住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同(精選16篇)
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇1
立合同人以下簡稱
賣方:甲方:
買方:乙方:
經(jīng)充分協(xié)商,甲乙雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有,并已收取乙方購房定金人民幣。
1、房屋狀況
房屋座落:幢號室號建筑結(jié)構(gòu)總層數(shù)建筑面積用途。
2、該房屋的所有權(quán)證號為:國有土地使用權(quán)證號為:
3、該房屋的土地使用權(quán)取得方式“√”:出讓、劃撥本合同一經(jīng)簽訂,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)讓。
二、甲乙雙方商定成交價(jià)格為人民幣元,大寫:佰拾萬仟佰拾元整,乙方在
年月日前分次付清,付款方式:
乙方支付房款具體約定為:
1、于前,支付甲方房款
2、于前,支付甲方房款
3、
三、甲方于年月日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時(shí),應(yīng)將該房屋騰空,清結(jié)該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項(xiàng)費(fèi)用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗(yàn)收。
四、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實(shí)告知乙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議。
五、甲方將戶口于年月日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償。
七、乙方中途違約,乙方無權(quán)要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應(yīng)在違約之日起日內(nèi)雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn),每逾期一日,由違約一方向?qū)Ψ浇o付房地產(chǎn)價(jià)款千分之的違約金。
八、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的契稅由方承擔(dān),營業(yè)稅由方承擔(dān),印花稅由方承擔(dān),個(gè)人所得稅由方承擔(dān),向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費(fèi)由方承擔(dān)。其它稅費(fèi)約定情況:
九、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項(xiàng),可另行議定,其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十一、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,市房地產(chǎn)交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉(zhuǎn)讓的附屬裝修設(shè)施為
十三、其它約定事項(xiàng):
甲方:
地址:
聯(lián)系電話:
乙方:
共有權(quán)人:
地址:
聯(lián)系電話:
年月日
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇2
甲方(房屋出售方)________________ 乙方(房屋購買方)_______________
身份證號碼:___________________ 身份證號碼:____________________
地址:__________________________ 地址:__________________________
聯(lián)系電話:______________________ 聯(lián)系電話:_____________________
按照《中華人民共和國民法典》和其他有關(guān)法律、法規(guī),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,本著平等自愿原則,訂立本合同。
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于__________市街______________________,建筑面積__________平方米;
(二)出售房屋的所有權(quán)證證號為號為:______________________
(三)房屋平面圖及其四至范圍見附件一;
該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第二條 甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條 乙方在前付給甲方定金(幣種)______(大寫)________________________________元,(小寫)_____________元。
上述定金在乙方最后一次付款時(shí)充抵房款。甲方收到定金后,中途不得借故中止售房,否則加倍賠償定金,乙方未能如期簽訂購房合同、付清房款,則支付給甲方的定金不予退還。
第四條 該房屋房價(jià)款為人民幣(大寫)_____________________元,(小寫)人民幣___________元。
房價(jià)款的支付方式和支付時(shí)間為:
乙方未按規(guī)定支付房價(jià)款的,則按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任:
1、乙方逾期支付房價(jià)款的,每逾期一天,按應(yīng)付到期房價(jià)款的萬分之五支付違約金。
2、乙方逾期支付房價(jià)款超過___天,且所欠應(yīng)付到期房價(jià)款超過______元的,甲方有權(quán)解除本契約。甲方在解除契約后___天內(nèi)將已收房價(jià)款退還乙方,所收定金不予退還。
第五條 甲、乙雙方定于_____時(shí)正式交付該房屋;甲方應(yīng)在正式交付房屋前騰空該房屋。雙方定于____前向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。甲方應(yīng)在_____前將其落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
甲方未按規(guī)定履行以上義務(wù)的,則按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任:
1、甲方逾期交付房屋的,每逾期一天,按總房價(jià)款的萬分之五支付違約金。
2、甲方交付房屋的附屬設(shè)施或裝飾裝修不符合約定的,按不符部分的□約定價(jià)值□評估價(jià)值□市場價(jià)格承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、甲方逾期交付房屋超過___天的,乙方有權(quán)解除本契約。甲方應(yīng)在乙方解除契約后___天內(nèi)將已收房價(jià)款和雙倍定金返還乙方,并按總房價(jià)款的百分之一支付違約金。
第六條 甲、乙雙方確認(rèn),雖然房屋所有權(quán)證未作記載,但依法對該房屋享有共有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,在本契約生效后___日內(nèi),共同向房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記;并在乙方領(lǐng)取《房屋所有權(quán)證》后,按有關(guān)規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權(quán)變更手續(xù)。
該房屋土地使用權(quán)的變更手續(xù)按下列約定辦理:
1、該房屋土地使用權(quán)為出讓取得,其土地使用權(quán)證證載權(quán)利和相關(guān)出讓合同的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
2、該房屋土地使用權(quán)為劃撥取得,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,其轉(zhuǎn)讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、除本條第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應(yīng)當(dāng)繳納的稅費(fèi),由□甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔(dān)□甲方承擔(dān)□乙方承擔(dān)。
第八條 甲、乙雙方向房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,登記機(jī)關(guān)準(zhǔn)予登記的,則雙方提出申請的時(shí)間為該房屋權(quán)利轉(zhuǎn)移時(shí)間。
第九條 該房屋毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第十條 該房屋正式交付時(shí),物業(yè)管理、水、電、燃?xì)、有線電視、通訊等相關(guān)雜費(fèi),按下列約定處理:
第十一條 本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十二條 本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。
第十三條 甲、乙雙方在履行本契約中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,按下列約定處理:
1、提交___________市_________仲裁委員會(huì)仲裁
2、提交____________仲裁委員會(huì)仲裁
3、依法向人民法院起訴。
第十四條 本契約______式______份。其中甲方留執(zhí)______份,乙方留執(zhí)______份,為申請房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記提交房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)______份。
第十五條 甲、乙雙方約定補(bǔ)充條款如下:
附件一
房屋平面圖和四至范圍。
附件二
租賃、抵押、相鄰等關(guān)系及其處理辦法。
附件三
室內(nèi)附屬設(shè)施和裝修情況
(一)附屬設(shè)施:
1、水____________噸
2、電____________度
3、燃?xì)鈅___________
4、有線電視________
5、通訊____________
6、其他
(二)裝修情況:
雙方簽署欄文本:(此頁無正文)
甲方(簽章)_________________乙方(簽章)__________________
身份證號碼:_______________身份證號碼:______________
法定代表人:_______________法定代表人:______________
地址:_____________________地址:_____________________
聯(lián)系電話:_________________聯(lián)系電話:________________
簽約日期:_________________簽約日期:________________
二手房購房定金合同閱讀
甲方(出賣人): 身份證件號碼:
乙方(買受人): 身份證件號碼:
甲乙雙方經(jīng)過有好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實(shí)信用的前提下,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于 ,建筑面積為 平方米;套內(nèi)建筑面積_______ ___平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e______ ______平方米;
(二)出售房屋的所有權(quán)證證號為 ;
(三)房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證;
該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
出賣人還應(yīng)當(dāng)將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設(shè)施、設(shè)備,轉(zhuǎn)讓給買受人,其轉(zhuǎn)讓價(jià)格已包含在上述房屋的價(jià)款中,不再另行支付價(jià)款。
第二條 甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定擔(dān)保、沒有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款
按建筑面積計(jì)算價(jià)款,房屋單價(jià)為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣 元整;房價(jià)款的支付方式、支付時(shí)間為:
