兄弟之間房屋買賣(通用16篇)
兄弟之間房屋買賣 篇1
轉(zhuǎn)讓方(下稱甲方):_________________身份證號碼:_________________
受讓方(下稱乙方):_________________身份證號碼:_________________
甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓一事達(dá)成如下協(xié)議
一、事項(xiàng)
甲方自愿放棄房屋繼承權(quán),即喪失房屋所有權(quán),而將房屋的所有全歸乙方所有,該房產(chǎn)為位于________________民房。
注:_________________結(jié)構(gòu):_________________戶型:_________________樓層:_________________面積:_________________
二、支付款項(xiàng)
乙方為此支付甲方人民幣_____________萬元整作為補(bǔ)償,其后甲方不得就房屋所有權(quán)問題再次向乙方提出異議,雙方立此為證。乙方于20__________年_____月_____日支付全部款項(xiàng)。
三、其他
1、本合同受中國法律管轄并按其解釋。
2、凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。
3、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起即生效,正本壹式貳份,甲方執(zhí)壹份、乙方執(zhí)壹份,均具同等法律效力。
4、本合同由合同各方在_____________省_____________市_____________縣簽署。
轉(zhuǎn)讓方(簽字按手印):_________________受讓方(簽字按手印):_________________
__________年_____月_____日__________年_____月_____日
兄弟之間房屋買賣 篇2
合同編號:______________
合同雙方當(dāng)事人:
出賣人:______________________________________
注冊地址:____________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:______________________________
企業(yè)資質(zhì)證書號:______________________________
法定代表人:__________________________________
聯(lián)系電話:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
委托代理人:__________________________________
地址:________________________________________
郵政編碼:____________________________________
聯(lián)系電話:____________________________________
委托代理機(jī)構(gòu):________________________________
注冊地址:____________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:______________________________
法定代表人:__________________________________
聯(lián)系電話:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
買受人:______________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍________________________
【身份證】【護(hù)照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】___________________________________
地址:_____________________________________________________________________
郵政編碼:__________________________________聯(lián)系電話:____________________
【委托代理人】姓名:____________________國籍:________________________
地址:______________________________________
郵政編碼:__________________________________電話:_________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議:
第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)
出賣人以________方式取得位于__________、編號為____________________的地塊的土地使用權(quán)!就恋厥褂脵(quán)出讓合同號】【土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號】為____________________。
該地塊土地面積為________________,規(guī)劃用途為_______________,土地使用年限自_________年__________月_________日至__________年__________月_________日。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,【現(xiàn)定名】【暫定名】_______________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為_____________,施工許可證號為_________________。
第二條商品房銷售依據(jù)
買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為____________,商品房預(yù)售許可證號為_______________________。
第三條買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的:
第______【幢】【座】_________【單元】【層】__________號房。
該商品房的用途為______________,屬___________結(jié)構(gòu),層高為__________,建筑層數(shù)地上___________層,地下_____________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共_________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積____________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___________平方米。
第四條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款
出賣人與買受人約定按下述第_______種方式計(jì)算該商品房價(jià)款:
1.按建筑面積計(jì)算,該商品房單價(jià)為每平方米________元,總金額______千______百______拾______萬______千______百______拾_____元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該商品房單價(jià)為每平方米________元,
總金額_______千________百________拾_______萬________千_______百_______拾______元整。
3.按套計(jì)算,該商品房總價(jià)款為_________千_________百________拾________萬________千________百________拾_______元整。
第五條面積確認(rèn)及面積差異處理
根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價(jià)方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。
當(dāng)事人選擇按套計(jì)價(jià)的,不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第___________種方式進(jìn)行處理:
1.雙方自行約定:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________。
2.雙方同意按以下原則處理:
面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)的,據(jù)實(shí)結(jié)算房價(jià)款
面積誤差比絕對值超出3%時(shí),買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按_____________利率付給利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時(shí),面積誤差比在3%以內(nèi)部分的房價(jià)款由買受人補(bǔ)足超出3%部分的房價(jià)款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時(shí),面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)部分的房價(jià)款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價(jià)款由出賣人雙倍返還買受人。
產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積
面積誤差比=─────────────×100%
合同約定面積
因設(shè)計(jì)變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。
第六條付款方式及期限
買受人按下列第___________種方式按期付款:
1.一次性付款__________________________________。
2.分期付款____________________________________。
3.其他方式____________________________________。
第七條買受人逾期付款的違約責(zé)任
買受人如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款,按下列第_________種方式處理:
1.按逾期時(shí)間,分別處理
逾期在_________________日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之________的違約金,合同繼續(xù)履行
逾期超過______日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計(jì)應(yīng)付款的_______%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之___________項(xiàng)中的比率)的違約金。
本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實(shí)際已付款的差額采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。
2.______________________________________________________。
第八條交付期限
出賣人應(yīng)當(dāng)在________年_________月_________日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第_________種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經(jīng)驗(yàn)收合格。
2.該商品房經(jīng)綜合驗(yàn)收合格。
3.該商品房經(jīng)分期綜合驗(yàn)收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件。
5.________________________________________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實(shí)予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起________日內(nèi)告知買受人的
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________。
第九條出賣人逾期交房的違約責(zé)任
除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第_________種方式處理:
1.按逾期時(shí)間,分別處理
逾期不超過________日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價(jià)款萬分之________的違約金,合同繼續(xù)履行
逾期超過_________日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起______天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計(jì)已付款的________%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價(jià)款萬分之___________項(xiàng)中的比率)的違約金。
