關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本(精選15篇)
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇1
委托方: (以下簡稱甲方)
加工方: (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金, / 萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應(yīng)及時通知乙方,乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任 甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的,按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時,需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費)。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責(zé),并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,應(yīng)立即停止使用,并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的.貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的,由甲方負責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應(yīng)負責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章)
乙方:
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇2
甲 方:
乙 方:
依據(jù)中華人民共和國《合同法》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程造價:
第二條、分包內(nèi)容
乙方須依照甲方提供的設(shè)計圖紙進行鋼結(jié)構(gòu)制作,巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。
上述工作范圍包括材料供應(yīng)、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉(zhuǎn)運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責(zé)。
第三條、施工工期
總工期為。開工日期為,預(yù)定截止工期日期 。
第四條、付款方式
1、雙方簽訂合同后三日內(nèi),甲方支付乙方預(yù)付款 元,元整)。
2、甲方支付乙方二次費付款元,(大寫: 元整)。
3、甲方支付乙方三次費付款元,(大寫: 元整)。
4、余款在工程完工后,甲乙雙方共同進行驗收后,留壹萬元做質(zhì)保金,其他款項七天內(nèi)付清,質(zhì)保金六個月內(nèi)一次性付清。
第五條、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任
1、依照本合同及時支付工程款和進行結(jié)算。
2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。
3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。
4、提供的圖紙要符合安全結(jié)構(gòu)。
乙方責(zé)任
1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結(jié)構(gòu)質(zhì)量負責(zé),并按照設(shè)計和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及檢測報告,并承擔(dān)相應(yīng)費用,并做好自檢工作。
2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故,由乙方負責(zé),返工費用自理。
3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例,小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定,做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活,并對施工的可靠性、安全性負責(zé)。
4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責(zé)。
5、工程竣工驗收后,清理現(xiàn)場(包括生產(chǎn),生活的材料和臨時設(shè)施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場。
6、乙方負責(zé)自工程驗收之日起因工程質(zhì)量達不到要求而出現(xiàn)的問題進行及時免費保修。
7、乙方施工應(yīng)采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責(zé)。
第六條、附則
如因特殊情況需要延期完成工期,須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商并以書面形式簽字,作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方: 乙方:
電話: 電話:
年 月 日 年
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇3
甲方:_________
乙方:_________
依據(jù)中華人民共和國《民法典》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、工程概況
1、工程名稱:_________
2、工程地點:_________
3、工程造價:_________
第二條、分包內(nèi)容
乙方須依照甲方提供的設(shè)計圖紙進行鋼結(jié)構(gòu)制作,巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。
上述工作范圍包括材料供應(yīng)、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉(zhuǎn)運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責(zé)。
第三條、施工工期
總工期為天。開工日期為,預(yù)定截止工期日期。
第四條、付款方式
1、雙方簽訂合同后三日內(nèi),甲方支付乙方預(yù)付款______元,(大寫:_______________元整)。
2、甲方支付乙方二次費付款______元,(大寫:_______________元整)。
3、甲方支付乙方三次費付款______元,(大寫:_______________元整)。
4、余款在工程完工后,甲乙雙方共同進行驗收后,留壹萬______元做質(zhì)保金,其他款項七天內(nèi)付清,質(zhì)保金六個月內(nèi)一次性付清。
第五條、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任
1、依照本合同及時支付工程款和進行結(jié)算。
2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。
3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。
4、提供的圖紙要符合安全結(jié)構(gòu)。
乙方責(zé)任
1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結(jié)構(gòu)質(zhì)量負責(zé),并按照設(shè)計和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及檢測報告,并承擔(dān)相應(yīng)費用,并做好自檢工作。
2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故,由乙方負責(zé),返工費用自理。
3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例,小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定,做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活,并對施工的可靠性、安全性負責(zé)。
4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責(zé)。
5、工程竣工驗收后,清理現(xiàn)場(包括生產(chǎn),生活的材料和臨時設(shè)施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場。
6、乙方負責(zé)自工程驗收之日起因工程質(zhì)量達不到要求而出現(xiàn)的問題進行及時保修。
7、乙方施工應(yīng)采取必要的`安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責(zé)。
第六條、附則
如因特殊情況需要延期完成工期,須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商并以書面形式簽字,作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________乙方:_________
