房屋抵償工程款協(xié)議書(精選17篇)
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇1
房屋抵償工程款協(xié)議書
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2.甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉狻⒌盅,致使乙方?quán)利無法實現(xiàn);
3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的爭議,現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證。
三、本協(xié)議書簽訂后,乙方即擁有上述房屋的所有權(quán)(包括但不限于自用、出租、轉(zhuǎn)讓、抵押等)。
四、本協(xié)議書簽訂后,乙方有權(quán)立即辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù),或暫不辦理登記手續(xù)時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。
五、物業(yè)管理費用:
1.如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書簽訂后12個月內(nèi)入伙的,則以實際入伙時間計交物業(yè)管理費用;
2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù),包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發(fā)票,提供相關(guān)資料,辦理房地產(chǎn)權(quán)證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負擔辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下;
2.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協(xié)議;
3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應(yīng)一切手續(xù)(包括但不限于預購登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權(quán)證,乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。
十、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
授權(quán)代表(簽字):_________ 授權(quán)代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇2
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉、抵押,致使乙方?quán)利無法實現(xiàn);
3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的爭議,現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證。
五、物業(yè)管理費用:
1.如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書簽訂后12個月內(nèi)入伙的,則以實際入伙時間計交物業(yè)管理費用;
2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù),包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發(fā)票,提供相關(guān)資料,辦理房地產(chǎn)權(quán)證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負擔辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下;
2.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協(xié)議;
3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應(yīng)一切手續(xù)(包括但不限于預購登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權(quán)證,乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。
十、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章):_____________
授權(quán)代表(簽字):_________?授權(quán)代表(簽字):_________
_________年____月____日?_________年____月____日
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇3
房屋抵償工程款協(xié)議書
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉狻⒌盅,致使乙方?quán)利無法實現(xiàn);
3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的爭議,現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證。
五、物業(yè)管理費用:
1.如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書簽訂后12個月內(nèi)入伙的,則以實際入伙時間計交物業(yè)管理費用;
2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù),包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發(fā)票,提供相關(guān)資料,辦理房地產(chǎn)權(quán)證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負擔辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下;
2.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協(xié)議;
3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應(yīng)一切手續(xù)(包括但不限于預購登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權(quán)證,乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。
十、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權(quán)代表(簽字):_________授權(quán)代表(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇4
原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請求:
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經(jīng)過民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫(yī)療費,并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費。被告________于當場支付醫(yī)療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫(yī)藥費共計________元。雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。依據(jù)《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權(quán)益。因此,原告為維護自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
________年________月________日
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇5
甲方:有限公司
乙方:有限公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款¥,現(xiàn)乙方申請將該筆款項轉(zhuǎn)給,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為,身份證號,若產(chǎn)生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù),請財務(wù)部門審核。用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責任和糾紛與有限公司無關(guān)。
甲方:
乙方:
______年____月____日
______年____月____日
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇6
____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________ 住所:________________________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
鑒于:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號:____________),建設(shè)工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已于________年________月________日竣工,已經(jīng)甲方、乙方及________方驗收,并于________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結(jié)算,并簽訂了《____________工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔相關(guān)合同項下的責任和義務(wù)。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協(xié)議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條 強制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務(wù),自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內(nèi),向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應(yīng)付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內(nèi),乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時,甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán),也未與甲方達成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時,應(yīng)承擔相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權(quán)委托書》;
(3)《強制執(zhí)行申請》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況,包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項;甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財務(wù)手續(xù),并有義務(wù)在乙方付款當日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.
