買賣合同（通用29篇）
買賣合同 篇1
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，甲乙雙方就乙方安裝中央空調(diào)設(shè)備達(dá)成如下協(xié)議：
第一條
甲方訂購(gòu)及設(shè)備規(guī)格型號(hào)及數(shù)量，以及工程概況：
1、設(shè)備情況：____________________；
2、安裝工程概況：______________；
3、工程地點(diǎn)：___________________。
4、開工日期：______年______月______日。
5、竣工日期：______年______月______日。
第二條
乙方工程材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由甲方確認(rèn)并指定貨物堆放地點(diǎn)（甲方指定的地點(diǎn)必須是具有安全保證的），工程材料的安全由甲乙方共同負(fù)責(zé)。
第三條
安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家規(guī)范及行業(yè)要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設(shè)計(jì)說明。乙方于工程竣工當(dāng)天通知甲方驗(yàn)收，甲方在接到驗(yàn)收通知______天內(nèi)組織人員對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，認(rèn)定工程質(zhì)量和工程內(nèi)容符合要求的，雙方代表在工程驗(yàn)收單（表）上簽字蓋章。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設(shè)計(jì)圖、選型方案為準(zhǔn)。需更改設(shè)計(jì)方案的，須經(jīng)雙方協(xié)商同意。涉及機(jī)型調(diào)整的，須經(jīng)雙方洽商加以確認(rèn)。
第四條
本合同工程總價(jià)款為人民幣￥______元（大寫：______元整）。合同簽訂時(shí)，甲方支付乙方工程定金計(jì)人民幣￥______元。大寫：______元整（計(jì)工程總價(jià)款的______%）。
乙方工程材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，甲方驗(yàn)收簽字后支付乙方二期工程款人民幣￥______元，大寫：______元（計(jì)工程總價(jià)款的______%）。其余款項(xiàng)于設(shè)備調(diào)試完畢，工程竣工驗(yàn)收合格后付清余款（以驗(yàn)收?qǐng)?bào)告日期為準(zhǔn)），甲方未付清全款以前，材料及空調(diào)設(shè)備權(quán)屬為乙方。乙方通知甲方驗(yàn)收，______日內(nèi)甲方無(wú)故不參加驗(yàn)收，視作驗(yàn)收合格。以上價(jià)款不含小區(qū)物管費(fèi)、含專用鉆孔機(jī)器鉆孔費(fèi)用、含設(shè)備吊裝費(fèi)。
第五條
一、乙方責(zé)任：
工程現(xiàn)場(chǎng)乙方負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安裝施工現(xiàn)場(chǎng)的工作。
除洽商外，如乙方延期交工，應(yīng)向甲方支付違約金，但違約金總額不得超過價(jià)款總額的______%。如乙方在達(dá)到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔(dān)。甲方簽字認(rèn)可的除外。乙方無(wú)故拖延工期的，每拖延______天，應(yīng)向甲方支付價(jià)款的______‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
二、甲方責(zé)任：
工程現(xiàn)場(chǎng)甲方負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安裝施工現(xiàn)場(chǎng)的協(xié)調(diào)配合工作。
甲方負(fù)責(zé)空調(diào)內(nèi)機(jī)電源的鋪設(shè)及室外機(jī)基座的建設(shè)。
甲方負(fù)責(zé)施工期間的水電開支并協(xié)助辦理乙方施工人員的出入證明。
甲方中途終止工程，應(yīng)向乙方償付合同款的______%的違約金。
甲方未能按合同規(guī)定時(shí)間支付工程款的，每遲______天，甲方應(yīng)向乙方支付合同款總額的.______‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的______%。如甲方在達(dá)到此限額后仍不能付款，______個(gè)月內(nèi)，乙方有權(quán)終止合同，并追回中央空調(diào)設(shè)備及附屬材料，且甲方應(yīng)承擔(dān)乙方的經(jīng)濟(jì)損失，乙方也可追究甲方有關(guān)的法律責(zé)任。甲方如需調(diào)整產(chǎn)品型號(hào)，應(yīng)及時(shí)通知乙方，并承擔(dān)乙方重復(fù)運(yùn)輸、保管、設(shè)備差價(jià)、材料損失等有關(guān)費(fèi)用。
對(duì)以下原因造成的竣工日期延誤，經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
�。�1）工程量變化或設(shè)計(jì)變更。
（2）不可抗力。
�。�3）甲方未按時(shí)支付款項(xiàng)和未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工。
�。�4）甲方同意工期順延的其他情況。
第六條
產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)條款：
自驗(yàn)收之日起，工程保修期為：______年（即______個(gè)月）。
在質(zhì)量保證期外由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，則乙方收取基本維修費(fèi)用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價(jià)格收取費(fèi)用。質(zhì)保期結(jié)束后，乙方為空調(diào)使用方提供終身有償維護(hù)服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容與方式，由使用方和乙方另行自愿簽訂合同予以確定。
第七條
因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協(xié)商解決。
第八條
解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭(zhēng)執(zhí)，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條
由______方提交并經(jīng)甲方確認(rèn)的本工程的設(shè)計(jì)圖及報(bào)價(jià)方案說明書及其他文本為本合同附件。
第十一條
本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十二條
本合同正本一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。
甲方：
乙方：
買賣合同 篇2
賣方： ________(以下簡(jiǎn)稱甲方) 身份證號(hào)：______
買方： ________(以下簡(jiǎn)稱乙方) 身份證號(hào)：______
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買私有住房，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 甲方所售房屋權(quán)證號(hào)及座落位置、結(jié)構(gòu)、層次、面積、附屬設(shè)施：
1、甲方所售房屋所有權(quán)證號(hào)為"______ 號(hào)"，房屋土地使用權(quán)證號(hào)為"______ 號(hào)";
2、甲方所售房屋位于______ 區(qū)______ 路(街)______ 號(hào)，為______ 結(jié)構(gòu);
3、甲方所售房屋建筑面積______ 平方米;
4、甲方所售房屋附屬設(shè)施為______ 。
第二條 房屋價(jià)格及其他費(fèi)用：
1、 甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方所售房屋總金額為(人民幣)___ 拾___ 萬(wàn)___ 仟___ 佰元整(含附屬設(shè)施費(fèi)用);
2、 甲、乙雙方達(dá)成一致意見，雙方交易稅費(fèi)由 方負(fù)擔(dān)。
第三條 付款方式：
一次性現(xiàn)金付款
第四條 房屋交付：
乙方在付款后 ___ 日內(nèi)，甲方將房屋交付乙方，逾期不交，甲方承擔(dān)賠償責(zé)任
第五條 甲方逾期交房的.違約責(zé)任：
甲方未按本合同第四條規(guī)定將房屋及時(shí)交付使用，每逾期一日，按照購(gòu)房總價(jià)的2‰支付違約金，逾期達(dá)一個(gè)月以上的，即視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)解除合同，由甲方承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費(fèi)，并向乙方支付房?jī)r(jià)10%的違約金。
第六條 甲方保證在交接時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛，如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第八條 本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
住址(工作單位)：住址(工作單位)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
_________年____月____
買賣合同 篇3
甲方： 乙方： 甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方訂購(gòu)乙方產(chǎn)品事宜達(dá)成協(xié)議如下，雙方共同遵守：
第一條、產(chǎn)品名稱、規(guī)格(長(zhǎng)215;寬215;高)、用紙、定量，甲方按月通知。
第二條、合同期限：
第三條、交貨地點(diǎn)：甲方單位倉(cāng)庫(kù)(呼市地區(qū))。
第四條、包裝要求：每捆10個(gè)紙箱，包裝牢固，運(yùn)輸途中貨物不得外漏，保證貨物在運(yùn)抵交貨時(shí)無(wú)污染、無(wú)破損、無(wú)變質(zhì)。
第五條、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、裝卸費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
第六條、驗(yàn)收：在甲方指定的收貨單位倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。甲乙雙方對(duì)貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，每批抽檢貨物總量的1%�，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不符合合同要求的，甲方收貨單位有權(quán)拒收，由乙方直接運(yùn)回;如在使用當(dāng)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格等不合格問題時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方應(yīng)于接到通知后派員核驗(yàn)，乙方逾期不派員核驗(yàn)，視為認(rèn)可。
第七條、技術(shù)指標(biāo)：
1、紙板尺寸及壓痕尺寸按甲方要求進(jìn)行。壓痕寬度五層不大于17，三層不大于12，壓線規(guī)正，折線居中，尺寸標(biāo)準(zhǔn)，壓痕均勻透實(shí)，反折效果好。紙板對(duì)角線之差小于3.5，五層紙板厚度大于7，搖蓋180176;反折5次以上面、里紙無(wú)裂縫。
2、同規(guī)格紙板色差保持一致。紙板面紙應(yīng)重施膠使其具抗水性能，紙板無(wú)翹曲，無(wú)脫膠氣泡現(xiàn)象，切邊光滑整齊。紙板強(qiáng)度按國(guó)家紙箱2類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、其它執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)。
第八條、價(jià)格：價(jià)格為含稅(17%)價(jià)
第九條、結(jié)算方式及期限：以轉(zhuǎn)帳結(jié)算，貨款應(yīng)按月承付。貨到驗(yàn)收合格后，每月____日前乙方開據(jù)當(dāng)月送貨的增值稅發(fā)票，甲方在次月月底前承付本月90%以上貨款(若有特殊清況雙方協(xié)商后確定貨款承付日期)，其余貨款在下月付清。
第十條、違約責(zé)任：
甲方違約責(zé)任：
甲方延期承付貨款，按延期付款金額銀行同期活期存款利率，從延期付款之日起計(jì)算利息，向乙方賠償違約金。
乙方違約責(zé)任：
1、乙方逾期交貨，每逾期____日，按逾期交貨部分貨款的5%，按日向甲方支付違約金，造成甲方停產(chǎn)的，乙方應(yīng)向甲方支付本批貨款總額的100%的違約金。
2、乙方不能按期交貨時(shí)，應(yīng)于甲方提供月生產(chǎn)、供貨計(jì)劃后____日內(nèi)，書面向甲方聲明，如未按時(shí)聲明，每逾期____日，按不能交貨金額的10%向甲方支付違約金。
3、在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品，乙方應(yīng)在下次發(fā)貨時(shí)先行補(bǔ)足不合格部分，運(yùn)回不合格產(chǎn)品，所發(fā)生的'一切費(fèi)用均由乙方負(fù)擔(dān)。
第十一條、其他事項(xiàng)：
1、違約金應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц�，逾期不支付的，按未支付違約金金額銀行同期活期存款利率計(jì)算，加付違約金。違約金也可以直接從貨款中扣除，不足部分，按上述約定執(zhí)行。
2、如遇特大自然災(zāi)害或發(fā)生政策性變化(用箱單位)和人力不可抗拒的因素，雙方可共同協(xié)商變更、或者解除合同。
第十二條、乙方如想單方面終止合同，須提前60天以書面形式向甲方提出。
第十三條、本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同簽訂地相關(guān)部門仲裁或人民法院起訴。
第十四條、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效率。
第十五條、本合同從簽字之日起生效。
甲方： 代表人：________年____月____日 乙方：________年____月____日
買賣合同 篇4
甲方:____________ 乙方：____________
受權(quán)代表：(簽字)______受權(quán)代表：(簽字)_______
委托代理人：(簽字)_____
本合同于____年____月____日訂立于____(地點(diǎn))。買方：____________ (下稱甲方)賣方：____________ (下稱乙方)
地址：____________ 郵編：_____地址：____________ 郵編：_____
電話：____________ 傳真：_____電話：____________ 傳真：_____
電子郵箱：__________電子郵箱：__________
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格：
____________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號(hào)或商標(biāo))。
2.質(zhì)量，按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行：
(1) 按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：
_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.數(shù)量：________ 。
2.計(jì)量單位和方法：__________。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法：____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理：
_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國(guó)家或主管部門標(biāo)準(zhǔn)，自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行，包裝材料由誰(shuí)供應(yīng)，包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時(shí)間：_______。
2.交貨地點(diǎn)：_______。
3.運(yùn)輸方式：_______(注明由誰(shuí)負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。
4.保 險(xiǎn)：_______(按情況約定由誰(shuí)負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________。
第五條 驗(yàn)收：
1.驗(yàn)收時(shí)間：_______。
2.驗(yàn)收方式：
______(如采用抽樣檢驗(yàn)，應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗(yàn)收如發(fā)生爭(zhēng)議，由___檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按___檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第六條 價(jià)格與貨款支付：
1.單價(jià)：____;總價(jià)：_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時(shí)間：____________;
貨款的支付方式：____________;
運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式：__________。
3.預(yù)付貨款：________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。
第七條 提出異議的時(shí)間和方法：
1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí)，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責(zé)任：
1.甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之___計(jì)算，向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之____計(jì)算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。
4.甲方逾期付款的，應(yīng)按逾期貨款金額每日萬(wàn)分之____計(jì)算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯(cuò)填到貨的地點(diǎn)、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失。
7.其它約定：_____________。
