工程款抵房款合同書（通用17篇）

工程款抵房款合同書 篇1

　　甲方：(后附營業(yè)執(zhí)照復印件)

　　乙方：(后附營業(yè)執(zhí)照復印件)

　　丙方：(后附身份證復印件)

　　鑒于：

　　1、甲方、乙方于 年 月 日簽訂了 項目工程施工合同(以下簡稱 合同)，合同編號為 ，合同金額為 元，結(jié)算額 元;上述合同工程內(nèi)容已完成并投入使用(或驗收合格);現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房，并轉(zhuǎn)讓給丙方。

　　2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。

　　3、乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下，同時甲方也同意。

　　經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議：

　　一、以房抵款金額及方式：

　　1、乙方同意甲方以位于 房屋抵付甲方所欠工程款 萬元;

　　2、抵付方式為雙方互開收據(jù)的方式抵付，價款應與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致，該收據(jù)僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權(quán)證書使用。

　　二、房屋有關(guān)狀況：

　　1、該商品房建筑面積暫定為**平方米，單價*元平方米，房屋總額暫定為**元人民幣。

　　不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準。

　　2、房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費及物業(yè)管理費。

　　以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關(guān)文件執(zhí)行。

　　3、以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記載的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。

　　三、合同工程結(jié)算、付款約定：

　　1、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額不足房款，其余款項，三方同意簡化三方之間付款程序，由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

　　2、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額多余房款，甲方同意在簽訂合同之日一次性結(jié)清剩余工程款給乙方。

　　四、甲方的協(xié)助

　　1、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜，甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。

　　2、甲方在**年**月**日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。

　　五、承諾

　　丙方從乙方處購得此房，房款交于乙方，丙方除結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。

　　六、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策，該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補時，三方同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結(jié)算。

　　七、本協(xié)議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;

　　八、本協(xié)議未盡事宜，三方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　九、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議，由三方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。

　　十、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。

　　本協(xié)議一式6份，甲乙丙方各執(zhí)兩份。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　經(jīng)辦人：

　　經(jīng)辦人：

　　丙方：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　年月日

工程款抵房款合同書 篇2

　　最新的多被告工程款訴訟狀范文

　　原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　訴訟請求：

　　1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

　　2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：

　　被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經(jīng)過民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫(yī)療費,并在一周內(nèi)付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫(yī)療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫(yī)藥費共計________元。雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。依據(jù)《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權(quán)益。因此,原告為維護自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

　　此致

　　__________市__________區(qū)人民法院

　　具狀人：_________________

　　________年________月________日

工程款抵房款合同書 篇3

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯(lián)系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆號。

　　聯(lián)系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

　　2、本案的訴訟費、簽定費及相關(guān)費用由被反訴人承擔

　　事實和理由

　　20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時按質(zhì)提供給反訴人混凝土，混凝土質(zhì)量存在問題，且在運送混凝土中經(jīng)常誤時，造成所澆筑混凝土的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經(jīng)濟損失。

　　綜上，反訴人認為，由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂，導致反訴人嚴重經(jīng)濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

　　此致

　　昆明市呈貢區(qū)人民法院

　　反訴人：_________________

　　年     月     日

工程款抵房款合同書 篇4

　　______年____月____日______承包______裝修總工程。后有把工程的______活分包給口頭合同人______。工程款共計______元人民幣，（大寫______元）。工程已完工后分包人______已接受工程款人民幣______元。還欠工程款______元，（大寫______元）人民幣。

　　還款期限______年____月____日為準。

　　利息從本欠條簽訂之日起按______計算。分包人的還款先用于償還利息。如果預期不還口頭合同人有權(quán)向______人民法院起訴。

　　總承包人：

　　身份證號：

　　聯(lián)系方式：

　　合同人：

　　身份證號：

　　聯(lián)系方式：

　　年?月?日

工程款抵房款合同書 篇5

　　甲方（債權(quán)人）：

　　身份證號：

　　乙方（債務人）：

　　身份證號：

　　為解決甲、乙雙方的債權(quán)債務問題，乙方愿以自己名下的一套房產(chǎn)抵還此欠款�，F(xiàn)根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方本著平等自愿、友好協(xié)商的原則，達成如下協(xié)議：

　　一、協(xié)議主旨

　　1.原債務情況

　　甲乙雙方___年___月___日簽署《 合同》（下稱原合同），根據(jù)該合同，截至___年___月___日，乙方對甲方有欠款人民幣（大寫） （￥元）（下稱債務）。

