承攬合同匯總（精選15篇）
承攬合同匯總 篇1
甲方：x公司
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程合同條例》的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成以下協(xié)議：
第一條：工程概況、承包范圍及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、工程名稱：鋼結(jié)構(gòu)車間
2、工程地址：鄄城縣大戶劉
3、承攬范圍和方式：承包方式：清工
4、技術(shù)要求及參數(shù)：按本工程圖紙設(shè)計和甲方技術(shù)員的要求標(biāo)準(zhǔn)乙方進行施工。
第二條：工程期限
1、有效安裝工期 天，自甲方通知乙方施工人員進入施工場地開始算起。
2、如遇不可抗拒自然條件，工期順延（如刮風(fēng)、下雨、停電等）
第三條：甲方承擔(dān)的責(zé)任
1、甲方向乙方提供施工場地作業(yè)面。
2、甲方負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)廠房的一切材料及焊接的耗材購進，確保三通，吊車能自由進入。
3、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供安裝及施工人員所需的水源、電源，水、電費由甲方自由進入。
4、甲方協(xié)助乙方施工人員進入施工現(xiàn)場后，乙方辦公、食宿場地由甲方負(fù)責(zé)，食宿費由乙方負(fù)責(zé)。
5、如甲方進料不及時，造成乙方誤工，由甲方承擔(dān)。
6、甲方必須保證施工秩序，一切外部干擾由甲方負(fù)責(zé)。
第四條：乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任
1、乙方在本合同簽訂后，在施工前應(yīng)自帶焊接安裝等工具，（如電焊機、氣泵、除銹機、電鉆及電纜等）到施工現(xiàn)場。
2、如乙方不按圖紙及甲方技術(shù)員要求下料，所造成的廢料，乙方應(yīng)按原材料價格賠償甲方。
3、乙方應(yīng)主動配合甲方進行各階段工程質(zhì)量的檢查、驗收，在甲方技術(shù)人員檢查時發(fā)現(xiàn)焊接等方面的問題，乙方應(yīng)重新更作。
4、乙方應(yīng)保證工程焊接安裝質(zhì)量。
5、乙方負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常對施工人員進行安全教育，并按當(dāng)?shù)匾?guī)定為施工人員辦理保險，費用由乙方負(fù)責(zé)。若在施工中或上下班路途中出現(xiàn)不安全事故與甲方無關(guān)（如傷亡），出現(xiàn)事故一切費用由乙方承擔(dān)。
6、乙方應(yīng)做好與其他施工隊伍的人員配合，乙方施工人員不允許在工地酗酒、鬧事、打架等，必須服從甲方管理人員的管理和控制，未經(jīng)甲方同意，乙方施工人員不允許私帶鋼材料等用品帶出場及工地，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)解決處理。
7、乙方必須方明施工，減少不必要的材料浪費，本著節(jié)省的態(tài)度下料，一旦發(fā)現(xiàn)乙方有故意浪費材料者，甲方有權(quán)對乙方處罰。乙方做到工完料凈場地清。
8、乙方在施工中，負(fù)責(zé)鋼材料進入工地后的卸車任務(wù)，施工中的吊車費由乙方承擔(dān)。
第五條：甲方現(xiàn)場代表，乙方現(xiàn)場代表
第六條：清工價款：
1、按甲乙雙方協(xié)商，本工程按包干價格（不含稅價）大寫： 元，小寫：
2、結(jié)算方法：按工程的實際面積進行結(jié)算，每平方 元。
第七條：價格組成：清工款包括：鋼結(jié)構(gòu)、屋面彩鋼板、墻面板、地腳縲栓等制作加工安裝焊接等。
第八條：工程質(zhì)量驗收
1、甲方按現(xiàn)行的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，應(yīng)達到合格的.焊接安裝標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方對驗收不合格的工程由乙方負(fù)責(zé)修理，費用乙方負(fù)擔(dān)。
第九條：付款方式
1、合同簽訂后，乙方施工人員進入工地，甲方付乙方生活費 元。
2、預(yù)埋件下完，甲方付乙方清工款 元。
3、鋼柱、梁焊接安裝完，甲方付乙方清工款 元。
4、檀條、墻檀上完，甲方付乙方清工款 元。
5、屋面板、墻板上完，甲方付乙方清工款 元。
6、工程全部完成，甲方驗收合格再 天內(nèi)甲方付清剩余清工款。
7、甲方必須按時付清工款，如不按時付款所造成的工程延期，乙方停工由甲方承擔(dān)賠償。
第十條：質(zhì)保期內(nèi)的服務(wù)
1、在質(zhì)保期內(nèi)（自工程驗收合格之日算起至 年 月 日），若因乙方造成的質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修，甲方負(fù)責(zé)原材料的成本費，人工費由乙方負(fù)責(zé)。
2、鋼結(jié)構(gòu)的安全保證，若因乙方原因如焊接、安裝造成的安全事故，乙方負(fù)責(zé)，若因甲方鋼材質(zhì)量造成的事故與乙方無關(guān)。
第十一條：本合同未盡事宜。甲乙雙方本著相互協(xié)作、友好的原則解決，如有補充合同可作為附件與本合同有同等法律效力。
第十二條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：x有限公司
乙方：
日期：xx年xx月xx日
承攬合同匯總 篇2
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī)，簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。
二、承攬范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)
1、承攬范圍：
2、工作標(biāo)準(zhǔn)（見附件）。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù)，并負(fù)責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費用。
四、承攬費用
1、合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。
2、保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務(wù)費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當(dāng)月度保潔服務(wù)工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