第九條 乙方的違約責(zé)任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應(yīng)按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的.差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬(wàn)分之____計(jì)算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時(shí)間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它：_______________。
第十條 不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào)，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條 爭(zhēng)議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，均應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)深圳分會(huì)，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)實(shí)行的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。
買賣合同 篇5
上訴人：于某，女，x年7月28日生，漢族，##軟件有限公司工程師，住##市##區(qū)##鎮(zhèn)6號(hào)樓4單元602號(hào)
被上訴人：蔡某，男，1x年5月5日生，漢族，北京##醫(yī)療器械有限責(zé)任公司法定代表人，住北京是海淀區(qū)##鎮(zhèn)##號(hào)樓##單元##號(hào)
上訴人因蔡某訴于某房屋買賣合同糾紛一案，不服昌平區(qū)(x1)昌民初字第##號(hào)判決書，現(xiàn)提出上訴。
上訴請(qǐng)求：
1、一審判決認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，適用法律錯(cuò)誤，，請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，依法改判或?qū)⒈景赴l(fā)回重審
2、一二審訴訟費(fèi)用全部由被上訴人承擔(dān)
事實(shí)與理由：
一、一審判決認(rèn)定事實(shí)不清。
一審法院認(rèn)定按照合同約定上訴人于某應(yīng)承擔(dān)個(gè)人所得稅的事實(shí)是錯(cuò)誤的。
首先，要查清本案的事實(shí)部分，我們需要了解上訴人和被上訴人以及居間公司之間就房屋買賣交易過程中一系列細(xì)節(jié)約定。x0年8月21日上訴人通過鑫尊置業(yè)居間公司和被上訴人簽訂房屋買賣合同，簽訂合同時(shí)，上訴人多次反復(fù)向居間公司和被上訴人核實(shí)稅、費(fèi)項(xiàng)目，得到肯定的答復(fù)是，賣方只有一套房產(chǎn)，并滿五年，不存在個(gè)人所得稅，并且居間公司經(jīng)紀(jì)人國(guó)紅吉親筆列出清單(證據(jù)四)，及上訴人對(duì)國(guó)紅吉做的錄音證據(jù)三，以及《房屋買賣合同》第六條(二)項(xiàng)關(guān)于出賣人承擔(dān)的稅、費(fèi)中都清楚的表明，出賣人應(yīng)該承擔(dān)的稅費(fèi)中不包括“所得稅”，也就是講，不會(huì)有個(gè)人所得稅發(fā)生，這是出賣方以及居間公司給買受人的真實(shí)的意思表達(dá)，上述證據(jù)足以讓買受人相信，買賣合同中時(shí)產(chǎn)生的所有費(fèi)用中不包括“個(gè)人所得稅”，在此信任的基礎(chǔ)上，買受人在第六條(四)項(xiàng)買受人愿意承擔(dān)出賣人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的稅、費(fèi)這一項(xiàng)的約定下，買受人愿意承擔(dān)的稅、費(fèi)就是第六條(三)項(xiàng)下指明的第8項(xiàng)“契稅”，和第六條(二)項(xiàng)下指明的第9項(xiàng)“土地出讓金或土地收益”，這才是上訴人簽訂合同時(shí)的真實(shí)意思表達(dá)，也是買賣雙方關(guān)于《房屋買賣合同》達(dá)成合意的前提條件之一，也不存在約定不明的情況。該份《房屋買賣合同》第六條關(guān)于稅、費(fèi)相關(guān)規(guī)定第(一)項(xiàng)之所以用羅列的方式清晰的表達(dá)所有應(yīng)該繳納的稅、費(fèi)，并在(二)、(三)項(xiàng)繳納義務(wù)主體欄中通過填表“√”或“×”的形式約定清楚，就是為了防止合同出現(xiàn)歧義，如果關(guān)于“個(gè)人所得稅”真的如被上訴人所言，應(yīng)該有上訴人繳納，那簽訂合同時(shí)就應(yīng)在買受人承擔(dān)的稅、費(fèi)一欄中通過填表打“√”的形式寫清楚。通過對(duì)上述買賣雙方意思和語(yǔ)境的分析，以及相關(guān)證據(jù)的佐證，可以清晰的看到，一審法院在審理本案時(shí)，沒有深入調(diào)查簽訂合同的背景和了解買賣雙方真實(shí)的意思表達(dá)，錯(cuò)誤的機(jī)械套用《房屋買賣合同》相關(guān)條款，做出錯(cuò)誤的裁判。
其次，一審法院認(rèn)定，上訴人違約日期應(yīng)該從x0年10月26日起算至x1年2月9日房屋實(shí)際過戶之日止是錯(cuò)誤的。我們認(rèn)為在爭(zhēng)議沒有解決之前，上訴人有理由不履行相應(yīng)的義務(wù)，真實(shí)情況是，x1年10月26日下午，交易雙方和中介在昌平建委開始辦理過戶手續(xù)時(shí)，中介拿出一些過戶材料要求賣方簽字，賣方拒絕簽署《滿五年唯一生活用房證明》，并借口上廁所，離開過戶大廳，后始終沒有出現(xiàn)，當(dāng)天無(wú)法完成過戶。10月至11月，買方多次催促中介(國(guó)紅吉)解決問題，并曾到中介店找中介協(xié)商，中介說賣方應(yīng)當(dāng)簽字，不應(yīng)該產(chǎn)生個(gè)稅，另外簽署合同時(shí)，中介講，如果有清單之外的其他稅費(fèi)，中介會(huì)承擔(dān)，因此，買方?jīng)]有同意支付個(gè)人所得稅。x1年11月11日賣方在明知買方已經(jīng)交付一半購(gòu)房款，并將另一半購(gòu)房款匯入賣方賬戶的情況下，為了獲取不法利益，隱瞞不止一套住房并需要繳納個(gè)人所得稅的真實(shí)事實(shí)，采取欺騙手段，騙騙取中介和買方的信任，稱其房屋不需要繳納個(gè)人所得稅，達(dá)到促成交易的目的，至此引發(fā)矛盾后，賣方不是采取積極的方式解決矛盾，而是通過律師來歪曲合同簽訂的原意，蒙騙一審法院，騙取違約金和律師費(fèi)達(dá)13萬(wàn)多元，而一審法院根本沒有深入了解案件背后的真實(shí)交易意思，且沒有認(rèn)真分析研究合同約定的條款內(nèi)容，草率做出錯(cuò)誤判決。在本案開庭審理過程中，賣方訴請(qǐng)的違約金是五萬(wàn)二千一百六十二元五角，而律師費(fèi)卻高達(dá)8萬(wàn)元。在中國(guó)，當(dāng)事人為了5萬(wàn)多元利益，卻承擔(dān)8萬(wàn)元的律師費(fèi)案件是不是就這個(gè)案件出現(xiàn)了。而且一審法院根本沒有考慮到案件背后的真實(shí)交易情況，做出極其荒唐的判決，本案的判決結(jié)果，我們認(rèn)為完全是一起賣方惡意不履行合同，律師參與挑起訴訟，法官極其不負(fù)責(zé)的`草率錯(cuò)誤判決。
二、一審判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足。
一審法院認(rèn)定上訴人違約的事實(shí)有結(jié)婚證、《存量房屋買賣合同》、《公積金貸款補(bǔ)充協(xié)議》、查詢單、詳情單、收條、證人證言及當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。我們認(rèn)為，這些證據(jù)并不能證明上訴人有任何過錯(cuò)，從上述內(nèi)容我們可以清晰的知道，在本案的交易過程中，上訴人始終積極嚴(yán)格履行合同交易義務(wù)，并完成了高達(dá)162.5萬(wàn)的付款義務(wù)，(其中50%首付款按時(shí)付給賣方，剩余50%尾款也通過資金監(jiān)管方式按時(shí)匯入賣方賬戶)，其主客觀善意交易非常明顯，上訴人如此善意行為，不可能也不會(huì)為了4400元的個(gè)人所得稅而使自己產(chǎn)生無(wú)法過戶的風(fēng)險(xiǎn)，因此一審法院認(rèn)定在證據(jù)不足的情況下，對(duì)案件事實(shí)做出錯(cuò)誤的認(rèn)定。
三、一審法院適用法律錯(cuò)誤
一審法院在認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足的情況下，錯(cuò)誤適用《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百零七條規(guī)定，做出錯(cuò)誤判決。我們認(rèn)為在違約責(zé)任沒有劃清的情況下就適用《房屋買賣合同》第九條的規(guī)定是錯(cuò)誤的，上訴人在整個(gè)交易過程中都是積極和善意的，由于被上訴人的欺騙行為，為了促成交易，才導(dǎo)致過戶失敗，責(zé)任不在上訴人。同時(shí)關(guān)于律師費(fèi)一節(jié)，一審法院適用第九條(四)出賣人或買受人任何一方違約，違約方除了依據(jù)本條前三款約定承擔(dān)違約責(zé)任外，還應(yīng)賠償守約方因主張債權(quán)而支付的律師費(fèi)(但賠償?shù)穆蓭熧M(fèi)不應(yīng)當(dāng)超過房屋總價(jià)款的5%)，如一方違約導(dǎo)致上述交易無(wú)法完成的還應(yīng)賠償守約方向居間人支付的傭金。且不講該條款是格式條款，有違公平誠(chéng)信的原則，顯失公平。但該條適用的前提是守約方因主張債權(quán)而支付的律師費(fèi)，我們先不論到底誰(shuí)是守約方，該條被上訴人主張的債權(quán)是多少，我們?cè)谂袥Q書中并沒有看到，實(shí)際也不存在有債權(quán)的事實(shí)，x1年4月8日上午 11時(shí)，回龍觀法庭民事案件開庭筆錄第三頁(yè)第五行，被上訴人的代理人已經(jīng)明確請(qǐng)求變更了訴訟請(qǐng)求，變更的結(jié)果是被上訴人主張違約金48750.00元、律師費(fèi)8萬(wàn)元。這和主張債權(quán)沒有任何關(guān)系，何來因主張債權(quán)而支付的律師費(fèi)的判決，且律師費(fèi)開庭時(shí)被上訴人并沒有發(fā)生，是事后補(bǔ)證的，應(yīng)屬無(wú)效證據(jù)，這點(diǎn)從一審x1年4月8日開庭筆錄第10頁(yè)倒數(shù)第三行法官的問話中能得到印證，法官：“律師費(fèi)必須要先交”，否則法院無(wú)法支持” 。但是一審法官還是錯(cuò)誤的支持了無(wú)效的證據(jù)。律師費(fèi)的訴訟，我們認(rèn)為也是被上訴人和律師合伙串通，試圖通過法院錯(cuò)誤判決達(dá)到騙取律師費(fèi)的目的，從整個(gè)庭審和上訴人交易的主觀目的性都可以看出上訴人的惡意。
最后，在一審判決書第二頁(yè)第二面倒數(shù)第9行，法官也作出了錯(cuò)誤的表述，“被告應(yīng)當(dāng)按照合同約定將房屋過戶給原告蔡某”，而實(shí)際情況是“原告應(yīng)當(dāng)按照合同約定將房屋過戶給被告于某”，第一頁(yè)第二面第13行，原告的訴求是“判令被告向原告支付違約金51675.00元”，而在第三頁(yè)第一面第9行判決“被告人于某給付蔡某違約金52162.50元”，連關(guān)鍵的金額都搞錯(cuò)了。可見本該嚴(yán)肅的判決書，從認(rèn)定事實(shí)、證據(jù)采信、到適用法律到判決書的表述都出現(xiàn)了嚴(yán)重的錯(cuò)誤，是一份典型的畸形錯(cuò)誤判決。
人民法院的審判應(yīng)該是一項(xiàng)非常嚴(yán)肅的工作，從一審法院這份漏洞百出的判決書上，法官的隨意性可見一斑!這樣的法官執(zhí)法，其公正性能令人信服嗎?法治國(guó)家的目標(biāo)能實(shí)行嗎，一次不公的裁決比多次不平的舉動(dòng)為禍尤烈，因?yàn)檫@些不平的舉動(dòng)不過弄臟了水流，而不公的裁判則把水源敗壞了。
綜上所述，一審判決認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，依法改判或?qū)⒈景赴l(fā)回重審，一二審訴訟費(fèi)用全部由被上訴人承擔(dān)
上訴人
年 月 日
買賣合同 篇6
原告:上海實(shí)業(yè)有限公司
法定代表人:錢,總經(jīng)理。
聯(lián)系方式:代理人曾鏡同律師
被告:南寧紙業(yè)有限公司
法定代表人:劉,董事長(zhǎng)。
訴訟請(qǐng)求:
一、判決被告支付原告貨款160000元,并按中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率標(biāo)準(zhǔn)支付原告自20xx年2月1日起至本案判決生效之日止的利息;
二、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
20xx年5月15日,原告與被告簽訂了一份合同編號(hào)為JDX(NZ)1005046(SB)的《購(gòu)銷合同》,約定原告向被告供應(yīng)合同總價(jià)格為360000元的流量開關(guān)、液位開關(guān)及轉(zhuǎn)子流量計(jì)等設(shè)備。
《購(gòu)銷合同》約定發(fā)生糾紛向需方所在地人民法院提出起訴。
《購(gòu)銷合同》簽訂后,原告依約履行了合同義務(wù),可是,被告只向原告支付100000元貨款,尚欠原告貨款260000元。
經(jīng)原告多次向被告催討, 20xx年10月23日,被告及廣西紙業(yè)有限公司向原告作出《付款計(jì)劃》,內(nèi)容為“經(jīng)過三方詳細(xì)核對(duì),由南寧紙業(yè)有限公司及廣西紙業(yè)有限公司欠你公司的貨款分別為260000元及137902.76元,經(jīng)三方友好協(xié)商,現(xiàn)計(jì)劃如下的還款計(jì)劃,所有貨款397902.76元于20xx年1月31日前全部付清,分別為兩月每月還款15萬(wàn)元,最后一個(gè)月還款97902.76元”,可是,在《付款計(jì)劃》作出后,被告僅向原告支付了100000元貨款,到現(xiàn)在為止,被告仍欠原告貨款160000元,而廣西紙業(yè)有限公司并沒有向原告支付過貨款。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第八條“依法成立的合同,對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù),不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保護(hù)�！焙汀吨腥A人民共和國(guó)民法通則》第一百零八條“債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償。暫時(shí)無(wú)力償還的.,經(jīng)債權(quán)人同意或者人民法院裁決,可以由債務(wù)人分期償還。有能力償還拒不償還的,由人民法院判決強(qiáng)制償還。”等法律之規(guī)定,原告特向人民法院提起訴訟,請(qǐng)人民法院公正審理,依法判決,維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
橫縣人民法院
原告:上海實(shí)業(yè)有限公司
法定代表人:
年 月 日
買賣合同 篇7
賣方（售車方）：
聯(lián)系方式：
地址：
買方（購(gòu)車方）：
聯(lián)系方式：
地址：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，就貨車的買賣事宜，買、賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合同，以資信守。
風(fēng)險(xiǎn)提示：標(biāo)的物信息
買賣合同中應(yīng)根據(jù)標(biāo)的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清，而產(chǎn)生糾紛。
數(shù)量、價(jià)款要明確，包括數(shù)額的計(jì)量單位，大多數(shù)事項(xiàng)應(yīng)由雙方協(xié)定，同時(shí)需要標(biāo)出標(biāo)的物的單價(jià)、總價(jià)，幣種、支付方式及程序等，各項(xiàng)須明確填寫，不得含糊。
第一條：賣方依法出賣具備以下條件的貨車
廠牌型號(hào)：
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：
車架號(hào)：
風(fēng)險(xiǎn)提示：履行期限、地點(diǎn)和方式
履行期限、地點(diǎn)和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān)，而且還將涉及貨物在運(yùn)輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)問題；履行期限約定不明將會(huì)嚴(yán)重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實(shí)施，產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點(diǎn)不明也會(huì)容易引發(fā)爭(zhēng)議。
如：有的合同對(duì)履行期限作出模糊約定，如“一個(gè)月內(nèi)履行完畢”，但從何時(shí)起算一個(gè)月沒有約定，這就容易使雙方產(chǎn)生歧義，都作出對(duì)自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產(chǎn)生。
第二條：車款及交驗(yàn)車
風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)款支付
在實(shí)務(wù)中，有的買賣合同只是簡(jiǎn)單地約定合同款項(xiàng)的金額，對(duì)于款項(xiàng)的支付時(shí)間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無(wú)限期不支付或遲延支付找到借口。
另外，需方應(yīng)盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡(jiǎn)單、明確易實(shí)施，避免催款方因?yàn)闊o(wú)法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)定明確的逾期付款的違約責(zé)任，有效督促或威懾合同付款方。
1、車款為（不含稅費(fèi)）_________元；大寫：_________。買方應(yīng)于_________年_________月_________日同賣方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并以_________的方式自驗(yàn)收審驗(yàn)無(wú)誤之日起___________日內(nèi)向賣方支付車款的，待辦理完過戶手續(xù)后再即時(shí)支付剩余車款。
2、賣方應(yīng)在收到第一筆車款后_________日內(nèi)交付車輛及相關(guān)文件，并協(xié)助買方在15個(gè)工作日內(nèi)辦理完車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中發(fā)生的稅、費(fèi)負(fù)擔(dān)方式為：_________。
第三條：雙方權(quán)利義務(wù)
1、賣方應(yīng)保證對(duì)出賣車輛享有所有權(quán)或處理權(quán)，且該車符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，能夠依法辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
2、賣方保證向買方提供的相關(guān)文件真實(shí)有效及其對(duì)車輛狀況的.陳述完整、真實(shí)，不存在隱瞞或虛假成分。
第四條：違約責(zé)任
