同)仍未排除故障，或關(guān)鍵總成因質(zhì)量問題累計(jì)更換2次后仍無(wú)法使用，甲方有權(quán)退車;

　　(四)在車輛使用1年或行駛2萬(wàn)公里內(nèi)，同一關(guān)鍵零件或總成因質(zhì)量問題，累計(jì)修理2次仍不能恢復(fù)使用;或由于質(zhì)量問題及修理，使得該車停用的累計(jì)工作日超過60日(扣除進(jìn)口零件進(jìn)貨在途時(shí)間);或累計(jì)修理5次以上(不含5次)仍不能正常行駛，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)為甲方換車或退車;

　　(五)按照本條上述約定退車的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)為甲方按發(fā)票價(jià)格一次退清車款，但應(yīng)減去甲方使用該車產(chǎn)生的合理折舊;

　　(六)本合同簽訂后，國(guó)家如出臺(tái)有關(guān)車輛產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定，雙方按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行;

　　(七)生產(chǎn)廠的保修條款比本合同的約定更有利于甲方的，雙方按生產(chǎn)廠的規(guī)定執(zhí)行。

　　第九條違約責(zé)任

　　(一)一方遲延交車或遲延支付車款的，應(yīng)每日按照遲延部分車款萬(wàn)分之十/日的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。遲延超過十五日的，對(duì)方有權(quán)解除合同，并要求遲延方賠償本合同價(jià)款的萬(wàn)分之十/日作為違約金。

　　(二)在_______年_______月_______日前，乙方交付的車輛不符合說(shuō)明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)無(wú)償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價(jià)款的違約責(zé)任。甲方也可以選擇解除本合同，乙方應(yīng)向甲方支付違約金___萬(wàn)元。甲方行使上述約定權(quán)利時(shí)，所發(fā)生的一切費(fèi)用也由乙方承擔(dān)。

　　(三)經(jīng)國(guó)家授權(quán)的車輛檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，甲方所購(gòu)車輛確實(shí)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，乙方可依據(jù)國(guó)家關(guān)于召回的法律法規(guī)協(xié)助車輛制造商主動(dòng)召回有問題的車輛;由車輛缺陷所造成的人身和他人財(cái)產(chǎn)損害，甲方可向車輛制造商要求賠償，也可向乙方要求賠償。如甲方選擇向車輛制造商賠償，乙方有積極協(xié)助的義務(wù)。若該車有特殊的使用要求時(shí)，乙方應(yīng)該明示告知，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　(四)乙方不履行售后服務(wù)義務(wù)時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方賠償甲方為維修車輛而花費(fèi)的一切合理費(fèi)用，包括但不限于維修費(fèi)、購(gòu)買車輛配件費(fèi)、交通費(fèi)等。

　　(五)因車身超重、尾氣不合格等情況導(dǎo)致甲方無(wú)法上牌照，甲方有權(quán)退車并要求乙方承擔(dān)合同總計(jì)金額_元，違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，甲方有權(quán)追償。

　　第十條不可抗力

　　(一)任何一方對(duì)由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負(fù)責(zé)任。但遲延履行后發(fā)生不可抗力或發(fā)生不可抗力后沒有采取補(bǔ)救措施和通知義務(wù)的，不能免除責(zé)任。

　　(二)遇有不可抗力的一方，應(yīng)在3日內(nèi)將事件的情況以書面形式(含傳真、電子郵件、手機(jī)短信等形式)通知另一方，并在事件發(fā)生后10日內(nèi)，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報(bào)告。

　　第十一條解決爭(zhēng)議的方式

　　合同發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，依法向法院起訴。第十二條雙方特別約定經(jīng)雙方協(xié)商，乙方為甲方：

　　(一)代辦保險(xiǎn)□ (二)代辦按揭□ (三)代辦上牌服務(wù)□第十三條其他

　　(一)如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充或變更協(xié)議解決;

　　(二)一方向?qū)Ψ剿瓦_(dá)的文件、通知、回復(fù)等，受送達(dá)方應(yīng)即時(shí)簽收，如由于受送達(dá)方的原因不能送達(dá)或拒絕簽收的，送達(dá)方可采用掛號(hào)、快遞方式送達(dá)。

　　第十四條本合同一式份，乙方份，甲方份，自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢，合同終止。

　　甲方：_______(蓋章)

　　乙方：_______(蓋章)

　　法定代表人或負(fù)責(zé)人(簽字)_______：

　　法定代表人或負(fù)責(zé)人(簽字)：_______

　　委托代理人(簽字)：_______

　　委托代理人(簽字)：_______

　　_______年_______月_______日

　　_______年_______月_______日

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇11

　　甲方(出賣人)：_________

　　住所：_________郵編：_________

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_________

　　法定代表人：_________電話：_________

　　委托代理人：_________電話：_________

　　乙方(買受人)：_________

　　住所(址)：_________郵編：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　證件類型：身份證口護(hù)照口永久居留證口

　　證件號(hào)碼：_________

　　委托代理人：_________身份證號(hào)碼：_________

　　住所(址)：_________聯(lián)系電話：_________

　　甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。

　　第一條 標(biāo)的物

　　汽車品牌及型號(hào)規(guī)格：_________

　　生產(chǎn)廠名稱：_________出廠時(shí)間：_________

　　首選顏色：_________次選顏色：_________

　　第二條 數(shù)量與價(jià)款

　　車輛單價(jià)：_________元，大寫_________。

　　數(shù)量：_________臺(tái)。

　　車輛總價(jià)：_________元，大寫_________。

　　運(yùn)費(fèi)：_________元，由_________方承擔(dān)。

　　出庫(kù)費(fèi)：_________元，由_________方承擔(dān)。

　　車輛交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務(wù)的，雙方應(yīng)另行簽訂委托服務(wù)協(xié)議書(附件二)。