2.______________________________________________________________。
第十條規(guī)劃、設(shè)計(jì)變更的約定
經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃變更、設(shè)計(jì)單位同意的設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致下列影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的,出賣人應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起1日內(nèi),書面通知買受人:
該商品房結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________。
買受人有權(quán)在通知到達(dá)之日起_日內(nèi)做出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達(dá)之日起_日內(nèi)未作書面答復(fù)的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____________天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按______________利率付給利息。買受人不退房的,應(yīng)當(dāng)與出賣人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。__________________________。
第十一條交接
商品房達(dá)到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí),出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:______________________________。
第十二條出賣__證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。____________________。
第十三條出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第__________種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價(jià)。
2._________________________________________________。
3._________________________________________________。
第十四條出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達(dá)到使用條件:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5.__________________________________________________________。
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________。
第十五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
出賣人應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后________日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。如因出賣人的責(zé)任,買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第__________項(xiàng)處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起_________日內(nèi)將買受人已付房價(jià)款退還給買受人,并按已付房價(jià)款的__________%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價(jià)款的_________%向買受人支付違約金。
3.___________________________________________________________。
第十六條保修責(zé)任
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細(xì)約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。
在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費(fèi)用由購買人承擔(dān)。_________________________________。
第十七條雙方可以就下列事項(xiàng)約定:
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)________________________
2.該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán)______________________
3.該商品房所在樓宇的命名權(quán)____________________________
4.該商品房所在小區(qū)的命名權(quán)____________________________
第十八條買受人的房屋僅作_____________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。______________。
第十九條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決協(xié)商不成的,按下述第_________種方式解決:
1.提交______________仲裁委員會(huì)仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條本合同未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第二十一條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條本合同連同附件共_______頁,一式________份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人________份,買受人_________份,________份,________份。
第二十三條本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條商品房預(yù)售的,自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向_____________申請登記備案。
出賣人:______________買受人:_____________
【法定代表人】:______________【法定代表人】:_____________
【委托代理人】:______________【委托代理人】:_____________
_________________________________________
__________年_______月_______日________年_______月______日
簽于___________________________簽于_______________________
兄弟之間房屋買賣 篇3
出賣人(甲方):_______身份證號碼:_______
買受人(乙方):_______身份證號碼:_______
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于石家莊市___________區(qū)_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價(jià)款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時(shí),甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時(shí),甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,乙方保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責(zé)任1、甲方應(yīng)當(dāng)于20__年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價(jià)總額千分之一計(jì)算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個(gè)月時(shí),乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房價(jià)款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣___四萬______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的違約金給甲方。逾期超過___五____個(gè)月時(shí),甲方有權(quán)解除合同。解約時(shí),乙方已付房價(jià)款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬,甲方?yīng)按照市場評估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款,并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用。
5、如因規(guī)劃部門、設(shè)計(jì)部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,如有補(bǔ)償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會(huì)仲裁。
2、依法向——區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲方(簽字捺印):_______ 乙方 (簽字捺印):_______
簽訂日期:___ 年___ 月___ 日 簽訂日期:___ 年 ___月 ___日
兄弟之間房屋買賣 篇4
出賣人(以下簡稱甲方): 電話 身份證號: 現(xiàn)住址: 買受人(以下簡稱乙方): 電話 身份證號: 現(xiàn)住址:
見證方:
電話
身份證號:根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 乙方購買甲方位于私有樓房住宅一處,建筑面積為平方米(位置、面積都以“甲方與 簽訂的合同”為準(zhǔn))!
第二條 雙方商定該房屋按甲方所提供的建筑面積及房屋的內(nèi)部情況,轉(zhuǎn)讓價(jià)格定為萬元人民幣,大寫 人民幣。此價(jià)格內(nèi)包含房屋本身及附屬設(shè)施設(shè)備的價(jià)格。
第三條 甲方應(yīng)在簽署本合同時(shí),向乙方提供以下證件原件及復(fù)印件:
1、身份證、戶口薄、結(jié)婚證;
2、購房合同、購房發(fā)票及相關(guān)的繳稅(費(fèi))憑證;
3、房屋共有人同意或委托出賣的證明;
4、辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件! ∽ⅲ喝缬刑厥馇闆r發(fā)生,甲方子女必須無條件協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)!
第四條 甲方的承諾保證:
1.甲方保證自己所提供的`原有購房協(xié)議及自己的身份證件真實(shí)有效,不存在任何虛假成分;
2.甲方保證自己對該轉(zhuǎn)讓房屋擁有處分權(quán),保證在交易時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,轉(zhuǎn)讓該房屋不存在法律上的障礙。
3.甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權(quán)的人對該房屋不主張繼承權(quán)、共同所有權(quán)和其他權(quán)利!
4.甲方保證該轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)不涉及
第三方的權(quán)利(如抵押等),否則造成不良后果由甲方出面解決。
5.甲方保證因國家政策性拆遷、自然災(zāi)害等涉及到的土地與房屋賠償或補(bǔ)償歸乙方所有,與甲方無關(guān)。
6.若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或其它債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,與乙方無關(guān)!
7.由于建設(shè)方的原因,本房屋沒有辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,甲方保證:建房單位在日后統(tǒng)一辦理房屋產(chǎn)權(quán)證時(shí),甲方及時(shí)辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,在____日內(nèi)與乙方辦理房產(chǎn)過戶手續(xù),保障乙方對房屋所有權(quán)的合法行使。如因變更時(shí)甲方造成的費(fèi)用增加,所有增加費(fèi)用由甲方承擔(dān)。如能變更正常,辦理房產(chǎn)證的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)!
