施工合同起訴狀（精選5篇）
施工合同起訴狀 篇1
起訴狀
原告：________________法定代表人_______________，職務(wù)董事長(zhǎng)，住__________市__________區(qū)__________街__________號(hào)樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號(hào)，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設(shè)工程施工合同糾紛
訴訟請(qǐng)求
1、判令被告立即返還保修款 _____ 元，延遲支付的違約金巧 _____ 元;以上兩項(xiàng)共計(jì) _____ 元;
2、以上金額截至20__年8月15日，逾期支付，則以 _____ 元為基數(shù)，按每日0.024%支付逾期利息;
3、本案的訴訟費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān)。
事實(shí)與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項(xiàng)目B區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進(jìn)行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的5%作為保修款，保修期自竣工之日起18個(gè)月，項(xiàng)目最后的結(jié)算金額為 ________ 元，所以被告留存保修款 ________ ，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項(xiàng)目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認(rèn)為，被告拒絕返還保修款的行為已構(gòu)成違約，嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益，故依《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請(qǐng)求依法裁判。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
以上是施工合同起訴狀范文!
施工合同起訴狀 篇2
原告：_________________鋼結(jié)_______________有限公司住址：_________________北京市__________法定代表人：_________________職務(wù)：_________________董事長(zhǎng)委托代理人：_________________北京市易行律師事務(wù)所律師被告：_________________中國(guó)建筑__________工程局第_____建筑公司住址：_________________市__________負(fù)責(zé)人：______________職務(wù)：_________________經(jīng)理郵編：_________________電話：_________________
案由：加工承攬合同糾紛
事實(shí)與理由：_________________
此致
__________人民法院
具狀人：______________
_____年_____月_____日
施工合同起訴狀 篇3
原告：________________法定代表人_______________，職務(wù)董事長(zhǎng)，住__________市__________區(qū)__________街__________號(hào)樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號(hào)，郵編：______________電話：_____________
訴訟請(qǐng)求
1、請(qǐng)求判令被告返還原告已經(jīng)支付的錢款________萬元。
2、請(qǐng)求判令被告賠償原告的電費(fèi)支出_______元（自_______年_______月起暫計(jì)算至_______年_______月）。
3、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
_______年_______月_______日原告接取業(yè)主A置業(yè)有限公司X配電房工程。
_______年_______月_______日，原被告雙方簽訂《設(shè)備銷售安裝合同》一份約定被告承建X配電房工程并按照“圖審圖紙”要求施工，以及負(fù)責(zé)圖紙范圍內(nèi)的設(shè)備提供、運(yùn)輸、安裝及安裝時(shí)的安全問題，費(fèi)用合計(jì)___________元，交貨期限為原告最后認(rèn)定的技術(shù)要求之日起30天內(nèi)，交貨方式為被告負(fù)責(zé)運(yùn)輸交貨。
_______年_______月_______日，被告向原告出具《承諾書》一份，該《承諾書》說明：因被告方原因工程處于半停工狀態(tài)，現(xiàn)特別以書面形式承諾，至______年_______月前完成合同約定內(nèi)的剩余工程量并嚴(yán)格按照?qǐng)D紙和電力局驗(yàn)收要求，且質(zhì)量達(dá)到合格，如未按承諾內(nèi)容和期限完成，愿意承擔(dān)從該土建工程竣工驗(yàn)收合格之日起至完成配電房驗(yàn)收時(shí)間止給原告和A置業(yè)有限公司由此引起的一切相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失和一切法律責(zé)任。
_______年_______月_______日，原被告簽訂《協(xié)議》一份，《協(xié)議》內(nèi)容如下：雙方確認(rèn)因被告原因造成年______年_______月雙方簽訂的《設(shè)備銷售安裝合同》下的工程處于半停工狀態(tài)，且被告已經(jīng)采購(gòu)或安裝的設(shè)備未符合電力局的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，被告認(rèn)可系因其單方面原因造成了工程無法竣工并通過驗(yàn)收。雙方約定于______年_______月解除雙方之前簽訂的《設(shè)備銷售安裝合同》，且被告自愿承擔(dān)因解除合同或未按照合同約定內(nèi)容履行合同而給原告和業(yè)主A置業(yè)有限公司造成的自該土建工程竣工驗(yàn)收合格之日起至完成配電房驗(yàn)收時(shí)間止產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。
截止至_______年_______月份，原告因被告先行為所遭受損失如下1、原告已向被告支付錢款萬元，因被告原因合同已解除，該部分已支付貨款應(yīng)予全額返還；2、由于被告未按合同及時(shí)完工，自______年_______月自年月______年_______月產(chǎn)生用電費(fèi)用_________元，該筆費(fèi)用由業(yè)主A置業(yè)有限公司支付，原告與A置業(yè)有限公司之間有電費(fèi)清算協(xié)議，將由原告負(fù)擔(dān)該筆電費(fèi)。