　　第三條 付款方式

　　乙方在簽定合同時(shí)即付定金：_________元，在結(jié)算時(shí)沖抵車款。

　　乙方選擇下述第_________種方式付款，并按該方式所定時(shí)間如期足額將車款支付給甲方。

　　1.一次性付款方式：簽署本合同之日起_________日內(nèi)，支付全部車價(jià)款，計(jì)人民幣_(tái)________元，大寫_________。

　　2.汽車消費(fèi)貸款方式：簽署本合同之日起_________日內(nèi)，首付全部車價(jià)款的_________%，計(jì)人民幣_(tái)________元，大寫_________。余款計(jì)人民幣_(tái)________元，大寫_________，于_________年_________月_________日前支付。乙方可通過金融機(jī)構(gòu)辦理汽車消費(fèi)貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為乙方未按合同約定時(shí)間付款，應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　(1)乙方未能在以上規(guī)定時(shí)間內(nèi)向金融機(jī)構(gòu)辦妥有關(guān)汽車消費(fèi)貸款事宜(以實(shí)際發(fā)放貸款為準(zhǔn))。

　　(2)乙方未能在以上規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時(shí)自行補(bǔ)足支付。

　　3.分期付款方式：

　　(1)簽署本合同時(shí)，支付全部車價(jià)款的_________%，計(jì)人民幣_(tái)________元，大寫_________。

　　(2)_________年_________月_________日前支付全部車價(jià)款的_________%，計(jì)人民幣_(tái)________元，大寫_________。

　　(3)_________年_________月_________日前支付最后一期車價(jià)款，計(jì)人民幣_(tái)________元，大寫_________。

　　第四條 交車時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗(yàn)收方式

　　1.交車時(shí)間：_________年_________月_________日前。

　　2.提車方式：乙方自提口甲方送車上門口

　　3.交車地點(diǎn)：_________

　　4.交車時(shí)里程表記錄小于：(1)100公里口(2)_________公里口以上里程表記錄均不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數(shù)。

　　5.甲方在向乙方交付車輛時(shí)須同時(shí)提供：

　　(1)銷售發(fā)票。

　　(2)(國(guó)產(chǎn)車)車輛合格證或(進(jìn)口車)海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗(yàn)單。

　　(3)質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(cè)。

　　(4)車輛使用說(shuō)明書或用戶使用手冊(cè)(中文)。

　　(5)隨車工具及備件清單。

　　6.車輛交接時(shí)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，乙方應(yīng)對(duì)所購(gòu)車輛外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如對(duì)外觀有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向甲方提出。

　　7.甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署車輛交接書(附件一)，即為該車輛正式交付。

　　8.車輛正式交付之時(shí)起，該車輛的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。

　　第五條 不可抗力、不可預(yù)測(cè)因素

　　簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇12

　　甲方(抵押權(quán)人)：_________ 身份證號(hào)碼：________ 住址：________ 聯(lián)系電話：_________

　　乙方(抵押人)：___________ 身份證號(hào)碼：________ 住址：________ 聯(lián)系電話：_________

　　乙方愿意以其所有的車輛就甲、乙雙方于______ 年____月____日簽訂的《保證擔(dān)保借款合同》向甲方提供抵押反擔(dān)保。甲、乙雙方現(xiàn)就該反擔(dān)保事宜，經(jīng)平等、友好協(xié)商，自愿達(dá)成如下條款，共同遵照?qǐng)?zhí)行：

　　第一條 抵押物

　　乙方提供的抵押車輛的詳細(xì)情況以其向甲方提供的抵押物清單為準(zhǔn)。

　　第二條 抵押物的抵押價(jià)值

　　該抵押車輛賬面價(jià)值為_____元，評(píng)估值為_________ 元，現(xiàn)甲、乙雙方商定抵押車輛的抵押價(jià)值總額為 _______元。

　　第三條 抵押物的清點(diǎn)、登記

　　1、本合同簽署前，甲、乙雙方共同清點(diǎn)核查抵押車輛。抵押期間，該抵押車輛的機(jī)動(dòng)車登記證書正本、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票正本、車輛購(gòu)置稅收據(jù)正本等交由甲方保管。

　　2、本合同簽訂后三日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)到有關(guān)車輛管理機(jī)關(guān)辦理抵押車輛登記手續(xù)，甲方對(duì)此予以協(xié)助，由此產(chǎn)生的費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。在辦妥抵押登記手續(xù)之前，甲方有權(quán)拒絕為乙方提供擔(dān)保手續(xù)。

　　第四條 抵押反擔(dān)保的范圍

　　1、上述《保證擔(dān)保借款合同》中約定的甲方履行保證義務(wù)代乙方償還的全部款項(xiàng)和自付款之日起的利息以及其因此支付的其他費(fèi)用和損失等;

　　2、上述《保證擔(dān)保借款合同》中約定的乙方應(yīng)向甲方支付的違約金、賠償金以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。

　　3、甲方為實(shí)現(xiàn)本合同項(xiàng)下的抵押權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)(或仲裁費(fèi))、保全費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、調(diào)查取證費(fèi)等。

