教學(xué)樓拆除施工合同（通用9篇）

教學(xué)樓拆除施工合同 篇1

　　發(fā)包方： (以下簡(jiǎn)稱甲方) 承包方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》等規(guī)定，對(duì)旬陽(yáng)縣城關(guān)第二小學(xué)院內(nèi)一棟教學(xué)樓進(jìn)行拆除。經(jīng)雙方協(xié)商，為明確雙方職責(zé)，保證拆房工作順利進(jìn)行，簽訂合同如下：

　　一、 拆房工程項(xiàng)目：

　　1、 拆房工程范圍：

　　2、 拆除房屋建筑面積約 平方米，按本合同確定的單價(jià)結(jié)算。

　　二、 合同價(jià)格：

　　確定拆除房屋建筑面積單價(jià)為 80.00(捌拾) 元/平方米，合計(jì)總?cè)嗣駧?0xx0.00元，大寫人民幣：肆萬(wàn)捌仟元整。

　　付款方式：

　　由乙方先行墊資，一年內(nèi)付清。

　　三、 合同工期：

　　1、本工程自月日開始拆房，拆除工期自拆遷時(shí)間確定后，7日內(nèi)完成，情況特殊的在簽訂合同時(shí)另行協(xié)商。

　　2、 施工期間如遇人力不可抗拒的因素，雙方可另行協(xié)商延長(zhǎng)工期。

　　四、 拆房要求：

　　1、 乙方承攬的拆除舊房范圍必須根據(jù)合同確定的紅線范圍內(nèi)及甲方指定的實(shí)施拆除作業(yè)，包括所有建筑、構(gòu)筑物及一切設(shè)施，拆至原房屋基礎(chǔ)底止，并將建筑垃圾清運(yùn)完畢。拆除后的建筑材料歸乙方所有，由乙方自行處理。

　　2、 房屋拆除開工前，施工單位應(yīng)編制拆除工程施工組織設(shè)計(jì)(包括施工方案及安全技術(shù)措施計(jì)劃)，并報(bào)管理單位審批備案;應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全管理人員花名冊(cè)并報(bào)管理單位備案;乙方在拆除現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)辦公室，并建立安全生產(chǎn)管理責(zé)任制，明確安全生產(chǎn)文明施工管理目標(biāo)和安全職責(zé)。

　　3、 乙方在拆除房屋時(shí)要始終貫徹安全第一的方針，施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人要現(xiàn)場(chǎng)指揮拆除作業(yè)，如有事離開時(shí)，必須有1—2名施工管理人員(持有上崗證)留在拆房現(xiàn)場(chǎng)指揮拆除作業(yè)。

　　4、 拆除工程現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置圍護(hù)封閉。在市區(qū)主要路段、交通要道兩側(cè)，圍護(hù)高度不得低于2.5米，圍護(hù)應(yīng)做到清潔整齊、無(wú)破損，不得有礙市容觀瞻。

　　5、 乙方從事拆房工作的人員參加人身安全保險(xiǎn)，保險(xiǎn)單送管理單位效驗(yàn)備案。無(wú)保險(xiǎn)者一律不得拆房。

　　6、 乙方必須首先對(duì)種類窖池、水池、水井及電線、電纜等危及人身安全的設(shè)施、障礙物進(jìn)行清理或清除，并設(shè)置明顯的警告牌。

　　甲方：

　　乙方：

　　時(shí)間：

教學(xué)樓拆除施工合同 篇2

　　一、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須戴好安全帽，扣好帽帶，并正確使用個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品。

　　二、3米以上的'高空懸空作業(yè)，無(wú)安全設(shè)施的必戴好安全帶，扣好保險(xiǎn)帶。

　　三、高空作業(yè)，不準(zhǔn)往下或向上亂拋材料和工具等物件。

　　四、各種電動(dòng)機(jī)械設(shè)備，必須有可靠有效的安全措施和防護(hù)裝置，方能開動(dòng)使用。

　　五、不懂電氣和機(jī)械的人員嚴(yán)禁使用和弄機(jī)電設(shè)備。

　　六、吊裝區(qū)域非操作人員嚴(yán)禁入內(nèi)，吊裝機(jī)械必須完好，把桿垂直下方不準(zhǔn)站人。

　　甲方：_______

　　_______年 _______月_______ 日

　　乙方：_______

　　_______年 _______月 _______日

教學(xué)樓拆除施工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議，以茲共同遵守。

　　一、拆除標(biāo)的及范圍

　　二、拆除要求及工期

　　1、甲方明確拆除范圍、時(shí)間;