　　債務說明： 。

　　2.乙方自愿以自有財產(chǎn)清償上述債務。

　　二、抵債安排

　　1.乙方提供下列房產(chǎn)清償債務。

　　房產(chǎn)地址： 。

　　房產(chǎn)證號： 。

　　房產(chǎn)面積： 。

　　配套家具、設(shè)備： 。

　　房產(chǎn)其它情況： 。

　�。ㄉ鲜龇慨a(chǎn)以及所列配套家具、設(shè)備均作為抵債財產(chǎn)，以下統(tǒng)稱房產(chǎn)）

　　上述房產(chǎn)作價人民幣（大寫） （￥元）用于清償。

　　2.上述房產(chǎn)用于抵債后，尚有債務余額為人民幣（大寫） （￥ 元），乙方應于年 月 日前向甲方支付。

　　3.甲方指定收款賬號： 。

　　開戶行： 。

　　戶名： 。

　　4.本協(xié)議約定的房產(chǎn)過戶以及債務余額辦妥或結(jié)清之后，甲乙雙方的債務視為清償完畢。

　　雙方確認：甲乙雙方按本協(xié)議履行之后，原合同的權(quán)利義務均告終止或履行完畢，雙方就原合同不存在其它任何爭議、賠償或未結(jié)款項。

　　三、房產(chǎn)交接安排

　　1.___年___月___日前，乙方應將房產(chǎn)交付給甲方。交付之后，甲方有權(quán)對房產(chǎn)進行占有、使用、處置并獲得相關(guān)收益。

　　2.___年___月___日前，乙方負責辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)，將房產(chǎn)過戶到甲方或甲方指定的人或公司名下，甲方負責配合。

　　特別說明： 甲方有權(quán)指定任何人或公司。

　　3.乙方應承擔房產(chǎn)過戶的手續(xù)費用。

　　四、乙方的承諾保證

　　1.乙方保證自己對該抵債房產(chǎn)擁有處分權(quán)，該房產(chǎn)來源合法、不存在法律糾紛。

　　2.乙方保證該抵債房產(chǎn)不涉及第三方的權(quán)利，本合同簽訂前該房產(chǎn)集資、購房款、天然氣管道安裝費、物業(yè)管理費及其他應當交納的費用已全部交清，如有尚未交納或拖欠的費用，由乙方全部承擔。

　　3.如因乙方隱瞞該抵債房產(chǎn)情況，致使甲方無法正常行使權(quán)力或使甲方合法權(quán)益受損的，乙方應承擔相應責任，雙倍賠償甲方因此所受的損失。

　　五、違約責任

　　1.乙方房產(chǎn)如被有關(guān)部門查封、拍賣或乙方擅自轉(zhuǎn)讓或抵押給第三人，或因非甲方原因?qū)е虏荒苓^戶的，乙方應向甲方支付違約金 萬元，并應立即歸還所欠全部債務。

　　非因甲方原因，逾期未辦理房產(chǎn)過戶超過30日的，甲方有權(quán)解除房屋抵債，并要求乙方按上款承擔責任。

　　2.乙方逾期付款的，每逾期一天，應按逾期金額的千分之一向甲方支付違約金，同時仍應履行付款義務。

　　六、爭議解決

　　因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，應向房產(chǎn)所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　七、附則

　　1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議和本合同具有同等法律效力。

　　2.本合同經(jīng)雙方簽字后生效，本合同與雙方之前簽訂的合同有沖突的，以本合同為準。

　　3.本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程款抵房款合同書 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　本以房抵債協(xié)議書由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立。

　　鑒于：甲、乙、丙三方為履行_________市_________人民法院（_________）法經(jīng)初字第_________號民事判決書，經(jīng)充分協(xié)商，并根據(jù)三方于_________年_________月_________日簽定的《執(zhí)行和解協(xié)議書》的有關(guān)內(nèi)容，就乙方以房抵債事宜，三方經(jīng)協(xié)商一致，達成以房抵債協(xié)議書，協(xié)議如下：