乙方在 年 月 日前付給甲方定金(人民幣),(大寫) 元,(小寫) 元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國民法典》條款的調(diào)整。
上述定金在乙方最后一次付款時(shí)充抵房款。
第四條房屋價(jià)款乙方分三期付給甲方:
第一期:在年月日,付人民幣萬元;
第二期:在房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用權(quán)證過戶手續(xù)辦理完畢之日付款萬元。 ;
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
第五條
1、甲、乙雙方定于 年月日正式交付該房屋;甲方應(yīng)在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于 前向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。
3、甲方應(yīng)在 前將其落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
4、甲方未按規(guī)定履行以上義務(wù)的,則按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任:
第六條 甲、乙雙方確認(rèn),雖然房屋所有權(quán)證未作記載,但依
法對該房屋享有共有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,雙方應(yīng)于本合同生效之日起日內(nèi)到房地產(chǎn)主管部門辦理過戶手續(xù)。
在辦理房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)移轉(zhuǎn)過戶登記時(shí),甲方應(yīng)出具申請房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書面報(bào)告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時(shí),甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權(quán)解除合同,解約時(shí),甲方除返還全部房價(jià)款外,并按本合同第八條承擔(dān)違約責(zé)任。并在乙方領(lǐng)取《房屋所有權(quán)證》后,按有關(guān)規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權(quán)變更手續(xù)。
該房屋土地使用權(quán)的變更手續(xù)按下列約定辦理:
該房屋土地使用權(quán)為出讓取得,其土地使用權(quán)證證載權(quán)利和相關(guān)出讓合同的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
該房屋土地使用權(quán)為劃撥取得,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,其轉(zhuǎn)讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費(fèi)用由 甲方承擔(dān)乙方承擔(dān) 。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應(yīng)當(dāng)繳納的稅費(fèi),由甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔(dān) 。
第八條 甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產(chǎn)過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價(jià)的總額3‰計(jì)算違約金給與乙方。逾期
超過3個(gè)月時(shí),乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房價(jià)款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償所付房價(jià)款同額的賠償金給乙方。
第九條、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價(jià)款時(shí),其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日3‰計(jì)算的違約金給與甲方。逾期超過3個(gè)月時(shí),甲方有權(quán)解除本合同。
第十條 甲、乙雙方向房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,登記機(jī)關(guān)準(zhǔn)予登記的,則雙方提出申請的時(shí)間為該房屋所有權(quán)按的轉(zhuǎn)移時(shí)間。
第十一條 該房屋毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第十二條 該房屋正式交付時(shí),物業(yè)管理、水、電、燃?xì)狻⒂芯電視、通訊等相關(guān)雜費(fèi),按下列約定處理:
第十三條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十四條 甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十五條 本合同一式份。其中甲方留執(zhí) 份,乙方留執(zhí) 份,為申請房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記提交房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)一份。均具有相同的法律效力。
第十六條 本合同自甲乙雙方簽訂之日自之日起生效。 甲方(簽章): 乙方(簽章):
地 址: 地 址:
現(xiàn)住址: 現(xiàn)住址:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽約日期: 簽約日期:
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇3
合同當(dāng)事人:
賣方(甲方):
身份證號碼:
地址:××鎮(zhèn)路號
電 話:
買方(乙方):
身份證號碼:
地址:××鎮(zhèn)幢單元×室
電 話:
根據(jù)國家《合同法》及有關(guān)法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買下述房產(chǎn),達(dá)成如下協(xié)議:
一、房屋基本情況
本合同房屋座落地址××鎮(zhèn)林蔭路 號,建筑面積 平方米,結(jié)構(gòu)磚砭,層次一、二層沿街,間數(shù): 樓 底共 間,新舊程度 成,戶內(nèi)配置;電氣、給排水到戶,裝潢。
二、甲方通過轉(zhuǎn)讓取得上述房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán),該房產(chǎn)性質(zhì)為商業(yè)、住宅房。有房產(chǎn)證(號碼為 )、土地證(號碼為 ),F(xiàn)同意將上述房產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給乙方。房產(chǎn)證和土地使用權(quán)證見附件一。
三、價(jià)格與費(fèi)用
經(jīng)約定,上述房產(chǎn)總價(jià)格(大寫): (¥ 元)
此價(jià)格未包括二手房交易的各種費(fèi)用,具體另附件二約定,乙方 萬首付房款后,甲方開始辦理有關(guān)過戶手續(xù)。過戶之后,余款由乙方采用二手房按揭貸款的形式支付完畢。
四、付款及交房約定:
雙方同意按下述方式交接:
1.在房產(chǎn)證和土地使用權(quán)證已經(jīng)辦至乙方名義下的前提下,乙方在 年 月- 月之前,付清全部房款(包括二手房按揭貸款形式)。
2.甲方在乙方付清全部房款(含貸款)后,將付清之次日起的租賃收益歸乙方所有,其計(jì)算為將租金按日平均計(jì)算。并將上述租賃收益與房款一并結(jié)算扣減。
五、上述房產(chǎn)的建筑面積按房產(chǎn)證發(fā)證單位核算的面積為準(zhǔn),如發(fā)證面積與本合同面積有誤差,本合同約定的成交價(jià)格不變。
六、其他約定:
1.由甲方負(fù)責(zé)辦理房產(chǎn)證及土地證的過戶登記至乙方的手續(xù),各自承擔(dān)的費(fèi)用按附件約定。
2.乙方支付本合同房款所需的貸款由乙方自行出面辦理,甲方協(xié)助提供所需的各種文件及證書。
3、甲方保證上述房屋的現(xiàn)有所有承租人已經(jīng)放棄同等條件下的優(yōu)先購買權(quán),保證上述房屋的所有抵押權(quán)人已經(jīng)同意甲方出賣上述房屋;
4、甲方承諾在乙方支付 萬元的首付款后的' 日內(nèi),立即解除上述房屋(包括土地使用權(quán))上設(shè)置的任何抵押和任何權(quán)利限制。
5、根據(jù)甲方與現(xiàn)有承租人簽訂的合同(見附件三),上述房屋的租賃期到 年 月到期。依據(jù)此,乙方承諾原甲方的出租合同至 年 月到期之前不予變更。
七、保修責(zé)任:
商品房的保修責(zé)任由建設(shè)部規(guī)定的法定責(zé)任單位負(fù)責(zé),本房產(chǎn)開發(fā)單位是嘉善縣地方房產(chǎn)公司。自本合同生效之日起,由乙方自行聯(lián)系處理有關(guān)保修的一切事宜,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但是甲方保證提供相應(yīng)的用于證明開發(fā)單位和保修義務(wù)人的文書。
八、違約責(zé)任:
本合同生效后,甲乙雙方任何一方無正當(dāng)理由要求中止合同的,或者違反自己一方的義務(wù)和承諾的,或者延遲履行義務(wù)達(dá) 天的,均由責(zé)任方承擔(dān)違約責(zé)任,并按實(shí)際付款的20%支付違約金。
九、本合同在履行中發(fā)生爭議的,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)議不成,甲乙雙方同意由仲裁機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)解決。
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇4
上訴人(原審被告):_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人:_________________某某職務(wù):_________________董事長。
被上訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區(qū)某某北路號111室。
原審被告:_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。
負(fù)責(zé)人:_________________某某,經(jīng)理。
上訴請求:_________________
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。
事實(shí)和理由:_________________
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱:_________________對原告的訴訟請求及事實(shí)和理由沒有異議,對原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實(shí)意思是,對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對于原告訴訟請求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱:_________________要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題,更非被告的真實(shí)辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱意見則與某某分公司以上真實(shí)辯稱意見相同?墒,該判決卻斷章取義,未將被告的真實(shí)答辯意見記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定,但原告稱該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng),該事實(shí)在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時(shí)間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實(shí)是不清的。
~1/3~
