基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本（通用17篇）
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇1
甲方：_____________________ 乙方：_____________________
地址：_____________________ 地址：_____________________
電話：_____________________ 電話：_____________________
茲_____________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)委托__________電力設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)進(jìn)行機(jī)房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成具體條款如下：
一、工程依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)
1.發(fā)電機(jī)組型號(hào)：_____________ ;冷卻方式：_____________;臺(tái)數(shù)：_____________。
2.技術(shù)指標(biāo)
根據(jù)(《國(guó)家城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-93)和《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)》噪聲等效聲級(jí)：_______db(A)。
評(píng)價(jià)點(diǎn)位置：__________________________________________
所屬區(qū)域：____________________________________________
噪聲標(biāo)準(zhǔn)：白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.如果背景噪聲級(jí)超過(guò)此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時(shí)則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)GB3096-93規(guī)定,測(cè)量點(diǎn)選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機(jī)組操作、維護(hù)、并應(yīng)使得機(jī)房?jī)?nèi)有充足的新鮮空氣進(jìn)氣量，以保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行。
三、噪音治理措施
采用機(jī)房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設(shè)計(jì)機(jī)房進(jìn)風(fēng)消音道和柴油機(jī)排氣消音器。對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴(kuò)散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項(xiàng)目見(jiàn)施工圖和報(bào)價(jià)表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油發(fā)電機(jī)的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù)，承包整個(gè)工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費(fèi)用。
五、完成期限
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運(yùn)料進(jìn)場(chǎng)施工，整個(gè)噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗(yàn)收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項(xiàng)
________________________________________。
七、工程費(fèi)用及支付辦法
總工程費(fèi)用為：________________
付款方式：合同簽定時(shí)交付定金________;主材料進(jìn)場(chǎng)后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。
八、其它
1.若甲方無(wú)故不按時(shí)按額交付工程款，則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過(guò)程中，如有異議，雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過(guò)度的原則，協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________
承接方(乙方)：________________
簽訂時(shí)間：______年______月____日
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇2
建設(shè)單位：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方)
施工單位：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱(chēng)：
第二條：工程地點(diǎn)：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價(jià)款及付款方法：
第五條：工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)
第六條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第七條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條：發(fā)包方義務(wù)：
1.開(kāi)工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2.按協(xié)議分工，開(kāi)工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條：承包方義務(wù)
乙方負(fù)責(zé)：
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條：違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款
第十一條：其他協(xié)助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報(bào)送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭(zhēng)議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)
法定代表人：_____ 法定代表人：______
地址：________ 地址：_________
開(kāi)戶銀行：______ 開(kāi)戶銀行：_______
帳號(hào)：________ 帳號(hào)：_________
簽約日期：____年__月__日
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇3
甲方：(項(xiàng)目部(施工局)全稱(chēng))
乙方：(營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記名稱(chēng)，全稱(chēng))
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為確保工程優(yōu)質(zhì)、按期完工，甲乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用原則，經(jīng)自愿、平等協(xié)商就工程施工事項(xiàng)達(dá)成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各項(xiàng)格式條款的約定，并自愿履行由此產(chǎn)生的全部義務(wù)，特訂立本合同。
1、項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：
1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：
2、合同范圍
2.1主要合同內(nèi)容
具體以施工圖(含業(yè)主同意變更的部分)為準(zhǔn)。
2.2主要施工工序
(1)
(2)
(3)
以及為完成本合同工程所做的其它一切準(zhǔn)備工作。
2.3主要工程量
2.4合同工期
2.4.1開(kāi)工日期年月日，完工日期年月日。節(jié)點(diǎn)控制工期見(jiàn)下表：
2.4.2工期延誤
如果關(guān)鍵線路的節(jié)點(diǎn)工期在發(fā)生以下情形之一而造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期順延：
a、重大設(shè)計(jì)變更;
b、不可抗力;
c、由于業(yè)主原因要求停工;
d、甲方書(shū)面同意工期順延的其它情況。
2.4.3乙方應(yīng)在發(fā)生工期延誤造成窩工事實(shí)后7日內(nèi)就延誤內(nèi)容和因此發(fā)生的費(fèi)用向甲方書(shū)面報(bào)告，甲方就相關(guān)事項(xiàng)及時(shí)向業(yè)主提交報(bào)告。如乙方未提交或逾期提交的，則視為乙方放棄順延工期及賠償?shù)臋?quán)利。如乙方雖按約定提交上述書(shū)面報(bào)告，但遇業(yè)主不同意或不完全同意時(shí)，則乙方認(rèn)可甲方因此采用的不同意或不完全同意的處理意見(jiàn)。
2.4.4因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，工期不予順延，且由乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和趕工費(fèi)用。
2.4.5業(yè)主及甲方需提前完成工期時(shí)，有關(guān)事宜由雙方協(xié)商解決另行約定。
3、承包方式
根據(jù)本合同的施工內(nèi)容及主要施工工序，乙方同意按(單價(jià)或總價(jià))方式進(jìn)行承包。本合同(單價(jià)或總價(jià))在合同執(zhí)行期間，無(wú)論工程量是否變化合同價(jià)格均不做調(diào)整。
若在合同簽訂個(gè)日歷天之后，因國(guó)家頒布新的法律、法規(guī)等導(dǎo)致燃油費(fèi)(柴油)等其它原材料價(jià)格的上漲，并且主合同有相關(guān)補(bǔ)償條款時(shí)，雙方才可以協(xié)商調(diào)整合同執(zhí)行期間受影響項(xiàng)目的單價(jià)或總價(jià);否則合同價(jià)格不做調(diào)整。由于非上述原因影響的燃油費(fèi)(柴油)等其它原材料價(jià)格的上漲，合同單價(jià)或總價(jià)均不得調(diào)整。
4、合同價(jià)格
4.1合同總價(jià)
合同總價(jià)：(人民幣)大寫(xiě)元，小寫(xiě)：(含%稅金)，固定總價(jià)/暫定總價(jià)。
4.2合同單價(jià)
合同單價(jià)見(jiàn)附件b《工程量計(jì)價(jià)清單》。合同單價(jià)包括完成施工項(xiàng)目所需人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)，包括施工所需各種材料運(yùn)輸及配合人工費(fèi)用;包括人員和機(jī)械的進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、綜合管理費(fèi)、合理利潤(rùn)、%稅金等所有可能發(fā)生一切費(fèi)用;包括因氣候季節(jié)以及工序協(xié)調(diào)等因素導(dǎo)致的施工停滯窩工費(fèi)等;乙方應(yīng)充分考慮本工程施工的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用已含在合同單價(jià)中，甲方不再承擔(dān)由于任何風(fēng)險(xiǎn)引起的費(fèi)用。
4.3稅費(fèi)的承擔(dān)
營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加費(fèi)等均由乙方承擔(dān)，稅金%;甲方負(fù)有代扣代繳的義務(wù)，并在乙方每月進(jìn)度款結(jié)算中扣除。其他稅費(fèi)已包含在合同價(jià)格中，由乙方自行繳納。
5、雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1甲方權(quán)利與義務(wù)
5.1.1甲方負(fù)責(zé)工程施工期間工程總進(jìn)度計(jì)劃安排、組織、協(xié)調(diào)工作及工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)保、文明施工的管理、監(jiān)督、檢查。
5.1.2甲方負(fù)責(zé)提供施工圖紙、有關(guān)施工文件，并提供施工場(chǎng)所。
5.1.3甲方負(fù)責(zé)組織相關(guān)施工圖紙的技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等交底工作。
5.1.4甲方負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度會(huì)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工。
5.1.5雙方約定甲方的其他權(quán)力與義務(wù)：
5.2乙方權(quán)利與義務(wù)
5.2.1在本合同簽訂后日內(nèi)，乙方應(yīng)組織人員接受甲方的技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等交底。
5.2.2乙方負(fù)責(zé)組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作。
5.2.3乙方負(fù)責(zé)按規(guī)定每月日向甲方提交已完成月工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
5.2.4乙方必須按甲方要求的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受甲方對(duì)工程進(jìn)度的檢查、監(jiān)督和管理。工程實(shí)際進(jìn)度不滿足計(jì)劃進(jìn)度要求時(shí)，乙方應(yīng)向甲方提交整改措施和方案，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后執(zhí)行;但并不免除因乙方原因造成的工期延誤和應(yīng)由乙方承擔(dān)的一切損失責(zé)任。
5.2.5雙方約定乙方應(yīng)做的其他工作：
6、施工輔助設(shè)施
6.1施工供水
6.2施工供電
6.3施工用風(fēng)
6.4現(xiàn)場(chǎng)施工道路
6.5施工住房
6.6其它：
7、材料供應(yīng)
7.1本合同工程施工所需的統(tǒng)供材料(，由甲方按約定消耗量向乙方有償提供，按月進(jìn)行核銷(xiāo)，且超耗部分的材料按核銷(xiāo)日市場(chǎng)價(jià)(含采保費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi);若采購(gòu)時(shí)價(jià)格高于核銷(xiāo)日市場(chǎng)價(jià)，則按照采購(gòu)時(shí)價(jià)格計(jì)算)加計(jì)%費(fèi)用收取材料款。
7.2其他：
8、施工設(shè)備
8.1本合同工程施工時(shí)由乙方自備的設(shè)備，并按甲乙雙方約定按時(shí)進(jìn)場(chǎng)。乙方施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)通知甲方現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面認(rèn)定并備案。乙方施工設(shè)備未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不得擅自離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，否則應(yīng)承擔(dān)相關(guān)違約責(zé)任。
8.2乙方設(shè)備停放與管理要服從甲方現(xiàn)場(chǎng)總體要求，不得隨意進(jìn)出特定區(qū)域和亂停亂放。
8.3其它：。
9、質(zhì)量要求
9.1質(zhì)量目標(biāo)與要求
本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按執(zhí)行，工程質(zhì)量全面達(dá)到設(shè)計(jì)要求和標(biāo)準(zhǔn)。其中：?jiǎn)卧?yàn)收合格率%(優(yōu)良率達(dá)%)以上，工程綜合驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。(依據(jù)主合同條款補(bǔ)充具體工序的標(biāo)準(zhǔn)、要求)
9.2質(zhì)量檢查與驗(yàn)收
9.2.1乙方應(yīng)確保承包工程的質(zhì)量達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，并就承包工程向甲方承擔(dān)主合同相應(yīng)項(xiàng)目約定的甲方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。
9.2.2本合同工程所約定的工程范圍內(nèi)施工測(cè)量由方負(fù)責(zé)(包括按規(guī)定填報(bào)資料)，費(fèi)用由方承擔(dān)(視工程項(xiàng)目具體情況約定)。
9.2.3本合同工程所約定的工程范圍內(nèi)施工檢驗(yàn)、試驗(yàn)由方負(fù)責(zé)，費(fèi)用由方承擔(dān)。
9.2.4本合同提前解除的，不免除乙方應(yīng)承擔(dān)的工程質(zhì)量責(zé)任。
9.2.5其它：
1、安全生產(chǎn)與文明施工
1.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，遵守甲方的安全規(guī)章制度和現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)要求，確保施工安全。并簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，見(jiàn)附件c，并應(yīng)向甲方繳納安全保證金。乙方發(fā)生安全事故及重大環(huán)境事故，該保證金不退還。
1.2其它要求：
11、職業(yè)健康與環(huán)境保護(hù)
11.1職業(yè)健康
11.1.1乙方在簽訂本合同時(shí)須與甲方簽訂《職業(yè)健康安全責(zé)任書(shū)》，見(jiàn)附件d，作為本合同的組成部分。
11.1.2其他要求：
11.2環(huán)境保護(hù)
11.2.1在施工場(chǎng)地涉及危險(xiǎn)區(qū)域或有害因素等環(huán)境問(wèn)題需要安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)措施實(shí)施時(shí)，乙方應(yīng)提出安全、環(huán)境防護(hù)措施方案，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后實(shí)施，發(fā)生的相應(yīng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
11.2.12其他要求：
11.3責(zé)任劃分
乙方如發(fā)生職業(yè)健康安全、環(huán)境污染等事故時(shí)，應(yīng)立即通知甲方，同時(shí)接受甲方、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)的調(diào)查處理。乙方承擔(dān)由此發(fā)生的一切費(fèi)用，包括承擔(dān)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)對(duì)此作出的責(zé)任追究及處罰。
12、技術(shù)條款
