精選加工合同范文集錦（精選15篇）
精選加工合同范文集錦 篇1
承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的`全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭(zhēng)議的處理
1.本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
地址：_______________________地址：_______________________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：___________________簽訂地點(diǎn)：___________________
精選加工合同范文集錦 篇2
加工合同（示范文本）
合同編號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時(shí)間：＿＿年＿＿月＿＿日第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜加工物｜規(guī)格｜計(jì)量｜｜報(bào)酬｜交貨期限及數(shù)量｜｜｜｜｜數(shù)量｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜名稱｜型號(hào)｜單位｜｜單價(jià)｜金額｜合計(jì)｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜合計(jì)人民幣金額（大寫）：｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（注：空格如不夠用，可以另接）第二條定作人提供的材料－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜材料｜規(guī)格｜計(jì)量｜｜｜｜｜｜｜｜｜數(shù)量｜質(zhì)量｜提供日期｜消耗定額｜｜名稱｜型號(hào)｜單位｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（注：空格如不夠用，可以另接）第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復(fù)。第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。第十四條本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。第十六條違約責(zé)任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會(huì)仲裁；（二）依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項(xiàng)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：｜｜｜｜｜｜定作人（章）：｜承攬人（章）：｜｜｜｜｜｜｜住所：｜住所：｜｜｜｜｜｜｜法定代表人：｜法定代表人：｜｜｜｜｜｜｜居民身份證號(hào)碼：｜居民身份證號(hào)碼：｜｜｜｜｜｜｜委托代理人：｜委托代理人：｜｜｜｜｜｜｜電話：｜電話：｜｜｜｜｜｜｜開戶銀行：｜開戶銀行：｜鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）｜｜｜｜｜｜賬號(hào)：｜賬號(hào)：｜經(jīng)辦人：｜｜｜｜｜｜郵政編碼：｜郵政編碼：｜年月日｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－監(jiān)制部門：印制單位：
精選加工合同范文集錦 篇3
承攬方：
身份證號(hào)：
電話：
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：
電話：
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產(chǎn)品及工價(jià)(見產(chǎn)品清單)
第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：工資：依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價(jià)結(jié)賬(有特殊約定的除外);
第五條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。
第六條：交貨時(shí)間和地點(diǎn)：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫(kù)，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條：結(jié)算方式及期限：按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時(shí)借支除外)。
第八條：其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無(wú)關(guān)。
第九條：承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé))，經(jīng)過(guò)返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請(qǐng)補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任;
3、承攬方無(wú)論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個(gè)月向定作方公司書面申請(qǐng)并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場(chǎng)所，機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費(fèi)住宿，水電費(fèi)承攬方按實(shí)際使用自行負(fù)責(zé);
3、合同期間免費(fèi)提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點(diǎn)：
_______年___月___日
承攬方(代表人)：________________________
簽訂地點(diǎn)：
_______年___月___日
精選加工合同范文集錦 篇4
甲方：武漢魯邦建材有限公司 合同號(hào)：
乙方： 簽訂日期：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本加工合同。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、金額、交貨日期。
品名規(guī)格加工數(shù)量單位單價(jià)（元/件）金額（元）交期備注
粘結(jié)劑20公斤/袋
填縫劑
合計(jì)人民幣金額（大寫）按實(shí)際數(shù)量結(jié)算