8.在簽訂本合同后,房屋價(jià)格上漲或下跌均由乙方承擔(dān),與甲方無關(guān)!
9.甲方保證在本協(xié)議中提供的聯(lián)系方式及現(xiàn)有住址變更的情況下,能及時(shí)的通知乙方,以方便乙方在辦理相關(guān)手續(xù)時(shí),可以及時(shí)的找到甲方!
第五條上述房屋在甲方實(shí)際交付乙方之日前所發(fā)生的費(fèi)用(水費(fèi)、電費(fèi)、天然氣費(fèi)等)由甲方負(fù)責(zé)。在
第二次付款后,甲方必須將購買房屋的所有相關(guān)手續(xù)全部交給乙方。在雙方在場的情況下,甲乙雙方征對房屋對以下項(xiàng)目進(jìn)行交接: 甲方將上述房屋全部鑰匙、水卡、電卡、煤氣卡等給乙方,交房時(shí)已交清的所有憑證交付乙方,避免乙方在過后生活中發(fā)生不必要的麻煩! ∫曳浆F(xiàn)場檢查后,如無任何異議,視為該房屋情況符合本協(xié)議書 約定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處置權(quán)歸乙方行使!
第六條 付款方式;
第一次付款:在年____月日甲方向乙方收取房屋定金
元,作為房款的一部分!
第七條 違約責(zé)任 甲方必須配合乙方提供過戶時(shí)所需的相關(guān)資料,如在辦理過戶手續(xù)之前出現(xiàn)任何甲方或見證人違約,甲方須即時(shí)無條件歸還乙方所交納的全部費(fèi)用,并承擔(dān)元違約金,如無法聯(lián)系上甲方或甲方故意拖欠,則須由見證方在收到乙方書面通知3個(gè)工作日內(nèi)先行替甲方承擔(dān)違約的全部費(fèi)用,如超過3個(gè)工作日見證方未支付違約金和本金予乙方,則逾期____日須交納以上款項(xiàng)的千分之五作為滯納金。
第八條 甲、乙雙方任何一方違背此協(xié)議任何一款或有欺詐行為者均視為違約,另一方有權(quán)解除合同,違約或欺詐方將付房款百分之拾的罰金給對方,且負(fù)擔(dān)對方由此而引起的損失和費(fèi)用!
第九條 交房日期:甲方收到乙方
第二次房款!
第十條 本合同經(jīng)公證處公證,在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟!
第十一條 本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十二條
本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。
第十三條 此合同與房屋買賣合同同時(shí)起法律效力。
第十四條 本合同自三方簽字之日起生效。 出賣人(簽字):買受人(簽字): 簽訂時(shí)間:________年____月____日
簽訂時(shí)間:_
________年____月____日 簽訂地點(diǎn):簽訂地點(diǎn): 見證方(簽字
兄弟之間房屋買賣 篇5
出賣方:
證件名:
證件號:
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
買受方:
證件名:
證件號:
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及省有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方在自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上,就房屋買賣事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議,以資共同遵守。
一、房屋基本情況
甲乙雙方通過下列方式:居間介紹,自行買賣,由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán),基本情況如下:
1、甲方出賣房屋座落于,房屋類型,房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記的房產(chǎn)證面積平方米;房屋結(jié)構(gòu):建成年份,房屋用途為。
2、房屋所有權(quán)證號:,土地使用權(quán)證號:。
3、隨同房屋一并出賣的房屋附屬設(shè)施設(shè)備狀況、套內(nèi)裝飾情況:
4、房屋租賃情況等說明:
5、房屋抵押情況說明:
二、房屋買賣總價(jià)款及稅費(fèi)等承擔(dān)
1、甲、乙雙方協(xié)商一致,確定房屋買賣總價(jià)款為人民幣元。
2、因房屋買賣發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)承擔(dān):
3、中介費(fèi)用元,由承擔(dān)。支付時(shí)間:本合同簽訂時(shí)支付%,即人民幣元,剩余部分元在甲乙雙方房屋交付時(shí)支付。
三、付款方式
甲乙雙方確定在本合同簽訂之日乙方支付定金元,然后再按以下第項(xiàng)方式支付房款:
1.一次性付款。本合同簽訂之日起日內(nèi)一次性將總房款支付給甲方。
2.分期付款。
3、其它方式付款:
房款交割采用以下第項(xiàng)方式:甲乙雙方自行交割;委托貸款金融機(jī)構(gòu)交割。
四、房屋過戶及交付
1、甲、乙雙方約定在年月日前往房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)辦理房產(chǎn)過戶手續(xù),并在乙方領(lǐng)取房屋產(chǎn)權(quán)證書后日內(nèi)雙方共同到土地使用權(quán)登記部門辦理土地使用權(quán)變更登記。
2、雙方約定在年月日辦理房屋交付手續(xù),由乙方對房屋進(jìn)行查驗(yàn),雙方簽署房屋交接單以示交付完畢。
五、權(quán)屬瑕疵保證
甲方保證具備對該房屋擁有合法的處置權(quán),有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)、租金、物業(yè)服務(wù)費(fèi)用以及其他應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用等,甲方均將在交易前辦妥,沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛,交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。甲方同時(shí)提供真實(shí)的交易證明材料,配合乙方、委托代理機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)過戶事宜,并應(yīng)按國家、地方有關(guān)規(guī)定或合同約定承擔(dān)交易過戶所需的稅、費(fèi)。
六、對交易房屋質(zhì)量的聲明
甲方保證已如實(shí)陳述房地產(chǎn)權(quán)屬狀況、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系,乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解,自愿買受該房地產(chǎn)。
甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋驗(yàn)收交接期間,凡已納入本合同附件的各項(xiàng)房屋裝飾、設(shè)備被損壞或被拆除的,應(yīng)按其價(jià)值向乙方支付賠償金。
七、土地使用權(quán)等的約定
房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移后,該房屋所屬土地使用權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任依法隨之轉(zhuǎn)移。同時(shí),該房屋所涉共有部分的權(quán)利義務(wù)也一并轉(zhuǎn)移。
