承攬合同(七)(通用17篇)
承攬合同(七) 篇1
委托方:
承擔方:
簽訂地點:
簽訂時間:年月日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介):
2 、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:
承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛,應(yīng)承擔相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的`廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點或形式:
4、顏色:
5、規(guī)格或材料:
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條費用及支付辦法
1、費用包括:
設(shè)計、制作費:
發(fā)布費:
代理費:
合計金額(大寫):
2、結(jié)算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
第四條違約責(zé)任
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的x%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的x%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第種方式處理:
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
第七條附則
1、本合同附件,名稱。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本x份。
3、本合同有效期:自年月日生效至年月日終止。
委托方:
單位名稱(蓋章):
地址:
郵編:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
承攬方:
單位名稱(蓋章):
地址:
郵編:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
承攬合同(七) 篇2
合同編號:
廣告客戶或代理單位名稱(簡稱甲方):
廣 告 發(fā) 布 單 位 名 稱 (簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,為明確合同雙方當事人的權(quán)利和義務(wù),甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,并共同遵守。
第一條 廣告發(fā)布事項
甲方委托乙方以 的形式發(fā)布戶外廣告。
1、展示牌 2、電子顯示裝置 3、燈箱 4、霓虹燈 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充氣物 9、模型 10、旗幟 11、條幅 12、其他:
廣告發(fā)布內(nèi)容:___________ ___________ ___________ ___________
廣告設(shè)計時限:____________________________________________
廣告制作時限:____________________________________________
廣告發(fā)布時間和期限: ____________________________________________
廣告發(fā)布地點及具體位置:____________________________________________
廣告發(fā)布數(shù)量及規(guī)格: ______________________________________________
其他約定:____________________________________________
第二條 廣告費用、支付期限和方式
(一)本合同廣告費用為:設(shè)計費用(人民幣,下同) 元,制作費用 元,發(fā)布費用 元,合計 元,大寫:
(二)本合同簽訂后,甲方應(yīng)于 年 月 日前支付廣告費用的 %即 元,作為定金,待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分 次付清。
第一次付款: 年 月 日前支付 元。
第二次付款: 年 月 日前支付 元。
第三次付款: 年 月 日前支付 元。
補充約定:
(三)按下列第 項方式支付。
1、支票 2、轉(zhuǎn)賬 3、現(xiàn)金
其他:
第三條 雙方權(quán)利義務(wù)
(一)甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方為廣告主的,應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件:
(1)營業(yè)執(zhí)照以及其他生產(chǎn)、經(jīng)營資格格的證明文件,廣告所推銷的商品和服務(wù)應(yīng)符合廣告主的經(jīng)營范圍或業(yè)務(wù)范圍;
。2)質(zhì)量檢驗機構(gòu)對廣告中有關(guān)商品質(zhì)量內(nèi)容出具的證明文件;
。3)發(fā)布法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當進行審批的廣告,須提供有關(guān)行政主管部門的審查批準文件;
。4)確認廣告內(nèi)容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構(gòu)的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
3、甲方承諾其提供的有關(guān)證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權(quán)利。
4、甲方應(yīng)在本合同簽訂后的 日內(nèi),向乙方提供廣告樣件,并承諾樣件內(nèi)容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的.,應(yīng)在廣告發(fā)布日的 天前以書面形式通知乙方,否則應(yīng)按廣告發(fā)布費用的 %賠償乙方損失。
6、甲方應(yīng)向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權(quán)利的合法使用許可證明。廣告內(nèi)容中有使用他人名義、形象的,應(yīng)事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應(yīng)當事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
7、甲方應(yīng)當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,甲方有權(quán)要求乙方順延發(fā)布,如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的,甲方有權(quán)解除合同。
(二)乙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設(shè)置使用權(quán)和廣告發(fā)布資格,本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設(shè)置規(guī)劃的要求。
2、乙方有權(quán)要求甲方按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應(yīng)當依法向工商行政管理機關(guān)申請戶外廣告登記,按批準的事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應(yīng)在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起 日內(nèi),發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應(yīng)建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內(nèi)容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的,或者規(guī)格不符合技術(shù)標準的,乙方有權(quán)要求甲方修改。甲方應(yīng)在個工作日內(nèi),將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的,乙方有權(quán)解除合同,不視為乙方違約。
7、應(yīng)甲方要求,乙方承擔廣告設(shè)計、制作的,乙方應(yīng)在廣告發(fā)布日的 天前,將廣告發(fā)布樣件交給甲方,經(jīng)甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,乙方應(yīng)在廣告發(fā)布日的 天前以書面形式通知甲方,重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應(yīng)按廣告發(fā)布費用的 %賠償甲方損失。
9、乙方應(yīng)定期對戶外廣告發(fā)布設(shè)施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設(shè)施損毀和發(fā)生故障的,乙方應(yīng)在 日內(nèi)修復(fù)。
10、乙方應(yīng)建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關(guān)資料兩年。
第四條 違約責(zé)任
。ㄒ唬┍竞贤袟l款甲乙雙方應(yīng)共同遵守,任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
。ǘ┘追轿窗凑占s定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的,乙方有權(quán)解除合同。
