建設(shè)工程廉潔契約（精選17篇）
建設(shè)工程廉潔契約 篇1
工程項(xiàng)目名稱(chēng)：_________________________________
甲方(發(fā)包單位)：_____________________________
乙方(承包單位)：_____________________________
為了規(guī)范建設(shè)市場(chǎng)，在工程建設(shè)中防止各種不正當(dāng)行為的發(fā)生，確保建設(shè)工程高效，優(yōu)質(zhì)，按時(shí)竣工投產(chǎn)，遵照國(guó)家建設(shè)部，監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開(kāi)展反對(duì)腐敗和反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的通知》精神，根據(jù)_________________有關(guān)要求，并經(jīng)甲乙雙方同意，特訂立如下協(xié)議：
一、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同自覺(jué)遵守國(guó)家和_________________關(guān)于廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定和關(guān)于建設(shè)工程承發(fā)包的各項(xiàng)規(guī)定。
二、甲方及其工作人員應(yīng)做到
(一)向乙方施工單位介紹本單位的有關(guān)廉政建設(shè)的各項(xiàng)制度和規(guī)定。
(二)對(duì)本單位工程項(xiàng)目人員進(jìn)行廉政教育;督促甲方人員嚴(yán)格遵守本單位制度和在工程項(xiàng)目建設(shè)中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的，出給予當(dāng)事人批評(píng)教育外，應(yīng)視情節(jié)輕重，后果大小給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰或紀(jì)律處分。
(三)甲方人員參加乙方組織的各種會(huì)議和活動(dòng)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意;在工程建設(shè)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)甲方人員在工程建設(shè)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。
(五)甲方工作人員(含家屬、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費(fèi)。
(六)甲方工作人員應(yīng)當(dāng)保持與乙方的正常業(yè)務(wù)交往，不得接受乙方的禮金、有價(jià)證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關(guān)規(guī)定登記上交;不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報(bào)銷(xiāo)任何應(yīng)由單位或個(gè)人支付的費(fèi)用。
(七)甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)和高消費(fèi)的娛樂(lè)活動(dòng)。
(八)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國(guó)出境提供方便。
(九)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國(guó)內(nèi)外旅游活動(dòng)。
(十)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
三、乙方及其工作人員應(yīng)當(dāng)做到
(一)乙方應(yīng)了解甲方單位有關(guān)廉政建設(shè)的各項(xiàng)制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和制度。
(二)乙方有責(zé)任對(duì)本單位工程項(xiàng)目人員進(jìn)行廉政教育(包括甲方單位制定的有關(guān)廉政建設(shè)方面的規(guī)定)，按時(shí)出席甲方召集的有關(guān)會(huì)議。
(三)乙方應(yīng)當(dāng)通過(guò)正常途徑開(kāi)展相對(duì)業(yè)務(wù)工作，不得為獲取某些不正當(dāng)利益而向甲方工作人員(含家屬、子女下同)贈(zèng)送禮金、有價(jià)證券和貴重物品等。
(四)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費(fèi)用、材料設(shè)備供應(yīng)、工程量變動(dòng)、工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量問(wèn)題處理等進(jìn)行私下商談或者達(dá)成默契。
(五)乙方不得以洽談業(yè)務(wù)、簽訂合同等為借口，邀請(qǐng)甲方工作人員外出旅游或進(jìn)入營(yíng)業(yè)性高檔娛樂(lè)場(chǎng)所。
(六)乙方不得為甲方單位和個(gè)人購(gòu)置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
工程項(xiàng)目名稱(chēng)：_________________________________
甲方(發(fā)包單位)：_____________________________
乙方(承包單位)：_____________________________
為了規(guī)范建設(shè)市場(chǎng)，在工程建設(shè)中防止各種不正當(dāng)行為的發(fā)生，確保建設(shè)工程高效，優(yōu)質(zhì)，按時(shí)竣工投產(chǎn)，遵照國(guó)家建設(shè)部，監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開(kāi)展反對(duì)腐敗和反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的通知》精神，根據(jù)_________________有關(guān)要求，并經(jīng)甲乙雙方同意，特訂立如下協(xié)議：
一、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同自覺(jué)遵守國(guó)家和_________________關(guān)于廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定和關(guān)于建設(shè)工程承發(fā)包的各項(xiàng)規(guī)定。
二、甲方及其工作人員應(yīng)做到
(一)向乙方施工單位介紹本單位的有關(guān)廉政建設(shè)的各項(xiàng)制度和規(guī)定。
(二)對(duì)本單位工程項(xiàng)目人員進(jìn)行廉政教育;督促甲方人員嚴(yán)格遵守本單位制度和在工程項(xiàng)目建設(shè)中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的，出給予當(dāng)事人批評(píng)教育外，應(yīng)視情節(jié)輕重，后果大小給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰或紀(jì)律處分。
(三)甲方人員參加乙方組織的各種會(huì)議和活動(dòng)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意;在工程建設(shè)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)甲方人員在工程建設(shè)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。
(五)甲方工作人員(含家屬、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費(fèi)。
(六)甲方工作人員應(yīng)當(dāng)保持與乙方的正常業(yè)務(wù)交往，不得接受乙方的禮金、有價(jià)證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關(guān)規(guī)定登記上交;不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報(bào)銷(xiāo)任何應(yīng)由單位或個(gè)人支付的費(fèi)用。
(七)甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)和高消費(fèi)的娛樂(lè)活動(dòng)。
(八)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國(guó)出境提供方便。
(九)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國(guó)內(nèi)外旅游活動(dòng)。
(十)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