二、質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：乙方嚴(yán)格按照甲方提供的配方及工藝要求加工，乙方在加工過(guò)程中必須采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的數(shù)量加入。并要保證攪拌時(shí)間，以達(dá)到均勻一致，如果是乙方加工原因（加料，攪拌時(shí)間，配方）造成的質(zhì)量問題由乙方全部承擔(dān)責(zé)任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交（提）貨地點(diǎn)和方式：乙方工廠交貨，運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。
四、甲方提供主料（核心料）及包裝材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標(biāo)準(zhǔn)及要求： 甲方提供包裝 。
六、結(jié)算方式及期限： 現(xiàn)款現(xiàn)貨 。
七、解決合同的糾紛方式：如果雙方發(fā)生合同糾紛，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成
可以（1）提交仲裁委員會(huì)仲裁。（2）向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項(xiàng)：此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質(zhì)量達(dá)不到
合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔(dān)。
單位名稱（章）： 單位名稱（章）：
委托代理人： 委托代理人：
精選加工合同范文集錦 篇5
甲方：_________有限公司
乙方：________
為了把甲方在生產(chǎn)過(guò)程中篩選出的大塊礦石能進(jìn)行破碎，甲乙雙方經(jīng)過(guò)共同協(xié)商，就礦石加工一事達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)場(chǎng)地。
2、甲方負(fù)責(zé)對(duì)礦石加工提出技術(shù)要求。
3、甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理監(jiān)督。
4、甲方負(fù)責(zé)把礦石運(yùn)送到乙方生產(chǎn)場(chǎng)地，并把加工后的成品及時(shí)倒運(yùn)，以免影響乙方的生產(chǎn)，乙方不承擔(dān)運(yùn)輸過(guò)程中的所有費(fèi)用。
5、甲方負(fù)責(zé)對(duì)加工后的礦石進(jìn)行過(guò)磅計(jì)量，入庫(kù)保管。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方必須嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度，聽從甲方管理人員的指揮，服從甲方管理人員的安排。
2、乙方所需的設(shè)備車輛及勞保防護(hù)用品由乙方自行配置。
3、乙方負(fù)責(zé)支付用電費(fèi)用、氧氣、乙炔、液化氣的費(fèi)用。
4、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的一切安全事故和由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)費(fèi)用由乙方全部負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
三、甲方在合同有效期內(nèi)，必須保證日產(chǎn)量（每天不少于500噸）。
四、加工費(fèi)結(jié)算價(jià)格為15元/噸，每月月底憑過(guò)磅單現(xiàn)金結(jié)清加工費(fèi)。
五、承包期限：暫定，協(xié)議期滿后甲乙雙方協(xié)商是否續(xù)簽。
六、在合同簽訂后
七、如發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ航鉀Q。
八、未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商解決。
九、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各持兩份，雙方簽字蓋章生效。
甲方：_________金屬材料有限公司
代表：________
乙方：________
代表：________
________年________月________日
精選加工合同范文集錦 篇6
委托方：_________(甲方)
承攬方：_____________(乙方)
1、加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期：________________
項(xiàng)目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)(元)總價(jià)(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)淬火綜條支_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)合計(jì)
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式：
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5、質(zhì)量驗(yàn)收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6、結(jié)算方式：
____________________。
7、違約責(zé)任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號(hào)：__________________
乙方：________________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號(hào)：____________________
年月日
精選加工合同范文集錦 篇7
供方（全稱）：___________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
需方（全稱）：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
根據(jù)《民法典》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期：
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：
三、原材料來(lái)源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：
五、貨款結(jié)算時(shí)間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時(shí)，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《民法典》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份，工商行政管理機(jī)關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方：________________________