(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔違約責(zé)任,按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。
。ㄋ模┮蛞曳皆?qū)е聫V告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內(nèi)容錯誤的,乙方給予補發(fā),補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現(xiàn)合同目的的,乙方應(yīng)按廣告費用的 %賠償。
。ㄎ澹┮曳揭驯M法定審查義務(wù),而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權(quán)益的,甲方承擔全部責(zé)任,乙方明知或應(yīng)知甲方提供虛假證明材料的除外。
(六)乙方未盡法定的廣告審查義務(wù)導(dǎo)致發(fā)布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應(yīng)的責(zé)任。
。ㄆ撸┮蛞曳轿丛诩s定時間內(nèi)修復(fù)受損和發(fā)生故障的設(shè)施而影響廣告發(fā)布效果,致使無法實現(xiàn)廣告目的的,應(yīng)按日向甲方支付賠償金元。
。ò耍┮虿豢煽沽σ蛩貙(dǎo)致本合同無法履行的,由甲乙雙方協(xié)商解決,均不承擔違約責(zé)任。甲乙雙方一致確認,因自然災(zāi)害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。
第五條 合同爭議解決方式
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:
1、向 仲裁委員會申請仲裁;
2、向 人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項
(一)
。ǘ
。ㄈ
第七條 附則
本合同未盡事宜,按國家有關(guān)法律和行政法規(guī)規(guī)定,由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式 份,甲、乙雙方各執(zhí) 份。
甲方(章):___________ 乙方(章): ___________
地址:___________ ___________ 地址: ___________ ___________
法定代表人(簽字):___________ 法定代表人(簽字): ___________
委托代理人(簽字): ___________ 委托代理人(簽字): ___________
電話: ___________ 電話: ___________
郵政編碼: ___________ 郵政編碼: ___________
開戶銀行: ___________ 開戶銀行: ___________
賬號:___________ 賬號: ___________
年 月 日 年 月 日
承攬合同(七) 篇3
委托方(甲方):_____________公司
承接方(乙方):________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行窗戶更換,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點:________
二、形式結(jié)構(gòu):________普通裝修
三、工程項目:________
1、見預(yù)算書。
2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:________乙方包工包料。
五、質(zhì)量標準:________施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責(zé)無償返工維修。
六、工程造價:________以雙方確定的預(yù)算書價格為準,驗收后,雙方可以在預(yù)算書的`價格基礎(chǔ)上協(xié)商最終工程款,協(xié)商不成以預(yù)算書為準。
七、付款方式:________工程驗收合格后支付元。為確保工程質(zhì)量,暫扣元押金,____年___月___日至____年___月___日內(nèi)無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設(shè)計要求,三天內(nèi)付清乙方人工費,
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。注:________以上工程金額稅收由甲方負責(zé),乙方協(xié)助辦理。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同(七) 篇4
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責(zé)施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責(zé)任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應(yīng)法律及經(jīng)濟責(zé)任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至 年 月 日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責(zé))。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng),同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應(yīng)達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責(zé),運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設(shè)計高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和工程測量;
3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的'用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責(zé)造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負責(zé)人,負責(zé)合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負責(zé)管理施工所有機械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應(yīng)將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
_________年____月____日
承攬合同(七) 篇5
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,設(shè)計費(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應(yīng)當負責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日,時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的'監(jiān)督,負責(zé)材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應(yīng)當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4. 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應(yīng)當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
承攬合同(七) 篇6
甲方:________
乙方:________
簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
產(chǎn)品名稱:________型號:________規(guī)模:________單位數(shù)量:________單價:________(元)總價金額:________交貨日期:________及數(shù)量:________合計:________人民幣(大寫)
2.交貨辦法
(1)交貨地點:_______________________________________________________
。2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責(zé),甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法:
乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則
。1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
。3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
。4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
。5)貨物運達站____________________________
。6)收貨人________________________________
(7)合同糾紛的處理________________________甲及代表人:(簽字蓋章)______乙及代表人:(簽字蓋章)________
開戶銀行:____________________開戶銀行:______________________
帳號:________________________帳號:__________________________
電話:________________________電話:__________________________