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題?墒聦(shí)是,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無直接因果關(guān)系。另:_________________該判決認(rèn)定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個(gè)被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實(shí)。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為,未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實(shí)和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價(jià)款,至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在,且對損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯(cuò)責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù),該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯(cuò)責(zé)任,更沒有按過錯(cuò)責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計(jì)算。上訴人認(rèn)為,該判決,既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實(shí)確認(rèn),且對20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時(shí)效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯(cuò)誤的。同時(shí),該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此,上訴人認(rèn)為,原審法院對本案的判決,當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
~2/3~
綜上所述,本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律錯(cuò)誤,程序違法的嚴(yán)重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人:_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司
年 月 日
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇5
第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)。
出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權(quán)!就恋厥褂脵(quán)出讓合同號】【土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號】為______________________。該地塊土地面積為___________,規(guī)劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,【現(xiàn)定名】【暫定名】___________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
第二條商品房銷售依據(jù)。
買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為___________,商品房預(yù)售許可證號___________。
第三條買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。該商品房的用途為___________,屬___________結(jié)構(gòu),
層高為___________,建筑層數(shù)地上___________層,地下___________層。該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共___________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___________平方米。
第四條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計(jì)算該商品房價(jià)款:
1.按建筑面積計(jì)算,該商品房單價(jià)為每平方米______元,總金額_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該商品房單價(jià)為每平方米__________元,總金額_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3.按套計(jì)算,該商品房總價(jià)款為_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4._____________________________________________________________。
第五條面積確認(rèn)及面積差異處理。
根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價(jià)方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。
當(dāng)事人選擇按套計(jì)價(jià)的,不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇6
賣方(以下簡稱甲方):身份證號碼:
買方(以下簡稱乙方):身份證號碼:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓甲方房產(chǎn)一事達(dá)成一致,在平等、自愿的基礎(chǔ)上,訂立以下合同:
一、1、甲方自愿將 公司,開發(fā)的 樓單元室,賣于乙方,此房建筑面積㎡。
2、上述房屋所在地位于。
二、轉(zhuǎn)讓價(jià)格:此房屋總價(jià)款為整(小寫:¥ )。
三、付款方式:
1、乙方首付房款為元(小寫:,甲方辦理完房屋戶名更改合同手續(xù)后,乙方再支付剩余的房款元(小寫:),至此乙方擁有該房屋的所有權(quán),甲方不得以任何理由干涉。
2、甲方將房屋過戶至乙方名下所產(chǎn)生的交易稅費(fèi),產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等一切稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
3、甲方收到乙方支付的房款后,出具收條。
四、違約責(zé)任:
1、如甲方違約,甲方應(yīng)退還乙方全額房款及利息,并支付此房款全額的100%作為違約金賠償給乙方。如乙方違約,扣除乙方房款的100%。
2、甲方相關(guān)直系親屬知曉本房屋買賣合同,以及本合同簽約。并自愿放棄本房產(chǎn)的應(yīng)有權(quán),同意該房屋產(chǎn)權(quán)所有人的意愿出售該房產(chǎn),無異議。
3、自甲方取得房產(chǎn)證起應(yīng)在第一時(shí)間和乙方取得聯(lián)系,并協(xié)助乙方辦理房屋所有權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù),三個(gè)月內(nèi)將上述房產(chǎn)過戶到乙方,否則甲方將對乙方進(jìn)行此房款總價(jià)100%的費(fèi)用作為違約賠償。
五、甲方應(yīng)全程協(xié)助乙方,指導(dǎo)乙方取得房產(chǎn)證。
六、甲方保證該處房屋產(chǎn)權(quán)無查封、無債務(wù)糾紛,提供的材料齊全、真實(shí)有效。
七、本協(xié)議未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
八、在乙方向甲方支付房款首付款后,此合同方可生效。
本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方(簽字手印)賣方:電話:
甲方直接親屬(簽字手印):身份證號碼:
乙方(簽字手印)買方:電話:
鈞證人(簽字手印):
鈞證人(簽字手印):
簽訂日期:年月日
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇7
甲方:
乙方:
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于______,房屋結(jié)構(gòu)為______建筑面積______平方米(其中實(shí)際建筑面積______平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e______(______平方米),房屋用途為______;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號、房地產(chǎn)權(quán)證號)為______。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為______原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明______面積。如原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定面積(以下簡稱實(shí)際面積)為準(zhǔn)。該房屋交付時(shí),房屋實(shí)際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__________%(不包括±__________%)時(shí),房價(jià)款保持不變。實(shí)際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________%(包括±__________%)時(shí),甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:
1.乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起__________天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按__________利率付給利息。
2.每平方米價(jià)格保持不變,房價(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整。
3.______________________________________________________________。
第三條土地使用權(quán)性質(zhì)。
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為__________;土地使用權(quán)年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為__________;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方無須補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條價(jià)格。
按該房屋的總建筑面積計(jì)算,該套房屋售價(jià)為(人民幣)每平方米元,總金額為元整。
第五條付款方式。
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金元整,并應(yīng)于本合同生效之日起日內(nèi)將該房屋全部價(jià)款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應(yīng)于乙方交付定金之日起三日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方;并應(yīng)在收到該房屋全部價(jià)款之日起__________日內(nèi),將該房屋交付給乙方,并協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù)。
第七條乙方逾期付款的違約責(zé)任。
乙方應(yīng)按照合同約定的付款方式、付款金額付款,如未按本合同約定付款,逾期超過________天后,即視為乙方不履行本合同。屆時(shí)甲方有權(quán)追究乙方的違約利息,利息按________計(jì)算。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任。
除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價(jià)款向甲方追究違約利息。按本合同規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,月利息在__________個(gè)月內(nèi)按__________利率計(jì)算;自第__________個(gè)月起,月利息則按__________利率計(jì)算。逾期超過__________個(gè)月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第__________種約定,追究甲方的違約責(zé)任。