對(duì)于非臨時(shí)工程以甲方與業(yè)主主合同有關(guān)本合同項(xiàng)目的技術(shù)要求為準(zhǔn)，對(duì)本合同同樣有效;對(duì)于臨時(shí)工程以甲方對(duì)本合同項(xiàng)目的技術(shù)要求為準(zhǔn)。詳見(jiàn)附件e。
13、乙方人員工資保障措施
13.1乙方施工人員工資發(fā)放形式
13.2工資保證金
乙方同意：由甲方在每月結(jié)算中按當(dāng)月工程款的%扣留其員工工資保證金，如合同執(zhí)行中發(fā)生拖欠員工工資需由甲方代為支付時(shí)，甲方有權(quán)從工資保證金中代付;如乙方未拖欠員工工資，提取的保證金分別于每年7月和次年1月返還累計(jì)扣留額的%，剩余部分待工程完工驗(yàn)收且無(wú)拖欠員工工資情況時(shí)全部返還(不計(jì)利息)。
14、資源配置
乙方投入的人員及機(jī)械設(shè)備必須滿足工程項(xiàng)目實(shí)施的要求，并為其承諾投入的人員、設(shè)備負(fù)責(zé)。當(dāng)乙方資源配置影響承包項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，甲方有權(quán)要求增加人員及設(shè)備等資源的配置，相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
14.1人力資源投入
14.2機(jī)械設(shè)備資源投入
15、施工協(xié)作
15.1乙方應(yīng)配合甲方對(duì)其工作進(jìn)行初步驗(yàn)收，以及甲方按業(yè)主、監(jiān)理要求的涉及乙方工作內(nèi)容、施工場(chǎng)地的檢查、隱蔽工程驗(yàn)收及工程竣工驗(yàn)收;甲方或施工場(chǎng)地內(nèi)第三方的工作必須乙方配合時(shí)，乙方應(yīng)按甲方的指令予以配合。
15.2其他要求：
16、工程量確認(rèn)
16.2.1甲方在計(jì)量或由監(jiān)理工程師計(jì)量前應(yīng)書(shū)面通知乙方，乙方為計(jì)量提供便利條件并派人參加。若乙方收到通知后不參加計(jì)量，則計(jì)量結(jié)果有效。
16.2.2乙方的結(jié)算工程量以甲方確定為準(zhǔn)。乙方按照5。2。3條上報(bào)已完工程量報(bào)表，經(jīng)甲方部門(mén)校核，經(jīng)部門(mén)審核，經(jīng)批準(zhǔn)方作為結(jié)算依據(jù)。
17、結(jié)算與支付
18、竣工驗(yàn)收與完工結(jié)算
19、違約責(zé)任
19.1甲方違約責(zé)任
19.1.1若由于甲方原因，未按照本合同約定的條件和期限付款，承擔(dān)延期付款部分的同期銀行存款利息。若由于業(yè)主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，乙方應(yīng)予充分理解。
19.1.2由于甲方原因造成乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方直接經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任。
19.1.3雙方約定的甲方的其他違約責(zé)任。
19.2乙方違約責(zé)任
19.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或發(fā)生合同列舉的健康、環(huán)境、安全等事故或不按合同約定履行其他義務(wù)、責(zé)任的.，每發(fā)生一起承擔(dān)違約金元至元。
19.2.2乙方不得轉(zhuǎn)包本合同范圍內(nèi)工程或施工工序。否則，甲方有權(quán)解除合同，沒(méi)收乙方履約保證金，同時(shí)乙方還應(yīng)承擔(dān)違約金元及由此造成甲方的全部損失。
19.2.8雙方約定的乙方的其他違約責(zé)任：。
2、違約金總額限制
本合同執(zhí)行期間對(duì)乙方有關(guān)的違約金總額不得大于合同額(完工結(jié)算總額)的%。
21、不可抗力及免責(zé)條款
21.1不可抗力
不可抗力系指：由于地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等其他不可預(yù)見(jiàn)且對(duì)其發(fā)生和后果不能防止和避免，直接影響本合同履行的外部力量。不可抗力事件發(fā)生后，乙方應(yīng)立即通知甲方，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應(yīng)協(xié)助乙方采取措施。不可抗力結(jié)束后天內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交損失情況和費(fèi)用的正式報(bào)告和有關(guān)資料。
21.2免責(zé)條款
若業(yè)主未能按時(shí)支付甲方工程款，乙方應(yīng)充分理解，不能因業(yè)主原因造成甲方未能按期支付而視甲方違約。
22、爭(zhēng)議與仲裁
22.1凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不果時(shí)：□提請(qǐng)北京仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力�！跸蚣追椒ㄈ怂诘氐娜嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
22.2合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，不得影響與爭(zhēng)議無(wú)關(guān)或不受影響義務(wù)的履行，但經(jīng)甲方同意的不在此限。若乙方因爭(zhēng)議暫停施工，且經(jīng)調(diào)查后被認(rèn)定為理由不充分的，乙方不得就暫停履行部分要求延長(zhǎng)履約期限或免除合同責(zé)任，并應(yīng)承擔(dān)因此造成甲方的損失。
23、其他
本合同一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙雙方各1份，副本甲方份、乙方份。
本合同簽訂地為甲方法人住所地：省市區(qū)(縣)
合同附件
a法人授權(quán)書(shū)
b工程量計(jì)價(jià)清單
c技術(shù)條款
d安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)
e職業(yè)健康安全責(zé)任書(shū)
f保廉合同
g雙方認(rèn)為應(yīng)該補(bǔ)充的其他材料
甲方：(項(xiàng)目部全稱(chēng))乙方：(營(yíng)業(yè)執(zhí)照標(biāo)注的單位名稱(chēng))
(公章) (公章)
法人代表(委托代理人)： 法人代表(委托代理人)：
開(kāi)戶銀行： 開(kāi)戶銀行：
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇4
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照國(guó)家《合同法》、《建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，遵循公平、自愿、誠(chéng)信互惠的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：志丹人事勞動(dòng)局辦公樓
工程地點(diǎn)：志丹城內(nèi)
工程規(guī)模：框架結(jié)構(gòu)x層，建筑面積約5227平米。
二：承包范圍
1、志丹縣勞動(dòng)人事局辦公樓全部土建工程(至建筑物外墻皮)。注明：地下室層高3.6m一、五層層高3.9M。二、三、四層層高3.3m。
2、除弱電、自噴系統(tǒng)、消防系統(tǒng)及電梯設(shè)備安裝以外的安裝工程，給排水安裝工程不包衛(wèi)生潔具。
3、圖紙以內(nèi)的工程：內(nèi)外墻毛墻毛地(衛(wèi)生間的墻地磚全做)，外墻全部涂料。
4、圖紙以外工程以實(shí)結(jié)算。
三、承包方式
根據(jù)乙方承包范圍所含工程量，采用每平方米造價(jià)承包方式承包，所有材料價(jià)格結(jié)算時(shí)，以市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格調(diào)整。
四、工期
從20xx年7月10日至20xx年8月30日。
主體工程必須于20xx年完成。
工期延誤的認(rèn)定和處理
1、因甲方原因造成的延誤，工期順延，造成的損失由甲方承擔(dān)。
(1)不具備開(kāi)工條件，而要求乙方進(jìn)場(chǎng);
(2)未按約定時(shí)間提供圖紙并組織圖紙交底;
(3)未按時(shí)支付工程進(jìn)度款。
2、因乙方原因造成的工期延誤，工期不予順延，延誤10日不實(shí)施處罰，超過(guò)10日每超一天罰5000元，每提前一天按工程量總造價(jià)的4﹪獎(jiǎng)勵(lì)給乙方。
3、甲乙雙方均無(wú)過(guò)失和不可抗力造成工程的工期延誤，工期順延，甲乙雙方互不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
�、挪豢煽沽Γ鹤匀粸�(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為;
(2)連續(xù)發(fā)生停水、停電、下雨，按實(shí)際天數(shù)順延，一周內(nèi)累計(jì)停水、停電、下雨，時(shí)間按每天8小時(shí)的工作時(shí)分解天數(shù)予以順延。
五、合同保證約定
1、為保證本合同順利實(shí)施，雙方約定乙方應(yīng)向甲方交付合同保證金30萬(wàn)元，合同簽訂10日內(nèi)甲方退回給乙方30萬(wàn)元保證金。
2、因設(shè)計(jì)變更造成的工程量增加，以甲、乙雙方及監(jiān)理審定的工程量簽證為依據(jù)進(jìn)行結(jié)算。
六、工程款支付
1、開(kāi)工付工程總造價(jià)的30﹪，作為工程的啟動(dòng)資金。
2、工程款按當(dāng)月實(shí)際完成工程量的80﹪預(yù)付。
3、工程竣工驗(yàn)收合格后，15天內(nèi)付至工程總造價(jià)的100﹪
七、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收
(一)、本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到國(guó)家規(guī)定的合格工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
(二)、驗(yàn)收要求
八、保修義務(wù)約定
保修義務(wù)與約定按國(guó)家規(guī)定與要求執(zhí)行。保修金隨房屋驗(yàn)收合格后一并交于物業(yè)管理，一年后退還乙方。
九、爭(zhēng)議的解決
本合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)積極協(xié)商解決。協(xié)商無(wú)效時(shí)，雙方均有權(quán)向延安仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，發(fā)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
十、合同的解決
本合同工程保修期滿，款項(xiàng)結(jié)清后自行終止。
十一、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。未盡事宜雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
十二、補(bǔ)充條款：
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇5
合同編號(hào)_________
需方(甲方)：__________________
供方(乙方)：__________________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就石材加工生產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 石材供料
1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)詳見(jiàn)附件《石材供料單》。
2.石材供料時(shí)間：_______________________________。
3.交付地點(diǎn)為(選擇一項(xiàng))
施工現(xiàn)場(chǎng)：____________________________________。
甲方指定的材料存放地點(diǎn)：______________________。
雙方約定的其他地點(diǎn)：__________________________。
4.甲乙雙方根據(jù)合同要求及供料進(jìn)度確定具體批次的石材產(chǎn)品的交付時(shí)間和地點(diǎn)。
第二條 承接方式
1.甲方應(yīng)在_______年_______月_______日前向乙方提供設(shè)計(jì)方案或技術(shù)要求，就相關(guān)要求向乙方進(jìn)行書(shū)面告知。乙方按照甲方的設(shè)計(jì)要求，制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設(shè)備和技術(shù)人員應(yīng)按甲方要求，并接受甲方檢驗(yàn)。
甲方提供原材料的，乙方應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)，如有不符合約定要求的應(yīng)當(dāng) 日內(nèi)通知甲方更換、補(bǔ)齊或者采取其他補(bǔ)救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級(jí)。
3.乙方需要第三方協(xié)助完成工作的，工作成果由乙方負(fù)責(zé)。
4.一方要求設(shè)計(jì)方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應(yīng)盡保密義務(wù)。
第三條 質(zhì)量要求
乙方向甲方交付的成品石材應(yīng)當(dāng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)(選擇一項(xiàng))
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定標(biāo)準(zhǔn)：________________________________。
第四條 運(yùn)輸與裝卸
1.成品石材的運(yùn)輸由(選擇一項(xiàng))：□甲方負(fù)責(zé) □乙方負(fù)責(zé);石材在運(yùn)輸中發(fā)生的損毀由負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)囊环截?fù)責(zé)，運(yùn)費(fèi)由_____方承擔(dān)。
2.成品石材運(yùn)到工程施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)由(選擇一項(xiàng))：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發(fā)生的損毀由負(fù)責(zé)裝卸的一方負(fù)責(zé)，裝卸費(fèi)由_______方承擔(dān)。
第五條 驗(yàn)收
1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具“石材產(chǎn)品出廠質(zhì)量保證書(shū)”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“質(zhì)保書(shū)”)。乙方在向甲方供料交付的同時(shí)，甲方應(yīng)派專(zhuān)人與乙方一同驗(yàn)收，驗(yàn)收完成后甲方應(yīng)當(dāng)同時(shí)出具驗(yàn)收單;實(shí)際交付石材的品種、規(guī)格、數(shù)量等，依據(jù)甲方向乙方出具的驗(yàn)收單確認(rèn)。質(zhì)保書(shū)及驗(yàn)收單為本合同附件。
2.成品石材的運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)的，甲方在裝運(yùn)前驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收單。成品石材的運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé)的，甲方在裝運(yùn)后驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收單。
第六條 合同價(jià)款與支付方式
1.合同總價(jià)：人民幣_(tái)____________________(大寫(xiě))。
2.支付方式
(1)合同簽訂后_______日內(nèi)(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的_______%作為預(yù)付款，計(jì)人民幣_(tái)________ 元，雙方約定預(yù)付款處理方式：_____________________。
(2)款項(xiàng)支付(選擇一項(xiàng))
按供料進(jìn)度，每_______(時(shí)間)結(jié)算一次。甲方應(yīng)于收到乙方結(jié)算報(bào)表后_______日內(nèi)核實(shí)并支付進(jìn)度款。
按供料進(jìn)度，每_______(數(shù)量)結(jié)算一次。甲方應(yīng)于收到乙方結(jié)算報(bào)表后_______日內(nèi)核實(shí)并支付進(jìn)度款。
3.合同價(jià)款結(jié)算方式為：____________________________。
4.供料進(jìn)度款支付達(dá)到合同總價(jià)款的______%時(shí)，不再按進(jìn)度付款。待完工驗(yàn)收后_______天內(nèi)支付余款，甲方暫留合同總價(jià)款的______%作為保修金，甲方應(yīng)在保修期滿后_______天內(nèi)結(jié)算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責(zé)任
1.乙方交付的石材質(zhì)量不符合本合同要求，甲方有權(quán)要求乙方整改并達(dá)標(biāo)后繼續(xù)供料;對(duì)不達(dá)標(biāo)但仍可使用的，甲方有權(quán)要求乙方減少價(jià)款;因重新供料而產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。改進(jìn)后仍不能達(dá)標(biāo)以及不能重新供料的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償相應(yīng)損失。
2.乙方逾期交付石材的，甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價(jià)款______%支付。
3.因甲方原因?qū)е逻t延交付的，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價(jià)款______%支付。
4.甲方逾期支付合同價(jià)款的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價(jià)款______%支付，乙方對(duì)已加工的成品石材享有留置權(quán)。
5.其他違約責(zé)任：____________________________。
第八條 保修
1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗(yàn)收記錄上簽字之日算起。
2.保修項(xiàng)目____________________________。
3.保修內(nèi)容____________________________。
4.保修期內(nèi)，因乙方供應(yīng)材料發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題由乙方承擔(dān)修補(bǔ)、更換的責(zé)任。乙方應(yīng)在接到修理通知之后7天內(nèi)派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費(fèi)用，甲方在保修金內(nèi)扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。
第九條 合同變更與未盡事宜補(bǔ)充
1.乙方開(kāi)始加工后，甲方變更加工或相關(guān)服務(wù)要求應(yīng)與乙方協(xié)商，并制定書(shū)面補(bǔ)充合同或者以本合同為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算變更部分的合同價(jià)款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔(dān)。