簽訂日期:______年____月____日
承攬合同(七) 篇7
(甲方)
(乙方)
鑒定地點:
鑒定時間:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務(wù),車輛情況分別為:
1、廠牌車型,車號,顏色,營運證號碼,發(fā)動機號,車架,
2、廠牌車型,車號,顏色,營運證號碼,發(fā)動機號,車架。
第二條、服務(wù)期限
期限從年月日時起,至年月日時止,共計天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整),乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責(zé)任
1、負責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責(zé)任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務(wù)活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi),甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責(zé)機動車第三者責(zé)任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故,甲方應(yīng)負責(zé)事故處理,并承擔事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責(zé)任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定,即《xx省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù),按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi),應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責(zé)任,甲方自行負責(zé),并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責(zé)。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異常或技術(shù)故障應(yīng)停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應(yīng)立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔責(zé)任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現(xiàn)場,承擔公安交通管理部門的裁定責(zé)任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費%的違約金。
第五條、乙方責(zé)任
1、按照乙方宣傳的需要,負責(zé)制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的'需要,負責(zé)對服務(wù)車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛?cè)藛T姓名,駕駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運政管理部門申請調(diào)解,或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T,繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務(wù)期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責(zé)任。
甲方:乙方:
單位名稱(章):單位名稱(章):
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
年月日年月日
承攬合同(七) 篇8
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
鑒定地點:________________________
鑒定時間________年________月________日
根據(jù)《_________》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務(wù),_________情況分別為:
1、廠牌車型____________,營運證號碼____________,發(fā)動機號____________,車架____________,
2、廠牌車型____________,營運證號碼____________,發(fā)動機號____________,車架____________。
第二條、服務(wù)期限
期限從____________年____________月____________日時起,至____________年____________月____________日時止,共計____________天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為____________元(人民幣)(大寫____________元整),乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責(zé)任
1、負責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的_________和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責(zé)任。
2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛?cè)藛T,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的_________從事運輸服務(wù)活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi),甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責(zé)服務(wù)期內(nèi)_________的二級維護及_________年檢、年審。
5、負責(zé)機動車第三者責(zé)任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_________等。
6、如果服務(wù)_________在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故,甲方應(yīng)負責(zé)事故處理,并承擔事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔事故_________的任何法律責(zé)任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定,即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù),按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)_________收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi),應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責(zé)任,甲方自行負責(zé),并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)_________進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的_________出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責(zé)。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)_________使用異常或技術(shù)故障應(yīng)停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應(yīng)立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及_________公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔責(zé)任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現(xiàn)場,承擔公安交通管理部門的裁定責(zé)任,負擔_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。
16、甲方中途如不能按約定提供_________,甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費10%的違約金。
第五條、乙方責(zé)任
1、按照乙方宣傳的需要,負責(zé)制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責(zé)對服務(wù)________進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號,是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運政管理部門申請調(diào)解,或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方_________行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的_________和駕駛?cè)藛T,繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務(wù)期間,甲方承擔妥善保管_________的義務(wù)和責(zé)任,若發(fā)生_________被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責(zé)任。