　　2、乙方負(fù)責(zé)制定施工方案，經(jīng)甲方審核后，嚴(yán)格按照施工方案組織實(shí)施;

　　3、乙方全權(quán)負(fù)責(zé)工程拆除事宜，并及時(shí)向甲方通報(bào)工程查處有關(guān)事項(xiàng);

　　三、安全責(zé)任

　　1、乙方負(fù)責(zé)制定拆除工程現(xiàn)場(chǎng)安全操作規(guī)程，按照甲方工期要求，組織現(xiàn)場(chǎng)施工;

　　2、接受甲方提出的安全處理意見，并及時(shí)改正;

　　3、違犯安全操作規(guī)程而造成的意外事故，由乙方自負(fù)。

　　四、不可抗力

　　1、不可抗力指戰(zhàn)爭(zhēng)、嚴(yán)重水災(zāi)、火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震等人力不可抗拒因素而造成的延誤和影響;

　　2、當(dāng)甲乙雙方因不可抗力而造成協(xié)議無(wú)法履行時(shí)，履行協(xié)議時(shí)間將予以順延;

　　3、甲乙雙方中一方因不可抗力原因不能履行本協(xié)議時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，取得對(duì)方認(rèn)可后，本協(xié)議可以不履行或部分履行，并免于承擔(dān)違約責(zé)任。

　　五、違約責(zé)任

　　1、甲方應(yīng)按照協(xié)議支付相關(guān)費(fèi)用，遲延一天，應(yīng)向乙方支付遲延金額部分千分之一的違約金;

　　2、乙方應(yīng)按照協(xié)議要求按期保質(zhì)完成拆除工程，如延誤工期，每天處罰工程總價(jià)千分之一的違約金，并承擔(dān)甲方因此而造成的其他損失。

　　六、其他

　　1、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效;

　　2、本協(xié)議在執(zhí)行期間，應(yīng)本著相互信任、相互配合的原則，對(duì)拆除工程中出現(xiàn)的問(wèn)題積極協(xié)商解決。如有未盡事宜，須由甲乙雙方協(xié)商，另訂補(bǔ)充協(xié)議，所有補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有相同的法律效力。

　　3、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　__年月日年月日

教學(xué)樓拆除施工合同 篇4

　　委托人(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

　　居間人(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定，達(dá)成本合同。

　　第一條 甲方因與 建設(shè)工程施工合同(以下簡(jiǎn)稱建設(shè)工程施工合同)，委托乙方提供居間服務(wù)(以下簡(jiǎn)稱居間服務(wù))。

　　第二條 甲方簽訂建設(shè)工程施工合同時(shí)，視為乙方完成居間服務(wù)。建設(shè)工程施工合同作為本合同的附件，在甲方簽訂后三個(gè)工作日內(nèi)交復(fù)印件一份(加蓋甲方公章)給乙方保存。

　　本合同簽訂后，甲方簽訂建設(shè)工程施工合同的，均視為由乙方提供居間服務(wù)所簽訂，甲方不得提出任何異議。

　　第三條 甲方應(yīng)當(dāng)提供確切的需求和真實(shí)的信息，以便乙方提供居間服務(wù)。

　　甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提供建設(shè)工程施工合同相關(guān)的甲方文件及信息，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份信息、甲方的`施工資質(zhì)等。乙方需要其他文件的，應(yīng)當(dāng)書面通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)提供給乙方，一般不超過(guò)三個(gè)工作日。