　　第五條 乙方的義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)將抵押車輛在抵押期間向當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)機(jī)構(gòu)投以機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)，保險(xiǎn)受益人為甲方。保險(xiǎn)到期時(shí)間應(yīng)在乙方反擔(dān)保期限屆滿時(shí)間之后。借款展期的乙方應(yīng)辦理延長(zhǎng)投保期的手續(xù)。抵押車輛在抵押期間，其保險(xiǎn)到期的，乙方應(yīng)在保險(xiǎn)到期前_____日內(nèi)到當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)機(jī)構(gòu)續(xù)保，保險(xiǎn)受益人為甲方。甲方有權(quán)主動(dòng)代辦保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。保險(xiǎn)項(xiàng)目如下： 1、機(jī)動(dòng)車輛損失險(xiǎn); 2、機(jī)動(dòng)車輛強(qiáng)制險(xiǎn); 3機(jī)動(dòng)車輛座位險(xiǎn); 4、第三者責(zé)任險(xiǎn); 5、盜搶險(xiǎn); 6、自燃險(xiǎn)。

　　2、在抵押期內(nèi)抵押車輛發(fā)生保險(xiǎn)事故，甲方有權(quán)將保險(xiǎn)賠償金提存。在借款到期后，如乙方不能按期償還借款，致使甲方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的，甲方有權(quán)用保險(xiǎn)賠償金清償借款及甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)支出的費(fèi)用，不足清償?shù)�，甲方有�?quán)另行向乙方追償。

　　3、抵押車輛在簽訂本合同前已先行保險(xiǎn)的，乙方應(yīng)到保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)辦理保險(xiǎn)受益人變更手續(xù)(變更為甲方)。保險(xiǎn)金額小于抵押車輛評(píng)估價(jià)值的，應(yīng)補(bǔ)足保險(xiǎn)金額。

　　4、本合同項(xiàng)下抵押車輛的保險(xiǎn)憑證均交甲方保管。

　　5、抵押期間，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得以出售、出租、贈(zèng)與等方式轉(zhuǎn)讓或以其他方式處分抵押車輛，也不得對(duì)抵押車輛增、拆、改、修。否則，甲方保留向乙方追索的權(quán)利。

　　6、抵押車輛在抵押期間可繼續(xù)由乙方使用、保管，并負(fù)責(zé)保養(yǎng)和保修及年審，其一切費(fèi)用開支由乙方承擔(dān).乙方必須保證抵押物的安全、完整，要合理使用抵押物，以確保抵押車輛價(jià)值不致非正常減少，并接受甲方的監(jiān)督、檢查。

　　7、抵押車輛毀損的，乙方應(yīng)在五日內(nèi)將抵押車輛恢復(fù)原狀，未能恢復(fù)原狀的，乙方應(yīng)提供經(jīng)甲方認(rèn)可的其他等價(jià)財(cái)產(chǎn)作為新的抵押物或提供其他擔(dān)保。

　　8、抵押期間，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得擅自贈(zèng)與、出租、轉(zhuǎn)讓、再抵押或以其他任何方式處分抵押車輛，并不得實(shí)施降低抵押車輛價(jià)值的任何行為。

　　9、抵押車輛價(jià)值減少時(shí)，乙方應(yīng)在三十日內(nèi)向甲方提供與減少的價(jià)值相當(dāng)?shù)膿?dān)保。

　　10、乙方保證對(duì)抵押車輛享有所有權(quán)。

　　11、抵押期間，經(jīng)甲方書面同意，乙方轉(zhuǎn)讓抵押車輛所得的價(jià)款優(yōu)先向甲方提前清償所擔(dān)保的債權(quán)。

　　12、乙方不得隱瞞抵押車輛存在共有、爭(zhēng)議、被查封、被扣押或已被設(shè)定抵押的任何情況。

　　第六條 違約責(zé)任

　　1、乙方違反本合同第五條第五款約定的，其行為無(wú)效，甲方可要求其按抵押車輛之抵押價(jià)值總額的10%支付違約金。

　　2、乙方違反本合同第五條第六款約定的，因保管不善致使抵押車輛毀損的，甲方可要求其恢復(fù)原狀或重新提供甲方認(rèn)可的新的抵押物，并可要求其按抵押價(jià)值總額的10%支付違約金。

　　3、乙方違反本合同約定的其他義務(wù)與責(zé)任的，其應(yīng)按抵押價(jià)值總額10%向甲方支付違約金，并賠償由此給甲方造成的一切損失。

　　第七條 抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)

　　在甲方履行了代償義務(wù)后的____天內(nèi)未受乙方清償?shù)�，甲方可依照法律�?guī)定的形式以抵押物折價(jià)或以拍賣、變賣該抵押物所得的價(jià)款優(yōu)先受償。抵押物折價(jià)或拍賣、變賣后所得的價(jià)款仍不足以清償?shù)模�甲方有�?quán)就不足部分向乙方繼續(xù)追償。

　　第八條 義務(wù)和責(zé)任的連續(xù)性

　　本合同項(xiàng)下乙方所有義務(wù)和責(zé)任不因其財(cái)力、地位等狀況的改變，或與其他單位簽訂的任何協(xié)議、文件或合同而免除;也不因乙方發(fā)生合并、分立等情形或變更法定代表人、承辦人等情形而免除。若本合同項(xiàng)下各方當(dāng)事人發(fā)生合并、分立、變更等情形的，由變更后的當(dāng)事人承擔(dān)或分別承擔(dān)本合同所列義務(wù)和責(zé)任。

　　第九條 通知

　　1、甲方對(duì)乙方的任何通知只要按照下列乙方地址或傳真發(fā)送，發(fā)送日即視為送達(dá)乙方日期。

　　地址：______ 郵編：_____ 傳真：____

　　2、乙方上述地址或傳真變更時(shí)，應(yīng)于變更之日起次日內(nèi)書面通知甲方。

　　3、若乙方提供地址、傳真不準(zhǔn)確或其變更后未依約通知甲方，致使甲方無(wú)法發(fā)送傳真或發(fā)送信件被退回的，則甲方發(fā)送通知之日仍視為送達(dá)乙方日期。