三、乙方及其工作人員應(yīng)當(dāng)做到
(一)乙方應(yīng)了解甲方單位有關(guān)廉政建設(shè)的各項(xiàng)制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和制度。
(二)乙方有責(zé)任對(duì)本單位工程項(xiàng)目人員進(jìn)行廉政教育(包括甲方單位制定的有關(guān)廉政建設(shè)方面的規(guī)定)，按時(shí)出席甲方召集的有關(guān)會(huì)議。
(三)乙方應(yīng)當(dāng)通過(guò)正常途徑開(kāi)展相對(duì)業(yè)務(wù)工作，不得為獲取某些不正當(dāng)利益而向甲方工作人員(含家屬、子女下同)贈(zèng)送禮金、有價(jià)證券和貴重物品等。
(四)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費(fèi)用、材料設(shè)備供應(yīng)、工程量變動(dòng)、工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量問(wèn)題處理等進(jìn)行私下商談或者達(dá)成默契。
(五)乙方不得以洽談業(yè)務(wù)、簽訂合同等為借口，邀請(qǐng)甲方工作人員外出旅游或進(jìn)入營(yíng)業(yè)性高檔娛樂(lè)場(chǎng)所。
(六)乙方不得為甲方單位和個(gè)人購(gòu)置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
工程項(xiàng)目名稱(chēng)：_________________________________
甲方(發(fā)包單位)：_____________________________
乙方(承包單位)：_____________________________
建設(shè)工程廉潔契約 篇2
上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達(dá)州__________公司)
住所地：_________________成都市__________路_____號(hào)_____樓
法定代表人：_________________黃__________執(zhí)行董事
被上訴人(一審原告)：_________________萬(wàn)__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號(hào)：_____________
住所地：_________________成都市__________街_____號(hào)_____棟_____單元_____樓_____號(hào)
被上訴人(一審被告)：_________________乙公司
住所地：_________________成都市__________巷__________號(hào)
法定代表人：_________________劉__________總經(jīng)理
上訴請(qǐng)求：_________________
1、撤銷(xiāo)成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號(hào)《民事判決書(shū)》。
2、依法改判上訴人甲公司對(duì)萬(wàn)__________的工程款不承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
3、判令本案一審、二審訴訟費(fèi)由被上訴人萬(wàn)__________、被上訴人乙公司共同承擔(dān)。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號(hào)《民事判決書(shū)》，上訴人對(duì)該判決不服，現(xiàn)提起上訴。
上訴人“甲公司“認(rèn)為：_________________我單位從沒(méi)有參與過(guò)“達(dá)州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒(méi)有從被上訴人“乙公司”處承接過(guò)該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達(dá)州市建設(shè)局簽訂《建設(shè)工程施工合同》，更沒(méi)有將前述工程交由被上訴人萬(wàn)__________組織施工。而一審法院卻無(wú)視事實(shí)真相，錯(cuò)誤的認(rèn)定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬(wàn)__________組織施工，實(shí)屬事實(shí)不清，證據(jù)不足，認(rèn)定錯(cuò)誤。其理由有三：_________________
一、達(dá)州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風(fēng)馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營(yíng)合同》錯(cuò)誤的認(rèn)定萬(wàn)__________以“達(dá)州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬?gòu)埞诶畲鳎恢v事實(shí)。
年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬(wàn)__________簽訂了一份關(guān)于__________街整治工程的《施工聯(lián)營(yíng)合同》是實(shí)。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進(jìn)行承包施工，工程名稱(chēng)為_(kāi)_________街整治工程。后來(lái)，由于沒(méi)能中標(biāo)，該合同自然終止，沒(méi)能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達(dá)州建設(shè)局簽訂了關(guān)于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設(shè)工程施工合同》，并由萬(wàn)__________實(shí)際組織施工,這與“達(dá)州__________公司”則沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)。因?yàn)�，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會(huì)是同一件事，同一個(gè)工程呢?只不過(guò)__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認(rèn)定牽強(qiáng)附會(huì)，缺乏根據(jù)，不能成立。
二、一審判決認(rèn)定年月日萬(wàn)__________同“乙公司”、“甲公司”進(jìn)行了結(jié)算。這也是毫無(wú)根據(jù)的。首先，萬(wàn)__________同“達(dá)州__________公司”既沒(méi)有轉(zhuǎn)包、分包合同、協(xié)議，又沒(méi)有結(jié)算書(shū)依據(jù)，哪來(lái)的工程結(jié)算呢?其次，庭審中萬(wàn)__________雖然提供一份《建設(shè)工程造價(jià)預(yù)(結(jié))算書(shū)》復(fù)印件，卻稱(chēng)拿不出原件，僅說(shuō)原件在建設(shè)局。為什么施工單位沒(méi)有結(jié)算書(shū)原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒(méi)有具體的結(jié)算內(nèi)容。同時(shí)，既沒(méi)有發(fā)包建設(shè)單位建設(shè)局蓋章，也沒(méi)有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項(xiàng)目部”公章，該欄的旁邊有“達(dá)州__________公司”公章，而萬(wàn)__________在上面僅是技術(shù)負(fù)責(zé)人，并非項(xiàng)目經(jīng)理或承包人。眾所周知，工程竣工造價(jià)結(jié)算，是發(fā)生在建設(shè)發(fā)包單位同施工承包單位之間，而這份結(jié)算書(shū)卻不是。如果是轉(zhuǎn)包結(jié)算，那么“乙公司”應(yīng)有簽字和蓋章。為什么沒(méi)有?如果是內(nèi)部分包結(jié)算，那為什么不是萬(wàn)__________同“達(dá)州__________公司”結(jié)算，而又是“達(dá)州__________公司”同“盛龍建司第一項(xiàng)目部”結(jié)算?既然是萬(wàn)__________個(gè)人沒(méi)有資質(zhì)需打“達(dá)州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達(dá)州__________公司”牌子?再則，工程造價(jià)一欄為865666元，而一審認(rèn)定工程總結(jié)算價(jià)為752700元，稱(chēng)扣除“乙公司”墊支拆遷費(fèi)112966元。而事實(shí)上，標(biāo)底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來(lái)扣拆遷費(fèi)呢?凡此種種，疑點(diǎn)重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無(wú)疑問(wèn)，這是一份重復(fù)復(fù)印嫁接“達(dá)州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認(rèn)真核實(shí)審查，主觀武斷的認(rèn)為上訴人甲公司與被上訴人萬(wàn)__________進(jìn)行了關(guān)于__________橋亮化、美化工程的結(jié)算，因此認(rèn)定萬(wàn)__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無(wú)據(jù)。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認(rèn)定“乙公司”將工程交“達(dá)州__________公司”承建，“達(dá)州__________公司”又分包一部分給萬(wàn)__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。