　　第一條 甲方與乙方共同確認，截止_________年_________月_________日，乙方拖欠甲方的貸款本息和為_________美元，折合人民幣為_________元（按usd1=rmb8.3）。乙方同意將其所擁有的位于_________的工業(yè)廠房（面積約_________平方米）直接抵償給甲方，雙方商定的價款為_________元人民幣（以_________元/平方米作價），余款_________元人民幣由乙方及丙方另行償付。如在辦理更名過戶手續(xù)的過程中，需由乙方提供有關(guān)資料及出具證明，乙方應無條件協(xié)助。

　　第二條 由乙方負責付清拖欠工程隊的工程尾款。

　　第三條 在辦理更名過戶手續(xù)的過程中，由甲方按_________市政府有關(guān)規(guī)定補交地價款。

　　第四條 在辦理更名過戶手續(xù)的過程中，按_________市國土局、_________市房管局的規(guī)定需由乙方承擔的各項契稅及相關(guān)費用應乙方負責繳納；按規(guī)定需由甲方承擔的各項契稅及相關(guān)費用由甲方繳納；如規(guī)定中未列明的，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。

　　第五條 違約責任

　　（1）除不可抗力的原因外，任何一方違反本協(xié)議，應向守約方支付欠款總額_________％的違約金。

　�。�2）任何一方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務，而使守約方遭受損失，則守約方有權(quán)要求違約方予以賠償。

　　第六條 生效條件

　　本協(xié)議自三方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本協(xié)議上簽字并加蓋公章之日起生效。

　　本協(xié)議一式_________份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)_________份，另一份提交_________市_________人民法院作為制做民事裁定書的依據(jù)，其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。

　　甲方（蓋章）：______________

　　乙方（蓋章）：______________

　　丙方（蓋章）：______________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程款抵房款合同書 篇7

　　申請人：_________________中國__________企業(yè)有限公司，住所地__________市__________區(qū)__________大廈__________層。

　　法定代表人：______________，董事長。

　　委托代理人：______________，本公司法律顧問。

　　被申請人：______________市__________投資發(fā)展有限公司，住所地_____市_____區(qū)_____路_____號。

　　法定代表人：______________。

　　被申請人：_________________酒店(深圳)有限公司，住所地__________市_____區(qū)_____村_____號。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________拖欠工程款。

　　請求事項

　　請求裁決被申請人支付我司工程款人民幣___________________元和利息________________元。

　　仲裁案件受理費和處理費由被申請人承擔。

　　事實與理由

　　_____年_____月_____日__________市_____投資發(fā)展有限公司與我司簽訂了《__________中心大廈工程施工合同》，由我司承建__________中心大廈�，F(xiàn)該大廈的建設(shè)工程早已竣工驗收，_____市某投資發(fā)展有限公司將此大廈交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就該項工程的工程款等事項，經(jīng)_____市某投資發(fā)展有限公司(為甲方)和某酒店(深圳)有限公司(為丙方)與我司(為乙方)于_____年_____月_____日協(xié)商，達成一致意見如下：_________________“一、甲乙丙三方根據(jù)實際情況共同確認甲方欠乙方工程款本金為人民幣_______________萬元，三方不得以任何理由再對此提出異議。二、乙方充分體諒甲方實際困難，同意由丙方代為甲方向乙方履行上述工程欠款的給付義務。乙方同意丙方以提供消費額度給乙方及其授權(quán)的人員在某酒店簽單消費的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣_______________萬元”。同時，甲乙丙三方并簽訂《具體消費辦法》，該辦法第三條約定“消費項目及內(nèi)容：_________________客房、會議廳、餐飲、娛樂、商務等酒店能提供的各項服務。如丙方無法或拒絕約定的消費辦法給乙方及其授權(quán)的人員簽單消費時，則乙方有權(quán)取消丙方以消費額度抵償債務的方式，并有權(quán)要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩余工程款的給付義務，并自當日起按銀行同期貸款利率計算�！�

　　上述協(xié)議簽訂后，我司依約自__________年開始，在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費項目的服務內(nèi)容進行消費。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協(xié)議停止我司及其授權(quán)的單位和人員的上述約定簽單消費，拒絕我司餐飲消費的簽單，其后相繼了停止我司客房、會議廳、餐飲、娛樂及其他服務消費的所有簽單。為此特申請裁決我司上述請求事項。

　　此致

　　__________仲裁委員會

　　中國某企業(yè)有限公司

工程款抵房款合同書 篇8

　　____________公司(以下簡稱甲方)

　　住所：___________

　　__________公司(以下簡稱乙方)

　　住所：__________

　　鑒于：

　　_______年_____月_____日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號：________)，建設(shè)工程總價款為：_________萬元整人民幣。該項目已于_______年____月____日竣工，已經(jīng)甲方、乙方及____方驗收，并于________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結(jié)算，并簽訂了《________工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設(shè)工程款共計___________萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款__________萬元整。