　　第四條 乙方的居間報(bào)酬為人民幣十萬(wàn)元。

　　第五條 乙方完成居間服務(wù)的，甲方同意按照如下方式支付乙方的居間報(bào)酬。

　　1、甲方按照建設(shè)工程施工合同的約定進(jìn)場(chǎng)或者建設(shè)工程施工合同約定的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間到達(dá)之日后三個(gè)工作日內(nèi)，支付乙方人民幣五萬(wàn)元的居間報(bào)酬;

　　2、甲方按照建設(shè)工程施工合同的約定開始施工并收到第一筆工程款后三個(gè)工作日內(nèi)，再支付乙方人民幣五萬(wàn)元的居間報(bào)酬;

　　乙方應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)的賬號(hào)供甲方支付居間報(bào)酬，該賬戶信息作為本合同的附件。乙方變更賬號(hào)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面告知甲方。甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方違約金一千元。

　　第六條 甲、乙雙方均應(yīng)保守所知悉的本合同相關(guān)的信息，不得對(duì)外泄露，否則，泄露方應(yīng)支付違約金人民幣三萬(wàn)元，但乙方為了完成居間服務(wù)或者取得本合同相對(duì)方書面授權(quán)的除外。

　　國(guó)家法律、法規(guī)或者有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)要求提供本合同的，依照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第六條 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，依法向乙方所在地人民法院起訴。

　　第七條 如有未盡事宜，甲、乙雙方可以另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　第八條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

　　合同各方簽署于下：

　　甲方(簽章)：

　　____年____月____日

　　乙方(簽章)

　　____年____月____日

教學(xué)樓拆除施工合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就劉莊居委會(huì)綜合樓工程使用的 塔機(jī)的組裝、拆除工作達(dá)成一致，依據(jù)中華人民共和國(guó)民法典的有關(guān)規(guī)定，甲乙經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

　　一、施工地點(diǎn)：

　　二、施工內(nèi)容：

　　三、施工工期：

　　1、塔吊組裝工期：組裝工期為——天，開工日期為—— 年 月 日，——年 月 日達(dá)到運(yùn)行條件。

　　2、塔吊拆除日期：拆除日期為——天，初定于——年 月至 月期間，甲方提前——日通知乙方進(jìn)場(chǎng)。

　　四、工程質(zhì)量：

　　技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到設(shè)備安裝說(shuō)明要求，并通過(guò)政府有關(guān)檢定部門的檢查驗(yàn)收，即辦理完吊車使用證，達(dá)到運(yùn)行條件。

　　五、工程造價(jià)：

　　本工程總造價(jià) 。其中包括塔吊構(gòu)件運(yùn)至安裝地點(diǎn)發(fā)生的場(chǎng)內(nèi)二次運(yùn)輸費(fèi)。

　　六、結(jié)算方式：

　　乙方施工人員進(jìn)場(chǎng)后七日內(nèi)，甲方支付總額的30%預(yù)付款;塔吊組裝、調(diào)試完畢。并辦理完塔吊準(zhǔn)用證后15日內(nèi)甲方再支付總額的20%;進(jìn)入拆除階段，乙方施工人員進(jìn)場(chǎng)一周內(nèi)，甲方支付合同總額的20%;塔吊拆除完畢并裝車運(yùn)走后一周內(nèi)，甲方支付總額的10%，余額20%在三個(gè)月之內(nèi)付清。

　　七、雙方責(zé)任和義務(wù)：

　　1、甲方應(yīng)按本合同約定支付工程款項(xiàng)，確保按計(jì)劃將工程所需的所有設(shè)備和構(gòu)件分批次發(fā)運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)道路及場(chǎng)地以保證安裝施工進(jìn)度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應(yīng)順延。

　　2、甲方應(yīng)提前五天將設(shè)備和構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)時(shí)間通知乙方，以方便乙方組織施工。

　　3、甲方負(fù)責(zé)按照裝車單進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收。并負(fù)責(zé)設(shè)備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設(shè)備如發(fā)生丟失或損壞，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　4、甲方負(fù)責(zé)提供塔吊所有的設(shè)備及構(gòu)件，并為乙方提供一臺(tái)電焊機(jī)(含把線)和二套氣割工具，負(fù)荷試車所需的荷重由甲方提供。