根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定：_________________“訴訟過(guò)程中，當(dāng)事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認(rèn)的對(duì)己方不利的事實(shí)和認(rèn)可的證據(jù)，人民法院應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn)，但當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外�！憋@然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認(rèn)。同時(shí)，本案有其他證據(jù)足以證實(shí)“達(dá)州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外，還有“乙公司”給建設(shè)局出具的《收款證明書(shū)》稱(chēng)“乙公司”欠萬(wàn)__________、李__________民工工資。既然是“達(dá)州__________公司”與萬(wàn)__________發(fā)生的分包關(guān)系，那既是“達(dá)州__________公司”欠萬(wàn)__________的工程款，“乙公司”就不會(huì)說(shuō)自己欠萬(wàn)__________的民工工資。因而，一審判決對(duì)這一事實(shí)的認(rèn)定顯然不能成立。
綜上所述，一審判決無(wú)視本案事實(shí)真相，將與上訴人甲公司根本無(wú)關(guān)的__________橋亮化、美化工程強(qiáng)行認(rèn)定在上訴人身上，并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營(yíng)合同》來(lái)認(rèn)定為是上訴人與被上訴人萬(wàn)__________之間的關(guān)于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù)，同時(shí)，在上訴人及被上訴人乙公司對(duì)本案唯一與上訴人有關(guān)的一份無(wú)法與原件核對(duì)的證據(jù)復(fù)印件的真實(shí)性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬(wàn)__________承擔(dān)連帶支付責(zé)任的做法，實(shí)屬認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，沒(méi)有任何法律依據(jù)，應(yīng)予改判。請(qǐng)二審法院查明本案事實(shí)，依法作出公正判決，以維護(hù)上訴人之合法權(quán)益。
此致
成都市中級(jí)人民法院
上訴人：_________________甲公司
年_____月_____日
建設(shè)工程廉潔契約 篇3
發(fā)包單位(甲方)： 有限公司
承包單位(乙方)：
為確保拆除工程在施工中人身、設(shè)備的安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建筑法》等法律、法規(guī)、規(guī)定，明確發(fā)、承包方安全責(zé)任，確保施工安全，保證員工和其他所有職工在工程建設(shè)過(guò)程中人身健康安全，預(yù)防發(fā)生各類(lèi)施工安全事故，經(jīng)雙方協(xié)商，甲乙雙方自愿簽訂本協(xié)議。
工程項(xiàng)目名稱(chēng)：天津
工程地址：天津市 區(qū)
工程范圍：天津 拆除專(zhuān)業(yè)工程
協(xié)議期限：至本工程完工
本協(xié)議與工程施工合同同步有效;發(fā)包方的安全責(zé)任：工程項(xiàng)目發(fā)包前，發(fā)包方必須對(duì)承包方資質(zhì)和條件進(jìn)行審查，合格后方可進(jìn)行工程施工。對(duì)乙方的資質(zhì)進(jìn)行審查，確認(rèn)其符合且具備下列條件：持有有相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書(shū)：持有法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)。相關(guān)負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和特種作業(yè)人員的配置及持證符合安全生產(chǎn)要求。配備的機(jī)械、及安全防護(hù)設(shè)施、安全用具滿足安全生產(chǎn)需要。應(yīng)有的安全管理制度齊全。保括各工種的安全操作規(guī)程、特種作業(yè)人員的審證考核制度、各級(jí)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制和定期安全檢查、安全教育等制度。具有兩級(jí)機(jī)構(gòu)的承包單位設(shè)有專(zhuān)職安全管理機(jī)構(gòu)：施工隊(duì)伍超過(guò)30人的配有專(zhuān)職安全員：30人以下者設(shè)有兼專(zhuān)職安全員。在有危險(xiǎn)性的電力生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)，開(kāi)工前發(fā)包方必須對(duì)承包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等，進(jìn)行全面的安全技術(shù)及文明施工交底，應(yīng)有完整的交底資料和交底記錄，并經(jīng)雙方交底人員簽字。并要求承包方事先制定施工方案，明確“三措”(組織措施、安全措施、技術(shù)措施)，經(jīng)發(fā)包方工程項(xiàng)目主管機(jī)構(gòu)、技術(shù)和安全部門(mén)審查合格后方可施工。
一、發(fā)包方安全責(zé)任：
不定期檢查承包方施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)承包方人員在生產(chǎn)工作中違反有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為予以制止和糾正，并發(fā)出有存底聯(lián)的書(shū)面整改通知書(shū);對(duì)嚴(yán)整違章的行為立即勒令停止其工作。所有發(fā)包工程在竣工移交前，必須按標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)嚴(yán)格驗(yàn)收合格。圖紙資料、試驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試數(shù)據(jù)和試驗(yàn)項(xiàng)目不全，不得驗(yàn)收;驗(yàn)收不合格的不準(zhǔn)投入使用。
二、承包方的安全責(zé)任：
1、承包方對(duì)所承擔(dān)的施工項(xiàng)目，必須制訂施工方案，并結(jié)合工程實(shí)際制定好保證安全的“三大措施” (組織、技術(shù)、安全措施)，經(jīng)發(fā)包方工程項(xiàng)目主管部門(mén)、技術(shù)、安全審查合格后監(jiān)督實(shí)施。
2、承包方必須貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、法規(guī)，遵守國(guó)家、行業(yè)及公司有關(guān)安全施工、文明施工的規(guī)定。遵守現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)規(guī)章制度。
3、工程開(kāi)工前，承包方必須組織全體施工人員分工種進(jìn)行安全教育、技能和安規(guī)考試，合格后方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工。需調(diào)換工種、增補(bǔ)或調(diào)動(dòng)人員者，在上崗前均必須進(jìn)行安全教育和技能安規(guī)考試，并報(bào)給發(fā)包方安全部門(mén)備案。特種作業(yè)人員，必須持有有效的《特種作業(yè)證》。
4、承包方工作人員必須無(wú)妨礙工作的病癥，否則不得參與工作。凡已登記的工程施工人員不得隨意更換，不得冒名頂替。