　　雙方在此相互確認：除乙方應按本協(xié)議的約定向甲方支付__________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關(guān)合同項下的責任和義務。

　　雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

　　基于以上所述，甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協(xié)議如下：

　　第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設(shè)工程款共計________萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款_______萬元整。(見本協(xié)議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

　　第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整。(見本協(xié)議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。

　　第三條 強制執(zhí)行條款

　　1、甲、乙雙方共同確認：根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解，經(jīng)慎重考慮，雙方同意本協(xié)議簽訂后向_________公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。

　　2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內(nèi)，向甲方和_______公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

　　3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內(nèi)，乙方未向_______公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向_________公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前，將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向_________公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán)，也未與甲方達成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生，在此情況下，甲方將向_______公證處申請出具強制執(zhí)行證書。

　　4、甲方有權(quán)依據(jù)_________公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。

　　5、甲方在申請執(zhí)行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向_________公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：

　　(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;

　　(2)《授權(quán)委托書》;

　　(3)《強制執(zhí)行申請》;

　　(4)乙方已經(jīng)履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況);

　　(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;

　　(6)甲方在_________公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應償借款通知書》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　5、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行，其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容：___________________________________________。

　　第四條雙方各自的承諾和保證

　　1、甲、乙雙方在達成簽訂本協(xié)議意向后即向_________公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。

　　2、乙方應按本協(xié)議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務抵消的財務手續(xù)，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。

　　3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及_________公證處指定聯(lián)系地址：

　　甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________

　　乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________

　　_________公證處聯(lián)系地址：

　　地址：_____________________

　　郵編：___________ 電話：_____________

　　承辦公證員：_______________

　　甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化，應及時告知給對方和_______公證處，如沒有及時履行告知的義務而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。

　　第五條 不可抗力

　　1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務，該方應盡快通知其他方，并須在不可抗力發(fā)生后xx日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。

　　3、發(fā)生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。

　　4、各方應根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度，協(xié)商確定是否終止本協(xié)議，或是繼續(xù)履行本協(xié)議。

　　第六條 保密

　　除中國有關(guān)法律法規(guī)、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達成書面協(xié)議外，未經(jīng)另一方同意，本協(xié)議任何一方在上述交易完成前，不得將本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容向任何第三方透露。

　　第七條 其他

　　1、本協(xié)議自________公證處公證后生效，并賦予強制執(zhí)行效力。

　　2、本協(xié)議未盡事宜，由雙方通過友好協(xié)商方式解決，另行簽訂補充協(xié)議，并經(jīng)公證處公證。

　　3、本協(xié)議正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持份，一份留存于_______公證處備案。

　　甲方：______

　　法定代表人或授權(quán)代表：______

　　乙方：______

　　法定代表人或授權(quán)代表：______

　　________年___月___日

　　于____________(地方)

工程款抵房款合同書 篇9

　　工程合約編號：__________

　　工程地點：____________

　　項目名稱：____________

　　工程名稱：____________工程

　　建設(shè)單位(甲方)：____________

　　承包單位(乙方)：____________

　　根據(jù)甲方與乙方簽訂的《工程合同》及補充協(xié)議、相關(guān)竣工資料，經(jīng)甲方審核，并經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成竣工結(jié)算協(xié)議如下：

　　一、雙方一致同意乙方施工的上述合同范圍內(nèi)以及甲方交由乙方施工的本工程合同范圍外新增項目的最終結(jié)算總造價合計為:人民幣______________整(￥______________元)，此結(jié)算金額為雙方認可的最終結(jié)算金額，該金額已包括但不限于上述工程范圍內(nèi)的人工費、材料設(shè)備費、機械費、管理費、臨時設(shè)施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規(guī)費、利潤、稅金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。

　　二、上述工程結(jié)算總造價包括甲乙雙方于_______年____月______日簽訂的《工程合同》及補充協(xié)議以及所有工程現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾：本協(xié)議簽訂后不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。

　　三、上述工程結(jié)算總造價，甲方在扣除本協(xié)議簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備注第2條)以及合同約定保修金(結(jié)算總造價的________%)的剩余工程款分次支付給乙方，但乙方須于付款前按施工合同及補充協(xié)議約定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限于竣工圖、電子文檔等)，否則甲方有權(quán)不予支付此筆剩余工程款。