�。ㄒ唬┘追降臋�(quán)利義務(wù)
1、為乙方提供進入甲方場所開展服務(wù)工作的必備條件，確保乙方服務(wù)人員在甲方進行服務(wù)工作的合法性。
2、向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。
3、向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫房。
4、甲方有權(quán)對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。
5、甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)無關(guān)的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
�。ǘ┮曳降臋�(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務(wù)人員進駐甲方服務(wù)場所，并應(yīng)著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的`人員，乙方不得派給甲方。
2、乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項管理制度。
3、乙方應(yīng)明確專人，具體負(fù)責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實施、監(jiān)督與指導(dǎo)，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4、方因服務(wù)不當(dāng)造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)照價賠償。
5、乙方派駐的服務(wù)人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應(yīng)立即將其開除；嚴(yán)重違法者追究其法律責(zé)任。
6、乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任，以及由此發(fā)生各種費用。
七、合同的變更或解除
1、本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2、一方嚴(yán)重違反本合同約定的事項，另一方可以單方面解除合同，但應(yīng)提前10個工作日通知對方。
八、違約責(zé)任
合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù)，給對方造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。
九、其他事項
1、乙方應(yīng)制訂并嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，做好日常職工安全教育工作。
2、甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3、本合同履行過程中，乙方承擔(dān)一切安全風(fēng)險責(zé)任。
4、本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人 法定代表人
或委托代理人： 或委托代理人：
年 月 日 年 月 日
簽訂地點：
承攬合同匯總 篇3
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________
五、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的.，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
承攬合同匯總 篇4
甲方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________
乙方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達成以下協(xié)議：
1.甲方為乙方提供______設(shè)備及軟件，共____。
合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
2.付款方式
乙方先付甲方總工程預(yù)付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬件送達乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后，乙方須當(dāng)即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現(xiàn)金付款。
3.甲方責(zé)任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。
(2)甲方負(fù)責(zé)培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復(fù)。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設(shè)備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設(shè)備和增加軟件支持點數(shù)的費用)。
4.乙方責(zé)任
(1)甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。
(2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負(fù)責(zé)。
(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務(wù)的，甲方發(fā)生的.費用全部由乙方負(fù)責(zé)。
5.其他事項
(1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權(quán)利的標(biāo)志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的后果甲方概不負(fù)責(zé)在。
6.違約責(zé)任
雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權(quán)，參照我國有關(guān)法律法規(guī)處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7.本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無效!