2.合同履行過(guò)程中發(fā)生的與合同有關(guān)但無(wú)合同約定的事宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，并以書(shū)面形式達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，與合同條款具有相同效力。
第十條 其他事項(xiàng)____________________________。
第十一條 爭(zhēng)議處理
因本合同發(fā)生爭(zhēng)議，雙方可以協(xié)商解決或提交上海石材行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)解;或按照下列第_______項(xiàng)方式解決。
1.向上海仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同生效后雙方可以向上海石材行業(yè)協(xié)會(huì)備案。
第十三條 附則
1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
2.本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。
甲方：________________________ 乙方：________________________
簽訂人：_______ 職務(wù)：_______ 簽訂人：_______ 職務(wù)：_______
負(fù)責(zé)人：______________________ 負(fù)責(zé)人：______________________
住所地：______________________ 住所地：______________________
電話：________________________ 電話：________________________
___________年______月_______日 ___________年______月_______日
石材供料單
上海市工商行政管理局/上海石材行業(yè)協(xié)會(huì)制定
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇6
建設(shè)方： 以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
施工方： 以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方原有一層因現(xiàn)須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質(zhì)保量的完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商成達(dá)協(xié)議如下：
一、甲方供應(yīng)原材料，乙方負(fù)責(zé)從主體到裝修的全部工程施工，設(shè)計(jì)方面乙方應(yīng)聽(tīng)從甲方的意見(jiàn)執(zhí)行。
二、單價(jià)，按建筑面積計(jì)算，每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內(nèi))。
三、質(zhì)量要求：主體二層上下垂直誤差應(yīng)在2公分之內(nèi)，不能超過(guò)2公分，砂漿應(yīng)飽滿，裝修抹灰要求中級(jí)，偏差度應(yīng)按施工規(guī)范實(shí)行必須粘結(jié)牢固，無(wú)脫層空鼓，面層無(wú)爆灰和裂縫，地板磚、無(wú)空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應(yīng)符合施工規(guī)范。
四、主體結(jié)構(gòu)要求，板面筋布150150，扎筋應(yīng)按建筑施工強(qiáng)制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應(yīng)按物理學(xué)性能的制作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標(biāo)號(hào)C20，立柱，梁無(wú)空洞和露筋，樓面平整無(wú)裂縫。
五、乙方在施工期間應(yīng)做好安全防護(hù)設(shè)施，保證安全第一，質(zhì)量第一，如在施工過(guò)程中，發(fā)生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切后果應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協(xié)商支付，待工程全部完成驗(yàn)收合格后一次性付清。
七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執(zhí)行。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇7
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)信的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
1.工程概況
1.1.工程名稱(chēng):
1.2.報(bào)建編號(hào)：
1.3.工程建設(shè)地點(diǎn)：
1.4.總建筑面積：
1.5.建筑類(lèi)型：□住宅
1.6.工程總投資：
1.7.勘察單位：
1.8.設(shè)計(jì)單位：□公建平方米�！豕I(yè)□其它。萬(wàn)元。。。萬(wàn)元，其中，建安費(fèi)：
2.審查對(duì)象
3.審查內(nèi)容
3.1.是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
3.2.地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)的安全性。
3.3.勘察設(shè)計(jì)企業(yè)和注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員以及相關(guān)人員是否按規(guī)定在施工圖上加蓋相應(yīng)圖章和簽字。
3.4.其他法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須審查的內(nèi)容。
4.審查依據(jù)
4.1.國(guó)家和項(xiàng)目所在地有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及工程建設(shè)強(qiáng)制性條文和標(biāo)準(zhǔn)。
4.2.項(xiàng)目相關(guān)的審批文件，征詢、咨詢意見(jiàn)。
4.3.有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)審查、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)評(píng)審等評(píng)估報(bào)告。
5.審查時(shí)限
5.1.根據(jù)甲方的建設(shè)計(jì)劃，本工程按以下方式進(jìn)行審查：
□整體□分階段□其他。
5.2.甲方應(yīng)提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設(shè)計(jì)文件審查通知后，應(yīng)在___個(gè)工作日內(nèi)完成相應(yīng)的審查工作，向甲方出具審查合格書(shū)等有關(guān)材料。
5.3.審查工作期限不包括勘察設(shè)計(jì)單位的修改時(shí)間。
6.審查結(jié)果
6.1.審查合格的：
6.1.1.乙方應(yīng)及時(shí)編制審查報(bào)告。
6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見(jiàn)告知書(shū)、審查合格書(shū)和節(jié)能登記表。
6.1.3.甲方收到審查合格書(shū)后的個(gè)工作日內(nèi)向乙方提供套審查合格的施工圖，經(jīng)乙方審核無(wú)誤后在施工圖上加蓋審查專(zhuān)用章。
6.2.審查不合格的：
6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見(jiàn)，并報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。
6.2.2.甲方負(fù)責(zé)對(duì)施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改，并及時(shí)將修改的施工圖設(shè)計(jì)文件交由乙方重新進(jìn)行審查。
7.審查費(fèi)用及支付方式
7.1.審查總費(fèi)用為：
7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查合格書(shū)》后，付清審查總費(fèi)用。
7.3.施工圖經(jīng)設(shè)計(jì)單位修改后重新送乙方審查的，不另計(jì)費(fèi)用。
8.甲方權(quán)利和義務(wù)
8.1.及時(shí)向乙方提供建設(shè)項(xiàng)目施工圖審查的全套資料，并對(duì)其完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。
8.2.提出建設(shè)工程項(xiàng)目施工圖送審進(jìn)度計(jì)劃。
8.3.安排專(zhuān)人與乙方聯(lián)系，協(xié)調(diào)處理與施工圖審查工作有關(guān)事宜。
8.4.按照乙方的審查意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行修改。
8.5.甲方對(duì)審查意見(jiàn)有疑義的，可報(bào)有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)復(fù)審。
9.乙方權(quán)利和義務(wù)
9.1.安排符合項(xiàng)目所在地建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查人員要求的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員從事審查工作。
9.2.保證審查質(zhì)量，確保相關(guān)部門(mén)的規(guī)定、專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估意見(jiàn)等在施工圖審查中落實(shí)。
9.3.審查工作完成后，除上報(bào)、送審和應(yīng)存檔的圖紙資料外，乙方應(yīng)將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負(fù)保密義務(wù)。
9.4.乙方應(yīng)具備審查送審施工圖設(shè)計(jì)文件所要求的資格、能力及條件。否則，甲方可解除本合同，乙方應(yīng)向甲方返還其已收到的審查費(fèi)用。
10.違約責(zé)任
10.1甲方違反本合同約定，應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方延誤完成審查工作的，每延誤一天，應(yīng)按審查總費(fèi)用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。
10.2工圖設(shè)計(jì)文件經(jīng)乙方審查合格后、仍因違反法律、法規(guī)或工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等原因給甲方造成損失的，乙方應(yīng)予賠償。
11.其他
11.1.未經(jīng)相對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的全部或部分權(quán)利和義務(wù)。
11.2.因本合同所生爭(zhēng)議，由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協(xié)議約定不一致的，以本合同為準(zhǔn)。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇8
甲方：__________
乙方：__________
為保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，確保職工的安全與健康，爭(zhēng)創(chuàng)文明、綠色平安工地，本著“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，經(jīng)雙方商定簽訂本協(xié)議書(shū)。
各班組必須執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的規(guī)定，強(qiáng)化安全和環(huán)保意識(shí)，提高工人的自防、自治、自衛(wèi)能力，在施工中必須做到“安全第一，預(yù)防為主，強(qiáng)化管理，文明施工”，實(shí)現(xiàn)安全無(wú)事故、無(wú)重大環(huán)境污染事故和爭(zhēng)創(chuàng)__文明工地的目標(biāo)。
一、雙方的責(zé)任與義務(wù)：
(一)甲方的責(zé)任與義務(wù)：
1、負(fù)責(zé)對(duì)乙方工人的入場(chǎng)教育(公司級(jí)、項(xiàng)目部級(jí))和上崗前的安全和環(huán)保培訓(xùn)、考試，對(duì)特種作業(yè)人員和特種設(shè)備進(jìn)行審查。
2、負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)行分項(xiàng)工程、不同工種、機(jī)電設(shè)備使用的安全技術(shù)和環(huán)保交底工作，并履行簽字手續(xù)。
3、不得違章指揮或強(qiáng)令乙方人員冒險(xiǎn)作業(yè)，負(fù)責(zé)承擔(dān)因違章指揮的發(fā)生事故的全部責(zé)任。
4、有權(quán)進(jìn)行安全文明、環(huán)保檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并限期乙方整改完畢，同時(shí)按規(guī)定給予相應(yīng)的處罰。對(duì)重大安全、環(huán)境因素隱患，甲方有權(quán)責(zé)令乙方立即停工整頓，并對(duì)乙方的復(fù)工申請(qǐng)，有驗(yàn)收審查的義務(wù)。
5、甲方必須服從國(guó)家和地方政府政策法規(guī)的義務(wù)，并負(fù)責(zé)辦理有關(guān)安全、環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)方案的審批手續(xù)。
(二)乙方的責(zé)任和義務(wù)：
1、負(fù)責(zé)對(duì)其工人進(jìn)行入場(chǎng)教育(班組級(jí))，主動(dòng)向項(xiàng)目部申請(qǐng)公司級(jí)和項(xiàng)目部級(jí)安全、環(huán)保教育和安全知識(shí)考試，未進(jìn)行三級(jí)安全教育和安全環(huán)保交底的人員不得安排參加施工作業(yè)，安全考核成績(jī)不合格的人員不得參加施工作業(yè)。
2、嚴(yán)禁使用零散人員，并按規(guī)定向甲方及時(shí)報(bào)送施工人員花名冊(cè);負(fù)責(zé)向甲方提供年齡在18周歲以上至60周歲以下的健康勞動(dòng)者，所有人員必須身體健康，特種作業(yè)人員必須持證上崗并確保上崗證在有效期內(nèi)。
3、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和甲方安全、環(huán)保技術(shù)交底和安全規(guī)章制度進(jìn)行操作，不得違章作業(yè)和野蠻施工。
4、施工前，乙方應(yīng)對(duì)其工人進(jìn)行每日至少一次的班前安全、環(huán)保教育活動(dòng)，并做好記錄，受教育者必須簽名，以備查驗(yàn)。
5、乙方應(yīng)保證其工人服從甲方的管理，遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律。
6、乙方在施工過(guò)程中需要登高、危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火、起重、開(kāi)挖和臨時(shí)用電等作業(yè)，事先應(yīng)向甲方提出申請(qǐng)，由甲方向有關(guān)單位申請(qǐng)，辦好審批手續(xù)，并落實(shí)好安全措施后方可作業(yè)。
7、乙方對(duì)難度較大的工程項(xiàng)目應(yīng)落實(shí)好有效的安全措施，負(fù)責(zé)人應(yīng)親臨現(xiàn)場(chǎng)指揮，在施工危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置警戒標(biāo)志，且指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全工作。
8、乙方必須遵守南京市有關(guān)揚(yáng)塵、噪聲控制等相關(guān)管理規(guī)定，落實(shí)好有關(guān)措施，做到文明施工。
8、乙方發(fā)生工傷事故由乙方立即上報(bào)甲方，保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，不得遲報(bào)、隱瞞不報(bào)或謊報(bào)，甲方負(fù)責(zé)上報(bào)事故。如因上述原因而造成更大的損失，后果由乙方全部承擔(dān)。乙方有義務(wù)配合事故的調(diào)查取證工作，并做到事故“四不放過(guò)”。
9、乙方承包的作業(yè)項(xiàng)目不得進(jìn)行轉(zhuǎn)包。
10、負(fù)責(zé)承擔(dān)因自身原因所發(fā)生的一切安全、環(huán)保事故的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。
二、控制目標(biāo)：
1、每日進(jìn)行一次班前安全、環(huán)保教育活動(dòng)(由各班組執(zhí)行)。
2、保持施工期間安全事故為零、無(wú)重大環(huán)境污染事故的記錄。
3、不得違反各項(xiàng)安全技術(shù)操作規(guī)程。
4、不得違反各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律，無(wú)聚眾賭博、滋尋鬧事、打架斗毆現(xiàn)象。
6、無(wú)各種治安案件發(fā)生。
7、爭(zhēng)創(chuàng)市級(jí)水利工程文明工地。
三、違約責(zé)任：
1、凡遇合作方罰款，甲方將按合作方罰款額的雙倍對(duì)乙方給予罰款。
2、在施工中的罰款概由乙方及責(zé)任者全部承擔(dān)(乙方無(wú)責(zé)不予以罰款)。
3、凡在施工區(qū)域外發(fā)生的治安案件責(zé)任及費(fèi)用，概由乙方及責(zé)任者承擔(dān)，甲方不付任何責(zé)任。
4、凡違反有關(guān)規(guī)定的，按《獎(jiǎng)懲辦法》等規(guī)定執(zhí)行。
四、本協(xié)議書(shū)自簽字之日起至工程結(jié)束時(shí)有效。
五、本協(xié)議書(shū)一式兩份，甲方雙方各一份，雙方簽字生效。本協(xié)議書(shū)作為內(nèi)部承包合同的附件，一同生效。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇9
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商，甲方委托乙方進(jìn)行福星家園臨時(shí)圍墻工程的施工，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同：
一、工程范圍及內(nèi)容：
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、____地塊的施工圍墻工程;
2、該圍墻的具體做法見(jiàn)乙方提供的施工圖;
3、由于本地塊地質(zhì)原因，乙方必須對(duì)圍墻基礎(chǔ)進(jìn)行處理，以保證圍墻的安全建設(shè)和使用;
4、該磚砌圍墻的施工要求：以甲方指定的基準(zhǔn)點(diǎn)做為基準(zhǔn)點(diǎn)，C15砼墊層，300寬300高C20鋼筋砼地梁，墻體為240墻。墻身高度為500，墻柱高度為2200，每約4100為一跨墻，圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質(zhì)量：
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);
2、乙方對(duì)工程所需主要材料經(jīng)甲方確認(rèn)后方可進(jìn)場(chǎng)施工;
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。
三、工期：
嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)管理人員的安排，隨工期需要搞好料具計(jì)劃，備足料具，組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時(shí)、質(zhì)保、安全完工，該工程從________年____月____日開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)，________年____月____日前完工。
四、工程價(jià)款及支付：
1、工程價(jià)款：
A：本合同所承包的磚砌圍墻，單價(jià)為300元(此價(jià)格不含木樁價(jià)格，另計(jì))，暫定總長(zhǎng)為120 ,具體以實(shí)際發(fā)生量為準(zhǔn);工程價(jià)款為3.6萬(wàn)元左右;
B:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度1.7)，單價(jià)為200元,暫定總長(zhǎng)為120 ,工程價(jià)款為2.4萬(wàn)元左右;
C：本合同所承包的彩鋼板擋板臨時(shí)圍墻(高度2)，單價(jià)為120元，暫定總長(zhǎng)100，工程造價(jià)為1.2萬(wàn)元左右。以上價(jià)格包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等所有與工程相關(guān)的費(fèi)用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實(shí)際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無(wú)息付清。
四、成品及半成品保護(hù)：
1、乙方對(duì)完成的分項(xiàng)工程負(fù)有監(jiān)護(hù)人的責(zé)任;
2、乙方對(duì)損壞的成品及半成品負(fù)有維護(hù)、恢復(fù)的責(zé)任，其經(jīng)濟(jì)損失概由自己承擔(dān)。乙方在施工中若損壞其它分項(xiàng)工程產(chǎn)品應(yīng)照價(jià)賠償;
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞，應(yīng)由甲方自行負(fù)責(zé)處理;若甲方需要乙方處理，則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認(rèn)可所需費(fèi)用(材料、工時(shí)費(fèi)和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費(fèi))，乙方方可進(jìn)行維修處理。
五、甲方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時(shí)支付工程款項(xiàng);
2、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、工期等，并提出整改的權(quán)利;
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排，解決征地問(wèn)題;
4、甲方為乙方解決圖紙錯(cuò)誤與變更等技術(shù)問(wèn)題，并辦好簽證。
六、乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)
1、為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，其施工負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)與甲方保持聯(lián)系;
2、乙方應(yīng)加強(qiáng)其施工人員的安全、文明施工教育，自覺(jué)遵守地方政府的有關(guān)規(guī)定，自覺(jué)服從甲方有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工的各項(xiàng)規(guī)定，杜絕安全事故、治安、刑事案件的發(fā)生，維護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)文明施工形象;
3、在甲方未按本合同約定時(shí)間付款時(shí)，乙方有權(quán)拒絕施工;
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例組織施工，如違法施工發(fā)生安全施工，由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效
雙方不得違約，如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決
本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達(dá)成協(xié)議，可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份
甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字蓋章后生效，同時(shí)具有法律效力。
十、本合同自簽字之日起生效，工程保修期結(jié)束后自行廢除。
甲方(公章)：________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇10
帷幕灌漿施工合同范本
工程總承包方：
項(xiàng)目作業(yè)承包方：
證件號(hào)碼：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，庫(kù)帷幕灌漿工程施工由乙方承擔(dān)，簽訂意向如下：
第一條工程概況
1工程名稱(chēng)：
2工程地點(diǎn)：
3承包項(xiàng)目：帷幕灌漿工程
第二條承包方式和內(nèi)容
1、承包方式：
單價(jià)承包
2、承包主要工作數(shù)量：
4、承包單價(jià)(或總價(jià))：
5、單價(jià)組成：
第三條價(jià)款結(jié)算
1、合同簽署后甲方撥付乙方___ 元(大寫(xiě)：____)預(yù)付款。乙方收到甲方付款后五天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)。在施工期間，乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報(bào)告，甲方根據(jù)監(jiān)理工程師審定的工程量，確定結(jié)算工程量，進(jìn)行工程款支付。
2、乙方承包單價(jià)中包含社會(huì)統(tǒng)籌及意外傷害保險(xiǎn)等費(fèi)用。
3、稅金由甲方承擔(dān)。
第四條甲方的責(zé)任與義務(wù)
1、甲方編制總體施工組織設(shè)計(jì)，全面負(fù)責(zé)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、施工技術(shù)、安全生產(chǎn)等管理工作，統(tǒng)一規(guī)劃乙方的施工生產(chǎn)和生活臨時(shí)設(shè)施等平面布置。
2、甲方統(tǒng)一向發(fā)包單位領(lǐng)取工程技術(shù)文件和施工圖紙，按時(shí)供給乙方。
3、甲方負(fù)責(zé)辦理單位或分部工程開(kāi)工報(bào)告，組織圖紙會(huì)審和技術(shù)交底。
4、甲方負(fù)責(zé)組織并參加分包項(xiàng)目的隱蔽工程驗(yàn)收、分部工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。
5、甲方配合監(jiān)理工程師監(jiān)督檢查乙方施工過(guò)程中的質(zhì)量，有權(quán)暫停不符合施工規(guī)范的施工程序。工程質(zhì)量如達(dá)不到規(guī)范或設(shè)計(jì)要求，甲方有權(quán)指令乙方停工整改。
6、甲方以書(shū)面形式向乙方提供并交驗(yàn)水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)。
7、甲方向乙方提供施工場(chǎng)地周?chē)叵鹿芫�、鄰近建筑物、構(gòu)筑物及文物等資料，并協(xié)助乙方進(jìn)行處理和實(shí)施保護(hù)工作。
8、甲方負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃和管理施工現(xiàn)場(chǎng)，為實(shí)現(xiàn)文明施工目標(biāo)創(chuàng)造條件。
9、甲方負(fù)責(zé)檢查施工安全，有權(quán)停止、糾正不符合安全規(guī)定的施工行為。
第五條乙方的責(zé)任與義務(wù)
1、遵守國(guó)家與地方的有關(guān)法律法規(guī)，并保證甲方免于承擔(dān)由于乙方違反上述法律法規(guī)而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。
2、乙方應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行崗前教育，增加全體人員的質(zhì)量意識(shí)、職業(yè)健康安全及環(huán)境保護(hù)意識(shí)。
3、依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求，編制施工組織設(shè)計(jì)和總進(jìn)度計(jì)劃，并向甲方申報(bào)投入此工程施工的負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員和施工設(shè)備等明細(xì)表。
4、施工期間，乙方在每月二十日向甲方申報(bào)下月計(jì)劃安排和生產(chǎn)完成情況月報(bào)表。
5、施工期間，乙方負(fù)責(zé)自己施工成品或半成品的防護(hù)工作，直至驗(yàn)收完成。
6、乙方必須設(shè)專(zhuān)人從事質(zhì)量、安全管理、環(huán)境保護(hù)工作，并接受監(jiān)理工程師及甲方的監(jiān)督檢查。
7、乙方施工現(xiàn)場(chǎng)必須整潔，做到工完場(chǎng)清，積極配合甲方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，達(dá)到對(duì)環(huán)境、健康等各項(xiàng)要求，確保文明施工。
8、乙方必須自行完成分包項(xiàng)目，不得再進(jìn)行分包或轉(zhuǎn)包。
9、乙方必須支付施工生產(chǎn)中實(shí)際發(fā)生的民工費(fèi)用，否則因此產(chǎn)生的一切責(zé)任有乙方承擔(dān)。
第六條工程質(zhì)量
1、分包項(xiàng)目的工程質(zhì)量必須達(dá)到優(yōu)良等級(jí)。
2、乙方必須建立健全質(zhì)量保證體系，完善質(zhì)量檢查制度，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范要求，對(duì)工程使用的材料、施工工藝進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量檢查，并詳細(xì)的填寫(xiě)質(zhì)量記錄。
3、乙方根據(jù)國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求，及時(shí)整理各類(lèi)質(zhì)量記錄，圖表等資料，并及時(shí)移交給甲方。
4、乙方應(yīng)精心組織施工，保證工程質(zhì)量。如質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)，必須返工修理，其經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);工程質(zhì)量低劣又無(wú)法挽救的，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。
5、質(zhì)量評(píng)定仲裁部門(mén)為質(zhì)量監(jiān)督行政主管部門(mén)。
第七條安全生產(chǎn)
1、分包項(xiàng)目的施工安全要求：安全生產(chǎn)無(wú)事故。
2 、甲方對(duì)乙方承擔(dān)的工程項(xiàng)目做安全交底，并進(jìn)行監(jiān)督檢查，乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，對(duì)甲方提供的安全設(shè)施，經(jīng)檢查合格方可使用。
3 、乙方違反《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，不執(zhí)行《安全生產(chǎn)技術(shù)》標(biāo)準(zhǔn)，危害工程施工安全、危及他人生命及財(cái)產(chǎn)安全或造成人員傷亡事故，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第八條本意向書(shū)一式貳份，甲乙雙方各持一份。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
代表人(簽字)：
代表人(簽字)：
簽訂日期：
年月日
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇11
發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：_________
承包人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：_________
甲方將_____小區(qū)34#、35#、36#、37#住宅房、裙樓、地下室、人防工程土建工程承包給乙方施工，根據(jù)《中華人民共和國(guó)人民防空法》、《人民防空工程建設(shè)管理規(guī)定》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則，結(jié)合工程的實(shí)際情況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng)：____________住宅房、裙樓、地下室、人防工程
2、工程地點(diǎn)：__________________。
3、工程概況：
3.1總建筑面積暫定約________平方米，其中地下人防車(chē)庫(kù)________平方米地下一層，地上十二層。
3.2結(jié)構(gòu)形式：住宅工程：框剪結(jié)構(gòu)地下車(chē)庫(kù)工程：剪力墻結(jié)構(gòu)。
第二條工程承包范圍及工作內(nèi)容
1、工程承包范圍：全套施工圖紙內(nèi)包含的全部施工內(nèi)容(甲方分包工程及甲方供材料除外)。
1.1建安工程：烏魯木齊___規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司設(shè)計(jì)____樓住宅、裙樓及地下人防土建工程包含的全部施工內(nèi)容(甲方分包工程及甲方供材料除外)。
1.2所有甲方分包工程的預(yù)留、預(yù)埋、預(yù)設(shè)等。
1.3甲方委托乙方施工的其它單項(xiàng)工程或零星工程。
1.4承包范圍界限：土建工程施工至室外散水給排水、熱力、電氣工程施工至室外第一口檢查井。
2、工作內(nèi)容：
2.1以本補(bǔ)充協(xié)議約定的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、甲方邀標(biāo)文件為基礎(chǔ)，包括但不限于整個(gè)工程的物料供應(yīng)(補(bǔ)充協(xié)議有約定的除外)、施工、建成、缺陷修補(bǔ)、竣工及驗(yàn)收。
2.2甲方分包工程預(yù)留、預(yù)埋以及構(gòu)配件(或設(shè)備、部件等)安裝后的堵補(bǔ)工作。
2.3在施工期間，對(duì)工地附近現(xiàn)存的一切建筑物、構(gòu)筑物、市政配套、消防通路等進(jìn)行保護(hù)，使其維持正常的情況，并修補(bǔ)因工程施工所引起的破壞。
2.4完成并滿足烏魯木齊市安全文明施工及環(huán)境保護(hù)達(dá)標(biāo)要求的有關(guān)工作。
2.5按本補(bǔ)充協(xié)議要求完成竣工驗(yàn)收所需的應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)的工作，提供竣工備案所需的一切資料，并配合甲方申報(bào)竣工驗(yàn)收，提供的竣工備案資料須滿足城建檔案館接收城建檔案的要求。
2.6.乙方作為本工程的總承包責(zé)任人，必須對(duì)本工程負(fù)全責(zé)，包括但不限于對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工等進(jìn)行總控制，對(duì)甲方分包單位、甲方指定乙方分包單位的施工進(jìn)行全面協(xié)調(diào)和管理，及時(shí)解決因工程施工而引發(fā)的鄰近居民投訴等問(wèn)題。
2.7完成甲方與乙方簽訂的其他合同協(xié)議文件要求乙方履行的任務(wù)及工作，包括正常施工所需的一切附帶的工程、因甲方設(shè)計(jì)缺陷造成的增加項(xiàng)目及臨時(shí)工程。
2.8甲方認(rèn)為需要委托乙方施工并完成的在協(xié)議外的單項(xiàng)工程或零星工程。
第三條甲方分包工程、材料(設(shè)備)供應(yīng)
1、甲方分包工程：
1.1甲方分包工程：電梯設(shè)備采購(gòu)及安裝工程、消防及通風(fēng)工程、弱電智能化工程、景觀及園林工程、機(jī)械土石方工程。
1.2乙方必須認(rèn)真履行本合同，甲方保留甲方認(rèn)為在有必要的時(shí)侯除第三條第1.1款約定的甲方分包工程以外的由乙方承擔(dān)的工程項(xiàng)目直接分包第三人的權(quán)利。
1.3甲方分包工程乙方有施工資質(zhì)的需向甲方分包單位提供，乙方計(jì)取協(xié)議約定的乙方應(yīng)計(jì)取的相關(guān)費(fèi)用(配合費(fèi))，對(duì)此乙方承諾完全認(rèn)同并全力配合。
2、甲供材料(設(shè)備)：
2.1甲供材料(設(shè)備)品種：
2.2甲供材料(設(shè)備)管理：
2.2.1甲供材料(設(shè)備)的數(shù)量、到貨時(shí)間，由乙方編制甲供材料(設(shè)備)總需求計(jì)劃，在使用前2個(gè)月前報(bào)甲方。乙方不及時(shí)上報(bào)或上報(bào)的數(shù)量有誤，由乙方承擔(dān)責(zé)任。由于設(shè)計(jì)變更引起甲供材料(設(shè)備)數(shù)量的變化，乙方應(yīng)在收到變更通知后5日內(nèi)，將變更后的需求計(jì)劃以書(shū)面形式上報(bào)甲方，若不及時(shí)上報(bào)，乙方承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
2.2.2甲供材料(設(shè)備)的供應(yīng)，甲方提前8小時(shí)通知乙方甲供材料(設(shè)備)的到貨數(shù)量和到貨時(shí)間，且甲方負(fù)責(zé)運(yùn)到工地，乙方應(yīng)會(huì)同甲方及監(jiān)理依據(jù)甲方封存樣品、材料商提供合格證等相關(guān)資料組織驗(yàn)收，并按照甲方要求辦理出庫(kù)手續(xù)，在相關(guān)文件上簽字。乙方負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的卸車(chē)、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)、清點(diǎn)、驗(yàn)貨、接收、保管等一切后續(xù)工作，并承擔(dān)所發(fā)生的費(fèi)用。若乙方不配合，承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。甲供材料(設(shè)備)交付乙方后，乙方必須妥善保管。因乙方原因?qū)е录坠┎牧?設(shè)備)遺失或損壞，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，因材料遺失導(dǎo)致工程無(wú)法正常進(jìn)行，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.2.3若乙方接收甲供材料(設(shè)備)后，發(fā)現(xiàn)存在如下問(wèn)題：(1)材料、設(shè)備的品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、型號(hào)等與約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不符(2)應(yīng)有的附件或配件不齊全均應(yīng)及時(shí)書(shū)面告知甲方。因乙方未及時(shí)書(shū)面告知甲方而引起的相關(guān)責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