八、違約責(zé)任
1.本合同一經(jīng)簽訂對雙方均有約束力。任何一方不得擅自解除本合同。一方解除本合同的,應(yīng)向守約方支付違約金,該違約金為本合同總價(jià)款的
2.除不可抗力因素以及國家法律、法規(guī)、政策變化等特殊原因外,甲方未能按本合同第四條的規(guī)定辦理房屋過戶手續(xù)或?qū)⒃摲课菁捌湎嚓P(guān)附屬設(shè)施等移交給乙方使用的,每遲延一天,甲方應(yīng)按乙方已付房價(jià)款的向乙方支付違約金,直到房屋辦理過戶或交付乙方止。逾期超過天,乙方有權(quán)解除本合同,甲方應(yīng)按照合同總價(jià)款的支付違約金。乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實(shí)賠償。甲方應(yīng)在日內(nèi)退還乙方已經(jīng)支付的房款,并支付上述違約金及賠償款。
3.乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時(shí)間付款的,每逾期一天,乙方應(yīng)按應(yīng)付未付款項(xiàng)的向甲方支付違約金,直到乙方付清應(yīng)付款項(xiàng)止。逾期天,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)按照合同總價(jià)款的支付違約金。甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。甲方可以在乙方已經(jīng)支付的房款中直接扣除上述違約金及賠償款,并在合同解除后日內(nèi)將剩余款項(xiàng)退還乙方。
4.因甲方原因?qū)е路慨a(chǎn)無法過戶的,甲方應(yīng)向乙方支付違約金,違約金為本合同總房款的。
5.由于乙方原因,未能按期交付房屋及相關(guān)設(shè)施的,雙方同意按以下方式處理:
6.若本合同的成就經(jīng)中介機(jī)構(gòu)中介促成的,任一方違約導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的,由違約方承擔(dān)中介服務(wù)費(fèi)用。
九、其它約定事項(xiàng):
十、爭議處理
甲、乙雙方在履行合同中發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方同意采用以下第種方式處理:提交舟山仲裁委員會(huì)仲裁;向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,一份送房產(chǎn)登記機(jī)關(guān)備案,一份送土地登記機(jī)關(guān)備案。本合同自雙方簽字起生效。
甲方:乙方:
甲方代理人:乙方代理人:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
合同簽訂地:
合同簽訂時(shí)間:年月日
兄弟之間房屋買賣 篇6
出售方:
貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
貴州房地產(chǎn)買賣合同 中房置業(yè) 有限公司
制定
出賣人(甲方):
居間方(丙方):貴州中房置業(yè)有限公司
根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方通過貴州中房置業(yè)有限公司居間介紹,由乙方受讓甲方自有房屋產(chǎn)權(quán)及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡稱房地產(chǎn)),房地產(chǎn)具體狀況1如下:
(一)甲方依法取得的房屋所有權(quán)證號為: 筑房權(quán)證小河字第G13000038號。
(二)房地產(chǎn)座落:貴陽市小河區(qū)長江路3單元7層20號。
(三)房地產(chǎn)建筑面積:66.27平方米。
(四)隨該房地產(chǎn)同時(shí)轉(zhuǎn)讓的設(shè)備及裝飾情況見本合同附件一。
(五)甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的相關(guān)關(guān)系(包括交房、租賃、戶口等其他關(guān)系)見本合同附件四。
第二條 甲方保證該房地產(chǎn)權(quán)屬無爭議,在將房地產(chǎn)出售前,已經(jīng)與其配偶及房地產(chǎn)權(quán)證內(nèi)的權(quán)利人協(xié)商一致,若出售后配偶再提出異議的,由權(quán)利人承擔(dān)法律責(zé)任,并已如實(shí)陳述房地產(chǎn)權(quán)屬狀況、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系,乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解,自愿買受該房地產(chǎn)。
第三條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣大寫:叁拾貳萬伍仟元整(凈收價(jià)),小寫:(¥325000.00)。(若與到產(chǎn)權(quán)處和地稅局申報(bào)的過戶價(jià)格有沖突的,以本合同協(xié)定的價(jià)格為實(shí)際成交價(jià)格)。
第四條 甲乙雙方的付款方式和付款時(shí)間由甲、乙雙方在本合同附件二中約定明確,乙方交付房價(jià)款后,甲方應(yīng)開具收款憑證給乙方。
第五條 甲乙雙方的交房方式和交房時(shí)間由甲、乙雙方在本合同附件四中約定明確,甲方騰出該房屋并通知乙方進(jìn)行驗(yàn)收交接。乙方應(yīng)對房屋及其裝飾、設(shè)備情況進(jìn)行查驗(yàn)。查驗(yàn)后甲方將房屋鑰匙交付給乙方。
第六條 甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋驗(yàn)收交接期間,凡已納入本合同附件一的各項(xiàng)房屋裝飾及附屬設(shè)施被損壞或被拆除的,應(yīng)按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設(shè)施估值雙倍向乙方支付違約金。
第七條 甲、乙雙方確認(rèn),在 20xx 年 8月10 日之前,甲乙雙方共同委托貴州中房置業(yè)有限公司向小河區(qū)房屋管理局申請辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)(若遇特殊原因延長10個(gè)工作日),甲乙雙方不得以任何借口推諉拖延辦理房屋過戶手續(xù),若到期未前來辦理過戶交易手續(xù),按定金協(xié)議上的違約條款處理。
第八條 上述房地產(chǎn)交易產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)、水、電、燃?xì)、通信費(fèi)等與該房地產(chǎn)交易相關(guān)的其他費(fèi)用的承擔(dān)和支付方式,按本合同附件三約定支付。
第九條 若乙方采取貸款方式購買該房地產(chǎn),甲乙雙方有義務(wù)配合丙方為乙方辦理貸款手續(xù),乙方須保證所提供的資料真實(shí)和銀行征信符合貸款條件,如因乙方資料不屬實(shí)或銀行征信不符合貸款條件造成的貸款未果,乙方應(yīng)使用現(xiàn)金補(bǔ)齊所差房款,繼續(xù)履行該合同。