北京市公證處聯(lián)系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,應(yīng)及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務(wù)的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù),該方應(yīng)盡快通知其他方,并須在不可抗力發(fā)生后________日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。
3、發(fā)生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應(yīng)承擔賠償責任。
4、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條 保密
除中國有關(guān)法律法規(guī)、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達成書面協(xié)議外,未經(jīng)另一方同意,本協(xié)議任何一方在上述交易完成前,不得將本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協(xié)議自_____市公證處公證后生效,并賦予強制執(zhí)行效力。
2、本協(xié)議未盡事宜,由雙方通過友好協(xié)商方式解決,另行簽訂補充協(xié)議,并經(jīng)公證處公證。
3、本協(xié)議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于_______市公證處備案。
甲方:____________公司(印章) 乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:______(簽字) 法定代表人或授權(quán)代表:____(簽字)
________年________月________日 ________年________月________日
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇7
甲方:
乙方:
丙方:
甲方、乙方于**年**月**日簽訂了**項目工程施工合同(以下簡稱合同),合同編號為,合同金額為**元,結(jié)算額**元;該合同工程內(nèi)容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款**元; 經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協(xié)議:
一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關(guān)約定
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉(zhuǎn)讓給丙方,三方均同意在此合同基礎(chǔ)上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
2、該商品房位于**市**區(qū)路號**室,建筑面積為**平方米,單價*元/平方米,房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方單價是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房買賣合同》;
3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協(xié)議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;
2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發(fā)票,甲方給丙方開具商品房收款收據(jù)(購房發(fā)票事宜在購房合同中約定)。
3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按支付給乙方。
三、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人: 經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
年 月 日
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇8
本還款協(xié)議書(以下稱本協(xié)議)由下列各方于________年________月________日在中國北京市簽署:
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒于:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號:____________),建設(shè)工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已于________年________月________日竣工,已經(jīng)甲方、乙方及________方驗收,并于________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結(jié)算,并簽訂了《____________工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔相關(guān)合同項下的責任和義務(wù)。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協(xié)議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條 強制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務(wù),自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內(nèi),向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應(yīng)付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內(nèi),乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時,甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán),也未與甲方達成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時,應(yīng)承擔相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權(quán)委托書》;