2.2.4乙方提供加蓋公章的甲供材料(設(shè)備)接收人委托書(shū)和被委托人身份證復(fù)印件報(bào)甲方備案，乙方授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)材料接收人限定2人以內(nèi)。乙方逾期不報(bào)，甲方不予辦理甲供材料(設(shè)備)供應(yīng)，所造成的相關(guān)責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
2.2.5對(duì)已進(jìn)場(chǎng)并辦理出庫(kù)的甲供材料，根據(jù)建筑施工規(guī)范及相關(guān)部門(mén)要求須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的，乙方在使用前應(yīng)及時(shí)通知監(jiān)理見(jiàn)證取樣并送往實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2.2.6乙方在工程完工后(或冬休停工后)14天內(nèi)，與甲方核對(duì)甲供材料(設(shè)備)領(lǐng)用量，并出具材料實(shí)際領(lǐng)用量匯總表，甲乙雙方共同簽字確認(rèn)。
2.2.7甲供材料(設(shè)備)乙方實(shí)際領(lǐng)用量超過(guò)竣工結(jié)算定額用量3%以內(nèi)時(shí)(含3%)，超額領(lǐng)用的甲供材料(設(shè)備)甲方按甲方實(shí)際采購(gòu)單價(jià)進(jìn)行扣款甲供材料(設(shè)備)乙方實(shí)際領(lǐng)用量超過(guò)竣工結(jié)算定額用量3%以上時(shí)，超額領(lǐng)用的甲供材料(設(shè)備)甲方按甲方實(shí)際采購(gòu)單價(jià)的2倍進(jìn)行扣款�！径~用量=圖算工程量*(1+定額損耗率)】
3、甲定乙供材料(設(shè)備)
3.1甲定乙供材料(設(shè)備)的品種：鋼材、商品砼、電線電纜、給排水管材、穿線管、橋架、配電箱、開(kāi)關(guān)插座、散熱器、熱空氣幕、防火門(mén)、給水泵、排污泵、防水材料、輕質(zhì)隔墻板、grc構(gòu)件、塑鋼窗、單元門(mén)及進(jìn)戶門(mén)。
3.2、鋼材、商品砼、電線電纜、配電箱、開(kāi)關(guān)插座、給排水管材、穿線管、橋架、散熱器、熱空氣幕、防火門(mén)、給水泵、排污泵、防水材料、輕質(zhì)隔墻板、grc構(gòu)件，在使用前2個(gè)月申報(bào)不少于3種品牌的材料價(jià)格、甲方在乙方提交材料報(bào)告后1月以內(nèi)審定，最終按甲方審定的品牌及價(jià)格乙方進(jìn)行采購(gòu)及施工、如乙方?jīng)]按規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交材料報(bào)告、所造成的后果由乙方自已負(fù)責(zé)。
4、乙方采購(gòu)材料(設(shè)備)
除甲供材料(設(shè)備)外所有與完成本補(bǔ)充協(xié)議約定的工程有關(guān)的材料均為乙方采購(gòu)。乙方自購(gòu)材料必須滿足國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。甲方保留甲方認(rèn)為在有必要的時(shí)侯對(duì)乙方自行采購(gòu)材料(設(shè)備)直接采購(gòu)的權(quán)利，乙方需無(wú)條件的給甲方出具付款委托及出具建安發(fā)票。
第四條工期：
1、本工程總工期為日歷天，開(kāi)工時(shí)間20__年3月16日，若因甲方原因?qū)е聼o(wú)法按期開(kāi)工，相應(yīng)節(jié)點(diǎn)工期時(shí)間及竣工驗(yàn)收時(shí)間順延，但節(jié)點(diǎn)工期絕對(duì)日歷天數(shù)不作調(diào)整。
2、20xx年5月30日前本工程竣工驗(yàn)收合格，竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月以內(nèi)乙方必須備案完畢(非乙方原因除外)。
3、乙方應(yīng)按以下節(jié)點(diǎn)工期嚴(yán)格控制施工進(jìn)度，若節(jié)點(diǎn)工期或總工期延誤，乙方承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
4、甲方不因節(jié)假日、高考、停水停電、惡劣天氣、承包范圍或施工范圍有增減等原因給乙方順延工期。但以下情況發(fā)生后造成的工期延誤乙方24小時(shí)內(nèi)書(shū)面報(bào)監(jiān)理、甲方審核批準(zhǔn)后，工期可以相應(yīng)順延：
4.1地基需作技術(shù)處理，處理工期超過(guò)3天以上。
4.2因甲方原因造成的延誤開(kāi)工、施工障礙、停建、緩建等情況。
4.3不可抗力。
5、乙方作為有經(jīng)驗(yàn)的承包商在本工程投標(biāo)時(shí)已充分查看施工現(xiàn)場(chǎng)及周?chē)沫h(huán)境，已充分掌握與工程施工有關(guān)的氣候、道路、交通流量等情況，因此以上因素均不能構(gòu)成乙方工期順延的條件。
6、甲方認(rèn)為需要委托乙方施工并完成的其它單項(xiàng)工程或零星工程，其取費(fèi)仍按合同定額核算、乙方不能因承包施工范圍的調(diào)整而要求延長(zhǎng)工期(不在關(guān)鍵線路上的施工任務(wù))。
第五條工程質(zhì)量、圖紙
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：一次性五方及質(zhì)監(jiān)驗(yàn)收合格。
(一)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求及工程保修：
(1)、工程質(zhì)量必須達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gb50300-20xx)等國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及自治區(qū)、烏魯木齊建設(shè)行政主管部門(mén)發(fā)布的各項(xiàng)強(qiáng)制規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，并滿足設(shè)計(jì)要求，確保一次性驗(yàn)收合格。
(2)、乙方所用材料必須符合設(shè)計(jì)要求并附質(zhì)保書(shū)或出廠合格證。
(3)、質(zhì)量等級(jí)要求：質(zhì)量監(jiān)督站一次性驗(yàn)收合格的為合格工程。
(4)、工程保修金為本工程結(jié)算總造價(jià)的5%，保修條款按國(guó)家“房屋建設(shè)工程質(zhì)量保修辦法”規(guī)定執(zhí)行。
(二)竣工資料移交
(1)各單位工程經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督站竣工驗(yàn)收合格后的三日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方分別移交乙方各單位工程應(yīng)完成的全部工程內(nèi)容及移交全部鑰匙，撤出設(shè)備及施工人員，工完料盡場(chǎng)地清。如未按期交付，視為乙方工期延誤并承擔(dān)工期違約責(zé)任。
(2)每一單項(xiàng)工程具備竣工驗(yàn)收條件時(shí)，乙方應(yīng)以書(shū)面形式向甲方申請(qǐng)竣工驗(yàn)收并提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，同時(shí)乙方必須提供給甲方四套按《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》《gb/t50328-20xx》編制完整的竣工資料(含竣工圖一套)備存，并配合甲方將竣工資料移交至檔案館備案。
2、為確保工程質(zhì)量，乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)所使用的模板必須為新購(gòu)的竹膠板或木模板，且厚度不低于1.5cm所采用的模板支撐體系必須為鋼管支撐體系，若未按以上要求實(shí)施，乙方須承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
3、“五方驗(yàn)收及質(zhì)監(jiān)站參加的竣工驗(yàn)收”僅代表工程符合了國(guó)家的最低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并不代表工程質(zhì)量已經(jīng)實(shí)際達(dá)到甲乙雙方約定的竣工質(zhì)量要求，故不視為工程已竣工，也不作為竣工結(jié)算的條件。對(duì)此，乙方已理解并接受“五方驗(yàn)收及質(zhì)監(jiān)站參加的竣工驗(yàn)收”只是達(dá)到甲乙雙方約定的竣工要求中的一項(xiàng)必要條件，是乙方及監(jiān)理單位開(kāi)展100%細(xì)部檢查、整改工作的開(kāi)始，對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)問(wèn)題，乙方應(yīng)采取措施積極整改。為此，質(zhì)監(jiān)站參加的竣工驗(yàn)收不視為最終竣工驗(yàn)收，該驗(yàn)收時(shí)間不能作為竣工結(jié)算的起始時(shí)間，只有在施工單位完成入住前整改工作并達(dá)到甲方及甲方物業(yè)公司要求且簽字確認(rèn)后(施工單位完成整改后，甲方及甲方物業(yè)公司在一個(gè)月內(nèi)完成驗(yàn)收)，方可提交正式的《竣工結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告》，填報(bào)《竣工結(jié)算申請(qǐng)表》報(bào)甲方審批，得到甲方的簽字認(rèn)可后，方可進(jìn)入竣工結(jié)算審批程序(五方驗(yàn)收后在本補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定的時(shí)間內(nèi)乙方提交竣工結(jié)算資料)。
4、圖紙：開(kāi)工前甲方向乙方提供施工圖3套(其中1套有圖審章)，工程施工及制作竣工圖所需的圖紙由乙方自行加曬，甲方配合。
第六條暫定總價(jià)款及其包含的內(nèi)容
1、暫定總價(jià)款：￥____________萬(wàn)元，大寫(xiě)(人民幣)：____________萬(wàn)元整。其中：住宅樓工程暫定____________萬(wàn)元地下車(chē)庫(kù)工程暫定____________萬(wàn)元。暫定總價(jià)款為本補(bǔ)充協(xié)議第七條第1.2款確定的單方造價(jià)*按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算的建筑面積。
2、暫定總價(jià)款包含的內(nèi)容：
2.1本工程全套施工藍(lán)圖包含的全部施工內(nèi)容(甲供材料及甲方分包工程除外)。
2.2甲方分包工程的配合費(fèi)。
2.3為完成本合同條款約定的全部工作內(nèi)容所發(fā)生的與工程有關(guān)的乙方應(yīng)繳納的費(fèi)用(包括但不限于搶工等費(fèi)用)。
2.4承擔(dān)本工程招標(biāo)代理費(fèi)用，交易服務(wù)費(fèi)及其他備案費(fèi)用按政府相關(guān)文件規(guī)定比例承擔(dān)。
2.5包含工程竣工驗(yàn)收完畢至移交給甲方包含所有：人工費(fèi)、措施費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)及破損修復(fù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
第七條工程進(jìn)度款
工程進(jìn)度款支付：
1.為方便工程過(guò)程中的付款，經(jīng)甲乙雙方共同測(cè)算，單方造價(jià)暫按以下確定：住宅樓(即正負(fù)零以上)______元/平方米，地下車(chē)庫(kù)工程______元/平方米，此暫定單方造價(jià)含完成本補(bǔ)充協(xié)議確定的工作內(nèi)容所需的人、材、機(jī)及部分材料、人工調(diào)差，僅作為支付進(jìn)度款的依據(jù)，各項(xiàng)目分部分項(xiàng)工程造價(jià)按下表分配比例執(zhí)行，若誤差超過(guò)暫定價(jià)款的10%以上時(shí)(不含10%)，主體分項(xiàng)工程暫定單價(jià)______年底時(shí)根據(jù)實(shí)際情況給予調(diào)整：
2、工程開(kāi)工后，地下主體工程及地上三樓封頂經(jīng)交驗(yàn)合格后支付正負(fù)零以下暫定價(jià)己完工程造價(jià)的75%進(jìn)度款(經(jīng)雙方認(rèn)可的金額)
3、工程施工到主體四層樓封頂交驗(yàn)合格支付一層主體工程造價(jià)的75%(經(jīng)雙方認(rèn)可的金額)，五層樓封頂支付二層主體工程造價(jià)的75%(經(jīng)雙方認(rèn)可的金額)，其它樓層支付工程款以此類(lèi)推，主體封頂30天后支付主體工程造價(jià)的75%(經(jīng)雙方認(rèn)可的金額)
4、主體建筑裝修及水電安裝按每完成一個(gè)施工階段，每一階段形象進(jìn)度完成后支付75%工程款(經(jīng)雙方認(rèn)可的金額)。
5、前述每一階段施工進(jìn)度完成后，由乙方于每月25日前將形象進(jìn)度報(bào)表交甲方，甲、乙雙方共同確認(rèn)當(dāng)月完成工程量，審核完畢經(jīng)乙方確認(rèn)無(wú)異議后10日內(nèi)按審定的工程款及支付比例支付給乙方。(每月支付一次工程款)
6、工程竣工驗(yàn)收合格后，在結(jié)算過(guò)程中支付已審核的進(jìn)度造價(jià)的15%
7、工程結(jié)算完成后，按照國(guó)家及自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定扣除5%的工程保修金后其余款一次性支付給乙方。
8、第二次工程款支付需施工單位提供第一次民工工資支付證明(以后每一次付款均需要提供民工工資支付證明、即農(nóng)民工勞務(wù)單位的原始領(lǐng)工資的簽字)。工程款支付至合同價(jià)款的85%時(shí)，施工單位應(yīng)結(jié)清民工工資。如乙方單位未結(jié)清民工工資，發(fā)生的任何因民工工資糾紛均與甲方單位無(wú)關(guān)，由乙方單位自行處理。如發(fā)生民工圍堵甲方辦公場(chǎng)所或上訪事件、每次扣乙方合同總價(jià)1%作為違約金、甲方付乙方工程款時(shí)乙方應(yīng)提交付款申請(qǐng)、經(jīng)甲方工程造價(jià)部門(mén)審核確認(rèn)、經(jīng)確認(rèn)后乙方應(yīng)將確認(rèn)的工程款祥細(xì)列出其支付清單、同時(shí)應(yīng)在其項(xiàng)目部公示欄上公告。
9、甲、乙雙方約定，工程所發(fā)生的夜間施工增加費(fèi)、二次搬運(yùn)費(fèi)不計(jì)取。
1.2.1進(jìn)度款支付表：
1.3工程實(shí)際施工滿足上表要求后，甲方以每月實(shí)際完成分項(xiàng)工程的建筑面積為基礎(chǔ)，按上表中的付款比例及金額審核進(jìn)度款
1.4質(zhì)監(jiān)驗(yàn)收合格后，支付至本補(bǔ)充協(xié)議總價(jià)款的85%。
1.5項(xiàng)目移交甲方后并辦理完竣工結(jié)算后，支付至竣工結(jié)算總價(jià)款的95%(含配合費(fèi)等)。
1.6剩余竣工結(jié)算總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保修金。
1.7若乙方按甲方要求節(jié)點(diǎn)工期按時(shí)保質(zhì)的完成，根據(jù)監(jiān)理及甲方對(duì)乙方在本合同條款實(shí)施過(guò)程中評(píng)價(jià)，除按本合同條款約定比例支付已完工程75%的進(jìn)度款外，甲方可于2020__年底、向乙方支付已完工程10%的進(jìn)度款用于乙方支付民工工資、及其它款項(xiàng)。
2、工程進(jìn)度款審批程序：
乙方每月25號(hào)填寫(xiě)《月進(jìn)度款申請(qǐng)表》報(bào)監(jiān)理，監(jiān)理在2日內(nèi)審查完畢后轉(zhuǎn)交甲方審批，甲方在5個(gè)工作日內(nèi)審批完畢并支付進(jìn)度款(節(jié)假日順延)
3、與工程進(jìn)度款有關(guān)的其他條款:
3.1因重大設(shè)計(jì)變更及合同條款外新增項(xiàng)目所增加的費(fèi)用，若單項(xiàng)費(fèi)用總額在10萬(wàn)元以上，累計(jì)變更增加費(fèi)用在20萬(wàn)元以上時(shí)，甲方審批完成后，在次月進(jìn)度款中支付變更實(shí)際完成產(chǎn)值的75%若單項(xiàng)費(fèi)用總額小于或等于10萬(wàn)元，在竣工結(jié)算后支付
3.2甲方支付每次工程進(jìn)度款時(shí)，扣除甲方所代繳的水電費(fèi)(含損耗分?jǐn)?
4、乙方申請(qǐng)支付工程進(jìn)度款時(shí)按以下方式提供建安發(fā)票：
4.1乙方是在甲方項(xiàng)目所在地外的烏魯木齊市轄區(qū)注冊(cè)成立的企業(yè)，須向甲方提供《外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅務(wù)登記證明》復(fù)印件(加蓋公章)，向甲方提供《外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅務(wù)登記證明》的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的建安發(fā)票
4.2乙方是在____________轄區(qū)外注冊(cè)成立的企業(yè)，須向甲方提供《外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅務(wù)登記證明》復(fù)印件(加蓋公章)，向甲方提供甲方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的建安發(fā)票。
5、乙方須完整、正確填寫(xiě)以下信息以備甲方能準(zhǔn)確及時(shí)撥付工程進(jìn)度款：
收款單位全稱(chēng)：
開(kāi)戶銀行全稱(chēng)：
開(kāi)戶銀行行號(hào)：
開(kāi)戶銀行賬號(hào)：
財(cái)務(wù)部聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：手機(jī)：
傳真號(hào)碼：
第八條竣工結(jié)算
1、竣工結(jié)算資料：
竣工結(jié)算資料一式兩份，資料經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后，甲方不再接收乙方補(bǔ)報(bào)的任何相關(guān)竣工結(jié)算資料�？⒐そY(jié)算資料應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1.1乙方投標(biāo)文件
1.2經(jīng)甲方確認(rèn)的工程簽證單、設(shè)計(jì)變更和圖紙會(huì)審紀(jì)要
1.3經(jīng)甲方確認(rèn)的材料限價(jià)單和甲供材料(設(shè)備)領(lǐng)用量匯總表
1.4竣工結(jié)算書(shū)(含用“廣*達(dá)”正版計(jì)算的電子文本)。
1.5甲方工程部確認(rèn)的竣工圖。
2、竣工結(jié)算的原則：
2.1計(jì)量原則：20xx年《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程消耗量定額》(實(shí)體項(xiàng)目)(措施項(xiàng)目)、20xx年《新疆維吾爾自治區(qū)建筑安裝工程費(fèi)用定額》、20xx年《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》。
2、人、材、機(jī)價(jià)差調(diào)整執(zhí)行自治區(qū)造價(jià)管理部門(mén)發(fā)布的施工同期的相關(guān)造價(jià)信息文件，造價(jià)信息內(nèi)容未涉及材料按甲乙雙方經(jīng)市場(chǎng)詢價(jià)后，相關(guān)管理人員簽字認(rèn)可后作為結(jié)算依據(jù)。
2、1除雙方約定計(jì)取的費(fèi)用外，不再計(jì)取任何費(fèi)用。
2.2計(jì)價(jià)原則：
