固晶機(jī)買(mǎi)賣(mài)合同(精選3篇)
固晶機(jī)買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
購(gòu)貨單位:______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
供貨單位:______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
簽約地點(diǎn):_______________
為增加甲乙雙方的責(zé)任感,確保實(shí)現(xiàn)各自經(jīng)濟(jì)目的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定及招投標(biāo)文件之內(nèi)容,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方向乙方購(gòu)買(mǎi)達(dá)成如下協(xié)議:
一、合同標(biāo)的(名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)等)
二、合同金額合同總金額:大寫(xiě):______________元整大寫(xiě):______________元整
三、付款時(shí)間及方式
1、合同分三批付款:在合同生效后天內(nèi),甲方向乙方支付合同總額______%貨款;設(shè)備安裝調(diào)試完畢,并初步驗(yàn)收一周內(nèi),甲方向乙方支付合同總額______%貨款;設(shè)備正常運(yùn)行______天,經(jīng)雙方正式驗(yàn)收合格后一周內(nèi),甲方向乙方付合同總額%的貨款;質(zhì)保期滿后付清余款。(根據(jù)招標(biāo)文件的有關(guān)規(guī)定加以變更及修改)
2、友情鏈接:______________
3、在每期合同款項(xiàng)支付前天,乙方向甲方開(kāi)具同等金額的增值稅發(fā)票(根據(jù)實(shí)際情況加以約定)。
四、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式
1、交貨時(shí)間:合同生效后日內(nèi)交貨
2、交貨地點(diǎn):______________
收貨人名稱(chēng):______________(應(yīng)為簽約單位名稱(chēng))
地址:______________
3、交貨方式:乙方負(fù)責(zé)貨物運(yùn)輸
4、貨運(yùn)方式:汽運(yùn)
5、乙方將合同設(shè)備運(yùn)至美的工業(yè)城并經(jīng)安裝調(diào)試、投入使用并經(jīng)過(guò)甲方驗(yàn)收合格后,方為設(shè)備交貨日期。(根據(jù)實(shí)際情況約定交貨日期及何為交貨:如規(guī)定供方將設(shè)備安裝調(diào)試、投入使用視為交貨,則對(duì)設(shè)備通過(guò)甲方驗(yàn)收合格的時(shí)間約定明確)甲方在合同約定的交貨地點(diǎn)提貨,運(yùn)輸費(fèi)及運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)均由乙方承擔(dān)。合同設(shè)備的毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)自乙方完成交貨后轉(zhuǎn)移之甲方。
6、乙方應(yīng)在合同設(shè)備發(fā)運(yùn)后一個(gè)工作日內(nèi)將發(fā)運(yùn)情況(發(fā)運(yùn)時(shí)間、件數(shù)等)通知甲方,甲方應(yīng)在合同設(shè)備到達(dá)合同列明的地點(diǎn)后及時(shí)將乙方所托運(yùn)合同設(shè)備提取完畢。
7、甲方提取合同設(shè)備時(shí),應(yīng)檢查合同設(shè)備外箱包裝情況。合同設(shè)備外箱包
租賃合同
裝無(wú)損,方可提貨。如合同設(shè)備外箱包裝受損或發(fā)現(xiàn)合同設(shè)備包裝箱件數(shù)不符,應(yīng)在個(gè)工作日內(nèi)通知乙方,以便乙方辦理合同設(shè)備遇險(xiǎn)索賠手續(xù)。
8、甲方對(duì)乙方交付的合同設(shè)備,均應(yīng)妥善接收并保管。對(duì)誤發(fā)或多發(fā)的貨物,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管,并及時(shí)通知乙方,由此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
9、如甲方要求變更交貨地點(diǎn),應(yīng)在合同規(guī)定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發(fā)貨地址增加的運(yùn)保費(fèi)由甲方承擔(dān)。
五、驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)、方式律師365
