家庭裝飾裝修合同糾紛上訴狀（通用3篇）
家庭裝飾裝修合同糾紛上訴狀 篇1
上訴人(原審原告)：_________________住所：_________________法定代表人：_________________
被上訴人(原審被告)：_________________住所：_________________法定代表人：_________________
被上訴人(原審被告)：_________________
上訴人因買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，不服_______人民法院_______民事判決書(shū)，現(xiàn)提起上訴，買(mǎi)賣(mài)合同糾紛上訴狀。
上訴請(qǐng)求：
1、請(qǐng)求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請(qǐng)求。
2、一、二審訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
上訴理由：
此致
_____________人民法院
上訴人：_________________(簽名)
_____年_____月_____日
家庭裝飾裝修合同糾紛上訴狀 篇2
遼寧省家庭裝飾裝修合同
合同編號(hào)：_____________
發(fā)包人(簡(jiǎn)稱甲方)：________________承包人(簡(jiǎn)稱乙方)：________________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)信原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價(jià)
1.甲方裝飾裝修(以下簡(jiǎn)稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方的有效證明(產(chǎn)權(quán)證書(shū)登記號(hào))：________________________________乙方為經(jīng)工商行政管理部門(mén)注冊(cè)登記的企業(yè)，企業(yè)資質(zhì)情況(證書(shū)登記號(hào))：_________
2.裝飾施工地址：_________區(qū)(縣)_________路(街)_________號(hào)_________樓_________室。
3.住房結(jié)構(gòu)：________________房型________房_________廳_________廚________衛(wèi)________陽(yáng)臺(tái)，套內(nèi)施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容
5.承包方式：________________(包工包料、清包工、部分包工包料)。
6.工期：自________年_________月_________日開(kāi)工，至________年_________月_________日竣工，工期_________天。
7.總價(jià)款：￥________元。人民幣(大寫(xiě))：________________其中：________________________材料費(fèi)：________元，人工費(fèi)：________元，拆除費(fèi)：________元，清潔、搬運(yùn)、運(yùn)輸費(fèi)：_________元，管理費(fèi)：_________元，稅金：________元，其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)：________________元。雙方約定，合同簽訂生效后，如變更施工內(nèi)容、材料，該部分的工程款應(yīng)當(dāng)按實(shí)計(jì)算。
第二條 材料供應(yīng)
1.甲方提供的材料、設(shè)備：(見(jiàn)附件二)。甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的林料、設(shè)備應(yīng)是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)送到施工現(xiàn)場(chǎng)，甲乙雙方應(yīng)辦理驗(yàn)收交接手續(xù)。甲方提供的材料按時(shí)送到現(xiàn)場(chǎng)后，由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格、色調(diào)差異，應(yīng)及時(shí)向甲方提出;甲方仍表示使用的，由此造成工程質(zhì)量問(wèn)題或影響裝飾設(shè)計(jì)效果，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.乙方提供的材料、設(shè)備及報(bào)價(jià)：(見(jiàn)附件三)。乙方提供的材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合本合同主材料、設(shè)備報(bào)價(jià)單的規(guī)定。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，甲方有權(quán)到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，如不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格、色調(diào)、品質(zhì)有差異，應(yīng)停止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方或乙方提供的材料，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第三條 工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1.本工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和國(guó)家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》及本省現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收。
2.本工程由_________方設(shè)計(jì)，提供施工圖紙一式_________份。設(shè)計(jì)圖紙費(fèi)用________元，由________方承擔(dān)。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
甲方(蓋章)：_________________
_______年_______月_____日
乙方(簽名)：_________________
_______年_______月_____日
家庭裝飾裝修合同糾紛上訴狀 篇3
合同編號(hào)：_____________
發(fā)包人(簡(jiǎn)稱甲方)：________________承包人(簡(jiǎn)稱乙方)：________________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)信原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價(jià)
1.甲方裝飾裝修(以下簡(jiǎn)稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方的有效證明(產(chǎn)權(quán)證書(shū)登記號(hào))：________________________________乙方為經(jīng)工商行政管理部門(mén)注冊(cè)登記的企業(yè)，企業(yè)資質(zhì)情況(證書(shū)登記號(hào))：_________
2.裝飾施工地址：_________區(qū)(縣)_________路(街)_________號(hào)_________樓_________室。
3.住房結(jié)構(gòu)：________________房型________房_________廳_________廚________衛(wèi)________陽(yáng)臺(tái)，套內(nèi)施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容
5.承包方式：________________(包工包料、清包工、部分包工包料)。
6.工期：自________年_________月_________日開(kāi)工，至________年_________月_________日竣工，工期_________天。
7.總價(jià)款：￥________元。人民幣(大寫(xiě))：________________其中：________________________材料費(fèi)：________元，人工費(fèi)：________元，拆除費(fèi)：________元，清潔、搬運(yùn)、運(yùn)輸費(fèi)：_________元，管理費(fèi)：_________元，稅金：________元，其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)：________________元。雙方約定，合同簽訂生效后，如變更施工內(nèi)容、材料，該部分的工程款應(yīng)當(dāng)按實(shí)計(jì)算。
第二條 材料供應(yīng)
1.甲方提供的材料、設(shè)備：(見(jiàn)附件二)。甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的林料、設(shè)備應(yīng)是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)送到施工現(xiàn)場(chǎng)，甲乙雙方應(yīng)辦理驗(yàn)收交接手續(xù)。甲方提供的材料按時(shí)送到現(xiàn)場(chǎng)后，由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的'損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格、色調(diào)差異，應(yīng)及時(shí)向甲方提出;甲方仍表示使用的，由此造成工程質(zhì)量問(wèn)題或影響裝飾設(shè)計(jì)效果，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.乙方提供的材料、設(shè)備及報(bào)價(jià)：(見(jiàn)附件三)。乙方提供的材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合本合同主材料、設(shè)備報(bào)價(jià)單的規(guī)定。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，甲方有權(quán)到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，如不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格、色調(diào)、品質(zhì)有差異，應(yīng)停止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方或乙方提供的材料，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第三條 工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1.本工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和國(guó)家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》及本省現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收。
2.本工程由_________方設(shè)計(jì)，提供施工圖紙一式_________份。設(shè)計(jì)圖紙費(fèi)用________元，由________方承擔(dān)。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
甲方(蓋章)：_________________
_______年_______月_____日
乙方(簽名)：_________________
_______年_______月_____日