第十條 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下,訂立的補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議,為買賣合同不可分割的一部份。因產(chǎn)權(quán)人甲方有事不能親自到場簽署該協(xié)議,由代理人周湘葉代為簽署該協(xié)議,代理人簽署的條款甲方均予認(rèn)可。本合同附件條款與正文條款不一致的,以本合同附件條款為準(zhǔn)。若本合同相關(guān)條款與到產(chǎn)權(quán)處和地稅局簽訂的合同有沖突的,以本合同相關(guān)條款為準(zhǔn)。
第十一條 本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不能解決的,向人民法院提起訴訟。 第十二條 本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各執(zhí)壹份,簽字蓋章生效。
甲方(簽字): 電話:
乙方(簽字): 電話:
丙方(簽章):貴州中房置業(yè)有限公司
置業(yè)顧問: 電話:
兄弟之間房屋買賣 篇7
反訴人(本訴被告):_________________
法定代表人:_________________。
被反訴人(本訴原告):_________________
被反訴人(本訴原告):_________________
反訴請求:
1.解除被反訴人與__________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的《商品房買賣合同》;
2.判令被反訴人向反訴人支付違約金__________元;
3.本案本訴及反訴訴訟費(fèi)由被反訴人承擔(dān)。
事實(shí)和理由:
反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂《商品房買賣合同》一份。約定本訴訴爭房屋購房款34112元,一次性分期支付。被反訴人于_____年_____月_____日支付訂金20__元,于合同簽訂當(dāng)日支付購房款10000元,余款18000元應(yīng)于合同簽訂之日起五天內(nèi)付清。尾款4112元在交付房屋時(shí)支付。但是,被反訴人在支付了訂金20__元和首期10000元之后,拒不支付剩余房款,也不與反訴人交接辦理房屋交付手續(xù),擅自占據(jù)訟爭房屋使用至今。
被反訴人的起訴沒有事實(shí)和法律依據(jù),其應(yīng)承擔(dān)在先違約行為導(dǎo)致的違約責(zé)任。此外,訟爭房屋所在項(xiàng)目已轉(zhuǎn)讓給他人,合同履行不能。因此,被反訴人的本訴訴訟請求應(yīng)予駁回。反訴人依據(jù)合同約定和法律規(guī)定,特向貴院提起反訴如所請。
此致
__________縣人民法院
反訴人特別授權(quán)代理人:_________________
_____年_____月_____日
兄弟之間房屋買賣 篇8
合同雙方當(dāng)事人:
出賣人:
身份證號碼:
通訊地址:
郵政編碼:
聯(lián)系電話:
法定代表人:
業(yè)務(wù)代理人:
代辦人身份證號/執(zhí)業(yè)證號:
郵政編碼:
聯(lián)系電話:
通訊地址:
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:
經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)備案證明號:
買受人:
身份證號碼:
通訊地址:
郵政編碼:
聯(lián)系電話:
委托代理人:
證件類型:【居民身份證】【護(hù)照】【營業(yè)執(zhí)照】,
證件號:
通訊地址:
郵政編碼:
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》及其它法律、法規(guī)之規(guī)定,依據(jù)地區(qū)關(guān)于保障性住房上市交易轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定:,甲方所購保障性住房業(yè)已具備上市出售條件。買受人和出賣人在平等、自愿的原則下,達(dá)成如下條款,望共同遵守。
第一條標(biāo)的房屋1、權(quán)屬與坐落
于竣工,建筑面積共平方米,出售給乙方。該房產(chǎn)建筑面積的計(jì)算以土地房屋權(quán)屬證書記載為準(zhǔn)。
2、房屋權(quán)利狀況承諾
出賣人對該出賣房屋享有合法權(quán)利
該房屋沒有出售給除本合同買受人以外的其他人
出賣人對標(biāo)的房屋未抵押、未出租。
該房屋沒有司法查封或其他限制轉(zhuǎn)讓的情況
甲方承諾所出售的保障性住房,其購買期限已滿年,符合地區(qū)關(guān)于保障性住房上市交易的資格條件,房屋出售后所需另行向政府部門補(bǔ)交的土地收益金等費(fèi)用,由甲方承擔(dān)。
房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人特別承諾,就本合同交易標(biāo)的房屋,已征求地區(qū)房屋管理部門意見,已取得經(jīng)紀(jì)該房屋的同意。
乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,愿意購買上述房屋。
款,并自買受人付款之日起,按照%計(jì)算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人支付以下第種方式的賠償金:
已付房價(jià)款一倍;
買受人全部損失。第二條計(jì)價(jià)方式、價(jià)款
出賣人與買受人按照下列第種方式計(jì)算該房地產(chǎn)價(jià)款:
按照套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該房地產(chǎn)單價(jià)為每平方米人民幣
元,總價(jià)款為人民幣。
按照建筑面積計(jì)算,該房地產(chǎn)房單價(jià)為每平方米人民幣
元,總價(jià)款為人民幣。
按照套計(jì)算,該房地產(chǎn)總價(jià)款為:人民幣
。
按照計(jì)算,該房地產(chǎn)總價(jià)款為。第三條付款方式及期限
1、簽訂本合同前,買受人已向出賣人支付定金人民幣,該定金于【本合同簽訂】【交付首付款】
時(shí)【抵作】房屋價(jià)款。
2、買受人采取下列第種方式付款:
一次性付款。買受人應(yīng)當(dāng)在年月日前支付該房屋全部價(jià)款。
分期付款。買受人應(yīng)當(dāng)在年月日前分期支付該房屋全部價(jià)款;首期房價(jià)款人民幣,應(yīng)當(dāng)于年月日前支付;以后各期分別于每月日支付該期款項(xiàng)
元。
貸款方式付款:【公積金貸款】【商業(yè)貸款】。買受人應(yīng)當(dāng)于年月日前支付首期房價(jià)款人民幣
,占全部房價(jià)款的%。余款人民幣向申請貸款支付。
其他方式:。
3、雙方約定全部房價(jià)款存入以下賬戶:
賬戶名稱為:;
賬號為:。
第四條房屋交付期限
1、甲方應(yīng)于接收到第期購房款后日內(nèi),將房屋交付給乙方。
2、甲方在交付乙方房屋時(shí),如建筑面積發(fā)生變化,按國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,實(shí)行長退短補(bǔ)。
第五條費(fèi)用結(jié)算與維修基金
1、甲、乙雙方同意,在房屋實(shí)際交付之日前,根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)交付的與房屋有關(guān)的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)繳付;若甲方未按約定繳付所產(chǎn)生的后果由甲方負(fù)責(zé),與乙方無關(guān)。