　　5、安裝及調(diào)試所用的其他施工機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施和負(fù)荷試車所需的其他物品均由乙方負(fù)責(zé)。

　　6、乙方于開工前七日內(nèi)向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。

　　7、乙方負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的各項(xiàng)管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設(shè)備事故由乙方負(fù)責(zé)。

　　8、安裝及拆除技術(shù)及施工安全由乙方負(fù)責(zé)，并保證吊車在安裝后運(yùn)轉(zhuǎn)安全、可靠。

　　9、乙方在施工期間須服從甲方及業(yè)主方的相關(guān)管理規(guī)定。

　　10、塔吊安裝后，由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行負(fù)荷試車，并辦理當(dāng)?shù)厥褂迷S可證，甲方予以協(xié)助。同時(shí)，向甲方提交一份安裝原始記錄。

　　11、塔吊安裝后，由乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的卸車和二次倒運(yùn)，并協(xié)助甲方按照裝車單進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收。在裝卸車、安裝及拆除過(guò)程中造成設(shè)備損壞，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　12、塔吊拆除時(shí)候，乙方須將各構(gòu)件進(jìn)行編號(hào)，構(gòu)件上做好標(biāo)記，裝車后向甲方提供兩份構(gòu)件清單及裝車單。

　　13、乙方不得將本工程轉(zhuǎn)第三方施工，如有違反，甲方有權(quán)終止合同，并享有向乙方提供索賠的權(quán)利。

　　八、違約責(zé)任：

　　1、因乙方施工質(zhì)量問(wèn)題造成塔吊無(wú)法辦理準(zhǔn)用證或塔吊無(wú)法正常運(yùn)行，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的損失。

　　2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。

　　3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務(wù)，須賠償甲方因此造成的的租金損失。

　　4、如因甲方原因使設(shè)備拆除工期延誤，工期順延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。

　　九、糾紛處理辦法：

　　本合同在履行期間如發(fā)生糾紛，雙發(fā)可協(xié)商解決;協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、不可抗力發(fā)生時(shí)，遵從國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。

　　十一、本合同一式四份，雙發(fā)各持兩份。

　　十二。上述條款未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　電話： 日期：

　　日期： 日期：

教學(xué)樓拆除施工合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方?jīng)Q定拆除雙沙鎮(zhèn)白沙小學(xué)1號(hào)教學(xué)樓和教師2號(hào)宿舍樓，乙方自愿承包此項(xiàng)工程的施工�，F(xiàn)雙方協(xié)議如下：

　　一、拆除1號(hào)教學(xué)樓和2號(hào)教師宿舍樓共計(jì)面積2390平方米。

　　二、甲方在20xx年2月22日前將應(yīng)拆除房屋內(nèi)的物品全部清空。

　　三、乙方在20xx年2月28日前將應(yīng)拆除房屋全部拆完(如遇不可抗力，時(shí)間順延)，并打圍封閉全部廢渣，待新校區(qū)公路開通后再運(yùn)出廢渣。

　　四、乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廢渣上車、運(yùn)輸?shù)郊追街付ǖ牡攸c(diǎn)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)廢渣堆放地。

　　五、打圍、拆除、運(yùn)輸按工程預(yù)算總價(jià)63158.00元(大寫：六萬(wàn)三千一百五十八元整)。

　　六、付款方式：乙方拆除完1號(hào)教學(xué)樓和2號(hào)教室宿舍樓后甲方付給乙方20xx0.00元(大寫：貳萬(wàn)元整)，乙方運(yùn)輸完全部廢渣后乙方向甲方付清余款43158.00元(大寫四萬(wàn)三千一百五十八元整)。

　　七、甲方要做好師生安全教育管理工作，施工期間師生不能進(jìn)入施工場(chǎng)地。

　　八、乙方要做好安全施工、文明施工工作，如不慎造成安全事故，由乙方自行負(fù)責(zé)。此合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