甲方:_____________________________乙方:__________________
單位名稱(章):____________________單位名稱(章):__________________
單位地址:________________________單位地址:__________________
法定代表人:_____________________法定代表人:__________________
委托代理人:_____________________委托代理人:__________________
電話:___________________________電話:__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
承攬合同(七) 篇9
_________________(以下簡稱甲方)
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)
甲方“_________”一書,經(jīng)標價結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數(shù)量:_________本,每本_________頁。
二、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用_________磅木造紙,面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于_________年_________月_________日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之_________,即人民幣_________元整,其余價款須待制成品交清,經(jīng)驗收無誤,甲方一次付清余款百分之_________,即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減:本合約全部價款_________元整,如因頁數(shù)增減,其總價應(yīng)按實際頁數(shù)核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之_________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之_________。
九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù),保證人應(yīng)繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負賠償之責(zé),亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
甲方(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________
負責(zé)人(簽字):_________________負責(zé)人(簽字):_________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
承攬合同(七) 篇10
合同編號:_____________
定作人:_____________ 簽訂地點:_____________
承攬人:_____________ 簽訂時間:____年____月____日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_____________________________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責(zé)的期限及條件:_____________________________________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法:_____________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲_____________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________________________________
第八條結(jié)算方式及期限:_____________________________________
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任:________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:_____________________________________________
定作人:_______________(章)承攬人:_______________(章)
住所:____________________住所:____________________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
居民身份證號碼:__________居民身份證號碼:__________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
電話:____________________電話:____________________
開戶銀行:_______________開戶銀行:_______________
承攬合同(七) 篇11
甲方:
乙方:
甲方將濱江花園小區(qū)15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂),內(nèi)外腳手架的施工,垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方,雙方就相關(guān)權(quán)利與業(yè)務(wù)協(xié)議如下,以共同遵守。
一、承包范圍與單價
1、瓦工承包內(nèi)容:15#、16#樓的施工內(nèi)容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械,外墻及屋面保溫防水,泥桶、鐵鍬等,承包單價 。(注:大臨計時工土方開挖及配合人工,外墻貼面磚、花崗巖、內(nèi)地面磚、散水坡意外的附屬工程,如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內(nèi),另行商定。)
2、木工承包內(nèi)容:15#、16#樓的施工內(nèi)容包括模板的支拆,內(nèi)滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料,承包單價126元/m2 (建筑面積)。
3、鋼筋承包內(nèi)容:15#、16#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價 (建筑面積) 。(注:電渣壓力焊及二次構(gòu)造植筋不在承包范圍內(nèi)。)
4、架子工承包內(nèi)容:15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內(nèi)外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設(shè)棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價 (建筑面積)。
5、水電工承包內(nèi)容:15#、16#樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場施工用電管理,外墻落水管的安裝,承包單價 。 (注:消防、暖通不在承包范圍內(nèi)。)
6、垂直運輸:現(xiàn)場配備QTZ60型塔吊壹臺,人貨電梯貳臺,施工用五芯電纜500m,總配電箱一臺,二級配電箱二臺,三級配電箱十臺承包單價 (建筑面積)。
二、甲方職責(zé):
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關(guān)施工圖紙四套,并進行技術(shù)交底。
3、甲方負責(zé)提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點,甲方技術(shù)人員配合進行施工放線
三、乙方職責(zé):
1、嚴格按規(guī)范和設(shè)計要求進行施工,確保工程質(zhì)量。
2、服從甲方施工技術(shù)人員的管理,服從甲方調(diào)遣。
3、按甲方要求的進度節(jié)點完成施工內(nèi)容,確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科(安全員)的'要求進行施工,嚴禁野莽施工,服從甲方的安全管理。
四、付款方式:
1、乙方機械材料進場一周內(nèi),甲方代付15%材料款,約人民幣 45萬(以借條為準),待工程結(jié)算時從總價中扣除。
2、付款方式:甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。(注:付款期限不超過每個月的5號,逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔。)
3、春節(jié)前支付完成工程量的90%,主體結(jié)構(gòu)在春節(jié)前封頂,甲方承諾給予獎金 100000 元,以資鼓勵。
4、工程實體完工支付結(jié)算總價的95%,5%余款于 年 月 日前一次性付清。
五、其它:
補充事項:
六、本協(xié)議一式三份,甲方貳份,乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證
發(fā)包人: 承包人:
簽 章: 簽 章:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