1.終止合同,甲方按乙方累計(jì)已付款的__________%向乙方支付違約金。乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的`違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實(shí)賠償。
2.甲方按乙方累計(jì)已付款的__________%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3.______________________________________________________________。
第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
在乙方實(shí)際接收該房屋之日起,甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實(shí)際交接之日起__________天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起__________天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的__________%賠償乙方損失。
第十條甲方保證在交易時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本合同未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng),均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十四條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),甲、乙雙方同意向乙方所在地的人民法院提起訴訟。
第十五條本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條本合同連同附表共__________頁,一式__________份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,__________各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方:
乙方:
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇8
房屋買賣契約
立房屋買賣契約人:
買房人:
賣房單位:
雙方就下列房屋買賣達(dá)成協(xié)議,現(xiàn)簽訂房屋買賣契約如下:
1.房屋地址面積:
2.本契約全部價(jià)款計(jì)人民幣: 元
價(jià)款計(jì)算組成: ,投調(diào)稅 。
3.付款約定:簽約 周內(nèi)付清
4.上開房屋,在買房人交清價(jià)款和履行其他約定后,由賣房單位辦理房屋交付手續(xù)。買房人可持本契約和交付房屋手續(xù)及其他有關(guān)證件,向房屋所在區(qū)房管部門辦理申請房屋所有權(quán)登記或所有權(quán)移交手續(xù),所需手續(xù)費(fèi)由買房人支付。
5.上開房屋的基地及底層小院子,因土地屬于國有,僅供買房人使用。但必須服從城市建設(shè)規(guī)劃,按規(guī)定繳納房產(chǎn)稅和土地使用費(fèi)。
6.買房人所購的房屋,應(yīng)按國家房屋管理的規(guī)定使用,接受所在地區(qū)街道組織、房管部門的管理和指導(dǎo)。不得隨意亂拆亂改。走道、扶梯間等公用部位屬同幢住戶共同財(cái)產(chǎn),不得隨意侵占,嚴(yán)禁亂搭亂建。
7.上開房屋,在辦理交付手續(xù)之日起壹年內(nèi),凡屬屋面漏水、外墻滲水和結(jié)構(gòu)性的質(zhì)量問題,由賣房單位負(fù)責(zé)保修;凡屬買房人使用不當(dāng)或人為損壞,由買房人自行負(fù)責(zé);保修期滿后全部由買房人自行負(fù)責(zé)維修。
8.其他約定:上述房產(chǎn)權(quán)自買方辦理完房產(chǎn)變更登記后歸買方所有。
本契約一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
買房人:
賣房人:
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇9
出賣方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____
國籍:_____
(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
聯(lián)系電話:_____
委托代理人:_____
國籍:_____
電話:_____
地址:_____
郵政編碼:_____
買受方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____
國籍:_____
(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
聯(lián)系電話:_____
委托代理人:_____
國籍:_____
電話:_____
地址:_____
郵政編碼:_____
第一條房屋的基本情況
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層,共_____(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為_____,建筑面積_____平方米(其中實(shí)際建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為_____。
第二條房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定)面積。
如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定面積(以下簡稱實(shí)際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時(shí),房屋實(shí)際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時(shí),房價(jià)款保持不變。
實(shí)際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時(shí),甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按_____利率付給利息。
2.每平方米價(jià)格保持不變,房價(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整。
第三條土地使用權(quán)性質(zhì)
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_____;土地使用權(quán)年限自___年__月__日至___年__月__日止。
以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,買受方(必須)(無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條價(jià)格
按(總建筑面積)(實(shí)際建筑面積)計(jì)算,該房屋售價(jià)為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式
買受方應(yīng)于本合同生效之日向出賣方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價(jià)款付給出賣方。
具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限
出賣方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給買受方,并應(yīng)收到該房屋全部價(jià)款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給買受方。
第七條買受方逾期付款的違約責(zé)任
買受方如未按本合同第四條規(guī)定的時(shí)間付款,出賣方對買受方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。
自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按_____計(jì)算。
逾期超過____天后,即視為買受方不履行本合同。
屆時(shí),出賣方有權(quán)按下述第____種約定,追究買受方的違約責(zé)任。
1.終止合同,買受方按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向出賣方支付違約金。
出賣方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過買受方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由買受方據(jù)實(shí)賠償。
2.買受方按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向出賣方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第八條出賣方逾期交付房屋的違約責(zé)任
1.終止合同,出賣方按買受方累計(jì)已付款的_____%向買受方支付違約金。
乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過出賣方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實(shí)賠償。
2.出賣方按買受方累計(jì)已付款的_____%向買受方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
第十條出賣方保證
在交易時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等,出賣方均在交易前辦妥。
交易后如有上述未清事項(xiàng),由出賣方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本合同未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。
本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng),均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十四條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
協(xié)商不成時(shí),甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。
第十五條本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_____各執(zhí)一份,均具有同等效力。
出賣方(簽章):_____________________
出賣方代理人(簽章):______________
__________年___月___日
買受方(簽章):_____________________
買受方代理人(簽章):______________
__________年___月___日
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇10
編號:
賣方: 身份證/護(hù)照號碼:
共有權(quán)人: 身份證/護(hù)照號碼:
通訊地址:
委托代理人: 身份證/護(hù)照號碼:
通訊地址:
買方: 身份證/護(hù)照號碼:
通訊地址:
委托代理人: 身份證/護(hù)照號碼:
通訊地址:
經(jīng)紀(jì)方: 電話:
填寫說明:本合約中的內(nèi)容供填寫時(shí)選擇使用,請將選擇的內(nèi)容以“√”表示選擇,不選擇的內(nèi)容以“×”表示刪除,本合約空白部分三方不作約定時(shí),應(yīng)以“×”表示刪除。
第一部分 買賣關(guān)系
第一條買賣雙方經(jīng)協(xié)商以下列條款委托經(jīng)紀(jì)方出售及購入位于
(以下簡稱“該物業(yè)”)之物業(yè)。賣方持有【不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證】【房地產(chǎn)權(quán)證】【商品房買賣合同】,有效證件號: 。
第二條 該物業(yè)之之成交價(jià)為人民幣(大寫) 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(小寫¥ 元)(大小寫不一致時(shí),以大寫為準(zhǔn),下同)。樓價(jià)包含已繳納的管道煤氣、有限電視、維修基金。該物業(yè)有關(guān)付款方式詳見《附件》,買賣雙方均同意按照《附件》所約定條款付樓款。買方須按該付款方式按時(shí)付清樓款,賣方應(yīng)提供合法的有效的收款憑證給買方。該《附件》為本合同的有效組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第三條 該物業(yè)建筑面積為 平方米套內(nèi)建筑面積為 平方米(以【不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證】【房地產(chǎn)權(quán)證】【商品房買賣合同】面積為準(zhǔn)),建筑結(jié)構(gòu)以【不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證】【房地產(chǎn)權(quán)證】【商品房買賣合同】為準(zhǔn)。如該物業(yè)未核發(fā)房產(chǎn)證,而商品房買賣合同上約定的建筑面積與房產(chǎn)證列明的建筑面積存在差異,則由【買方】【賣方】按照商品房買賣合同及相關(guān)規(guī)定與發(fā)展商進(jìn)行多退少補(bǔ)。如需由發(fā)展商出具同意轉(zhuǎn)讓證明,相關(guān)費(fèi)用由【買方】【賣方】支付。
