精選買賣合同合集（精選20篇）
精選買賣合同合集 篇1
一、注意審查合同項(xiàng)下標(biāo)的物：應(yīng)當(dāng)有品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)
二、交貨條款：交貨時(shí)間、地點(diǎn)。
三、付款方式：應(yīng)注意審查付款條件。
四、驗(yàn)收：應(yīng)注意驗(yàn)收與付款的銜接問題。
五、運(yùn)輸條款：應(yīng)注意審查運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān)、運(yùn)輸和交貨條款的銜接。
六、包裝：注意審查是否有特殊的包裝要求。
七、檢驗(yàn)條款：到貨時(shí)的檢驗(yàn)，對此應(yīng)掌握《合同法》第157條、158條的.規(guī)定。
八、安裝、調(diào)試、初驗(yàn)、試運(yùn)行和終驗(yàn)條款。應(yīng)注意各個環(huán)節(jié)的銜接環(huán)節(jié)的處理和對下一環(huán)節(jié)的影響。
九、培訓(xùn)條款：注意培訓(xùn)費(fèi)用、培訓(xùn)內(nèi)容的約定。
十、保修：注意保修期限的起始點(diǎn)和保修期內(nèi)故障的處理。
十一、索賠和違約責(zé)任：對于違約責(zé)任部分，可以列一個帽子條款，將各種違約情形籠統(tǒng)的約定在一個條款中，如：任何乙方違反本合同中的承諾、保證及本合同約定的義務(wù)，應(yīng)向守約方支付違約金并賠償守約方因此而遭受的損失。
十二、爭議解決方式：注意審查管轄及仲裁條款的效力問題。
十三、不可抗力條款：應(yīng)注意對不可抗力的界定是否和法律規(guī)定的一致。
精選買賣合同合集 篇2
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等自愿基礎(chǔ)上，就乙方自愿購買甲方所有的房屋事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同遵守。
第一條 交易房屋具體情況：
12、房屋面積總面積㎡(大寫）㎡車庫面積㎡配房面積 ㎡閣樓面積 ㎡，房屋結(jié)構(gòu) ，產(chǎn)權(quán)年，房屋用途 ， 購房合同編號
第二條 交易房屋價(jià)款及給付方式
1、房屋的交易總價(jià)為：人民幣付甲方房款人民幣￥萬元（大寫）元整，本合同簽訂之日后甲方貸款余額人民幣￥ 萬（大寫）元整由乙方以銀行按揭方式支付月供人民幣￥ 萬款，甲方積極配合辦理更名手續(xù)，本合同簽訂履行后甲方不再支付與本房有關(guān)系的任何費(fèi)用。
第三條 稅費(fèi)承擔(dān)
1、本合同項(xiàng)下房屋交易、更名、辦一手房房產(chǎn)證等行為產(chǎn)生的一切費(fèi)用，包括交易稅費(fèi)、過戶
所產(chǎn)生的費(fèi)用等一切稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第四條 雙方的權(quán)利義務(wù)
1、甲方保證對所出賣的房屋享有完全的'處分權(quán)并保證符合國家有關(guān)規(guī)定，而且沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和
債權(quán)債務(wù)糾紛。因甲方原因造成該房屋發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任退還乙方所有已支付房款并賠償乙方所有損失及違約金20萬元（大寫）貳拾萬元整乙方有權(quán)解除合同并追究甲方法律責(zé)任。
2、經(jīng)雙方協(xié)商確定，甲方在交房當(dāng)日將水、電等費(fèi)用結(jié)清。
3、甲方于房產(chǎn)證可辦理后積極無償配合乙方辦理房產(chǎn)證辦理、過戶、更名等手續(xù)，甲方應(yīng)在物
業(yè)通知領(lǐng)鑰匙10日內(nèi)向乙方騰空房屋并交付使用，甲方如未能按時(shí)配合乙方辦理所有手續(xù)及交房甲方應(yīng)賠償乙方違約金20萬元（大寫）貳拾萬元整。
第五條 違約責(zé)任
1、乙方如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款，或因乙方原因造成本合同無法履行的，乙方向甲方支付違約金20萬元整（大寫）貳拾萬元整。
2、甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付，甲方向乙方支付違約金萬元整。
3、甲方如未按本合同規(guī)定積極配合將該房屋過戶到乙方名下，甲方自愿支付乙方寫）貳拾萬元整作為違約金。
4、如乙方為按時(shí)向銀行支付按揭造成甲方貸款逾期等不良記錄乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任并支付甲方相應(yīng)損失計(jì)違約金20萬元（大寫）貳拾萬元整。
5、乙方如未能按規(guī)定積極配合甲方辦理房權(quán)證交易手續(xù)甲方有權(quán)提出中止合同并要求索賠損失。
6、本房如因天災(zāi)等一切不可抗拒因素造成本合同無法正常履行所產(chǎn)生的一切損失雙方互不賠償互不追責(zé)。
第六條 爭議的解決方式
合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴。
第七條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
第八條 本合同一式三份，甲乙雙方及律師事務(wù)所各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本合同自雙方當(dāng)事人簽字后生效。
備注：
甲方：_________________
身份證號：_________________
地址：___________________
乙方：__________________身份證號：___________________地址：____________________ 年 月 日
精選買賣合同合集 篇3
當(dāng)事人基本信息：
賣方：
姓名：______________
身份證：__________________
聯(lián)系電話：_________________
工作單位：____________________
通訊地址： ___________________
買方：
姓名：______________
身份證:_____________
聯(lián)系電話：_________________
工作單位：____________________
通訊地址：_________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，買賣雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就本合同所涉房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜，簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條【轉(zhuǎn)讓標(biāo)的】
賣方自愿將其房屋及其房內(nèi)設(shè)施出售給買方，該房屋具體情況如下：坐落于____________________________ 路（街）______ 號，______ 小區(qū)______ 號樓______ 門______ 室；所在樓層為___層，為____________________ 結(jié)構(gòu)。
房地產(chǎn)證號為：______________________。房屋土地使用權(quán)證號為 __________________。 房地產(chǎn)用途為：______________________。
登記建筑面積為：_______________平方米。（其中實(shí)際建筑面積______平方米，公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e______平方米)。房屋附屬設(shè)施為倉房、家具及家用電器。
賣方將該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)及該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓給買方。賣方還應(yīng)當(dāng)將附屬于該房屋的裝修及其現(xiàn)有其他設(shè)施、設(shè)備和其他相關(guān)物品與該房屋相關(guān)的所有權(quán)利轉(zhuǎn)讓給買方，其轉(zhuǎn)讓價(jià)格已包含在上述房屋的價(jià)款中，不再另行支付價(jià)款。
第二條【買賣雙方申明】
賣方申明：賣方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況。賣方確認(rèn)該房地產(chǎn)沒有租約、沒有設(shè)定抵押、擔(dān)保也未被查封凍結(jié)，無產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛等權(quán)屬糾紛，無不良事件發(fā)生，提供的材料齊全、真實(shí)有效，可以辦理權(quán)屬過戶、稅務(wù)登記、貸款申請等與交易有關(guān)的各項(xiàng)事宜。保證該房屋不受他人合法追索。該房歸屬賣方一人所有，賣方對該房地產(chǎn)享有完全獨(dú)立的處分權(quán)，并完全有權(quán)簽署本房屋轉(zhuǎn)讓合同及相關(guān)協(xié)議文件，無共有人（如有）反對。自本合同簽訂之日起賣方不得再對該房屋進(jìn)行任何物權(quán)處分及附加任何物權(quán)、債權(quán)負(fù)擔(dān)，不得再與買方以外的任何第三人簽訂該房屋的買賣合同、贈與合同、抵押合同等。該房屋所有權(quán)、使用權(quán)等一切權(quán)利歸買方所有，賣方對違反國家及黑龍江省關(guān)于房屋交易政策引起的后果承擔(dān)法律責(zé)任。如因賣方不如實(shí)陳述告之引起的其他相關(guān)糾紛，由賣方向買方承擔(dān)違約責(zé)任,并對第三方負(fù)擔(dān)處理義務(wù)，與買方無關(guān)。
買方申明：買方購買本合同第一條所述賣方房屋，支付房款，履行本合同約定的各項(xiàng)義務(wù)，承擔(dān)違反本合同義務(wù)的法律責(zé)任。
第三條【附著于該房地產(chǎn)之上的戶口】
該房地產(chǎn)所附著的戶口，賣方保證于買賣雙方辦理完過戶更名手續(xù)之日起3月內(nèi)遷出，逾期則以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為基數(shù)按日萬分之四向買方支付違約金。
第四條【轉(zhuǎn)讓價(jià)款】