　　第十條 爭(zhēng)議解決方式

　　甲、乙雙方在執(zhí)行本合同中產(chǎn)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，由甲方所在地法院管轄。

　　第十一條 其他

　　1、本合同由甲、乙雙方法定代表人或其授權(quán)代理人簽字并加蓋公章后生效。

　　2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　3、本合同附件與本合同具有同等法律效力。

　　4、不論主合同或甲方因主合同與他人(包括但不限于乙方)簽訂的其他反擔(dān)保協(xié)議有效與否，本合同仍然有效。

　　甲方(公章)：___________________ 乙方(公章)：_________________

　　法定代表人或授權(quán)代理人：_____________ 法定代表人或授權(quán)代理人：____________

　　_______ 年 _____月 ____ 日

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇13

　　汽車買賣合同

　　(參考文本)

　　合同編號(hào)：_____________

　　出賣人：___________　簽訂地點(diǎn)：_____________

　　買受人：___________　簽訂日期：____年___月___日

　　一、　汽車型號(hào)及金額：

　　二、　交車地點(diǎn)、方式：

　　交車地點(diǎn)：____________交車時(shí)間：____________

　　付款方式：____________付款時(shí)間：____________

　　三、　質(zhì)量、維修：

　　1.出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國(guó)汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認(rèn)可的汽車。

　　3.出賣人向買受人出售汽車時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　4.出賣人在買受人購(gòu)買車輛時(shí)必須向買受人提供：(1)銷售發(fā)票;(2)(國(guó)產(chǎn)車)車輛合格證、(進(jìn)口車)海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單：(3)保修卡或保修手冊(cè);(4)說(shuō)明書;(5)隨車工具及備胎。(以下3、4、5項(xiàng)如沒有，售前應(yīng)說(shuō)明)

　　5.買受人在購(gòu)車時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。

　　6.買受人在購(gòu)車時(shí)應(yīng)對(duì)所購(gòu)車輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。

　　7.汽車在購(gòu)買后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的維護(hù)站聯(lián)系、解決。

　　8.如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔(dān)責(zé)任。

　　9.如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買受人自行負(fù)責(zé)。

　　四、違約責(zé)任田(雙方協(xié)商)：________________________________________________________

　　五、合同爭(zhēng)議的解決方式：

　　因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可向有關(guān)部門申請(qǐng)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：

　　1.提交___________仲裁委員會(huì)仲裁;

　　2.依法向人民法院起訴。

　　六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車交易市場(chǎng)主辦單位留存一份(市場(chǎng)

　　留存期一年)。

　　七、本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。

　　買受人：______________　　　出賣人：

　　買受人姓名(章)__________　　　出賣人名稱(章)_____

　　地址：_______________　　　地址：__________

　　電話：_______________　　　電話：__________

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇14

　　甲方(賣方)：

　　身份證號(hào)：

　　乙方(買方)：

　　身份證號(hào)：

　　經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、甲方將_____車____輛，車號(hào)為____;產(chǎn)地：______;型號(hào)：_______;發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼為_____;車架號(hào)為__________;顏色為______;賣給乙方，價(jià)格為_________(大寫：___________)。

　　二、甲方必須保證此車無(wú)盜搶，無(wú)詐騙、無(wú)經(jīng)濟(jì)糾紛，無(wú)私自改動(dòng)車架號(hào)和發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)，如有盜搶、詐騙、經(jīng)濟(jì)糾紛、私自改動(dòng)車架號(hào)和發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)，甲方給退車退款。

　　三、付款方式：乙方首付購(gòu)車款_____元整，剩余_____元在________年____月_____日前一次性付清購(gòu)車款。如到期未能付清，甲方將車收回。更名、過戶費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　四、從________年____月_____日前該車所出現(xiàn)的欠費(fèi)、手續(xù)不全、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān);自________年____月_____日后該車所出現(xiàn)欠款、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　五、甲方應(yīng)于_______年_______月_______日交付給乙方該車以及該車的全部真實(shí)、有效的證件以及繳稅、費(fèi)憑證。甲方應(yīng)保證交付前該車的維護(hù)正常，手續(xù)完整。

　　六、甲方在________年____月_____日前出現(xiàn)事故由甲方負(fù)責(zé)，在________年____月_____日之后由乙方負(fù)責(zé)。

　　七、乙方違反本合同，定金不予退還;甲方違反本合同，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于定金數(shù)額的違約金。

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自簽字之時(shí)起生效，事后如有糾紛，可通過法律途徑解決。

　　甲方：(簽字)

　　住址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方：(簽字)

　　住址：

　　聯(lián)系電話：

　　______年______月______日

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇15

　　買方：__________

　　(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　賣方：__________

　　(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　甲、乙雙方就車輛買賣事宜達(dá)成以下協(xié)議，共同遵照?qǐng)?zhí)行：

　　第一條：甲方購(gòu)買乙方所有的機(jī)動(dòng)車一輛：

　　車號(hào)：_______________

　　顏色：_____

　　產(chǎn)地：_______________

　　型號(hào)：__________

　　發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼：_____(拓印粘貼)底盤號(hào)碼：__________

　　(拓印粘貼)

　　第二條：

　　乙方向甲方交付定金：__________元,剩余車款于20_____年_____月_____日之前交齊。

　　第三條：辦理轉(zhuǎn)戶所需費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。乙方負(fù)有協(xié)助辦理的義務(wù)。