原告認(rèn)為其與被告之間簽訂的《設(shè)備銷售安裝合同》、《協(xié)議》以及被告出具的《承諾書》系真實(shí)的意思表示，合法有效應(yīng)受法律保護(hù)�，F(xiàn)被告未按約承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的行為嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益，故原告根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十九條之規(guī)定訴至貴院，望判如所請(qǐng)。
此致
XX人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
施工合同起訴狀 篇4
原告：______________男漢族_____________年__________月__________日出生
身份證：_____________
現(xiàn)住址：______________市__________區(qū)_______________街__________號(hào)院_____號(hào)樓_____單元_______________室電話：_____________
被告：______________男漢族_____________年__________月__________日
身份證：_____________
現(xiàn)住址：_________________縣_______________鄉(xiāng)_______________村_____組
電話：_____________
訴訟請(qǐng)求：_________________
1、依法判令被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬陸千元(26000.00)。
2、依法判令被告立即支付所欠工程款利息給原告。
3、本案訴訟費(fèi)全部由被告承擔(dān)。
訴訟理由：_________________
20__年12月11日,原、被告雙方簽訂合同,原告承攬被告的__________縣醫(yī)院污水池防腐襯里工程。約定價(jià)格每平方米140.00,面積按實(shí)際工程量計(jì)算。原告按照合同約定,當(dāng)日進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)開始施工并按時(shí)保質(zhì)的完成了工程。被告先后支付了叁萬元工程款給原告后,其余工程款貳萬陸千元至今未付。原告多次向被告追討所欠工程款,均遭到無理推諉或惡意回避,拒不支付所欠工程款給原告。
原告認(rèn)為,被告拒絕還款的行為已嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益,故原告依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及相關(guān)法律規(guī)定特向貴院提起訴訟,請(qǐng)求貴院判決被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬陸千元(26000.00),判決被告立即支付所欠工程款利息給原告,依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
__________縣人民法院
具狀人：______________
__________-__________-__________
施工合同起訴狀 篇5
民事起訴狀
原告
法定代表人 系經(jīng)理
被告
法定代表人 系經(jīng)理。
訴訟請(qǐng)求
1、請(qǐng)求判令被告返還原告已經(jīng)支付的錢款 萬元。
2、請(qǐng)求判令被告賠償原告的電費(fèi)支出 元（自 年 月起暫計(jì)算至 年 月）。
3、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
年 月 日原告接取業(yè)主A置業(yè)有限公司X配電房工程。
年 月 日，原被告雙方簽訂《設(shè)備銷售安裝合同》一份約定被告承建X配電房工程并按照“圖審圖紙”要求施工，以及負(fù)責(zé)圖紙范圍內(nèi)的設(shè)備提供、運(yùn)輸、安裝及安裝時(shí)的安全問題，費(fèi)用合計(jì) 元，交貨期限為原告最后認(rèn)定的技術(shù)要求之日起30天內(nèi)，交貨方式為被告負(fù)責(zé)運(yùn)輸交貨。
年 月 日，被告向原告出具《承諾書》一份，該《承諾書》說明：因被告方原因工程處于半停工狀態(tài)，現(xiàn)特別以書面形式承諾，至 年 月 日前完成合同約定內(nèi)的剩余工程量并嚴(yán)格按照?qǐng)D紙和電力局驗(yàn)收要求，且質(zhì)量達(dá)到合格，如未按承諾內(nèi)容和期限完成，愿意承擔(dān)從該土建工程竣工驗(yàn)收合格之日起至完成配電房驗(yàn)收時(shí)間止給原告和A置業(yè)有限公司由此引起的一切相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失和一切法律責(zé)任。
年 月 日，原被告簽訂《協(xié)議》一份，《協(xié)議》內(nèi)容如下：雙方確認(rèn)因被告原因造成 年 月 日雙方簽訂的《設(shè)備銷售安裝合同》下的工程處于半停工狀態(tài)，且被告已經(jīng)采購(gòu)或安裝的設(shè)備未符合電力局的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，被告認(rèn)可系因其單方面原因造成了工程無法竣工并通過驗(yàn)收。雙方約定于 年 月 日解除雙方之前簽訂的《設(shè)備銷售安裝合同》，且被告自愿承擔(dān)因解除合同或未按照合同約定內(nèi)容履行合同而給原告和業(yè)主A置業(yè)有限公司造成的自該土建工程竣工驗(yàn)收合格之日起至完成配電房驗(yàn)收時(shí)間止產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。
截止至 年 月 份，原告因被告先行為所遭受損失如下1、原告已向被告支付錢款 萬元，因被告原因合同已解除，該部分已支付貨款應(yīng)予全額返還；2、由于被告未按合同及時(shí)完工，自 年 月自 年 月產(chǎn)生用電費(fèi)用 元，該筆費(fèi)用由業(yè)主A置業(yè)有限公司支付，原告與A置業(yè)有限公司之間有電費(fèi)清算協(xié)議，將由原告負(fù)擔(dān)該筆電費(fèi)。
原告認(rèn)為其與被告之間簽訂的《設(shè)備銷售安裝合同》、《協(xié)議》以及被告出具的《承諾書》系真實(shí)的意思表示，合法有效應(yīng)受法律保護(hù)�，F(xiàn)被告未按約承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的行為嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益，故原告根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十九條之規(guī)定訴至貴院，望判如所請(qǐng)。
此致
XX人民法院
具狀人：
年 月 日