5、工程開(kāi)工前，必須向施工人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，讓全體施工人員掌握工程特點(diǎn)及施工安全措施。
6、承包方進(jìn)行特殊作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)的項(xiàng)目施工時(shí)，必須事先編制安全施工措施，填寫(xiě)安全施工作業(yè)票;從事電氣上的工作，一切施工活動(dòng)都要辦理安全施工作業(yè)票(或工作票)，并派員監(jiān)督。
7、承包方應(yīng)自覺(jué)接受發(fā)包方安全部門(mén)的監(jiān)督和指導(dǎo)。對(duì)發(fā)包方安監(jiān)部門(mén)檢查提出的安全整改通知，必須及時(shí)整改。施工中一旦發(fā)生人身事故或危及生產(chǎn)運(yùn)行的不安全情況，必須立即報(bào)告發(fā)包方安全監(jiān)察部門(mén)。
8、承包方必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，為施工人員配備合格的勞動(dòng)防護(hù)用品及安全用具，并保證施工工具、器械使用安全。
9、開(kāi)工前應(yīng)對(duì)施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行一次檢查，確保符合安全規(guī)定并不超過(guò)檢驗(yàn)周期。 承包方施工人員應(yīng)對(duì)所在的施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境、操作設(shè)施、設(shè)備、工器具等進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，并經(jīng)落實(shí)整改后方準(zhǔn)繼續(xù)施工。在施工期間所使用的各種設(shè)備及工用具等均應(yīng)符合施工要求。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管網(wǎng)每天開(kāi)工前須派專(zhuān)人進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)整改。各類(lèi)安全防護(hù)設(shè)施、遮欄、安全標(biāo)志牌、警告牌和接地線等承包方不得擅自拆除、更改。
10、承包方承建的項(xiàng)目，禁止再行轉(zhuǎn)包，非主體工程需要分包的，必須報(bào)發(fā)包方工程項(xiàng)目主管部門(mén)、安全部門(mén)批準(zhǔn)。發(fā)包方必須對(duì)承包方進(jìn)行安全管理與監(jiān)督。
11、承包方應(yīng)按《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》等法律、法規(guī)、規(guī)定用工，嚴(yán)禁使用未成年工和有職業(yè)禁忌的人員進(jìn)行施工作業(yè)。
12、承包方應(yīng)對(duì)工作地段采取的安全技術(shù)措施、工作班人員狀態(tài)以及施工中的安全責(zé)任負(fù)責(zé);如因承包方采取的安全措施不當(dāng)、違反有關(guān)安全操作規(guī)程、規(guī)定及本協(xié)議所列安全事項(xiàng)而造成的一切事故或?qū)Φ谌皆斐蓳p失的，均由承包方承擔(dān)所造成的經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任。
三、承包方必須嚴(yán)格控制工程項(xiàng)目的施工范圍。
四、承包方施工人員違反有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程制度時(shí)，發(fā)包方安全部門(mén)有權(quán)予以糾正制止，有權(quán)通知承包方并給予經(jīng)濟(jì)處罰，直至停止承包方的工作。
五、因承包方責(zé)任造成的發(fā)包方安全事故，由發(fā)包方按事故調(diào)查規(guī)程處理，承包方安全部門(mén)參與調(diào)查。根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》第四十五條的規(guī)定：“施工現(xiàn)場(chǎng)安全由建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)”，因承包方的責(zé)任造成的人身傷亡、設(shè)備損壞事故及其造成的經(jīng)濟(jì)損失,一切責(zé)任由承包方承擔(dān)，并通知有關(guān)政府部門(mén)調(diào)查處理、統(tǒng)計(jì)上報(bào)。
發(fā)包單位(章)： 承包單位(章)：
法人代表: 法人代表:
法人委托代理人 : 法人委托代理人:
簽定日期： 年 月 日
注：本責(zé)任書(shū)一式肆份,由發(fā)包方、承包方各執(zhí)兩份。
建設(shè)工程廉潔契約 篇4
甲方：_____________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方：_____________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就本項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立協(xié)議并共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條：工程名稱(chēng)：
第三條：工程范圍：見(jiàn)附件.
第四條：工程總價(jià)：
人民幣 (此項(xiàng)為投標(biāo)價(jià)，支付以實(shí)際工程量為依據(jù)，此為稅后價(jià))，乙方包工包料。
第五條：
5.1竣工日期：(竣工報(bào)告為準(zhǔn)) 交付日
5.2合同總工期： 元。
5.3甲方付款不以乙方向其提供發(fā)票為前提。
第六條：本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
按設(shè)計(jì)文件及相關(guān)規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)施工且符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
第七條：代表
甲方應(yīng)指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認(rèn)為是甲方的正式文件，此項(xiàng)人員的授權(quán)委托書(shū)作為本合同的一部分。如發(fā)生變更，甲方應(yīng)當(dāng)自變更后即日書(shū)面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔(dān)。
第八條：工地管理
8.1乙方必須加強(qiáng)施工人員的安全及職業(yè)技能教育，在施工過(guò)程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發(fā)生。
8.2嚴(yán)格執(zhí)行工地上的各項(xiàng)管理制度,施工現(xiàn)場(chǎng)必須做到文明施工，做到工完場(chǎng)清，垃圾歸堆并運(yùn)送指定地點(diǎn)。
8.3 乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節(jié)嚴(yán)重移交司法部門(mén)處理。
第九條：設(shè)備、材料、通行及配套
9.1 甲方提供乙方臨時(shí)用房，以及為了履行完成、養(yǎng)護(hù)分包工程所需的暫時(shí)或永久性質(zhì)的設(shè)備。
9.2 本工程使用的材料：見(jiàn)附件。
9.3 乙方堆置器材設(shè)備之場(chǎng)所，應(yīng)在甲方許可之范圍內(nèi)，不得妨礙工程之進(jìn)行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應(yīng)向乙方提供使其設(shè)備足夠能進(jìn)入其工地的一部分或幾個(gè)部分的便利措施。
9.4本工程施工期間工地及相關(guān)場(chǎng)所臨時(shí)水電設(shè)施由甲方負(fù)責(zé)提供，甲方應(yīng)隨時(shí)注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設(shè)施之安全正常營(yíng)運(yùn)。
第十條：工程保險(xiǎn)
10.1乙方應(yīng)對(duì)其員工購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)
10.2由甲方辦理的保險(xiǎn)單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應(yīng)當(dāng)享有保險(xiǎn)單內(nèi)利益，甲方應(yīng)當(dāng)將乙方享有的利益注明或特別載列于保險(xiǎn)單上和附表本部份之上。
10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。
10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過(guò)失外，工期延長(zhǎng)，應(yīng)由甲方支付續(xù)保費(fèi)用。