第四條 買賣雙方稅費(fèi)繳付方式:【按稅務(wù)部門規(guī)定各付各稅】【買方承擔(dān)】【賣方承擔(dān)】,買賣雙方確定稅費(fèi)最終以稅務(wù)部門的最新計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。其他費(fèi)用支付方式: 。
第五條 該物業(yè)的產(chǎn)權(quán)情況為 (只可選擇其中一種)買賣雙方均清楚該物業(yè)的產(chǎn)權(quán)情況,各方不得以此為由拒絕履行合約義務(wù)。
1、 該物業(yè)無任何抵押情形;
2、 該物業(yè)是抵押狀態(tài),賣方應(yīng)于簽署本合約后 個(gè)工作日內(nèi)申請辦理解除抵押手續(xù),并將房地產(chǎn)證原件,商品房買賣合同原件托管至經(jīng)紀(jì)人方處作為辦理過戶手續(xù)之用。
第六條 該物業(yè)以現(xiàn)狀售于買方,而買方或其授權(quán)代表已檢查并同意以現(xiàn)狀購獲該物業(yè),對該物業(yè)的包括但不限于座向、面積、結(jié)構(gòu)、樓層、間隔、質(zhì)量、裝修、產(chǎn)權(quán)情況等均予以認(rèn)可,故買方不得借此拒絕交易。該物業(yè)之現(xiàn)狀是指:
1、【不帶】【帶】家私電器。如帶家私電器,則賣方須按《家私電器清單》將該物業(yè)交付給買方使用。
2、【不帶】【帶】租約。帶租約出售,賣方承諾已在簽署本合約前征得承租方放棄購買該物業(yè)的聲明,買方同意連同現(xiàn)有之租約一起購入該物業(yè),賣方須協(xié)助買方與租戶簽訂新的租約。
第七條 買賣雙方同意賣方交付該物業(yè)予買方使用之日期為: 。
第八條 在簽署本合約之同時(shí),賣方同意交人民幣¥ 元給經(jīng)紀(jì)方保管作為該物業(yè)之雜費(fèi)保證金。賣方在交付該物業(yè)給買方使用之日期前,必須付清一切有關(guān)該物業(yè)之雜費(fèi)(如水電、煤氣、管理費(fèi)、電話費(fèi)及有線電視費(fèi)等),待結(jié)清相關(guān)雜費(fèi)后,由經(jīng)紀(jì)方無息全額退還該保證金給賣方。賣方在交樓時(shí)協(xié)助買方辦理該物業(yè)包含但不限于水電、煤氣、物業(yè)管理、電話機(jī)有線電視等的過戶手續(xù),上述事項(xiàng)的原開戶押金退還給賣方,相關(guān)轉(zhuǎn)名費(fèi)用則由買方支付,未開通之設(shè)施由買方自行開通。
第九條 賣方須保證對上述物業(yè)享有完整所有權(quán),并擁有全部的收益、處分權(quán),能完全支配及處理。有關(guān)該物業(yè)的產(chǎn)權(quán)糾紛、債務(wù)、稅項(xiàng)、租賃及清還抵押等,賣方應(yīng)在交付該物業(yè)給買方使用之日前清理完畢。
第十條 買賣雙方任意一方違約,守約方有權(quán)解除本合約,并有權(quán)要求違約方按照定金罰款或支付相當(dāng)于成交價(jià)的百分之二十的違約金的方式承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條 買賣雙方保證及時(shí)提供與該物業(yè)有關(guān)的完整資料,且真實(shí)、合法、及時(shí)簽署相關(guān)文件,辦理相關(guān)手續(xù),繳交該次交易所須支付的各項(xiàng)費(fèi)用,直至該物業(yè)交易過戶完畢為止。買賣雙方須保證所提供的資料真實(shí)、合法。如因提供資料不真實(shí)、不合法,導(dǎo)致本次交易不能完成,則視為提供不真實(shí)不合法資料的一方為違約方。
第十二條 本合約取代任何過往之三方在談判中的聲稱、理解、承諾以及協(xié)議。且經(jīng)紀(jì)方已就本合約所有條款向買賣雙方作出詳細(xì)解釋,合約三方對上述每一天款之含義均清楚明白且并無異議。
第十三條 在本合約執(zhí)行過程中如有爭議三方協(xié)商解決,協(xié)商不成三方同意向東興市人民法院起訴。
第十四條 本合約首頁記載的合約各方通訊地址為所有的通知、法律文書、文件、資料等送達(dá)地址。上述地址如有變更,應(yīng)在變更后三日內(nèi)書面通知本合約其他各方,否則一經(jīng)投遞則視為送達(dá)。
第十五條 本合約連同附件共肆頁,一式三份,自簽訂之日起生效,買方、賣方及經(jīng)紀(jì)方各持一份,具有同等法律效力。
第十六條 以上條款經(jīng)經(jīng)紀(jì)方予以協(xié)助、指引,如因非經(jīng)紀(jì)方原因?qū)е略摻灰撞荒苷_M(jìn)行或者交易取消的,經(jīng)紀(jì)方不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
第十七條 三方約定其他事項(xiàng):
第二部分 居間關(guān)系
第一條 經(jīng)紀(jì)方就該物業(yè)為買賣雙方提供中介服務(wù),并促成買賣雙方簽署本合約,非經(jīng)買賣雙方同意,經(jīng)紀(jì)
方不得泄露買賣雙方的信息資料等;诮(jīng)紀(jì)方已促成本合約成立,經(jīng)紀(jì)方之居間義務(wù)已完成,買賣雙方同意在本合約簽訂當(dāng)日向經(jīng)紀(jì)方支付中介代理費(fèi),其中:
賣方應(yīng)向經(jīng)紀(jì)方支付中介代理費(fèi)人民幣: 元整(¥ 元)或詳見《中介服務(wù)收費(fèi)確認(rèn)書》(NO );
買方應(yīng)向經(jīng)紀(jì)方支付中介代理費(fèi)人民幣: 元整(¥ 元)或詳見《中介服務(wù)收費(fèi)確認(rèn)書》(NO );
買賣雙方或其中任一方逾期支付中介代理費(fèi)的,每逾期一天,按應(yīng)付費(fèi)用的1%向經(jīng)紀(jì)方支付滯納金,直至全部支付完畢之日止。
第二條 如買賣雙方任一方違約,違約方應(yīng)向經(jīng)紀(jì)方賠償中介代理費(fèi)。
1、 如買賣雙方分別或共同出現(xiàn)違約行為,或其親屬、代理人私下成交該物業(yè),或因其泄露信息而導(dǎo)致未經(jīng)經(jīng)紀(jì)方的情況下成交該物業(yè)時(shí),即視為違約,買賣雙方應(yīng)共同向經(jīng)紀(jì)方支付應(yīng)付而未付的中介服務(wù)費(fèi)。
2、 簽署本合約后,如買賣雙方在未征得經(jīng)紀(jì)方同意下取消本合約,則買賣雙方將同時(shí)及分別成為本合約之違約方,并共同連帶向經(jīng)紀(jì)方支付上述中介服務(wù)費(fèi)。
附件 (付款方式):
填寫說明:下列條款中帶“口”的內(nèi)容供填寫時(shí)選擇使用,請打“√”選擇;每一條款中有數(shù)個(gè)選項(xiàng)的,只能選擇一項(xiàng)。
□一、物業(yè)無抵押登記情況使用
A、 一次性付款
1、【定金】【部分定金】:人民幣 元整(¥ 元),買方應(yīng)在簽署本合約同
時(shí)自行交付賣方。買賣雙方須于簽署本合約后 個(gè)工作日內(nèi)提供齊全辦理房屋買賣交易的全部資料;
2、定金余款:人民幣 元整(¥ 元),買方須在 年 月 日前自行交付賣方;
3、首期樓款(不含定金):人民幣 元整(¥ 元)買方在房管部門成功簽訂存量房合同當(dāng)天直接支付給賣方。
4、買賣雙方應(yīng)在簽署存量房合同后 年 月 日前配合經(jīng)紀(jì)方完成本次交易的過戶遞件手續(xù);
5、樓價(jià)余款:人民幣 元整(¥ 元)買方應(yīng)在不動(dòng)產(chǎn)登記部門辦理該房屋產(chǎn)權(quán)過戶當(dāng)天直接支付給賣方。
B、銀行按揭付款 申請貸款種類:□商業(yè)貸款 □公積金貸款 □擔(dān)保貸款
1、【定金】【部分定金】:人民幣 元整(¥ 元),買方應(yīng)在簽署本合約同時(shí)自行交付賣方;
2、定金余款:人民幣 元整(¥ 元)買方須在 年 月 日前自行交付賣方;
3、賣方應(yīng)在收到定金后 個(gè)工作日內(nèi)提供齊全辦理銀行貸款所需的資料,且協(xié)助買方申請銀行按揭。買方應(yīng)在簽署本合約后 個(gè)工作日內(nèi)提供齊全辦理銀行貸款所需要的資料。買方應(yīng)在簽署本合約后委托按揭機(jī)構(gòu)辦理按揭手續(xù)及交易過戶手續(xù),并向銀行申請 年 萬元的銀行按揭貸款(以銀行批準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn))。
4、 買賣雙方同意銀行經(jīng)審批出具貸款通知書后五個(gè)工作日內(nèi)配合經(jīng)紀(jì)方完成本次交易的過戶遞件手續(xù)。
5、首期樓款(不含定金):人民幣 元整(¥ 元),買方按下列第 種方式交付:
(A)買方應(yīng)在 年 月 日(不遲于遞件日)前直接支付賣方;
(B)買方在房管部門成功受理本次交易過戶遞件當(dāng)天直接支付給賣方。
6、如銀行批準(zhǔn)的貸款金額少于買方申請的貸款金額,二者相差金額,買方須在房管部門成功本次交易遞件當(dāng)天直接支付給賣方。
7、樓價(jià)余款(即申請貸款額):人民幣 元整(¥ 元),由貸款銀行直接劃給賣方。
8、買賣雙方均知悉并同意若辦理公積金普通貸款,則本次交易的流程須依照東興市住房公積金管理中心及銀行的規(guī)定及要求辦理。
□二、物業(yè)有抵押登記情況適用
C、涂銷抵押后一次性付款
1、【定金】【部分定金】:人民幣 元整(¥ 元),買方應(yīng)在簽署本合約同
時(shí)自行交付給賣方。買賣雙方需于簽署本合約后 個(gè)工作日內(nèi)提供齊全辦理房屋買賣交易的全部資料。
2、定金余款:人民幣 元整(¥ 元)買方須在 年 月 日前自行交付賣方;
3、買賣雙方同意在成功辦妥該物業(yè)的涂銷抵押及領(lǐng)取房產(chǎn)證交予經(jīng)紀(jì)方后 個(gè)工作日內(nèi)配合經(jīng)紀(jì)方完成本次交易的過戶遞件手續(xù)。
4、□(一)買方自行贖契
(1)賣方在收取定金后 個(gè)工作日內(nèi)向抵押銀行申請辦理提前還貸手續(xù);
(2)賣方同意由銀行接受還貸通知后,在銀行通知預(yù)約扣款日或之前,買方提取首期樓款(不含定金)人民幣 元整(¥ 元)轉(zhuǎn)入賣方貸款賬號內(nèi),銀行到帳后即視為賣方已收取相應(yīng)樓款;賣方在抵押銀行出具還清貸款證明等資料后 個(gè)工作日內(nèi)到房管部門辦理涂銷抵押及領(lǐng)取房產(chǎn)證交給經(jīng)紀(jì)方。
(3)首期樓款(不含定金):人民幣 元整(¥ 元),買方在房管部門成功簽訂存量房合同當(dāng)天直接支付給賣方。
□(二)買方墊支贖契(賣方墊支代賣方向銀行辦理提前還貸手續(xù))
(1)賣方在收取定金后 個(gè)工作日內(nèi)向抵押銀行申請辦理提前還貸手續(xù);
(2)買方同意由銀行接受還貸通知后,在銀行通知預(yù)約扣款日或之前,買方提取首期樓款(不含定金)人民幣 元整(¥ 元)轉(zhuǎn)入賣方貸款賬號內(nèi),銀行到帳后即視為賣方已收取相應(yīng)樓款;賣方在抵押銀行出具還清貸款證明等資料后 個(gè)工作日內(nèi)到房管部門辦理涂銷抵押及領(lǐng)取房產(chǎn)證交給經(jīng)紀(jì)方。
5、樓價(jià)余款(即申請貸款額):人民幣 元整(¥ 元)買方應(yīng)在房管部門辦理該房屋產(chǎn)權(quán)交易過戶當(dāng)天直接支付給賣方。
6、賣方須承擔(dān)提前還貸及涂銷抵押所產(chǎn)生的一切手續(xù)和費(fèi)用。
D、涂銷抵押后按揭貸款 申請貸款種類: □商業(yè)貸款 □公積金貸款
1、【定金】【部分定金】:人民幣 元整(¥ 元),買方應(yīng)在簽署本合約同時(shí)自行交付賣方;
2、定金余款:人民幣 元整(¥ 元)買方須在 年 月
日前自行交付賣方;
3、賣方應(yīng)在收到定金后 個(gè)工作日內(nèi)提供齊全辦理銀行貸款所需的資料,且協(xié)助買方申請銀行按揭。買方應(yīng)在簽署本合約后 個(gè)工作日內(nèi)簽署銀行按揭文件及支付貸款所需費(fèi)用。并在簽署本合約后委托按揭機(jī)構(gòu)辦理按揭手續(xù)及交易過戶手續(xù),并向銀行申請 年 萬元的銀行按揭貸款(以銀行批準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn))。
4、買賣雙方同意銀行經(jīng)審批出具同意貸款通知書后五個(gè)工作日內(nèi)配合經(jīng)紀(jì)方完成本次交易的過戶遞件手續(xù)。
5、□(一)賣方自行贖契
(1)賣方在收取定金后 個(gè)工作日內(nèi)向抵押銀行申請辦理提前還貸手續(xù);
(2)賣方同意由銀行接受還貸申請之日起 個(gè)工作日內(nèi)一次性還清所欠銀行貸款,在抵押銀行出具還清貸款證明等資料后 個(gè)工作日內(nèi)到房管部門辦理涂銷抵押及領(lǐng)取房產(chǎn)證交給經(jīng)紀(jì)方。
(3)銀行經(jīng)審批同意貸款后,首期樓款(不含定金):人民幣 元整(¥ 元)買方按下列第 種方式交付:
(A)買方應(yīng)在 年 月 日(不遲于遞件日)前直接支付賣方;
(B)買方在房管部門成功受理本次交易過戶遞件當(dāng)天直接支付給賣方。
□(二)買方墊資贖契(買方墊資代賣方向銀行辦理提前還貸手續(xù))
(1)賣方同意在收取定金后 個(gè)工作日內(nèi)向抵押銀行申請辦理提前還貸手續(xù);
(2)買方同意在收到銀行接受還貸通知后,在銀行通知預(yù)約扣款日或之前,買方提取首期樓款(不含定金)人民幣 元整(¥ 元)轉(zhuǎn)入賣方貸款賬號內(nèi),銀行到帳后即視為賣方已收取相應(yīng)樓款;賣方在抵押銀行出具還清貸款證明等資料后 個(gè)工作日內(nèi)到房管部門辦理涂銷抵押及領(lǐng)取房產(chǎn)證交給經(jīng)紀(jì)方。
(3)首期樓款余額人民幣 元整(¥ 元),買方按下列第 種方式交付:
(A)買方應(yīng)在 年 月 日(不遲于遞件日)前直接支付賣方;
(B)買方在房管部門成功受理本次交易過戶遞件當(dāng)天直接支付給賣方。
6、樓價(jià)余款(即申請貸款額):人民幣 元整(¥ 元),由貸款銀行直接劃給賣方。
7、如銀行批準(zhǔn)的貸款金額少于買方申請的貸款金額,二者相差金額,買方須在房管部門成功本次交易遞件當(dāng)天直接支付給賣方。
8、買賣雙方均知悉并同意若辦理公積金普通貸款,則本次交易的流程須依照東興市住房公積金管理中心及銀行的規(guī)定及要求辦理。
客戶須知:
一、 閣下凡向我司繳付款項(xiàng),我司將根據(jù)款項(xiàng)內(nèi)容開具蓋有“財(cái)務(wù)專用章”的收據(jù)或發(fā)票。
二、如有員工私自向閣下開具白收條或作出承諾,而未加蓋公司印章的,請閣下拒絕接受,否則我司對此不予認(rèn)可,并不承擔(dān)由此而引起的一切法律責(zé)任。
三、本合約為簽約實(shí)用范本,簽約前買賣雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀本合約內(nèi)容,對合約條款及專業(yè)用詞理解不一致的。可向我司工作人員咨詢。
四、為體現(xiàn)合約各方的自愿原則,本合約文本中相關(guān)條款后都有空白行,供各方自行約定或補(bǔ)充約定,各方當(dāng)事人可以對文本條款進(jìn)行修改、增補(bǔ)或刪除,合約簽訂生效后,未被修改的文本打印文字視為各方同意內(nèi)容,本文本涉及到的選擇、填寫內(nèi)容以 項(xiàng)為優(yōu)選。
【重要提示:無論買賣雙方任何一方拒絕網(wǎng)簽報(bào)稅,均應(yīng)按照本合同的約定承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任】
賣方: 買方: 經(jīng)紀(jì)方:
三方簽約于 年 月 日
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇11
出賣人:_____________(以下簡稱甲方)
買受人:_____________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)經(jīng)過多次協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方愿將自有坐落______市________路_______號__________房屋_____間、建筑面積_______平方米,賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至__________,南至__________,西至__________,北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋陽臺、走道、樓梯、衛(wèi)生間、灶間及其他設(shè)備。
三、房屋價(jià)款包括附屬設(shè)備,雙方議定以人民幣________萬元,由甲方出售給乙方。
四、房屋價(jià)款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日,付人民幣________萬元;第二期,在交付房屋之日,付人民幣________萬元;第三期,在房屋產(chǎn)權(quán)批準(zhǔn)過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
五、甲方應(yīng)自合同簽訂之日起_____天內(nèi)將房屋騰空,連同原房屋所有權(quán)等有關(guān)證件,點(diǎn)交給乙方,由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)過戶登記時(shí),甲方應(yīng)出具申請房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書面報(bào)告。如需要甲方方面處理的,不論何時(shí),甲方應(yīng)協(xié)助。如因甲方的延誤,以致影響主權(quán)過戶登記而遭受的損失,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。
七、本合同簽訂前,該房屋應(yīng)繳納的一切捐稅、費(fèi)用,概由甲方負(fù)責(zé)。本合同發(fā)生的過戶登記費(fèi)、契稅、估價(jià)費(fèi)、印花稅由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定,各自承擔(dān)。
八、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價(jià)總額的3‰計(jì)算違約金交給與乙方。逾期超過3個(gè)月時(shí),乙方可解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房價(jià)款全部退還乙方外,另付給乙方與已收房價(jià)款等額的違約金。
九、乙方全部或一部分不按本合同第四條規(guī)定的日期給付房價(jià)款時(shí),其逾期部分,乙方應(yīng)按日加付5‰計(jì)算的違約金給與甲方。逾期超過3個(gè)月時(shí),甲方可解除本合同。解約時(shí),乙方已付的房價(jià)款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產(chǎn)權(quán)清楚,絕無其他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他糾紛。乙方買受后,如該房屋產(chǎn)權(quán)有糾葛,以致影響乙方權(quán)利的行使,概由甲方負(fù)責(zé)處理,并賠償乙方損失。
十一、交屋時(shí),乙方發(fā)現(xiàn)房屋構(gòu)造或設(shè)備與合同約定不符,經(jīng)鑒定屬實(shí),甲方應(yīng)于1個(gè)月內(nèi)予以修理,如逾期不修理,乙方可自行修理,費(fèi)用在房價(jià)款中扣除。如修理仍達(dá)不到合同約定的要求,乙方可解除合同。解約時(shí),甲方除返還全部房價(jià)款外,并按本合同第八條規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)所有權(quán)屬于國家。乙方取得上述房屋占有相應(yīng)比例的土地使用權(quán),并依照國家法律的規(guī)定繳納土地使用稅及其他有關(guān)費(fèi)用。
十三、本合同的附件與合同有同等效力。
十四、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,另兩份送交房產(chǎn)和土地管理機(jī)關(guān),辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記手續(xù)。
甲方:_____________(簽章)乙方:___________(簽章)
______年_____月______日______年_____月______日
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇12
出賣人(甲方):____________________
身份證號碼:____________________
住址:____________________
買受人(乙方):____________________
身份證號碼:____________________
住址:____________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其位于_________________________________的房屋(建筑面積____________________平方米,含地下室(煤棚)_____號____________平方米和該房屋內(nèi)部分附屬物,以人民幣____________________元整(¥_________________元)的價(jià)款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同定金____________________元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時(shí),甲方應(yīng)向乙方提供購買該房屋時(shí)與開發(fā)商所簽訂的所有合同、憑證及收款票據(jù)等。由于此房產(chǎn)權(quán)暫時(shí)不能過戶,乙方如要過戶,甲方必須協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。
四、本合同簽訂后,甲方對該房屋的使用、收益、出租、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、甲方在搬出該房屋之前應(yīng)保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;甲方保證在交接前對該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù),如簽約或交接后,發(fā)現(xiàn)與有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)糾紛,概由甲方負(fù)責(zé)賠償。甲方出售該房屋時(shí)必須得到開發(fā)商的認(rèn)可,本合同簽訂后,甲方要保證以后乙方享有甲方相同的居住權(quán)利,如果出現(xiàn)開發(fā)商不認(rèn)可乙方為該房屋房東的身份,則視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方退還向其支付的所有款項(xiàng)并賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失。
六、房屋交付
甲方應(yīng)當(dāng)于交付房屋前一周內(nèi),通知乙方進(jìn)行房屋交接;乙方應(yīng)在收到通知之日起一周內(nèi)對房屋及裝飾、設(shè)備情況進(jìn)行查驗(yàn),交付之前發(fā)生的費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān);自交付之日起,房屋及配套設(shè)施物品損壞或所發(fā)生的費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn)由乙方自行承擔(dān)。甲方將房屋交付給乙方時(shí),乙方應(yīng)將剩余的貳拾玖萬元人民幣房款一次性支付給甲方。
七、違約責(zé)任
1、甲方在本合同簽訂之日算起,可以在此房屋內(nèi)再居住七個(gè)月時(shí)間,應(yīng)當(dāng)于公歷__________年______月_______日前交付乙方房屋,同時(shí)交付房屋產(chǎn)權(quán)證件及有關(guān)合同收據(jù)等;交付該房屋時(shí)應(yīng)將上述房產(chǎn)內(nèi)的水、電、通信網(wǎng)絡(luò)等原有設(shè)施及相關(guān)資料一并交付給乙方,甲方保證在交付乙方房屋時(shí)將上述設(shè)施的費(fèi)用結(jié)清,并須協(xié)議乙方辦理水、電、通信網(wǎng)絡(luò)等過戶手續(xù)。
2、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋或乙方如不按合同規(guī)定的付款方式付款,違約方每逾期1天需支付100元人民幣的違約金支付給對方。
3、違約方逾期超過兩個(gè)月時(shí),對方有權(quán)解除本合同。如甲方反悔本合同,定金雙倍賠償給乙方;如乙方反悔本合同,定金不退。(注:如解除本合同時(shí),違約方不再向?qū)Ψ浇Y(jié)算逾期1天100元人民幣的違約金)
4、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,甲方必須無條件配合乙方同開發(fā)商或有關(guān)部門進(jìn)行處理。
5、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬,甲方?yīng)按照市場評估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款。
6、如因規(guī)劃部門、設(shè)計(jì)部門的原因?qū)е掠绊懛课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,如有補(bǔ)償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方。
八、注意事項(xiàng):
1、房屋內(nèi)的立式空調(diào)、電視機(jī)、電腦、洗衣機(jī)、冰箱、家具(含沙發(fā)、茶幾、餐桌、床)歸甲方所有,剩下的如:廚房電熱水器、太陽能熱水器、廚柜、灶具、油煙機(jī)及臥室掛式空調(diào)壹臺和所有窗簾等裝修配套施設(shè)用品歸乙方所有。