2、雙方一致同意,房屋所占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)及共用部位維修基金本息隨本買賣合同之主物一并轉(zhuǎn)移給乙方。買方與毗鄰房產(chǎn)共同享有使用住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備。住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備的維修按《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》執(zhí)行。
第六條產(chǎn)權(quán)登記及稅費(fèi)承擔(dān)
后的日內(nèi),協(xié)助乙方辦理不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記。產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費(fèi)用
由乙方負(fù)擔(dān)。但依照本協(xié)議第一條房屋出售后所需另行向政府部門補(bǔ)交的土地收益金等費(fèi)用,由甲方承擔(dān)。因出賣人原因,致使買受人不能取得房屋轉(zhuǎn)移登記的,買受人有權(quán)通知出賣人解除合同。出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照%計(jì)算給付利息。買受人不解除合同的,自買受人應(yīng)當(dāng)完成房屋所有權(quán)登記的期限屆滿之次日起至實(shí)際完成房屋所有權(quán)登記之日止,出賣人按日計(jì)算向買受人支付全部房價(jià)款萬分之的違約金。
2、甲、乙雙方在辦理上述房屋買賣交易過戶手續(xù)時(shí)所需交納的稅費(fèi),由甲乙雙方按本地房產(chǎn)管理部門的規(guī)定承擔(dān)。
第七條違約責(zé)任
本合同簽訂后,甲乙雙方應(yīng)忠實(shí)履行合同義務(wù),遵守相關(guān)國家法律和法規(guī)規(guī)定。違反合同約定的一方,應(yīng)當(dāng)依據(jù)本合同及《民法典》相關(guān)規(guī)定,承擔(dān)包括但不限于繼續(xù)履行或解除合同、定金罰則、違約金責(zé)任、賠償損失等相關(guān)違約責(zé)任。
權(quán)通知對方解除合同,并按照合同交易價(jià)款的30%向違約方主張違
約金,并依法主張相應(yīng)的損失賠償責(zé)任。出賣人不解除合同的,買受人按日計(jì)算向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之的違約金。
第八條風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
本合同生效之日起,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)等,由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事責(zé)任,由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,由甲方負(fù)責(zé)賠償。乙方取得合同標(biāo)的房屋登記過戶前,甲方不得以該房屋另行轉(zhuǎn)讓或設(shè)定財(cái)產(chǎn)抵押,甲方因涉及司法強(qiáng)制執(zhí)行,標(biāo)的房產(chǎn)被查封、凍結(jié)、拍賣的,乙方依據(jù)本合同和相應(yīng)付款憑證,自取得交付之日起,依據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定,取得物權(quán)期待權(quán),甲方應(yīng)予積極配合。
第九條買賣雙方應(yīng)共同遵守市保障性住房上市交易的有關(guān)政策及規(guī)定,雙方如在合同履行中發(fā)生爭議,應(yīng)本著友好精神,協(xié)商不成,選定下列種方式解決
向仲裁委員會(huì)申請仲裁。
向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條其他事項(xiàng):
第十二條本合同及補(bǔ)充條款經(jīng)甲、乙雙方簽章后生效。本合同
甲方:乙方:
年月日年月日
甲方代理人:乙方代理人:
年月日年月日
兄弟之間房屋買賣 篇9
甲方(賣方):乙方(買方):甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在濟(jì)南市 區(qū) 路 小區(qū) 號樓 單元 室(建筑面積 平方米,儲藏室 平方米,產(chǎn)權(quán)證號 )房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時(shí)出賣給乙方(附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫 ;即人民幣小寫 。
三、乙方在簽訂本合同時(shí),支付定金 ,即小寫 。
四、乙方支付定金之日起 個(gè)月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項(xiàng)通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由 方承擔(dān)。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時(shí),乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在 前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時(shí)該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц?元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件,并將抽風(fēng)機(jī)一臺(型號: ),空調(diào)兩臺(型號: ),熱水器(型號: ),浴霸(型號: ),飲水機(jī)(型號: ),音響兩臺(型號: ),涼衣架,房內(nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施, 等讓與乙方(含在房屋價(jià)值內(nèi))。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條 款:
甲方(賣方):
(印) 身份證號:
住址:
電話:年 月 日乙方(買方):
(印)身份證號:
住址:
電話:年 月 日
在簡單房屋買賣合同的范本中,雖然是一份簡易的交易合同,但是對于需要重點(diǎn)聲明的內(nèi)容是不能省略的,特別是對于買家來講,有關(guān)房屋質(zhì)量,房屋的稅費(fèi),房屋的其他額外費(fèi)用以及房屋的產(chǎn)權(quán)證明的辦理,這些都是需要重點(diǎn)注意的條款。
兄弟之間房屋買賣 篇10
甲方:身份證:
乙方:身份證:
甲乙雙方協(xié)商一致,達(dá)成以下合意。
1、甲方欲將登記在其名下的房屋(_平米,位置)轉(zhuǎn)讓給乙,_年_月_日前完成交房,并在_年_月_日前按照法律規(guī)定到房地產(chǎn)主管部門完成過戶登記。
2、乙方在_年_月_日前交付房屋價(jià)款,方式(匯款/現(xiàn)金)。
3、交易產(chǎn)生的稅款由_承擔(dān),手續(xù)費(fèi)由_承擔(dān)
4、違約及救濟(jì):
(1)乙方支付價(jià)款后,若甲方_年_月_日前未完成交房,需賠償乙方違約金_萬。
(2)若乙方_年_月_日前未完成房屋價(jià)款交付,支付給甲方的押金_元不予退還。
(3)若因?yàn)榧追皆,在_年_月_日前未完成過戶登記,需賠償乙違約金_元,并履行過戶登記義務(wù)。
本合同一式_份,甲乙各_份保管。
5、簽訂本合同意味著
(1)乙對房屋進(jìn)行了細(xì)致檢查并滿意
(2)出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
(3)甲收取了乙的押金_元,見附件1(收條或匯款單復(fù)印件)
(4)附件2為雙方身份證復(fù)印件
(5)附件3為甲方房產(chǎn)證復(fù)印件
6、雙方約定的其他事項(xiàng)
簽字、手印
甲方:
兄弟之間房屋買賣 篇11
原告:______________________,女,漢族,__________年__________月__________日出生,住址遼寧省撫順市_____________。電話:________________
被告:_________________沈陽_____________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,地址:_________________沈陽市________________法定代表人:______________,電話:_____________
訴訟請求
一、依法確認(rèn)原、被告簽訂的關(guān)于_______________小區(qū)_____號_____單元_____樓_____號的房屋買賣合同無效;
二、判令被告返還原告購房款176576元;
三、判令被告返還原告交納的入住等費(fèi)用14170元;
四、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
被告在沈陽市_______________區(qū)__________鎮(zhèn)開發(fā)了“_____________”樓盤公開銷售,200_____年3月27日,原被告簽訂房屋買賣合同,原告購買了_____號_____單元_____樓_____號門市房,并于當(dāng)日一次性向被告交付了全部購房款176576元,該門市房交付原告后,原告向被告支付了維修基金4414元、契稅7063元、物業(yè)費(fèi)227元、水電費(fèi)300元、采暖費(fèi)1386元、有線電視初裝費(fèi)430元、垃圾清運(yùn)費(fèi)150元、辦證工本費(fèi)200元,共計(jì)14170元,現(xiàn)被告又將_________________的小區(qū)名稱更改為SSSSSS繼續(xù)銷售,在原告與被告交涉房產(chǎn)如何辦證的過程中,才意外得知,被告不具備商品房預(yù)售資格,至使原告無法辦理權(quán)屬證書,原告簽訂合同的目的無法實(shí)現(xiàn)。依據(jù)法律規(guī)定,此房屋買賣合同無效,特起訴來院,希望法院支持原告訴訟請求,以維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
沈陽市_____________區(qū)人民法院
原告:_________________
________年____月____日
兄弟之間房屋買賣 篇12
被告:_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:___________________________,__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:___________________________,__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求:_________________
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由:反訴人與被反訴人于__________年_____月____日簽訂了合同。合同約定:_________________。
反訴人認(rèn)為:基于上述事實(shí),特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴,請法院依法公正判決,以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________人民法院
反訴人:_________________省__________市__________有限公司
_________年_____月_____日
兄弟之間房屋買賣 篇13
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在 重慶市九龍坡區(qū) 渝州路 2小區(qū)3號樓 4單元 405室(建筑面積120平方米,儲藏室40平方米,產(chǎn)權(quán)證號st )房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時(shí)出賣給乙方(附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100_元 。
三、乙方在簽訂本合同時(shí),支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起2個(gè)月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項(xiàng)通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由 甲方承擔(dān)。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時(shí),乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在1個(gè)月前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時(shí)該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨f元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件,并將抽風(fēng)機(jī)一臺(型號:),空調(diào)兩臺(型號: ),熱水器(型號:),浴霸(型號: ),飲水機(jī)(型號:),音響兩臺(型號:258695 ),涼衣架,房內(nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施, 等讓與乙方(含在房屋價(jià)值內(nèi))。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條 款:
1、轉(zhuǎn)讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方): 身份證號:
20__年04 月 28日
乙方(買方): (印)身份證號:
兄弟之間房屋買賣 篇14
甲方:_______
乙方:________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就房屋買賣有關(guān)事項(xiàng),達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:
房屋基本情況乙方購買甲方合法擁有的坐落于________市_______區(qū)_______________________________________,產(chǎn)權(quán)證第___________號,建筑面積__________平方米的房產(chǎn)一套。
第二條:
付款方式
1、雙方議定上述房產(chǎn)出售價(jià)格為________________________元整。此房價(jià)款為甲方凈價(jià),甲方不支付交易中的任何費(fèi)用。