　　第四條：乙方應(yīng)交付給甲方該車的全部真實(shí)、有效的證件以及繳稅、費(fèi)憑證。

　　第五條：乙方應(yīng)保證交付前該車的維護(hù)正常，手續(xù)完整。

　　第六條：甲方違反本合同，定金不予退還。

　　第七條：乙方違反本合同，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于定金數(shù)額的違約金。

　　第八條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。

　　甲方(授權(quán)簽字人)：__________

　　乙方(授權(quán)簽字人)：_________

　　住址：_________________

　　住址：__________________

　　證件號(hào)碼：_____________

　　證件號(hào)碼：

　　_____________

　　_____年_____月_____日

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇16

　　買方x x x(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　賣方x x x(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　保證人x x x(以下簡(jiǎn)稱丙方)

　　上列當(dāng)事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：

　　第一條 甲方就其約定，將其所有的轎車售予乙方，乙方買受。

　　第二條 后記轎車的買賣總金額為人民幣 x x 元整。乙方依照下列方式支付款項(xiàng)予甲方。

　　(1) 本日(訂約日)先交付定金x x元。

　　(2) 余款x x元(中期款)于申請(qǐng)過戶的同時(shí)支付。

　　(3) 余款x x 元，可分十次支付，自x x x x年x月x日至x月止，每月x日前支付xx元，乙方應(yīng)于過戶時(shí)，將相當(dāng)于上述期滿金額的支票匯出交付。

　　第三條 甲方對(duì)乙方負(fù)責(zé)辦理如下的過戶與交付手續(xù)：

　　前條第(3)項(xiàng)的支票于過戶的同一日支付。

　　第四條 辦理過戶手續(xù)所需費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第五條 乙方若無(wú)法履行第二條第(3)款項(xiàng)中任何一期的分期付款，則必須將余款一次付清。

　　第六條 甲方須保證后記轎車并無(wú)瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，則只限于交付日后三個(gè)月以內(nèi)，往后即不負(fù)一切責(zé)任。

　　第七條 后記轎車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。

　　第八條 丙方須對(duì)甲方保證，乙方確實(shí)履行本契約按期支付價(jià)金，并負(fù)連帶賠償責(zé)任。

　　本契約一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份為憑。

　　賣方(甲方)：x x x

　　住址：

　　身份證統(tǒng)一號(hào)碼：

　　買方(乙方)：x x x

　　住址：

　　身份證統(tǒng)一號(hào)碼：

　　見證人(丙方)：x x x

　　住址：

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇17

　　賣方：

　　買方：

　　第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機(jī)動(dòng)車：

　　車主名稱：

　　號(hào)牌號(hào)碼：

　　廠牌型號(hào)：

　　初次登記日期：

　　發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：

　　車架號(hào)：

　　養(yǎng)路費(fèi)繳付有效期自20__年4月27日 至20__年9月30日。

　　最近一次年檢時(shí)間：20__年8月。

　　行駛公里數(shù)：25萬(wàn)公里。

　　車輛使用性質(zhì)：(/ )客運(yùn)、( /)貨運(yùn)、(是 )出租、( /)租賃、( /)非營(yíng)運(yùn)、(/ )其它。

　　第二條 車款及交驗(yàn)車

　　車款為(不含稅費(fèi))11萬(wàn)元;大寫 十一萬(wàn)元整 。

　　買方應(yīng)于20__年9月 1 日在買方住所地同賣方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并以現(xiàn)金的方式自驗(yàn)收、審驗(yàn)無(wú)誤之日起當(dāng)天內(nèi)向買方支付全部車款。

　　賣方應(yīng)在收到車款后當(dāng)天內(nèi)交付車輛及相關(guān)文件，并協(xié)助買方在允許辦理車輛過戶時(shí)30日內(nèi)辦理完車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中發(fā)生的稅、費(fèi)負(fù)擔(dān)方式為：全部由買方負(fù)擔(dān)。

　　相關(guān)文件包括：機(jī)動(dòng)車行駛證、機(jī)動(dòng)車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養(yǎng)路費(fèi)繳費(fèi)憑證、道路運(yùn)輸許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本和副本、改氣合格證、收費(fèi)許可證、稅務(wù)登記證、車船使用證、社會(huì)集團(tuán)體會(huì)員證、保險(xiǎn)單各一份。

　　第三條 雙方權(quán)利義務(wù)

　　1.賣方應(yīng)保證對(duì)出賣車輛享有所有權(quán)或處置權(quán)，且該車符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，能夠依法辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

　　2.賣方保證向買方提供的相關(guān)文件真實(shí)有效及其對(duì)車輛的陳述完整、真實(shí)，不存在隱瞞或虛假成分。

　　3.買方應(yīng)按照約定時(shí)間、地點(diǎn)與賣方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并按照約定支付車款。

　　4.賣方收取車款后，應(yīng)開具合法、有效的收款憑證。

　　5.買方應(yīng)持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

　　6.車輛交付后，因車輛使用發(fā)生的問題由使用者負(fù)責(zé)(其中因交通事故發(fā)生的費(fèi)用、養(yǎng)路費(fèi)和相關(guān)罰款等全部費(fèi)用)。

　　第四條 違約責(zé)任

　　1.第三人對(duì)車輛主張權(quán)力并有確實(shí)證據(jù)的，賣方應(yīng)承擔(dān)由此給買方造成的

　　一切損失。

　　2.賣方未按照約定交付車輛或相關(guān)文件的，應(yīng)每日按車款 2 %的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。

　　3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，買方有權(quán)要求賣方返還車款并承擔(dān)一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣方有權(quán)要求買方返還車輛并承擔(dān)一切損失。

　　第五條 合同爭(zhēng)議的解決辦法

　　此協(xié)議未盡事宜雙方友好協(xié)商，協(xié)商未果，任何一方均可向?qū)Ψ剿�在地人民法院尋求保護(hù)。

　　第六條 買賣雙方其他約定事項(xiàng)