教學(xué)樓拆除施工合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將位于 拆除工程委托乙方進(jìn)行拆除施工。為明確雙方責(zé)任權(quán)利。按時(shí)保質(zhì)保量完成工程任務(wù)。結(jié)合本工程的具體情況。經(jīng) 雙方友好協(xié)商，達(dá)成一致簽訂本合同。

　　一、 工程規(guī)模：面積約為： 平方米。

　　二、 工程內(nèi)容：拆除該建(構(gòu))筑物至室內(nèi)地平面，包該建(構(gòu))筑物的基礎(chǔ)拆除，包該拆除工程的余渣清運(yùn)工作。

　　三、 合同價(jià)款及付款方式： 。

　　四、 合同工期 天，自 至 。遇不可抗拒自然條件或一方原因工期順延。

　　五、 承包方式：按本合同總報(bào)價(jià)由乙方包人工、機(jī)械、材料及安全。經(jīng)雙方協(xié)商，拆除的所有廢料(鋼筋、門窗、電線及地下廢棄管道等)均乙方自行處理。

　　六、 甲方工作：監(jiān)督本拆除工程施工安全生產(chǎn)檢查，支持和協(xié)助乙方做好安全生產(chǎn)和文明施工工作，發(fā)現(xiàn)乙方不按要求施工，可勒令乙方停工整改，本拆除建筑所引發(fā)的產(chǎn)權(quán)糾紛由甲方負(fù)責(zé)。做好影響拆除工程安全施工和地下管線等盡可能采取有效的保護(hù)措施。協(xié)助乙方進(jìn)場(chǎng)為施工人員用水、用電提供便利、提供水源以便施工過(guò)程中的除塵，協(xié)助乙方好處理政府部門及周邊建筑業(yè)主等關(guān)系，使乙方能順利施工。在工期內(nèi)為乙方施工創(chuàng)造條件，延長(zhǎng)乙方的工作時(shí)間。 本合同一試兩份，具同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)一份，由簽訂之日起 生效。其它未盡事宜，屆時(shí)由雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

教學(xué)樓拆除施工合同 篇8

　　甲方：肥城市廣廈建筑安裝工程有限責(zé)任公司

　　乙方：

　　甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就劉莊居委會(huì)綜合樓工程使用的 塔機(jī)的組裝、拆除工作達(dá)成一致，依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法的有關(guān)規(guī)定，甲乙經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

　　一、施工地點(diǎn)：汽車站南200米，泰西大街東臨

　　二、施工內(nèi)容：QTZ315塔機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)卸車、組裝、調(diào)試、驗(yàn)收、拆除、裝車等。

　　三、施工工期：

　　1、塔吊組裝工期：組裝工期為3天，開工日期為20xx 年 月 日，20xx 年 月 日達(dá)到運(yùn)行條件。

　　2、塔吊拆除日期：拆除日期為2天，初定于20xx年 月至 月期間，甲方提前十日通知乙方進(jìn)場(chǎng)。

　　四、工程質(zhì)量：

　　技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到設(shè)備安裝說(shuō)明要求，并通過(guò)政府有關(guān)檢定部門的檢查驗(yàn)收，即辦理完吊車使用證，達(dá)到運(yùn)行條件。

　　五、工程造價(jià)：

　　本工程總造價(jià) 。其中包括塔吊構(gòu)件運(yùn)至安裝地點(diǎn)發(fā)生的場(chǎng)內(nèi)二次運(yùn)輸費(fèi)。

　　六、結(jié)算方式：

　　乙方施工人員進(jìn)場(chǎng)后七日內(nèi)，甲方支付總額的30%預(yù)付款;塔吊組裝、調(diào)試完畢。并辦理完塔吊準(zhǔn)用證后15日內(nèi)甲方再支付總額的20%；進(jìn)入拆除階段，乙方施工人員進(jìn)場(chǎng)一周內(nèi)，甲方支付合同總額的20%；塔吊拆除完畢并裝車運(yùn)走后一周內(nèi)，甲方支付總額的10%，余額20%在三個(gè)月之內(nèi)付清。