代表人：________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：________
____年____月____日
精選加工合同范文集錦 篇8
簽約地點(diǎn)：
簽訂日期：
甲方（買方）：
乙方（賣方）：
經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方就 事項(xiàng)，達(dá)成以下協(xié)議，并同意按《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)恪守履行。
一、按甲方要求，乙方為甲方生產(chǎn)：
序名 稱圖 號(hào)數(shù)量備 注
二、合同總價(jià)款（含稅票）
人民幣 （RMB￥）
三、付款方式
合同簽定日內(nèi)付總價(jià)款%，即RMB￥元；
產(chǎn)品交付后日內(nèi)付總價(jià)款%，即RMB￥元。
四、交收方式
1、乙方交付前，應(yīng)按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并開具合格證明；甲方在收到產(chǎn)品后按同樣標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收或確認(rèn)，并應(yīng)在 日內(nèi)（難以驗(yàn)收的隱蔽瑕疵除外）予以反擴(kuò)甲方享有向乙方提出質(zhì)量異議的權(quán)利，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、退換及賠償責(zé)任。
2、包裝及運(yùn)送
2.1 產(chǎn)品的包裝及運(yùn)輸，應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)在 年 月
日前送達(dá)。（聯(lián)系人：電話： ）；
2.2 包裝和運(yùn)輸費(fèi)用已在產(chǎn)品價(jià)格中包含。如乙方需回收包裝物時(shí)，甲方將免費(fèi)提供保管、儲(chǔ)存條件，但運(yùn)輸費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
五、售后服務(wù)
在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到通知后小時(shí)內(nèi)做出響應(yīng)，并予以解決。
六、保密約定
1、甲方承諾對(duì)乙方的產(chǎn)品制造過(guò)程及企業(yè)秘密不得向第三方泄漏（業(yè)務(wù)推介和廣告宣傳除外）；
2、乙方保證合同規(guī)定的甲方產(chǎn)品（含技術(shù)資料及專用工、模具）的擁有權(quán)，不經(jīng)甲方同意不得向第三方提供。
七、違約責(zé)任
1、甲方按合同規(guī)定期限付款。如果延期，參照中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)計(jì)收貸款利息標(biāo)準(zhǔn)支付違約金；
2、乙方延期交付時(shí)，應(yīng)按合同總額的%乘以逾期天數(shù)向甲方支付違約金，逾期超過(guò) 天的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償損失，賠償額為本合同總額的%。
八、附加說(shuō)明
1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字、蓋章有效。合同執(zhí)行中的附加或更改，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或說(shuō)明的形式，并由雙方授權(quán)代表簽字、加蓋公章。
2、本合同附件 ，與本合同具有同等效力。
3、發(fā)生合同爭(zhēng)執(zhí)，應(yīng)通過(guò)協(xié)商加以解決；協(xié)商不成，可向合同簽字地人民法院提出起訴。
甲方：
住所：
郵編：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶行：
賬號(hào)：
稅號(hào)：
乙方：
住所：
郵編：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶行：
賬號(hào)：
稅號(hào)：
精選加工合同范文集錦 篇9
甲方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
乙方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
甲方委托乙方加工產(chǎn)品，為維護(hù)甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式、圖紙或樣品、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供，價(jià)格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條甲方責(zé)任
1、按計(jì)劃分批次委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品。
2、向乙方提供加工產(chǎn)品款式、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質(zhì)量要求并標(biāo)示清晰。
3、甲方有權(quán)對(duì)乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收貨品。
第三條乙方責(zé)任
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動(dòng)。
2、按甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，不得以任何形式和理由拖欠數(shù)量和品種。
3、嚴(yán)格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品，不得將甲方的樣品、技術(shù)資料、圖紙等泄漏給第三方，更不得提供給甲方的同行業(yè)，否則，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
4、乙方必須加強(qiáng)質(zhì)量保證能力，確保加工、運(yùn)輸過(guò)程的質(zhì)量控制，保證所加工的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第四條付款方式及交提貨地點(diǎn)
每月八號(hào)為對(duì)帳日，乙方安排財(cái)務(wù)人員到甲方財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)賬，雙方確認(rèn)無(wú)誤后，甲方列入應(yīng)付款科目，每季度第一個(gè)月的15日付清上季度加工款。交提貨地點(diǎn)為甲方庫(kù)房。