1、驗(yàn)收時(shí)間:乙方應(yīng)于合同生效后天內(nèi)完成設(shè)備安裝調(diào)試,安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在天內(nèi)安排初步驗(yàn)收。設(shè)備于合同生效后天內(nèi)通過(guò)雙方的合格驗(yàn)收并由甲方出具驗(yàn)收合格書(shū)。
2、驗(yàn)收地點(diǎn):______________
3、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):______________
六、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)(建議根據(jù)實(shí)際情況加以約定)
1.供方現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)遵守需方廠規(guī)、制度,如有違規(guī),乙方負(fù)責(zé)。
2.供方現(xiàn)場(chǎng)人員食宿自理。
3.需方如需邀請(qǐng)供方開(kāi)展非質(zhì)量問(wèn)題處理的技術(shù)服務(wù),供應(yīng)應(yīng)予協(xié)助。
七、人員培訓(xùn)乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方操作、維修人員和有關(guān)的工藝技術(shù)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)、維修培訓(xùn)、設(shè)備保養(yǎng)培訓(xùn),使之完全掌握全部使用技術(shù),以便使甲方人員正常地使用、維修保養(yǎng)設(shè)備。(根據(jù)設(shè)備的技術(shù)要求,視具體情況加以約定或在技術(shù)協(xié)議詳細(xì)約定;如無(wú)必要,可不約定)
八、保修方式
租賃合同
1、自設(shè)備經(jīng)過(guò)雙方驗(yàn)收合格之日起按生產(chǎn)廠家規(guī)定的條款進(jìn)行保修服務(wù),保修服務(wù)期限為年。保修期內(nèi),乙方必須在接到甲方保修通知后天內(nèi)派人至甲方現(xiàn)場(chǎng)維修。
2、保修期內(nèi),如由于火災(zāi)、水災(zāi)、地震、磁電串入、等不可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成的損壞,乙方負(fù)責(zé)維修,設(shè)備材料成本費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、保修期后,乙方必須在接到甲方維修通知后天內(nèi)派人至甲方現(xiàn)場(chǎng)維修。設(shè)備的維修、更換,甲方酌情收取成本費(fèi)和服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行約定。
九、違約責(zé)任
1、甲方無(wú)故中途退貨,應(yīng)支付乙方合同總額的5%違約金。(如對(duì)方提出類(lèi)似條款時(shí)可作此約定,否則,建議刪除此款)
2、甲方逾期付款,每逾期一天,應(yīng)支付乙方合同總額2‰的違約金,違約金累計(jì)總額不超過(guò)合同總額的5%。(如對(duì)方提出類(lèi)似條款時(shí)可作此約定,否則,建議刪除此款)
3、乙方逾期交貨,每逾期一天,應(yīng)支付合同總額1%的違約金,違約金累計(jì)總額不超過(guò)合同總額的30%。逾期交貨超過(guò)天,視為交貨不能,乙方應(yīng)雙倍返回甲方已付款項(xiàng),甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付合同金額30%違約金。
4、保修期內(nèi),乙方未能在合同約定的期限內(nèi)履行保修義務(wù),每遲延一天,乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經(jīng)濟(jì)損失,違約金累計(jì)總額不超過(guò)合同總額的30%,乙方超過(guò)三十天仍未履行保修義務(wù),甲方有權(quán)解除合同并要求賠償經(jīng)濟(jì)損失;乙方未能在接到甲方通知三十天內(nèi)將設(shè)備維修至正常
使用的狀態(tài),甲方有權(quán)要求乙方換貨或解除合同并要求乙方賠償經(jīng)濟(jì)損失。保修期后,乙方未能在合同約定的期限內(nèi)履行維修義務(wù),每遲延一天,乙方向甲方支
租賃合同
付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經(jīng)濟(jì)損失,違約金累計(jì)總額不超過(guò)合同總額的30%。