(3)《強制執(zhí)行申請》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況,包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項;甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財務(wù)手續(xù),并有義務(wù)在乙方付款當日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯(lián)系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,應(yīng)及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務(wù)的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù),該方應(yīng)盡快通知其他方,并須在不可抗力發(fā)生后________日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。
3、發(fā)生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應(yīng)承擔賠償責任。
4、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條 保密
第七條 其他
1、本協(xié)議自北京市公證處公證后生效,并賦予強制執(zhí)行效力。
2、本協(xié)議未盡事宜,由雙方通過友好協(xié)商方式解決,另行簽訂補充協(xié)議,并經(jīng)公證處公證。
3、本協(xié)議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:____________(簽字)
________年________月________日于北京市
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇9
甲方:____________有限公司
乙方:________________
身份證號:____________
________________________
身份證號:____________
丙方:________________
身份證號:____________
甲乙丙三方依據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定,在自愿、平等的基礎(chǔ)上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經(jīng)過充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、本協(xié)議中的甲方系____________市集寧區(qū)“____________”B—33#樓項目的施工單位,____________系“____________”B—33#樓的重包方,和內(nèi)蒙古建筑安裝工程有限公司系掛靠關(guān)系。乙方________和__________________系集寧區(qū)“____________”B—33#樓的勞務(wù)大清包,丙方系集寧區(qū)“____________”B—33#樓的木工勞務(wù)承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(wù)(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務(wù)。
二、根據(jù)乙丙雙方簽訂的《勞務(wù)合同》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,為保證工程款的順利撥付,甲方自愿以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保,保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元,如到期后乙方從甲方處領(lǐng)不到工程款導致不能給丙方付款,丙方有權(quán)將甲方提供的擔保物依法出售,將變賣房屋所得價款優(yōu)先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領(lǐng)到工程款并向丙方支付工程款____________萬元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內(nèi)甲方結(jié)清全部工程款后返還,甲丙之間的抵押擔保關(guān)系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內(nèi)未能結(jié)算全部工程款,丙方有權(quán)處置這套房屋,甲方無權(quán)收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有權(quán)依法處置抵押物。
六:本協(xié)議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保,與乙丙之間的《勞務(wù)合同》沒有關(guān)系,互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,丙方有權(quán)從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協(xié)議一式三份,自協(xié)議各方簽字或按手印之日起生效,協(xié)議各方各執(zhí)一份。
甲方:____________
乙方:____________丙方:____________
______年______月______日
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇10
工程擔保協(xié)議書
甲方:______________
乙方:_________________
丙方:______________
甲方承攬的,工程造價為萬元,乙方自愿單獨施工,丙方自愿為乙方施工全過程提供責任擔保。為了加強經(jīng)營管理,保證履行職責,經(jīng)甲丙雙方充分協(xié)商,達成共識,簽訂本協(xié)議,遵照執(zhí)行。