第十一條：變更設(shè)計(jì)
11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：
11.2經(jīng)由本合同雙方協(xié)商一致減少的事項(xiàng)。
11.3為了甲方利益，由乙方可以書(shū)面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項(xiàng)。
11.4所增加或變更之費(fèi)用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對(duì)高價(jià)定價(jià)。
11.5減少之工程，甲方除承擔(dān)乙方已購(gòu)材料之損失外，還應(yīng)支付乙方為此支付合理的費(fèi)用。
第十二條：工程延期
12.1須延長(zhǎng)完工日期時(shí)，乙方可于原因發(fā)生后3日內(nèi)據(jù)實(shí)將工程延期通知單書(shū)面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。
12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。
第十三條：驗(yàn)收
13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到中間驗(yàn)收部位時(shí)，甲方應(yīng)在接到乙方通知之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
13.2本工程進(jìn)度于符合完工或階段性驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，乙方應(yīng)以書(shū)面報(bào)請(qǐng)完工驗(yàn)收。經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后，由甲方驗(yàn)收。
13.3乙方在驗(yàn)收前3日，將驗(yàn)收日期以書(shū)面通知甲方，如甲方不能按時(shí)參加，須提前2日書(shū)面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。
13.4甲方在收到乙方通知后3天內(nèi)未進(jìn)行驗(yàn)收、也未提出延期的，乙方提交的已驗(yàn)收通知中開(kāi)列的工程量即視為被認(rèn)可，通知的驗(yàn)收日期即視為驗(yàn)收合格之日，作為支付合同價(jià)款的依據(jù)。
13.5本工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)在10天內(nèi)移交予甲方。驗(yàn)收合格之日即視為所有權(quán)及相關(guān)權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)移。
第十四條：違約及損害賠償責(zé)任
14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應(yīng)給付另一方按工程總價(jià)10%計(jì)算之違約金。
14.2一方要求減少工程金額達(dá)原合約金額之百分之二十。
14.3一方要求停工達(dá)15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過(guò)失除外 。
14.4一方有停業(yè)、倒閉、破產(chǎn)或財(cái)務(wù)發(fā)生困難情事之虞，或一方顯無(wú)能力支付工程款。
14.5本合約依上述原因而終止或解除時(shí)，或因其它原因致使合同但發(fā)生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。
14.6除能夠證明是乙方故意不按時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工的，甲方應(yīng)賠償乙方違約金15萬(wàn)元。
14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應(yīng)按每人100元/天對(duì)乙方承擔(dān)賠償金，并支付乙方因停工或延期而發(fā)生之費(fèi)用包括但不限于施工機(jī)具折舊費(fèi)、工地費(fèi)用及管理費(fèi)用等。甲方應(yīng)于通知停工之十日內(nèi)主動(dòng)賠償乙方。
14.8甲方不按照合同約定準(zhǔn)時(shí)支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價(jià)的百分之三支付違約金。
第十五條：糾紛處理
甲乙雙方如對(duì)本合約條款發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)平等協(xié)商，協(xié)商不成，由 人民法院管轄。
第十六條：其它
16.1合約時(shí)效：本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。
16.2合同份數(shù)：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷(xiāo)。
16.4一方提供之地址為可送達(dá)之地址，如果變更應(yīng)及時(shí)通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達(dá)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程廉潔契約 篇5
建設(shè)工程借款合同
合同編號(hào)：
貸款方：___
借款方：___
根據(jù)國(guó)家規(guī)定，借款方為進(jìn)行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 借款用途_________________________________________________________
第二條 借款金額 借款方向貸款方借款人民幣(大寫(xiě))__元。預(yù)計(jì)用款為_(kāi)_年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。
第三條 借款利率 自支用貸款之日起，按實(shí)際支用數(shù)計(jì)算利息，并計(jì)算復(fù)利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，年息為_(kāi)_%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率20%。
第四條 借款期限 借款方保證從__年_月起至__年_月止，用國(guó)家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預(yù)定為_(kāi)_年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。貸款逾期不還的部分，貸款方有權(quán)限期追回貸款，或者商請(qǐng)借款單位的其它開(kāi)戶(hù)銀行代為扣款清償。
第五條 因國(guó)家調(diào)整計(jì)劃、產(chǎn)品價(jià)格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時(shí)，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條 貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金的計(jì)算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計(jì)算相同。
第七條 貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營(yíng)管理、計(jì)劃執(zhí)行、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫(kù)存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)報(bào)表及資料。
借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)收回部分貸款，并對(duì)違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應(yīng)按規(guī)定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其它事項(xiàng)，雙方遵照《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。
第九條 本合同經(jīng)過(guò)簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報(bào)送主管部門(mén)、總行、分行各一份。
借款方___(蓋章) 貸款方___(蓋章)
負(fù)責(zé)人：___ 負(fù)責(zé)人：___
地 址：___ 地 址：___
簽約日期：___
簽約地點(diǎn)：___
建設(shè)工程廉潔契約 篇6
投標(biāo)書(shū)
合同名稱(chēng)：_______________________________
致：業(yè)主：______________________________________________________________