2.2.1：按《20xx年烏魯木齊地區(qū)單位估價(jià)匯總表》及相關(guān)配套文件計(jì)價(jià)，按20xx年《新疆維吾爾自治區(qū)建筑安裝工程費(fèi)用定額》核定工程類(lèi)別按中限取費(fèi)人、材、機(jī)價(jià)差調(diào)整執(zhí)行自治區(qū)造價(jià)管理部門(mén)發(fā)布的施工同期的相關(guān)造價(jià)信息文件，造價(jià)信息內(nèi)容未涉及材料按甲乙雙方經(jīng)市場(chǎng)詢價(jià)后，相關(guān)管理人員簽字認(rèn)可后作為結(jié)算依據(jù)。造價(jià)信息與實(shí)際采購(gòu)價(jià)有出入時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)按新建造20xx[4]號(hào)文執(zhí)行。除雙方約定計(jì)取的費(fèi)用外，不再計(jì)取任何費(fèi)用。(實(shí)際采購(gòu)價(jià)的認(rèn)定程序：材料進(jìn)場(chǎng)需由監(jiān)理、甲方現(xiàn)場(chǎng)代表對(duì)貨物及隨貨同行單的數(shù)量給于確認(rèn)簽字、并及時(shí)將確認(rèn)的隨貨同行單交招采部、由招采部及時(shí)詢價(jià)認(rèn)定，需雙方簽字認(rèn)可)。不計(jì)取冬雨季施工費(fèi)(因甲方原因造成的冬季施工經(jīng)甲方批準(zhǔn)后按相關(guān)定額規(guī)定計(jì)費(fèi))
2.2.2.天棚刮石膏膩?zhàn)影?0元/m2計(jì)入定額直接費(fèi)，其中7元/m2參與取費(fèi)進(jìn)入竣工結(jié)算。2.2.3(項(xiàng)目涉及土方工程采取固定單價(jià)結(jié)算：免爆27元/m3，土方挖運(yùn)：外運(yùn)28元/m3、內(nèi)轉(zhuǎn)12元/m3、回填內(nèi)倒土方9.5元/m3
2.2.4.項(xiàng)目涉及防水工程按建筑安裝工程四類(lèi)下線計(jì)費(fèi))。
2.2.5綜合單價(jià)項(xiàng)目：塑鋼門(mén)窗、鐵藝欄桿工程、樓梯間鋪裝工程。塑鋼門(mén)窗、鐵藝欄桿工程項(xiàng)目按施工時(shí)甲方核定的綜合單價(jià)計(jì)算。乙方依據(jù)甲方核定的綜合單價(jià)計(jì)取10%含稅管理費(fèi)，不再計(jì)取其它費(fèi)用樓梯間鋪裝工程按甲方核定的綜合單價(jià)包干，不再計(jì)取其他費(fèi)用綜合單價(jià)是指完成該項(xiàng)分項(xiàng)工程所需的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、各種損耗、管理費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)和稅金等全部費(fèi)用綜合單價(jià)一經(jīng)確定不作調(diào)整。
2.2.6人工費(fèi)調(diào)整：按本工程施工期間自治區(qū)建設(shè)廳及烏魯木齊市建委發(fā)布的人工費(fèi)調(diào)整政策執(zhí)行
2.2.7乙方自購(gòu)材料的調(diào)差：根據(jù)烏魯木齊市建設(shè)工程造價(jià)管理站發(fā)布的施工當(dāng)期《工程造價(jià)信息》上公布的單價(jià)作為竣工結(jié)算單價(jià)(含焊接鋼管和鍍鋅鋼管)《工程造價(jià)信息》上沒(méi)有的材料單價(jià)，以甲方核定的單價(jià)作為竣工結(jié)算單價(jià)。
2.2.8鋼材、商品砼以甲方核定的單價(jià)作為竣工結(jié)算單價(jià)(甲方并給予乙方鋼材、商品砼稅金)。
2.2.9水電費(fèi)：按甲方代乙方實(shí)際繳納的金額進(jìn)行結(jié)算(含損耗分?jǐn)?。
2.2.10甲方分包工程配合費(fèi)按分包工程結(jié)算價(jià)款的3%計(jì)取(詳見(jiàn)合同附件三期工程總承包單位計(jì)量、計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)匯總表)。
2.2.11設(shè)計(jì)變更、工程簽證的竣工結(jié)算：計(jì)量計(jì)價(jià)原則依據(jù)上述竣工結(jié)算原則執(zhí)行，包含因甲方設(shè)計(jì)缺項(xiàng)造成施工項(xiàng)目增加部分。
2.2.12若20__年冬季乙方所施工項(xiàng)目不供熱，乙方需將已安裝完畢的水表進(jìn)行保護(hù)性拆除，于20xx年4月進(jìn)行二次安裝，二次拆除及安裝費(fèi)用不再計(jì)取其他費(fèi)用。
2.2.13施工現(xiàn)場(chǎng)按有施工場(chǎng)地考慮，乙方自行考慮臨建搭設(shè)方案，甲方可提供暫時(shí)不用的場(chǎng)地交乙方使用，但甲方對(duì)該場(chǎng)地有使用需求時(shí)，乙方無(wú)條件在甲方要求時(shí)間內(nèi)撤出并將相關(guān)垃圾清運(yùn)至垃圾場(chǎng)，不得提出費(fèi)用索賠。
3、其他約定：
3.1本工程竣工結(jié)算甲方委托有資質(zhì)的造價(jià)咨詢單位進(jìn)行審核。
3.2乙方應(yīng)積極配合甲方委托的造價(jià)咨詢單位對(duì)乙方報(bào)送的竣工結(jié)算進(jìn)行審核，若乙方不配合，影響工作進(jìn)度或使審核工作無(wú)法進(jìn)行，視為乙方認(rèn)可審核單位的審核結(jié)果。
3.3乙方在報(bào)送竣工結(jié)算資料的同時(shí)報(bào)送乙方委托的造價(jià)師的相關(guān)信息，并加蓋公章，在結(jié)算過(guò)程中，乙方若需更換造價(jià)師，需書(shū)面通知甲方并取得甲方的同意，且原造價(jià)師簽字確認(rèn)的相關(guān)數(shù)據(jù)在以后的審計(jì)工作中不再重復(fù)計(jì)算。
3.4乙方《竣工結(jié)算申請(qǐng)表》經(jīng)甲方批準(zhǔn)后60日內(nèi)甲方及甲方委托的審計(jì)單位將竣工結(jié)算審核完畢，若因乙方原因?qū)е驴⒐そY(jié)算日期拖延，甲方另行安排時(shí)間辦理，乙方不得提出任何異議。
3.5乙方報(bào)送的竣工結(jié)算總造價(jià)與最終審定竣工結(jié)算總造價(jià)的差額應(yīng)控制在5%以內(nèi)(含5%)，若乙方報(bào)送的竣工結(jié)算總造價(jià)超過(guò)最終審定竣工結(jié)算總造價(jià)的5%，由乙方按以下方式承擔(dān)甲方支付給造價(jià)咨詢單位的審計(jì)費(fèi)：審計(jì)費(fèi)=乙方報(bào)送竣工結(jié)算總造價(jià)*5‰+(乙方報(bào)送竣工結(jié)算總造價(jià)-最終審定竣工結(jié)算總造價(jià))*5%，由乙方承擔(dān)的審計(jì)費(fèi)甲方有權(quán)在竣工結(jié)算時(shí)直接扣除。
第九條履約擔(dān)保
1、本補(bǔ)充協(xié)議簽訂10日前，乙方向甲方繳納履約保證金600.00萬(wàn)元到甲方指定賬戶，作為承擔(dān)本工程的前置條件。
2、乙方按照本補(bǔ)充協(xié)議節(jié)點(diǎn)工期及總工期的要求按時(shí)完成施工內(nèi)容并驗(yàn)收合格后，乙方不欠農(nóng)民工工資與供貨商貨款、甲方向乙方返還履約保證金：
3、農(nóng)民工保證金及勞保統(tǒng)籌由乙方交政府相關(guān)部門(mén)。
4、履約保證金不計(jì)利息。
5、由于____公司無(wú)理占用甲方部分土地，影響正常施工，因此需施工單位在不違背國(guó)家政府相關(guān)法規(guī)的前提下，在年月日之前將其從甲方土地上清離，把相應(yīng)地上設(shè)施予以拆除并騰空。
第十條勞務(wù)
1、乙方必須使用符合建設(shè)行政主管部門(mén)要求的具有相關(guān)資質(zhì)的勞務(wù)公司。
2、乙方必須和具備相關(guān)資質(zhì)的勞務(wù)公司簽訂勞務(wù)合同。乙方所簽訂的勞務(wù)合同和班組花名冊(cè)必須于進(jìn)場(chǎng)前送甲方備案。
3、乙方應(yīng)辦理現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)用工人員的人身傷害保險(xiǎn)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。乙方負(fù)責(zé)處理施工過(guò)程中發(fā)生的人員人身傷害事件，自行承擔(dān)全部法律責(zé)任。
第十一條材料、設(shè)備的管理
1、材料、設(shè)備代用：根據(jù)工程質(zhì)量或市場(chǎng)變化需要，經(jīng)征得設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理和甲方同意，乙方方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔(dān)超額部分的經(jīng)濟(jì)支出，節(jié)省的費(fèi)用歸甲方因乙方原因使用，由乙方承擔(dān)超額部分的經(jīng)濟(jì)支出，并承擔(dān)延誤的工期及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，節(jié)省的費(fèi)用雙方按6:4分成(甲方為6、乙方為4)。
2、乙方采購(gòu)的材料設(shè)備必須在進(jìn)場(chǎng)時(shí)通知監(jiān)理和甲方共同驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。依據(jù)施工規(guī)范需要抽檢的材料，乙方必須同甲方、監(jiān)理三方代表在現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽樣，送檢合格后方能用于本工程。甲方、監(jiān)理要求乙方提供材料、設(shè)備相關(guān)資料時(shí)，乙方不能以任何理由拖延或拒絕。
3、甲方可以要求乙方進(jìn)行規(guī)范及補(bǔ)充協(xié)議中未要求的，但甲方認(rèn)為有必要的檢驗(yàn)和測(cè)試，以證明材料、設(shè)備性能或證實(shí)材料、設(shè)備性能滿足規(guī)范、指標(biāo)的要求。若經(jīng)檢驗(yàn)和測(cè)試，證實(shí)材料、設(shè)備滿足規(guī)范、指標(biāo)，則所發(fā)生的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)若經(jīng)檢驗(yàn)和測(cè)試，證實(shí)材料、設(shè)備不符合規(guī)范、指標(biāo)，則所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)，造成的工期延誤由乙方承擔(dān)，且乙方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
4、不因材料、設(shè)備出具了合格檢驗(yàn)、測(cè)試報(bào)告而免除乙方應(yīng)承擔(dān)的保修義務(wù)或本補(bǔ)充協(xié)議約定的其他義務(wù)。
第十二條設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理
1、設(shè)計(jì)變更的管理：
1.1甲方對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，乙方按設(shè)計(jì)變更通知要求進(jìn)行施工。若乙方收到設(shè)計(jì)變更通知時(shí)，變更部位已施工或正在施工，乙方必須立即停止，并馬上通知監(jiān)理和甲方核實(shí)，經(jīng)甲方、監(jiān)理核實(shí)屬實(shí)后，辦理簽證。
1.2對(duì)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、遺漏或不合理之處，乙方有義務(wù)及時(shí)書(shū)面告知甲方。
1.3因設(shè)計(jì)變更造成工程量增減的，若竣工后工程實(shí)體仍然存在且可以根據(jù)相關(guān)圖紙、設(shè)計(jì)變更等資料確定工程量的，不予辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證，竣工時(shí)甲方按相應(yīng)資料計(jì)算若竣工后工程實(shí)體內(nèi)已不存在或很難按圖紙資料計(jì)算工程量的項(xiàng)目，辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證。
2、現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理
2.1現(xiàn)場(chǎng)簽證按甲方規(guī)定格式。
2.2現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)進(jìn)行編號(hào)、明確施工單位、發(fā)生時(shí)間、簽證原因、工程量、所涉及費(fèi)用(附工程量和費(fèi)用詳細(xì)計(jì)算式)及完成情況回執(zhí)確認(rèn)等詳細(xì)情況(缺少任何一樣均視為無(wú)效簽證)，乙方項(xiàng)目經(jīng)理必須在報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證單上簽字并加蓋項(xiàng)目章。簽證發(fā)生時(shí)間與書(shū)面報(bào)送甲方時(shí)間間隔不得超過(guò)3天。
2.3乙方報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證單需一式四份，審核完畢經(jīng)甲方相關(guān)人員簽字確認(rèn)并加蓋甲方專(zhuān)用的“變更簽證審核專(zhuān)用章”后生效。
第十三條甲方分包工程的配合
1、乙方必須為甲方分包工程提供下列管理、服務(wù)及在現(xiàn)場(chǎng)的必要條件，包括但不限于：
1.1及時(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)垂直運(yùn)輸、堆放、保管及其它進(jìn)場(chǎng)條件。在乙方合理工期內(nèi)允許甲方分包單位在施工期間免費(fèi)使用已搭設(shè)的施工腳手架和垂直運(yùn)輸設(shè)備。
1.2給甲方分包單位提供距施工點(diǎn)30m范圍內(nèi)的水電接駁點(diǎn)。
1.3負(fù)責(zé)甲方分包工程完成后的嵌縫補(bǔ)縫、收邊收口等工作。
1.4甲方分包單位工程移交乙方后，成品保護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。
1.5提供各甲方分包單位所需的基準(zhǔn)點(diǎn)和標(biāo)高。
1.6乙方的施工進(jìn)度計(jì)劃中應(yīng)包含甲方分包單位的進(jìn)度計(jì)劃，以確保工程整體按期竣工。因乙方的原因?qū)е录追椒职鼏挝粺o(wú)法按時(shí)進(jìn)場(chǎng)的，乙方應(yīng)承擔(dān)工期延誤的違約責(zé)任。
1.7乙方負(fù)責(zé)甲方分包工程圖紙與乙方圖紙間相關(guān)聯(lián)的尺寸、標(biāo)高等數(shù)據(jù)的統(tǒng)一確定其在分項(xiàng)工程上的特殊要求，如：開(kāi)槽、預(yù)留孔洞、預(yù)埋件等。
1.8甲方分包工程的報(bào)建、竣工驗(yàn)收等工作由乙方負(fù)責(zé)完成。
1.9乙方提供的與甲方分包工程有前后施工關(guān)系的施工面必須滿足規(guī)范要求。
2、除以上約定的配合責(zé)任外，乙方必須根據(jù)具體專(zhuān)業(yè)工程的特點(diǎn)與需要，按照甲方的指令完成所需的配合工作。
3、甲方分包單位進(jìn)場(chǎng)時(shí)，乙方應(yīng)與其辦理場(chǎng)地移交手續(xù)，乙方未辦理場(chǎng)地移交手續(xù)，或場(chǎng)地移交時(shí)相關(guān)事項(xiàng)未予明確的，視為未移交。
4、乙方不得向甲方分包單位收取任何形式的總包管理費(fèi)或服務(wù)費(fèi)，否則，乙方應(yīng)按所收取費(fèi)用的2倍向甲方支付違約金。
第十四條甲方、監(jiān)理公司代表
1、甲方代表：(身份證號(hào)：)。
2、監(jiān)理公司：新疆___工程監(jiān)理咨詢有限公司，項(xiàng)目總監(jiān)：(身份證號(hào)：。)
3、監(jiān)理公司權(quán)利與義務(wù)：以甲方與監(jiān)理公司簽訂的《委托監(jiān)理合同》為準(zhǔn)，以及甲方批準(zhǔn)行使的其它職權(quán)。
第十五條甲方職責(zé)
1、提供施工范圍界址起50米以內(nèi)的水電接駁點(diǎn)。甲方只提供項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)一個(gè)水電接駁點(diǎn)，從施工現(xiàn)場(chǎng)接至臨時(shí)設(shè)施建設(shè)場(chǎng)地的臨時(shí)水電及后期使用的相關(guān)費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
2、提供工程地質(zhì)勘察報(bào)告和施工場(chǎng)地地下管線資料協(xié)調(diào)處理施工場(chǎng)地周?chē)牡叵鹿芫�、鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)辦理施工許可證，協(xié)助乙方辦理其它施工所需證件、批件、環(huán)保、夜間施工許可證和臨時(shí)停水、停電、中斷交通道路等的申請(qǐng)審批手續(xù)，發(fā)生的費(fèi)用按國(guó)家政策規(guī)定、結(jié)合本補(bǔ)充協(xié)議有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、將水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)控制點(diǎn)以書(shū)面形式交給乙方，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)。施工現(xiàn)場(chǎng)地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物、水準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)控制點(diǎn)的保護(hù)工作由乙方負(fù)責(zé)。
5、組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置進(jìn)行調(diào)整、對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行變更。
6、有權(quán)對(duì)工程放線、隱蔽等關(guān)鍵工序進(jìn)行復(fù)核或檢驗(yàn)，若不合格，甲方有權(quán)要求乙方返工和承擔(dān)相應(yīng)損失。
7、按本補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定支付乙方工程款。
第十六條乙方職責(zé)
1、乙方委派(身份證號(hào)：)為本工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，(身份證號(hào)：)為本工程項(xiàng)目經(jīng)理，乙方項(xiàng)目部組成詳附件一《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員及勞務(wù)負(fù)責(zé)人名單》。乙方資料文件的有效簽收人為(身份證號(hào)：)
2、乙方項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人必須參加工地例會(huì)和甲方主持的且需要乙方參加的其它會(huì)議。
3、乙方在收到甲方提供的全套正式施工圖后14日內(nèi)，將施工組織設(shè)計(jì)提交監(jiān)理及甲方審核批準(zhǔn)。
4、乙方根據(jù)甲方對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)及項(xiàng)目情況，自行考慮臨時(shí)設(shè)施的搭建，甲方按本補(bǔ)充協(xié)議約定的計(jì)價(jià)原則給予計(jì)算，臨時(shí)設(shè)施遷移造成的重新搭建的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5、乙方的腳手架施工方案須報(bào)監(jiān)理及甲方審批，但甲方和監(jiān)理的批準(zhǔn)并不免除乙方的責(zé)任，乙方應(yīng)對(duì)此方案負(fù)全責(zé)。
6、乙方在每月25日前將下月施工計(jì)劃和本月計(jì)劃完成情況、未完成情況的說(shuō)明(包括擬采取的措施、最終完成時(shí)間)。
7、組織管理好施工現(xiàn)場(chǎng)，維持現(xiàn)場(chǎng)整潔、道路暢通，為甲方客戶看房創(chuàng)造便利條件，所發(fā)生的費(fèi)用包含在安全文明、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用中。
8、停電時(shí)，乙方提供一臺(tái)功率與施工用電相匹配的柴油發(fā)電機(jī)(安裝自動(dòng)計(jì)時(shí)器，記錄發(fā)電時(shí)間)，以保證工程(含甲方分包工程)連續(xù)施工,確保工程進(jìn)度，若甲方分包單位需要使用乙方柴油發(fā)電機(jī)，乙方應(yīng)按實(shí)際成本收取費(fèi)用。