風(fēng)險(xiǎn)提示：違約責(zé)任
違約責(zé)任要條款化，在出現(xiàn)違約情形時(shí)，能有效執(zhí)行，避免糾紛。很多合同對(duì)違約責(zé)任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定，支付違約金10萬(wàn)元”，這個(gè)約定就太過籠統(tǒng)，實(shí)務(wù)中很難操作。
具體應(yīng)明確，違反合同的哪條約定，應(yīng)承擔(dān)何種違約責(zé)任，如：質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時(shí)足額付款、未及時(shí)交貨等等，不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責(zé)任，另外，違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化，以便于向違約方主張。
1、因賣方原因致使車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，買方有權(quán)要求賣方返還車款并承擔(dān)一切損失；因買方原因致使車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣方有權(quán)要求買方返還車輛并承擔(dān)一切損失。
2、買方未按照約定支付剩余車款的，賣方有權(quán)要求買方承擔(dān)由此造成的一切損失。
第五條：合同爭(zhēng)議的解決辦法
風(fēng)險(xiǎn)提示：爭(zhēng)議解決方式
合同雙方一旦發(fā)生爭(zhēng)議，協(xié)商不成的只能求助于仲裁機(jī)構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當(dāng)事人雙方約定，如果選擇仲裁機(jī)構(gòu)就一定要明確是哪個(gè)仲裁委員會(huì)，否則就會(huì)因約定不明而致約定條款無(wú)效。
當(dāng)然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標(biāo)的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無(wú)效。
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商或申請(qǐng)調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第_____種方式解決（以下兩種方式只能選擇一種）：
�。ㄒ唬┨峤籣________仲裁委員會(huì)仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛴泄茌牂�(quán)的人民法院起訴。
第六條：其他
本合同一式____份，買方____份，賣方_____份。本合同在雙方簽字蓋章后生效。
風(fēng)險(xiǎn)提示：證據(jù)保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補(bǔ)充協(xié)議、送貨單、購(gòu)銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要、傳真件，交通票據(jù)、運(yùn)輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發(fā)生糾紛，這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實(shí)證據(jù)。
賣方（蓋章）：
_____年____月_____日
買方（蓋章）：
_____年____月_____日
買賣合同 篇8
賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：＿＿＿＿＿
(本人)(法定代表人)姓名：＿＿＿＿＿國(guó)籍：＿＿＿＿＿
(身份證)(護(hù)照)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯(lián)系電話：＿＿＿＿＿
委托代理人：＿＿＿＿＿國(guó)籍：＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿郵政編碼：＿＿＿＿＿
買方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：＿＿＿＿＿
(本人)(法定代表人)姓名：＿＿＿＿＿國(guó)籍：＿＿＿＿＿
(身份證)(護(hù)照)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯(lián)系電話：＿＿＿＿＿
委托代理人：＿＿＿＿＿國(guó)籍：＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿郵政編碼：＿＿＿＿＿
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡(jiǎn)稱該房屋)坐落于＿＿＿＿＿；位于第＿＿＿＿＿層，共＿＿＿＿＿(套)(間)，房屋結(jié)構(gòu)為＿＿＿＿＿，建筑面積＿＿＿＿＿平方米(其中實(shí)際建筑面積＿＿＿＿＿平方米，公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e＿＿＿＿＿平方米)，房屋用途為＿＿＿＿＿；該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二；(房屋所有權(quán)證號(hào)、土地使用權(quán)證號(hào))(房地產(chǎn)權(quán)證號(hào))為＿＿＿＿＿。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測(cè))(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定)面積。如暫測(cè)面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡(jiǎn)稱暫測(cè)面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定的面積有差異的，以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定面積(以下簡(jiǎn)稱實(shí)際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時(shí)，房屋實(shí)際面積與暫測(cè)面積的差別不超過暫測(cè)面積的±＿＿＿＿＿％(不包括±＿＿＿＿＿％)時(shí)，房?jī)r(jià)款保持不變。
實(shí)際面積與暫測(cè)面積差別超過暫測(cè)面積的±＿＿＿＿＿％(包括±＿＿＿＿＿％)時(shí)，甲乙雙方同意按下述第＿＿＿＿＿種方式處理：
1.乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按＿＿＿＿＿利率付給利息。
2.每平方米價(jià)格保持不變，房?jī)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整。
3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第三條土地使用權(quán)性質(zhì)。
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為＿＿＿＿＿；土地使用權(quán)年限自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào)為＿＿＿＿＿；該房屋買賣后，按照有關(guān)規(guī)定，乙方(必須)(無(wú)須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條價(jià)格。
按(總建筑面積)(實(shí)際建筑面積)計(jì)算，該房屋售價(jià)為(幣)每平方米＿＿＿＿＿元，總金額為(幣)＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整。
第五條付款方式。
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整，并應(yīng)于本合同生效之日起＿＿＿＿＿日內(nèi)將該房屋全部?jī)r(jià)款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi)，將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方，并應(yīng)收到該房屋全部?jī)r(jià)款之日起＿＿＿＿＿日內(nèi)，將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責(zé)任。
乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時(shí)間付款，甲方對(duì)乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止，月利息按＿＿＿＿＿計(jì)算。逾期超過＿＿＿＿天后，即視為乙方不履行本合同。屆時(shí)，甲方有權(quán)按下述第＿＿＿＿種約定，追究乙方的違約責(zé)任。
1.終止合同，乙方按累計(jì)應(yīng)付款的＿＿＿＿＿％向甲方支付違約金。甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。
2.乙方按累計(jì)應(yīng)付款的.＿＿＿＿＿％向甲方支付違約金，合同繼續(xù)履行。
3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任。
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，月利息在＿＿＿＿＿個(gè)月內(nèi)按＿＿＿＿＿利率計(jì)算；自第＿＿＿＿＿個(gè)月起，月利息則按＿＿＿＿＿利率計(jì)算。逾期超過＿＿＿＿＿個(gè)月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)按下列第＿＿＿＿＿種約定，追究甲方的違約責(zé)任。
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
電話：_________________電話：_________________
代表：_________________代表：_________________
簽約日期：_____________簽約日期：_____________
買賣合同 篇9
供貨方： （以下簡(jiǎn)稱甲方）
需貨方： （以下簡(jiǎn)稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》之規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則，就甲方向乙方供貨事宜達(dá)成一致，特簽訂本合同，共同遵守執(zhí)行。
一、供貨內(nèi)容：
乙方為滿足本公司工程建筑的進(jìn)度所以需要于20xx年02月12日起向甲方購(gòu)買PE給水管件、PVC排水管件PVC電線管及配件。
訂價(jià)方式：
每批管材的價(jià)格均以廠家報(bào)價(jià)書下浮30%。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
甲方須按國(guó)家質(zhì)量要求提供給排水用管材：
工程需要有特殊要求時(shí)，由乙方另行提出后，按甲乙雙方在合同商定的技術(shù)條件、樣品或補(bǔ)充的技術(shù)要求執(zhí)行。
二、供貨方式：
1、在合同訂立天內(nèi)乙方需提供甲方工程管材使用計(jì)劃有關(guān)材料作為甲方擬定管材供貨計(jì)劃依據(jù)。
2、乙方指定為乙方貨物接收人，負(fù)責(zé)于甲方的所有到場(chǎng)管材交接工作。管材進(jìn)場(chǎng)前，乙方需將指定的貨物接收人的身份證復(fù)印件（加蓋乙方公章）、貨物接收人簽名樣本和相應(yīng)的'乙方委托書（加蓋乙方公章）交于甲方。
3、在施工期間，乙方將實(shí)際施工所需要的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、品種和數(shù)量詳細(xì)給列出需求清單，發(fā)貨前 天將需求清單（加蓋乙方公章）以書面形式通知甲方。
4、所供材料到達(dá)乙方指定工地現(xiàn)場(chǎng)后2小時(shí)內(nèi)，乙方貨物接收人按需求清單和送貨清單對(duì)所到管材的單價(jià)、規(guī)格、數(shù)量和重量子力學(xué)進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，乙方貨物接收人核對(duì)時(shí)認(rèn)為有差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)立即通知甲方，甲方派人員現(xiàn)場(chǎng)重新清點(diǎn)核對(duì)。
5、所供材料乙方核對(duì)無(wú)誤后，乙方貨物接收人應(yīng)當(dāng)場(chǎng)在甲方的送貨清單上簽字接收，并開該批貨物的出入庫(kù)單，入庫(kù)單與送貨單作為雙方結(jié)算的依據(jù)。
三、驗(yàn)收方法：
1、甲方應(yīng)按批次管材提供提供相應(yīng)廠家質(zhì)量證明有關(guān)原件或復(fù)印件。
2、管材到場(chǎng)24小時(shí)內(nèi)，乙方必須對(duì)到場(chǎng)管材按質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢測(cè)，結(jié)果以二次復(fù)檢為準(zhǔn)；初檢時(shí)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知甲方參與復(fù)檢，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管材妥為保管；接到通知后24小時(shí)內(nèi)，甲方未參與復(fù)檢，則視為默許乙方提出的異議和正理意見。
3、檢測(cè)期限為管材進(jìn)場(chǎng)后七天；管材進(jìn)場(chǎng)超過七天且乙方無(wú)有效檢測(cè)結(jié)果和向甲方書面反映質(zhì)量問題時(shí)，該批管材甲方有權(quán)視為質(zhì)量合格。到場(chǎng)管材檢測(cè)合格時(shí)，乙方應(yīng)將檢測(cè)結(jié)果通知甲方。有關(guān)檢測(cè)費(fèi)用由乙方自理。檢測(cè)不合格時(shí)，該次檢測(cè)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
4、甲方對(duì)于乙方使用、保管、保養(yǎng)管材不善造成的所有質(zhì)量問題都不承擔(dān)任何責(zé)任。
四、付款責(zé)任：如有銀行承現(xiàn)匯票按市場(chǎng)貼息為準(zhǔn)。
每月25日前結(jié)清當(dāng)月所有貨款。乙方中途不得向其他供貨商要貨，如有此行為乙方必須支付工程總貨款的百分之十做為違約金給甲方。
五、有關(guān)責(zé)任：
1、乙方非質(zhì)量問題中途退貨和拒絕接貨。則乙方應(yīng)向甲方償付該批次管材貨款10%的違約金，甲方有權(quán)終止合同停止供貨。非質(zhì)量問題中途退貨或拒絕接貨處理。
2、變更到貨地點(diǎn)時(shí)，乙方應(yīng)在交貨前7天通知甲方，并征得甲方同意。
3、變更接貨人，乙方應(yīng)在交貨前7天書面通知甲方，交貨前乙方應(yīng)將新的接貨人的身份證復(fù)印件和乙方授權(quán)書交于甲方。
4、甲方在合同規(guī)定的期限內(nèi)不能交貨時(shí)，應(yīng)向乙方償付不能交貨部分的貨款總值5%的違約金。
5、對(duì)于復(fù)檢不合格的管材，乙方應(yīng)在檢測(cè)期限內(nèi)將結(jié)果通報(bào)甲方，如果乙方同意使用則按質(zhì)論價(jià)。
6、乙方逾期付款視為乙方違約，甲方有權(quán)終止合同停止供貨。乙方應(yīng)向甲方償付所欠貨款千分之五的日違約金。
六、不可抗力：
任何一方由于不可抗力的影響造成合同無(wú)法履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)向合同另一方通報(bào)不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據(jù)情況可部分或完全免予承擔(dān)違約責(zé)任。
七、解決合同糾紛的方式：
雙方約定，本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，若雙方確實(shí)無(wú)法協(xié)商一致，可依法向人民法院起訴。
八、按本合同同規(guī)定應(yīng)該償付的貨款、違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任或終止合同后3天內(nèi)按銀行規(guī)定的結(jié)算方法付清，否則按逾期付款處理。
九、其它條款：
用管材大約 萬(wàn)元。
本合同自簽訂之日起生效，合同執(zhí)行期間內(nèi)，任何一方均不得隨意變更解除合同。合同如未盡事宜，需經(jīng)合同雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本和副本為一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
供貨方：（章） 需貨方：（章）
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
簽訂日期：20xx年xx月xx日
買賣合同 篇10
合同編號(hào)：_________
甲方（賣方）：_________
乙方（買方）：_________
甲乙雙方根據(jù)《合同法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》及有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 乙方按下表所列要求購(gòu)買甲方商品：
┌─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│商品名稱 │貨號(hào)│規(guī)格│質(zhì)地│顏色│單位│單價(jià)│數(shù)量│金額│
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│合計(jì)金額：│ 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 （￥：）│
├─────┴───────────────────────┤
│備注：甲方預(yù)收乙方定金＿＿元，乙方尚欠甲方貨款＿＿元。│
└─────────────────────────────┘
第二條 質(zhì)量要求：甲方所出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√）。
第三條 驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條 違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________％償付乙方違約金。收付定金的.，甲方不能履行合同，雙倍償還乙方定金；若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。
第五條 爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第項(xiàng)處理。
（1）申請(qǐng)青島仲裁委員會(huì)仲裁；
（2）依法向人民法院提起訴訟。
第六條 其它約定事項(xiàng)：_________
第七條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方（蓋章）：_________乙方（簽字）：_________
經(jīng)辦人：_________身份證：_________
聯(lián)系電話：_________ 聯(lián)系電話：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
買賣合同 篇11