先生們：
1在研究了上述工程的施工合同條件、規(guī)范、圖紙、工程量清單以及附件第_號(hào)以后，我們，即文末簽名人，茲報(bào)價(jià)以____________________________________(__________)，或根據(jù)上述條件可能確定的其它金額，按合同條件、規(guī)范、圖紙、工程量清單及附件要求，實(shí)施并完成上述工程并修補(bǔ)其任何缺陷。
2我們承認(rèn)投標(biāo)書(shū)附錄為我們投標(biāo)書(shū)的組成部分。
3如果我們中標(biāo)，我們保證在接到監(jiān)理工程師開(kāi)工通知后盡可能快地開(kāi)工并在投標(biāo)書(shū)附錄中規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成合同規(guī)定的全部工程。
4我們同意從確定的接收投標(biāo)之日起__天內(nèi)遵守本投標(biāo)書(shū)，在此期限期滿之前的任何時(shí)間，本投標(biāo)書(shū)一直對(duì)我們具約束力，并可隨時(shí)被接受。
5在制定和執(zhí)行一份壓式的合同協(xié)議書(shū)之前，本投標(biāo)書(shū)連同你方書(shū)面的中標(biāo)通知，應(yīng)構(gòu)成我們雙方之間有約束力的合同。
6我們理解你們并不一定非得接受最低標(biāo)或你方可能收到的任何投標(biāo)書(shū)的約束。
于19__年__月__日。
簽字人_________________________職務(wù)_____
授權(quán)代表_______________________________
(楷體大寫(xiě)字母)
地址_________________________________
證人_________________________________
地址_________________________________
職業(yè)______
建設(shè)工程廉潔契約 篇7
委托人：監(jiān) 理 人：
經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第1條 委托人委托監(jiān)理人監(jiān)理的工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本工程”)概況如下：
1、工程名稱(chēng)： 橋改造工程 。
2、工程地點(diǎn)： * 區(qū)境內(nèi) 。
3、工程規(guī)模：橋梁全長(zhǎng)12米，寬5米 。
4、總 投 資： 。
第2條 本合同中的有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《標(biāo)準(zhǔn)條件》中賦予它們的定義相同。
第3條 下列文件均為本合同的組成部分：
1、監(jiān)理投標(biāo)書(shū)或中標(biāo)通知書(shū);
2、本合同標(biāo)準(zhǔn)條件;
3、本合同專(zhuān)用條件(包括補(bǔ)充合同)。
4、在實(shí)施過(guò)程中雙方共同簽署的補(bǔ)充與修正文件。
第4條 監(jiān)理人向委托人承諾，按照本合同的規(guī)定，承擔(dān)本合同專(zhuān)用條件中議定范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。
第5條 委托人向監(jiān)理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種，向監(jiān)理人支付報(bào)酬。
第6條 本合同自 年 月 日開(kāi)始實(shí)施，至本工程備案驗(yàn)收完成之日(工程施工監(jiān)理期為日歷日 天)。
第7條 本合同一式 陸 份，均具有同等法律效力，其中，委托人 三 份，監(jiān)理人 三 份。
委 托 人： 監(jiān) 理 人：
(簽章) (簽章)
住 所： 住 所：
法定代表人：(簽章) 法定代表人：(簽章)
代 表： 代 表：
開(kāi) 戶(hù) 銀行： 開(kāi) 戶(hù) 銀行：
賬 號(hào): 賬 號(hào):
郵 編： 郵 編：
電 話： 電 話：
本合同簽訂于： 年 月 日
建設(shè)工程廉潔契約 篇8
發(fā)包人(全稱(chēng)) (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包人(全稱(chēng))__(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工協(xié)商一致，訂立本合同。
一、 工程概況
工程名稱(chēng)： ※
工程地點(diǎn)： ※
結(jié)構(gòu)形式： 框架剪力墻 層數(shù)：地上28層地下1/2層 建筑面積：※
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附表1)
工程立項(xiàng)文號(hào)： ※
資金來(lái)源： 自籌
二、 工程承包范圍
承包范圍： ※
不包括的工程范圍： /
三、 合同工期
總?cè)諝v天數(shù) 1080 天
開(kāi)工日期：__※年10月10日
竣工日期：__※年9月23日
四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 合格
四、 合同價(jià)款
1、合同總價(jià)(大寫(xiě))：※(人民幣)(小寫(xiě))￥： ※ 元(其中：工程預(yù)留金 20xx萬(wàn)元、零星工作費(fèi) / 元，安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) ※ 元，工程分包和材料購(gòu)置費(fèi) / 元，總承包服務(wù)費(fèi) / 元。)
2、綜合單價(jià)：詳見(jiàn)承包人的報(bào)價(jià)書(shū)。
五、 組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、 本合同協(xié)議書(shū)
2、 本合同專(zhuān)用條款
3、 本合同通用條款
4、 中標(biāo)通知書(shū)
5、 投標(biāo)書(shū)、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)及其附件
6、 招標(biāo)文件、答疑紀(jì)要及工程量清單
7、 圖紙
8、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
雙方為履行本合同的有關(guān)洽商、變更等書(shū)面協(xié)議、文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。
八、承包人按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
10.1合同訂立時(shí)間： 20xx 年 9 月 30 日
10.2合同訂立地點(diǎn)： ________________________
10.3本合同雙方約定_____________簽字蓋章 _后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程廉潔契約 篇9
合同編號(hào)：____________
發(fā)包方（甲方）：__________________
承包方（乙方）：__________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及通信工程建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱(chēng)：______________________________
2.工程地點(diǎn)：______________________________
3.工程范圍和內(nèi)容：________________________
第二條甲方權(quán)利和義務(wù)
1.組織工程建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)交底，向乙方明確施工任務(wù)；
2.提供必要的施工條件；
3.負(fù)責(zé)主材的供應(yīng)，詳見(jiàn)發(fā)包人供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表；
4.指派甲方代表對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行全面協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；
5.在乙方提供全套竣工資料和書(shū)面竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后會(huì)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)組織驗(yàn)收；
6.按合同約定按時(shí)向乙方支付工程款。
第三條乙方權(quán)利和義務(wù)
1.必須具有經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的通信行業(yè)施工資質(zhì)，并經(jīng)鐵通工程建設(shè)有限公司浙江分公司核準(zhǔn)的施工入圍資格，并向甲方提供企業(yè)（或公司）施工資質(zhì)證書(shū)、企業(yè)基本情況等相關(guān)資料；