一、丙方于年月日以全部工資收入及資產(chǎn)為乙方承建工程提供施工履約擔保。
二、丙方保證乙方按照有關(guān)規(guī)范和規(guī)定,建立質(zhì)量管理組織體系,制訂質(zhì)量管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,并嚴格抓好落實。要按照工程設(shè)計要求、施工技術(shù)標準和甲方同業(yè)主簽定的合同約定對工程質(zhì)量負責。如因質(zhì)量給甲方造成的聲譽或經(jīng)濟上的損失,丙方要與乙方一起承擔連帶責任。
三、丙方保證乙方按照有關(guān)規(guī)定建立安全管理組織體系,制訂安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,并嚴格抓好落實。乙方在工程施工期間發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成民工致傷、致殘或死亡的,由丙方負責配合與乙方積極處理,并承擔全部費用,甲方不負任何責任。
四、丙方保證乙方按時、足額發(fā)放農(nóng)民工工資。因拖欠農(nóng)民工工資或其他工程費用而發(fā)生的一切問題或經(jīng)濟糾紛由丙方負責處理,甲方不負責任。
五、丙方保證乙方獨立承擔工程施工的經(jīng)濟往來,任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發(fā)生經(jīng)濟交易,自本合同簽訂后發(fā)生的一切經(jīng)濟糾紛和法律責任全部由乙方和丙方處理、承擔;甲方概不承擔任何責任和經(jīng)濟損失。
六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費,管理費由甲方在施工工程款到位(含供應(yīng)材料款)50%后扣完。
七、工程自竣工驗收合格后,保修期兩年,保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔連帶責任。
八、如因乙方的行為導致甲方承擔了墊付責任或其他損失,乙方和丙方自愿賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。
九、本協(xié)議未盡事宜,各方協(xié)商解決,協(xié)商不成由甲方所在地法院裁決。
十、本協(xié)議一式三份,蓋章、簽字后生效,工程結(jié)算完成兩年后及保修期滿后協(xié)議失效。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
~1/2~
身份證號碼:_________________
代表人:_________________(簽字)代表人:_________________(簽字)
年月日年月日
丙方:_________________(蓋章)
代表人:_________________(簽字)
身份證號碼:________________
________年____月____日
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇11
就債務(wù)人(甲方):_______________債權(quán)人(乙方):_______________乙方系甲方工程的分供單位,雙方已就工程結(jié)算達成協(xié)議,結(jié)算金額為______元。________年____月_____日,甲方已支付乙方該工程最后一筆款項,金額為________元。至此,甲方已付清全部結(jié)算款項,雙方就該項目的債權(quán)債務(wù)關(guān)系完全解除,無任何遺留問題。乙方不得再就該項目款項問題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力。
甲方代表(簽字蓋章):_______________乙方代表(簽字蓋章):_______________
__________年__________月______日
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇12
甲方(債權(quán)人):
身份證號:
乙方(債務(wù)人):
身份證號:
為解決甲、乙雙方的債權(quán)債務(wù)問題,乙方愿以自己名下的一套房產(chǎn)抵還此欠款,F(xiàn)根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方本著平等自愿、友好協(xié)商的原則,達成如下協(xié)議:
一、協(xié)議主旨
1.原債務(wù)情況
甲乙雙方___年___月___日簽署《 合同》(下稱原合同),根據(jù)該合同,截至___年___月___日,乙方對甲方有欠款人民幣(大寫) (¥元)(下稱債務(wù))。
債務(wù)說明: 。
2.乙方自愿以自有財產(chǎn)清償上述債務(wù)。
二、抵債安排
1.乙方提供下列房產(chǎn)清償債務(wù)。
房產(chǎn)地址: 。
房產(chǎn)證號: 。
房產(chǎn)面積: 。
配套家具、設(shè)備: 。
房產(chǎn)其它情況: 。
(上述房產(chǎn)以及所列配套家具、設(shè)備均作為抵債財產(chǎn),以下統(tǒng)稱房產(chǎn))
上述房產(chǎn)作價人民幣(大寫) (¥元)用于清償。
2.上述房產(chǎn)用于抵債后,尚有債務(wù)余額為人民幣(大寫) (¥ 元),乙方應(yīng)于年 月 日前向甲方支付。
3.甲方指定收款賬號: 。
開戶行: 。
戶名: 。
4.本協(xié)議約定的房產(chǎn)過戶以及債務(wù)余額辦妥或結(jié)清之后,甲乙雙方的債務(wù)視為清償完畢。
雙方確認:甲乙雙方按本協(xié)議履行之后,原合同的權(quán)利義務(wù)均告終止或履行完畢,雙方就原合同不存在其它任何爭議、賠償或未結(jié)款項。
三、房產(chǎn)交接安排
1.___年___月___日前,乙方應(yīng)將房產(chǎn)交付給甲方。交付之后,甲方有權(quán)對房產(chǎn)進行占有、使用、處置并獲得相關(guān)收益。
2.___年___月___日前,乙方負責辦理房產(chǎn)過戶手續(xù),將房產(chǎn)過戶到甲方或甲方指定的人或公司名下,甲方負責配合。
特別說明: 甲方有權(quán)指定任何人或公司。
3.乙方應(yīng)承擔房產(chǎn)過戶的手續(xù)費用。
四、乙方的承諾保證
1.乙方保證自己對該抵債房產(chǎn)擁有處分權(quán),該房產(chǎn)來源合法、不存在法律糾紛。