出賣人：________________________________________ 合同編號(hào)：
買受人：________________________________________ 簽訂地點(diǎn)：
第一條 標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款及交(提)貨時(shí)間
標(biāo)的名稱
牌號(hào)商標(biāo)
規(guī)格型號(hào)
生產(chǎn)廠家
計(jì)量單位
數(shù)額
時(shí)間以及數(shù)量
金額
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________________________________________________________________
第三條 出賣人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：
第四條 包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的`供應(yīng)與回收：
第五條 隨機(jī)的必備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：
第六條 合理?yè)p耗標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法：
第七條 標(biāo)的物所有權(quán)自____時(shí)起轉(zhuǎn)移，但買受人未履行支付價(jià)款義務(wù)的，標(biāo)的物屬于____所有。
第八條 交(提)貨方式、地點(diǎn)：
第九條 運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第十條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：_______________________________________________
第十一條 成套設(shè)備的安裝與調(diào)試：__________________________________________________
第十二條 結(jié)算方式、時(shí)間及地點(diǎn)：
第十三條 擔(dān)保方式(也可另立擔(dān)保合同)：
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 違約責(zé)任：
第十六條、合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決;(一)提交 __________仲裁委員會(huì)仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十七條、本合同自____________生效。
第十八條、其他約定事項(xiàng)：
出賣人(章)： 買受人(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號(hào)： 賬號(hào)：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日 年 月 日
買賣合同 篇12
申辦房屋買賣合同公證，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)提交以下證明材料：
1、申請(qǐng)人的居民身份證件及復(fù)印件;委托代理人代辦的，代理人應(yīng)提交身份證件和授權(quán)委托書;
2、賣方要提供房屋所有權(quán)證書及復(fù)印件;
3、出賣共有房屋，賣方應(yīng)提交其他共有人同意出賣的書面意見;
4、房屋買賣合同文本;當(dāng)事人可以請(qǐng)公證機(jī)關(guān)代為草擬;
5、單位購(gòu)買私房的，買方應(yīng)當(dāng)提交房屋管理部門批準(zhǔn)買房的批準(zhǔn)文件;
6、公證機(jī)關(guān)認(rèn)為需要提供的其他證明材料，如房屋藍(lán)圖、房屋管理部門對(duì)房屋的估價(jià)報(bào)告等;
房屋買賣合同應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
1、當(dāng)事人的基本情況;
2、房屋的坐落、種類、間數(shù)、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、面積、附屬設(shè)備等;
3、房屋價(jià)款數(shù)額、計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等，有國(guó)家統(tǒng)一價(jià)格的.，應(yīng)執(zhí)行國(guó)家法定價(jià)格，沒有統(tǒng)一價(jià)格的，由買賣雙方參照評(píng)估價(jià)格自行議定;
4、付款的時(shí)間方式等;
5、房屋騰清及交付的日期;
6、辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶、登記及其他手續(xù)的有關(guān)規(guī)定;
7、違約責(zé)任;
8、其他當(dāng)事人約定的事宜，如合同生效的條件，對(duì)不可抗拒事件的處理等;
9、合同的簽訂日期、地點(diǎn)、簽字人等。
買賣合同 篇13
買賣合同 （建材類）
甲方（買方）：
法定代表人：
乙方（賣方）：
法定代表人：
根據(jù)《民法典》及其他相關(guān)法律法規(guī)，雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，經(jīng)過協(xié)商一致，自愿訂立本合同。
第1條標(biāo)的物
貨物名稱： 。
規(guī)格型號(hào)： 。
制造商： 。
商標(biāo)： 。
第2條數(shù)量
2.1數(shù)量： 。
2.2賣方向買方所交付的貨物數(shù)量誤差不得超過總量的 %。
第3條質(zhì)量
3.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 。
3.2質(zhì)量保證： 。
（1）貨物的質(zhì)量保證期限為貨到驗(yàn)收合格之日起 個(gè)月。
�。�2）賣方同意以貨款總額的 %，即人民幣 元作為產(chǎn)品質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證期內(nèi)，貨物質(zhì)量不符合約定，賣方不能及時(shí)更換或采取其他補(bǔ)救措施，保證金不再返還。
第4條價(jià)款及支付
4.1合同價(jià)款：
小寫： 。
大寫： 。
4.2合同價(jià)款構(gòu)成：含17%增值稅價(jià)款、運(yùn)保費(fèi)。
4.3價(jià)款支付方式和時(shí)間：貨到驗(yàn)收合格后支付95%，質(zhì)保期滿后支付5%。
第5條交付
5.1交付方式：賣方送貨
5.2交付時(shí)間和內(nèi)容： 。
5.3交付地點(diǎn)： 。
5.4賣方應(yīng)提供的單證和資料： 產(chǎn)品合格證、供貨清單、原產(chǎn)地證明、安全技術(shù)說明書。
第6條包裝
6.1包裝標(biāo)準(zhǔn)： 。
6.2包裝物及標(biāo)識(shí)的具體要求： 。
6.3包裝費(fèi)用由賣方承擔(dān)，雙方另有約定除外。
6.4包裝不符合標(biāo)準(zhǔn)或約定，造成貨物毀損滅失或其他后果的，由賣方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第7條運(yùn)輸
7.1運(yùn)輸方式： 。
發(fā)貨地點(diǎn)： 。
到達(dá)地點(diǎn)： 。
收貨人： 。
7.2運(yùn)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)： 。
7.3賣方交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕矩浳�，毀損滅失的風(fēng)險(xiǎn)由賣方承擔(dān)。
7.4賣方按照約定將貨物交運(yùn)后，買方變更到達(dá)地點(diǎn)或收貨人的，由此產(chǎn)生的費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)由買方承擔(dān)。
第8條驗(yàn)收
8.1買方應(yīng)在貨到 7 日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)貨物不符合本合同約定，應(yīng)在 日內(nèi)書面通知賣方。賣方應(yīng)在接到通知后 2日天內(nèi)答復(fù)，如逾期沒有答復(fù)，以買方驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)。
8.2如果未能就驗(yàn)收結(jié)果達(dá)成一致，雙方同意以 產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)論作為驗(yàn)收依據(jù)。
第9條不可抗力
9.1不可抗力定義：指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時(shí)不能預(yù)見的、其發(fā)生與后果是無(wú)法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際或國(guó)內(nèi)運(yùn)輸中斷、流行病、罷工，以及根據(jù)中國(guó)法律或一般國(guó)際商業(yè)慣例認(rèn)作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
9.2不可抗力的后果：
（1） 如果發(fā)生不可抗力事件，影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。
�。�2）宣稱發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)迅速書面通知其他各方，并在其后的十五天內(nèi)提供證明不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時(shí)間的足夠證據(jù)。
�。�3）如果發(fā)生不可抗力事件，各方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
�。�4）金錢債務(wù)的遲延責(zé)任不得因不可抗力而免除。
�。�5）遲延履行期間發(fā)生的不可抗力不具有免責(zé)效力。
第10條合同變更和終止
10.1雙方協(xié)商一致，可變更或終止合同。變更或終止合同應(yīng)采用書面形式。
10.2發(fā)生下列情形之一的，一方可以終止合同：
�。�1）因不可抗力，致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)。
�。�2）賣方未按合同約定期限交貨，經(jīng)催告后10日內(nèi)仍未交貨。
�。�3）貨物質(zhì)量不符合約定，且賣方未按買方要求采取必要補(bǔ)救措施的，買方可以單方終止合同，有關(guān)損失由賣方承擔(dān)。
（4）買方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接收貨物的，賣方可以終止合同。
�。�5）合同變更或解除，不能免除違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，給對(duì)方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第11條違約責(zé)任
11.1賣方未按期交付，每逾期一天，應(yīng)向買方支付遲延交付部分貨款金額 %的違約金，同時(shí)負(fù)責(zé)賠償給買方造成損失。
11.2買方未按期付款，每逾期一天，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段锤敦浛罱痤~0.03％的違約金。
11.3如發(fā)生10.2.3情形，應(yīng)向買方支付 % 違約金，并負(fù)責(zé)賠償買方由此產(chǎn)生損失。
11.4發(fā)生其它違約情形，違約方應(yīng)賠償由此給對(duì)方造成的損失。如屬雙方過錯(cuò)，應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第12條爭(zhēng)議解決方式
12.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：
�。�1）提交位于 （地點(diǎn)）的 仲裁委員會(huì)仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力；
�。�2）依法向 所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
12.2 因關(guān)聯(lián)交易合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交雙方上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)裁決。
第13條效力及其它
13.1本合同經(jīng)雙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽字并加蓋合同專用章（或公章）后生效。
13.2本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
13.3合同附件及補(bǔ)充協(xié)議是合同組成部分，具有與本合同同等的法律效力。如附件與本文不一致，以本文為準(zhǔn)；如補(bǔ)充協(xié)議與本文不一致，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
13.4本合同一式 份，買方執(zhí) 份，賣方執(zhí) 份。
買方（蓋章）：
法定代表人或其委托代理人（簽字）：
組織機(jī)構(gòu)代碼：
納稅人識(shí)別碼：
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號(hào)：
時(shí)間： 年 月 日
賣方（蓋章）：
法定代表人或其委托代理人（簽字）：
組織機(jī)構(gòu)代碼：
納稅人識(shí)別碼：
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號(hào)：
時(shí)間： 年 月 日
買賣合同 篇14
為正確審理買賣合同糾紛案件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》等法律的規(guī)定，結(jié)合審判實(shí)踐，制定本解釋。
一、買賣合同的成立及效力
第一條 當(dāng)事人之間沒有書面合同，一方以送貨單、收貨單、結(jié)算單、發(fā)票等主張存在買賣合同關(guān)系的，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合當(dāng)事人之間的交易方式、交易習(xí)慣以及其他相關(guān)證據(jù)，對(duì)買賣合同是否成立作出認(rèn)定。
對(duì)賬確認(rèn)函、債權(quán)確認(rèn)書等函件、憑證沒有記載債權(quán)人名稱，買賣合同當(dāng)事人一方以此證明存在買賣合同關(guān)系的，人民法院應(yīng)予支持，但有相反證據(jù)足以推翻的除外。
第二條 當(dāng)事人簽訂認(rèn)購(gòu)書、訂購(gòu)書、預(yù)訂書、意向書、備忘錄等預(yù)約合同，約定在將來一定期限內(nèi)訂立買賣合同，一方不履行訂立買賣合同的義務(wù)，對(duì)方請(qǐng)求其承擔(dān)預(yù)約合同違約責(zé)任或者要求解除預(yù)約合同并主張損害賠償?shù)�，人民法院�?yīng)予支持。
第三條 當(dāng)事人一方以出賣人在締約時(shí)對(duì)標(biāo)的物沒有所有權(quán)或者處分權(quán)為由主張合同無(wú)效的，人民法院不予支持。
出賣人因未取得所有權(quán)或者處分權(quán)致使標(biāo)的物所有權(quán)不能轉(zhuǎn)移，買受人要求出賣人承擔(dān)違約責(zé)任或者要求解除合同并主張損害賠償?shù)�，人民法院�?yīng)予支持。
第四條 人民法院在按照合同法的規(guī)定認(rèn)定電子交易合同的成立及效力的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)適用電子簽名法的相關(guān)規(guī)定。
二、標(biāo)的物交付和所有權(quán)轉(zhuǎn)移
第五條 標(biāo)的物為無(wú)需以有形載體交付的電子信息產(chǎn)品，當(dāng)事人對(duì)交付方式約定不明確，且依照合同法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的，買受人收到約定的電子信息產(chǎn)品或者權(quán)利憑證即為交付。
第六條 根據(jù)合同法第一百六十二條的規(guī)定，買受人拒絕接收多交部分標(biāo)的物的，可以代為保管多交部分標(biāo)的物。買受人主張出賣人負(fù)擔(dān)代為保管期間的合理費(fèi)用的，人民法院應(yīng)予支持。
買受人主張出賣人承擔(dān)代為保管期間非因買受人故意或者重大過失造成的損失的，人民法院應(yīng)予支持。
第七條 合同法第一百三十六條規(guī)定的“提取標(biāo)的物單證以外的有關(guān)單證和資料”，主要應(yīng)當(dāng)包括保險(xiǎn)單、保修單、普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、質(zhì)量鑒定書、品質(zhì)檢驗(yàn)證書、產(chǎn)品進(jìn)出口檢疫書、原產(chǎn)地證明書、使用說明書、裝箱單等。
第八條 出賣人僅以增值稅專用發(fā)票及稅款抵扣資料證明其已履行交付標(biāo)的物義務(wù)，買受人不認(rèn)可的，出賣人應(yīng)當(dāng)提供其他證據(jù)證明交付標(biāo)的物的事實(shí)。
合同約定或者當(dāng)事人之間習(xí)慣以普通發(fā)票作為付款憑證，買受人以普通發(fā)票證明已經(jīng)履行付款義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持，但有相反證據(jù)足以推翻的除外。
第九條 出賣人就同一普通動(dòng)產(chǎn)訂立多重買賣合同，在買賣合同均有效的情況下，買受人均要求實(shí)際履行合同的，應(yīng)當(dāng)按照以下情形分別處理：
(一)先行受領(lǐng)交付的買受人請(qǐng)求確認(rèn)所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移的，人民法院應(yīng)予支持;
(二)均未受領(lǐng)交付，先行支付價(jià)款的買受人請(qǐng)求出賣人履行交付標(biāo)的物等合同義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持;
(三)均未受領(lǐng)交付，也未支付價(jià)款，依法成立在先合同的買受人請(qǐng)求出賣人履行交付標(biāo)的物等合同義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持。
第十條 出賣人就同一船舶、航空器、機(jī)動(dòng)車等特殊動(dòng)產(chǎn)訂立多重買賣合同，在買賣合同均有效的情況下，買受人均要求實(shí)際履行合同的，應(yīng)當(dāng)按照以下情形分別處理：
(一)先行受領(lǐng)交付的買受人請(qǐng)求出賣人履行辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)等合同義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持;
(二)均未受領(lǐng)交付，先行辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)的買受人請(qǐng)求出賣人履行交付標(biāo)的物等合同義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持;