9、現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾由乙方隨時(shí)清理并運(yùn)走。若乙方未清理，導(dǎo)致甲方在監(jiān)理或其他第三方的見(jiàn)證下另行委托他人清理，則按所發(fā)生的費(fèi)用的2倍，從應(yīng)付乙方的當(dāng)次進(jìn)度款中扣除。
10、乙方應(yīng)按甲方指令撤出生產(chǎn)區(qū)及生活區(qū)臨建、機(jī)械設(shè)備、剩余材料及全部施工人員，并進(jìn)行場(chǎng)地清理，承擔(dān)所發(fā)生的全部費(fèi)用。
11、乙方自行辦理其他施工所需證件、批件、環(huán)保、夜間施工許可證和臨時(shí)停水、停電、中斷交通道路等的申請(qǐng)審批手續(xù)，并配合甲方的施工許可、預(yù)售許可、質(zhì)量監(jiān)督等手續(xù)的辦理。
12、進(jìn)場(chǎng)后3日內(nèi)，乙方須記錄接收工地時(shí)的場(chǎng)地標(biāo)高(須由監(jiān)理公司復(fù)核)，并編制方格網(wǎng)圖，報(bào)甲方、監(jiān)理審批簽字認(rèn)可。
13、按本補(bǔ)充協(xié)議要求完成竣工驗(yàn)收和提供滿足城建檔案?jìng)浒傅目⒐を?yàn)收資料。
14、乙方對(duì)本工程負(fù)全責(zé)，包括但不限于對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工等進(jìn)行總控制，對(duì)各甲方分包單位進(jìn)行總協(xié)調(diào)。
15、承擔(dān)與本工程施工有關(guān)的乙方該承擔(dān)的費(fèi)用，包括但不僅限于放線費(fèi)、排污費(fèi)、水電費(fèi)、施工場(chǎng)地的清理、平整、施工場(chǎng)地硬化及相應(yīng)的拆除等費(fèi)用。
16、甲方按補(bǔ)充協(xié)議約定支付工程進(jìn)度款，乙方按時(shí)支付民工工資，若因乙方拖欠民工工資導(dǎo)致被媒體曝光、民工上訪或政府干預(yù)等事件發(fā)生，乙方除承擔(dān)自身的法律責(zé)任外，還應(yīng)對(duì)甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
17、若甲方在20__年冬季不供熱，乙方需將給、排水管道內(nèi)的水排放干凈，確保冬季管道不出現(xiàn)凍裂現(xiàn)象，且不增加相關(guān)費(fèi)用。
第十七條安全、文明施工
乙方應(yīng)按安全文明施工規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，采取嚴(yán)格、科學(xué)的安全防護(hù)措施，確保施工和第三者的安全。因乙方原因發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負(fù)責(zé)。
第十八條竣工驗(yàn)收
1、本工程竣工日期以工程竣通過(guò)質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收并在驗(yàn)收文件上確認(rèn)的日期為準(zhǔn)，同時(shí)應(yīng)具備以下條件：
1.1乙方與甲方簽署《質(zhì)量保修書(shū)》。
1.2乙方進(jìn)行了100%細(xì)部檢查，完成分戶驗(yàn)收，并整改合格且得到甲方及物業(yè)公司的確認(rèn)。
2、正式竣工驗(yàn)收后，對(duì)甲方及甲方物業(yè)管理公司提出的整改要求，乙方必須在7日內(nèi)整改完畢，經(jīng)監(jiān)理、甲方核查合格后，乙方將工程移交甲方。乙方不得以任何理由拒絕將工程交付甲方，否則視為乙方違約。
3、乙方負(fù)責(zé)在竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)辦理完成《城建檔案驗(yàn)收證書(shū)》。
第十九條保修
1、保修期自質(zhì)監(jiān)驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，保修期、保修范圍按《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《房屋建設(shè)質(zhì)量保修辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、質(zhì)量保修金為竣工結(jié)算總價(jià)的5%。房屋建筑地基基礎(chǔ)和主體工程保修期滿1年后返還質(zhì)量保修金相應(yīng)部分保修期滿后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，返還質(zhì)量保修金相應(yīng)部分，五年保修期滿后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，返還剩余質(zhì)量保修金，質(zhì)量保修金不計(jì)利息。
3、在保修期間內(nèi)，若為乙方原因應(yīng)承擔(dān)保修責(zé)任，乙方必須在接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)派人到場(chǎng)檢查維修，否則，甲方可委托其他單位或個(gè)人修復(fù)，并按所發(fā)生費(fèi)用的2倍扣除質(zhì)量保修金，不足部分，甲方可向乙方追償。
4、乙方承擔(dān)因施工質(zhì)量引起的業(yè)主索賠的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任，相應(yīng)費(fèi)用從乙方的質(zhì)量保修金中扣除，不足部分，甲方可向乙方追償。
第二十條違約責(zé)任
1、根據(jù)本補(bǔ)充協(xié)議第四條第3款對(duì)節(jié)點(diǎn)工期具體時(shí)間的規(guī)定，若乙方節(jié)點(diǎn)工期每延誤一天，乙方承擔(dān)違約金20xx元，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)加倍執(zhí)行�？偣て诿垦诱`一天，乙方承擔(dān)違約金5000元，總工期每提前一天，甲方獎(jiǎng)勵(lì)5000元由于乙方原因，造成實(shí)際總工期延誤超過(guò)20日，甲方有權(quán)同時(shí)扣除20%履約保證金，且不免除乙方繼續(xù)履行補(bǔ)充協(xié)議的義務(wù)由于乙方原因，工程竣工驗(yàn)收后超過(guò)15日未移交給甲方，乙方承擔(dān)本補(bǔ)充協(xié)議暫定總價(jià)款的5%違約金，甲方有權(quán)在竣工結(jié)算中扣除。
2、根據(jù)第三條第2.2.1款，若乙方未在規(guī)定日期內(nèi)上報(bào)甲方，乙方承擔(dān)因此造成的工期延誤責(zé)任，同時(shí)承擔(dān)1000元/次違約金。
3、根據(jù)第三條第2.2.2款，若乙方未按甲方規(guī)定進(jìn)行配合，乙方承擔(dān)1000元/次違約金。
4、根據(jù)第三條第2.2.6款，若乙方未按甲方規(guī)定進(jìn)行及時(shí)配合，乙方承擔(dān)5000元違約金。
5、根據(jù)第十六條第2款，乙方項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人不參加甲方會(huì)議(經(jīng)報(bào)甲方同意除外)，乙方向甲方支付違約金500元/人.次。
6、根據(jù)第十六條第16款約定，每發(fā)生一次，乙方承擔(dān)違約金20萬(wàn)元。
7、乙方因管理不善導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生不安定事件(如聚眾打架、鬧事……)，視為乙方違約，根據(jù)情節(jié)輕重乙方按20xx-20000元/次支付甲方違約金。若因此給甲方造成財(cái)產(chǎn)及其他損失的，乙方應(yīng)賠償甲方直接損失。
8、若乙方將本工程轉(zhuǎn)包、違法分包、聯(lián)營(yíng)、掛靠承包或乙方已明顯無(wú)力履行本合同條款約定的責(zé)任與義務(wù)，除限期改正外，甲方有權(quán)處以乙方本補(bǔ)充協(xié)議暫定總價(jià)款2%的違約金，同時(shí)甲方保留終止本補(bǔ)充協(xié)議的權(quán)利，若甲方重新選擇施工單位，對(duì)乙方已經(jīng)完成的工程量，在竣工驗(yàn)收合格后再行結(jié)算。
9、因乙方原因?qū)е录追浇獬狙a(bǔ)充協(xié)議的，乙方須按本補(bǔ)充協(xié)議暫定總價(jià)款的10%向甲方支付違約金，并要求乙方限期7日內(nèi)退場(chǎng)。
10、在甲方職責(zé)完全履行的前提下，乙方擅自解除本補(bǔ)充協(xié)議或中途退場(chǎng)、停工的，乙方應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)充協(xié)議暫定總價(jià)款的30%違約金，并承擔(dān)由此給甲方造成的直接損失。
11、乙方使用不合格或假冒偽劣材料、設(shè)備，除整改合格外，乙方應(yīng)承擔(dān)所使用的材料、設(shè)備總價(jià)的2倍違約金，同時(shí)承擔(dān)因整改導(dǎo)致工期延誤的違約責(zé)任，工期延誤的違約責(zé)任按本條第1款執(zhí)行。
12、乙方主管部門(mén)、甲方或監(jiān)理單位的例行檢查中，達(dá)不到安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)承擔(dān)1000-5000元違約金導(dǎo)致停工的，每停工一次，乙方承擔(dān)5000—20000元違約金。
13、對(duì)乙方的違約處罰，由甲方書(shū)面通知乙方，若乙方拒絕簽收，監(jiān)理、甲方簽字確認(rèn)即生效本補(bǔ)充協(xié)議所約定違約金，甲方有權(quán)在當(dāng)期進(jìn)度款或竣工結(jié)算款中扣除。
14、若甲方未按本補(bǔ)充協(xié)議約定支付工程款，甲方除支付工程款外同時(shí)按銀行同期貸款利率支付延期支付工程款的利息。
第二十一條爭(zhēng)議
雙方在履行本補(bǔ)充協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，若協(xié)商仍不能解決，雙方均可向本工程所在地的人民法院提起訴訟。
第二十二條合同條款的生效
1、本補(bǔ)充協(xié)議乙方加蓋公司印章、項(xiàng)目承包人簽字起生效。
2、本補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，所達(dá)成的本補(bǔ)充協(xié)議書(shū)面文件為正式合同的組成部分。
第二十三條合同條款份數(shù)
一式貳份，甲、乙雙方各持壹份，具有同等法律效力。
第二十四條附件
本補(bǔ)充協(xié)議附件為也同為正式合同的組成部分，與正式合同和補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。本補(bǔ)充協(xié)議附件共四份：
附件一《乙方項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員名單》
附件二《三方質(zhì)保協(xié)議》
附件三乙方《投標(biāo)文件》
附件四《工程總承包單位計(jì)量、計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)匯總表》
甲方：_______________(公章)乙方：_______________(公章)
法人代表：_______________法人代表：_______________
委托代理人：_______________委托代理人：_______________
開(kāi)戶銀行：____________________開(kāi)戶銀行：____________________
帳號(hào)：_______________帳號(hào)：_______________
郵政編碼：_______________郵政編碼：_______________
訂立時(shí)間：_____年_____月_____日
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇12
反訴人(本訴被告)：_________________有限公司
法定代表人：_________________。
聯(lián)系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆號(hào)。
聯(lián)系電話：_________________
反訴人就被反訴人混凝土買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，對(duì)被反訴人提起反訴。
反訴請(qǐng)求
1、請(qǐng)求判令被反訴人賠償反訴人機(jī)械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;
2、本案的訴訟費(fèi)、簽定費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)
事實(shí)和理由
_____年_____月_____日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽(yáng)江市人)簽訂《商品混凝土購(gòu)銷(xiāo)合同》，被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時(shí)按質(zhì)提供給反訴人混凝土，混凝土質(zhì)量存在問(wèn)題，且在運(yùn)送混凝土中經(jīng)常誤時(shí)，造成所澆筑混凝土的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問(wèn)題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至_____年_____月_____日向，反訴人仍主動(dòng)向被反訴人的對(duì)單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。_____年_____月，被反訴人的法人委托代表辭職離開(kāi)云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成_____年_____月份雙方未對(duì)單，反訴人找不著付款對(duì)象。且_____年_____月____日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
綜上，反訴人認(rèn)為，由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂，導(dǎo)致反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，故反訴至貴院，請(qǐng)依法支持反訴請(qǐng)求。
此致
_____________人民法院
附：本上訴狀副本__________份
反訴人：_________________(簽名)
_____年_____月_____日
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇13
甲方：
乙方：
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達(dá)成如下協(xié)議：
1、施工內(nèi)容
施工長(zhǎng)約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎(chǔ)籠供應(yīng)、基礎(chǔ)澆注、挖溝、管道敷設(shè)、電纜供應(yīng)、電纜敷設(shè)、看守，燈桿、燈具、光源安裝及調(diào)試、矯正等工作。
2、安裝說(shuō)明
同心路長(zhǎng)約1.47公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_023高中華燈，安裝數(shù)量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設(shè);和諧路長(zhǎng)約1.78公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_013中華燈，安裝數(shù)量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設(shè)。
3、相關(guān)施工數(shù)量、費(fèi)用見(jiàn)價(jià)格表：
4、安裝期限
在甲方基礎(chǔ)設(shè)施、變壓器等及時(shí)提供的情況下，同心路12天內(nèi)至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協(xié)商解決。
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須全部?jī)?yōu)良(如因工程質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，所造成的返工損失費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé))。
按國(guó)家有關(guān)規(guī)定以及甲方設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量要求和技術(shù)指標(biāo)及與本合同約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
6、付款方式
協(xié)議簽定后由甲方預(yù)付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時(shí)支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時(shí)支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調(diào)試亮燈、驗(yàn)收合格后支付乙方至最終結(jié)算的97%，剩余的3%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，一年內(nèi)工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方無(wú)息退還給乙方。甲方每次收到款項(xiàng)后，提供相應(yīng)的收款收據(jù)。
7、其他
在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負(fù)責(zé)路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術(shù)工和農(nóng)民工組成。
8、本協(xié)議一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份。雙方簽字、預(yù)付款支付起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇14
甲方：(管理層)
乙方：(勞務(wù)層)
根據(jù)工程實(shí)際情況，甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，同意對(duì)20__年10月26日簽訂的春城花園《建筑工程勞務(wù)承包合作合同書(shū)》進(jìn)行補(bǔ)充，在《建筑工程勞務(wù)承包合作合同書(shū)》基礎(chǔ)上，就本工程具體施工事宜及有關(guān)細(xì)節(jié)達(dá)成一致，訂立本補(bǔ)充協(xié)議。
一、竣工工期與進(jìn)度控制節(jié)點(diǎn)：
1、竣工工期：20年9月30日
2、進(jìn)度控制節(jié)點(diǎn)：
8月份：屋面工程、樓地面工程，主要濕作業(yè)與修補(bǔ)作業(yè)，提供全部建設(shè)單位直包項(xiàng)目工作面，內(nèi)墻膩?zhàn)右槐橥瓿伞?/p>
9月份：安裝工程，內(nèi)墻膩?zhàn)印翘菽ɑ摇⑹彝馍⑺⒐で謇淼瘸邪秶鷥?nèi)的全部工程內(nèi)容完成，具備初驗(yàn)條件。
二、施工條件
1、 8月5日之前，滿足9月30日具備初驗(yàn)條件的各工種勞力全部到場(chǎng)。
2、乙方必須采取措施保證施工人員、機(jī)械的均衡連續(xù)施工，保證合同工期。
3、乙方須保證建設(shè)單位直包隊(duì)伍的垂直運(yùn)輸?shù)葏f(xié)調(diào)工作。
三、工程款支付
1、工程款支付條件：只有在全部按進(jìn)度計(jì)劃控制節(jié)點(diǎn)要求的進(jìn)度完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可支付。
2、工程款支付方式：
第一階段：8月5日前支付工程預(yù)付款50萬(wàn)元.若乙方勞力不能滿足施工條件的.要求，不予支付。
第二階段：9月5日前支付工程進(jìn)度款50萬(wàn)元.
第三階段：10月8日前支付工程進(jìn)度款60萬(wàn)元.