日 期: 日 期:
承攬合同(七) 篇12
委托方_______________________簽訂地點:________________________
承攬方_______________________簽訂日期:__________年____月____日
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內(nèi)容及證件:__________________________________________
__________________________________________
1.2播出頻道和時間:__________________________________________
1.3制作形式:______________________________________________
1.4廣告長度:______________________________________________
1.5播出形式:______________________________________________
1.6播出日期:______________________________________________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時間:
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條違約責(zé)任
3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的'________償付違約金。
3.3其它違約責(zé)任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向____________________地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。__________________________________
第六條附則。
6.1本合同附件_________件,名稱:______________________________
________________________________________________________
6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳戶:承攬方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
廣告業(yè)務(wù)員證號:
開戶銀行:
帳戶:
承攬合同(七) 篇13
簽訂日期:____年__月__日
承攬方(全稱):______
定作方(全稱):______
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│單價│金額│分期交(收)貨數(shù)量│超欠幅度% │
│ │ │ │ │ │ ├─┬─┬─┬─┬─┤ │
│ │ │ │ │ │ │月│月│月│月│月│ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┤
│總金額(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分$____ │
└──────────────────────────────────┘
2.質(zhì)量標準、驗收方法及地點:____________
3.原材料來源及互利方法:______________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________
5.貨款結(jié)算時間及方法:_________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:_________
7.違約責(zé)任:________________
8.其他:_______________
9.不可抗力_____________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份___________
13.本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
┌────────────────┬─────────────────┐
│承攬人:法人委托書號碼____ │定作人:法人委托書號碼______│
│ 營業(yè)執(zhí)照號碼 │ 營業(yè)執(zhí)照號碼 │
├────────────────┼─────────────────┤
│承攬人: │定作人: (蓋章) │
│法定代表人: │法定代表人: │
│開戶銀行: 帳號: │開戶銀行: 帳號: │
│電話號碼: 電掛: │電話號碼: 電掛: │
│住址: │住址: │
└────────────────┴─────────────────┘
(注:因欄目所限,內(nèi)容較多的可加附頁于后)
承攬合同(七) 篇14
經(jīng)甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
金額
交貨日期
超欠幅度%
貨款共計人民幣(大寫)___________________________________________________
1.質(zhì)量標準:____________________________________________________________
2.交貨(運輸)辦法及地點:______________________________________________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:__________________________________________________
4.包裝要求及費用負擔:__________________________________________________
5.結(jié)算辦法及期限:______________________________________________________
6.原材料供應(yīng)辦法:______________________________________________________
7.其他:________________________________________________________________
違約責(zé)任:
第一點:甲方承擔
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應(yīng)償付乙方實際損失________
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應(yīng)承擔因此造成的損失。
(8)其他_________________________________________________________________
第二點:乙方承擔
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他:________________________________________________________________
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
甲方:________________
乙方:______________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
電話:________________
電話:______________
地址:________________
地址:______________
開戶銀行:____________
開戶銀行:__________
帳號:________________
帳號:______________
承攬合同(七) 篇15
承攬合同與雇傭合同的一方當事人都要為完成工作付出一定的勞動,但兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。雇傭合同的標的是受雇人提供的勞務(wù)本身,雇用人按照受雇人的勞動質(zhì)量或者數(shù)量或者時間支付報酬,只要受雇人付出了勞動,雇用人就須支付報酬。雇用合同的當事人之間有組織領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系,受雇人在完成工作中須聽從雇用人的安排、指揮。雇傭合同的受雇人在完成工作中致人損害的,雇用人也應(yīng)依法承擔民事責(zé)任;而承攬合同的標的是承攬人完成的工作成果,這意味著定作人訂立合同的目的在于獲得承攬人勞動的成果,而不是完成勞動過程,并且承攬人只有在交付工作成果后才能取得報酬,換句話說承攬人的勞動沒有成果可以交付,即使付出了勞動也不能獲得報酬。
承攬合同的當事人之間不存在組織領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系,承攬人在完成工作中具有獨立性。承攬合同的承攬人在完成工作中致人損害的,由承攬人自己承擔責(zé)任,與定作人無關(guān)。 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條的規(guī)定,在承攬合同中,對于在工作期間承攬人因工作導(dǎo)致他人損害的,由承攬人承擔責(zé)任,定作人不承擔責(zé)任。但如果定作人對定作、指示或者選任有過失的,應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。該解釋第9條規(guī)定,在雇傭關(guān)系中,雇員從事雇傭活動過程中導(dǎo)致他人損害的,由雇主承擔賠償責(zé)任。 雇員因故意或重大過失致人損害的,應(yīng)當與雇主承擔連帶賠償責(zé)任。雇主承擔連帶賠償責(zé)任的,可以向雇員追償。
在現(xiàn)實生活中,承攬合同與雇傭合同引起爭議的時候較多,二者有些相似, 但兩者畢竟屬于不同的法律關(guān)系,有著本質(zhì)的區(qū)別。