(三)均未受領(lǐng)交付，也未辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，依法成立在先合同的買受人請(qǐng)求出賣人履行交付標(biāo)的物和辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)等合同義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持;
(四)出賣人將標(biāo)的物交付給買受人之一，又為其他買受人辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記，已受領(lǐng)交付的買受人請(qǐng)求將標(biāo)的物所有權(quán)登記在自己名下的，人民法院應(yīng)予支持。
三、標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
第十一條 合同法第一百四十一條第二款第(一)項(xiàng)規(guī)定的“標(biāo)的'物需要運(yùn)輸?shù)摹�，是指�?biāo)的物由出賣人負(fù)責(zé)辦理托運(yùn)，承運(yùn)人系獨(dú)立于買賣合同當(dāng)事人之外的運(yùn)輸業(yè)者的情形。標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)，按照合同法第一百四十五條的規(guī)定處理。
第十二條 出賣人根據(jù)合同約定將標(biāo)的物運(yùn)送至買受人指定地點(diǎn)并交付給承運(yùn)人后，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由買受人負(fù)擔(dān)，但當(dāng)事人另有約定的除外。
第十三條 出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，在合同成立時(shí)知道或者應(yīng)當(dāng)知道標(biāo)的物已經(jīng)毀損、滅失卻未告知買受人，買受人主張出賣人負(fù)擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)的，人民法院應(yīng)予支持。
第十四條 當(dāng)事人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)沒有約定，標(biāo)的物為種類物，出賣人未以裝運(yùn)單據(jù)、加蓋標(biāo)記、通知買受人等可識(shí)別的方式清楚地將標(biāo)的物特定于買賣合同，買受人主張不負(fù)擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)的，人民法院應(yīng)予支持。
買賣合同 篇15
甲方： 身份證號(hào)碼：
乙方： 身份證號(hào)碼：
甲乙雙方就甲方購(gòu)買乙方名義（乙方提供包括：身份證正反面照片、手持身份證的照相、個(gè)人半身照、個(gè)人手勢(shì)照片、戶口本照片）注冊(cè)淘寶一事，經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議：
一、買賣情況
1、乙方愿意出售給甲方使用自己的名義于 年月日在淘寶申請(qǐng)注冊(cè)，店名為 ，注冊(cè)店鋪地址： 。
2、簽訂本協(xié)議起3日內(nèi)，而甲方一次性支付乙方上述店鋪賬戶購(gòu)買費(fèi)2500元，那其中已經(jīng)包括店鋪押金1000元，乙方不得在要求其他費(fèi)用。
3、乙方收到全額轉(zhuǎn)讓費(fèi)用后，把賬戶及密碼等相關(guān)信息交給甲方。
二、店鋪所有權(quán)歸屬。
甲方支付完上述購(gòu)買費(fèi)用后，以乙方名義上述淘寶店鋪的所有權(quán)歸甲方所有。
三、甲、乙雙方權(quán)利與義務(wù)。
1、該店鋪雖以乙方名義所注冊(cè)，但實(shí)際乙方已經(jīng)出售甲方，甲方對(duì)店鋪享有所有權(quán)、使用權(quán)、受益及處分的`權(quán)利。
2、甲方保證按照相關(guān)法律法規(guī)經(jīng)營(yíng)店鋪，如因出現(xiàn)其他經(jīng)濟(jì)糾紛，亦要由甲方負(fù)責(zé)或自行處理，與乙方無(wú)關(guān)。
3、在甲方有意愿轉(zhuǎn)讓至其他人名下時(shí)，乙方應(yīng)無(wú)條件協(xié)助甲方辦理相關(guān)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，轉(zhuǎn)讓費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
4、網(wǎng)店后期安全升級(jí)等需要補(bǔ)充個(gè)人開店信息，乙方需配合甲方處理補(bǔ)充開店信息。
買賣合同 篇16
甲方:
乙方:酒樓
甲乙雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用、互惠互利的原則,就甲方供應(yīng)商品給乙方銷售的合作事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:
一、甲方愿在合同規(guī)定期限內(nèi)為乙方提供產(chǎn)品入場(chǎng)。
二、甲方派人到乙方店進(jìn)行專場(chǎng)促銷,甲方付給乙方專場(chǎng)促銷費(fèi)用為人民幣每月元整(小寫:元),每年元正(小寫:元);在合同期限內(nèi)乙方不得接納任何白酒在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行任何形式的`促銷活動(dòng)。付款方式:按年付款。
三、甲方必須保證所供產(chǎn)品質(zhì)量,并保證超過或未超過保質(zhì)期限產(chǎn)品的退換工作。若屬自身質(zhì)量與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及食品衛(wèi)生法不符合造成的經(jīng)濟(jì)損失和連帶經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任由甲方全部承擔(dān)。
四、甲方必須向乙方提供所供產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、質(zhì)檢證明書、衛(wèi)檢證明、生產(chǎn)許可證等加蓋甲方公章的復(fù)印件、價(jià)格表等資料。
五、乙方缺貨時(shí)應(yīng)及時(shí)通知甲方,甲方保證及時(shí)送貨上門。甲方業(yè)務(wù)員了解產(chǎn)品銷售情況,必須在營(yíng)業(yè)時(shí)間以外。
六、甲方負(fù)責(zé)將產(chǎn)品送至乙方指定地點(diǎn)。甲乙雙方應(yīng)指定專人當(dāng)面驗(yàn)收甲方所供產(chǎn)品,由乙方出示收貨憑證。甲方憑乙方的收貨憑證結(jié)帳。
七、甲乙雙方同意結(jié)款方式為。
八、合作期間,乙方如有營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更、店面轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事宜應(yīng)事先通知甲方并辦理好相關(guān)手續(xù)。
九、合同期內(nèi)甲方所提供的產(chǎn)品必須保證北京批發(fā)市場(chǎng)上價(jià)格最低,乙方不得以相同價(jià)格尋找其它供
貨渠道。若乙方發(fā)現(xiàn)甲方所提供的產(chǎn)品價(jià)格高于北京批發(fā)市場(chǎng)上價(jià)格,甲方應(yīng)向乙方補(bǔ)足價(jià)格差額。
十、乙方服務(wù)員有義務(wù)向客人推薦甲方產(chǎn)品。
十一、本合同為年期限合同,從年月日起至年月日止。
十二、合同期滿前15天,根據(jù)雙方意愿商討續(xù)約合同。
十三、本合同未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
十四、本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽章后生效。
甲方簽章:乙方簽章:
代表簽章:代表簽章:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
簽定時(shí)間:年月日
買賣合同 篇17
甲方：
乙方：臺(tái)州市金屬有限公司
鑒于甲方系環(huán)保部門批準(zhǔn)允許進(jìn)口廢舊物資的企業(yè)，乙方長(zhǎng)期從事廢舊金屬的拆解工作，有良好的業(yè)務(wù)渠道，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就甲方向乙方出售廢舊金屬以進(jìn)行拆解事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方同意優(yōu)先向乙方出售其進(jìn)口的廢舊金屬，銷售價(jià)格為甲方進(jìn)口價(jià)的 %，且最高不應(yīng)超過市場(chǎng)均價(jià)。具體價(jià)格由雙方在每票貨物進(jìn)口前商定。
二、考慮到甲方資金不足，且甲方承諾優(yōu)先供貨給乙方，乙方同意如甲方需要，乙方可先行代甲方向外方支付進(jìn)口費(fèi)用。甲方應(yīng)出具書面委托手續(xù)，委托乙方代為付款，乙方應(yīng)及時(shí)支付。如甲方未出具書面委托書，乙方無(wú)須代為付款。乙方應(yīng)及時(shí)支付余款。
三、甲方承諾如進(jìn)口貨物系委托乙方代為付款，甲方在貨物到岸后未依約出售給乙方的，甲方應(yīng)按每噸 元向乙方支付違約金。
四、如乙方在一段時(shí)間內(nèi)不愿購(gòu)買某批貨物或不愿為甲方代付，必須在甲方該批貨物進(jìn)口合同簽訂之前或作出付款委托書之前向甲方書面通知。乙方如未及時(shí)通知而拒絕購(gòu)買的，甲方可要求實(shí)際履行或要求乙方按每噸 元支付違約金。
五、如乙方欲進(jìn)口的貨物因故未成交的，乙方根據(jù)《付款委托書》交納的款項(xiàng)應(yīng)全額退還甲方。
六、在必要時(shí)，甲方可委托乙方代為辦理進(jìn)口過程中的部分事項(xiàng)。
七、甲乙雙方應(yīng)及時(shí)對(duì)貨款進(jìn)行結(jié)算。
八、甲乙雙方應(yīng)遵循國(guó)家對(duì)廢舊物品行業(yè)的'管理規(guī)定。
九、本協(xié)議有效期 年，期滿可協(xié)議延長(zhǎng)。
十、因履行本協(xié)議產(chǎn)生的糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，采取以下第 種方式解決：
1、 向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
2、提交臺(tái)州仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。
十一、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
買賣合同 篇18
甲方：_____
乙方：_____
根據(jù)買賣自愿原則及《合同法》相關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，甲方將所擁有的10輛德龍自卸車自愿賣給乙方，并達(dá)成如下協(xié)議：
一、合同內(nèi)容
甲方將所擁有的車號(hào)為蒙K46486、蒙K46496、蒙K46498、蒙K46484、蒙K46499、蒙K46495、蒙K46497、蒙K46500、蒙K46492、蒙K46491十輛自卸車賣給乙方。
二、買賣時(shí)間
_____年_____月_____日。
三、買賣金額及付款方式
每輛車_____元整(￥_____元)，總計(jì)_____元整(￥_____元)。乙方將于_____年_____月_____日一次付清。
四、雙方責(zé)任
1、甲方應(yīng)將車輛所用證件交與乙方;
2、甲方負(fù)責(zé)解除所有車輛的銀行抵押;
3、甲方應(yīng)將在_____年_____月_____日前所有車輛的違章記錄消除;
4、甲方應(yīng)提供所有車輛正常過戶手續(xù);
5、乙方承當(dāng)所有車輛的正常過戶費(fèi)用;
6、乙方應(yīng)當(dāng)面驗(yàn)車，接車后車輛再出現(xiàn)任何機(jī)械故障，甲方概不負(fù)責(zé);
7、乙方應(yīng)盡快辦理過戶手續(xù)，如不及時(shí)辦理過戶手續(xù)，在此期間，出現(xiàn)任何事故，全部由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé);
此協(xié)議自簽字之日起生效，一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份。
甲方(簽章)：_____
乙方(簽章)：_____
身份證證號(hào)碼：_____
身份證號(hào)碼：_____
時(shí)間：____年_____月_____日
時(shí)間：____年_____月_____日
買賣合同 篇19
委托方：
首都師范大學(xué)第二附屬中學(xué)食堂(以下簡(jiǎn)稱甲方)
受托方：
(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)國(guó)家有關(guān)的有關(guān)法律、法規(guī)政策，在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，甲方就食堂(食品)供應(yīng)項(xiàng)目，委托乙方實(shí)行專業(yè)、規(guī)范、安全、高質(zhì)量的供貨服務(wù)，特訂立本合同。
第一條 項(xiàng)目基本情況：首都師范大學(xué)第二附屬中學(xué)食堂(食品)供貨服務(wù)
第二條 項(xiàng)目委托方：首都師范大學(xué)第二附屬中學(xué)食堂為甲方，服務(wù)提供方為乙方。
第三條 供應(yīng)期限
供貨期限為一年，自20_年9月1日至20_年8月31日止。在此期間未履行合同、不遵守承諾或達(dá)不到甲方要求，甲方有權(quán)解除合同，其一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)，不得以任何理由向甲方提出任何索賠要求。
第四條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、為代表和維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益，對(duì)供貨單位的管理、質(zhì)量、價(jià)格與服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，甲方有權(quán)選擇管理到位，性價(jià)比高、服務(wù)優(yōu)秀的.單位多供貨或全供貨。
2、審定乙方制定的食品配送流程和相關(guān)管理制度，并監(jiān)督遵守;3、甲方的有關(guān)部門對(duì)乙方的管理實(shí)施監(jiān)督檢查，每學(xué)期進(jìn)行1次全面的考核評(píng)定，并在此基礎(chǔ)上作出年度考核。
3、如因乙方管理不善，造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重管理失誤或重大責(zé)任事故，甲方有權(quán)終止本合同，并追究乙方的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任;
4、甲方有權(quán)核查食品原料供應(yīng)原始憑證等情況。
第五條 乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，具備有效經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、獨(dú)立法人資格進(jìn)行合法經(jīng)營(yíng)，為首都師范大學(xué)第二附屬中學(xué)食堂提供專業(yè)、規(guī)范、安全、高質(zhì)量的商品配送;
2、接受學(xué)校有關(guān)部門的指導(dǎo)、監(jiān)督。
3、乙方必須保證在每天上午7：00前將甲方所需商品送到指定地點(diǎn)。
4、乙方供應(yīng)的商品或原料必須確保進(jìn)貨渠道正規(guī)，對(duì)商品質(zhì)量負(fù)責(zé)。如果供應(yīng)的食品需要提供各類合格票據(jù)與檢疫證明的，供應(yīng)單位必須按有關(guān)部門的要求及時(shí)向甲方提供各類票據(jù)。
5、乙方應(yīng)按學(xué)校的采購(gòu)數(shù)量與規(guī)格供應(yīng)，杜絕短斤缺兩與規(guī)格不符現(xiàn)象。無(wú)過期商品、假冒偽劣產(chǎn)品、無(wú)以次充好現(xiàn)象。如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的商品短斤缺兩，甲方有權(quán)責(zé)令其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送到,并扣除其缺少數(shù)量的金額,如發(fā)生以次充好現(xiàn)象一次,扣除差價(jià)2倍以上金額,并停送一個(gè)月,兩次以上學(xué)校有權(quán)終止合同。
6、乙方提供的商品價(jià)格如發(fā)生與市場(chǎng)相應(yīng)價(jià)格不符即價(jià)格偏高現(xiàn)象，甲方有權(quán)要求其降價(jià),按最低價(jià)結(jié)算，并有權(quán)終止其供貨。
7、乙方必須按甲方原料的規(guī)格要求進(jìn)行供貨，如果乙方供應(yīng)的原料與甲方要求的規(guī)格不符，上下超過總量的3%，甲方有權(quán)扣除超出部分的金額
8、由于食品質(zhì)量問題而引起的食物中毒事件,乙方承擔(dān)所有責(zé)任。
第六條服務(wù)質(zhì)量
除前述的標(biāo)準(zhǔn)外，乙方可根據(jù)甲方委托的服務(wù)要求制定出本項(xiàng)目管理分項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和專職聯(lián)系
人，經(jīng)甲方同意后作為本合同的必備附件。
1、甲方對(duì)于乙方出現(xiàn)的服務(wù)時(shí)效以及食品安全等問題將逐一記錄在案，并根據(jù)情況發(fā)放整改意見書，并作出相關(guān)處理。
2、乙方一年的服務(wù)綜合質(zhì)量將作為本校下一輪采購(gòu)的重要依據(jù)，將有權(quán)決定是否續(xù)訂下一年度采購(gòu)合同。
第七條 違約責(zé)任
1因乙方原因，造成甲方未完成規(guī)定管理目標(biāo)或直接造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的，乙方應(yīng)給予甲方相應(yīng)補(bǔ)償，,并有權(quán)終止合同;
第八條 爭(zhēng)議的解決
1、凡與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，如經(jīng)協(xié)商后仍不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，任何一方可以向法院提起訴訟。
2、本合同的訴訟管轄地為北京市海淀區(qū)有管轄權(quán)的法院。在法院審理期間，除提交法院審理的事項(xiàng)外，合同其他部分仍應(yīng)繼續(xù)履行。
3、本合同按照中華人民共和國(guó)的法律進(jìn)行解釋。
第九條其他事項(xiàng)
1、甲、乙方對(duì)本合同未盡事宜，可根據(jù)實(shí)際情況另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議和本合同的附件(各類承諾書)與本合同具有同等效力;
2、本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力，致使合同無(wú)法履行時(shí)，雙方應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)及時(shí)協(xié)商處理;
3、本合同在履行中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。 第十三條 本合同一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，
學(xué)校檔案室保存一份，均具有同等效力，本合同簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