第五條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
甲方在乙方送貨到指定地點(diǎn)之日起3日內(nèi)必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異，甲方應(yīng)在收到貨物之日起15日內(nèi)書面通知甲方處理。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)樣品或甲方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
第六條違約責(zé)任
1、如乙方未按照雙方約定的時(shí)間和數(shù)量交貨，每拖延一天，罰款500元。
2、質(zhì)量與合同約定不符，導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢的，應(yīng)賠償甲方此批貨款總價(jià)200%違約金。且因此而發(fā)生的費(fèi)用如檢驗(yàn)、運(yùn)輸、補(bǔ)貨費(fèi)用、保險(xiǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸等直接損失應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān)。
3、如合格率指標(biāo)達(dá)不到約定要求，甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)安排人員全檢，或由甲方安排專人全檢，由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
2、如甲方未按約定時(shí)間支付加工款，每推遲一天，罰款500元。
3、如乙方經(jīng)常不能滿足甲方質(zhì)量要求和交期要求，除追究違約責(zé)任外，甲方有權(quán)終止本合同。
4、如一方因故需要終止本合同，必須提前一個(gè)月通知甲方，否則，甲方將未結(jié)算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為，自年月日至年月日止，生產(chǎn)期限以甲方計(jì)劃通知單確定為準(zhǔn)。
第八條不可抗力
在本合同期內(nèi)，如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行，本合同自然終止，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。如因國(guó)家政策和政府規(guī)定的調(diào)整變化使本合同無(wú)法繼續(xù)履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對(duì)方責(zé)任。
第九條爭(zhēng)議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成，依法交由瑞安市仲裁委員會(huì)裁決處理。
第十條其他
1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補(bǔ)充協(xié)議），附件（或補(bǔ)充協(xié)議）與本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
地址：地址：
負(fù)責(zé)人簽字：
負(fù)責(zé)人簽字：
日期：日期：
精選加工合同范文集錦 篇10
定作人：
簽訂地點(diǎn)：
承攬人：
簽訂時(shí)間：年月日
第一條 加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
加工物規(guī)格計(jì)量、報(bào)酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號(hào)單位、單價(jià)金額合計(jì)
合計(jì)人民幣金額（大寫）：
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計(jì)量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號(hào)單位
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第三條 承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：
第五條 承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第九條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn)：
第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：
第十二條 報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫）元。
第十四條 本合同解除的`條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條 違約責(zé)任：
第十七條 合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
（一）提交仲裁委員會(huì)仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條 其他約定事項(xiàng)：
定作人（章）：
承攬人（章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
居民身份證號(hào)碼：
居民身份證號(hào)碼：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）
賬號(hào)：
賬號(hào)：
經(jīng)辦人：
郵政編碼：
郵政編碼：
監(jiān)制部門：
精選加工合同范文集錦 篇11
買方:賣方：
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
聯(lián)系人:聯(lián)系人:
經(jīng)買賣雙方友好協(xié)商,買方委托賣方加工生產(chǎn)____模具共______套。雙方達(dá)成如下加工協(xié)議
模具基本情況:
產(chǎn)品名稱序號(hào)零件名稱穴數(shù)(模具類型)模具單價(jià)(RMB元)交貨條件
總價(jià)：(含17%增值稅)
以上各套模具使用材質(zhì)：_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
一、雙方的權(quán)利及責(zé)任：
買方責(zé)任及權(quán)利如下：
1.買方負(fù)責(zé)交付給賣方本項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)度要求及計(jì)劃，并盡可能地提供項(xiàng)目的銷售預(yù)測(cè)。
2.買方負(fù)責(zé)交付給賣方執(zhí)行本合同所需的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料，并且負(fù)責(zé)技術(shù)方面的支持工作。