　　七、雙方責(zé)任和義務(wù)：

　　1、甲方應(yīng)按本合同約定支付工程款項(xiàng)，確保按計(jì)劃將工程所需的所有設(shè)備和構(gòu)件分批次發(fā)運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)道路及場(chǎng)地以保證安裝施工進(jìn)度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應(yīng)順延。

　　2、甲方應(yīng)提前五天將設(shè)備和構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)時(shí)間通知乙方，以方便乙方組織施工。

　　3、甲方負(fù)責(zé)按照裝車單進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收。并負(fù)責(zé)設(shè)備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設(shè)備如發(fā)生丟失或損壞，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　4、甲方負(fù)責(zé)提供塔吊所有的設(shè)備及構(gòu)件，并為乙方提供一臺(tái)電焊機(jī)（含把線）和二套氣割工具，負(fù)荷試車所需的'荷重由甲方提供。

　　5、安裝及調(diào)試所用的其他施工機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施和負(fù)荷試車所需的其他物品均由乙方負(fù)責(zé)。

　　6、乙方于開工前七日內(nèi)向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。

　　7、乙方負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的各項(xiàng)管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設(shè)備事故由乙方負(fù)責(zé)。

　　8、安裝及拆除技術(shù)及施工安全由乙方負(fù)責(zé)，并保證吊車在安裝后運(yùn)轉(zhuǎn)安全、可靠。

　　9、乙方在施工期間須服從甲方及業(yè)主方的相關(guān)管理規(guī)定。

　　10、塔吊安裝后，由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行負(fù)荷試車，并辦理當(dāng)?shù)厥褂迷S可證，甲方予以協(xié)助。同時(shí)，向甲方提交一份安裝原始記錄。

　　11、塔吊安裝后，由乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的卸車和二次倒運(yùn)，并協(xié)助甲方按照裝車單進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收。在裝卸車、安裝及拆除過(guò)程中造成設(shè)備損壞，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　12、塔吊拆除時(shí)候，乙方須將各構(gòu)件進(jìn)行編號(hào)，構(gòu)件上做好標(biāo)記，裝車后向甲方提供兩份構(gòu)件清單及裝車單。

　　13、乙方不得將本工程轉(zhuǎn)第三方施工，如有違反，甲方有權(quán)終止合同，并享有向乙方提供索賠的權(quán)利。

　　八、違約責(zé)任：

　　1、因乙方施工質(zhì)量問(wèn)題造成塔吊無(wú)法辦理準(zhǔn)用證或塔吊無(wú)法正常運(yùn)行，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的損失。

　　2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。

　　3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務(wù)，須賠償甲方因此造成的的租金損失。

　　4、如因甲方原因使設(shè)備拆除工期延誤，工期順延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。

　　九、糾紛處理辦法：

　　本合同在履行期間如發(fā)生糾紛，雙發(fā)可協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、不可抗力發(fā)生時(shí)，遵從國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。

　　十一、本合同一式四份，雙發(fā)各持兩份。

　　十二、上述條款未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。

　　甲方：肥城市廣廈建筑安裝工程有限責(zé)任公司 乙方：

　　代表： 代表：

　　電話： 日期：

　　日期： 日期：

教學(xué)樓拆除施工合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就劉莊居委會(huì)綜合樓工程使用的 塔機(jī)的組裝、拆除工作達(dá)成一致，依據(jù)中華人民共和國(guó)民法典的有關(guān)規(guī)定，甲乙經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

　　一、施工地點(diǎn)：

　　二、施工內(nèi)容： 塔機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)卸車、組裝、調(diào)試、驗(yàn)收、拆除、裝車等。

　　三、施工工期：

　　1、塔吊組裝工期：組裝工期為 天，開工日期為 年 月 日， 年 月 日達(dá)到運(yùn)行條件。

　　2、塔吊拆除日期：拆除日期為 天，初定于 年 月至 月期間，甲方提前十日通知乙方進(jìn)場(chǎng)。

　　四、工程質(zhì)量：

　　技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到設(shè)備安裝說(shuō)明要求，并通過(guò)政府有關(guān)檢定部門的檢查驗(yàn)收，即辦理完吊車使用證，達(dá)到運(yùn)行條件。