　　車輛自交付之日起，車輛的全部產(chǎn)權(quán)歸買方所有。

　　相關(guān)的合同范本·樓房買賣合同·軟件買賣合同·二手車輛買賣合同·車位車庫(kù)買賣合同·鋼材買賣合同·木材買賣合同

　　此協(xié)議一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，蓋章、簽字后即生效。

　　賣方(章) 買方(章)：

　　地址：

　　二手房交易資金監(jiān)管服務(wù)協(xié)議

　　甲方(賣出方)：___________________________________

　　乙方(買入方)：___________________________________

　　丙方(監(jiān)管方)：____________房地產(chǎn)展銷服務(wù)有限公司

　　為保證二手房交易資金安全，丙方受______房地產(chǎn)交易中心委托提供二手房交易資金監(jiān)管服務(wù)。甲、乙、丙三方共同友好協(xié)商，就辦理二手房交易資金監(jiān)管事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條甲、乙雙方買賣的房屋位于______新區(qū)______路_____弄______號(hào)______室，建筑面積：______平方米，產(chǎn)權(quán)號(hào)：______，______交易價(jià)款為人民幣(大寫)__________________。

　　第二條本協(xié)議所示資金監(jiān)管期限從乙方第一筆監(jiān)管房款存入丙方指定銀行帳號(hào)之日起至______新區(qū)房地產(chǎn)交易中心完成該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記，甲方收到全額監(jiān)管房款、乙方收到房地產(chǎn)權(quán)證之日止。

　　第三條 甲、乙雙方委托丙方監(jiān)管購(gòu)房款為

　　(1)一次性全額付清(2)全額分期付清(3)首付款加貸款(4)部分款：______元

　　第四條根據(jù)甲、乙雙方相關(guān)協(xié)議，乙方自本協(xié)議簽訂之日起______日內(nèi)分______次，將監(jiān)管房款存入丙方指定銀行中國(guó)建設(shè)銀行______市______支行帳號(hào)______，具體付款方式、金額、期限如下：

　　______年______月______日前/后_____日第一次向丙方指定銀行帳號(hào)存入房款人民幣_(tái)________________(大寫)

　　______年______月______日前/后_____日第二次向丙方指定銀行帳號(hào)存入房款人民幣_(tái)________________(大寫)

　　______年______月______日前/后_____日第三次向丙方指定銀行帳號(hào)存入房款人民幣_(tái)________________(大寫)

　　第五條 付款方式經(jīng)三方協(xié)商，按下列第________款處理，甲乙雙方所簽訂《買賣合同》之付款方式以本協(xié)議約定為準(zhǔn)。

　　(一)丙方應(yīng)在乙方全額監(jiān)管房款劃入丙方指定銀行帳號(hào)，且丙方收到《______市______新區(qū)房地產(chǎn)交易中心收件收據(jù)》所示受理日期后第______日(如有退件，受理日期應(yīng)從交易中心收到補(bǔ)件之日起計(jì)算)，通知甲、乙雙方雙方同時(shí)到場(chǎng)，至丙方處領(lǐng)取甲方全額監(jiān)管房款及乙方產(chǎn)權(quán)證。(如遇雙休日及國(guó)定假日順延)

　　(二)甲、乙雙方約定，上述監(jiān)管房款中的部分款項(xiàng)作為交房尾款，具體金額為人民幣(大寫)_________________。

　　甲、乙雙方辦妥物業(yè)交接手續(xù)出具書面意見后，同時(shí)到場(chǎng)，至丙方處領(lǐng)取。

　　(三)甲、乙雙方自辦貸款，則本協(xié)議所示放款日期自乙方全額監(jiān)管款項(xiàng)到帳后第______日(以銀行到帳憑證所示日期為準(zhǔn))由監(jiān)管方通知甲、乙雙方同時(shí)到場(chǎng)，至丙方處領(lǐng)取甲方全額監(jiān)管房款及乙方產(chǎn)權(quán)證。

　　第六條甲、乙雙方確認(rèn)：丙方按本協(xié)議約定書面通知甲、乙雙方后，甲、乙雙方應(yīng)于收到通知十日內(nèi)同時(shí)到場(chǎng)至丙方處領(lǐng)取監(jiān)管房款及乙方產(chǎn)權(quán)證;如逾期不領(lǐng)，丙方再以書面方式通知甲、乙雙方，通知發(fā)出七個(gè)工作日內(nèi)，甲、乙雙方無(wú)法同時(shí)至丙方處同時(shí)領(lǐng)取，丙方視作甲方或一方自動(dòng)放棄權(quán)利，可向甲方或乙方單方發(fā)放監(jiān)管房款或產(chǎn)權(quán)證。

　　第七條在辦理房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記過程中，經(jīng)房地產(chǎn)登記機(jī)關(guān)審核，因不符合產(chǎn)權(quán)登記條件而導(dǎo)致不能辦理轉(zhuǎn)讓交易過戶登記，不予登記書一經(jīng)作出，丙方通知甲、乙雙方，并于不予登記書作出______日內(nèi)向乙方退還已收房款，本協(xié)議自然終止，已收監(jiān)管費(fèi)用不予退回。

　　第八條若甲乙雙方于正式簽訂《買賣合同》前簽訂本協(xié)議，但因故終止該房地產(chǎn)交易，或由甲、乙雙方所簽《買賣合同》引起的糾紛造成交易登記終止。本協(xié)議自然終止，已收監(jiān)管費(fèi)用不予退回。