2.乙方保證該抵債房產(chǎn)不涉及第三方的權(quán)利,本合同簽訂前該房產(chǎn)集資、購房款、天然氣管道安裝費、物業(yè)管理費及其他應(yīng)當交納的費用已全部交清,如有尚未交納或拖欠的費用,由乙方全部承擔。
3.如因乙方隱瞞該抵債房產(chǎn)情況,致使甲方無法正常行使權(quán)力或使甲方合法權(quán)益受損的,乙方應(yīng)承擔相應(yīng)責任,雙倍賠償甲方因此所受的損失。
五、違約責任
1.乙方房產(chǎn)如被有關(guān)部門查封、拍賣或乙方擅自轉(zhuǎn)讓或抵押給第三人,或因非甲方原因?qū)е虏荒苓^戶的,乙方應(yīng)向甲方支付違約金 萬元,并應(yīng)立即歸還所欠全部債務(wù)。
非因甲方原因,逾期未辦理房產(chǎn)過戶超過30日的,甲方有權(quán)解除房屋抵債,并要求乙方按上款承擔責任。
2.乙方逾期付款的,每逾期一天,應(yīng)按逾期金額的千分之一向甲方支付違約金,同時仍應(yīng)履行付款義務(wù)。
六、爭議解決
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,應(yīng)向房產(chǎn)所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
七、附則
1.本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議和本合同具有同等法律效力。
2.本合同經(jīng)雙方簽字后生效,本合同與雙方之前簽訂的合同有沖突的,以本合同為準。
3.本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
___年___月___日
___年___月___日
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇13
甲方:_________________
乙方:_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經(jīng)甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉(zhuǎn)賬支票工程款合同:
一、甲乙雙方共同協(xié)議商定工程價款:
雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(¥:_________________)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經(jīng)雙方協(xié)商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(yè)(擬定月日試營業(yè))一個月后的十日內(nèi)一次性付清。
三、工程款付款形式為現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協(xié)議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權(quán)歸屬甲方。
六、本協(xié)議在履行過程中如產(chǎn)生糾紛,雙方可協(xié)商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________乙方:_________________
甲方代表簽字:_________________乙方代表簽字:_________________
________年____月____日
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇14
甲方(債權(quán)人) ,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯(lián)系方式:__________ 。
乙方(欠款人) ,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯(lián)系方式:__________ 。
上述各方就乙方償還甲方欠款事宜,達成如下協(xié)議:
一、 欠款情況
經(jīng)雙方結(jié)算,乙方共計欠付甲方____________國際工程款¥____________元(大寫____________元),現(xiàn)已支付其中¥____________元的部分,尚有¥____________元(大寫____________元)未支付。
二、還款計劃
1.各方一致同意,乙方就剩余的工程款¥____________元部分,于______年______月______日前向甲方支付完畢。
2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時,應(yīng)向甲方指定收款賬戶支付欠款,否則視為甲方未收到欠款,甲方有權(quán)要求乙方依協(xié)議約定繼續(xù)履行當期及后續(xù)還款義務(wù)。
甲方指定收款賬戶:
收款賬號:__________
開 戶 行:__________
戶 名:__________
3.乙方按本協(xié)議約定履行全部義務(wù)后,雙方再無其它爭議,原合同約定的債權(quán)債務(wù)歸于消滅。
三、違約責任
乙方未按本協(xié)議約定履行還款義務(wù)的,甲方有權(quán)要求乙方立即支付全部欠款,并收取逾期付款利息(以________________元為本金,按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)
四、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
3.雙方提供以下地址為法律文書送達地址:__________
甲方:__________
乙方:__________
六、附則
1.各方均充分知曉并理解本協(xié)議中全部條款的實質(zhì)含義和其法律意義,并基于此種理解簽署本協(xié)議。
2.本協(xié)議經(jīng)簽署后生效。
3.本協(xié)議一式三份,各方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
乙方(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
見證人(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇15
編號:
工程地點:
工程項目:
工程合約名稱:
工程合約編號:
承包人:
經(jīng)上海錦港房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(發(fā)包人)和南通幸福建設(shè)集團股份有限公司(承包人)雙方核對并同意,最終結(jié)算工程款如下:
