室內(nèi)裝飾裝修建材買賣協(xié)議（精選3篇）

室內(nèi)裝飾裝修建材買賣協(xié)議 篇1

　　合同編號：_____________

　　甲方：__________ 乙方：__________

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上就建材買賣事宜達(dá)成協(xié)議如下：

　　第一條 所購建材基本情況： 單位：____________元

　　第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：《室內(nèi)裝飾裝修材料中有害物質(zhì)限量國家標(biāo)準(zhǔn)》。

　　第三條 交貨：交貨方式為(乙方送貨/甲方取貨)。

　　交貨時間：__________________。交貨地點：________________。

　　第四條 安裝：安裝方式為(乙方安裝/甲方自裝)。選擇乙方安裝的，安裝標(biāo)準(zhǔn)為《上海市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》，《上海市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》，安裝費用由乙方承擔(dān)，甲方應(yīng)為乙方提供必要的安裝條件。

　　第五條 驗收：對于墻地磚的數(shù)量、規(guī)格、顏色等與約定不符或有其他表面瑕疵的，甲方異議期為乙方交貨后日內(nèi)，異議經(jīng)核實乙方應(yīng)無條件補足或換貨。選擇乙方安裝的，雙方應(yīng)在安裝完畢后_________日內(nèi)共同驗收安裝質(zhì)量，經(jīng)驗收未達(dá)到約定安裝標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)無條件返工。

　　第六條 換貨：交貨驗收完畢后甲方因?qū)�墻地磚的規(guī)格、顏色等需求發(fā)生變化而提出換貨要求的，在包裝完好且沒有損傷、泡水、沾灰等影響二次銷售的情況下，甲方可憑本合同在交貨之日起_________日內(nèi)辦理換貨手續(xù)，換貨費用由甲方承擔(dān)。

　　第七條 余貨處理：安裝后的剩余墻地磚，在包裝完好且沒有損壞、泡水、沾灰等影響二次銷售的情況下，甲方可憑本合同在交貨之日起日內(nèi)辦理退貨手續(xù)，退貨費用由甲方承擔(dān)。

　　第八條 付款方式及時間：雙方約定以第種方式支付價款。 簽訂本合同時，甲方支付(定金 / 預(yù)付款)_________元(定金不得超過總價款的20%)，貨到驗收后一次性支付余款。

　　第九條 違約責(zé)任：

　　(一)乙方違約責(zé)任：

　　1.墻地磚經(jīng)專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢測不符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)無條件換、退貨，或賠償甲方由此受到的損失。對于其他質(zhì)量問題，包修期限為_________年，乙方負(fù)責(zé)免費修理。

　　2.乙方遲延交貨的，每日應(yīng)向甲方支付遲延部分價款_________%的違約金。遲延交貨超過_________日的，除支付違約金外，甲方還有權(quán)解除合同，乙方已收取的定金、預(yù)付款或價款應(yīng)全額返還，但甲方在不收取違約金的情況下有權(quán)要求乙方雙倍返還定金。

　　(二)甲方違約責(zé)任：

　　1.甲方遲延提貨的，每日應(yīng)向乙方支付遲延部分價款____%的違約金。

　　2.甲方無正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失，已支付的定金無權(quán)要求返還。

　　第十條 爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會申請調(diào)解解決，也可向行政機(jī)關(guān)提出申訴。協(xié)商、調(diào)解、申訴解決不成的，應(yīng)向人民法院提起訴訟，或按照另行達(dá)成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。

　　第十一條 其他約定事項：__________________ 。

　　第十二條 對本合同的變更或補充不合理地減輕或免除乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任的，仍以本合同為準(zhǔn)。

　　甲方(章)：____________

　　委托代理人：____________

　　聯(lián)系電話：____________

　　簽訂時間：____________

　　________年____月____日

　　乙方(章)：____________

　　委托代理人：________

　　聯(lián)系電話：____________

　　簽訂地點：____________

　　________年____月____日

室內(nèi)裝飾裝修建材買賣協(xié)議 篇2

　　發(fā)包人：_______________

　　承包人：_______________

　　按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。

　　第1條工程概況

　　1.1工程地點：_________________

　　1.2工程內(nèi)容：房屋間數(shù)_____室_____廳總建筑面積_______平方米。

　　1.3承包范圍：___________________

　　1.4承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式：

　　承包人包工包全部材料

　　承包人包工包部分材料

　　承包人包工、發(fā)包人包料。

　　1.5開工日期：______年_____月_____日

　　竣工日期：______年_____月_____日

　　總?cè)諝v工期：_______日

　　第2條合同價款與支付

　　2.1合同價款

　　金額：_____________

　�。ぃ篲_______________

　　2.2合同價款采用方式

　　雙方商定本合同價款采用第____種方式確定。

　　采用固定價格。固定價格加_____%包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括____________________

　　采用可調(diào)價格，按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。

　　成本加酬金

　　2.3工程預(yù)付款

　　合同生效后，發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款____%即人民幣_____________,預(yù)付款扣回的時間、比例：___________________

　　2.4工程款支付

　　工程款支付方式：__________________

　　工程款支付金額和時間：____________

　　工程變更調(diào)整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應(yīng)與工程款同期調(diào)整支付。

　　發(fā)包人不按合同約定支付工程款，雙方未達(dá)成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第3條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　發(fā)包人自行提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。

　　由承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。

　　第4條發(fā)包人工作

　　4.1指派________為發(fā)包人駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度、材料進(jìn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　4.2裝飾裝修工程開工前，負(fù)責(zé)向物業(yè)或者房屋管理機(jī)構(gòu)辦理申報登記，并應(yīng)當(dāng)與物業(yè)管理單位簽訂裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議，主動接受監(jiān)督管理。如確實需要拆改原建筑主體和承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理審批手續(xù)。