　　剩余工程款計算如下：

　　_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)

　　1、上述金額單位均為人民幣元。

　　2、甲方實際支付上筆款項時，除扣除上述計算式中費用外，還應扣除乙方施工用水電費用、建筑工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用，但乙方開具的工程發(fā)票金額應包括所有應扣費用金額。

　　四、雙方結(jié)算后須履行本工程施工合同及補充協(xié)議中約定的各項責任義務，包括乙方根據(jù)甲方需要提供有關(guān)技術(shù)資料、乙方履行保修義務等。

　　如發(fā)生保修事宜，甲方書面或電話通知乙方，若乙方不能按要求履行保修義務，甲方可另行委托維修單位，所產(chǎn)生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質(zhì)量保修金中扣除，如保修金額不足以支付保修費用的，乙方承諾承擔全部保修責任及費用。

　　五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年后，即____年_____月______日后的_______個工作日內(nèi)，甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質(zhì)量損失賠償金等款項后將工程質(zhì)量保修金余額(如有)無息一次性支付給乙方。

　　六、本協(xié)議一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，雙方簽章后生效。

　　甲方：____________

　　日期：________年______月___日

　　乙方：_____________

　　日期：________年______月___日

工程款抵房款合同書 篇10

　　本還款協(xié)議書(以下稱本協(xié)議)由下列各方于________年________月________日在中國北京市簽署：

　　____________公司(以下簡稱甲方)

　　住所：________________________

　　法定代表人：____________

　　(法定代表人的代理人：____________)

　　____________公司(以下簡稱乙方)

　　住所：________________________

　　法定代表人：____________

　　(法定代表人的代理人：____________)

　　鑒于：

　　________年________月________日，甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號：____________)，建設(shè)工程總價款為：________________________萬元整人民幣。該項目已于________年________月________日竣工，已經(jīng)甲方、乙方及________方驗收，并于________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結(jié)算，并簽訂了《____________工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設(shè)工程款共計________________________萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整。

　　雙方在此相互確認：除乙方應按本協(xié)議的約定向甲方支付________________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關(guān)合同項下的責任和義務。

　　雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

　　基于以上所述，甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協(xié)議如下：

　　第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設(shè)工程款共計________________________萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

　　第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________

　　月________日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。

　　第三條 強制執(zhí)行條款

　　1、甲、乙雙方共同確認：根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解，經(jīng)慎重考慮，雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。

　　2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內(nèi)，向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

　　3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內(nèi)，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前，將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán)，也未與甲方達成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。

　　4、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。

　　5、甲方在申請執(zhí)行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：

　　(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;

　　(2)《授權(quán)委托書》;

　　(3)《強制執(zhí)行申請》;

　　(4)乙方已經(jīng)履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況);

　　(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;

　　(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應償借款通知書》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　5、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行，其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容：________________________.

　　第四條 雙方各自的承諾和保證

　　1、甲、乙雙方在達成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。

　　2、乙方應按本協(xié)議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務抵消的財務手續(xù)，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。

　　3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址：

　　甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.

　　乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.

　　北京市公證處聯(lián)系地址：

　　地址：____________________________________

　　郵編：________________________電話：________________________________

　　承辦公證員：____________

　　甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。

　　第五條 不可抗力

　　1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務，該方應盡快通知其他方，并須在不可抗力發(fā)生后________日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。

　　3、發(fā)生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。

　　4、各方應根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度，協(xié)商確定是否終止本協(xié)議，或是繼續(xù)履行本協(xié)議。

　　第六條 保密

　　第七條 其他

　　1、本協(xié)議自北京市公證處公證后生效，并賦予強制執(zhí)行效力。

　　2、本協(xié)議未盡事宜，由雙方通過友好協(xié)商方式解決，另行簽訂補充協(xié)議，并經(jīng)公證處公證。

　　3、本協(xié)議正本一式________份，每份均具有同等法律效力，雙方各持________份，一份留存于北京市公證處備案。

　　(以下無正文)。

　　甲方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授權(quán)代表：____________(簽字)

　　乙方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授權(quán)代表：____________(簽字)

　　________年________月________日于北京市

工程款抵房款合同書 篇11

　　甲方：_________公司

　　住所：__________________

　　法定代表人：_________

　　(法定代表人的代理人：_________)