3、若因乙方原因造成9月底不具備初驗(yàn)條件，第三階段工程款直到具
四、工程質(zhì)量
1、本工程質(zhì)量要求為合格。
2、住宅使用功能及實(shí)體測(cè)量與觀感評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)符合合格標(biāo)準(zhǔn)，滿足每戶驗(yàn)收質(zhì)量要求，不得出現(xiàn)超差現(xiàn)象。
3、在初驗(yàn)之前，按照每戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，全部合格后方可報(bào)驗(yàn)。
五、本協(xié)議與《建筑工程勞務(wù)承包合作合同書(shū)》有不同之處以本協(xié)議為準(zhǔn)。其它事宜執(zhí)行20__年10月26日簽訂的《建筑工程勞務(wù)承包合作合同書(shū)》的有關(guān)約定。
六、本協(xié)議與雙方簽訂的《建筑工程勞務(wù)承包合作合同書(shū)》具有相同法律效力。雙方各執(zhí)兩份。自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇15
甲方：
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，結(jié)合工程實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商，達(dá)成如下施工協(xié)議：
一、工程名稱(chēng)：**鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
二、工程地點(diǎn)：**鎮(zhèn)**村西頭組
三、工程內(nèi)容：
1、修建農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)區(qū)間道路1200米;
2、新建供水管網(wǎng)1800米，排水管道20xx米;
3、人行道建設(shè)生態(tài)磚4550平方米;
4、完成道路綠化1200米，栽植綠化樹(shù)木700棵;
5、完成新區(qū)內(nèi)電源、電網(wǎng)建設(shè)，安裝路燈180盞;
6、完成東環(huán)路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)商戶180戶;
四、工程總造價(jià)：伍仟伍佰萬(wàn)圓整(5500萬(wàn)元)。
五、工程工期：工程工期為14個(gè)月，即20xx年9月1日至20xx年11月1日。
六、雙方的權(quán)利與義務(wù)：
甲方權(quán)利義務(wù)：乙方開(kāi)工前甲方有責(zé)任幫助乙方協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)仃P(guān)系，幫助乙方解決因場(chǎng)地和附屬物等與當(dāng)?shù)厝罕姲l(fā)生的沖突，維護(hù)施工路段的車(chē)輛通行，為乙方創(chuàng)造一個(gè)良好的施工環(huán)境，使乙方能夠順利施工，并按合同規(guī)定按時(shí)付款。甲方有權(quán)要求乙方保質(zhì)保量按時(shí)完工，如乙方原因造成延誤工期或中途停止，甲方有權(quán)拒付部分或全部費(fèi)用。 乙方權(quán)利義務(wù)：乙方必須嚴(yán)格按照要求和施工方案進(jìn)行施工，不擅自或降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，保證在規(guī)定的工期內(nèi)高質(zhì)量完成任務(wù)，并制定詳細(xì)的安全措施，對(duì)一切安全事故負(fù)全責(zé)，乙方可要求甲方按照合同及時(shí)付款。
七、付款方式：
1、乙方完成總工程30%時(shí)甲方驗(yàn)收合格后付全款的30%;2、乙方完成總工程60%時(shí)甲方驗(yàn)收合格后付全款的30%;
3、乙方完成總工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后付全款的40%。
八、此協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方：代表人：
乙方：代表人：
年 月 日
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇16
尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：
受某集團(tuán)有限公司的委托，經(jīng)廣東某律師事務(wù)所指派，我們擔(dān)任本案上訴人代理人，經(jīng)查閱案卷材料，參加庭審，現(xiàn)發(fā)表如下代理意見(jiàn)，供合議庭參考。
關(guān)于《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》的意見(jiàn)
一、《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》無(wú)效，不應(yīng)據(jù)此扣除上訴人工程款408991.2元。
第一、上訴人就收款事項(xiàng)專(zhuān)門(mén)向被上訴人出具了《收款委托書(shū)》，委托“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”“負(fù)責(zé)該工程款所有款項(xiàng)的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”才能確認(rèn)，被上訴人明知或應(yīng)知黃某并不是收款信息的知情人，黃某無(wú)權(quán)也沒(méi)有能力核對(duì)“支付款項(xiàng)”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進(jìn)行支付款的確認(rèn)，顯然具有過(guò)錯(cuò)。黃某明知自己無(wú)權(quán)收款也不知道收款信息，沒(méi)有能力核對(duì)“支付款”的信息，卻擅自進(jìn)行確認(rèn)，也具有過(guò)錯(cuò)。黃某簽署確認(rèn)表的行為屬于超越代理權(quán)限的無(wú)權(quán)代理行為，且被上訴人明知屬于無(wú)權(quán)代理行為，上訴人對(duì)該確認(rèn)表從不知情，且從未追認(rèn)，因此，該確認(rèn)表應(yīng)認(rèn)定為無(wú)效。
第二、“扣除款項(xiàng)”對(duì)于上訴人而言，首先是“應(yīng)收工程款”，只有先確認(rèn)這些款項(xiàng)是上訴人應(yīng)收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書(shū)》中，上訴人已經(jīng)明確委托“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”負(fù)責(zé)“該工程所有款項(xiàng)的收取”，因此，該部分工程款是否應(yīng)收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非
深圳分公司的代理人，被上訴人未經(jīng)通知“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應(yīng)授權(quán)的黃某進(jìn)行確認(rèn)，直接影響了深圳分公司對(duì)工程款的收取，與上訴人的明確授權(quán)相悖。因此，同理，黃某的無(wú)權(quán)代理行為應(yīng)認(rèn)定為無(wú)效。
第三、黃某的代理權(quán)限是“以我單位名義在洽談業(yè)務(wù)過(guò)程中處理與之有關(guān)的事務(wù)，進(jìn)行合同的商談，以及代理本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事宜。” 黃某簽署該《確認(rèn)表》的行為已經(jīng)超出了上訴人根據(jù)《授權(quán)委托書(shū)》對(duì)他的授權(quán)，同樣屬于無(wú)權(quán)代理行為。
1、黃某在行使代理權(quán)時(shí)必須以上訴人的名義，以個(gè)人名義不在授權(quán)范圍內(nèi)。而在確認(rèn)表中，黃某在“確認(rèn)人”處簽字時(shí)沒(méi)有標(biāo)明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個(gè)人的名字，而打印的“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司”名稱(chēng)并沒(méi)有在“確認(rèn)人”處。因此，黃某以其個(gè)人名義在“確認(rèn)人”處簽字，并不在授權(quán)委托書(shū)授權(quán)范圍內(nèi)，屬于其個(gè)人行為，不應(yīng)約束上訴人。
黃某行使代理權(quán)，在其他法律文書(shū)上簽字時(shí)，就嚴(yán)格遵照了《授權(quán)委托書(shū)》的要求，被上訴人也明知這一點(diǎn)。
例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》時(shí)，就嚴(yán)格遵守了《授權(quán)委托書(shū)》的要求。首先，黃某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權(quán)委托書(shū)》中已明確授予給黃某簽署合同的權(quán)限，黃某在合同上的簽署屬于有權(quán)代理行為。
但值得注意的是，黃某簽署《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》的行為是行使《授權(quán)委托書(shū)》權(quán)限的行為，《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》本
身并沒(méi)有授予黃某任何權(quán)利。一審認(rèn)為“在雙方簽訂的《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》中，確認(rèn)黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人，故其行為應(yīng)視為代表某公司做出的”，顯然是錯(cuò)誤的。
2、“支付款及扣除款項(xiàng)的確認(rèn)”既不屬于“洽談業(yè)務(wù)過(guò)程中的事務(wù)”，也不屬于“進(jìn)行合同的商談”，在已經(jīng)明確將所有工程款的收取授權(quán)給深圳分公司的情況下，更不屬于“本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事項(xiàng)”。
綜上，黃某超越代理權(quán)限，擅自以個(gè)人名義簽署《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》，屬于無(wú)權(quán)代理行為，且被上訴人也明知黃某屬于無(wú)權(quán)代理，事后上訴人不知情，也從未追認(rèn)，因此，該《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》依法應(yīng)認(rèn)定為無(wú)效，不應(yīng)據(jù)此扣除工程款。
二、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員無(wú)權(quán)在《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》中簽署，其簽署行為無(wú)效，不能證明確認(rèn)表的真實(shí)性和合法性。
根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規(guī)定，監(jiān)理員應(yīng)履行以下職責(zé)：“1 在專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作; 2 檢查承包單位投入工程項(xiàng)目的人力、材料、主要設(shè)備及其使用、運(yùn)行狀況，并做好檢查記錄; 3 復(fù)核或從施工現(xiàn)場(chǎng)直接獲取工程計(jì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證; 4 按設(shè)計(jì)圖及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)承包單位的工藝過(guò)程或施工工序進(jìn)行檢查和記錄，對(duì)加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進(jìn)行記錄; 5 擔(dān)任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出并向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師報(bào)告; 6 做好監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄。”上述職責(zé)中并沒(méi)有包括對(duì)工程款進(jìn)行核實(shí)和證明的內(nèi)容。更何況，項(xiàng)目監(jiān)理員應(yīng)當(dāng)在業(yè)主委托范圍內(nèi)開(kāi)展工作，本案中，也沒(méi)有任何證據(jù)
證明該監(jiān)理員獲得了業(yè)主的相應(yīng)授權(quán)。
該監(jiān)理員的行為還違反了《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》5.5.9 條的規(guī)定，“未經(jīng)監(jiān)理人員質(zhì)量驗(yàn)收合格的工程量，或不符合施工合同規(guī)定的工程量，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕計(jì)量和該部分的工程款支付申請(qǐng)。”根據(jù)施工合同第五條第一款第8項(xiàng)的約定，被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費(fèi)用，根據(jù)合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此，“滿鋪施工平臺(tái)”的工程量不應(yīng)計(jì)入上訴人應(yīng)完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應(yīng)只計(jì)量上訴人的施工量，而該監(jiān)理員卻不顧自己的職責(zé)，超越自己的權(quán)限，對(duì)不符合施工合同的工程量，隨意亂計(jì)，其行為因違法而無(wú)效。
三、僅根據(jù)《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》，并不能證明被上訴人有權(quán)扣除上訴人的哪些款項(xiàng)，且扣除這些款項(xiàng)明顯違背合同約定。
第一、從該表中不能看出哪些款項(xiàng)要扣除，沒(méi)有任何文字表述指向要扣除的項(xiàng)目和金額。該表最多僅能證明有對(duì)“塔吊費(fèi)”、“電費(fèi)”、“滿鋪施工平臺(tái)”、“鋁塑板施工費(fèi)”、“清理費(fèi)”這些項(xiàng)目的費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，而不能證明這些項(xiàng)目費(fèi)用是應(yīng)該扣除的款項(xiàng)。
第二、這個(gè)確認(rèn)表并沒(méi)有確認(rèn)這些費(fèi)用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權(quán)扣除，這個(gè)確認(rèn)表也沒(méi)有確認(rèn)上訴人是義務(wù)承擔(dān)主體，因此，不能證明應(yīng)該從上訴人處扣除。
第三、確認(rèn)表中的“塔吊費(fèi)”、“電費(fèi)”、“滿鋪施工平臺(tái)”、“鋁塑板施工費(fèi)”、“清理費(fèi)”共計(jì)408991.2元，金額巨大，但沒(méi)有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔(dān)的維修費(fèi)，尚且還有結(jié)算單、發(fā)票相佐證，而此處卻單純幾個(gè)數(shù)字，其真實(shí)性顯然無(wú)法令人相信。
第四、根據(jù)合同第2.1條的約定，本合同是“包死價(jià)”，因此，雙方都無(wú)權(quán)變更合同的價(jià)款。依據(jù)合同第五條第一款第8項(xiàng)的約定，被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費(fèi)用，根據(jù)《建筑施工門(mén)式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺(tái)”。因此該費(fèi)用應(yīng)該由被上訴人承擔(dān)，在沒(méi)有任何合同進(jìn)行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應(yīng)金額，顯然違背了“包死價(jià)”的約定。
同理，“鋁塑板施工”根據(jù)合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍，包括在工程總價(jià)里，根據(jù)被上訴人自己提交的證據(jù)，被上訴人已確認(rèn)鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒(méi)有證據(jù)證明自己進(jìn)行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應(yīng)費(fèi)用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。
關(guān)于維修義務(wù)及維修款的意見(jiàn)
一、本案訟爭(zhēng)的維修事項(xiàng)屬于合同第八條約定的“質(zhì)量保修”范圍。
根據(jù)一審查明的事實(shí)，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“解釋”)第十三條的規(guī)定：“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。”因此從20xx年4月
8日開(kāi)始，工程進(jìn)入保修期，即使認(rèn)可被上訴人在20xx年7月19日曾發(fā)函，上訴人也只應(yīng)承擔(dān)“質(zhì)量保修”的義務(wù)
二、上訴人積極履行了保修義務(wù)。
根據(jù)被上訴人提交的證據(jù)18，上訴人已經(jīng)明確答復(fù)被上訴人，上訴人于7月13日派人進(jìn)行屋面維修，在商討解決方案過(guò)程中，因陵水縣第一屆體育運(yùn)動(dòng)會(huì)于7月16日開(kāi)幕(證據(jù)17的內(nèi)容)，因此，被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現(xiàn)場(chǎng)巡邏，以便及時(shí)維修。被上訴人并未對(duì)上訴人的此一回復(fù)提出任何異議，應(yīng)認(rèn)定為被上訴人認(rèn)可了上訴人陳述的事實(shí)。
三、被上訴人不顧上訴人的反對(duì)，將維修工作承包給不具備資質(zhì)的施工隊(duì)進(jìn)行維修，屬于違法無(wú)效的行為，其支付的費(fèi)用和由此導(dǎo)致的后果應(yīng)由被上訴人自行承擔(dān)。
被上訴人分包的工程是專(zhuān)業(yè)工程，屬于專(zhuān)業(yè)分包，在被上訴人提交的證據(jù)11、12里也進(jìn)行了確認(rèn)。這種專(zhuān)業(yè)工程必須由取得專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的公司施工和維修，被上訴人根本沒(méi)有審核李某、楊某兩個(gè)班組的資質(zhì)，更沒(méi)有證據(jù)證明這兩個(gè)班組取得了網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)的施工資質(zhì)，就將維修工程承包給這兩個(gè)班組擅自施工，根據(jù)解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的”應(yīng)認(rèn)定合同無(wú)效的規(guī)定，這一承包行為顯屬無(wú)效。根據(jù)解釋第四條：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據(jù)20、21、22所顯示的支付了多達(dá)276600元費(fèi)用，依法也應(yīng)當(dāng)被收繳，而不應(yīng)將該費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁到上訴人身上。
四、即使上訴人需承擔(dān)保修義務(wù)，需要支付因保修產(chǎn)生的費(fèi)用，根據(jù)合同第8條的規(guī)定，也應(yīng)先從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除，不足部分才由上訴人支付。
關(guān)于提供施工圖紙和竣工資料的意見(jiàn)
一、依據(jù)被上訴人提交的證據(jù)14及上訴人提交的證據(jù)3，均能證明上訴人已經(jīng)將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據(jù)14第10點(diǎn)的內(nèi)容為：“屋頂彩鋼板鋪設(shè)與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內(nèi)容看，被上訴人是對(duì)照施工圖紙對(duì)上訴人的施工工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收的，足可證明被上訴人已經(jīng)拿到了施工圖紙。
上訴人提交的證據(jù)3，一審已經(jīng)認(rèn)可其真實(shí)性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。
爭(zhēng)議工程施工完畢并得到被上訴人認(rèn)可的事實(shí)，證明了圖紙已經(jīng)得到包括被上訴人在內(nèi)的各方的認(rèn)可。
二、組織審核施工圖紙的義務(wù)主體是被上訴人，被上訴人沒(méi)有對(duì)施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過(guò)經(jīng)審核的施工圖紙，也根本無(wú)法給付被上訴人經(jīng)審核的施工圖紙。
依據(jù)《合同》第五條雙方責(zé)任第(一)款第2項(xiàng)內(nèi)容，明確約定了被上訴人對(duì)圖紙的組織審核義務(wù)。《合同》第五條第(二)款第2項(xiàng)約定圖紙須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位、建設(shè)方和海南省審圖中心三方審核通過(guò)。
在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應(yīng)組織三方對(duì)圖紙進(jìn)行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經(jīng)組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來(lái)沒(méi)有將經(jīng)審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監(jiān)理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進(jìn)行施工，且工程已經(jīng)完工并由被上訴人投入實(shí)際使用，證明雙方在合同的實(shí)際履行已經(jīng)一致同意變更了合同的原約定。
如果被上訴人執(zhí)意要求上訴人交付經(jīng)審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對(duì)施工圖紙進(jìn)行審核，在被上訴人將審核通過(guò)后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務(wù)，否則，這一義務(wù)就是無(wú)本之木。
綜上，一審判決扣除上訴人應(yīng)得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經(jīng)審核通過(guò)的施工圖紙和竣工資料都沒(méi)有實(shí)施和法律依據(jù)，請(qǐng)二審法院依法予以改判。
代理人：
基礎(chǔ)建設(shè)施工的合同范本 篇17
市區(qū)建設(shè)施工合同書(shū)
發(fā)包方：_______________________________________________
承包方：_______________________________________________
工程名稱(chēng)：_______________________________________________
工程地點(diǎn)：_______________________________________________
建筑面積：_________________平方米;層數(shù)：_______________
結(jié)構(gòu)類(lèi)型：________________;檐高/跨度：________________米
批準(zhǔn)文號(hào)：(有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)工程立項(xiàng)的文號(hào))_________________
工程性質(zhì)：(指基建、技改、合資等)：_____________________
承包范圍：_______________________________________________
承包方式：_______________________________________________
質(zhì)量等級(jí)(優(yōu)良或合格)：_________________________________
工程承包造價(jià)(金額大寫(xiě))：_______________________________￥：_____________________________元建設(shè)工程施工合同(小型工程本)是依據(jù)擬定的，適用于建筑面積在平方米以內(nèi)或承包造價(jià)在-元以內(nèi)的建筑工程。建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，就本項(xiàng)工程建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
第1條工期
1·1本合同工程定于____年____月____日開(kāi)工;于____年____月____日竣工。合同工期日歷天數(shù)為_(kāi)___天。工期如需提前，按約定的開(kāi)、竣工日期計(jì)算的合同工期總天數(shù)為_(kāi)____天。
1·2承包方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟(jì)支出：_______
1·3工期提前或延誤的獎(jiǎng)罰，由雙方協(xié)商后在合同中約定：
第2條圖紙發(fā)包方于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。
第3條發(fā)包方、承包方駐工地代表。發(fā)包方工程師姓名：___________;項(xiàng)日經(jīng)理姓名：_______________。
第4條發(fā)包人工作
開(kāi)工前辦理完畢土地征用，青苗、樹(shù)木賠償，墳地遷移，房屋、構(gòu)筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現(xiàn)場(chǎng)，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現(xiàn)場(chǎng)工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，提交辦理有關(guān)證件、批件的合法手續(xù)，將水準(zhǔn)點(diǎn)與座標(biāo)控制點(diǎn)位置以書(shū)面形式提交給承包方，并于現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)，協(xié)調(diào)、處理施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ铩?gòu)筑物(含文物保護(hù)建筑)、古樹(shù)名木和地下管線的保護(hù)及施工擾民問(wèn)題，合同簽訂后______天內(nèi)組織會(huì)審圖紙和設(shè)計(jì)交底，在收到承包方提供的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和進(jìn)度計(jì)劃后_______天內(nèi)予以確認(rèn)。凡在有毒有害環(huán)境中施工時(shí)，發(fā)包方按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護(hù)措施，并承擔(dān)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)支出。