　　4.3向承包人提供施工所需的水源、電源，并說明使用注意事項。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與周圍的鄰里關(guān)系。

　　4.4負(fù)責(zé)清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。

　　4.5開工前應(yīng)確認(rèn)施工圖紙或作法說明，并向承包人進(jìn)行現(xiàn)場交底。

　　4.6負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，如無能力處理也可委托承包人處理，承擔(dān)相應(yīng)的費用。

　　第5條承包人工作

　　5.1指派_______為承包人駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。

　　5.2嚴(yán)格按照圖紙或作法說明及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　5.3嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。

　　5.4未經(jīng)發(fā)包人同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　5.5工程竣工未移交發(fā)包人之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　5.6保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

　　第6條材料供應(yīng)

　　6.1裝飾裝修工程使用的材料和設(shè)備必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。

　　6.2由發(fā)包人供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。

　　6.3凡由承包人采購的材料、設(shè)備應(yīng)按照設(shè)計、規(guī)范和樣品要求采購工程需要的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包人負(fù)責(zé)。

　　第7條安全生產(chǎn)和防火

　　7.1發(fā)包人提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

　　7.2發(fā)包人提供確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防規(guī)定和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　7.3承包人進(jìn)行裝飾裝修活動，要嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程，按照規(guī)定采取必要的安全防護(hù)和消防措施，不得擅自動用明火和進(jìn)行焊接作業(yè)，保證作業(yè)人員和周圍住房及財產(chǎn)的安全。

　　7.4由于承包人在裝飾裝修設(shè)計和施工過程中違反消防法及有關(guān)安全操作規(guī)程，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　第8條工程質(zhì)量及驗收

　　8.1雙方約定本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定_______標(biāo)準(zhǔn)。

　　8.2優(yōu)良工程等級增加的經(jīng)濟(jì)支出

　　8.3本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更及國家制定的現(xiàn)行裝飾裝修施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　8.4發(fā)承包雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續(xù)。發(fā)包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收，承包人可自行驗收，發(fā)包人應(yīng)予承認(rèn)。

　　8.5工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人自接到驗收通知兩日內(nèi)應(yīng)組織驗收，并辦理驗收和移交手續(xù)。

　　8.6裝飾裝修工程竣工后，承包人負(fù)責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。

　　第9條工程變更

　　9.1發(fā)包人對工程項目及施工方式如需變更，雙方均應(yīng)及時辦理變更洽商簽證，方能進(jìn)行該項目施工并以此為依據(jù)相應(yīng)變更價款及工期。

　　9.2承包人提出合理化建議涉及到變更設(shè)計和對原定材料的換用，必須經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)。

　　第10條竣工結(jié)算

　　10.1工程竣工合格后，承包人應(yīng)及時向發(fā)包人提出工程竣工結(jié)算報告，辦理竣工結(jié)算。發(fā)包人接到竣工資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意。

　　10.2工程結(jié)算報告經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)后，雙方簽字，三日內(nèi)由發(fā)包人向承包人結(jié)清工程尾款。無正當(dāng)理由不辦理結(jié)算，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第11條工程保修

　　11.1驗收合格后，承包人應(yīng)當(dāng)出具住宅室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量保修書。

　　第12條違約責(zé)任

　　12.1由于發(fā)包人原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。每停工或窩工一天，發(fā)包人支付給承包人_______元。發(fā)包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的_______________支付滯納金。

　　12.2由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發(fā)包人______元違約金。

　　工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，扣除工程總價的______%。

　　12.3承包人應(yīng)妥善保護(hù)發(fā)包人提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。

　　12.4未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故由承包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　　12.5承包人向發(fā)包人推薦使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標(biāo)的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　12.6未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用，造成損失由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

　　12.7因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　12.8雙方約定其它違約責(zé)任:____________________

　　第13條爭議的解決方式

　　13.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決也可由有關(guān)部門調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：

　　提交大連仲裁委員會仲裁

　　依法向工程所在地人民法院起訴。

　　第14條不可抗力

　　14.1雙方關(guān)于不可抗力的約定：___________________

　　第15條保險

　　第16條合同生效

　　16.1合同生效日期：_____________________________

　　第17條合同份數(shù)

　　17.1本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存一份。

　　雙方約定合同副本份數(shù)：_________________________

　　第18條合同備案、鑒證

　　18.1合同備案、鑒證：_______________

　　發(fā)包方：_____________身份證號：_____________

　　承包方：_____________身份證號：_____________

　　第19條其它約定

室內(nèi)裝飾裝修建材買賣協(xié)議 篇3

　　上訴人：_________________，男，漢族，__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村二組。電話：_________________

　　被上訴人：_________________，男，漢族,__________年_____月4_____日出生，住__________縣__________街4號,電話：_________________

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷__________縣人民法院(_______)_____民初字第__________號民事裁定;

　　2、責(zé)令原審法院依法作出判決。

　　事實與理由：_________________

　　一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng)，符合法律規(guī)定。

　　民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認(rèn)個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進(jìn)行民事活動，也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動。

　　個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進(jìn)行的。

　　本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“___________”的名義簽字的。更重要的是，雙方_____年____月到_______年____月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務(wù)酒店”尚不存在(。因此，相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。

　　二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng)，原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。

　　從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng)，原審法院也可以通過向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。

　　綜上，原審裁定嚴(yán)重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

　　此致

　　______________人民法院

　　上訴人：_________________