　　乙方：_________公司

　　住所：__________________

　　法定代表人：_________

　　(法定代表人的代理人：_________)

　　鑒于：______年______月______日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號：_________)，建設(shè)工程總價款為：__________________萬元整人民幣。該項目已于______年______月______日竣工，已經(jīng)甲方、乙方及______方驗收，并于______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結(jié)算，并簽訂了《_________工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設(shè)工程款共計__________________萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款__________________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協(xié)議的約定向甲方支付__________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關(guān)合同項下的責任和義務。

　　雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

　　基于以上所述，甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協(xié)議如下：

　　第一條甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設(shè)工程款共計__________________萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款__________________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款__________________萬元整。(見本協(xié)議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

　　第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款__________________萬元整。

　　第三條強制執(zhí)行條款

　　1、甲、乙雙方共同確認：根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解，經(jīng)慎重考慮，雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。

　　2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內(nèi)，向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

　　3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內(nèi)，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前，將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán)，也未與甲方達成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。

　　4、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。

　　5、甲方在申請執(zhí)行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。

　　甲方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授權(quán)代表：____________(簽字)

　　乙方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授權(quán)代表：____________(簽字)

　　________年________月________日

工程款抵房款合同書 篇12

　　(______)_____執(zhí)字第30號

　　申請執(zhí)行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，小學文化，農(nóng)民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮(zhèn)__________村__________31號。身份證號碼：__________________

　　被執(zhí)行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，高中文化，__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經(jīng)理，重慶市江北縣人，住云南省保山市__________鎮(zhèn)_______________416號。

　　被執(zhí)行人：_________________市__________建筑工程有限責任公司，所在地：云南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。

　　本院依據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責令被執(zhí)行人償還申請執(zhí)行人_______________鋼材款___________元，但被執(zhí)行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(施行)》第32條的規(guī)定，裁定如下：_________________

　　凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款____________元。

　　本裁定送達后即發(fā)生法律效力。

　　執(zhí)行員：______________

　　執(zhí)行員：______________

　　執(zhí)行員：______________

　　_____年_____月_____日

　　書記員：______________

工程款抵房款合同書 篇13

　　甲方：___________

　　乙方：_____________

　　經(jīng)雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議：

　　1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款_____________元，現(xiàn)乙方申請將該筆款項轉(zhuǎn)給甲方，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為______________，身份證號_______________，若產(chǎn)生一切責任由________方承擔。

　　2、該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù)，請財務部門審核。

　　該筆費用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方

　　3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責任和糾紛與甲方無關(guān)。

　　甲方：____________

　　_______年______月____日

　　乙方：____________

　　_______年______月____日

工程款抵房款合同書 篇14

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據(jù)甲乙雙方協(xié)商達成協(xié)議如下：_________________

　　一、抵頂資產(chǎn)情況

　　1、該車為抵頂?shù)摹?/p>

　　2、該車現(xiàn)值元。

　　3、該車各種證照齊全，相關(guān)費用繳至本協(xié)議簽訂之日。

　　二、車輛抵頂及辦理相關(guān)手續(xù)約定

　　1、本車抵頂工程款萬元，自本協(xié)議簽訂之日生效，乙方查驗并接受該車輛。

　　2、自抵頂車輛移交之日10日內(nèi)，雙方辦理過戶手續(xù)。

　　3、車輛移交后，乙方在使用該車時所發(fā)生的一切法律事務及糾紛均由自己承擔，與甲方無關(guān)：_________________協(xié)議生效后車輛所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。

　　三、法律責任的約定

　　1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否則應承擔違約責任4萬元。

　　2、本協(xié)議簽訂生效后，任何一方均不得違約，否則違約方承擔法律責任。

　　四、其他約定

　　1、本協(xié)議自甲乙雙方蓋章后生效。

　　2、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　_________年____月____日

工程款抵房款合同書 篇15

　　甲方：開發(fā)商，我方

　　住所地：

　　法定代表人：

　　乙方：總包方

　　住所地：

　　法定代表人：

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就以甲方所開發(fā)的商品房抵頂甲方應付乙方的工程款事項，協(xié)議一致如下：

　　一、因履行雙方于 年 月日簽訂《、總包合同》(合同編號為或者合同暫定總價款 為元)，甲方欠付乙方工程款，乙方同意甲方以其開發(fā)建設(shè)的 小區(qū) 號樓的房產(chǎn)予以抵頂。