3.對(duì)交付給賣方的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)技術(shù)資料，買方具有唯一的解釋權(quán)，當(dāng)發(fā)生歧義時(shí)，賣方應(yīng)征詢買方意見，由買方確認(rèn)。
4.賣方完成模具的設(shè)計(jì)和制造后，由買方去賣方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)模具進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)或由賣方提供產(chǎn)品樣品到買方進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續(xù)生產(chǎn)所需的夾治具和模具。
賣方權(quán)利及責(zé)任如下：
1.賣方負(fù)責(zé)根據(jù)買方提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行模具的設(shè)計(jì)和制造，賣方
負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定按時(shí)完成符合買方設(shè)計(jì)要求的模具。
2.賣方負(fù)責(zé)按時(shí)按量提供認(rèn)證及樣板測(cè)試、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品。同時(shí)賣方必須提供相關(guān)產(chǎn)品的詳
細(xì)的檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告供買方確認(rèn)。如需修/改模,送板時(shí)同時(shí)也要附檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告(注明修改的
地方)
3.模具由買方認(rèn)證合格后，由賣方負(fù)責(zé)模具的封存。如買方同意賣方進(jìn)行產(chǎn)品的后續(xù)加工生產(chǎn)，則由賣方負(fù)責(zé)模具的修理和維護(hù)，賣方必須根據(jù)買方或買方授權(quán)的'第三方的訂單進(jìn)行批量生產(chǎn)。
4.對(duì)給買方生產(chǎn)的所有模具，賣方應(yīng)提供的詳細(xì)的設(shè)計(jì)圖紙給買方。所有的圖紙必須以Autocad或pro-Eng(pRO-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準(zhǔn)。
二、技術(shù)條款：
1.模具的修理和維護(hù)：在生產(chǎn)過(guò)程中模具的修理和維護(hù)由賣方負(fù)責(zé);
2.在雙方協(xié)商無(wú)異議之后，買方提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)技術(shù)資料給賣方,并派工程人員同賣方進(jìn)行技術(shù)交流或賣方派工程人員到買方進(jìn)行技術(shù)交流，產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求列表見附件1;
3.賣方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達(dá)到買方的品質(zhì)要求
4.賣方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達(dá)到賣方的交貨要求：
日產(chǎn)能：_______K月產(chǎn)能：______K
5.賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達(dá)到40萬(wàn)次。
6.未經(jīng)買方允許,嚴(yán)禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進(jìn)行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔(dān)違約責(zé)任。
三、商務(wù)條款：
1 .模具價(jià)格：
1.1經(jīng)雙方協(xié)商后，由賣方提供買方認(rèn)可的模具最終報(bào)價(jià)，并簽訂價(jià)格確認(rèn)書，作為本合同不可缺少的一部分。
1.2模具合同總金額(含____%增值稅)RMB___。
1.3模具價(jià)格總金額已包含如下費(fèi)用，賣方不得以以下原因向買方要求費(fèi)用：
1.3.1賣方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費(fèi)用;
1.3.2賣方按合同規(guī)定進(jìn)行模具設(shè)計(jì)、試模所需的材料和設(shè)備及人工等費(fèi)用;
1.3.3賣方提供給買方進(jìn)行模具和產(chǎn)品認(rèn)證的試模樣品(800套)的費(fèi)用;
1.3.4賣方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費(fèi)用;
1.3.5賣方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準(zhǔn)備的其他工序的相關(guān)工具和治具的費(fèi)用。
1.4當(dāng)買方書面要求賣方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的變更對(duì)模具進(jìn)行修改時(shí)，如果模具修改較簡(jiǎn)單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡(jiǎn)單修改，則賣方不需向買方收費(fèi);如果模具修改較復(fù)雜，對(duì)整個(gè)模具的結(jié)構(gòu)影響很大，則由賣方根據(jù)修改模具所需工時(shí)向買方報(bào)價(jià)，由買方承擔(dān)相應(yīng)的模具修改費(fèi)用。如果因?yàn)橘u方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進(jìn)行的修�；蚋哪�,買方不承擔(dān)任何責(zé)任.
1.5由于賣方原因?qū)е沦I方需要花費(fèi)正常技術(shù)支持外的人工及費(fèi)用，賣方應(yīng)根據(jù)買方認(rèn)可的方式給予相應(yīng)的補(bǔ)償。
2.開模進(jìn)度：
2.1賣方在收到買方確認(rèn)后的產(chǎn)品圖檔之后，即開始進(jìn)入模具設(shè)計(jì)和制作階段,開模周期為__25__天
2.2由于買方原因造成制模進(jìn)度的延誤，不計(jì)算在內(nèi)。
2.3如果賣方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯(cuò)誤，導(dǎo)致模具無(wú)法驗(yàn)收合格而買方又急需生產(chǎn)，賣方應(yīng)先用現(xiàn)有的模具安排生產(chǎn)，同時(shí)再根據(jù)圖紙和樣板要求免費(fèi)重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1單獨(dú)結(jié)算的方式：月結(jié)，開票后60天，開17%增值稅發(fā)票.
3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_(tái)________元整(人民幣_(tái)_______元整)，買方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費(fèi)分?jǐn)傇谑?0K產(chǎn)品內(nèi)，如果訂單數(shù)量不足50K，買方需補(bǔ)給賣方未攤完的模具費(fèi)。
3.1.2自雙方合同簽訂后，賣方提供增值稅發(fā)票(模具總額的___0%),買方在二十個(gè)工作日內(nèi)支付。
4.產(chǎn)品定單：唯有產(chǎn)品樣品品質(zhì)驗(yàn)收合格且經(jīng)買方書面確認(rèn)后，賣方方可接受買方或買方授權(quán)的第三方的訂單。買方授權(quán)的第三方同買方賣方簽定的訂購(gòu)合同服從于本合同。
四、產(chǎn)品品質(zhì)保證
賣方在完成模具后，賣方同意按照買方品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以保證產(chǎn)品品質(zhì)(首件確認(rèn)報(bào)告).
買方對(duì)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要保留修改的權(quán)利。
五、模具所有權(quán)
1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權(quán)，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對(duì)模具的處置權(quán)。如在賣方生產(chǎn),由賣方負(fù)責(zé)保管,未經(jīng)買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn),否則買方有權(quán)要求賣方退還模具費(fèi)并賠償造成的損失.
2.買方付清模具款后，要求將模具從賣方處轉(zhuǎn)出時(shí)，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進(jìn)行轉(zhuǎn)移驗(yàn)收，并自行承擔(dān)費(fèi)用將磨損部件更換以保證重新開始生產(chǎn)。賣方有義務(wù)對(duì)模具進(jìn)行組裝、防銹和包裝處理，并發(fā)運(yùn)至買方指定的地點(diǎn)。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D和3D)和所有夾治具必須同時(shí)轉(zhuǎn)移給買方。
精選加工合同范文集錦 篇12
委 托 方：簽 訂 地 點(diǎn)：
承接方： 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期：年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商， 簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項(xiàng)目（制作）
1.2 廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號(hào)
1.3 發(fā)布地點(diǎn)或形式：
1.4 顏色：
1.5 規(guī)格或材料：
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間：
第二條：費(fèi)用及支付方法
2.1 費(fèi)用
本次活動(dòng)總金額為 ，（大寫 圓整）
2.2 結(jié)算方式和期限：
第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：
第四條：違約責(zé)任
4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金；逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金；不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（ 2 ）項(xiàng)規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；
2. 向 連云港市當(dāng)?shù)?人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條：附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方：連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方：
單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
精選加工合同范文集錦 篇13
被委托方：（以下稱乙方）
甲方委托乙方加工印花產(chǎn)品，為維護(hù)甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條 、代加工內(nèi)容。
甲方委托乙方為其加工印花，加工數(shù)量，花版圖稿，標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量要求由甲方提供，價(jià)格由雙方協(xié)商確定，另作報(bào)價(jià)單。
第二條 、甲方責(zé)任。
1、 按計(jì)劃分季度委托乙方為其加工甲方印花產(chǎn)品。
2、 向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊(cè)證、授權(quán)書以及對(duì)商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。
3、 向乙方提供加工圖稿、面料、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等。
4、 甲方有權(quán)對(duì)乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，并提出意見建議，確認(rèn)的樣品驗(yàn)收貨品。
5、 甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收貨品。
6、 甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密。
·本協(xié)議所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
·甲方不得交乙方設(shè)計(jì)生產(chǎn)的樣板提供給其他生產(chǎn)商。
第三條 、乙方責(zé)任。
1、 加工產(chǎn)品交貨期：
甲方按面料到達(dá)的計(jì)劃提前知會(huì)印花廠：貨期根據(jù)雙方協(xié)定為 5 天，自由甲方正式通知乙方提布之日起開始計(jì)算貨期。
2、 請(qǐng)加工廠按足我司印花辦要求做貨。
3、 加工產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求：
1） 大貨生產(chǎn)前乙方必須要做產(chǎn)前板給甲方確認(rèn)尺寸工藝等，經(jīng)甲方核準(zhǔn)確認(rèn)簽字為驗(yàn)
貨標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能及時(shí)提供產(chǎn)前板確認(rèn)，引起的一切后果均由乙方承擔(dān)。
2） 乙方須采用環(huán)保漿料，確保印花產(chǎn)品符合F/73025-20xx的標(biāo)準(zhǔn)。
第四條、 交貨數(shù)量及交貨期違約。
1、 合格產(chǎn)品按加工費(fèi)結(jié)算，次品回收不計(jì)算加工費(fèi)。
2、 因乙方未按甲方要求的時(shí)間交貨，乙方應(yīng)每天承擔(dān)此批貨總價(jià)2%的違約金。
3、 凡違反本合同之其他各項(xiàng)條款的，甲方有權(quán)對(duì)乙方處5000元以下罰款。
第五條、本協(xié)議發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)本著友好協(xié)商的態(tài)度解決，在協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以向所在地人民法院提出訴訟。
本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方加蓋公章或合同專用章后即具法律效益。以上條款經(jīng)雙方協(xié)商同意后，簽字確認(rèn)即日生效。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
精選加工合同范文集錦 篇14
合同編號(hào)：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務(wù)：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號(hào)碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號(hào)：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務(wù)：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號(hào)碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號(hào)：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量加工費(fèi)
單位總價(jià)
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條 定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)交付數(shù)量包裝要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條 圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)
第七條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第八條 保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。
第十一條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件：
1.定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過(guò)書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
第十七條 質(zhì)量保證
承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。
第十八條 違約責(zé)任
1.承攬人的違約責(zé)任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十九條 聲明及保證
承攬人：
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下：______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無(wú)效。
第二十三條 爭(zhēng)議的處理
1.本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
承攬人(蓋章)：_________ 定作人(蓋章)：__________
法定代表人(簽字)：_____ 法定代表人(簽字)：______
委托代理人(簽字)：_____ 委托代理人(簽字)：______
簽訂地點(diǎn)：_______________ 簽訂地點(diǎn)：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
精選加工合同范文集錦 篇15
甲方：
乙方：
甲方問乙方訂制家具(仿古沙發(fā))一批，為明確雙方責(zé)任及權(quán)益，根據(jù)《合同法》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商制定合同如下：
一、訂制內(nèi)容：
沙發(fā)白坯半成品和油漆成品
加工，以雙方認(rèn)定的樣品為準(zhǔn)。
二、合作形式：
甲方向乙方訂制加工沙發(fā)一批，甲方提供原生態(tài)板材，約計(jì)五十個(gè)立方米，乙方負(fù)責(zé)白坯半成品及油漆成品加工。
三、乙方根據(jù)甲方提供的沙發(fā)樣品及件數(shù)核算實(shí)際用料方數(shù)。
_________________________________________________________________
四、甲方加工件數(shù)：
五套沙發(fā)(1+2+3)+2
五、合同加工單價(jià)：
壹套單價(jià)12000元，總價(jià)60000元，含油漆輔料，大寫陸萬(wàn)元整。
六、付款方式：
甲方在合同簽定之日起向乙方支付加工費(fèi)總額的50%作為之前開支費(fèi)用，余款在提貨之前付清。
七、交貨方式：
�、�、乙方在收到甲方款之日起開始計(jì)算，四十五日伍套全部交貨。乙方在收到通知之日，一日不提貨，甲方收取乙方倉(cāng)庫(kù)存放費(fèi)，按每天百元計(jì)算，依此類推，到提貨日期止，算清現(xiàn)金。㈡付清加工費(fèi)余額，一次性提貨。
八、交貨地點(diǎn)：
甲方自提。
九、雙方發(fā)生爭(zhēng)議：
雙方的協(xié)商，協(xié)商不成的則可向有管轄權(quán)的人民法院訴訟。
十、本合同一式貳份
甲乙雙方各執(zhí)一份，一經(jīng)簽訂具有法律效力，雙方必須共遵守，合同條款至雙方完成后自行終止。甲方(簽章)：乙方(簽章)：
代表(簽章)：
代表(簽章)：
電話：
電話：
日期：
日期：