承攬合同是承攬人按照定作人的要求,以自己的技術(shù)、條件為定作人完成一定的工作,交付一定的工作成果,定作人接受工作成果并給付報酬的合同。該合同為諾成、有償、雙務(wù)合同。雇傭合同是雇主通過占有雇員的勞動力來為自己獲取利益,雇主與雇員之間存在管理與被管理的關(guān)系?梢詮囊韵聨讉方面進行具體的分析。
一.法律關(guān)系中主體雙方的地位不同
承攬合同中雙方當事人法律地位平等,承攬人在完成工作的過程中具有獨立性;而在雇傭合同中,雙方當事人的法律地位不平等,雙方之間存在管理與被管理,監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系。
二.標的物不同
承攬合同是承攬人以自己的技能與設(shè)備為定作人提供工作,并提供符合定作人要求的工作成果。而雇傭合同,雇員提供的是勞務(wù)本身,雇員只要按照雇傭人的要求提供勞務(wù)即可,而不能要求雇員必須有勞動成果。
三.取得報酬的.前提不同
承攬合同中,承攬人只有交付了符合定作人要求的工作成果,才能請求定作人支付報酬。而在雇傭合同中,雇員只要按照雇主的指示,完成了一定的工作,付出了勞動,就可以請求支付勞動報酬。
四.生產(chǎn)條件和生產(chǎn)工具的提供不同
承攬合同一般是承攬人自備生產(chǎn)工具;雇傭關(guān)系中一般是由雇主提供生產(chǎn)工具。
五.法律關(guān)系存在的時間不同
承攬合同中,承攬人與定作人之間所建立的法律關(guān)系是臨時的、短期的;而在雇傭關(guān)系中一般是較為穩(wěn)定的、長期的。
六.發(fā)生損害時責(zé)任承擔不同
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條的規(guī)定,在承攬合同中,對于在工作期間承攬人因工作導(dǎo)致他人損害的,由承攬人承擔責(zé)任,定作人不承擔責(zé)任。但如果定作人對定作、指示或者選任有過失的,應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。該解釋第9條規(guī)定,在雇傭關(guān)系中,雇員從事雇傭活動過程中導(dǎo)致他人損害的,由雇主承擔賠償責(zé)任。 雇員因故意或重大過失致人損害的,應(yīng)當與雇主承擔連帶賠償責(zé)任。雇主承擔連帶賠償責(zé)任的,可以向雇員追償。
承攬合同(七) 篇16
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的'圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度
第
一、二層120,
第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
承攬合同(七) 篇17
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《_____》以及相關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下:
第一條:施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限:_____年____月___日起至相應(yīng)工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付
一、機械設(shè)備:序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當次臺班完工后,由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發(fā)的單據(jù),
2、機械設(shè)備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi),不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時間。
3、乙方每天工作后應(yīng)及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進度付款,完成工程進度50%時,甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項,完成工程進度100%,甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項,余款待甲方工程建設(shè)方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時,應(yīng)由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機械設(shè)備的使用和管理
一、乙方應(yīng)當按照合同約定的時間、地點,按甲方的'書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應(yīng)就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設(shè)備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設(shè)備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設(shè)備由乙方負責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員,應(yīng)當符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔機械設(shè)備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應(yīng)提供機械設(shè)備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無_____常運行,乙方應(yīng)及時進行維修。甲方按照當班次機械設(shè)備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應(yīng)及時組織搶險,防止事態(tài)擴大,保護現(xiàn)場,并報告甲方和有關(guān)部門,聽候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟損失及全部責(zé)任均由乙方承擔:
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機械設(shè)備制造質(zhì)量、機械設(shè)備技術(shù)狀況不良、機械設(shè)備發(fā)生故障,安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排,包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機械設(shè)備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務(wù)時,甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應(yīng)當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應(yīng)當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
l、乙方應(yīng)當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設(shè)備。乙方應(yīng)當向甲方提供機械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應(yīng)當提供技術(shù)保障,承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責(zé)任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務(wù),應(yīng)當承擔違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的,應(yīng)當賠償損失。
一、甲方違約責(zé)任
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應(yīng)付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責(zé)任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設(shè)備或提供的機械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導(dǎo)致合同無法履行的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設(shè)備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20_________元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時,甲方有權(quán)單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時,乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責(zé)任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無_____常施工時,甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責(zé)任或經(jīng)濟損失。
第六條不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責(zé)任,但應(yīng)當及時告知對方,并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┳C明。
第七條解決爭議的方式
本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日