　　二、乙方同意按下表所列位于 小區(qū)房產(chǎn)及價格抵頂工程款。

　　三、乙方有權(quán)將頂賬房出賣給其他購房人并由甲方將頂房房產(chǎn)直接過戶給該購房人，但應提前通知甲方并與甲方、購房人簽訂《以房抵工程款叁方協(xié)議書》，叁方協(xié)議簽訂后，購房人再與甲方簽訂《商品房買賣合同》，以完成網(wǎng)上備案等手續(xù)。

　　四、頂房款支付及差額處理

　　1.由購房人按《商品房買賣合同》上所列明的房款總價，直接將房款匯入本合同所列明的甲方收款賬戶。

　　2.甲方代乙方收到房款后，應于 日內(nèi)將房款全額支付至本合同乙方列明銀行賬戶。

　　3.《商品房買賣合同》上所列明的房款總價與購房人與乙方所約定的購房金額不一致的，乙方應在收到房款后 日內(nèi)與購房人結(jié)清差額，甲方不再參與。

　　五、購房所產(chǎn)生的其他稅費、物業(yè)專項維修資金、物業(yè)費，由購房人直接支付甲方或者甲方指定的物業(yè)公司，甲方負責將物業(yè)專項維修資金代繳房管局。

　　六、甲方負責按頂賬房屋金額向乙方開具發(fā)票，乙方負責按頂賬房屋金額向甲方開具建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票。乙方指定的購買人需要甲方另行開具發(fā)票的，有關(guān)稅費由需甲方與購房人協(xié)商一致后方能確定。

　　七、對于抵賬房屋的隱蔽質(zhì)量缺陷，購房人有權(quán)直接向甲方主張保修等權(quán)利。

　　八、甲方無義務配合乙方指定的購買人辦理抵押貸款手續(xù)。

　　九、每套抵賬房屋房產(chǎn)證辦理完畢后，與《以房抵工程款明細及價格表》中該套房產(chǎn)對應抵房總價等額的甲方欠付乙方工程款債權(quán)消滅。

　　十、本協(xié)議一式份，甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。

　　十一、其他未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商解決。

　　(以下無正文)

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬 號：與將來簽訂的《商品房買賣合同》賬戶一致賬 號：

　　代理人：

　　年 月 日 代理人：

　　年 月 日

工程款抵房款合同書 篇16

　　身份證號： (以下簡稱甲方)

　　身份證號： (以下簡稱乙方)

　　上述甲乙雙方就甲方以其房產(chǎn)抵償乙方債務一事現(xiàn)經(jīng)協(xié)商，一致達成以下協(xié)議：

　　一、以房抵債：

　　因甲方長期從事_____，需一定資金周轉(zhuǎn)，故甲方于　　_________年_____月_____日向乙方借款人民幣 萬元，約定借款期為 _個月，利息按銀行同期存款利率計算。逾期甲方以其自己建造的位于___約__平方米的平瓦房(磚混結(jié)構(gòu))清償債務。現(xiàn)借款已逾期，甲方仍無力償還，無奈將其上述房產(chǎn)低償其債務及利息。

　　二、交房時間：甲乙雙方在簽訂好本協(xié)議的當日，由甲方無條件地將上述房產(chǎn)交付給乙方(包括該房的現(xiàn)有用水用電手續(xù)及所有大、小門鑰匙)。

　　三、其他條款：

　　1、甲方提供現(xiàn)有用水、用電條件，房屋交付后所產(chǎn)生的水、電費用由乙方自行承擔。

　　2、甲方提供該房屋現(xiàn)有通行條件，如遇相鄰之間因通行發(fā)生糾紛，則甲方有責任協(xié)助乙方調(diào)處好。

　　3、該房屋交付后，不論乙方自己使用或?qū)ν獬鲎�，所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益均歸乙方所有，與甲方無涉。

　　四、特別約定：如遇政府征地拆遷，乙方具有獨立簽約其補償協(xié)議的權(quán)利，其補償款等均歸乙方所有，與甲方無涉，必要時甲方無條件協(xié)助乙方辦理好拆遷補償事宜，即使拆遷房屋的安置及補償款項以甲方歸戶或以甲方辦理和領(lǐng)取，但甲方必須將其全部交付給乙方，甲方不得扣留和占用，更不屬甲方所有。否則甲方應承擔一切法律后果責任。