　　第九條丙方實(shí)行房款監(jiān)管后，不能對(duì)抗司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)依法對(duì)該房地產(chǎn)的查封或以其他形式的限制房地產(chǎn)權(quán)利的裁定、決定。如發(fā)生丙方所監(jiān)管房款被司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)因非為丙方原因而依法凍結(jié)造成丙方不能將監(jiān)管房款交付甲方或乙方。本協(xié)議自然終止，已收監(jiān)管費(fèi)用不予退回。

　　第十條丙方對(duì)房款的監(jiān)管不意味著對(duì)乙方付款義務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任;丙方對(duì)房地產(chǎn)交易的合法性、可行性以及其他與房地產(chǎn)買賣合同有關(guān)的任何問題均不承擔(dān)任何責(zé)任。甲、乙雙方在履行房地產(chǎn)買賣合同過程中發(fā)生與本協(xié)議無(wú)關(guān)的任何爭(zhēng)議均應(yīng)由雙方自行協(xié)商或通過法律途徑解決。若因甲、乙雙方原因?qū)е卤O(jiān)管方未能及時(shí)完成本協(xié)議委托事項(xiàng)，則按甲乙雙方簽訂的《房地產(chǎn)買賣合同》的約定負(fù)相關(guān)違約責(zé)任。本協(xié)議自然終止，已收監(jiān)管費(fèi)用不予退回。

　　第十一條 因甲、乙雙方不按本協(xié)議中規(guī)定的程序辦理而造成的后果，由違約方承擔(dān)責(zé)任。本協(xié)議自然終止，已收監(jiān)管費(fèi)用不予退回。

　　第十二條 監(jiān)管費(fèi)用為_____元，由甲方支付_____元，乙方支付_____元。

　　第十三條 甲、乙雙方如委托丙方辦理貸款、產(chǎn)證等其他事宜，具體見附頁(yè)。

　　第十四條

　　1.____________________________________________________________

　　2.____________________________________________________________

　　第十五條本協(xié)議經(jīng)三方簽字、蓋章后并由乙方按協(xié)議約定將監(jiān)管房款存入丙方指定銀行帳號(hào)之日起生效。未盡事宜三方另行協(xié)商解決，本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份。

　　本協(xié)議經(jīng)甲方收到全額監(jiān)管房款、乙方收到房地產(chǎn)權(quán)證后，自行失效。

　　甲方/法定代表(簽字)：_______________

　　代理人(簽字)：______________________

　　證件號(hào)：______________________________

　　聯(lián)系方式：____________________________

　　聯(lián)系地址：____________________________

　　日期：________________________________

　　乙方/法定代表(簽字)：_______________

　　代理人(簽字)：______________________

　　證件號(hào)：______________________________

　　聯(lián)系方式：____________________________

　　聯(lián)系地址：____________________________

　　日期：________________________________

　　丙方(蓋章)：________________________

　　代理人(簽字)：______________________

　　證件號(hào)：______________________________

　　聯(lián)系方式：____________________________

　　聯(lián)系地址：____________________________

　　日期：________________________________

　　鑒證方(蓋章)：________房地產(chǎn)交易中心

　　聯(lián)系地址：____________________________

關(guān)于汽車買賣合同范文 篇18

　　隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當(dāng)事人因?yàn)槲崔k理汽車登記過戶手續(xù)而主張合同無(wú)效，有些因?yàn)槲吹狡�車交易市�?chǎng)進(jìn)行交易而主張無(wú)效。在審判實(shí)踐中，由于受傳統(tǒng)審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對(duì)同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認(rèn)定無(wú)效，有些法院則認(rèn)定有效。因此，對(duì)汽車買賣合同糾紛案件的審理應(yīng)如何適用法律，需要進(jìn)一步的探討。

　　一、買賣合同的法律依據(jù)、特征

　　對(duì)汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進(jìn)行探討，必須掌握買賣合同的法律規(guī)定及它的特征�！吨腥A人民共和國(guó)合同法》(簡(jiǎn)稱《合同法》)第一百三十條規(guī)定：“買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移買賣標(biāo)的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價(jià)款的合同�！�

　　買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，買方支付價(jià)款的合同;3、買賣合同是雙務(wù)合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。

　　二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》作為認(rèn)定汽車買賣合同無(wú)效的依據(jù)

　　《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》第三條規(guī)定：“舊機(jī)動(dòng)車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、社會(huì)治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心進(jìn)行行�！痹撧k法第三十二條規(guī)定：“進(jìn)行舊機(jī)動(dòng)車交易，銷車方須向機(jī)動(dòng)車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個(gè)人賣車的須持居民身份證)、機(jī)動(dòng)車行駛證、原始購(gòu)車發(fā)票、成交發(fā)票、

　　購(gòu)置附加費(fèi)憑證、車船使用稅‘稅訖’標(biāo)志、養(yǎng)路費(fèi)交納憑證等。購(gòu)車方須出具單位介紹信或個(gè)人身份證。工商行政管理部門憑舊機(jī)動(dòng)車交易中心或有舊機(jī)動(dòng)車經(jīng)營(yíng)權(quán)企業(yè)的交易憑證予以驗(yàn)證，車管部門憑此辦理轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)�！睋�(jù)此，在審判實(shí)踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心進(jìn)行汽車交易，因而認(rèn)定雙方的汽車買賣合同無(wú)效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車輛轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)而認(rèn)定雙方的汽車買賣合同無(wú)效。