該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣：____拾____萬____仟元(小寫：________元)。該轉(zhuǎn)讓價(jià)款不含稅費(fèi)。
第五條【付款方式】
買賣雙方同意以一次性付款方式付款，在____年____月 ____日，買方一次性支付購房款為人民幣：____拾____萬____仟元(小寫：________元)（含定金）給賣方。為防范交易風(fēng)險(xiǎn)，督促賣方按約定如期交付該房地產(chǎn)并結(jié)清所有費(fèi)用，買賣雙方協(xié)商同意在本合同簽訂時(shí)從交易總價(jià)款中預(yù)留人民幣：__萬__仟元(小寫：_____元)作為交房保證金交買方。此款在賣方完成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時(shí)進(jìn)行結(jié)算。
以上款項(xiàng)，由買方直接通過轉(zhuǎn)帳或者直接存入等方式支付到賣方提供的本人銀行帳號，每次收到款項(xiàng)后賣方應(yīng)當(dāng)開具收據(jù)給買方。
賣方：
賬戶名:
開戶行:
收款銀行卡賬號：
買方:
賬戶名:
開戶行:
付款銀行卡賬號：
第六條【稅費(fèi)承擔(dān)】
經(jīng)雙方協(xié)商相關(guān)稅費(fèi)中：個人所得稅及營業(yè)稅由賣方承擔(dān)，其余費(fèi)用由買方承擔(dān)。
第七條【房地產(chǎn)交付】
賣方應(yīng)當(dāng)于收到購房款后 ____日內(nèi)，即_____年 _____ 月 _____日將交易的房地產(chǎn)正式全部交付買方使用，并履行下列手續(xù)：
1、賣方應(yīng)在正式交付房屋前保證房屋及其屋內(nèi)已有設(shè)施的、水、電等基本條件的完好。如因上述基本條件存在問題引起的糾紛，由賣方出面協(xié)助處理。
2、買賣雙方共同對該房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等事項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收，記錄水、電、氣表的讀數(shù)，并辦理交接手續(xù)；
3、交付該房地產(chǎn)鑰匙；
4、本合同規(guī)定的其他應(yīng)完成的事項(xiàng)。
本條規(guī)定的各項(xiàng)手續(xù)均完成后，才視為該房屋驗(yàn)收交接完成。
第八條【延遲交房的違約責(zé)任】
除不可抗拒的'自然災(zāi)害外，賣方未按合同約定的交房期限執(zhí)行的，自約定的交付期限逾期達(dá)一個月以上的，即視為賣方不履行本合同，買方有權(quán)解除合同，賣方按本合同第十一條規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
第九條【產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記】
買賣雙方約定于_____年_____月_____日，暨房產(chǎn)證辦理完成滿5年之日起3個月內(nèi)，正式辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，在此之前賣方將交易的二手房的《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》交由買方保管。若賣方在交易過程中，未經(jīng)買方同意私自重新辦理《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》，視為違反本合同，按第十一條違約責(zé)任，賠償買方損失。
在該房屋符合規(guī)定產(chǎn)權(quán)過戶條件時(shí)，暨房產(chǎn)證辦理完成滿5年之日起3個月內(nèi)賣方有義務(wù)積極協(xié)助配合買方向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。正式辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)后，買方支付賣方房產(chǎn)過戶保金_____元。（大寫：）。
如因賣方原因而不能辦理過戶登記，買方有權(quán)解除合同，解約時(shí)，賣方除返還全部房價(jià)款外，并按本合同第十一條規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
該房屋在正式辦理產(chǎn)權(quán)過戶前，買方有權(quán)將該房屋賣與第三人，若買方將該房屋賣與第三人，賣方應(yīng)在買方提出要求時(shí)，積極配合與第三人辦理產(chǎn)權(quán)過戶等事宜。
該房屋在正式辦理產(chǎn)權(quán)過戶前，若因城市規(guī)劃建設(shè)需要，被政府征收，政府給予一切補(bǔ)償權(quán)益歸買方所有。賣方不得以房屋尚未過戶之名要求享受相關(guān)補(bǔ)償權(quán)益。
第十條【裝修問題】
在買方入住，但未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)期間，買方可以進(jìn)行裝修，由此產(chǎn)生的費(fèi)用有買方承擔(dān)。但賣方違約收回房屋，賣方除退還買方購房款與違約金外,要賠償買方裝修費(fèi)用，包括材料費(fèi)、人工費(fèi)。
第十一條【違約責(zé)任】
買賣雙方合同簽定后：
若因賣方不履行本合同約定義務(wù)，致合同目的不能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)書面通知買方，并在____日內(nèi)全部返還買方的已付款(返還房款=買方已付款+利息）。若因買方不履行本合同約定義務(wù)，致合同目的不能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)書面通知賣方，
賣方在____日內(nèi)部分返還買方已付款（返還房款=買方已付款-利息）。利息計(jì)算方法按合同生效日至合同中止日買方已付房款月利率2%計(jì)算,
即：利息=已付房款*合同簽訂至中止經(jīng)過幾個月*2%（*定義為乘法）。房款及利息全部結(jié)清完畢后合同方能中止。
第十二條【本合同與其他文件的沖突解決】
買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協(xié)議，如有與本合同不相符的，以本合同為準(zhǔn)。本合同未盡事宜，買賣雙方可另行訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議均為本契約不可分割的部分。
第十三條【本合同爭議解決方式】
在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十四條【合同數(shù)量及持有】
本合同共計(jì)5頁，一式_____份，賣方_____份，買方_____份，其他交有關(guān)部門，均具同等法律效力。本合同自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。
賣方(簽章)：
身份證:
共有人（簽章）：
身份證：
擔(dān)保人（賣方）：
身份證:
年 月 日
買方(簽章)：
身份證:
證人（買方）：
身份證:
年 月 日
精選買賣合同合集 篇4
甲方（出讓方）：身份證號碼：
乙方（受讓方）：身份證號碼：
在自愿、公平，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成以下協(xié)議：
一、甲方自愿將下應(yīng)村一間地基，四至落座如下：東至與葉建設(shè)共墻為界，南至自墻（規(guī)劃路）為界，西至與鄭銀榮共墻，北至自墻（規(guī)劃路）為界，占地面積640平方米，出賣給乙方所有。
二、甲方自愿將該地基出賣給乙方，甲方保證本宗出賣的地基四至分明，產(chǎn)權(quán)清晰，與他人無涉，若出現(xiàn)債權(quán)等糾紛，均由甲方負(fù)責(zé)，與乙方無關(guān)。
三、經(jīng)雙方議定并一致確認(rèn)地基的.成交價(jià)為人民幣貳拾伍萬整。
四、付款方式：以該協(xié)議簽訂之際，由乙方付給甲方定金貳萬元整，并與20xx年3月16日付給甲方捌萬元整，乙方在該地基建房至二層時(shí)付清部分余款拾萬元整，但成交價(jià)人民幣的余額伍萬元整必須在封頂半個月前付清。
五、該地基日后在政策性統(tǒng)一調(diào)整轉(zhuǎn)為國有劃撥土地或宅基使用證時(shí)，甲方必須無條件配合乙方辦理過戶簽字等相關(guān)手續(xù)，但不承擔(dān)費(fèi)用。
六、違約責(zé)任：如甲方在乙方建房前反悔，甲方向乙方雙倍返還定金，如乙方在建房時(shí)甲方反悔，則按反悔時(shí)房產(chǎn)市場價(jià)雙倍作為違約金向乙方賠償。
如乙方在簽訂協(xié)議后反悔，則甲方無條件擁有該地基上建筑物所有權(quán)，并收回該地基的所有權(quán)。
如乙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)付清余款，則由甲方無條件擁有該地基上建筑物所有區(qū)，并收回該地基的所有權(quán)。
七、如有未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，該協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，該協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
甲方： 乙方：
見證人：
執(zhí)筆人：
年 月 日
精選買賣合同合集 篇5
買方：____________ （下稱甲方） 賣方：____________ （下稱乙方） 地址：____________ 郵編：_____ 地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____電話：____________ 傳真：_____ 電子郵箱：__________ 電子郵箱：__________ 甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時(shí)間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任；甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它：_______________。
額的`計(jì)算方法的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件，按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達(dá)對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方，否則，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6.本合同正本一式___份，雙方各執(zhí)___份；合同副本一式__份，分送______等單位。
甲方：____________ 乙方：____________
受權(quán)代表：（簽字）______受權(quán)代表：（簽字）_______
委托代理人：（簽字）_____
本合同于____年____月____日訂立于____（地點(diǎn)）。
精選買賣合同合集 篇6
簽訂二手房買賣合同的條件
一、選擇有良譽(yù)的中介公司，并驗(yàn)明其真實(shí)性和資質(zhì)
通過中介公司購買二手房，要先同中介公司簽訂房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同，待產(chǎn)權(quán)交易即將形成時(shí)，再同原房主簽訂房產(chǎn)買賣合同。簽訂房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同前，一定要驗(yàn)明中介公司的真實(shí)性和合法性。要認(rèn)真了解選擇的中介公司是否有營業(yè)執(zhí)照、是否在房管部門備案并取得房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)備案證書;要驗(yàn)明原房主對中介方的授權(quán)委托書，以確認(rèn)中介方是原房主的合法代理人，避免遭遇欺詐。另外，要盡可能選擇有實(shí)力、講信譽(yù)的中介公司
二、要嚴(yán)格核實(shí)并寫明簽約的三方主體，防止受欺詐
買賣雙方在簽訂二手房買賣合同前，首先確認(rèn)簽約主體的真實(shí)性，主要是核實(shí)賣方主體資格的真實(shí)性。簽約主體資格的真實(shí)性是房產(chǎn)買賣合同成立的前提條件，尤其在買賣雙方自己進(jìn)行交易而沒有第三方居間擔(dān)保的情況下，該問題更需引起客戶的注意。如果賣方簽約主體的真實(shí)性存在問題，就有可能上當(dāng)受騙或者遺留后患。
三、要在合同中注明房產(chǎn)、附屬設(shè)施的.交驗(yàn)時(shí)間和費(fèi)用承擔(dān)時(shí)間
在確定和寫明所購二手房及附屬設(shè)施交接時(shí)間的同時(shí)，還應(yīng)注意確定和寫明水、電、氣、暖、物業(yè)等費(fèi)用的劃界承擔(dān)時(shí)間。二手房交接時(shí)間和費(fèi)用劃界時(shí)間是責(zé)任劃分的界線之一，如果界定不清，日后就有可能引起麻煩甚至糾紛。
四、要在合同中約定明確的違約條款、賠償責(zé)任和賠償金額
房產(chǎn)交易過程復(fù)雜且金額較大，有時(shí)會出現(xiàn)意想不到的情況和違約行為。為避免以后出現(xiàn)糾紛時(shí)難以解決，就需要在簽訂二手房買賣合同時(shí)寫明違約賠償責(zé)任和賠償金額。違約條款在買賣合同中是非常重要的條款，在某種程度上其起到的監(jiān)督作用是第一位的。同時(shí)，它也是救濟(jì)手段。
五、要在合同中準(zhǔn)確注明購房者付款和雙方過戶時(shí)間
對首付款和尾款，房產(chǎn)買賣合同一般規(guī)定由買方在不同時(shí)間段交付原房主。為此，合同中必須分別寫明首付款交付、房產(chǎn)過戶以及尾款交付的具體期限。其中的尾款交付期限有賴于房產(chǎn)過戶期限，因此過戶期限以及過戶手續(xù)由哪方主辦、哪方配合，必須事先確定并在合同中寫清楚。特別值得提出的是，某些房產(chǎn)中介公司收到客戶定金甚至是首付款之后，仍會帶其他客戶看房，誰出價(jià)高他們就把房子賣給誰，為此不惜與前一個客戶毀約。這是一種一房多賣的違規(guī)操作。
以上五個方面的內(nèi)容就是關(guān)于二手房買賣簽訂合同的條件問題。如果關(guān)于二手房買賣過程中，有很多你不懂的，比如，怎么簽訂二手房買賣合同、簽訂二手房買賣合同需要注意哪些問題、二手房買賣過戶流程等問題，歡迎咨詢網(wǎng)站的律師獲得解答。
精選買賣合同合集 篇7
印刷紙張購銷合同
供方: *有限公司
需方:責(zé)任公司
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：生產(chǎn)廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，尺寸不少于720*1000mm及890*1240mm,紙張克樹誤差不能超過±1.5克，紙張能保證正常四色機(jī)雙面八色印刷，無紙粉，不打皺、印刷時(shí)無拉毛現(xiàn)象。
三、交貨地點(diǎn)：需方指定地點(diǎn)，供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。
四、包裝標(biāo)準(zhǔn)：平板木夾板包裝，包裝完整、無破損。
五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：如有質(zhì)量、數(shù)量等問題，如破損、水濕、扁芯等問題，需方提出異議后經(jīng)供方證實(shí)，按損失情況調(diào)換貨物。
六、需方需在簽訂合同時(shí)預(yù)付定金壹拾萬元整，剩余貨款限期供貨前付清。
七、解決爭議方式：雙方友好協(xié)商解決。
八、供貨時(shí)間：20xx年7月25日前。
九、本合同一式貳份，具有同等效力，供需雙方各執(zhí)一份。
供方單位（蓋章）：需方單位（蓋章）： 經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
電話：電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號：賬號：
精選買賣合同合集 篇8
上訴人（原審被告）中山市寶柏化工有限公司，住所地中山市南頭鎮(zhèn)穗西工業(yè)二區(qū)。
法定代表人潘銀芯，董事長。
委托代理人黃正熙，男，漢族，1974年5月16日出生，住中山市南頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府。
被上訴人（原審原告）李欣，女，漢族，1970年5月2日出生，住佛山市順德區(qū)大良街道辦事處中區(qū)鳳山東路6號德業(yè)大廈三座，系順德市倫教區(qū)熹涌永宏制罐廠業(yè)主。
委托代理人陳業(yè)方，廣東海順律師事務(wù)所律師。
上訴人中山市寶柏化工有限公司（下稱寶柏公司）因與被上訴人李欣買賣合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（）順法民二初字第3234號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案，現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明：XX年8月至11月間，寶柏公司與李欣開辦的個體企業(yè)順德市倫教區(qū)熹涌永宏制罐廠（下稱永宏廠）簽訂了多份銷售合同及送貨憑證，約定由寶柏公司向永宏廠購買包裝罐。期間，寶柏公司共收到價(jià)值為174705.40元的包裝罐。后經(jīng)李欣追收未果，遂于XX年10月10日向一審法院提起訴訟，請求判令寶柏公司立即償還拖欠的貨款174705.40元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。
案經(jīng)原審法院審理認(rèn)為：寶柏公司與李欣開辦的個體企業(yè)永宏廠之間的買賣關(guān)系合法有效，應(yīng)受法律保護(hù)。寶柏公司收取李欣的貨物，沒有履行付款的義務(wù)，顯屬違約，應(yīng)負(fù)向李欣支付尚欠貨款174705.40元的責(zé)任。李欣起訴有理，予以支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條、《中華人民共和國合同法》第一百零九條的規(guī)定，判決：寶柏公司應(yīng)于判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向李欣支付貨款174705.40元。案件受理費(fèi)5010元，由寶柏公司負(fù)擔(dān)。
上訴人寶柏公司不服原判，上訴稱：一、一審以上訴人“無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，視為放棄抗辯權(quán)”為由認(rèn)定了被上訴人提供的證據(jù)及陳述的事實(shí)，這與證據(jù)審查原則相違背，是錯誤的。在本案中，被上訴人以上訴人為被告請求清還貨款，須舉證證實(shí)其與上訴人存在買賣合同關(guān)系及上訴人欠貨款的事實(shí)。但被上訴人提供的所有證據(jù)沒有上訴人的蓋章或法定代表人的簽字，也沒有委托簽訂合同和簽收貨物的委托手續(xù)，不能證實(shí)雙方存在買賣合同關(guān)系。事實(shí)上，證據(jù)上的簽字人的行為與上訴人沒有任何關(guān)系，上訴人沒有委托他們簽訂合同及簽收貨物，此證據(jù)不能作為認(rèn)定上訴人欠被上訴人貨款的定案依據(jù)。二、事實(shí)上，上訴人與被上訴人沒有簽訂買賣合同，也沒有委托任何人與被上訴人簽訂買賣合同，且沒有收取被上訴人的貨物，上訴人沒有委托被上訴人提供證據(jù)上的“花”、“桂花”、“嬋”、“潘新和”等人與被上訴人簽訂買賣合同及簽收貨物，這些人與被上訴人發(fā)生的民事行為，是個人行為，與上訴人無關(guān)。三、由于塞車原因，上訴人遲到10分鐘到庭，卻被一審以“無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟”為由，變相剝奪了上訴人的抗辯權(quán)，程序不合法。因此，請求二審撤銷原判，駁回被上訴人的訴訟請求，全部訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
上訴人寶柏公司在本院審理期間未提供新證據(jù)。
被上訴人李欣答辯稱：一、送貨憑證上的簽收人員是上訴人的員工，是履行簽收貨物的行為，其中潘新和是上訴人法定代表人潘銀芯的弟弟。二、對于送貨憑證上的簽收人員是上訴人的員工的事實(shí)，在上訴人欠其他人的案件中，已被佛山中級法院作出的（）佛中法民二終字第631號生效判決所確認(rèn)。三、上訴人在一審確定的開庭時(shí)間內(nèi)因遲到未到庭參加訴訟，視為其放棄抗辯權(quán)，責(zé)任完全由其自負(fù)，一審作出的判決完全符合法律規(guī)定。因此，請求二審駁回上訴，維持原判。
被上訴人李欣在本院審理期間提供了本院（）佛中法民二終字第631號生效判決書。
本院認(rèn)為：從上訴和答辯的內(nèi)容看，本案爭議的焦點(diǎn)是雙方當(dāng)事人是否存在買賣合同關(guān)系。從被上訴人李欣提交的銷售合同書及送貨憑證、入庫單來看，上面注明送貨單位是永宏廠，購貨單位是寶柏公司，并有“潘新和”、“花”、“桂花”、“嬋”等人簽收。其中，“花”、“桂花”、“嬋”簽收的`單據(jù)與另案即本院（）佛中法民二終字第631號生效判決的單據(jù)的格式一致，該終審判決已認(rèn)定“花”、“桂花”、“嬋”等人是寶柏公司的員工，故可適用于本案。對于 “潘新和”簽名的銷售合同書及送貨憑證，寶柏公司雖予以否認(rèn)，但沒有提供公司員工的工資、社會保險(xiǎn)等證據(jù)予以反駁，相反，“潘新和” 簽名的銷售合同書及送貨憑證與“嬋”等人簽名的入庫單是相對應(yīng)的，而“嬋”等人又是寶柏公司的員工。因此，可以認(rèn)定“潘新和”也是寶柏公司的員工，由此產(chǎn)生的民事責(zé)任應(yīng)由寶柏公司承擔(dān)。至于寶柏公司上訴提出的程序問題，由于其不按時(shí)到庭，一審據(jù)此作出判決并無違反法定程序。綜上所述，被上訴人李欣提交的上述證據(jù)可以證實(shí)永宏廠與寶柏公司之間存在買賣合同關(guān)系，寶柏公司欠李欣貨款174705.40元的事實(shí)清楚，應(yīng)予清償。寶柏公司的上訴理由不成立，應(yīng)予駁回。一審判決正確，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費(fèi)5010元，由中山市寶柏化工有限公司承擔(dān)。
本判決為終審判決。
審 判 長 鄭 振 康
代理審判員 吳 行 政
代理審判員 歐陽建輝
二0xx年三月二十三日
書 記 員 歐陽
精選買賣合同合集 篇9
糧食買賣合同
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
出賣人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
買受人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂時(shí)間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條 糧食品種、數(shù)量、價(jià)款、交（提）貨時(shí)間
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、用途：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第三條 包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物供應(yīng)和回收及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第四條 損耗標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第五條 交（提）貨方式、地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第六條 運(yùn)輸方式及到達(dá)站（港）和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第七條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間、地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第八條 結(jié)算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第九條 擔(dān)保方式（也可另立擔(dān)保合同）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十條 本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十一條 違約責(zé)任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十二條 合同爭議的`解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下列第＿＿＿種方式解決：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十三條 本合同自＿＿＿＿＿＿＿＿生效。
第十四條 其他約定事項(xiàng)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
�。�
�。鲑u人名稱（章）： ｜買受人名稱（章）： ｜ 鑒（公）證意見： ｜
｜住所： ｜住所： ｜ ｜
�。ǘù砣� ｜法定代表人 ｜ ｜
�。ê炞郑� ｜（簽字）： ｜ ｜
�。写砣� ｜委托代理人 ｜ ｜
�。ê炞郑� ｜（簽字）： ｜ ｜
｜電話： ｜電話： ｜ ｜
�。_戶銀行： ｜開戶銀行： ｜鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）｜
｜賬號： ｜賬號： ｜經(jīng)辦人： ｜
�。]政編碼： ｜郵政編碼： ｜ 年 月 日｜
�。�
監(jiān)制部門： 印制單位：
國家工商管理局
精選買賣合同合集 篇10
合同編號：______________________ 接收編號：___
合同評審?fù)ㄟ^簽證日期：________年______月______日
注：本欄內(nèi)容由賣方合同管理部門填寫
買方(甲方)賣方(乙方)
單位名稱：××醫(yī)院 單位名稱：電梯有限公司
地址： 地址：
電話：總機(jī)：
傳真：電話：
郵編： 郵編：
開戶銀行： 開戶銀行：
銀行賬號： 銀行賬號：
稅務(wù)登記號：
甲方蓋章：乙方蓋章：
甲方法定代表人或委托代理人簽字：
××年×月×日
乙方法定代表人或委托代理人簽字：
××年×月×日
注：1、乙方上述開戶銀行及銀行賬號為乙方指定賬戶，甲方所付款項(xiàng)均應(yīng)匯入該賬戶。
2、可選項(xiàng)中，選擇請?jiān)谠擁?xiàng)前的“□”內(nèi)畫“√”，未選請?jiān)谠擁?xiàng)前的“□”內(nèi)畫“×”。
為了加強(qiáng)甲乙雙方的責(zé)任感，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，根據(jù)(中華人民共和國合同法)有關(guān)規(guī)定。特訂立本合同，以便共同遵守：
梯號
品牌及型號
層/站/門
(扶梯提升高度)
設(shè)備單價(jià)(元/臺)
數(shù)量
設(shè)備價(jià)小計(jì)(元)
門診
tbj1500/1.0-×021vf
4/4/4
320000
1
320 000
病房
tbj1500/1.0-×021vf
5/5/5
350000
1
350 000
病房
tbj1500/1.0-×021vf
5/5/5
350000
1
350 000
合計(jì)
1 020 000
設(shè)備價(jià)合計(jì)(大寫)：零仟壹佰零拾貳萬零仟零佰零拾零元整
本合同總價(jià)(大寫)：零仟壹佰零拾貳萬零仟零佰零拾零元整地(￥：102萬)
注：本合同價(jià)已包括電(扶)梯設(shè)備銷售額及其應(yīng)交納的17%增值稅，以及貨物運(yùn)到工地的運(yùn)輸、保險(xiǎn)費(fèi)及12個月的免費(fèi)維修保養(yǎng)費(fèi)用，包含安裝費(fèi)以及貨物到工地現(xiàn)場后的倉儲費(fèi)用。
二、 付款方式
2.1 合同生效之日起10天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總價(jià)的30%，計(jì)人民幣(大寫)：叁拾萬元整同，直接匯入本合同乙方指定賬號，作為合同定金。甲方逾期給付的，則合同交貨期另行協(xié)商。
2.2 收到貨物之日起15天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同部份50%的貨款，計(jì)人民幣(大寫)：伍拾萬元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
2.3 設(shè)備驗(yàn)收合格之日起15天內(nèi)，甲方再向乙方支付本合同總價(jià)15%的貨款，計(jì)人民幣(大寫)：拾柒萬元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
2.4 一年的質(zhì)量保證起滿后15天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方付清余下的5%余款，計(jì)人民幣(大寫)：伍萬元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
三、 交貨
3.1 交貨期限：
梯號交貨期梯號交貨期
鷂鷂_年_月_日鷂_鷂_年_月_日
3.2 交款辦法：乙方代為組織發(fā)運(yùn)并送貨到工地現(xiàn)場
3.3 運(yùn)輸方式：鐵路公路鷂_____
3.4 到貨地點(diǎn)和接貨單位：
到貨地點(diǎn)：甲方單位現(xiàn)暢┙踴醯ノ唬××醫(yī)院
接貨地址：_______________
郵編：聯(lián)系人：電話：傳真：
四、 收貨查驗(yàn)
4.1 甲方委托乙方把貨物運(yùn)到甲方工地，如有缺損由乙方負(fù)責(zé)，并無償提供缺損件。
4.2 甲方收貨后應(yīng)妥善保管(如防潮、防盜等)。
4.3 安裝時(shí)，甲方應(yīng)會國乙方安裝人員根據(jù)裝箱清單、產(chǎn)品合格書和隨機(jī)文件技術(shù)規(guī)定的數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)缺損件，甲方應(yīng)在開箱之日起7天內(nèi)書面通知乙方，經(jīng)乙方核對無誤后補(bǔ)齊缺損件。
五、 產(chǎn)品質(zhì)量保證
5.1 乙方電梯根據(jù)“gb-7588”、扶梯根據(jù)“gb-16899”制造與安裝安全規(guī)范進(jìn)行制造與安裝。
5.2 乙方須按合同規(guī)定的電(扶)梯設(shè)備規(guī)格型號向甲方提供全新的電(扶)梯設(shè)備。
5.3 乙方應(yīng)按投標(biāo)承諾的技術(shù)規(guī)格及配置要求向甲方提供設(shè)備。
5.4 乙方負(fù)責(zé)安裝的，本合同產(chǎn)品的質(zhì)量保證期自乙方發(fā)貨之日起18個月內(nèi)，但其中使用期不超過12個月。
5.5 根據(jù)建設(shè)部(1995)167號文件規(guī)定，電(扶)梯設(shè)備的制造、安裝、維修由制造廠實(shí)行一條龍服務(wù)。在簽訂本合同的同時(shí)，甲、乙雙方必須簽訂(電(扶)梯設(shè)備安裝合同)。
六、 產(chǎn)品包裝：須適合長途運(yùn)輸及合理的多次搬動
七、 合同變更和違約
7.1 合同履行中，甲、乙雙方任何一方要求變更合同的，應(yīng)在本合同約定交貨日前四個月肥書面形式通知另一方，并征得另一方的書面認(rèn)可。
7.2 由于非不可抗力原因，乙方逾期交貨或甲方逾期付款或逾期提貨的，違約方應(yīng)按延期部分金額萬分之四/天的'比例向另一方支付逾期罰金/滯納金。
7.3 除不可抗外力，甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款總金額30%的違約金;乙方不能交貨，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款總金額30%的違約金。貨物已交運(yùn)的，甲方無權(quán)要求退貨。
7.4 甲方未付清本合同款項(xiàng)的，本合同項(xiàng)下電(扶)梯設(shè)備的所有權(quán)仍屬于乙方。
7.5 本合同文本不得涂改，若需修改，則須經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達(dá)成一致修改意見，并在合同“附件”中注明，且由雙方共同簽署此附件。
八、 其他
8.1 本同所有附件，均為本合同不可分割的組成部分，均為本合同具有同等的法律效力。
8.2 本合同未涉及的違約事宜按照(合同法)的有關(guān)規(guī)定辦理。
8.3 如發(fā)生合同糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成則由人民法院裁決。
8.4 本合同履行地為。
8.5 本合同一式六份，經(jīng)甲乙雙方簽字與蓋章時(shí)起生效，甲方執(zhí)正本一份，乙方執(zhí)正本一份、副本四份。
九、 特殊條款
9.1井道技術(shù)數(shù)據(jù)由乙方實(shí)地測量，發(fā)生差錯由乙方負(fù)責(zé)。(男方原招標(biāo)文件中提供的井道尺寸不作參考)
9.2 電梯基本功能中的轎廂到站鐘改為語音報(bào)站，轎廂內(nèi)增設(shè)紫外線消毒燈。開門寬度由招標(biāo)文件中的1米改為1.1米。
9.3 乙方提供的電梯符合招標(biāo)文件中規(guī)定的電梯基本功能和技術(shù)要求，履行投標(biāo)文件中的承諾。
9.4 凡規(guī)定的進(jìn)口部件要提供海關(guān)商檢證明。
精選買賣合同合集 篇11
甲方： 合同編號：
乙方： 簽約地點(diǎn)：
第一條：產(chǎn)品、含量、數(shù)量、 價(jià)格、金額。
第二條：產(chǎn)品質(zhì)量按化工行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第三條：合理損耗標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法：產(chǎn)品重量和含量損耗計(jì)算均按國家標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。
第四條：包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)和回收： 包裝，包裝物不回收。
第五條：質(zhì)量檢驗(yàn)及提出異議期限：按國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，如客戶發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，在到貨一周內(nèi)提出異議，并傳真通知甲方。甲方及時(shí)與乙方商定異議處理辦法。超出異議期限的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)。
第六條：結(jié)算方式：簽訂合同后乙方付合同總款額30%作為預(yù)付款到甲方指定銀行賬戶后合同生效，發(fā)貨前付清余款。甲方提供增值稅發(fā)票。
第七條：違約責(zé)任：如乙方不按約定的'時(shí)間付款或提貨，甲方有權(quán)將30%預(yù)付款作違約金扣留。
第八條：甲、乙任何一方如遇不可抗拒的原因不能履行本合
同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蛐柩悠诼男�、部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第九條：合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成，依法向簽約地人民法院起訴。
第十條：其他事項(xiàng)： 第十一條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章合同生效。
甲方： 乙方：
精選買賣合同合集 篇12
甲方（賣方）：張三
乙方（買方）：李四
經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)：我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司
甲、乙雙方遵循平等自愿和誠實(shí)信用原則，經(jīng)協(xié)商一致，就下列房屋買賣事項(xiàng)訂立本合同。
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下：
�。ㄒ唬┳溆谀暇┦泄臉菂^(qū)華僑路35號1207室，建筑面積100平方米，房屋用途為住宅；
�。ǘ┏鍪鄯课莸乃袡�(quán)證證號為鼓改字第12345號，丘號為123456-I-8；
（三）房屋平面圖及其四至范圍見附件一；
�。ㄋ模┓课菡加梅秶鷥�(nèi)的土地使用權(quán)為√出讓取得，土地使用年限自20xx年10月1日至20xx年10月1日；×劃撥取得。
該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第二條甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋不受他人合法追索。
第三條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意上述房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣（小寫）800000元，（大寫）捌拾萬元，其中含定金（小寫）20000元，（大寫）貳萬元，尾款（小寫）無元，（大寫）無元。
第四條乙方的付款方式和付款期限按下列約定：
√乙方同意在以下規(guī)定期限內(nèi)將房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)款解交南京市房地產(chǎn)交易市場設(shè)立的資金托管專用賬戶：
1、20xx年9月1日前將自有資金人民幣（小寫）240000元,（大寫）貳拾肆萬元解交托管賬戶。
2、甲方同意乙方向工商銀行銀行申請個人住房抵押貸款，總額為人民幣（小寫）560000元,（大寫）伍拾陸萬元，用于支付房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)款的余款。乙方同意于20xx年9月15日前與貸款銀行簽訂借款合同。同時(shí)委托銀行將貸款資金全部劃入南京市房地產(chǎn)交易市場托管資金專用賬戶。若乙方不能按計(jì)劃貸足或者銀行不同意貸款申請的，則轉(zhuǎn)讓價(jià)款的不足部分,乙方同意在銀行貸款批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)之日起3日內(nèi)以現(xiàn)金解交托管賬戶。
3、甲方同意乙方自留尾款無元，不存入托管賬戶，在房屋交付時(shí)，甲、乙雙方自行交割。
×甲、乙雙方同意以以下付款方式和付款期限支付房價(jià)款，并自行承擔(dān)房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)款安全的全部責(zé)任：
�。ㄗⅲ翰晦k理房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)款資金托管的交易雙方可選中該項(xiàng)，并商議填寫相關(guān)內(nèi)容）
經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及其人員均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)規(guī)定，不得以任何形式代收代付房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
乙方未按規(guī)定支付房價(jià)款的，則按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任：
乙方無法以現(xiàn)金方式補(bǔ)足貸款資金不足部分的，甲乙雙方同意解除本合同并撤銷該房屋買賣的轉(zhuǎn)移登記申請，同時(shí)乙方×不承擔(dān)違約責(zé)任。√承擔(dān)違約金肆仟元。
√乙方逾期支付房價(jià)款的，每逾期一天，按應(yīng)付到期房價(jià)款的萬分之四支付違約金。
√乙方逾期支付房價(jià)款超過十天，且所欠應(yīng)付到期房價(jià)款超過伍仟元的，甲方有權(quán)解除本合同。甲方在解除合同后三天內(nèi)將已收房價(jià)款退還乙方，所收定金不予退還；并有權(quán)要求乙方支付占總房價(jià)款百分之五的賠償金。
第五條甲、乙雙方定于20xx年9月20日時(shí)正式交付該房屋；甲方應(yīng)在正式交付房屋前騰空該房屋。
雙方定于20xx年9月30日前向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的'更名手續(xù)。
甲方應(yīng)在房屋產(chǎn)權(quán)過戶前將其落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
甲方未按規(guī)定履行以上義務(wù)的，則按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任：
√甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按總房價(jià)款的萬分之四支付違約金。
√甲方交付房屋的附屬設(shè)施或裝飾裝修不符合約定的，按不符部分的×約定價(jià)值√評估價(jià)值×市場價(jià)格承擔(dān)賠償責(zé)任。
√甲方逾期交付房屋超過十天的，乙方有權(quán)解除本合同。甲方應(yīng)在乙方解除合同后三天內(nèi)將已收房價(jià)款和雙倍定金返還乙方，并按總房價(jià)款的百分之五支付賠償金。
賣方(簽章)：___________________ 聯(lián)系地址：_______________________
身份證號碼：_____________________ 代理人(簽章)：_________________
聯(lián)系地址：_______________________ 身份證號碼：_____________________
法定代表人(簽章)：_____________ 聯(lián)系地址：_______________________
身份證號碼：_____________________ 買方(簽章)：___________________
聯(lián)系地址：_______________________ 身份證號碼：_____________________
代理人(簽章)：_________________ 聯(lián)系地址：_______________________ 身份證號碼：_____________________
法定代表人(簽章)：_____________ 聯(lián)系地址：_______________________ 身份證號碼：_____________________
簽訂時(shí)間：_______________________
精選買賣合同合集 篇13
暖氣片購銷合同
需方： （以下簡稱甲方） 供方：（以下簡稱乙方）
甲乙雙方在公平自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方供應(yīng)暖氣片一事，簽訂如下合同。
第一條 產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、金額等
注：鋼管柱型散熱器，3160型工作壓力1.2mpa，散熱器單片標(biāo)準(zhǔn)散熱量為239W；3030型工作壓力1.2mpa，散熱器單片標(biāo)準(zhǔn)散熱量為62W。
第二條款項(xiàng)及支付方式
2.1 2.2付款方式
2.2.1甲方通知乙方排產(chǎn)后7個工作日內(nèi)，向乙方支付作為合同定金；
2.2.2甲方提貨前，向乙方支付該批次貨物的全額貨款。
2.2.3質(zhì)保期為兩個采暖季，若暖氣片在安裝及打壓、試壓過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修及更換，在使用過程中，造成經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。
2.3乙方賬戶信息
賬戶名稱：陜西日升志成建材有限公司 開戶行：
銀行賬號：
第三條交貨時(shí)間、地點(diǎn)
甲方需提前25天給乙方書面下達(dá)排產(chǎn)通知，乙方須按時(shí)送貨到甲方工地。具體地址：陜西省咸陽市渭城區(qū)周陵鎮(zhèn)竇家村第五大道以西，園區(qū)七路以南 收貨人 ，電話：
第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù)
4.1乙方提供的產(chǎn)品，必須符合國家及生產(chǎn)廠家的.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，必須附有合法齊全的手續(xù)以及廠家隨產(chǎn)品附帶的檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、說明書、保修卡等，任何非法的假冒偽劣產(chǎn)品概由乙方負(fù)責(zé)。
4.2按照國家有關(guān)規(guī)定和“三包”規(guī)定提供售后服務(wù)。
第五條 雙方權(quán)責(zé)
5.1甲方權(quán)責(zé)
5.1.1甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況確定最終采購數(shù)量，當(dāng)采購貨物名稱/品牌/規(guī)格型號沒有變動時(shí)，采購單價(jià)不予調(diào)整，仍按合同中約定的價(jià)格執(zhí)行；
5.1.2甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每逾期一日，甲方向乙方賠償本合同逾期應(yīng)付款1‰的違約金；
5.1.3甲方有權(quán)將貨物送相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)檢查（費(fèi)用由乙方承擔(dān)），如出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，甲方有權(quán)退貨或換貨，且乙方須向甲方支付合同總額20%的違約金。
5.2乙方權(quán)責(zé)
5.2.1乙方須按合同規(guī)定的產(chǎn)品品牌、規(guī)格型號、質(zhì)量負(fù)責(zé)供貨。貨到現(xiàn)場，若與封樣產(chǎn)品不符時(shí)，甲方有權(quán)退貨或換貨，且乙方須向甲方支付10%的違約金；若因乙方原因延誤甲方工程進(jìn)度，每逾期一日，乙方須向甲方賠
償本合同總額1‰的違約金，若給甲方造成其他損失的，乙方應(yīng)另行賠償；
5.2.2合同履行期內(nèi)單價(jià)不予調(diào)整，如乙方擅自調(diào)價(jià)或以調(diào)價(jià)為由影響供貨，則視為乙方違約，且乙方須向甲方支付本合同總額20%的賠償金。
第六條 其他約定事項(xiàng)
6.1 本合同所訂一切條款，任一方不得擅自變更或修改。如一方單獨(dú)變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕供貨或收貨，并可要求變更、修改合同的一方承擔(dān)一切損失。
6.2如確因不可抗力，任一方不能履行本合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面通知對方，說明不能履行或延期履行或部分履行合同的理由，并向?qū)Ψ教峁┫鄳?yīng)的證據(jù)。
6.3任何一方違反合同約定即構(gòu)成違約，并按有關(guān)法律規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，違約金為合同總額的20%。
6.4 本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議，甲、乙方雙方應(yīng)協(xié)商解決、協(xié)商不成時(shí)，任一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
6.5本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
6.6 本合同自雙方簽章之日起生效，壹式肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
甲方單位名稱：乙方單位名稱： 單位地址： 單位地址：
法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人：
電 話： 電 話：
簽訂日期：20xx年月 日
聯(lián) 系 函
工程名稱：空港新城C地塊Ⅲ標(biāo)段公租房項(xiàng)目 編號：
精選買賣合同合集 篇14
合同編號
出賣人 簽訂地點(diǎn)
買受人 簽訂時(shí)間
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，為加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，保護(hù)合同交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益，確保農(nóng)業(yè)種植增產(chǎn)增收，本著公平、公正、誠實(shí)信用和互惠互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立本種植玉米買賣合同。
第一條：出賣人負(fù)責(zé)對玉米的種植生產(chǎn)。買受人負(fù)責(zé)對玉米種植生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)。
第二條：出賣人應(yīng)按照買受人的收購要求，向買受人承諾玉米的種植面積為 畝，并按照買受人提出的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)管理，按期、足額地向買受人提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和等級的玉米 公斤。出賣人應(yīng)保證在未完成合同約定的數(shù)量前，不向他人出售。
第三條：出賣人生產(chǎn)的玉米，只要符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格，買受人負(fù)責(zé)包銷。每公斤的收購價(jià)為 元。玉米交貨時(shí)，若市場價(jià)格上漲，收購價(jià)協(xié)商提高，若市場行情下跌，收購價(jià)不變。交貨的時(shí)間為 年 月 日；交貨地點(diǎn)
第四條：買受人應(yīng)搞好玉米種植的信息和技術(shù)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)出賣人科學(xué)種植，防止玉米作物的病蟲害，提高玉米的產(chǎn)量和質(zhì)量。
第五條：如果買受人需要統(tǒng)一向出賣人提供種子、化肥、農(nóng)藥的，應(yīng)以當(dāng)?shù)氐呐l(fā)價(jià)格供應(yīng)，具體價(jià)格為種子 元
1公斤；化肥 元1袋；農(nóng)藥 元1瓶。
第六條：因買受人在出賣人生產(chǎn)過程中因其提供的種子、化肥、農(nóng)藥出現(xiàn)質(zhì)量問題；或因提供的技術(shù)指導(dǎo)出現(xiàn)失誤，買受人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)對出賣人的經(jīng)濟(jì)賠償。
第七條：出賣人由于不按買受人的技術(shù)要求和所提供種子、化肥、農(nóng)藥的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)；或由于不可抗力的自然災(zāi)害（高溫、寒流、干旱、洪澇、暴雨、冰雹、大風(fēng)等）造成的損失，由出賣人承擔(dān)。
第八條：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商和調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決；
�。ㄒ唬┨峤� 仲裁委員會仲裁；（二）依法向 人民法院提起訴訟。
第九條：本合同自 年 月 日雙方當(dāng)事人簽字蓋章后生效；合同履行完畢后失效。
第十條：雙方當(dāng)事人需要約定的其他事項(xiàng)
出賣人
出賣人： 簽字
�。ㄉw章）
住所地址：
居民身份證號碼：
聯(lián)系電話：
郵編：
買受人
買受人： 簽字
�。ㄉw章）
住所地址：
法定代表人簽字 （蓋章）
居民身份證號碼：
委托代理人簽字 （蓋章）
居民身份證號碼：
開戶銀行：
銀行帳號：
聯(lián)系電話 ：
精選買賣合同合集 篇15
甲方（供貨方）：________________
乙方（購貨方）：________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方就乙方向甲方購買粉煤灰事宜協(xié)商一致，簽訂粉煤灰購銷合同條款，明確甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)，以資共同遵守。
一、合同項(xiàng)目甲方向乙方提供________________生產(chǎn)的39優(yōu)質(zhì)粉煤灰。
二、合同期限本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日為止。
三、產(chǎn)品名稱、單價(jià)、數(shù)量、計(jì)量單位、金額：
1、甲方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)
�、偶追皆诤贤行趦�(nèi)向乙方供應(yīng)粉煤灰，并確保乙方的生產(chǎn)需求。
�、萍追教峁┑漠a(chǎn)品應(yīng)符合國標(biāo)GB1596—20及《公路工程水泥混凝土外加劑與摻和料應(yīng)用技術(shù)指南》中有關(guān)技術(shù)要求。
�、羌追皆谙蛞曳揭平环勖夯視r(shí)，應(yīng)事先經(jīng)乙方化驗(yàn)同意。
�、燃追綄σ平唤o乙方的粉煤灰進(jìn)行計(jì)量時(shí)，必須甲乙雙方共同確認(rèn)。
2、乙方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)
�、乓曳綉�(yīng)按合同結(jié)算方式支付甲方貨款。
�、埔曳綉�(yīng)根據(jù)自身生產(chǎn)需要，正常供貨必須提前三天通知甲方所需規(guī)格及數(shù)量以便甲方做好生產(chǎn)及運(yùn)輸計(jì)劃安排。若乙方未按規(guī)定提前通知甲方，甲方不承擔(dān)貨物供應(yīng)中斷的一切責(zé)任。
⑶乙方應(yīng)按合同規(guī)定時(shí)間及數(shù)額支付甲方貨款。如未能及時(shí)付清，甲方有權(quán)中止供貨。
五、產(chǎn)品的交接地點(diǎn)。
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限
1、數(shù)量驗(yàn)收：粉煤灰移交時(shí)，甲乙雙方需要同時(shí)在場對粉煤灰進(jìn)行計(jì)量，共同確認(rèn)。如有異議，雙方應(yīng)在收貨時(shí)當(dāng)場提出，當(dāng)數(shù)量發(fā)生爭議時(shí)，經(jīng)雙方同意送至第三方地磅進(jìn)行復(fù)檢，因此發(fā)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
2、質(zhì)量驗(yàn)收：收貨時(shí)，乙方的收貨人員應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后雙方簽字確認(rèn)。乙方開出收到條或過磅單視為合格。如有異議，經(jīng)雙方同意送至第三方實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)檢，因此發(fā)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同執(zhí)行期間，在給乙方供貨時(shí)甲方應(yīng)有專人確認(rèn)簽收，否則乙方不予卸貨。
七、貨款結(jié)算
八、爭議解決方式執(zhí)行本合同發(fā)生糾紛時(shí)，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意向甲方所在地人民法院起訴。
九、其它約定事項(xiàng)
1、在本合同有效期內(nèi)，未經(jīng)甲方允許，乙方不得向其他方購買本合同項(xiàng)下產(chǎn)品，否則甲方有權(quán)中止供應(yīng)并且不承擔(dān)違約責(zé)任，如因甲方不能保質(zhì)保量供應(yīng)乙方貨物，乙方有權(quán)另選供貨商，由此造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
2、當(dāng)市場行情發(fā)生變化時(shí)，雙方可以協(xié)商對價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
3、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
4、本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。
5、乙方應(yīng)在不需要粉煤灰后的一個月內(nèi)付清甲方貨款。
6、合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
精選買賣合同合集 篇16
（一）買受人的主要權(quán)利
�、俪鲑u人交付的不符合質(zhì)量要求的標(biāo)的物致使買受人不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，買受人可以拒絕接受標(biāo)的物或者解除合同。
�、谫I受人有確切證據(jù)證明第三人可能就標(biāo)的物主張權(quán)利的'，可以終止支付相應(yīng)的價(jià)款，但出賣人提供適當(dāng)擔(dān)保的除外。
�、圪I受人對出賣人多交付的標(biāo)的物，可以接收也可以拒絕，對接收多交的部分，買受人按照合同的價(jià)格支付價(jià)款。買受人拒絕接收多交的標(biāo)的物，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知出賣人。
�、苜I受人享有標(biāo)的物交付之后產(chǎn)生的孳息。
（二）買受人的主要義務(wù)
�、儋I受人應(yīng)按照合同約定的數(shù)額、地點(diǎn)、支付方式支付價(jià)款。
②買受人收到標(biāo)的物時(shí)應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)。
�、圪I受人應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)標(biāo)的物數(shù)量、質(zhì)量不符合約定之日起30日內(nèi)通知出賣人。
�、芤蛸I受人原因致使標(biāo)的物不能按約定期限交付的，買受人承擔(dān)自約定之日起標(biāo)的物的毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)。
�、葙I受人拒絕接收時(shí)，對標(biāo)的物負(fù)有保管義務(wù)。
精選買賣合同合集 篇17
合同編號：____________
第一條 食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)款 單位：____元/____
編號
品名
品種
商標(biāo)
規(guī)格
數(shù)量
產(chǎn)地
包裝標(biāo)準(zhǔn)及要求
保質(zhì)期限及要求
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
運(yùn)輸保管條件
單價(jià)
總價(jià)
合計(jì)人民幣(大寫) ： ￥：
第二條 出賣人應(yīng)提供的相關(guān)證件：初次交易的，為：□《營業(yè)執(zhí)照》 □《商標(biāo)注冊證明》 □《稅務(wù)登記證》 □《組織機(jī)構(gòu)代碼》 □《開戶許可證》 □《生產(chǎn)許可證》 □《衛(wèi)生許可證》 □《代理銷售授權(quán)書》 □《檢疫證明》 □ 其他__________;再次交易的，為：□《食品檢驗(yàn)報(bào)告》 □ 其他____________________。
第三條 食品備案：已辦理備案的，出賣人應(yīng)提供備案編號;尚未備案的，備案手續(xù)由(出賣人/買受人)辦理。
第四條 交貨期限、地點(diǎn)和方式：______________________
第五條 食品驗(yàn)收方法：：_____________________________
第六條 結(jié)算方式及期限：____________________________
第七條 合同解除：出賣人提供的食品經(jīng)國家認(rèn)證的檢測機(jī)構(gòu)檢測不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)且屬于出賣人責(zé)任的，買受人有權(quán)解除合同。
第八條 追回責(zé)任：買受人按照有關(guān)規(guī)定對已售出的不合格食品實(shí)施追回及無害化處理，屬于出賣人責(zé)任的，有權(quán)就由此受到的`損失向出賣人提出賠償。
第九條 買受人違約責(zé)任：___________________________
出賣人違約責(zé)任：___________________________________
第十條 合同爭議的解決方式：本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第_____種方式解決。
(一)依法向____________________人民法院起訴;
(二)提交___________________仲裁委員會仲裁。
第十一條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式__________份，雙方各持__________份，具有同等法律效力。法律、法規(guī)、政策對食品安全另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第十二條 合同附件及其他約定事項(xiàng)：_______________________
出賣人(簽章)：______ 買受人(簽章)：_________
法定代表人：__________ 法定代表人：_____________
委托代理人：__________ 委托代理人：_____________
住所：________________ 住所：___________________
電話：________________ 電話：___________________
傳真：________________ 傳真：___________________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：________________
賬號：________________ 賬號：___________________
簽訂時(shí)間：____________ 簽訂時(shí)間：_______________
簽訂地點(diǎn)：____________ 簽訂地點(diǎn)：_______________
XX市工商行政管理局 制定
精選買賣合同合集 篇18
需方（甲方）：
供方（乙方）：
合同簽訂日期:年 月 日
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、銷售產(chǎn)品數(shù)量及款項(xiàng)：
二、交易方式為：甲方于合同簽訂后__日內(nèi)（即 月 日前），預(yù)付全部貨款
