工程場地施工合同書(通用3篇)
工程場地施工合同書 篇1
發(fā)包方:________________
承包方:________________
簽約時間:_______
簽約地點:_______
為了保證________施工質(zhì)量,如期完成施工任務(wù),達到雙方互惠互利的目的,依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:____________
2、建筑面積(工程形式):____________
3、施工地點:________________
4、工期:
(1)開工:____年__月__日;
(2)竣工:____年__月__日;
(3)合同工期總共歷時____天。
5、承包形式:________
6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):________
7、工程價款:共計人民幣____元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的__%,計____元;質(zhì)保金___元,質(zhì)保期滿后支付。
9、質(zhì)保期:____年。
10、雙方的責(zé)任義務(wù)
(1)發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)
、贋槌邪教峁┝己檬┕龅、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;
、诒O(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進度;
、劢o承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點、標(biāo)高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結(jié)算;
2、承包方的責(zé)任義務(wù)
、侔窗l(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;
、谌缙谕瓿墒┕と蝿(wù);
、劢邮馨l(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;
、茇撠(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護;
、萁逃┕と藛T愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
、蕹袚(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定:兩個以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“,通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點,即義務(wù)清償?shù)攸c。
建設(shè)工程設(shè)計合同是雙務(wù)合同,即由發(fā)包人提供設(shè)計工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況,設(shè)計人交付設(shè)計文件,并由發(fā)包人支付設(shè)計費用。建設(shè)工程設(shè)計合同在實際操作中,與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)別,有的明確了交付設(shè)計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據(jù)《民法典》第六十一條的規(guī)定“合同生效后,當(dāng)事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或約定不明確的,可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的,按合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定”。根據(jù)交易習(xí)慣,建設(shè)工程設(shè)計合同所涉及的履行地點應(yīng)該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方:_________
承包方:_________
委托代理人:_________
委托代理人:_________
___年__月__日
___年__月__日
工程場地施工合同書 篇2
發(fā)包方:_______________(以下簡稱甲方)
承包方:_______________(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方同意將下列工作承包給乙方完成,為了更好地完成此工作,雙方同意簽定此合同。合同條款及內(nèi)容如下。
一、工作內(nèi)容與勞動報酬。
(1)地下負二層砌水溝、地面砌磚坎分格,人工費單價__元/米。水溝按雙邊計算。
。2)地下室負二層地面30cm厚找平混凝土澆筑,要求澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成,人工費單價__元/立方米。
(3)地下室負二層地面10cm厚找平混凝土澆筑,要求人工澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成,人工費單價__元/平方米。
。4)水溝抹灰,要求水溝底最溥處厚度5cm,按1%坡度找坡,表面用水泥粉壓光,水溝口要抹成放蓋板的子口,水溝口要平直光滑。人工費單價__元/米。
。5)集水坑抹灰,口部做法與水溝口一樣,人工費單價__元/個。
。6)不澆混凝土的人防門口地面做水泥砂找平及四周抹灰,要求灰面光面。人工費單價__元/平方米。
。7)水溝蓋板鋪設(shè)及刷黑色油漆。人工費單價__元/塊。
。8)墻腳水泥砂踢腳線抹灰。要求線口離地12cm,厚度9mm,表面水泥粉壓光。人工費單價__元/米。
二、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及承包責(zé)任要求。
。1)以上單價包括施工工藝上必須進行的水平線彈設(shè),混凝土厚度定點的費用,以及水溝邊按混凝土厚度定出標(biāo)高的灰條抹灰費用。
。2)以上單價包括商品混凝土施工的輸送泵管接拆及清洗用工。
。3)乙方必須在此單價內(nèi)承擔(dān)地下室地面工程的一切手尾工作,包括防火門框腳及其它一切地面手尾修補。
。4)地面水泥砂施工技術(shù)及質(zhì)量必須符合以下要求:
1、根據(jù)水溝位置,分設(shè)地面找坡方向,然后定出地面標(biāo)高灰餅,灰餅間距2米設(shè)置一個。
2、地面做4cm高分水坡面,水溝完成面寬度20cm,坡向集水坑,不得有積水。
3、澆砼要分段澆筑,每段均按同一個方向澆筑,使得混凝土能同一個方向先后凝固,方便面層找平。表面找平時,有積水的地方要吸光表面水,然后補充砂漿,用鋁合金方刮平。避免積水的`地面凝