　　如案例一：

　　原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達(dá)成汽車口頭買賣協(xié)議，由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂?gòu)買的瓊C02034號(hào)小型攔板汽車出賣給李春桂，價(jià)款16500元。協(xié)議達(dá)成后，馮彬?qū)⒃撥嚰霸撥嚨挠嘘P(guān)證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購(gòu)車款。雙方對(duì)養(yǎng)路費(fèi)的繳納未進(jìn)行約定，也未辦理該車的轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規(guī)費(fèi)征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費(fèi)為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費(fèi)后將該車領(lǐng)回，并找馮彬協(xié)商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實(shí)情，雙方的汽車買賣合同無(wú)效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購(gòu)車款16500元及賠償經(jīng)濟(jì)損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來(lái)源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購(gòu)車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實(shí)情沒有事實(shí)和法律依據(jù)，請(qǐng)法院駁回李春桂的.訴訟請(qǐng)求。

　　原審法院審理認(rèn)為，原、被告之間的買賣瓊C02034號(hào)攔板小貨車，雖然該車來(lái)源合法，證件齊全，但是雙方未按國(guó)家關(guān)于舊汽車交易的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行交易，納稅及辦理有關(guān)過戶手續(xù)，違反法律規(guī)定，損害了國(guó)家利益，該車的買賣是無(wú)效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應(yīng)予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國(guó)民法通則》第五十

　　八條第五項(xiàng)、第六十條的規(guī)定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無(wú)效;二、原告應(yīng)在判決書生效后十天內(nèi)將瓊C02034號(hào)小型攔板貨車退還給被告，同時(shí)被告也應(yīng)退還原告購(gòu)車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費(fèi)40元，由原告自負(fù)。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。

　　二審審理認(rèn)為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達(dá)成的汽車買賣協(xié)議，是雙方的真實(shí)意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過戶手續(xù)，但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車輛管理部門的登記是機(jī)動(dòng)車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時(shí)生效�！蓖瑫r(shí)根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定：“標(biāo)的物的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時(shí)起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定的除外�！惫时景鸽p方簽訂的合同應(yīng)認(rèn)定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認(rèn)定合同無(wú)效錯(cuò)誤，應(yīng)予撤銷。據(jù)此，二審法院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號(hào)民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應(yīng)在本判決書生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。

　　案例二：

　　原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進(jìn)NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號(hào)為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價(jià)為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購(gòu)車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時(shí)付可按車價(jià)款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時(shí)間向朱海林支付購(gòu)車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾

　　紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購(gòu)車款16000元，并承擔(dān)車旅費(fèi)100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應(yīng)辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請(qǐng)證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費(fèi)用2420元。原審法院通知其繳交反訴費(fèi)，但在法定期間內(nèi)，潘世海未向原審法院繳交反訴費(fèi)，原審法院裁定，按潘世海自動(dòng)撤回反訴處理。一審中，朱海林對(duì)證人的證言予以否認(rèn)。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購(gòu)買該車，總價(jià)款為35200元。根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家貿(mào)易部、機(jī)械工業(yè)部、公安部、國(guó)家環(huán)境保護(hù)局關(guān)于發(fā)布《汽車報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計(jì)算，該車每天折舊費(fèi)為12.05元。

　　原審法院認(rèn)為，原、被告之間所進(jìn)行的交易是舊小貨車，根據(jù)國(guó)務(wù)院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》第三條“舊機(jī)動(dòng)車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、社會(huì)治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心進(jìn)行”的規(guī)定，原告所賣的舊貨車，必須要在經(jīng)過批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心方可進(jìn)行交易，否則應(yīng)視為交易無(wú)效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》的規(guī)定，故應(yīng)視為買賣無(wú)效。對(duì)無(wú)效買賣所得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)互相返還。因此，對(duì)原告要求被告支付拖欠的購(gòu)車款16000元和車旅費(fèi)100元的訴訟請(qǐng)求，本院不予支持。對(duì)于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實(shí)，由于被告向法庭提供在場(chǎng)證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認(rèn)，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認(rèn)的可信度。對(duì)被告的這一主張，本院應(yīng)予認(rèn)定。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無(wú)效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7

　　日內(nèi)返還瓊D30594號(hào)小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請(qǐng)求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。

　　二審審理認(rèn)為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達(dá)成口頭買賣汽車協(xié)議，是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。同時(shí)，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進(jìn)行營(yíng)運(yùn)，上訴人的行為也應(yīng)視為違約行為，也應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責(zé)任，因此，上訴人的違約責(zé)任應(yīng)視為與被上訴人的違約責(zé)任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請(qǐng)求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車款支付上訴人，也不及時(shí)將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長(zhǎng)達(dá)一年，因此，被上訴人應(yīng)支付該車的折舊費(fèi)給上訴人，其折舊費(fèi)按每天12.05元計(jì)算，上訴人主張支付時(shí)間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計(jì)239天，計(jì)2880元。上訴人上訴請(qǐng)求被上訴人賠償用車款沒有證據(jù)，不予認(rèn)定。其上訴請(qǐng)求被上訴人賠償精神損失費(fèi)20xx元，沒有法律依據(jù)，也沒有事實(shí)根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請(qǐng)求正確，應(yīng)予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認(rèn)定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補(bǔ)償購(gòu)買維修汽車配件費(fèi)用2420元，由于一審中提出反訴請(qǐng)求，未按規(guī)定時(shí)間交納反訴費(fèi)，一審已裁定按其自動(dòng)撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒有理由。原審判決根據(jù)國(guó)務(wù)院貿(mào)易部頒布的《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)定雙方的舊車買賣合同為無(wú)效合同，屬適用法律錯(cuò)誤。因?yàn)椤杜f機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》是屬于部門的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機(jī)動(dòng)車交易必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心進(jìn)行，故不能以此作為判決合同無(wú)效的依據(jù)，應(yīng)予糾正。原審判決認(rèn)定被上訴人已支付4000元購(gòu)車款，并判決由上訴人返還，其認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足，應(yīng)予以撤銷。依照《中華人