5、設(shè)備未按照合同之約定通過(guò)甲方驗(yàn)收合格,每遲延一天向甲方支付合同總額1%違約金;超過(guò)天仍未驗(yàn)收合格,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)立即返還已收款項(xiàng)并賠償甲方由此遭受的的其他經(jīng)濟(jì)損失。
十、不可抗力如發(fā)生不可抗力事件,受不可抗力事件影響的一方應(yīng)取得公證機(jī)關(guān)的不能履行或不能全部履行合同的證明,并在事件發(fā)生后15個(gè)工作日內(nèi),及時(shí)通知另一方。雙方同意,可據(jù)此免除全部或部分責(zé)任。
十一、合同變更未盡事宜,雙方協(xié)商解決;合同的變更及修改須經(jīng)雙方同意,以書(shū)面形式變更。
十二、爭(zhēng)議解決方式雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方應(yīng)向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十三、合同生效及終止合同自雙方簽字并蓋章后生效,雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢后,合同終止。
十四、合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:______________乙方:______________
代表:______________代表:______________
固晶機(jī)買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
【案情簡(jiǎn)介】 原告李彥軍訴稱(chēng):原告生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)民用建筑類(lèi)樓板。20xx年5月份,被告武喜軍在鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黃商村承攬民房建設(shè)工程需用樓板。雙方經(jīng)口頭協(xié)商訂立買(mǎi)賣(mài)樓板合同。按約定,原告先后向被告交付規(guī)格為3.3×0.48(米)的樓板251塊,約定單價(jià)為57元/塊,貨款總計(jì)為14300元。雙方約定的付款進(jìn)度為:被告每完工一層樓房,為原告結(jié)清一層樓板的貨款,但被告始終未按約定給付原告貨款。20xx年5月28日,經(jīng)原告要求,被告為原告出具欠條一份,主要內(nèi)容為:“欠條收到251塊樓板,李彥民廠里3.3米,14300元整。武喜軍”。該欠條中“欠條收到251塊樓板,李彥民廠里3.3米”部分系原告之妻書(shū)寫(xiě),但其中“14300元整。武喜軍”部分系被告武喜軍親自書(shū)寫(xiě)并捺指印。但之后,雖經(jīng)原告多次催要,被告仍未予清欠貨款。無(wú)奈,原告訴至法院,請(qǐng)求判令被告給付貨款14300元。原告提供的證據(jù)有: 被告武喜軍為原告出具欠條一份,其主要內(nèi)容為:“欠條 收到251塊樓板,李彥民廠里3.3米,14 300元整。武喜軍”,用以證明被告拖欠原告貨款14300元的事實(shí)。被告未到庭答辯,亦未提供證據(jù)。 訴訟中,依原告申請(qǐng),證人吳出庭作證(證人吳系隨車(chē)貨運(yùn)人員),用以證明其曾隨原告一起為被告武喜軍運(yùn)送樓板及被告為原告出具欠條的事實(shí)。另外,依原告申請(qǐng),本院依法調(diào)取了被告武喜軍的戶(hù)籍證明。庭審質(zhì)證中,被告武喜軍無(wú)正當(dāng)理由未到庭參加訴訟,亦未對(duì)原告提供的證據(jù)進(jìn)行質(zhì)證,視為其放棄質(zhì)證的權(quán)利。本院向原告及證人出示被告武喜軍的
戶(hù)籍證明,原告李彥民及證人吳均指認(rèn)戶(hù)籍證明中頭像系樓板收貨人武喜軍頭像,亦即本案被告武喜軍。對(duì)于原告提供的欠條及證人吳證言,本院綜合分析認(rèn)為,欠條中關(guān)于樓板數(shù)量、規(guī)格、貨款總額等信息可以與原告的陳述互相印證,而欠條中送貨人及收貨人及欠條出具人又與證人吳證言互相印證,故本院對(duì)于原告提供的證據(jù)及證人吳證言予以采信。
【法院認(rèn)定】經(jīng)庭審質(zhì)證,依據(jù)有效證據(jù),結(jié)合當(dāng)事人陳述,本院確認(rèn)下列案件事實(shí): 原告李彥民生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)民用建筑類(lèi)預(yù)制板。20xx年5月份,因被告武喜軍在鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黃商村承攬民房建設(shè)工程需用樓板,雙方經(jīng)口頭協(xié)商訂立買(mǎi)賣(mài)樓板合同。按約定,原告先后向被告交付規(guī)格為3.3×0.48(米)的樓板251塊,單價(jià)為57元/塊,貨款總計(jì)為14300元。雙方另約定:被告每完工一層樓房,為原告結(jié)清一層樓板的貨款,但被告始終未按約定給付原告貨款。后經(jīng)結(jié)算,被告為原告出具欠條一份,主要內(nèi)容為:“欠條收到251塊樓板,李彥民廠里3.3米,14300元整。武喜軍”。之后,被告仍未予清欠貨款,F(xiàn)原告訴至法院,請(qǐng)求判令被告給付貨款14300元。