2.應(yīng)編制《工程施工概、預(yù)算》，經(jīng)甲方書(shū)面認(rèn)可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據(jù)；
3.乙方不得將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人；
4.非經(jīng)甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包；
5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)施工；
6.合理組織施工，編制施工方案、施工總進(jìn)度計(jì)劃、材料供應(yīng)計(jì)劃，并在施工前送甲方備案；
7.嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件及《gb/t50312-》、《本地網(wǎng)通信線路工程驗(yàn)收規(guī)范yd5051-97》等規(guī)范要求施工；
8.做好施工材料的檢驗(yàn)、清點(diǎn)和保管，乙方采購(gòu)的材料應(yīng)按照約定及設(shè)計(jì)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求采購(gòu)，并提供產(chǎn)品合格證明，對(duì)材料設(shè)備的質(zhì)量負(fù)責(zé)，采購(gòu)的材料設(shè)備須經(jīng)甲方書(shū)面認(rèn)可后方能使用，采購(gòu)的材料設(shè)備與設(shè)計(jì)或標(biāo)準(zhǔn)要求不符時(shí)，應(yīng)重新采購(gòu)符合要求的產(chǎn)品，并承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用及延誤工期的責(zé)任；
9.服從甲方監(jiān)理及甲方代表對(duì)施工過(guò)程的管理與監(jiān)督，工程具備隱蔽條件或達(dá)到約定的中間驗(yàn)收部位，乙方進(jìn)行自檢，并在隱蔽或中間驗(yàn)收前48小時(shí)以書(shū)面形式通知甲方監(jiān)理及甲方代表驗(yàn)收。通知包括隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。乙方準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格，甲方監(jiān)理及甲方代表在驗(yàn)收記錄上簽字后，乙方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。否則，甲方有權(quán)要求乙方返工，并由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用及延誤工期的責(zé)任；
10.線路工程的施工，乙方同時(shí)承擔(dān)電話機(jī)及數(shù)據(jù)終端的安裝任務(wù)。在施工過(guò)程中和工程竣工后半年內(nèi)，乙方應(yīng)服從甲方的要求進(jìn)行該項(xiàng)目范圍內(nèi)的電話機(jī)及數(shù)據(jù)終端的安裝工作。安裝費(fèi)用由甲乙雙方商議決定。
11.施工過(guò)程中必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作。乙方在施工中所發(fā)生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設(shè)備事故，事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并不得因此影響工程進(jìn)度。
第四條工程期限
本工程開(kāi)工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日。
第五條竣工驗(yàn)收
1.工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。同時(shí)乙方應(yīng)在一周內(nèi)按鐵通網(wǎng)建[]32號(hào)關(guān)于《工程竣工文件編制規(guī)定》的要求編制完整的竣工文件。
2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書(shū)面竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后會(huì)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收以施工圖紙、圖說(shuō)、技術(shù)交底紀(jì)要、設(shè)計(jì)更改通知、國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
3.驗(yàn)收合格后，雙方簽署竣工驗(yàn)收通過(guò)的文件，并將工程移交給甲方管理。驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)有不符質(zhì)量要求的，由乙方負(fù)責(zé)修改再進(jìn)行驗(yàn)收�？⒐と掌谝则�(yàn)收通過(guò)的日期為準(zhǔn)。
第六條質(zhì)量保證
1.保修期限：工程竣工驗(yàn)收通過(guò)后十二個(gè)月；
2.保修責(zé)任：乙方對(duì)交付的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任，由于乙方施工原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償修復(fù)。
第七條工程考核
1.乙方采購(gòu)的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或弄虛作假、以次充好，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方自行承擔(dān)整改所需的工料費(fèi)，同時(shí)向甲方支付工程最終結(jié)算價(jià)款________%的違約金，甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時(shí)予以扣除。情節(jié)惡劣的，取消乙方入圍施工資格。
2.除甲方原因及不可抗力外，工期延誤的責(zé)任由乙方承擔(dān)，每延期一天乙方應(yīng)向甲方支付工程最終結(jié)算價(jià)款0.5%的違約金，甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時(shí)予以扣除。
3.不服從甲方指揮，拒絕或延誤電話機(jī)及數(shù)據(jù)終端安裝，乙方向甲方支付工程最終結(jié)算價(jià)款__________%的違約金，甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時(shí)予以扣除，并同時(shí)取消乙方入圍施工資格。
4.未按期按鐵通網(wǎng)建[]32號(hào)關(guān)于《工程竣工文件編制規(guī)定》的要求編制完整的竣工文件的，每延期一天乙方應(yīng)向甲方支付工程最終結(jié)算價(jià)款0.5%的違約金，甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時(shí)予以扣除。
第八條工程價(jià)款的結(jié)算與支付
1.本工程采用包工部分包料方式，根據(jù)乙方編制的施工預(yù)算，合同價(jià)暫定為_(kāi)_________。
2.工程竣工后，由乙方按照郵電部（1995）626號(hào)文件《通信建設(shè)工程概算、預(yù)算編制辦法及費(fèi)用定額》的規(guī)定據(jù)實(shí)編制竣工決算報(bào)告，經(jīng)甲方指定的具有通信工程審計(jì)資質(zhì)的第三方審計(jì)，審計(jì)費(fèi)的支付按浙江省物價(jià)局浙價(jià)服[]262號(hào)文件執(zhí)行。
3.工程最終結(jié)算款的確定：工程最終結(jié)算款由以下兩部分組成，（1）審計(jì)審定價(jià)款中乙方采購(gòu)的材料款和其他費(fèi)用不作調(diào)整，按審計(jì)的價(jià)款確定；（2）審計(jì)審定價(jià)款中的建筑安裝工程費(fèi)部分（扣除材料費(fèi)以外的部分），乙方同意按浙鐵通計(jì)建[]303號(hào)文的規(guī)定調(diào)整相關(guān)費(fèi)率后下浮__________%。
4.乙方向甲方開(kāi)具建安和材料統(tǒng)一發(fā)票后，甲方先行支付工程最終結(jié)算價(jià)款的90%（甲方有權(quán)在該款項(xiàng)中扣除乙方應(yīng)支付的違約金），待十二個(gè)月保修期滿后，若無(wú)工程質(zhì)量遺留問(wèn)題，甲方付清剩余工程價(jià)款。
第九條合同解除
1.雙方協(xié)商同意可解除本合同。
2.未經(jīng)甲方同意，乙方將承包工程的任何部分分包給他人的，甲方有權(quán)解除本合同。
3.乙方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉(zhuǎn)包給他人的，甲方有權(quán)解除本合同。
4.有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：
�。�1）因不可抗力致使合同無(wú)法履行；
�。�2）因一方嚴(yán)重違約致使合同無(wú)法履行。