電話:_________電話:_________
__________年__________月__________日
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇4
委托方: (以下簡稱甲方) 承包方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
第二條:工程概況
1. 工程名稱: 。
2. 工程地點: 。
3. 委 托 方: 。
4. 預(yù)估構(gòu)件重量: 。
5. 工程內(nèi)容:
第三條:合同范圍及簽定合同依據(jù)
1. 甲方認可的施工圖紙。
2. 甲方認可的設(shè)計變更,補充聯(lián)系單,圖紙會審紀要。
第四條:生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容
1. 主鋼構(gòu): 。
2. 主鋼構(gòu)除銹處理方式: 拋丸除銹 。
3. 防銹底漆涂裝要求: 。
4. 乙方負責(zé)免費裝車,甲方負責(zé)運輸,運輸費用由甲方承擔(dān)。
第五條:甲方的權(quán)利和義務(wù)
1. 甲方于 年 月 日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙 套。
2. 按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、付款方式支付加工費、材料費。
3. 甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的進度和質(zhì)量。
第六條:乙方的權(quán)利和義務(wù)
1. 按時提交加工產(chǎn)品,并經(jīng)甲方在車間驗收合格后方可出廠。
2. 按國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)施工驗收規(guī)范GB50205-20xx及設(shè)計圖紙要求進行生產(chǎn)。
第七條:加工費及付款方式、時間
1. 本生產(chǎn)人工費單價為: 元/噸 。
2. 材料費單價:本結(jié)構(gòu)原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。
3. 工程款支付:預(yù)付材料款70%計 元(大寫: 元整 )。
4. 提構(gòu)件時付清本批鋼構(gòu)件30%的余款。
5. 重量結(jié)算:按理論重量結(jié)算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工
6. 如圖紙變更或委托方要求變更,需另追加費用,計費標準按1、2條進行。
第八條:生產(chǎn)(加工)期限
1. 開工日期:以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。
2. 工期: 天。
3. 工廠存放期:構(gòu)件完工之日起免費在廠內(nèi)存放7天,超出7天每天按產(chǎn)品總價款的5‰收取場地占用費。
4. 遇到下列情況之一時,生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開工日期及產(chǎn)品交驗日期則相應(yīng)順延或另外商定:
1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;
2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進度時。
第九條:違約責(zé)任
1. 由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,不能滿足施工圖紙要求時,應(yīng)由承包方無償返工或重新提供產(chǎn)品。
2. 由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī),在承包方開始生產(chǎn)后仍在修改設(shè)計,由此造成的損失委托方應(yīng)給予承包方相應(yīng)的經(jīng)濟補償,并工期順延。
第十條:其它
1. 產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格出廠后,由于運輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量,乙方不再承擔(dān)責(zé)任。
2. 根據(jù)本合同的約定,乙方只對甲方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,甲方只對乙方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),不受第三方的影響。
第十一條:附則
1. 與本合同有關(guān)的其它問題,均按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行,未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
2. 本合同一式四份,甲方各執(zhí)二份。
3. 雙方代表簽章后,合同生效。
委托方: 承包方:
承辦人: 承辦人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇5
原告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,董事長。
委托代理人____,男,______________________________有限公司職員,住該單位。
委托代理人____,男,______________________________有限公司職員,住該單位。
被告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,總經(jīng)理。
委托代理人____,男,______________________________公司經(jīng)理,住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案,本院受理后,依法由代理審判員______獨任審判,公開開庭進行了審理,本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱,年______月______日,原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同,約定原告向被告提供材料,由被告進行加工制作。合同訂立后,原告將需要加工的鋼板運至被告處,被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工,讓原告運回材料,原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸,賠償損失______元,訴訟費由被告承擔(dān)。
被告辯稱,原告所述與事實不符,年______月______日原告才將全部材料送到被告公司,______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工,______月______日原告拉走材料,被告不存在違約,是原告違約,被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸,現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料,因原告未支付被告加工費,故被告未將材料歸還原告,被告不同意原告的訴訟請求。
經(jīng)審理查明:年______月______日,原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同,約定原告向被告提供材料,由被告進行加工制作,原告于年______月______日向被告提供圖紙,材料提供到被告工廠,年______月______日開始發(fā)貨,______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后,原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠,被告對部分鋼材進行了加工,年______月______日,原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材),原告未給付被告加工費。本案在審理過程中,原告表示未運回的鋼材為______噸,被告表示加工鋼材存在一定損耗,現(xiàn)被告處只存有已進行加工的______噸鋼材,因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認為:原、被告雙方訂立的加工合同,系雙方真實意思表示,不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定,合法有效,雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù),而原告未給付被告加工費,故被告對完成的加工材料享有留置權(quán),原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求,于法無據(jù),本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規(guī)定,判決如下:
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。
案件受理費______元,由原告______________________________有限公司負擔(dān)(已交納)。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,交納上訴案件受理費,上訴于______市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的,按自動撤回上訴處理。
代理審判員______
______年______月______日
書記員______
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇6
甲方: 中國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條 加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條 交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責(zé)運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責(zé)運至________港口交付乙方。
第三條 來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略) 和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條 加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條 加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____ 幣____ 元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條 付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條 運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責(zé)。
第八條 不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求
第九條 仲裁
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。
第十條 合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
第十一條 合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條 合同文本與文字
本合同正本一式____ 份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條 其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____ %。
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標準,對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責(zé)退換或補足。
第十四條 合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇7
委托方:____________(簡稱甲方)
加工方:____________(簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的_______________工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款之日起開始計算工期。
四、運輸方式:需方自提,運費自負。
五、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后_______________萬元為定金,_________萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后__________天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應(yīng)及時通知乙方,乙方必須在________小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
六、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前_____天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后______小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5._________________為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后______天內(nèi)付清全部貨款。
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時,需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術(shù)資料一式____份。
4、______________-開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,___________________前將全部鋼構(gòu)件供完。
七、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責(zé),并在_______小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,應(yīng)立即停止使用,并在_______小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后______個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
八、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供______天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天_______元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為______天,超過_______天時,乙方有權(quán)向甲方索取違約金_____________元。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的,由甲方負責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應(yīng)負責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
九、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):______________
時間:_______________________
乙方(簽章):______________
時間:_______________________
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇8
甲方:
乙方:
甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成,經(jīng)雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱:鋼結(jié)構(gòu)車間
二、加工形式:包工包料
三、加工范圍:鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構(gòu)件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))
四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅。詳細數(shù)據(jù)見報價單。
五、工程質(zhì)量:根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設(shè)計方案,乙方制圖,甲方審定簽字認可,本工程按照工程質(zhì)量驗收規(guī)范在乙方廠內(nèi)驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準。
六、雙方責(zé)任:乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關(guān)事項,如甲方提出特殊要求,乙方按實際造價收費。
七、加工期限:
八、結(jié)算方式:工 程 預(yù)付款為 元 整(小寫 元),作為定金用于開工費用,余款 元整(小寫 元),由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金,質(zhì)量以驗收合格為準。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十、雙方糾紛:如雙方發(fā)生糾紛意見,由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇9
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(
1,承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________________________(
1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(
1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,
以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔(dān):____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔(dān):____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,
除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,
所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,
如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
________年____月____日
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇10
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)有關(guān)細則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱:
2、工程地點:
二、工程內(nèi)容:
1、依據(jù)甲乙雙方確認的____________施工,鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍______漆(____色),工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《______________》型廣告塔座。
2、乙方負責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝。。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)
三、承包方式和造價:
《____________》型廣告塔座,單價每座0000.00元(大寫:__________)合計人民幣________元,大寫:________元整;
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。。
四、工程價款支付、結(jié)算方式:
付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的______%,計人民幣________元(大寫:________元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總造價的______%,計人民幣________元(大寫:__________元整);之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價________元(大寫:__________元整)的____%;合計人民幣____元(大寫:____元整)座廣告塔共計________元(大寫:__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣________元(大寫:________元整),滿一年后七天內(nèi),甲方負責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為天,其中加工配件天,運輸天,安裝天。
六、雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、甲方負責(zé)廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時,甲方負責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助,誤工補助按每天每人____元計,工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi),由乙方負責(zé)其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用,由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)乙方負責(zé)其費用;材料存放期間由乙方負責(zé)看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表,對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督,辦理工程驗收手續(xù),解決應(yīng)由甲方解決的問題,以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位,工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況,甲方負責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算,負責(zé)組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下,乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣,同時此合同終止。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方負責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容,并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為/㎡(抗風(fēng)設(shè)計值為級)廣告塔質(zhì)保期為年,保修期為年,在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題,由乙方負責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題,一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中,乙方要認真做好施工安全工作,對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負責(zé);在廣告牌使用過程中,如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞,由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價的____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀守法,如有違法違紀行為,甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰,情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等)或停電原因,工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收:以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準,甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進行驗收,甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程,故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi),乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次,費用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi),乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時,由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件:
《____鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》
甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:
(蓋章)(蓋章)
年月日年月日
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇11
合同編號:_____________
鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同工程名稱:_____________
發(fā)包方(甲方):_____________
承包方(乙方):_____________
依照《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就房鋼結(jié)構(gòu)制作協(xié)商一致,訂立本合同。
一、合同內(nèi)容:
本合同計價方式采用:固定綜合單價含加工費、油漆費(二遍普通醇酸底漆),加工量以實際發(fā)生為準計算總價。
二、合同造價及結(jié)算方式:
合同總價約_____________元,(大寫:_____________)。
注:
1、主副鋼工程量按圖紙理論計算另計2%損耗,檁條無損耗。
2、雙方約定加工量/合同價變更原則:設(shè)計變更及簽證另行增減。
三、構(gòu)件款支付與結(jié)算
合同簽訂3個工作日內(nèi),甲方應(yīng)支付工程價款70%的預(yù)付款,構(gòu)件分批提貨,提貨前,付清當(dāng)批構(gòu)件剩余款項,最后一批構(gòu)件出廠前結(jié)清貨款。
四、工期及運輸方式:
1、暫定工期9月25日開始供貨,10月20日供貨完成。如因非乙方原因?qū)е鹿て谘诱`,乙方不承擔(dān)工期延誤造成的損失。
2、如甲方延期提貨,需應(yīng)不遲于10月20日前結(jié)清貨款,延期支付部分需承擔(dān)違約金5‰/日。
3、乙方負責(zé)運輸。
五、甲方的責(zé)任
5.1、合同簽訂后一周內(nèi),給乙方提供鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計圖紙壹套,供乙方深化設(shè)計。
5.2、負責(zé)對乙方所承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù)做好安全、技術(shù)、質(zhì)量交底,提出明確的安全、技術(shù)、質(zhì)量要求。
5.3、負責(zé)在生產(chǎn)過程中全面協(xié)調(diào)與管理。
5.4、按合同要求支付相應(yīng)款項。
5.5、提供加工順序、構(gòu)件計劃進場時間。
5.6、甲方檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)乙方的進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)。
六、乙方的責(zé)任
6.1、乙方必須組織精干的技術(shù)工人、管理人員配套的隊伍,保質(zhì)、保量提前或按時完成承包范圍內(nèi)生產(chǎn)任務(wù)。
6.2、乙方在未經(jīng)過甲方同意的情況下不得隨意更換人員及調(diào)整崗位。
6.3、乙方本項目全體人員必須接受安全生產(chǎn)、職業(yè)崗位培訓(xùn),安全培訓(xùn)合格且特殊工種需持證上崗。
6.4、負責(zé)完成相關(guān)鋼結(jié)構(gòu)資料的編制和整理。
6.5、乙方應(yīng)對與本項目有關(guān)的所有資料、內(nèi)容嚴格保密,不得泄露給第三方。
七、安全文明生產(chǎn)及職業(yè)健康保護
7.1、安全生產(chǎn):_____________
7.1.1、乙方應(yīng)執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定,將安全生產(chǎn)放在首位,不違章、違規(guī)操作。操作人員應(yīng)采取嚴格的安全防護措施,乙方承擔(dān)由自身安全防護措施不力造成事故的'責(zé)任和因此發(fā)生的費用。
7.1.2、乙方按要求配置專職安全人員。
八、違約責(zé)任
8.1、甲乙雙方按本合同執(zhí)行約定內(nèi)容,各自承擔(dān)因過錯產(chǎn)生的責(zé)任并賠償損失。
8.2、違約責(zé)任:
8.2.1、擅自將其承包的分包項目轉(zhuǎn)包或再分包的。使用的管理人員和生產(chǎn)人員大部分為其他單位人員的,視為擅自轉(zhuǎn)包或再分包。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將按合同額的10%向甲方償付違約金。
8.2.2、乙方必須按照甲方的要求配置相關(guān)人員且必須滿足日常和節(jié)假日期間的工作需求。否則,乙方將承擔(dān)合同額的2%違約金。
8.2.3、未經(jīng)甲方同意,變更或停止履行、解除合同。按合同額的5%向甲方償付違約金。
8.2.4、甲方未按合同約定支付構(gòu)件款,導(dǎo)致的工期延誤和相關(guān)損失由甲方負責(zé),并負責(zé)補償乙方因此造成的費用增加。
九、合同解除
9.1、如乙方出現(xiàn)以下行為,甲方可發(fā)出書面指令要求乙方無條件停工,合同解除,給甲方造成的損失均由乙方負全部責(zé)任,甲方保留索賠的權(quán)力:
9.1.1、未經(jīng)甲方同意,將本項目部分或全部轉(zhuǎn)包給第三方。
9.1.2、不能按甲方要求、本合同約定工期進行生產(chǎn),嚴重拖延工期。
9.1.3、在完工之前,無正當(dāng)理由停工。
9.1.4、乙方的人員、機械無法滿足項目需要且經(jīng)甲方三次以上催促仍無能力改進。
9.1.5、將本項目相關(guān)資料及內(nèi)容泄露給第三方。
9.1.6、發(fā)生重大設(shè)計變更,乙方無法繼續(xù)履約。
9.2、合同解除后各自的權(quán)利和義務(wù):
9.2.1、乙方應(yīng)妥善做好已完構(gòu)件和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作。
十、糾紛處理
雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商解決糾紛;若協(xié)商不成,任何一方可提交起訴方所在地有管轄權(quán)的法院解決。
十一、其它
1、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,本合同經(jīng)雙方法人代表(或其委托人)簽字、蓋章且預(yù)付款到達乙方賬面之日起生效。本合同生效后,任何一方單方面終止或變更合同,應(yīng)賠償另一方的直接及間接經(jīng)濟損失。
承包人:_____________(公章)分包人:_____________(公章)
法定代表人:_____________法定代表人:_____________
委托代理人:_____________委托代理人:_____________
電話:_____________電話:_____________
傳真:_____________傳真:_____________
開戶銀行:_____________開戶銀行:_____________
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇12
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)之規(guī)定,甲方委托乙方制作加工鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件,結(jié)合工程的實際情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守: 鋼構(gòu)件制作內(nèi)容質(zhì)為Q345、釀造車間H型鋼柱約224噸,材質(zhì)為Q345、動力車間H型鋼柱約173噸,材質(zhì)為Q345B,空瓶庫、成品庫H型鋼柱約320噸,材質(zhì)為Q345B,H型鋼加工量約為一道,面漆一道 (面漆為中灰醇酸面漆);
一、 承包方式: 包工包料
二、 合同價款及付款方式
1、合同價款:__元/噸(Q345)/噸(Q235)。 合計價款約為人民幣:___。
2、結(jié)算方式:。
3、付款方式:合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%),提貨時付清所有貨款,定金在最后一次提貨時結(jié)算。
4、以上為含稅價,乙方須提供發(fā)票與甲方。
三、 交貨地點及時間
1、交貨地點:
2、交貨時間:
四、 質(zhì)量及驗收要求
1、乙方應(yīng)按照國家現(xiàn)行的鋼結(jié)構(gòu)制作規(guī)范認真加工制作,確保鋼構(gòu)件達到圖紙設(shè)計和鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范的要求。
2、乙方所采購的材料應(yīng)符合甲方要求,鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內(nèi)所購材料應(yīng)具有質(zhì)保書。材料的代用必須經(jīng)甲方認可方可代用。
3、鋼構(gòu)件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的要求,依據(jù)國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定,由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負責(zé)提供所購原材料的質(zhì)保書和產(chǎn)品合格證,如需第三方檢測報告,甲方應(yīng)提前通知乙方,檢測所產(chǎn)生費用由甲方承擔(dān)。
五、 其它
1、乙方應(yīng)接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督,在乙方制作過程中,甲方有權(quán)到乙方制作現(xiàn)場進行質(zhì)量檢測,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正。如甲方在現(xiàn)場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的,乙方應(yīng)及時派人整改,其費用由乙方承擔(dān)。
2、如中途設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書面形式立即通知乙方,因變更帶來的材料增加及相關(guān)損失由甲方承擔(dān),因甲方原因影響施工進度的,工期則相應(yīng)順延。
六、 違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、 合同糾紛由雙方協(xié)商解決,或由乙方所在地法院解決。
八、 本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章)
日期:
乙方:(蓋章)
日期:
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇13
發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米,(注:如為約計數(shù),可據(jù)實結(jié)算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米,本項工程合同總造價約為: 元,大寫: 元。
(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認辦法:
1、合同簽訂后,甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %,即 元,作
2、材料進入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
5、本項工程質(zhì)保金為合同總款 %,質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一,經(jīng)雙方共同確認以后,工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計圖紙不全,設(shè)計工作無法開展。
2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更,甲方未及時通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款,進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內(nèi),甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)
六、雙方職責(zé)
1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時,甲方應(yīng)提前通知乙方,并應(yīng)及時據(jù)此調(diào)整合同價款。
2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分,應(yīng)共同承擔(dān)負責(zé)成品的保護,甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護,甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責(zé)賠償”的原則由乙方計取賠款,并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
七、甲方職責(zé):
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點,并確保乙方施工期內(nèi)的需要,費用由甲方負責(zé)。
2、開通施工場地的通道,滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負責(zé)本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系,并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負責(zé)。
5、在施工過程中,甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意,不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場,否則造成人員傷亡由甲方負責(zé)。
八、乙方職責(zé):
1、乙方根據(jù)甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中,隨時接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查,乙方應(yīng)給予積極的配合,對于乙方工程質(zhì)量不合格的.部位應(yīng)立即返工或修改,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔(dān)。
3、負責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果說出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān),甲方不負任何責(zé)任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進度計劃,以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期,日歷天數(shù)工期 天,如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方,可先行協(xié)商,協(xié)商不成時,由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效,于甲方支付款項完畢,乙方將工程整體移交給甲方后,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項完畢后,保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后,我方在保修期內(nèi)提供免費保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題,乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。
3、保修期滿后,乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務(wù),做到定期回訪,及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定:
1、標的物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移,如甲方未結(jié)清工程款,標的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時,須出據(jù)帶有財務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票,甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶,且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整,否則,由此引起的相關(guān)問題由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設(shè)計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計,甲方除提供設(shè)計院的正式圖紙外,設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等,如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方,否則出現(xiàn)問題自負。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙,相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。
6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇14
訂立合同雙方: 承攬方:__________________ 定作方:__________________ 定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品: 品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量備 注
第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照
第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法:__________________________________________ ________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔(dān):____________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔(dān):____________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條 其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任: 一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。 二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。 三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。 四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。 五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。 六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。 七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任! 八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。 九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。 十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任: 一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。 二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。 三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。 四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。 五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金! 六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失!
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。 本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。 定作方:____________________(蓋章) 代表人:____________________(蓋章) 地址:________________________________ 電話:________________________________ 開戶銀行:____________________________ 帳號:______________________________ 承攬方:__________________________(蓋章) 代表人:__________________________(蓋章) 地址:_________________________ 電話:_________________________ 開戶銀行:_____________________ 帳號:________年____月____日訂
返
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)加工簡單合同范本 篇15
發(fā)包人(甲方)
承包人(乙方):
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人鋼結(jié)構(gòu)消防樓梯工程(以下簡稱“工程”)的有關(guān)事宜,達成協(xié)儀:
第一條 工程概況
1.1 工程地址:
1.2 工程項目名稱:
1.3 工程內(nèi)容及做法(詳見附表1:甲方設(shè)計圖紙)。
1.4 工程承包方式:雙方商定采取包工、包料方式。
1.5 工程期限 個工作日,開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日 甲方更改圖紙、有關(guān)部門規(guī)定等客觀原因不能施工時,工期順延。
1.6 合同預(yù)算價款:本合同工程預(yù)算造價(詳見附表1:工程預(yù)算書)為(大寫):人民幣 元(¥: 元 ),工程竣工驗收合格后,結(jié)算款以預(yù)算書單價為基礎(chǔ),按實際發(fā)生工程量為準結(jié)算。若合同價打折時結(jié)算價同比例打折,但增項款不打 折,據(jù)實結(jié)算。
第二條 工程管理
2.1 甲方指派 為駐工地代表,負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜 。
2.2 乙方指派 為駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份式。
第四條 雙方責(zé)任約定
4.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論任何原因造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程總價10%違約金,若造成損失的違約方應(yīng)予以賠償 。
4.2因甲方原因影響工期,損失由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延,影響工期時甲方要簽字確認誤工日,方可繼續(xù)施工。
4.2.1不能按期供水、電;
4.2.2不能保證工人每天工作9小時(含加班);
4.2.3不能按期提供自購材料、設(shè)備;
4.2.4不能按期付工程款;
4.2.5因甲方變更設(shè)計圖紙、變更設(shè)計材料、人工誤工浪費。
4.3 因甲方終止執(zhí)行合同,而總報價工程量未過半,乙方擁有收取工程總價10%的設(shè)計費的權(quán)利,或按實用面積每平方米30元的設(shè)計費收取。
4.4合同簽訂后,若甲方提出減項且減項工程額達到總工程額5%時,須向乙方支付減項總額8%變更費;若甲方提出合同上由乙方購買的材料變?yōu)榧追劫徺I,則甲方向乙方支付該部份材料費用(預(yù)算書為準)的10%變更費,若甲方減項所用材料乙方已定購或運至現(xiàn)場,甲方需另支付材料來回運費、損耗及退貨費用,若甲方要求減項的項目已施工,甲方需支付乙方該項目的人工費、材料費、管理費及拆除費。所有減少項目或材料之費用均以預(yù)算書費用為準再乘以合同價折扣比例來計算。
4.5由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,由乙方負責(zé)修理直至約定標準,所需修理費用乙方承擔(dān),工期不予以順延。
4.6對竣工后月內(nèi)發(fā)現(xiàn)并證實屬于乙方責(zé)任的質(zhì)量問題,乙方免費維修。
4.7由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成的人員傷害,責(zé)任乙方自負。
4.8施工中由于乙方的過錯造成甲方的物品損失、損壞,乙方負責(zé)賠償或修復(fù),但甲方物品進場時必須由乙方監(jiān)理簽收驗證。
4.9由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成的罰款和賠償費用,由乙方負責(zé),在工程結(jié)算中扣除。
4.10隱蔽工程在隱蔽前,由乙方通知甲方到場驗收,甲方若兩天內(nèi)不驗收,乙方可自檢后隱蔽并如實填寫記錄,甲方應(yīng)予以認可。
4.11工程竣工后,乙方應(yīng)書面或電話口頭(當(dāng)甲方不在裝修地域時)通知甲方驗收,甲方簽收驗收通知回執(zhí),并在得知通知后六天內(nèi)驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在約定時間內(nèi)未能驗收應(yīng)及時通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。若另定日期,甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔(dān)乙方看管費用及相應(yīng)費用。
4.12本合同履行完畢后自動終止。
第五條 違約責(zé)任
5.1由于甲方原因?qū)е鹿こ萄悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天,甲方支付乙方500元,甲方如不按合同約定支付工程款,每延期一天按應(yīng)付款額的0.5%支付滯納金。
5.2由于乙方原因,逾期竣工,每延期一天乙方支付甲方500元違約金。因甲方原因爭議引起的停工日期除外。
5.3未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自使用,造成損失甲方負責(zé),并視為甲方已實際驗收合格。
5.4因乙方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此所造成的經(jīng)濟損失。
第六條 材料的提供
6.1本工程所需按預(yù)算書規(guī)定應(yīng)由甲方自購的施工材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,分別在各項工程施工之日前第三天內(nèi)甲方負責(zé)采購到場,若有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任甲方承擔(dān);甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后由乙方負責(zé)保管,乙方保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。
6.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備,承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場后通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗,如不符合質(zhì)量要求或有規(guī)格差異禁止使用,若已使用造成的損失由乙方負責(zé)。若有疑議,發(fā)包人及時書面提出,讓承包人簽字并解決,
第七條 工程款支付方式
7.1 合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款
7.2工程款付款雙方協(xié)商約定
7.3雙方款項往來均應(yīng)出具收據(jù),甲方應(yīng)予以保存,竣工結(jié)算后乙方收回收據(jù)并應(yīng)開具稅務(wù)統(tǒng)一發(fā)票交甲方。
7.4 工程若有甲乙雙方協(xié)商同意的增項,則應(yīng)在下次付款時一并付清,否則乙方有權(quán)停工待款,損失甲方自負。
第八條 裝飾工程預(yù)算書、施工圖經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的具體問題之協(xié)議,作為合同附件與合同具有同等效力。
第九條 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力,希雙方誠心遵守。
第十條 本合同經(jīng)雙方簽字后生效,如有不盡事宜,雙方本著友好互利的原則協(xié)商解決。
發(fā)包人(甲方)簽名: 承包人(乙方)簽名:
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
日期: 年 月 日 日期: 年 月日