　　五、工程造價(jià)：

　　本工程總造價(jià) 。其中包括塔吊構(gòu)件運(yùn)至安裝地點(diǎn)發(fā)生的場(chǎng)內(nèi)二次運(yùn)輸費(fèi)。

　　六、結(jié)算方式：

　　乙方施工人員進(jìn)場(chǎng)后七日內(nèi)，甲方支付總額的30%預(yù)付款;塔吊組裝、調(diào)試完畢。并辦理完塔吊準(zhǔn)用證后15日內(nèi)甲方再支付總額的20%;進(jìn)入拆除階段，乙方施工人員進(jìn)場(chǎng)一周內(nèi)，甲方支付合同總額的20%;塔吊拆除完畢并裝車運(yùn)走后一周內(nèi)，甲方支付總額的10%，余額20%在三個(gè)月之內(nèi)付清。

　　七、雙方責(zé)任和義務(wù)：

　　1、甲方應(yīng)按本合同約定支付工程款項(xiàng)，確保按計(jì)劃將工程所需的所有設(shè)備和構(gòu)件分批次發(fā)運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)道路及場(chǎng)地以保證安裝施工進(jìn)度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應(yīng)順延。

　　2、甲方應(yīng)提前五天將設(shè)備和構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)時(shí)間通知乙方，以方便乙方組織施工。

　　3、甲方負(fù)責(zé)按照裝車單進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收。并負(fù)責(zé)設(shè)備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設(shè)備如發(fā)生丟失或損壞，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　4、甲方負(fù)責(zé)提供塔吊所有的設(shè)備及構(gòu)件，并為乙方提供一臺(tái)電焊機(jī)(含把線)和二套氣割工具，負(fù)荷試車所需的荷重由甲方提供。

　　5、安裝及調(diào)試所用的其他施工機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施和負(fù)荷試車所需的其他物品均由乙方負(fù)責(zé)。

　　6、乙方于開工前七日內(nèi)向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。

　　7、乙方負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的各項(xiàng)管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設(shè)備事故由乙方負(fù)責(zé)。

　　8、安裝及拆除技術(shù)及施工安全由乙方負(fù)責(zé)，并保證吊車在安裝后運(yùn)轉(zhuǎn)安全、可靠。

　　9、乙方在施工期間須服從甲方及業(yè)主方的相關(guān)管理規(guī)定。

　　10、塔吊安裝后，由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行負(fù)荷試車，并辦理當(dāng)?shù)厥褂迷S可證，甲方予以協(xié)助。同時(shí)，向甲方提交一份安裝原始記錄。

　　11、塔吊安裝后，由乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的卸車和二次倒運(yùn)，并協(xié)助甲方按照裝車單進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收。在裝卸車、安裝及拆除過(guò)程中造成設(shè)備損壞，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　12、塔吊拆除時(shí)候，乙方須將各構(gòu)件進(jìn)行編號(hào)，構(gòu)件上做好標(biāo)記，裝車后向甲方提供兩份構(gòu)件清單及裝車單。

　　13、乙方不得將本工程轉(zhuǎn)第三方施工，如有違反，甲方有權(quán)終止合同，并享有向乙方提供索賠的權(quán)利。

　　八、違約責(zé)任：

　　1、因乙方施工質(zhì)量問(wèn)題造成塔吊無(wú)法辦理準(zhǔn)用證或塔吊無(wú)法正常運(yùn)行，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的損失。

　　2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。

　　3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務(wù)，須賠償甲方因此造成的的租金損失。

　　4、如因甲方原因使設(shè)備拆除工期延誤，工期順延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。

　　九、糾紛處理辦法：

　　本合同在履行期間如發(fā)生糾紛，雙發(fā)可協(xié)商解決;協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、不可抗力發(fā)生時(shí)，遵從國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。

　　十一、本合同一式四份，雙發(fā)各持兩份。

　　十二。上述條款未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。

　　甲方： 安裝工程有限責(zé)任公司 乙方：

　　代表： 代表：

　　電話： 日期：

　　日期： 日期：