　　五、違約責任：

　　1、如甲方違約，則按其原借債務款項的三倍向乙方承擔違約責任(即承擔 萬元的違約責任)。其房屋歸甲方所有。

　　2、如乙方違約，除房屋退還給甲方外，乙方原借給甲方的___萬元人民幣及其利息，則乙方放棄其清償?shù)臋?quán)利。

　　3、本協(xié)議一經(jīng)甲乙雙方簽字，則任何一方不得以任何理由及借口反悔，否則按上述違約責任承擔。

　　六、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方(蓋章)：___________

　　乙方(蓋章)：___________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程款抵房款合同書 篇17

　　甲方：___________________________ 合同編號：___________________

　　法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________

　　乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　甲乙根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定，就房產(chǎn)抵工程款事宜，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成以下合同，并承諾共同遵守。

　　第一條 房產(chǎn)地址

　　本合同項下的房產(chǎn)位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。

　　第二條 抵付金額

　　甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。

　　抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權(quán)面積為準)，折合人民幣人民幣_____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準。兩者相抵，多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整（大寫：_____），由甲方另支付現(xiàn)金補齊差價；如甲方所欠款項少于人民幣_____元整（大寫：_____），由乙方支付現(xiàn)金補齊差價，或按成本計算相應面積房屋補回甲方。

　　第三條 雙方義務

　　1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā)，為了照顧項目的整體性，便于統(tǒng)一管理，雙方商定，由甲方負責項目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設(shè)計、報建、人防和質(zhì)檢委托等工作；工程相關(guān)費用由乙方分攤。

　　2.甲方負責施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進行項目建設(shè)過程中的施工監(jiān)理，乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》。

　　3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收、房產(chǎn)確權(quán)、房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù)，相關(guān)稅費由乙方支付。

　　第四條 債務結(jié)清

　　1.自甲乙雙方簽訂合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清（乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。

　　2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務糾紛，也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押，以確保乙方對這兩幢樓的權(quán)屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正，公證費用由乙方負責。

　　3.自甲乙雙方簽訂合同之日起，乙方須在____天之內(nèi)，一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項費用人民幣_____元整（大寫：_____），具體構(gòu)成（略）。

　　第五條 工程進度

　　1.為了保證____花園項目的整體形象，便于統(tǒng)一管理，乙方必須嚴格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內(nèi)保證工程全部竣工，并按規(guī)定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時，按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金，否則，甲方有權(quán)不予簽訂臨時合同。保修期滿后，保修金余額退回給乙方。

　　2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經(jīng)濟損失時，甲方有權(quán)對乙方進行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方核定的結(jié)算數(shù)計）。

　　第六條 工程質(zhì)量

　　1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關(guān)規(guī)范施工，保證工程質(zhì)量，以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權(quán)對乙方的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，對不良質(zhì)量問題有權(quán)要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續(xù)，甲方協(xié)助。

　　2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收工作，竣工驗收后，乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù)。

　　第七條 房產(chǎn)銷售

　　1.為維護____花園整體形象，所有房屋實行統(tǒng)一最低限價銷售，原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統(tǒng)一最低限價由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。

　　第八條 銷售服務

　　1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù)，乙方預售房產(chǎn)時必須嚴格按照____市預售房政策辦理，售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂，由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購房客戶，所涉及的營業(yè)稅等稅收費用由乙方提前或當時付清，否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質(zhì)量的投訴由乙方負責處理。

　　2.為了促進整個樓盤的銷售，甲方愿意代理乙方銷售，廣告費及代理費另議。

　　第九條 物業(yè)管理

　　房屋建成竣工驗收，小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。

　　第十條 違約責任

　　1.違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應按合同法有關(guān)規(guī)定，承擔違約責任。

　　2.在合同有效期內(nèi)，若無不可抗拒因素發(fā)生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。

　　3.違約金的計算方法：________________。

　　第十一條 爭議的解決

　　本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　本合同各方當事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

　　第十二條 生效條件_____

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

　　本合同—式____份，各方當事人各執(zhí)____份，具有相同法律效力。

　　甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________

　　授權(quán)代理人：（簽字）______________ 授權(quán)代理人：（簽字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________

　　聯(lián)系電話：________________________ 聯(lián)系電話：________________________

　　傳真：____________________________ 傳真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________

　　開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________

　　賬號：____________________________ 賬號：____________________________