【法律分析】當(dāng)事人訂立合同,有書(shū)面形式、口頭形式和其他形式。依法成立的合同,自成立時(shí)生效,受法律保護(hù),對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)。當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)的`,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行等違約責(zé)任。買(mǎi)賣(mài)合同中的買(mǎi)受人應(yīng)當(dāng)按照約定的數(shù)額支付價(jià)款。本案中,原告李彥民與被告武喜軍之間
系口頭形式的買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系,合法有效,應(yīng)受法律保護(hù)。被告武喜軍在原告李彥民履行完交貨義務(wù)后,未及時(shí)支付貨款,經(jīng)原告多次催要,仍長(zhǎng)期拖欠,構(gòu)成違約,應(yīng)承擔(dān)給付原告貨款的民事責(zé)任。原告要求被告給付貨款14300元的訴訟請(qǐng)求,本院予以支持。
固晶機(jī)買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
合同編號(hào):_____________
采購(gòu)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”):________________法定代表人:_________________營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:__________________
地址:_________________
供方(乙方):__________________法定代表人:_________________營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:__________________
地址:_________________
簽約地點(diǎn):_____________
為了安排好市場(chǎng)供應(yīng),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,共同信守下列條款:
1、訂購(gòu)干果品名、數(shù)量、交貨地點(diǎn):合同期內(nèi)甲方所需的山楂干果均須從乙方處購(gòu)進(jìn)(若甲方供貨量無(wú)法滿足乙方,多余部分乙方可另行購(gòu)進(jìn)。)以上產(chǎn)品由乙方運(yùn)輸至甲方指定地點(diǎn)。
2、品質(zhì)規(guī)格:按照甲方根據(jù)國(guó)家規(guī)定的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)提出的要求及雙方協(xié)商,乙方應(yīng)將質(zhì)量合格的山楂提供給甲方。
3、價(jià)格:低于當(dāng)期批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格5%。
4、交貨辦法:甲方在每天21:00前通過(guò)電話告知乙方第二天所需量,乙方在第二天7:00前送貨至甲方指定地點(diǎn)。
5、驗(yàn)收辦法:按國(guó)家規(guī)定的散果或成件果驗(yàn)收辦法,在收購(gòu)點(diǎn)過(guò)秤前抽樣驗(yàn)收。
6、價(jià)款結(jié)付:甲方按實(shí)收數(shù)量、等級(jí)在每個(gè)月10日結(jié)算上月貨款。
7、費(fèi)用負(fù)擔(dān):交貨前由乙方自理。如超過(guò)合同規(guī)定交貨地點(diǎn)收貨,其超里程運(yùn)費(fèi),由甲方負(fù)擔(dān)。
8、雙方責(zé)任:甲方在乙方交貨后,應(yīng)按照合同在約定期限內(nèi)付款,如未按時(shí)付款,應(yīng)向乙方按所欠貨款的2%繳納滯納金。乙方應(yīng)保證干果質(zhì)量符合甲方要求并按時(shí)按數(shù)交貨,如無(wú)法按時(shí)交貨乙方應(yīng)提前3天通知甲方,如因乙方原因未能按質(zhì)按時(shí)按數(shù)交貨,由此給甲方造成的損失由乙方承擔(dān)。
9、本合同未盡事宜,雙方另行約定。
10、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:________________乙方:_______________
__________年___月___日 ______________年___月___日