2、甲方收到乙方定金______________________元整,待乙方交全款后,即可為乙方準(zhǔn)備辦理過戶手續(xù)。
3.買賣上述房產(chǎn)交易過程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用,均由乙方承擔(dān)繳納,甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
第三條:
合同變更
1、在合同履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更合同內(nèi)容,應(yīng)書面通知對方,征得對方同意后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(書面通知發(fā)生____日內(nèi))簽訂變更協(xié)議,否則造成損失由責(zé)任方承擔(dān)。
2、本合同的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第四條:
違約責(zé)任本合同簽訂后,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方定金,如乙方違約,定金不退。
第五條:
合同爭議的解決本合同履行過程中,如發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,解決不成時(shí),可向有關(guān)有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第六條:
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起即生效。
第七條:
本合同共____頁,一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力。
第八條:
其他約定:
甲方:________
乙方:________
身份證號:________
身份證號:________
電話:________
電話:________
現(xiàn)住址:________
現(xiàn)住址:________
簽約日期:________
兄弟之間房屋買賣 篇15
1、當(dāng)事人的基本情況;
2、房屋的坐落、種類、間數(shù)、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、面積、附屬設(shè)備等;
3、房屋價(jià)款數(shù)額、計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等,有國家統(tǒng)一價(jià)格的,應(yīng)執(zhí)行國家法定價(jià)格,沒有統(tǒng)一價(jià)格的,由買賣雙方參照評估價(jià)格自行議定;
4、付款的時(shí)間方式等;
5、房屋騰清及交付的日期;
6、辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶、登記及其他手續(xù)的有關(guān)規(guī)定;
7、違約責(zé)任;
8、其他當(dāng)事人約定的事宜,如合同生效的.條件,對不可抗拒事件的處理等;
9、合同的簽訂日期、地點(diǎn)、簽字人等。
兄弟之間房屋買賣 篇16
出賣人:_____________
買受人:_____________
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
甲方保證本房屋無查封、無債務(wù)糾紛,無產(chǎn)權(quán)糾紛,提供的材料齊全、真實(shí)有效。
一、甲方自愿將其村證房位于_______市_______區(qū)______鄉(xiāng)______路_____________的房屋以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整的價(jià)款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金_______元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時(shí),乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時(shí),乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設(shè)置抵押,不在建設(shè)拆遷范圍內(nèi);已取得其他共有人書面同意;協(xié)議有效期內(nèi),甲方不得將該房產(chǎn)另行出售給第三人。
若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償。
四、本合同簽訂后,甲方對其出售房屋的使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,合同簽訂日之后該房屋所發(fā)生的一切費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》。
六、本合同簽訂后,甲方給乙方辦理房屋土地使用證和準(zhǔn)建證,一切費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
七、交房之時(shí),甲方應(yīng)保證乙方房屋水通,電通,路通,并無任何質(zhì)量問題。
八、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)當(dāng)于______年____月_____日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價(jià)總額千分之一計(jì)算違約金支付給乙方。逾期超過1個(gè)月時(shí),乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房價(jià)款全部退還乙方外,并應(yīng)向乙方支付總房款10%的違約金。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的違約金給甲方。逾期超過1個(gè)月時(shí),甲方有權(quán)解除合同。解約時(shí),乙方已付房價(jià)款的10%作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋未按承諾規(guī)劃建設(shè)或者存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的所有損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬,甲方?yīng)按照市場評估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款,并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用。
5、如因規(guī)劃部門導(dǎo)致房屋使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)積極配合,補(bǔ)償款為乙方所有。
九、本合同未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
十、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式三份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲方:___________________乙方:___________________
__________年_____月_____日__________年_____月_____日