2、甲方在簽訂本合同后在房屋內(nèi)居住期間,要保證房子的墻壁、地板、屋頂和其它裝飾物的干凈整潔,如出現(xiàn)弄臟大片墻壁、損壞裝修配套設(shè)施等行為,甲方要賠償乙方房屋維修費(fèi)用。
3、甲方在簽訂本合同后在房屋內(nèi)居住期間,如需在墻體打孔等要征得乙方的同意,在搬離該房屋時(shí)對于在墻壁上打孔安裝的電器、家具等物品如需拆卸搬走,需征得甲方的同意。
九、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成可提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁或人民法院處理。
十、其他約定:本合同自雙方簽字、按指印之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式4份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲方:_______________________
乙方:_______________________
__________年______月_______日
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇13
房屋買賣合同(大廠房)
買賣合同
買賣合同編號:__________
合同立協(xié)雙方
出賣人:_______________
注冊地址:____________________
郵編:_________________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________
資質(zhì)證書號碼:_______________
法定代表人:____________________
聯(lián)系電話:____________________
買受人:_______________
注冊地址:____________________
郵編:_________________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:____________________
資質(zhì)證書號碼:____________________
法定代表人:____________________
聯(lián)系電話:_________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和本市的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方遵循自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本廠房出售買賣合同,以資共同遵守。
一、廠房基本情況:
1、乙方購買甲方坐落在______市______區(qū)______路______弄______支弄______號______號廠房平方米,土地面積_____平方米,按房產(chǎn)證為準(zhǔn)。
2、土地使用權(quán)限為___________年,自__________年_________月___日到__________年_________月___日止,實(shí)際______年限按產(chǎn)權(quán)證為準(zhǔn)。
二、廠房價(jià)格:
1、廠房價(jià)格每平方米人民幣_______元,總成交金額人民幣___________________元。
三、付款方式及期限:
乙方按以下第種方式付款:
1、一次性付款
乙方在簽訂本合同______日內(nèi)支付總成交金額的%即____________元
余款在產(chǎn)權(quán)證由甲方變?yōu)橐曳胶笕諆?nèi)結(jié)算并給付。
2、分期付款
簽約日乙方支付定金人民幣______________萬______元。
__________年_________月___日前甲方把廠房通過有關(guān)部門驗(yàn)收合格后交付乙方使用,同時(shí)乙方在收到甲方廠房后支付人民幣_____________元
其余房款應(yīng)在產(chǎn)權(quán)證由甲方變?yōu)橐曳街笕諆?nèi)結(jié)算并給付。
四、面積確認(rèn)及面積差異處理
在房屋交付時(shí),房屋建筑面積和套內(nèi)建筑面積以有資質(zhì)的房屋測繪機(jī)構(gòu)實(shí)測面積為準(zhǔn),如產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積有差異的,按建筑面積結(jié)算差價(jià)。
五、交房期限及交付條件
1、屬于現(xiàn)售廠房的,甲方應(yīng)在__________年_________月___日前,將廠房交付乙方使用。
2、屬于非現(xiàn)房銷售的,甲方應(yīng)在__________年_________月___日前,將取得竣工驗(yàn)收備案登記的廠房交付乙方使用。
3、甲方承諾與該廠房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施按以下日期達(dá)到使用條件:
于__________年_________月___日前通水
于__________年_________月___日前通電
4、甲方保證銷售的廠房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,保證本廠房沒有銷售給乙方以外的其他人,保證該廠房沒有司法查封或其他收到限制交易的情況。
六、其他費(fèi)用
1、本廠房買賣所產(chǎn)生的規(guī)費(fèi)和稅費(fèi)應(yīng)由甲乙雙方按規(guī)定各自承擔(dān)
2、物業(yè)服務(wù)費(fèi)為______元/平方米·______月,由乙方承擔(dān)
3、電費(fèi)按______元/度計(jì)收,遇電價(jià)上調(diào)除外。
七、其他規(guī)定:
1、甲方在工業(yè)廠房交付后房屋權(quán)屬登記中心。
3、乙方所購產(chǎn)權(quán)房可以自由轉(zhuǎn)讓或出租給其他方辦業(yè),但必須通知管理方,受讓或承租方企業(yè)可以以本廠房地址進(jìn)行工商注冊。
4、廠房內(nèi)土地屬批租,廠區(qū)內(nèi)按現(xiàn)有的設(shè)施配套使用給乙方,未經(jīng)有關(guān)部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協(xié)助乙方辦理搭建必備的簡易棚手續(xù)。
5、乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項(xiàng)目。
6、乙方在所購房屋內(nèi)組織生產(chǎn)、經(jīng)營或生活必須遵紀(jì)守法,恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項(xiàng)規(guī)定費(fèi)用。
7、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協(xié)助辦理,增容費(fèi)用由乙方向有關(guān)部門按規(guī)定交納。
8、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補(bǔ)充確定,與本合同具有同等法律效力。
9、甲方在完成售房的全過程后,則乙方有權(quán)支配和使用該廠房,甲方無權(quán)干涉。
10、本廠房的質(zhì)量保修期為交付后_______年內(nèi)有效。
八、本合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后生效,本合同一式_____份,其中甲、乙雙方和執(zhí)一份。
甲方:____________________乙方:____________________
代表:__________代表:__________
電話:____________________電話:____________________
簽約日期:____________年______月______日
簽約地址:____________________
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇14
本合同雙方當(dāng)事人:
甲方(轉(zhuǎn)讓方):姓名: 國籍
[身份證號碼][護(hù)照號碼] 居住地址:
[委托代理人]姓名: 國籍
[身份證號碼][護(hù)照號碼] 地址: 郵政編碼: 電話:
乙方(受讓方):姓名: 國籍
[身份證號碼][護(hù)照號碼] 居住地址:
[委托代理人]姓名: 國籍
[身份證號碼][護(hù)照號碼] 地址: 郵政編碼: 電話: 根據(jù)國家和省法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定,甲、乙方雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就下列房地產(chǎn)買賣達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 買賣房地產(chǎn)情況
甲方擬將位于 的房地產(chǎn)(房屋平面圖見附件一)轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方對甲方擬轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)作了了解,愿意購買該房地產(chǎn)。該房地產(chǎn)[共用][自用]地使用面積為 平方米,土地使用權(quán)類型為 ,房屋建筑面積為 平方米,其中[套內(nèi)][整層內(nèi)]的建筑面積為 平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e為 平方米(以上面積均以[ 《房地產(chǎn)權(quán)證》][《房屋所有權(quán)證》 ]登記為的面積為準(zhǔn))。該房地產(chǎn)甲方于 年 月 日向 申請產(chǎn)權(quán)登記,領(lǐng)取了[ 《房地產(chǎn)權(quán)證》][《房屋所有權(quán)證》 ]證書號碼為 ,房地產(chǎn)權(quán)共有(用)證號碼為 。
第二條 買賣房地產(chǎn)價(jià)格、付款方式
甲、乙雙方議定該房地產(chǎn)交易總金額為( 幣) 仟 佰 拾萬 仟 佰 拾 元整。乙方應(yīng)于合同簽訂后 天內(nèi)支付
甲方定金( 幣) 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。
乙方于 年 月 日前支付第一期房款( 幣) 仟佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。
乙方于 年 月 日前支付第二期房款( 幣) 仟佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。
最后一期付款( 幣)仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整,在辦理好轉(zhuǎn)讓手續(xù)并核發(fā)新的《房地產(chǎn)權(quán)證》時(shí)付清。已付定金將在最后一期付款時(shí)沖抵,付款方式:[現(xiàn)金][支票][匯款][ ]。
第三條 登記過戶手續(xù)辦理
本合同簽訂之日起三十天內(nèi),甲、乙雙方應(yīng)攜帶有關(guān)資料到 辦理過戶手續(xù)。乙方支付最后一期購房款時(shí),甲方應(yīng)同時(shí)將辦理過戶后的《房地產(chǎn)權(quán)證》交付給乙方。
第四條 房地產(chǎn)交接
雙方同意于 年 月 日由甲方將該房地產(chǎn)交付給乙方使用。
第五條 權(quán)利保證約定
甲方保證上述房地產(chǎn)沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛或其他權(quán)利限制,若產(chǎn)生買賣前即已存在任何糾紛或權(quán)利障礙的,概由甲方負(fù)責(zé)處理,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,由此給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的,由甲方負(fù)責(zé)賠償。
第六條 違約責(zé)任
甲方?jīng)Q定中途不賣及逾期15天仍未交付房地產(chǎn)時(shí),作甲方中途悔約處理,本合同即告解除,甲方應(yīng)在悔約之日起七天內(nèi)將所收定金及購房款退還給乙方,另賠償乙方( 幣) 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整的違約金。
乙方?jīng)Q定中途不買及逾期15天仍未付清應(yīng)繳購房款時(shí),作乙方悔約處理,本合同即告解除,乙方所交定金,甲方不予退回,已付購房款甲方在七日內(nèi)退回乙方,另賠償甲方( 幣) 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整的違約金,由甲方在乙方已付房款中扣除。
第七條 稅務(wù)承擔(dān)經(jīng)雙方協(xié)商、同意按第 種方法處理辦理上述房地產(chǎn)過戶所需繳納的稅費(fèi),由甲、乙雙方按規(guī)定各自負(fù)責(zé)。
第八條 合同爭議的解決方法
本合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第九條 合同未盡事宜處置及生效