時(shí)間：20_年 月日 時(shí)間：20_年月日
買賣合同 篇20
(合同編號(hào)： )
合同雙方當(dāng)事人：
出賣人：
注冊(cè)地址： 湖南南庭投資有限公司 . 長(zhǎng)沙市環(huán)保大道與圭白路交匯處東南角營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： 機(jī)構(gòu)代碼證： 法定代表人：
買受人：
證件類型:
國(guó)籍：
聯(lián)系地址：
共有情況： 代理人： 國(guó)籍： 戴明煒 聯(lián)系電話： 晏澤英 身份證 證件號(hào)碼： 中國(guó) 聯(lián)系電話： 湖南省湘潭市岳塘區(qū)新一村23棟30號(hào)聯(lián)系電話： 代理人聯(lián)系地址：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民
共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)
出賣人以____出讓_____方式取得位于__長(zhǎng)沙市環(huán)保大道與圭白路交匯
處東南角_ ________ _,編號(hào)為_____長(zhǎng)房售許字（20xx）第0131號(hào)____ ___的地塊的土地使用權(quán)。土地面積為___27525.18_________平方米，土地使用起
始日期為20xx.4.6 ，其中非商業(yè)用地終止日期為20xx.4.5 商業(yè)用地終止日期為20xx.4.5 。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn)，在上述地塊上建設(shè)商品房，項(xiàng)目名稱_____南庭城果___ 。
該項(xiàng)目的建設(shè)用地規(guī)劃許可證為 ，
建設(shè)工程規(guī)劃許可證號(hào)為___________________，規(guī)劃用途為商住 ，施工許可證號(hào)為____________ 。
第二條 商品房銷售依據(jù)
買受人購(gòu)買的商品房為預(yù)售商品房。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為長(zhǎng)沙市房屋產(chǎn)權(quán)管理局，商品房預(yù)售許可證號(hào)為__________ ___。
第三條 買受人所購(gòu)商品房的基本情況
買受人購(gòu)買的商品房（以下簡(jiǎn)稱該商品房，其房屋平面圖見本合同附件一）為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的：
第___2_[幢]____16_ [層]_____4____號(hào)房。該商品房的用途為___住宅___ _，屬 ___磚混_______結(jié)構(gòu)，該幢房屋建筑層數(shù)地上_33__層，地下____3_層。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共__84.04_____平方米。
第四條 計(jì)價(jià)方式及價(jià)款
出賣人與買受人約定按下述第1 種方式計(jì)算該商品房?jī)r(jià)款：
1.按建筑面積計(jì)算，該商品房單位為（人民幣）每平方米_4020_.00 __元，總金額（_ 337840.80 _元）
2.按套內(nèi)建筑面積計(jì)算，該商品房單價(jià)為（人民幣）每平方米___ ___元，總金額（__元）
第五條 付款方式及期限
買受人按下列第 2 種方式按期付款：
1. 一次性付款
首付款（含定金） 元于本合同簽訂之日一次性支付。
2.銀行按揭付款
首付款（含定金） 117840 .40 元于2月1日支付。剩余房款采用銀行按揭方式支付。
因買受人的原因?qū)е沦I受人未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請(qǐng)貸款數(shù)額的，出賣人同意買受人在 45日內(nèi)，以自有資金或其他方式支付，并不承擔(dān)本合同第七條約定的.違約責(zé)任。
因出賣人的過錯(cuò)導(dǎo)致買受人未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請(qǐng)貸款數(shù)額的，買受人可以選擇以下第1 種方式：
�。�1）合同繼續(xù)履行，具體付款方式和付款期限另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
�。�2）買受人解除本合同。
因非歸責(zé)于雙方的原因，導(dǎo)致買受人未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請(qǐng)貸款數(shù)額的，買賣雙方應(yīng)就具體付款方式另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議；協(xié)商不成的，買受人可以單方解除合同，但應(yīng)書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當(dāng)在收到買受人書面通知 7 日內(nèi)將房?jī)r(jià)款（包括利息，利息按中國(guó)人民銀行公布的同期存款利率計(jì)算）全部退還給買受人。
3.其他方式
首付款（含定金） 元于本合同簽訂之日支付。合同簽訂之后三十日內(nèi)應(yīng)付元。剩余房款的支付 。
第六條 買受人逾期付款的違約責(zé)任
買受人如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款，按下列第1 種方式處理：
1.按逾期時(shí)間，分別處理（不作累加）
（1）逾期在 3 日之內(nèi)，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全
額支付應(yīng)付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之 五的違約金，合同繼續(xù)履行；
�。�2）逾期超過____日后，出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的，買受 人按累計(jì)應(yīng)付款的 ％向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經(jīng)出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之 （該比率應(yīng)不小于第（1）項(xiàng)中的比率）的違約金。
本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實(shí)際已付款的差額；采取分期付款的，按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。
第七條 面積確認(rèn)及面積差異處理
根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價(jià)方式，本條規(guī)定以 合同單價(jià)（本條款中均簡(jiǎn)稱面積）為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。當(dāng)事人選擇按套計(jì)價(jià)的，不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
商品房交付后，產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第 2 種方式進(jìn)行處理：
1.雙方同意按以下原則處理：
�。�1）面積誤差比絕對(duì)值在3％以內(nèi)（含3％）的，據(jù)實(shí)結(jié)算房?jī)r(jià)款；
（2）面積誤差比絕對(duì)值超出3％時(shí)，買受人有權(quán)退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按銀行同期 利率付給利息。
買受人不退房的，產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時(shí)，面積誤差比在3％以內(nèi)（含3％）部分的房?jī)r(jià)款由買受人補(bǔ)足；超出3％部分的房?jī)r(jià)款由出賣人承擔(dān)，產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時(shí)，面積誤差比絕對(duì)值在3％以內(nèi)（含3％）部分的房?jī)r(jià)款由出賣人返還買受人；絕對(duì)值超出3％部分的房?jī)r(jià)款由出賣人雙倍返還買受人。
產(chǎn)權(quán)登記面積－合同約定面積
面積誤差比＝－－－－－－－－－－－－－×100％
合同約定面積
因設(shè)計(jì)變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。
第八條 房屋室內(nèi)層高
買受人所購(gòu)該房屋的室內(nèi)層高為__3米，本合同所述房屋室內(nèi)層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。
第九條 交付期限及條件
出賣人應(yīng)當(dāng)在___ 20xx年8月31日_ _前，依照國(guó)家和地方的有關(guān)規(guī)定，將具備下列第2 種條件，并符合本合同約定的商品房交付買受人使用：
1.該商品房經(jīng)驗(yàn)收合格。
2.該商品房經(jīng)綜合驗(yàn)收合格。但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據(jù)實(shí)予以延期：
1).遭遇不可抗力，且出賣人在事實(shí)發(fā)生之日起 3 日內(nèi)告知買受人的；
2).
第十一條 房屋交接及違約責(zé)任
商品房達(dá)到交付使用條件后，出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。買受人應(yīng)在書面通知送達(dá)之日起15 天內(nèi)對(duì)該房屋進(jìn)行驗(yàn)收并與出賣人辦理交接手續(xù)，雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí)，出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第十條規(guī)定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購(gòu)商品房為住宅的，出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權(quán)拒絕交接，由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
買賣合同 篇21
甲 方(采購(gòu)方)：
乙 方(供應(yīng)商)：
為確保甲乙雙方利益得到保護(hù)和責(zé)任得到履行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定之內(nèi)容，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方購(gòu)買LED照明燈具達(dá)成如下協(xié)議：
第一條、合同標(biāo)的(名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)等)
乙方根據(jù)甲方需求提供下列貨物：(詳見甲方每次具體的貨物采購(gòu)定單)
第二條：合同價(jià)格
本合同為非固定總價(jià)合同，甲方采購(gòu)價(jià)格是指乙方出售的現(xiàn)場(chǎng)交貨價(jià)格，具體包括原材料費(fèi)、加工費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、稅率和可能出現(xiàn)的保險(xiǎn)費(fèi)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)。乙方提供的貨物的運(yùn)輸人員費(fèi)用、郵資費(fèi)用以及隨貨物品工具、配件材料費(fèi)用包含在本合同甲乙雙方商定的價(jià)格之內(nèi)，甲方無(wú)需另行支付乙方費(fèi)用。本合同價(jià)格還包括乙方應(yīng)當(dāng)提供的伴隨服務(wù)/售后服務(wù)費(fèi)用。本合同具體價(jià)格以甲乙雙方每次交易確認(rèn)的甲方物品采購(gòu)定單為準(zhǔn)。乙方必須提供出售給甲方的貨物合格證明、質(zhì)量保質(zhì)保修證明、貨物使用說明書、貨物自檢報(bào)告書、有效發(fā)票;
第四條：質(zhì)量保證
1.乙方承諾其出售給甲方的貨物質(zhì)量保證期為 24 月，自甲方工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算;
2.乙方應(yīng)保證所提供的貨物的質(zhì)量和技術(shù)規(guī)格應(yīng)與甲方采購(gòu)定單中所提出的質(zhì)量要求和技術(shù)規(guī)格相一致;若甲方對(duì)貨物質(zhì)量技術(shù)性性能無(wú)特殊說明的，則乙方貨物質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家有關(guān)部門最新頒布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
3.質(zhì)保期滿，在乙方不存在違約情形時(shí)，甲方應(yīng)返回質(zhì)保金或扣除雙方確認(rèn)的質(zhì)保金后將剩余質(zhì)保金返還給乙方，質(zhì)保金不計(jì)利息。
4.甲方有權(quán)要求乙方免費(fèi)更換不符合甲方要求的貨物，甲方有權(quán)要求乙方賠償甲方由此所造成的實(shí)際損失，乙方賠償甲方所產(chǎn)生的實(shí)際損失后，仍需繼續(xù)履行本合同義務(wù)。
第七條、貨物的結(jié)算與支付
1、暫定總合同價(jià)人民幣 (￥ 元)(含稅)，按實(shí)際安裝數(shù)量計(jì)算。
2.支付方式：
a合同簽訂生效后，甲方先向乙方支付合同款的 %做為合同定金，即 元。 b貨到達(dá)甲方指定的地點(diǎn)并驗(yàn)收合格后即付合同的 % ，即 元。
c所有產(chǎn)品安裝調(diào)試完成，經(jīng)過項(xiàng)目方驗(yàn)收合格后， 日之內(nèi)即付清合同款剩余的 %，即 元
d 質(zhì)保金為 ，在甲方驗(yàn)收合格后 個(gè)月內(nèi)的 個(gè)工作日內(nèi)付清。
第八條、保修方式
1.自貨品經(jīng)過雙方驗(yàn)收合格之日起，因產(chǎn)品本身質(zhì)量引起故障，免費(fèi)保修服務(wù)期限為 2 年。
2.保修期內(nèi)，甲方如在安裝使用過程中出現(xiàn)非人為的質(zhì)量問題，乙方在收到甲方反饋的信息后，由乙方按破損數(shù)量、型號(hào)全部換新，換貨產(chǎn)生的所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。保質(zhì)期內(nèi)發(fā)生的非人為的所有質(zhì)量問題，如果乙方在甲方通知之日起48小時(shí)以內(nèi)未處理，甲方有權(quán)交第三方處理，所發(fā)生的費(fèi)用由乙方全額負(fù)擔(dān)。
第九條、違約責(zé)任
1.乙方不能按期按約交貨或部分交貨的，甲方有權(quán)不予支付乙方貨款和解除合同，乙方并應(yīng)向甲方償付相當(dāng)于不能交貨部分貨款的10%的違約金;
2.乙方所交付的物品品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合國(guó)家法律法規(guī)和本合同規(guī)定的，由乙方負(fù)責(zé)保修、包換或退貨，并承擔(dān)由此而支付的實(shí)際費(fèi)用;
3.乙方違反本合同相關(guān)約定的，除應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任外，因乙方違約導(dǎo)致甲方的其它相關(guān)損失的，乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此所產(chǎn)生的損失。
4.甲方違反本合同規(guī)定無(wú)故拒絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此對(duì)乙方所造成的損失。
5.乙方不得擅自解除本合同，因乙方擅自解除合同或不履行合同義務(wù)致使甲方產(chǎn)生損失的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)雙方交易金額 30%的違約責(zé)任，甲方因此還造成其它損失的，乙方還應(yīng)賠償甲方的其它相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。
第十條、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。合同自雙方簽字并蓋章后生效，雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢后，合同終止。
甲 方： (蓋章) 乙 方：(蓋章)
法定代表人(簽字) 法定代表人(簽字)
電 話 電 話
開戶銀行： 開戶銀行：
賬 號(hào)： 賬 號(hào)：
買賣合同 篇22
賣方：
買方：
第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機(jī)動(dòng)車：
車主名稱：
號(hào)牌號(hào)碼：
廠牌型號(hào)：
初次登記日期：
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：
車架號(hào)：
養(yǎng)路費(fèi)繳付有效期自x年x月xx日 至x年x月xx日。
最近一次年檢時(shí)間：x年x月。
行駛公里數(shù)：萬(wàn)公里。
車輛使用性質(zhì)：(/ )客運(yùn)、( /)貨運(yùn)、(是 )出租、( /)租賃、( /)非營(yíng)運(yùn)、(/ )其它。
第二條 車款及交驗(yàn)車
車款為(不含稅費(fèi))123萬(wàn)元;大寫 壹佰貳拾叁萬(wàn)元整 。
買方應(yīng)于x年x月x日在買方住所地同賣方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并以現(xiàn)金的方式自驗(yàn)收、審驗(yàn)無(wú)誤之日起當(dāng)天內(nèi)向買方支付全部車款。
賣方應(yīng)在收到車款后當(dāng)天內(nèi)交付車輛及相關(guān)文件，并協(xié)助買方在允許辦理車輛過戶時(shí)30日內(nèi)辦理完車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中發(fā)生的稅、費(fèi)負(fù)擔(dān)方式為： 全部由買方負(fù)擔(dān)。
相關(guān)文件包括：機(jī)動(dòng)車行駛證、機(jī)動(dòng)車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養(yǎng)路費(fèi)繳費(fèi)憑證、道路運(yùn)輸許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本和副本、改氣合格證、收費(fèi)許可證、稅務(wù)登記證、車船使用證、社會(huì)集團(tuán)體會(huì)員證、保險(xiǎn)單各一份。
第三條 雙方權(quán)利義務(wù)
1.賣方應(yīng)保證對(duì)出賣車輛享有所有權(quán)或處置權(quán)，且該車符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，能夠依法辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
2.賣方保證向買方提供的相關(guān)文件真實(shí)有效及其對(duì)車輛的陳述完整、真實(shí)，不存在隱瞞或虛假成分。
3.買方應(yīng)按照約定時(shí)間、地點(diǎn)與賣方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并按照約定支付車款。