(1)原合同金額:¥元
(2)增減金額:¥元
(3)結(jié)算金額:¥元
(4)尚余保修金金額:¥元
(該保修金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)
雙方同意:
1本結(jié)算協(xié)議書的簽訂僅意味著原合同價款金額的調(diào)整,并不解除承包人按原合同中規(guī)定的所有責任與義務(wù),雙方的一切利益、義務(wù)仍以原合同為準,
除非該合同已圓滿履行完畢;
2雙方同意除承包人未能履行合同規(guī)定的責任而發(fā)生保修金扣款(余額不足時業(yè)主保留追索權(quán)利)外,從本結(jié)算書鑒定之日起,雙方互不向?qū)Ψ教岢鲈鰷p
工程費用要求;
3于年保修期滿,承包人圓滿履行完成保修責任經(jīng)驗收合格后,剩余保修金將按原合同之相關(guān)規(guī)定發(fā)還。
雙方在年月日蓋章簽署:
發(fā)包人:承包人:
(蓋章)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表簽署法定代表人或授權(quán)代表簽署
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇16
______(債務(wù)人,以下簡稱甲方)
_______(債權(quán)人,以下簡稱乙方)
債務(wù),雙方經(jīng)平等協(xié)商,達成下列條款。
第一條抵債財產(chǎn)甲方同意以下列財產(chǎn)抵償債務(wù):
(一)____________;
(二)____________;
(三)____________;
第二條聲明和保證甲方聲明和保證如下:
(一)對于本協(xié)議第一條所列抵債財產(chǎn),甲方享有所有權(quán)或者合法的處分權(quán);
(二)在本協(xié)議第一條所列抵債財產(chǎn)上,沒有設(shè)立任何擔保物權(quán)(抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán))或者用益物權(quán)等權(quán)利負擔;
(三)對于抵債財產(chǎn)的上述產(chǎn)權(quán)歸屬和權(quán)利負擔問題,甲方目前沒有卷入任何訴訟,也沒有任何第三人提出異議;
(四)基于抵債財產(chǎn)發(fā)生的各項稅收和費用,甲方已經(jīng)繳納完畢,不存在任何拖欠;
(五)本項以物抵債已征得甲方董事會同意(按甲方章程無須征得甲方董事會同意的,本款可刪除);
(六)本項以物抵債已由甲方報請主管部門和有關(guān)政府機關(guān)批準;
(七)抵債財產(chǎn)的質(zhì)量和性能狀況如下述,此外不存在任何缺陷:____、
第三條抵債金額本協(xié)議第一條所列抵債財產(chǎn)共折價人民幣__元,扣除其中10%的折價款作為日后變現(xiàn)費用后,其余90%的折價款作為抵債金額用于抵償銀行債權(quán)。
本協(xié)議第一條所列抵債財產(chǎn)折價用于抵償以下債務(wù):
1、____________________________________
2、____________________________________
3、____________________________________
4、____________________________________
第四條財產(chǎn)交付甲方最遲必須在____年__月__日之前將本協(xié)議第一條約定的抵債財產(chǎn)以及相關(guān)的產(chǎn)權(quán)證書交付乙方。
抵債財產(chǎn)的交付方式為:_______________________________________、
第五條登記在財產(chǎn)交付后____日內(nèi),甲方須應(yīng)乙方要求辦妥必要的登記手續(xù)。
第六條費用因抵債財產(chǎn)過戶和登記所需交納的各項費用由甲方承擔,甲方應(yīng)當及時支付。
第七條違約責任
(一)甲方逾期交付抵債財產(chǎn)和相關(guān)證書的,乙方有權(quán)要求甲方按照逾期天數(shù),每天支付相當于逾期交付財產(chǎn)的抵債金額的萬分之四的違約金,或者扣減相當于應(yīng)付違約金數(shù)額的抵債金額。
(二)甲方逾期辦理登記手續(xù)的,乙方有權(quán)要求甲方按照逾期天數(shù),每天支付相當于須辦理登記財產(chǎn)的抵債金額的萬分之四的違約金,或者扣減相當于應(yīng)付違約金數(shù)額的抵債金額。
(三)抵債財產(chǎn)被第三人追訴的,乙方因此而支付的費用由甲方承擔;乙方有權(quán)要求甲方支付費用,或者扣減相當于該費用數(shù)額的抵債金額。
(四)甲方欠繳的基于抵債財產(chǎn)而發(fā)生的各種稅收和費用,應(yīng)當由甲方承擔;乙方墊付的,有權(quán)向甲方追索,或者扣減相當于墊付金額的抵債金額。
(五)甲方應(yīng)及時支付因抵債財產(chǎn)過戶和登記所需交納的各項費用;乙方墊付的,有權(quán)向甲方追索,或者扣減相當于墊付金額的抵債金額。
(六)因甲方未說明的抵債財產(chǎn)的缺陷造成乙方損失的,乙方有權(quán)要求甲方賠償,或者扣減相當于損失數(shù)額的抵債金額。
(七)出現(xiàn)上述違約事件時,乙方有權(quán)解除或者部分解除以物抵債協(xié)議。
第八條協(xié)議的生效
[選擇一(適用于須報上級行批準情形)]本協(xié)議由雙方簽字或蓋章并經(jīng)乙方上級行正式批準同意后生效。
[選擇二(適用于不需報上級行批準情形)]本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
本協(xié)議一式______份。甲乙雙方各執(zhí)______份。
甲方:
乙方:
___年___月___日
___年___月___日
房屋抵償工程款協(xié)議書 篇17
工程合約編號:
承判人:
承判工程:
經(jīng)物業(yè)管理有限公司和承判人雙方核對并同意:
一、最終結(jié)算工程款項如下:
1、完成合約工程金額:
2、額外工程金額:
3、代工金額:
4、其它金額:共計總金額:
二、總金額中應(yīng)扣除的項目:
1、公司代支付材料及墊付等金額:
2、其它扣款:
三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至 年 月 日止支付承判金額:其中:第一次:第二次:尚有保固金額:上述保固金額將于年月日保養(yǎng)期滿驗收后發(fā)還。
雙方對上述結(jié)算數(shù)據(jù)今后不得提出異議,特立此據(jù)。
立協(xié)議人:
物業(yè)管理有限公司代表:
承判人:
代表:
日期: