建設(shè)合同訴訟答辯狀（精選3篇）
建設(shè)合同訴訟答辯狀 篇1
答辯人：_____________
住所地：________________
法定代表人：_________________王某，該公司經(jīng)理
被答辯人：__________________
住所地：__________________
法定代表人：_________________劉某，該公司經(jīng)理
被答辯人訴答辯人建設(shè)施工合同糾紛案，貴院已經(jīng)受理，現(xiàn)答辯人根據(jù)事實(shí)和法律答辯如下：_________________
一、關(guān)于“判令答辯人支付工程款余額_______________元，并承擔(dān)銀行同期貸款利息”之訴訟請(qǐng)求，于法無據(jù)，應(yīng)予駁回。
根據(jù)20__年8月16日答辯人與被答辯人簽訂的《建設(shè)工程施工合同》第一部第五條“合同價(jià)款暫定價(jià)_______________元（以決算為準(zhǔn)）文明工地施工費(fèi)：______________元”及第三部分專用條款第23.2“本合同價(jià)款采用可調(diào)價(jià)格方式確定。（2）采用可調(diào)價(jià)格合同，合同價(jià)款調(diào)整方法：_________________工程結(jié)算時(shí)，按20__年8月26日協(xié)議條款及雙方承諾方式另行結(jié)算�！敝s定，答辯人付款的依據(jù)應(yīng)是雙方的結(jié)算的合同價(jià)款，但雙方至今尚未進(jìn)行結(jié)算。
其次，20__年6月13日，由答辯人和被答辯人共同委托咸陽市建設(shè)工程造價(jià)管理站進(jìn)行決算，20__年10月16日，咸陽市建設(shè)工程造價(jià)管理站出具了《工程決算書》。但20__年3月24日，咸陽市建設(shè)工程造價(jià)管理站撤銷了20__年10月16日公布的該工程決算書，并退回其支付的工程決算費(fèi)用。并建議雙方通過合同仲裁或司法程序解決該工程結(jié)算問題。至此雙方委托第三方?jīng)Q算仍無結(jié)果。
綜上，至今為止，雙方未進(jìn)行結(jié)算，委托第三方?jīng)Q算亦無結(jié)果。因此在本案工程總價(jià)款尚未確定之前，被答辯人請(qǐng)求答辯人支付工程款余額_____________15元尚無依據(jù)，依法應(yīng)予駁回。
另，“并承擔(dān)銀行同期貸款利息；”之訴訟請(qǐng)求，并不是具體的數(shù)額，因不符合《民事訴訟法》第一百零八條“起訴必須符合下列條件：_________________（三）有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由”之規(guī)定，依法應(yīng)予駁回。
二、關(guān)于“判令答辯人賠償損失_________________”之訴訟請(qǐng)求，因無事實(shí)和法律依據(jù)，依法應(yīng)予駁回。
被答辯人訴稱“二是因答辯人不按照工程進(jìn)度付款，致使工期延誤一年半，造成被答辯人遭受工程管理費(fèi)用損失2900400元，機(jī)械租賃費(fèi)用損失_______________元，架管、扣件、絲桿等材料費(fèi)用損失2269555元”的邏輯是，造成其_______________元損失的原因是答辯人不按照工程進(jìn)度付款，致使工期延誤一年半。
那么答辯人是否按照工程進(jìn)度及時(shí)付款呢，根據(jù)20__年8月16日《建設(shè)工程施工合同》“第三部分專用條款26、工程款（進(jìn)度款）支付。雙方約定的工程款（進(jìn)度款）支付的方式和時(shí)間：_________________按月進(jìn)度款的80%支付，工程竣工驗(yàn)收后付至總價(jià)款的80%，除5%的保修金外，交工后30日內(nèi)付清。”之約定，答辯人支付進(jìn)度款的時(shí)間點(diǎn)為兩個(gè)，一是按月進(jìn)度款的80%支付；二是工程竣工驗(yàn)收后付至總價(jià)款的80%。答辯人是否違約答辯如下：_________________
首先：_________________是否按月進(jìn)度款的80%支付，答辯人不存在違約情形。
在本案中，被答辯人從施工到竣工驗(yàn)收結(jié)束時(shí)，從未給答辯人報(bào)送工程進(jìn)度，答辯人只能根據(jù)被答辯人的要求及時(shí)足額支付工程進(jìn)度款。根據(jù)20__年8月16日《建設(shè)工程施工合同》第二部分通用條款第9.1條“承包人按專用條款約定的內(nèi)容和時(shí)間完成以下工作：_________________（2）向工程師提供年、季、月度計(jì)劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表”、第9.2條“承包人未能履行9.1款各項(xiàng)義務(wù)，造成發(fā)包人損失的，承包人賠償發(fā)包人有關(guān)損失”及第三部分專用條款第9.1條“承包人應(yīng)按約定時(shí)間和要求完成以下工作：_________________（2）應(yīng)提供計(jì)劃、報(bào)表的名稱及完成時(shí)間：_________________每月25日向建設(shè)單位、監(jiān)理單位報(bào)送當(dāng)月完成工程量報(bào)表和下月進(jìn)度計(jì)劃報(bào)表”、第25.1條“承包人向工程師提交已完工程量報(bào)告的時(shí)間：_________________承包人每月25日前提交完成工程量（形象進(jìn)度）的報(bào)告”之約定，因被答辯人從未給發(fā)包方答辯人報(bào)送過任何完成工程量的報(bào)告，因此，是否按月進(jìn)度款的80%支付，答辯人不存在違約情形。
其次，關(guān)于工程竣工驗(yàn)收的付款行為，答辯人并未違約。
即使按照被答辯人認(rèn)為的工程總價(jià)款_________________元的80%計(jì)算，應(yīng)是_______________元。根據(jù)20__年6月11日至20__年4月30日《王城國際工程款明細(xì)單》共付款_____________元，加上20__年10月28日付款50萬元、20__年1月22日付款5千元和20__年2月11日付款5萬元共計(jì)_____________元。因此答辯人在20__年4月底竣工時(shí)，已經(jīng)支付了工程總價(jià)款的86.62%。更何況根據(jù)答辯人的決算，工程總造價(jià)應(yīng)為_____________元，答辯人已經(jīng)超額支付了工程款。因此關(guān)于工程竣工驗(yàn)收的付款行為，答辯人并未違約。
第三、既使因?yàn)榇疝q人不按照工程進(jìn)度付款，致使工期延誤一年半，那么是否造成被答辯人遭受工程管理費(fèi)用損失_____________元，機(jī)械租賃費(fèi)用損失_______________元，架管、扣件、絲桿等材料費(fèi)用損失_______________，應(yīng)由答辯人舉證證明，并在法庭審理中有待進(jìn)一步查證。
綜上，支付工程進(jìn)度款答辯人并未違約，被答辯人的該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求因?yàn)槭聦?shí)依據(jù)，依法應(yīng)予駁回。
值得提醒的是，答辯人已經(jīng)支付被答辯人工程款共計(jì)_____________元，而根據(jù)答辯人的決算，工程總造價(jià)應(yīng)為_______________元，答辯人已經(jīng)超額支付了工程款_______________元。
三、關(guān)于“判令答辯人支付違約金_______________元”訴訟請(qǐng)求，因答辯人現(xiàn)在已不存在違約事實(shí)，因此該項(xiàng)訴請(qǐng)應(yīng)予駁回。
此違約金的計(jì)算應(yīng)是根據(jù)20__年6月11日在任某主持下達(dá)成的《協(xié)議書》第三條“在該站決算結(jié)論后三日內(nèi)甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按應(yīng)付未付的百分之零點(diǎn)五向乙方支付違約金；決算結(jié)果若甲方付超，乙方應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)向甲方退還多付的款項(xiàng)，逾期未付清的，按應(yīng)退未退的百分之零點(diǎn)五向甲方支付違約金�！敝s定，應(yīng)付未付款為45609元。
但20__年3月24日，咸陽市建設(shè)工程造價(jià)管理站撤銷了20__年10月16日公布的該工程決算書，并退回其支付的工程決算費(fèi)用。因此，咸陽市建設(shè)工程造價(jià)管理站至今仍無據(jù)算結(jié)論。
故20__年6月11日《協(xié)議書》第三條“在該站決算結(jié)論后三日內(nèi)甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按應(yīng)付未付的百分之零點(diǎn)五向乙方支付違約金；”的約定，因該站至今尚無決算結(jié)論，答辯人不存在“逾期未付清”的違約事實(shí)。
綜上，因咸陽市建設(shè)工程造價(jià)管理站至今尚無決算結(jié)論，答辯人不存在“逾期未付清”的違約事實(shí)，“判令答辯人支付違約金45609元；”訴訟請(qǐng)求無事實(shí)依據(jù)，該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求應(yīng)予駁回。
四、關(guān)于“判令答辯人支付消防工程管理費(fèi)980000元”訴訟請(qǐng)求，因與事實(shí)不符，依法應(yīng)予駁回。
第一、根據(jù)被答辯人“另，定額站對(duì)王城國際工程決算未計(jì)入消防工程管理費(fèi)980000元和打樁租用發(fā)電機(jī)費(fèi)用230000元，這兩項(xiàng)費(fèi)用也應(yīng)由答辯人承擔(dān)�！敝V稱，此項(xiàng)訴訟請(qǐng)求與第一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求存在邏輯上的沖突。
首先，如果被答辯人嚴(yán)格按照20__年6月11日《協(xié)議書》內(nèi)容執(zhí)行，那么定額站的決算結(jié)果即使并未計(jì)入消防工程管理費(fèi)980000元和打樁租用發(fā)電機(jī)費(fèi)用230000元，被答辯人亦應(yīng)按照定額站的決算結(jié)果執(zhí)行；
其次，如果被答辯人不按20__年6月11日《協(xié)議書》內(nèi)容執(zhí)行，那么定額站的決算結(jié)果亦不應(yīng)作為被答辯人計(jì)算工程余款的依據(jù)，即第一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求“判令答辯人支付工程款余額751929.15元，并承擔(dān)銀行同期貸款利息；”無任何決算依據(jù)，理應(yīng)予以駁回。
最后，在第一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求與第四項(xiàng)訴訟請(qǐng)求之間，被答辯人只能二選其一，選擇第一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求，則第四項(xiàng)訴訟請(qǐng)求順理成章應(yīng)被駁回，而第一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求因咸陽市建設(shè)工程造價(jià)管理站至今尚無決算結(jié)論而無法認(rèn)定；選擇第四項(xiàng)訴訟請(qǐng)求，則表明被答辯人自己已經(jīng)不認(rèn)可20__年6月11日《協(xié)議書》內(nèi)容，被答辯人第一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求因自相矛盾而無法認(rèn)定具體數(shù)額，況且第四項(xiàng)訴訟請(qǐng)求被答辯人應(yīng)舉證證明，并在審理中查明。
第二，消防工程是答辯人與其他公司簽訂的施工合同，是在被答辯人施工結(jié)束并撤離工地后才開始進(jìn)行的施工，在施消防工程工期間，被答辯人未進(jìn)行過任何配合工作，也不存在所謂的消防工程管理費(fèi)，所以該項(xiàng)訴請(qǐng)與事實(shí)不符，依法應(yīng)予駁回。
綜上，此項(xiàng)訴訟請(qǐng)求與第一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求存在邏輯上的沖突，被答辯人只能二選其一，更何況消防工程是在被答辯人撤離工地后由其他公司施工的，因此該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求依法應(yīng)予駁回。
五、關(guān)于“判令答辯人支付租用發(fā)電及費(fèi)用230000元”訴訟請(qǐng)求，因與事實(shí)不符，依法應(yīng)予駁回。
同上述第四項(xiàng)第一部分答辯。
建設(shè)合同訴訟答辯狀 篇2
答辯人：
身份證號(hào)碼：
住址：
代理人：
被答辯人：
身份證號(hào)碼：
住址：
代理人：
答辯人閆某就被答辯人王某起訴我離婚一案，提出以下答辯意見：
答辯事項(xiàng)：答辯人請(qǐng)求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的訴訟請(qǐng)求。
事實(shí)與理由：
一、答辯人同意離婚。
答辯人與被答辯人經(jīng)媒人介紹結(jié)婚，相識(shí)后他對(duì)我非常體貼關(guān)愛，我被他一時(shí)而短暫的愛沖昏了頭腦，導(dǎo)致未婚先育。結(jié)婚時(shí)，他家給我家______元全部買了我們用的家電之類，我娘家陪嫁______萬元給他還賬�；檠缂t包給付婚桌錢所剩無幾�；楹笊齼鹤油踟纺巢坏揭粋�(gè)月，公公出車禍死亡，獲得賠償______萬元。他自認(rèn)為成了有錢人，開始在外拈花若草，回家后經(jīng)常橫挑鼻子豎挑眼。有一次，他說給我______萬元，要我同意離婚走人，我為了孩子沒有同意。而后他就經(jīng)常對(duì)我實(shí)施家庭暴力，逼我離婚。其中最嚴(yán)重的兩次是，______年______月______日我被他打的住院治療，______年______月______日被打后，經(jīng)我娘家人勸說，他保證不與女性保持不正當(dāng)關(guān)系，不喝酒打罵人，錢財(cái)交妻子保管，否則導(dǎo)致離婚愿賠______萬元。______年______月______日，因一點(diǎn)小事，不僅發(fā)生口角，還對(duì)我實(shí)施家庭暴力，在他家庭暴力的情況下，為了保命被迫回娘家。過了幾個(gè)月他都沒來接我和孩子，經(jīng)親戚告知，他在外面跟別的女人同居，并且那個(gè)女人還懷孕了，我打電話質(zhì)問他，他說起訴離婚。開庭前，突然打電話說不離了，又保證不再重犯，并拿他爸媽的房產(chǎn)作承諾擔(dān)保。原因是外面的女人不同意跟他結(jié)婚，他才回來故伎重演。我已被他三番五次的毆打傷透了心，保證承諾、房產(chǎn)擔(dān)保對(duì)我已經(jīng)不靈了。我心已決同意離婚，如果他撤訴，我就再起訴。
二、答辯人與被答辯人互有給付，折抵后答辯人無需給付兒子撫養(yǎng)費(fèi)。
1、離婚系被答辯人婚外情和家庭暴力所致，依法應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。依據(jù)《民法典》第四十六條有下列情形之一，導(dǎo)致離婚的，無過錯(cuò)方有權(quán)請(qǐng)求損害賠償：（一）重婚的；（二）有配偶者與他人同居的；（三）實(shí)施家庭暴力的；（四）虐待、遺棄家庭成員的。被答辯人實(shí)施家庭暴力系導(dǎo)致離婚的過錯(cuò)方，答辯人有______年______月______日被答辯人的保證和______年______月______醫(yī)院檢查治療報(bào)告單作證。被答辯人違背承諾，應(yīng)承擔(dān)______萬元賠償費(fèi)。并且被答辯人與他人同居并生育，是重婚，依法應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任和賠償責(zé)任。
2、被答辯人應(yīng)將______元?dú)w還于我，其中結(jié)婚陪嫁______萬，生孩子娘家送去______元。
3、答辯人生完孩子，就疾病纏身，再加上被答辯人的家庭暴力行為，導(dǎo)致答辯人身體虛弱，一直以來由其娘家供養(yǎng)并給予治療，被答辯人不管不問。依據(jù)《民法典》第四十二條離婚時(shí)，如一方生活困難，另一方應(yīng)從其個(gè)人財(cái)產(chǎn)中予以適當(dāng)幫助。故答辯人請(qǐng)求判決被答辯人給予一次性經(jīng)濟(jì)幫助______萬元。
以上被答辯人應(yīng)給付答辯人______元，答辯人應(yīng)給付兒子撫養(yǎng)費(fèi)______元，雙方折抵，答辯人無需給付被答辯人兒子撫養(yǎng)費(fèi)。
綜上所訴，被答辯人起訴離婚一案與事實(shí)不符，被答辯人在外與女性重婚是真，被答辯人家庭暴力是真，答辯人被迫逃回娘家是真，被答辯人實(shí)施家庭暴力存在嚴(yán)重的過錯(cuò)。造成了夫妻感情破裂，讓年幼的孩子失去了完整的家庭，給答辯人造成了巨大的精神傷害及因家庭暴力給答辯人造成了嚴(yán)重的身體摧殘。請(qǐng)求人民法院依照保護(hù)兒童婦女為原則的法律法規(guī)給出滿意的判決。
此致
______區(qū)人民法院
答辯人：____________
______年______月______
附：答辯書副本_____份；
證據(jù)材料______份。
建設(shè)合同訴訟答辯狀 篇3
答辯人：_______________
地址：____________________
被答辯人：_______________
地址：____________________
辯人就被答辯人_____提起離婚訴訟一案答辯如下：
請(qǐng)求事項(xiàng)：
一、請(qǐng)求駁回原告的全部訴訟請(qǐng)求。
二、本案訴訟費(fèi)用由原告承擔(dān)。
事實(shí)和理由：
一、答辯人與被答辯人感情尚未徹底破裂，不符合離婚的法定條件，被答辯人訴稱的離婚理由純屬捏造____________的不實(shí)之詞，完全不成立。
(一)答辯人與被答辯人感情尚未徹底破裂，不符合離婚的法定條件。答辯人與被答辯人于________年相識(shí)， ________年____月____日雙方登記結(jié)婚，隨后辦理了婚宴，被答辯人入贅至答辯人家，婚后答辯人與被答辯人相敬如賓，雙方夫妻感情一直較為融洽，并于________年____月____日生育兒子_____。結(jié)婚后，我們一起加入到我父親經(jīng)營的_____經(jīng)營部，齊心協(xié)力地進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)，生意做得紅紅火火，日子也過得紅紅火火，一家五口人其樂融融。________年，用一家人積攢的錢購買了_____多平方米的房產(chǎn)，處于信任，在我父親的主張下，該房產(chǎn)所有人登記為答辯人_____，被答辯人作為共有人。
(二)被答辯人訴稱的離婚理由純屬捏造杜_(tái)_的不實(shí)之詞，完全不成立。主要列舉以下幾點(diǎn)：
1、被答辯人在起訴狀中編造雙方認(rèn)識(shí)的形式和認(rèn)識(shí)時(shí)間，說明雙方缺乏感情基礎(chǔ)，是昧著良心杜_(tái)_的謊言。被答辯人在起訴狀中所述雙方________年經(jīng)媒人介紹認(rèn)識(shí)，當(dāng)年____月結(jié)婚，與事實(shí)不符。事實(shí)情況是：答辯人與被答辯人于________年認(rèn)識(shí)并逐漸熟悉，被答辯人從此開始主動(dòng)追求答辯人，雙方經(jīng)過________年多的戀愛，逐漸建立起深厚、真摯的感情，于________年____月____日登記結(jié)婚。經(jīng)過婚前________年的充分認(rèn)識(shí)、了解后才結(jié)婚，感情基礎(chǔ)牢固，婚后夫妻感情較好，婚后夫妻感情較好，答辯人的父母、弟弟把答辯人當(dāng)作自己親人一樣看待，相處和睦。所以，根本不存被答辯人所說的婚前缺乏感情基礎(chǔ)，婚后沒有建立起感情的情況，被答辯人所述與事實(shí)嚴(yán)重不符。