本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議(附件二),補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十條 本合同保存
本合同一式 份,甲、乙雙方各存一份,發(fā)證機(jī)關(guān)一份。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日 簽于 簽于
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇15
一、因房款產(chǎn)生的房屋買賣糾紛
《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條規(guī)定,當(dāng)事人對自己提出的主張應(yīng)當(dāng)及時(shí)提供證據(jù)。
《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定,當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張的,由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果。
在市場交易中,許多購房者因?yàn)槭菦]有經(jīng)驗(yàn),抑或是粗心大意,抑或是出于對對方的信任,抑或是法律知識的欠缺,沒有養(yǎng)成將重要事項(xiàng)簽訂書面協(xié)議進(jìn)行確認(rèn)并保留證據(jù)的習(xí)慣,往往聽信口頭約定,一旦對方反悔,如果提供不出確鑿的.證據(jù),便會(huì)帶來莫大的損失。
尤其是在類似大額的房屋交易中,買賣雙方應(yīng)對關(guān)健事項(xiàng)用書面合同形式明確約定,并由雙方簽字蓋章確認(rèn),對于合同履行中有變更事項(xiàng),亦應(yīng)當(dāng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以明確,類似本案中有向他人打款的情形,一定要保留出賣人委托他人收款的書面、錄音錄像、短信、電子郵件等相關(guān)證據(jù)。
二、因交房產(chǎn)生的房屋買賣糾紛
《合同法》第229條規(guī)定,租賃物在租賃期間發(fā)生所有權(quán)變動(dòng)的,不影響租賃合同的效力。
《民通意見》第119條規(guī)定,私有房屋在租賃期內(nèi),因買賣、贈(zèng)與或者繼承發(fā)生房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移的,原合同對租賃人和新房主急需有效。
上述即買賣不破租賃原則,即在租賃關(guān)系存續(xù)期間,即使所有權(quán)人將租賃物讓與他人,對租賃關(guān)系也不產(chǎn)生影響,買受人不能以其已經(jīng)成為租賃物的所有人為由否認(rèn)原租賃關(guān)系的存在并要求承租人返還租賃物。
在二手房買賣中,買房人應(yīng)對房屋實(shí)際使用狀況進(jìn)行全面的了解,及時(shí)現(xiàn)場勘查;同時(shí),可以在買賣合同中明確條款約定,如果賣房人隱瞞房屋已出租信息或者在履行合同中故意將房屋出租他人的,應(yīng)支付一定金額的違約金,以加大賣房人的違約成本。
住宅商業(yè)房屋買賣服務(wù)合同 篇16
出賣方(以下簡稱甲方):____________________________
法定代表人:_____________________________________
國籍:__________________________________________
身份證/護(hù)照/營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________________
地址:__________________________________________
郵政編碼:_______________________________________
聯(lián)系電話:_______________________________________
委托代理人:_____________________________________
國籍:__________________________________________
電話:__________________________________________
地址:__________________________________________
郵政編碼:_______________________________________
買受方(以下簡稱乙方):____________________________
法定代表人:_____________________________________
國籍:__________________________________________
身份證/護(hù)照/營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________________
地址:__________________________________________
郵政編碼:_______________________________________
聯(lián)系電話:_______________________________________
委托代理人:_____________________________________
國籍:__________________________________________
電話:__________________________________________
地址:__________________________________________
郵政編碼:_______________________________________
第一條房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于______;位于第___層,共___(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為________,建筑面積_____平方米(其中實(shí)際建筑面積___平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___平方米),房屋用途_____________。
第二條房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定)面積。
如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定面積(以下簡稱實(shí)際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時(shí),房屋實(shí)際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的_____%(不包括______%)時(shí),房價(jià)款保持不變。
實(shí)際面積與暫測面積差別超過暫測面積的______%(包括_______%)時(shí),甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:
(一)乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按_____利率付給利息。
(二)每平方米價(jià)格保持不變,房價(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整。
第三條土地使用權(quán)性質(zhì)
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_______;土地使用權(quán)年限自______年____月____日至______年____月____日止。
以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為____________;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方(必須無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)(使用\劃去不要的部分)。
第四條價(jià)格
按總建筑面積,實(shí)際建筑面積計(jì)算,該房屋售價(jià)為每平方米_____元,總金額為___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價(jià)款付給甲方。
具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限
甲方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)收到該房屋全部價(jià)款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責(zé)任
乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時(shí)間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。
自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按_____計(jì)算。
逾期超過____天后,即視為乙方不履行本合同。
屆時(shí),甲方有權(quán)按下述第____種約定,追究乙方的違約責(zé)任。
(一)終止合同,乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金。
甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。
(二)乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價(jià)款向甲方追究違約利息。
按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,月利息在_____個(gè)月內(nèi)按_____利率計(jì)算;自第_____個(gè)月起,月利息則按_____利率計(jì)算。
逾期超過_____個(gè)月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第_____種約定,追究甲方的違約責(zé)任。
(一)終止合同,甲方按乙方累計(jì)已付款的_____%向乙方支付違約金。
乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實(shí)賠償。
(二)甲方按乙方累計(jì)已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
在乙方實(shí)際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。
如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實(shí)際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十條甲方保證在交易時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等,甲方均在交易前辦妥。
交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本合同未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十三條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力,若另簽署補(bǔ)充協(xié)議,則本合同和補(bǔ)充協(xié)議中規(guī)定的事項(xiàng),均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十四條甲、乙一方或雙方為境外組織或個(gè)人的,本合同應(yīng)經(jīng)該房屋所在地公證機(jī)關(guān)公證。
第十五條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
協(xié)商不成時(shí),甲、乙雙方同意由____________仲裁委員會(huì)仲裁。
(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。)
第十六條本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)(經(jīng)______________公證(指涉外房屋買賣))之日起生效。
第十七條本合同共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_____各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方(簽章):______________ 乙方(簽章):_______________
甲方代理人(簽章):__________ 乙方代理人(簽章):__________
簽訂地點(diǎn):________________ 簽訂地點(diǎn):________________
簽訂日期:______年___月___日 簽訂日期:______年___月___日