甲方：(蓋章)_______
負(fù)責(zé)人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
乙方：(蓋章)_______
負(fù)責(zé)人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
承攬合同匯總 篇5
定作人：______________簽訂地點：___________
承攬人：______________簽訂時間：___________
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）
承攬項目名稱及內(nèi)容
計量單位
數(shù)量或工作量
報酬
單價
總價
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點：______________________
第九條工作成果驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的'期限及條件：________________
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人（預(yù)付材料費/交付定金）（大寫）______元。
第十二條結(jié)算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
�。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
�。ǘ________________________________________
第十五條定作人違約責(zé)任：_______________________
承攬人違約責(zé)任：_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）
�。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________
定作人___________________
定作人（章）：___________________住所：___________________
營業(yè)執(zhí)照號碼： ___________________ 身份證號：___________________
法定代表人：___________________委托代理人：___________________
電話：___________________ 傳真：___________________
開戶銀行：___________________賬號：___________________
稅號：__________________ 郵政編碼：___________________
承攬人___________________
承攬人（章）：___________________ 住所：___________________
營業(yè)執(zhí)照號碼： ___________________ 身份證號：___________________
法定代表人：___________________委托代理人：___________________
電話：___________________ 傳真：___________________
開戶銀行：___________________賬號：___________________
稅號：___________________ 郵政編碼：___________________
承攬合同匯總 篇6
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)____________ 元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的.水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進場、竣工驗收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。
2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4. 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。
五、驗收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由
乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
日期： 日期：
地址： 地 址：
電話： 電 話：
承攬合同匯總 篇7
甲方：________
乙方：________
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的`材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風(fēng)險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟責(zé)任，與甲方無關(guān)。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價：3元（人民幣）/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方：________乙方：________
簽字（蓋章）：________簽字（蓋章）：________
承攬合同匯總 篇8
供方：_________
需方：_________
經(jīng)雙方洽談，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，特簽訂以下合同：
一、合同內(nèi)容：
1、辦公桌臺：規(guī)格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。
2、書柜：規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標(biāo)準(zhǔn)的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數(shù)量、單價及金額：
制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套，椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個�？偨痤~：_________元。。
以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔(dān)其它任何費用。
三、質(zhì)量要求：
甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經(jīng)乙方認(rèn)可并封板，甲方按樣板生產(chǎn)、交貨，如有制作問題由甲方負(fù)責(zé)修改。
四、加工、售后服務(wù)方式：
甲方負(fù)責(zé)全包工包料，應(yīng)嚴(yán)格按照依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時，乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年，在保修期內(nèi)，家具出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方應(yīng)免費修理。
在保修期內(nèi)，因同一嚴(yán)重質(zhì)量問題，修理兩次仍達不到標(biāo)準(zhǔn)要求的，憑修理記錄和有關(guān)證明，甲方應(yīng)為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。
五、交貨時間及地點：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi)，發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應(yīng)當(dāng)按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方式：
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標(biāo)準(zhǔn)。驗收合格，雙方辦理交接手續(xù)。如不合標(biāo)準(zhǔn)，甲方負(fù)責(zé)修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應(yīng)按原價和乙方提出的交貨時間，保質(zhì)保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠家原包裝標(biāo)準(zhǔn)，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負(fù)責(zé)。包裝不予退還。
八、付款方式及期限：
即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。
九、違約責(zé)任：
1、甲方違約責(zé)任：
甲方如中途變更訂做，應(yīng)賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同，應(yīng)賠償乙方因此造成的'全部經(jīng)濟損失。
甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規(guī)定包裝家具，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標(biāo)的物，應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定，向乙方償付違約金；合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標(biāo)的物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付標(biāo)的物的責(zé)任。