4、待混凝土開始凝固可以站穩(wěn)人腳時,即對混凝土表面進行打磨,灑水泥粉,固后起皮。
5、完成地面不得有積水,不得起皮,表面平整度允許偏差5mm。地面墻腳必然后再壓光。須平整,且不能污染墻面。
(5)如地面完成后有大片的積水或地面起皮或地面起砂眼面,則按每個位置處罰100__元。
三、施工進度要求及工資發(fā)放方式。
乙方按甲方要求從地面定點開始,20天內(nèi)完成本合同的(1)至(5)項內(nèi)容,(6)至(7均數(shù))項何時完成則何時才能進行工程量結(jié)算。如乙方無法按甲方要求進行施工,甲方則有權(quán)終止施工合同。
由于該合同工程施工期較短,人工費結(jié)算一次性完成,在整個地面完成,包括所有手尾工程全部完成后,10天內(nèi)結(jié)算人工費。
乙方當(dāng)施工完成每項工作內(nèi)容時,應(yīng)及時通知主管施工員、項目部質(zhì)量檢查小組對完成的工程進行質(zhì)量驗收,驗收合格才有資格進行結(jié)算。如上述驗收人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量不合格,項目部會發(fā)出質(zhì)量整改通知給乙方。乙方應(yīng)及時對質(zhì)量毛病進整改,整改完畢后再通知主管施工員及項目部質(zhì)量檢查小組驗收,驗收合格經(jīng)得上述有關(guān)人員簽名確認(rèn)才給予結(jié)算。
工程量計算方法:按實際地面的可見面積計算(地面+高低差面),澆砼地面按30CM砼地面的實際計算量。
四、甲乙雙方責(zé)任及施工條件
(1)甲方提供施工場地及施工材料。
(2)甲方提供混凝土輸送泵、混凝土磨面機、砂漿攪拌機、運輸手推斗車。
。3)甲方提供施工照明所需的電燈及地拖線。該用品屬于借用,完工后乙方必須按數(shù)歸還,否則按價賠償。
。4)甲方提供踢腳線施工用的9厘木板壓條。
。5)甲方提供工人的住宿場地、生活用水及照明用電。
。6)甲方負責(zé)給乙方施工工人購買工傷保險(保險范圍由保險公司指定,如超出保險范圍由乙方自負,與甲方無關(guān)。)
(7)甲方指定地方給乙方自行做飯,乙方炊事員、炊具及柴火(煤氣)自理。
。8)乙方必須自帶施工用的小型工具(如鐵鏟、灰桶、鋁合金方、灰刀、灰板、灰抹子等)
。9)乙方按工程施工規(guī)范及技術(shù)交底進行施工,做到工完場清,節(jié)約使用材料。
五、安全文明施工管理有關(guān)規(guī)定
(1)凡進入本工地施工的人員須持有身份證或深圳市勞務(wù)工暫住證。凡屬三無入員及國家通緝犯均不準(zhǔn)進入本工地務(wù)工。一經(jīng)查獲,送公安部門處理。
(2)乙方所有工人不準(zhǔn)帶家屬進住工地。進場的工人必須領(lǐng)用安全帽及工作卡,由乙方負責(zé)人到工地辦公室統(tǒng)一辦理。其中安全帽10__元,工作卡5__元,共15__元作為押金,在乙方人工費中扣押,在乙方人員退場時歸還領(lǐng)用物品時統(tǒng)一退回押金。如領(lǐng)用物品損壞,則按價賠償。
(3)乙方進場人員必須經(jīng)過項目部安全教育才能上崗工作。施工時必須遵守甲方的安全管理。如有違反安全操作規(guī)程且不聽指揮的,每次給予50__元的罰款。嚴(yán)重者給予停工退場處理。
。4)不能讓砂漿硬結(jié)在地面上、斗車上及攪拌機內(nèi)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次給予乙方500__元的處罰。
。5)乙方所有人員必須遵守《工地管理條例合約》。如有違反,按條例規(guī)定處罰。
六、合同生效與終止
本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。乙方完成該項工作結(jié)清帳款后合同自動失效。
七、合同份數(shù)
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
八、合同爭議
。1)甲乙雙方若因故不能履行合同,應(yīng)征得對方的同意,并賠償另一方的損失,損失大小由雙方協(xié)商解決。若甲方有足夠證據(jù)認(rèn)證乙方無能力完成本合同任務(wù),可隨時取消乙方施工資格,并按本合同第三條結(jié)算乙方人工費。
。2)本合同解釋權(quán)在甲方,乙方需詳細閱讀以上各條款,一經(jīng)簽字即視為認(rèn)可。
發(fā)包方(簽章):_______________
承包方(簽章):_______________
合同簽訂時間:_______________
工程場地施工合同書 篇3
甲方:_______________
乙方:_______________
經(jīng)甲乙雙方自愿協(xié)商,甲方將市場的破混混凝土地面、外運碎石、灰碴、鋪設(shè)管道、打混凝土地面工程交給乙方施工,具體事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽訂合同如下:
1、上述工程施工期:自_____年______月______日工期15天,(雷雨天順延,乙方不得無故延誤工期的施工日期,需按約定時間完成)。
2、施工地點:大山路與十一路交匯,華東裝飾材料市場、膠合板市場。
3、工程應(yīng)符合國家質(zhì)量要求及規(guī)定,所需用的材料必須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合格證書,施工結(jié)果須符合甲方要求,乙方對所施工項目認(rèn)真細致地做好每一項工程,工程完工后做到現(xiàn)場清潔,無堆放垃圾。
4、工程量的核實與確認(rèn):工程結(jié)束后,由甲乙雙方共同對工程進行驗收(包括工程質(zhì)量驗收及工程量的實際驗收)。
5、工程造價:破混凝土、外運碎石灰碴、鋪設(shè)管道、打混凝土,每米700元(包括人工費及材料費)。壘泥下水道,沉淀井每個20xx__元(包括人工費及材料費)。下水道預(yù)測96米,沉淀井暫定6個(施工后按實際米數(shù)計算)。工程總造價約計79200元,大寫:柒萬玖仟貳佰元整。
6、質(zhì)量要求:工程質(zhì)量達到省市建委對鋪設(shè)下水道工程的要求及甲方的要求。工程竣工后出現(xiàn)質(zhì)量問題,(甲方使用過程中人為造成的'質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為一年。施工過程中所出現(xiàn)的安全事故均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
7、付款方式:乙方材料工人進入工地后,甲方需支付乙方工程造價的20%,便于乙方備料,鋪設(shè)完管道付工程的40%,甲方驗收合格后,支付30%;保修期滿15日內(nèi)支付10%。
8、其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,簽字生效。
發(fā)包方(簽章):_______________
承包方(簽章):_______________
合同簽訂時間:_______________