4.賣方收取車款后，應(yīng)開具合法、有效的收款憑證。
5.買方應(yīng)持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
6.車輛交付后，因車輛使用發(fā)生的問題由使用者負(fù)責(zé)(其中因交通事故發(fā)生的費(fèi)用、養(yǎng)路費(fèi)和相關(guān)罰款等全部費(fèi)用)。
第四條 違約責(zé)任
1.第三人對(duì)車輛主張權(quán)力并有確實(shí)證據(jù)的，賣方應(yīng)承擔(dān)由此給買方造成的`一切損失。
2.賣方未按照約定交付車輛或相關(guān)文件的，應(yīng)每日按車款 2 %的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，買方有權(quán)要求賣方返還車款并承擔(dān)一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣方有權(quán)要求買方返還車輛并承擔(dān)一切損失。
第五條 合同爭(zhēng)議的解決辦法
此協(xié)議未盡事宜雙方友好協(xié)商，協(xié)商未果，任何一方均可向?qū)Ψ剿诘厝嗣穹ㄔ簩で蟊Ｗo(hù)。
第六條 買賣雙方其他約定事項(xiàng)
車輛自交付之日起，車輛的全部產(chǎn)權(quán)歸買方所有。
此協(xié)議一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，蓋章、簽字后即生效。
賣方(章) 買方(章)：
地址： 地址：
農(nóng)副產(chǎn)品買賣合同范本
甲方(購(gòu)方)：____________________________________
地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
乙方(銷方)：____________________________________
地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
為了促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)的發(fā)展，溝通城鄉(xiāng)流通渠道，為城鎮(zhèn)人民和對(duì)外貿(mào)易提供豐富的農(nóng)副產(chǎn)品，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 交售日期、數(shù)量及價(jià)格
1.乙方必須在____年____月以前(或____月____旬內(nèi))，向甲方交售____(農(nóng)副產(chǎn)品)____斤(擔(dān))。
2.甲方應(yīng)按照物價(jià)主管部門規(guī)定的價(jià)格(國(guó)家允許議價(jià)的，價(jià)格由甲、乙雙方協(xié)商議定)，向乙方計(jì)付貨款。
3.甲、乙雙方的任何一方如需提前或延期交貨與提貨，均應(yīng)事先通知對(duì)方，達(dá)成協(xié)議后按協(xié)議執(zhí)行。
第二條 品種、等級(jí)、質(zhì)量及包裝
1.____ (農(nóng)副產(chǎn)品)的品種、等級(jí)和質(zhì)量，按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行：
(1)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(2)按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(3)按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(4)由甲、乙雙方協(xié)商確定。
2.____ (農(nóng)副產(chǎn)品)的包裝，按下列第( )項(xiàng)辦理：
(1)按國(guó)家或部門規(guī)定的辦法執(zhí)行;
(2)由甲、乙雙方協(xié)商包裝辦法。
包裝物由乙(甲)方供應(yīng)，包裝物的回收辦法另訂附件。
第三條 交(提)貨方式
1.交(提)貨方式按下列第( )項(xiàng)辦理：
(1)送貨，乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間送往____(接收地點(diǎn))，交貨日期以發(fā)運(yùn)時(shí)運(yùn)輸部門的戳記為準(zhǔn);
(2)提貨，乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間通知甲方提貨，以發(fā)出通知之日作為通知提貨時(shí)間;
(3)代運(yùn)，乙方應(yīng)按甲方的要求，選擇合理的運(yùn)輸路線和運(yùn)輸工具，向運(yùn)輸部門提報(bào)運(yùn)輸計(jì)劃，辦理托運(yùn)手續(xù)。交貨日期以發(fā)運(yùn)時(shí)運(yùn)輸部門的戳記為準(zhǔn)。
第四條 農(nóng)副產(chǎn)品的驗(yàn)收地點(diǎn)
(實(shí)行乙方送貨或乙方委托運(yùn)輸部門代運(yùn)的，以接收地點(diǎn)為驗(yàn)收地點(diǎn);實(shí)行甲方提貨的，以提貨地點(diǎn)為驗(yàn)收地點(diǎn)。)
第五條 驗(yàn)收辦法
(合同應(yīng)明確規(guī)定：(1)驗(yàn)收期限;(2)驗(yàn)收手續(xù);(3)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);(4)由誰(shuí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收;(5)在驗(yàn)收中對(duì)產(chǎn)量質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)按《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》的規(guī)定，交質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)裁決。)
第六條 貨款結(jié)算辦法
乙方交售的____(農(nóng)副產(chǎn)品)經(jīng)驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在____天之內(nèi)，通過銀行轉(zhuǎn)帳(或按銀行的規(guī)定以現(xiàn)金)向乙方支付貨款。
買賣合同 篇23
甲方：__________________
乙方：__________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方本著公平、自愿的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成房屋買賣合同，條款如下：
第一條房屋基本情況
甲方所賣房屋是住宅樓__________________棟(______樓______間)，磚混結(jié)構(gòu)，坐落在__________________大道，土地面積為__________方米(土地證號(hào)為：__________________國(guó)地土(__________________)第______號(hào))，建筑面積為___________________方米。
第二條房屋權(quán)屬情況
該房屋所有權(quán)證(總證)_________________房權(quán)證__________________縣字第(_______)_______號(hào)，現(xiàn)還在_______縣信用社抵押貸款，房屋租給高鐵民工住宿，于_________年____月____日到期。
第三條房屋成交價(jià)款及付款方式
房屋成交價(jià)款為______________萬(wàn)__元。
付款方式：
(1)于_________年____月____日，先預(yù)付定金______________萬(wàn)__元;
(2)_________年____月____日付______________萬(wàn)__元;
(3)_________年____月____日付______________萬(wàn)__元(春節(jié)前付清)。
第四條房屋產(chǎn)權(quán)和其他具體狀況的'承諾
1、甲方應(yīng)當(dāng)保證該房屋產(chǎn)權(quán)糾紛，因甲方原因造成房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、該棟房屋原來的水電立戶及設(shè)施屬于乙方所有。
3、房屋交付時(shí)間于_________年____月____日前，甲方將房屋、房產(chǎn)證和土地使用證全部交給乙方。
4、乙方得證后，若乙方?jīng)]有過戶，拿我原房產(chǎn)證、土地使用證去貸款或作其他用，甲方概不負(fù)責(zé)。
5、房屋賣給乙方后屬于乙方資產(chǎn)，由乙方隨時(shí)轉(zhuǎn)讓或改造，甲方無(wú)權(quán)干涉，不論房屋改造或轉(zhuǎn)讓，過戶、甲方要配合乙方到相關(guān)部門辦理手續(xù)。
6、土地房屋轉(zhuǎn)讓的各項(xiàng)稅費(fèi)全部由乙方承擔(dān)。
第五條除國(guó)家政策，天災(zāi)人禍，不可抗力的，乙方不按期付清甲方房屋款，每天承擔(dān)滯納金200__元，甲方未按期交房，同上交納乙方滯納金。
第六條未盡事宜，雙方共同商量解決。
此合同從簽字之日起生效，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
買賣合同 篇24
甲方(賣方)：____
乙方(買方)：_____
簽訂地點(diǎn)：_____
第一條 紅木家具基本情況 (請(qǐng)逐項(xiàng)填寫，勿寫“同樣品”;“驗(yàn)收說明”等內(nèi)容請(qǐng)?jiān)隍?yàn)收后填寫。)
簽訂時(shí)間：__________________年_____________月_______日
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_____每件紅木家具應(yīng)符合新版《中國(guó)深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹木名稱，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和實(shí)際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條 付款方式：_____定貨時(shí)，甲方收取貨款總額_______%(不得超過20%)的定金(乙方違約定金不予返還，甲方違約定金雙倍返還)，余款提貨或送貨時(shí)付清。
第四條 自提貨物。乙方自行提貨，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，繳清全款方可提貨，提貨時(shí)視為當(dāng)日驗(yàn)收合格。
第五條 甲方送貨，運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗(yàn)貨簽收，賣方應(yīng)在交貨時(shí)督促買方對(duì)家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無(wú)《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進(jìn)行驗(yàn)收，買方發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出，并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。
第六條 違約責(zé)任：_____若甲方未能按約定時(shí)間交貨，每延誤一天，按合同總額的_______%向乙方支付違約金。
第七條 購(gòu)買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方告知甲方后，甲方在 天內(nèi)修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應(yīng)予以更換或退貨。
第八條 其他約定事項(xiàng)：_____
第九條 合同爭(zhēng)議的解決方式：_____本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由甲乙雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式解決：_____
(一)提交______________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章)：___________________ 乙方(簽章)：___________________
住所：_____ 住所：_____
法定代表人：___________________ 法定代表人：___________________
委托代理人：___________________ 委托代理人：___________________
電話：_____ 電話：_____
傳真：_____ 傳真：_____
開戶銀行：___________________ 開戶銀行：___________________
帳號(hào)：_____ 帳號(hào)：_____
主辦單位(簽章)：___________________
買賣合同 篇25
甲方：_____________________
乙方：_____________________
上列雙方就買賣下列設(shè)備的有關(guān)事宜，經(jīng)自愿協(xié)商訂立下列條款，以便共同履行：
1.甲方向乙方購(gòu)買垂直發(fā)泡機(jī)組壹臺(tái)，設(shè)備單價(jià)金額為現(xiàn)金人民幣(大寫)：貳拾壹萬(wàn)伍千元整
2.設(shè)備為五個(gè)組份，配備打孔機(jī)，機(jī)臺(tái)主機(jī)，配電柜(大)，TDI和聚醚大罐各一個(gè)(帶水循環(huán)攪拌)小料罐三個(gè)，聚醚攪粉罐一個(gè).(水冷機(jī)，空壓機(jī)甲方自備).
3.主機(jī)尺寸：長(zhǎng)4.5米___寬4米___9米.內(nèi)直徑為1600MM
4.甲方要負(fù)責(zé)完成基礎(chǔ)的澆灌，包括2個(gè)地下成孔的施工.
5.付款方式為自合同生效起首付定金叁萬(wàn)，機(jī)臺(tái)裝車前一天再付拾伍萬(wàn)，試機(jī)完成后再付貳萬(wàn)，正常運(yùn)行六個(gè)月付余下貳萬(wàn).
6.機(jī)臺(tái)自訂貨起2個(gè)月為制造時(shí)間，其中不包括春節(jié)放假期間，初定完工日期為農(nóng)歷年底，正月初七起運(yùn)送和安裝，安裝時(shí)間為八天.安裝期間甲方要提供乙方員工住宿和伙食，
7.機(jī)臺(tái)運(yùn)送由甲方負(fù)責(zé)車費(fèi)，乙方裝車，甲方幫忙卸.動(dòng)用到吊車等裝卸工具由甲方負(fù)責(zé).
8.甲方負(fù)責(zé)整套設(shè)備的安裝，調(diào)試.經(jīng)調(diào)試后設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)交付乙方使用.
9.乙方提供一年的機(jī)臺(tái)故障保修(三個(gè)月的無(wú)償保修，另九個(gè)月的`故障保修甲方報(bào)銷往還車費(fèi))，注人為造成的故障不在保修范圍之內(nèi).
10.因本合同引起的或本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交莆田仲裁委員會(huì)按照該會(huì)現(xiàn)行仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁.仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力.
11.本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份，自雙方簽字蓋章后生效.
甲方：_____________________乙方：_____________________
日期：_____________________日期：_____________________
買賣合同 篇26
售車方（甲方）：
購(gòu)車方（乙方）：
甲方現(xiàn)將中華車轉(zhuǎn)讓給乙方。該車車牌號(hào)碼為： 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)為： 車架號(hào)為： 特簽訂本合同。
第一條汽車質(zhì)量
該車于20xx年03月08日登記，檢驗(yàn)合格期至20xx年03月08日
因雙方交易車輛為舊機(jī)動(dòng)車車輛，故雙方簽訂協(xié)議時(shí)對(duì)車身及發(fā)動(dòng)機(jī)工作狀況等車輛質(zhì)量均表示認(rèn)同。
第二條汽車價(jià)格
雙方商定該車的轉(zhuǎn)讓價(jià)為人民幣￥4800元。（肆萬(wàn)捌元整）
第三條權(quán)利義務(wù)
1甲方轉(zhuǎn)讓車輛時(shí)向乙方提供該車輛的各種證件、手續(xù)，包括： 。
2乙方應(yīng)認(rèn)真檢查甲方所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。并且對(duì)所購(gòu)車輛的`功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。乙方在購(gòu)買該車后，負(fù)責(zé)車輛的維修以及相關(guān)規(guī)費(fèi)的繳納。
第四條車輛過戶
車輛必須過戶，過戶所需一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。雙方共同到車管所辦理車輛過戶手續(xù)。
第五條結(jié)算方式及期限
乙方將車輛驗(yàn)收合格后，先付￥25000元（貳萬(wàn)伍千元整）定金給甲方，待過戶手續(xù)辦理完畢后將余款￥2300元（貳萬(wàn)叁千元整）一次性付給甲方。
第六條違約責(zé)任
第七條爭(zhēng)議解決
因本合同發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁（或向人民法院起訴）。
第八條
本合同經(jīng)雙方簽訂后生效。第九條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方（簽名）
乙方（簽名）
身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話
年 月 日
身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話
年 月 日
買賣合同 篇27
甲方：大連筑成集團(tuán)有限公司山東分公司東平縣圖書大廈工程項(xiàng)目部
乙方： 山東濰坊中鼎鋼結(jié)構(gòu)有限公司
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，甲方就采購(gòu)乙方生產(chǎn)、安裝的彩鋼板房事宜協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程概況：
工程名稱：東平縣圖書大廈
工程地點(diǎn)：東平縣西山路24#
工程內(nèi)容：一層骨架平頂巖棉彩鋼板房和二層骨架平頂巖棉彩鋼板房。上述彩鋼板房均要求使用阻燃材料，并符合安全生產(chǎn)的管理規(guī)定和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
二、承包范圍
承包范圍：彩鋼板房所需要的所有材料的供應(yīng)、安裝。
三、價(jià)格及面積
1、彩鋼板房面積約566平方米（最終結(jié)算面積以實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)）。
2、 ○1、雙層彩鋼房按每平方米 235 元人民幣計(jì)算（本單價(jià)不含土建、水、電、吊頂、地面裝飾、防盜網(wǎng)、窗簾）門窗型號(hào)見第五條6。
○2、防盜窗安裝（含材料、人工費(fèi)）100元/個(gè)（防盜窗按實(shí)際安裝數(shù)量計(jì)算，不單獨(dú)面積）。
○3、石膏板吊頂（含材料、人工費(fèi)）20元/平方米（按實(shí)際施工面積計(jì)算）。