的 %作為訂金給乙方，即人民幣元，其余 的`貨款，即人民幣元，甲方于發(fā)貨前（即月日前）付給乙方，乙方在收到貨款后于月日將貨發(fā)出；乙方遲發(fā)貨1日（24小時(shí)）將付全部貨款的 %作為罰金給甲方。乙方并不承擔(dān)因此造成甲方的任何間接損失。但因甲方付款等其它原因造成的發(fā)貨延遲，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
三、貨物如在運(yùn)輸途中出現(xiàn)損壞，乙方有義務(wù)幫助甲方調(diào)換相同貨物，運(yùn)輸?shù)认?/p>
關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)；如確因產(chǎn)品本身質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)調(diào)換相同質(zhì)量合格的貨物給甲方，運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但乙方不承擔(dān)因此造成甲方的其它間接損失。
四、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。如需修改或終止時(shí)，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。
五、本合同在執(zhí)行期間，任何一方違約，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商無法解決的，向乙方所在地人民法院起訴，按《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定處理。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具備同等法律效力；本合同有效期自簽訂之日起至交易完成錢貨兩訖日止。 甲方： 法人代表： 代 表：（簽字） 電話(傳真)： 乙方： 法人代表： 代 表：（簽字） 電話(傳真)：
名 稱： 開 戶賬行：號：
精選買賣合同合集 篇19
原告：
被告：
訴訟請求
1、請依法判令被告某某給付欠款本金壹佰萬元整(￥1000 000.00元)。
2、給付逾期利息(按銀行同期貸款利率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算)。
3、本案訴訟費(fèi)用有被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
被告人某某于 年 月 日，給我出具了1000 000萬元欠條一枚，并約定還款日期為 年 月 日。到期后我多次向被告索要，被告均以各種理由推托不還，特訴至人民法院，請求依法判令被告償欠款本金1000 000.00元，并給付逾期利息(按銀行同期貸款利率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算)，本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
此致
某某某人民法院
附：原告身份證復(fù)印件一份
欠條復(fù)印件一枚
起訴人：
年 月 日
精選買賣合同合集 篇20
合同號：______
日期：_______
地點(diǎn)：_______
買方：___________
地址：___________
電報(bào)：___________
電傳：___________
賣方：___________
地址：___________
電報(bào)：___________
電傳：___________
本合同由買賣雙方商訂，在合同項(xiàng)下，雙方同意按下列條款買賣下述商品：
第一條 品名、規(guī)格、數(shù)量及單價(jià)
____________________________________________________________________________________________________________
第二條 合同總值
第三條 原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條 裝運(yùn)港
第五條 目地港
第六條 裝運(yùn)期
分運(yùn)：_______________
轉(zhuǎn)運(yùn)：_______________
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠(yuǎn)洋和長途內(nèi)陸運(yùn)輸，防潮、防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條 嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、盡碼、毛重、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
嘜 na_________________
第九條 保險(xiǎn)
裝運(yùn)后由買方投保。
第十條 付款條件
(1)買方在收到備貨電傳通知后或裝運(yùn)期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的________%，計(jì)_______。中國銀行_______行收到下列單證經(jīng)核對無誤后，承付信用證款項(xiàng)(如果分運(yùn)，應(yīng)按分運(yùn)比例承付)：
a.全套可議付已裝船清潔海運(yùn)提單，外加兩套副本，注明“運(yùn)費(fèi)待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿(mào)易運(yùn)輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包貨物數(shù)量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。
e.提供全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
f.裝運(yùn)后即刻通知買方啟運(yùn)日期的電報(bào)/電傳副本一份。
(2)賣方在裝船后10天內(nèi)，須掛號航空郵寄三套上述文件(f除外)，一份寄買方，兩份寄目的港中國對外貿(mào)易運(yùn)輸公司。
(3)中國銀行收到合同________中規(guī)定的，經(jīng)雙方簽署的.驗(yàn)收證明后，承付合同總值的_________%，金額為__________。
(4)買方在付款時(shí)，有權(quán)按合同第15、18條規(guī)定扣除應(yīng)由賣方支付的延期罰款金額。
(5)一切在中國境內(nèi)的銀行費(fèi)用均由買方承擔(dān)，一切在中國境外的銀行費(fèi)用均由賣方承擔(dān)。
第十一條 裝運(yùn)條款
(1)賣方必須在裝運(yùn)期前45天，用電報(bào)/電傳向賣方通知合同號、貨物品名、數(shù)量，發(fā)票金額，件數(shù)，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
(2)如果貨物任一包裝達(dá)到或超過重20噸，長12米、寬2.7米，高3米，賣方應(yīng)在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細(xì)尺碼和每件重量，以便買方安排運(yùn)輸。
(3)買方須在預(yù)計(jì)船抵達(dá)裝運(yùn)港日期前10天，通過賣方船名，預(yù)計(jì)裝船日期，合同號和裝運(yùn)港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只，提前或推后船期，買方或船方代理應(yīng)及時(shí)通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達(dá)日期后30天內(nèi)到達(dá)裝運(yùn)港，從第31天起，在裝運(yùn)港所發(fā)生的一切倉儲費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由買方承擔(dān)。
(4)船按期抵達(dá)裝運(yùn)裝港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費(fèi)和滯期費(fèi)由賣方承擔(dān)。
(5)在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用由賣方承擔(dān)。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用由買方承擔(dān)。
(6)賣方在貨物全部裝運(yùn)完畢后48小時(shí)內(nèi)，須以電報(bào)/電傳通知買方合同號、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額，載貨船名和啟運(yùn)日期。如果由于賣方未及時(shí)電告買方，以致貨物未及時(shí)保險(xiǎn)而發(fā)生的一切損失由賣方承擔(dān)。
第十二條 技術(shù)文件
(1)下述全套英文本技術(shù)文件應(yīng)隨貨物發(fā)運(yùn)：
a.基礎(chǔ)設(shè)計(jì)圖。
b.接線說明書，電路圖和氣/液壓連接圖。
c.易磨損件制造圖紙和說明書。
d.零備件目錄
e.安裝、操作和維修說明書。
(2)賣方應(yīng)在簽訂合同后60天內(nèi)，向買方或用戶掛號航空郵寄本條(1)款規(guī)定的技術(shù)文件，否則買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條 保質(zhì)條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成，嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予___________天的保證期，此保證期從貨物到達(dá)_______起開始計(jì)算。
第十四條 檢驗(yàn)條款
(1)賣方/制造廠必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量，簽發(fā)質(zhì)量證書，證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符，但此證明書不作為貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)。賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗(yàn)細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報(bào)告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。