2、被答辯人在起訴狀中編造雙方自________年____月以來分居達(dá)________年的情節(jié)，是徹頭徹尾的謊言，無任何事實(shí)依據(jù)。事實(shí)情況是：答辯人、被答辯人、小孩以及兩位老人一家五口人一直其樂融融地生活在一起，我們夫妻也從來沒有出現(xiàn)分居的情況。僅僅是________年____月，我生孩子前面一段時(shí)間，被答辯人無緣無故離家出走了_____多天，至今我也不知道他去了哪里。
3、被答辯人在起訴狀中編造________年____月被告(答辯人)提出離婚，與事實(shí)嚴(yán)重不符。實(shí)際情況是：________年____月，被答辯人突然向我提出離婚，我開始以為他開玩笑。后來，他用短信再次向我提出協(xié)議離婚，我父母得知情況后，當(dāng)晚來做我們的工作。第二天，被答辯人說，為了孩子不離婚了，以后好好過日子。
4、被答辯人在起訴狀中編造________年____月____日，被告伙同娘家一家人來毆打我，純屬無中生有。
5、被答辯人在起訴狀中編造________年____月____日，被告等人私自關(guān)閉經(jīng)營部，轉(zhuǎn)移了經(jīng)營部的現(xiàn)金、文件資料，屬于典型的惡人先告狀，意圖混淆視聽。實(shí)際情況是：自________年____月起，我父親感到自己年事已高，決定將祥____縣八達(dá)摩托車經(jīng)營部完全交給我們經(jīng)營，由于我屬于事業(yè)單位人員，無法擔(dān)任法定代表人，于是我父親將該經(jīng)營部法人代表變更為被答辯人，生意上的資金往來也完全交給被答辯人打理，我父母協(xié)助守鋪?zhàn)�，我本人繼續(xù)上班。________年____月開始，我們發(fā)現(xiàn)被答辯人做事變得神神秘秘，經(jīng)常躲著打電話，而且不斷有債主登門要債，經(jīng)營部資金短缺，連鋪面租金也無法繳付。我們?nèi)叶几械椒浅Ｆ婀�，�?jù)統(tǒng)計(jì)，自________年____月被答辯人接手_____經(jīng)營部經(jīng)營以來，我們的銷售利潤(rùn)應(yīng)該在_____萬左右，何以會(huì)困難至此后來經(jīng)過調(diào)查才發(fā)現(xiàn)，原來被答辯人逐漸沉迷于賭博，嗜賭如命，加之在外肆意揮霍，我們?nèi)倚列量嗫嗟慕?jīng)營所得已經(jīng)大量流失。一方面是有據(jù)可查的_____萬多元的利潤(rùn)，一方面是債主來了一撥又一撥，經(jīng)營部里沒有任何現(xiàn)金，連________年的鋪面租金都是我去借錢繳付。被答辯人把大量的資金弄得不知去向，我為了維持經(jīng)營活動(dòng)和店面聲譽(yù)，在被答辯人的欺騙下和他一起四處向朋友借錢替他還債。他反而惡人先告狀，編造事實(shí)，意圖混淆視聽。
6、被答辯人在起訴狀中編造被告為準(zhǔn)備離婚，惡意轉(zhuǎn)移隱匿財(cái)產(chǎn)，是荒唐的自欺欺人的說法。本案由被答辯人編造事實(shí)起訴離婚，答辯人為了孩子一直忍辱負(fù)重，不愿意輕易拆散完整的家庭，何來準(zhǔn)備離婚之說，這是典型的血口噴人、賊喊捉賊。上述情況充分證明，答辯人與被答辯人雙方感情較好，不符合感情確已破裂準(zhǔn)予離婚的法定條件。為維護(hù)家庭的和睦關(guān)系，以及子女的健康成長(zhǎng)，請(qǐng)求法院判決不準(zhǔn)離婚。
二、答辯人堅(jiān)決不同意離婚，故對(duì)子女撫養(yǎng)問題及共同財(cái)產(chǎn)、共同債務(wù)問題不作任何答辯。綜上所述，答辯人認(rèn)為：答辯人與被答辯人感情并未完全破裂，仍有挽回的余地，答辯人不同意離婚，懇請(qǐng)法庭能給雙方一個(gè)緩沖的過程，給原本幸福的婚姻一個(gè)挽救的機(jī)會(huì)。被答辯人杜_(tái)_離婚借口，編造歪曲事實(shí)后訴至法院，其訴訟請(qǐng)求違反了我國民法的誠實(shí)信用原則，也違反了我國《民法典》的規(guī)定，沒有任何法律依據(jù)，請(qǐng)求人民法院依法予以駁回。
此致____________人民法院
答辯人：_______________
________年____月____日
附：答辯書副本_____份;證據(jù)材料______份。