○4、局部衛(wèi)生間浴室間屋頂用75mm厚阻燃彩鋼板，（含材料、人工費(fèi)）90元/平方（按實(shí)際施工面積計(jì)算）。
上述單價(jià)含稅金、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用。
3、 計(jì)算面積： 一層房計(jì)算：長(zhǎng)×寬 =總面積
二層房計(jì)算：一層長(zhǎng)×寬+二層長(zhǎng)×寬+（走道長(zhǎng)×寬+雨篷長(zhǎng)×寬）÷2 +樓梯4.5平方米（每個(gè)）=總面積
4、從聊城拆活動(dòng)房到東平安裝，按建筑面積 60 元/平方米(包括聊城拆活動(dòng)房、運(yùn)輸、安裝及補(bǔ)充零星材料及人工費(fèi))。
四、工期
合同工期總工作日歷天數(shù)（15）天.如遇以下原因并經(jīng)甲方書面簽證造成工期延誤，工期可適當(dāng)順延。
1、因連續(xù)停電超過8小時(shí)、刮8級(jí)以上大風(fēng)、連續(xù)下雨超過48小時(shí)。
2、重大設(shè)計(jì)變更和工作量的增加超過本合同暫定工程量的20%以上。
五、產(chǎn)品質(zhì)量：
1、墻板：巖棉板雙面白厚5cm，鐵皮國(guó)標(biāo)0.3mm。
2、頂板：巖棉板上藍(lán)下白厚5cm，鐵皮國(guó)標(biāo)0.3mm。
3、骨架立柱C型鋼8×4全用1.8mm，噴藍(lán)色。
4、平梁和尖梁檁條噴紅色防銹漆，C型鋼8×4，全用1.8mm。
5、二層地面用多層木板1.5cm厚。
6、窗戶為塑鋼窗帶紗窗，辦公樓、職工宿舍樓用防盜門，以上設(shè)施已包括在單價(jià)內(nèi)，不再單獨(dú)計(jì)取費(fèi)用。
7、樓板支架為40cm一道，樓梯板寬度為0.2m，走廊欄桿采用1.5mm厚方管。
8、乙方提供的上述彩鋼板房材料使用壽命應(yīng)滿足甲方與業(yè)主簽訂的建設(shè)工程施工合同中約定的總工期的要求，并至少能夠保證甲方在合同總工期內(nèi)及工期結(jié)束后的二年時(shí)間持續(xù)使用，且每項(xiàng)材料的進(jìn)場(chǎng)均需經(jīng)過甲方指定人員的驗(yàn)收合格后方可使用。
六、乙方承諾：
1、乙方保證本合同項(xiàng)下所有材料均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及甲方工地的設(shè)計(jì)、施工、使用的需要；
2、一層和二層骨架房全部螺絲固定，無(wú)一電焊
3、乙方保證向甲方出具普通正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付合同價(jià)款。
七、甲方權(quán)利義務(wù)
1.甲方須提供施工所需的水、電、成地和處理包括城建，相鄰關(guān)系等。
2、工程完工后，乙方向甲方出具書面驗(yàn)收申請(qǐng)后七日內(nèi)甲方組織驗(yàn)收（如拖延驗(yàn)收視為合格）。經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，由甲方出具書面驗(yàn)收合格證明；否則，乙方應(yīng)按本合同要求承擔(dān)更換、修復(fù)等責(zé)任，如經(jīng)甲方通知，乙方無(wú)故拒絕或遲延在限期內(nèi)承擔(dān)更換、修復(fù)等責(zé)任，甲方有權(quán)另行選擇施工人，不支付合同價(jià)款、不承擔(dān)任何違約責(zé)任，如因此影響甲方使用的，乙方應(yīng)賠償甲方全部經(jīng)濟(jì)損失；并按日根據(jù)本合同約定的.總價(jià)款的千分之一計(jì)算違約金。
3、本工程未驗(yàn)收合格前甲方不得入住，如入住則視為驗(yàn)收合格。并支付完工程款。
4、甲方指定 為本合同項(xiàng)下的驗(yàn)收人，負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)測(cè)面積進(jìn)行核實(shí)及驗(yàn)收。
5、甲方有權(quán)對(duì)乙方施工過程中的行為進(jìn)行監(jiān)督，杜絕不符合安全生產(chǎn)行為的發(fā)生。
八、乙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方安排的所有安裝人員均應(yīng)按照施工需要持證上崗，并將有關(guān)的上崗證書交由甲方存檔備查。乙方保證嚴(yán)格按照彩板房施工規(guī)程施工，如在施工過程中發(fā)生人身傷亡事故與甲方無(wú)關(guān)。
2、服從甲方的安排、指導(dǎo)、監(jiān)督。
3、嚴(yán)格按照約定的材料規(guī)格施工。
九、付款方式
本合同乙方同意采取墊款施工方式。為此雙方就付款條件約定如下：
1、辦公樓雙層彩鋼板房材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后付工程款50%。宿舍樓安裝拆人工費(fèi)等安裝完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后支付工程款100% 。
2、圖書大廈工程第一次支付工程款時(shí)支付彩鋼房工程價(jià)款的90%。
3、剩余10%的工程款作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期滿，并經(jīng)甲方書面確認(rèn)無(wú)違約、無(wú)質(zhì)量問題情形后支付，但乙方須出具全額發(fā)票。
十、保修期限及范圍：
保修期一年，，自甲方驗(yàn)收合格并出具書面驗(yàn)收記錄時(shí)起算，保修期內(nèi)因施工質(zhì)量和材料出現(xiàn)任何問題由乙方無(wú)償維修，人為損壞和自然災(zāi)害造成的損壞除外。
十一、本協(xié)議一式四份甲方三份乙方一份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后即行生效。
十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守，任何一方違反本合同約定，違約方應(yīng)賠償守約方一切經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于直接和間接損失，并按本合同的有關(guān)條款及本條的約定分別承擔(dān)本合同價(jià)款的3%的違約金。
十三、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成任由工程所在地的人民法院管轄提起訴訟。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
負(fù)責(zé)人：
負(fù)責(zé)人：
電話：
電話：
日期：
日期：
買賣合同 篇28
甲方：_________________________
乙方：_________________________
根據(jù)_________招標(biāo)編號(hào)為_________的招標(biāo)文件及該文件的投標(biāo)文件和中標(biāo)通知書，甲乙雙方就以下_________地區(qū)飛蟲綜合治理的中標(biāo)事宜，簽訂本合同書。
一、合同內(nèi)容
1.綜合治理范圍：_________地區(qū)具體包括_________以北，_________以東，_________以南，_________以西，_________河道以及_________范圍內(nèi)的綠地、河流、湖泊、道路等飛蟲治理。
2.治理期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
二、下列文件為本合同不可分割部分
1.中標(biāo)通知書；
2.乙方中標(biāo)的投標(biāo)書；
3.招標(biāo)文件；
4.乙方在招投標(biāo)過程中所作的其它承諾、聲明、書面澄清等。
三、飛蟲綜合治理標(biāo)準(zhǔn)
1.控制區(qū)范圍：早晨及傍晚飛蟲群舞現(xiàn)象明顯減少，一視野2處以內(nèi)。
2.草坪：飛蟲數(shù)平均每平方米控制在_________只左右。
3.水域幼蟲指標(biāo)（按全國(guó)愛衛(wèi)會(huì)除四害標(biāo)準(zhǔn)），用500ml收集勺采集沿湖、沿河水體中蚊幼蟲或蛹陽(yáng)性率不超過3%，陽(yáng)性勺內(nèi)幼蟲或蛹平均數(shù)不超過_________只。
四、飛蟲綜合治理基本要求
1.為確保生態(tài)環(huán)境不遭受破壞，乙方必須采用環(huán)保、安全藥劑并積極采用物理、生物方法治理。
2.乙方治理過程中，必須采取周密的安全措施，以避免對(duì)工作人員、公眾和他人財(cái)產(chǎn)的損害，因乙方操作不當(dāng)及治理不當(dāng)造成行人及其他財(cái)產(chǎn)損失，由乙自行承擔(dān)。
3.乙方應(yīng)針對(duì)各類飛蟲的特性及實(shí)際情況制定相應(yīng)的治理方案。
4.消殺時(shí)間安排：
�。�1）制定整體飛蟲控制方案，確保每天有至少_________名消殺人員在現(xiàn)場(chǎng)；
�。�2）制定飛蟲活動(dòng)季節(jié)常規(guī)消殺方案；
�。�3）有重要活動(dòng)或特殊情況時(shí)，相應(yīng)增加消殺次數(shù)以盡量降低飛蟲密度。
5.乙方應(yīng)聘請(qǐng)有關(guān)農(nóng)業(yè)植保、林業(yè)方面的專家共同探討、研究長(zhǎng)期治理方案。
五、飛蟲綜合治理考核措施
_______年______月______日至______月______日（每7天考核一次）由雙方共同考核飛蟲數(shù)量，每平方米控制在_______只以內(nèi)為達(dá)標(biāo)；檢測(cè)飛蟲數(shù)量每超過一只扣人民幣_(tái)________元整（rmb_________元）；連續(xù)三次檢測(cè)結(jié)果超過_______只飛蟲以上，甲方有權(quán)解除合同，并由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
六、甲方權(quán)利和義務(wù)
1.根據(jù)甲方治理要求及乙方投標(biāo)文件中的承諾，對(duì)乙方提供的服務(wù)及履行本合同情況實(shí)行驗(yàn)收考核。
2.因突發(fā)事件及重大活動(dòng)，甲方需調(diào)動(dòng)乙方人員、設(shè)備時(shí)，乙方應(yīng)無(wú)條件服從安排予以配合。
3.每月對(duì)乙方的治理的質(zhì)量進(jìn)行考核，視考核結(jié)果經(jīng)甲方同意后由財(cái)政部門支付養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。
4.對(duì)于乙方治理期間由于治理工作不能及時(shí)完成，且造成較大影響的，甲方有權(quán)安排第三方進(jìn)行治理，所發(fā)生的費(fèi)用從乙方治理費(fèi)中扣除。
七、乙方權(quán)利和義務(wù)
1.乙方根據(jù)甲方招標(biāo)文件的要求及投標(biāo)文件所作的承諾，積極主動(dòng)保質(zhì)保量地完成飛蟲治理工作。
2.接受并主動(dòng)配合甲方及行業(yè)管理部門的.檢查。
3.養(yǎng)護(hù)范圍之外的突擊性、突發(fā)性工作，乙方須服從甲方的安排，不得無(wú)故拖延。
4.綜合治理區(qū)內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備及花木的應(yīng)保持完好，因乙方治理不善而損壞的設(shè)施設(shè)備和花木應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)和移植或照價(jià)賠償。
5.乙方在每月經(jīng)驗(yàn)收考核后，按月從財(cái)政部門領(lǐng)取養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。
八、價(jià)格與支付
1.合同價(jià)格按此次中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行，合同總金額為人民幣_(tái)________元。
2.合同價(jià)款的支付及付款方式：
�。�1）合同金額的10%作為質(zhì)量保證金。
（2）每月支付的合同價(jià)款=中標(biāo)價(jià)×90%/8－當(dāng)月考核未達(dá)標(biāo)扣款。
（3）按上述公式折算的合同價(jià)款由財(cái)政部門次月直接向中標(biāo)單位支付。
3.付款方式：銀行轉(zhuǎn)帳。
4.根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行稅法對(duì)甲方征收的與本合同有關(guān)的稅費(fèi)均由甲方承擔(dān)；根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行稅法對(duì)乙方征收的與本合同有關(guān)的一切稅費(fèi)均由乙方承擔(dān)。
九、不可抗力
�。�1）因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任。但合同一方遲延履行后發(fā)生嚴(yán)重后果的，不能免除責(zé)任。
�。�2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供證明。
十、合同的解除和轉(zhuǎn)讓
1.甲方和乙方協(xié)商一致，可以解除合同。并報(bào)政府采購(gòu)監(jiān)管部門審查備案。
2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的，未受不可抗力影響的一方有權(quán)解除合同；
�。�2）因合同一方違約導(dǎo)致合同不能履行，另一方有權(quán)解除合同。
（3）有權(quán)解除合同的一方，應(yīng)當(dāng)在違約事實(shí)或不可抗力發(fā)生之后三十天內(nèi)書面通知對(duì)方以主張解除合同，合同在書面通知到達(dá)對(duì)方時(shí)解除。
十一、合同的生效
本合同在雙方簽字蓋章并在招標(biāo)方收到乙方提交的履約保證金或履約保函后，經(jīng)政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)備案后即生效。
十二、爭(zhēng)議解決
甲乙雙方因合同發(fā)生爭(zhēng)議，簽約雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起訴。
十三、附則
1.合同份數(shù)。本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)一份，政府采購(gòu)管理部門一份。
2.未盡事宜。本合同未盡事宜應(yīng)按《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》以及其同相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定解釋。
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：______________
住所：_______________________
住所：______________________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：________
電話：_______________________
電話：______________________
傳真：_______________________
傳真：______________________
開戶銀行：___________________
開戶銀行：__________________
賬號(hào)：_______________________
賬號(hào)：______________________
郵政編碼：___________________
郵政編碼：__________________
_________年_______月_______日
_________年_______月______日
簽訂地點(diǎn)：___________________
簽訂地點(diǎn)：__________________
買賣合同 篇29
賣方（以下簡(jiǎn)稱甲方）： ___________
買方（以下簡(jiǎn)稱乙方）： ___________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方購(gòu)買甲方出售的房產(chǎn)事宜，簽訂本合同，以資共同遵守執(zhí)行。
第一條 甲方同意出售甲方所有的`位于_······路__··_號(hào)···樓··_單元··戶的房產(chǎn)(住宅)給乙方。房屋 □建筑面積_···平方米，使用面積 為__________平方米。房地產(chǎn)權(quán)證號(hào)為______________。
甲方保證此房產(chǎn)一切情況介紹屬實(shí)，承諾和保證此房產(chǎn)無(wú)任何權(quán)屬或經(jīng)濟(jì)糾紛，權(quán)屬無(wú)任何瑕疵，同戶籍、相關(guān)親屬及房產(chǎn)共有、所有權(quán)人同意出售，其書面同意文件作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力(附：書面同意文件)。同時(shí)物業(yè)交接前需付清甲方產(chǎn)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電、有線、通訊費(fèi)及________費(fèi)用。
乙方對(duì)甲方所出售的房屋已充分了解，愿意購(gòu)買上述房屋。
第二條 甲、乙雙方同意上述房產(chǎn)的成交價(jià)格為：?jiǎn)蝺r(jià)：人民幣_(tái)_______元/平方米，總價(jià)：人民幣··萬(wàn)元（大寫：···萬(wàn)元整）。
本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 ···萬(wàn)元（大寫：··萬(wàn)元整）作為購(gòu)房預(yù)付款。
購(gòu)房付款將在最后一次付款時(shí)沖抵房?jī)r(jià)。
第三條 付款時(shí)間及方式（設(shè)立第三方監(jiān)管賬戶的，可由甲乙雙方與第三方另行簽訂協(xié)議，明確三方權(quán)利義務(wù)，該協(xié)議為本合同附件，與本合同具有同等法律效力）
甲、乙雙方同意，按照第_1_種方式付房款：
1、甲、乙雙方同意以一次性付款方式付款
甲、乙雙方約定在本合同簽定之日起_15日內(nèi)支付首付款（不含定金/預(yù)付款）人民幣_(tái)··萬(wàn)元（大寫：··萬(wàn)元整）給甲方，剩余房款人民幣··萬(wàn)元（大寫：··萬(wàn)元整）于房屋交付當(dāng)日辦結(jié)房屋過戶手續(xù)當(dāng)日付給甲方。
甲、乙雙方約定由__________（律師事務(wù)所）設(shè)立第三方監(jiān)管賬戶，自本合同簽定之日起_______日內(nèi)，由乙方將購(gòu)房總價(jià)款人民幣_(tái)___________元（大寫：____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整）匯入第三方監(jiān)管帳戶，甲方將房產(chǎn)證交給第三方代為保管。第三方在收到購(gòu)房款當(dāng)日/______日內(nèi)，通知甲、乙雙方辦理過戶手續(xù)，并于 □房屋交付當(dāng)日 □辦結(jié)房屋過戶手續(xù)當(dāng)日，根據(jù)乙方出具的書面付款確認(rèn)通知將房款匯入甲方賬戶。
2、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在合同簽訂之日起____日內(nèi)支付首付款，即人民幣_(tái)_______元（大寫： __元整）給甲方，剩余房款人民幣_(tái)___元整（大寫： ____元整）申請(qǐng)銀行按揭（如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足前述申請(qǐng)額度，乙方應(yīng)在辦結(jié)銀行按揭手續(xù)當(dāng)日將差額一并支付給甲方），并于銀行放款當(dāng)日直接付給甲方。
甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理銀行按揭手續(xù)，并各自準(zhǔn)備好辦理按揭手續(xù)所需資料。