2、乙方違約責(zé)任：
乙方中途變更標(biāo)的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10％－30％的違約金。
乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取標(biāo)的物的，除償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取標(biāo)的物的，甲方有權(quán)將標(biāo)的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給乙方；變賣標(biāo)的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙方還應(yīng)補償不足部分；如標(biāo)的物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標(biāo)的物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標(biāo)的物地點或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴(yán)格認(rèn)真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機關(guān)證明，可免予承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方：_________ 乙方：_________
地址：_________ 地址：_________
甲方代表：_________ 乙方代表：_________
電話號碼：_________ 電話號碼：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
銀行帳號：_________ 銀行帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
承攬合同匯總 篇9
簽訂合同單位：＿＿＿＿＿＿（以下簡稱甲乙方）簽訂條款如下：
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定：
│產(chǎn)品名│型號規(guī)│單│數(shù)│單價│總價金額│交貨日期及數(shù)量│
│稱│模│位│量│（元├────────┼─┬─┬─┬──┬─┤
│││││）│十萬千百十元角分││││││
│合計│人民幣（大寫）│
2.交貨辦法：
�。�1）交貨地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負(fù)責(zé)，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法：乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則：
�。�1）合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
（2）在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在＿＿＿＿天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以＿＿＿＿＿＿罰金賠償對方損失。
�。�3）本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
�。�4）本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
（5）貨物運達站＿＿＿＿＿＿＿＿
�。�6）收貨人＿＿＿＿＿＿＿＿＿
�。�7）合同糾紛的處理＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
甲及代表人：（簽字蓋章）乙及代表人：（簽字蓋章）
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
簽訂日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
承攬合同匯總 篇10
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。
建設(shè)單位：
工程名稱：
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定，安全生產(chǎn)、文明施工，認(rèn)真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù)，不負(fù)擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失，全部由乙方承擔(dān)；同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導(dǎo)，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的'情況，甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟責(zé)任和法律糾紛，完全由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定，按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關(guān)證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負(fù)責(zé)為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計算施工成本，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機關(guān)檢查，并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`，后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時，若工程質(zhì)量、工期沒有達到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任，發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。
十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
20xx年 月 日20xx年 月 日
簽訂地點：
承攬合同匯總 篇11
合同編號：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款：
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：
(1)甲方向乙方提供部分：
質(zhì)量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：___________
4.包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負(fù)擔(dān))、地點：_____
6.驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法：________
8.結(jié)算方式和期限：___________
9.違約責(zé)任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
甲方：__________________
乙方：__________________
時間：____年__月__日
承攬合同匯總 篇12
合同編號：
廣告主或廣告代理單位（甲方）：
廣告發(fā)布單位（乙方）：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，簽訂本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于 年 月 日至 年 月 日期間發(fā)布戶外廣告。
二、戶外廣告媒體形式、規(guī)格、地點等要求（填寫不完的可附頁）
1.媒體形式：；
2.數(shù)量：；
3.發(fā)布地點：；
4.交付、亮燈時間：；
5.規(guī)格尺寸：；
6.材料要求：；
7.質(zhì)量要求：。
三、廣告采用 樣稿（附樣稿），未經(jīng)甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿。
四、乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，對不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，乙方應(yīng)要求甲方作出修改，甲方作出修改前乙方有權(quán)拒絕發(fā)布。
五、廣告費用：發(fā)布費 元，制作費 元，其它費用 元，總計 元。
六、甲方分 期將廣告費用付給乙方，付款方式如下：。
七、乙方發(fā)布廣告必須符合法定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)廣告的安全、養(yǎng)護和維修。一般損壞（故障），乙方應(yīng)在 小時內(nèi)修復(fù)（修復(fù)時間最長不得超過72小時）。較重?fù)p毀（故障），雙方約定：。
八、乙方負(fù)責(zé)辦理戶外廣告各類審批手續(xù)。
九、乙方不得在廣告發(fā)布前擅自將甲方提請發(fā)布的廣告內(nèi)容告知與發(fā)布業(yè)務(wù)無關(guān)的第三方（廣告監(jiān)管機關(guān)除外）。
十、因廣告牌脫落、損壞等而致他人權(quán)益受到損害的，侵權(quán)責(zé)任由乙方承擔(dān)。
十一、違約責(zé)任
1.甲方未按約定支付廣告費用，除支付拖欠的廣告費用外，并應(yīng)支付違約金 元/天。
2.乙方未按合同約定的時間、地點、內(nèi)容、質(zhì)量要求等發(fā)布廣告，若無合法或正當(dāng)理由的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金 元/天。
3.乙方遇惡劣氣候或其它不可抗拒原因未能在約定時間內(nèi)對廣告進行修復(fù)的`，廣告發(fā)布時間應(yīng)順延，無法順延的按延誤的時間抵扣退還甲方相應(yīng)的發(fā)布費。乙方若無特殊原因未能在約定時間內(nèi)對廣告進行修復(fù)的，廣告發(fā)布時間應(yīng)順延，同時支付違約金 元/天；無法順延的，按延誤的時間抵扣退還甲方相應(yīng)的發(fā)布費，并應(yīng)支付違約金 元/天。
4.若遇市政建設(shè)或行政管理需要，政府有關(guān)部門依法要求撤除戶外廣告的，甲、乙雙方應(yīng)無條件執(zhí)行，乙方不負(fù)違約責(zé)任，但應(yīng)向甲方退還相應(yīng)的發(fā)布費。
5.其它： 。
十二、合同爭議的處理方式（將不選定的劃除）
1.提交仲裁委員會仲裁。
2.向人民法院起訴。
十三、合同內(nèi)容如與國家法律、法規(guī)和規(guī)章相悖，應(yīng)服從法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。
十四、本合同自工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記戶外廣告之日起生效。
十五、其他約定事項：。
甲方（蓋章）：
負(fù)責(zé)人（簽字）：
20xx年 月 日
簽訂地點： 乙方（蓋章）：
負(fù)責(zé)人（簽字）：
20xx年 月 日
簽訂地點：
承攬合同匯總 篇13
委托方（甲方）______________
承攬方（乙方）______________
簽訂日期：_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目：________
1.2制作地點：________
1.3顏色、規(guī)格或材料：按委托方確定的設(shè)計稿制作，以委托方簽字稿為準(zhǔn)；
1.4起訖時間、日期：________年________月________日
第二條廣告制作費及支付方廣告制作費
2.1廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工制作。
2.2結(jié)算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收
第四條違約責(zé)任。
4.1委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的'2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2 ‰，償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2 ‰，償付違約金。
4.3其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規(guī)定辦理。
1、向廣州當(dāng)?shù)亟?jīng)濟合同_____機關(guān)申請_____；
2、向廣州當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
6.1本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
6.2本合同有效期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方：______________
乙方：______________
_______年_______月_______日
承攬合同匯總 篇14
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)____________ 元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的'監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進場、竣工驗收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。
2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4. 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。
五、驗收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
承攬合同匯總 篇15
編號：_____________定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯(lián)系方式：______________________________手機號：______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監(jiān)理人及電話：______________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下條款：
第一條工程概況
1.1工程地點及面積：_________________________________
1.2工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)；
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4工程期限________天；
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
3.1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份.(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)；
3.2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))；
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條甲方義務(wù)
4.1開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認(rèn)真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；
4.2開工前將原有的電話設(shè)備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系；
4.4禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃?xì)夤芫�；
4.5參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收；
4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條乙方義務(wù)
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；
5.2在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴(yán)禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫�等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任；
5.3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
5.4保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；
5.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場；
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)；
5.7乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條工程變更
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效；凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān)；6.2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款_______%以上時，須向乙方支付減項總額_______%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目_______%的工程款后方予以施工。
第七條材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)；
7.2由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提；
7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購)，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗查。
甲方：
乙方：