5.一方依據(jù)本條2、3、4款約定要求解除合同的，應(yīng)以書(shū)面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知，通知到達(dá)對(duì)方時(shí)合同解除，合同解除后乙方應(yīng)做好已完工程的保護(hù)和移交工作，并按甲方要求將自有機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工場(chǎng)地。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對(duì)方造成的損失。
第十條爭(zhēng)議解決方式
在履行合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決，或向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十一條其他
1.乙方確認(rèn)其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關(guān)文件內(nèi)容；
2.本協(xié)議未盡事項(xiàng)，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力；
3.本協(xié)議一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份，協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
甲方（蓋章）______________
地址：____________________
法定代表人：______________
委托代理人：______________
開(kāi)戶(hù)銀行：________________
帳號(hào)：____________________
電話：____________________
郵政編碼：________________
乙方（蓋章）______________
地址：____________________
法定代表人：______________
委托代理人：______________
開(kāi)戶(hù)銀行：________________
帳號(hào)：____________________
電話：____________________
郵政編碼：________________
簽約日期：________________
簽約地點(diǎn)：________________
建設(shè)工程廉潔契約 篇10
甲方(發(fā)包人)：_________
乙方(承包人)：_________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定，參照《居住小區(qū)智能化系統(tǒng)建設(shè)要點(diǎn)與技術(shù)導(dǎo)則》(修訂稿)中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程經(jīng)邀請(qǐng)招標(biāo)，依據(jù)乙方提交的_________花園智能化系統(tǒng)投標(biāo)文件(包括技術(shù)解決方案書(shū)、施工組織方案書(shū)、設(shè)備清單及報(bào)價(jià)表)，并在雙方研究、討論最后確認(rèn)的設(shè)計(jì)文件(同投標(biāo)文件)的基礎(chǔ)上，確定由乙方對(duì)本工程實(shí)行總承包(系統(tǒng)集成)。
為明確工程內(nèi)容及雙方權(quán)利、義務(wù)，本著相互協(xié)作，緊密配合的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《智能建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(征求意見(jiàn)稿)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，結(jié)合該工程具體情況，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一部分 工程概況
1.工程概況
1.1 工程名稱(chēng)：_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程
1.2 工程地點(diǎn)：___________________________
1.3 工程內(nèi)容
1)本次智能化系統(tǒng)工程建設(shè)包括：閉路監(jiān)控子系統(tǒng)、可視對(duì)講子系統(tǒng)、周界防范子系統(tǒng)、家庭智能化及家庭安防子系統(tǒng)、一卡通管理子系統(tǒng)、停車(chē)場(chǎng)管理系統(tǒng)、綜合布線子系統(tǒng)、小區(qū)局域網(wǎng)系統(tǒng)、背景音樂(lè)子系統(tǒng)、物業(yè)管理子系統(tǒng)、設(shè)備控制子系統(tǒng)、信息發(fā)布子系統(tǒng)、視頻點(diǎn)播子系統(tǒng)、網(wǎng)站發(fā)布系統(tǒng)。
2)本次合同未涉及_________小區(qū)樣板房智能化演示系統(tǒng)和單列的智能化演示系統(tǒng)(模擬展板)，雙方另行協(xié)商解決，不包含在本合同中。
3)本次工程建設(shè)包括很多可選項(xiàng)目或設(shè)備(可建設(shè)、可不建設(shè))，可選項(xiàng)目或設(shè)備如需要建設(shè)則作為增項(xiàng)工程進(jìn)行，雙方另外單獨(dú)結(jié)算，補(bǔ)簽合同，如有爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決�？蛇x項(xiàng)目或設(shè)備包括：閉路監(jiān)控系統(tǒng)中的遠(yuǎn)程監(jiān)控中心、一卡通系統(tǒng)中消費(fèi)系統(tǒng)、WWW/E-Mail服務(wù)器、背景音樂(lè)子系統(tǒng)中節(jié)目定時(shí)器/報(bào)警信號(hào)發(fā)生器、電子巡更子系統(tǒng)、家庭智能化及安防系統(tǒng)中的紅外發(fā)射器、家電控制繼電器、無(wú)線遙控器、無(wú)線接收器等。
4)還有部分建議自購(gòu)項(xiàng)目或設(shè)備，建議自購(gòu)項(xiàng)目或設(shè)備是本智能化系統(tǒng)工程有機(jī)構(gòu)成部分，不可缺，由甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)。建議自購(gòu)項(xiàng)目或設(shè)備包括：機(jī)房子系統(tǒng)、卡座廣播系統(tǒng)。
5)本次智能化系統(tǒng)工程一卡通子系統(tǒng)中的智能卡是必選項(xiàng)目，因?yàn)閮r(jià)格、型號(hào)、印刷不確定，未包含在總報(bào)價(jià)中，需要另外簽訂合同，不包含在本合同中。
第二部分 工程承包范圍
2.工程承包范圍
承包范圍：工程承包內(nèi)容同招標(biāo)文件，設(shè)計(jì)要求及工程地質(zhì)情況，詳見(jiàn)本工程施工圖紙及設(shè)計(jì)說(shuō)明。
第三部分 合同總額、承包方式及合同文件組成
3.合同總額及承包方式
3.1 合同總額(或者稱(chēng)為工程總造價(jià))即委托乙方建設(shè)_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程全部子系統(tǒng)所簽訂合同總額之和，總額為_(kāi)________萬(wàn)元(_________元整)。
3.2 承包方式：該項(xiàng)目采取由乙方包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工的方式進(jìn)行總承包。
3.3 特別說(shuō)明
1)在本次智能化系統(tǒng)建設(shè)中，所有子系統(tǒng)中所涉及的顧地牌PVC管價(jià)格均由甲方提供，若價(jià)格發(fā)生變化，以最終價(jià)格為準(zhǔn)，補(bǔ)差價(jià)(如單價(jià)高于合同價(jià)，甲方補(bǔ)高出部分差價(jià))。
2)在本次工程中，未考慮智能化系統(tǒng)工程主干路由，由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔___80PVC管道。
3)合同中有不可預(yù)見(jiàn)因素，若發(fā)生增減項(xiàng)，雙方補(bǔ)簽增、減項(xiàng)合同，一起構(gòu)成本合同的有效組成部分。
4.組成合同的文件
4.1 本合同
4.2 _________小區(qū)智能化系統(tǒng)招標(biāo)書(shū)
4.3 _________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程技術(shù)解決方案書(shū)
4.4 _________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程設(shè)備清單及報(bào)價(jià)
4.5 _________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程施工組織方案
4.6 中標(biāo)通知書(shū)
4.7 圖紙
4.8 雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分
第四部分 詞語(yǔ)定義
5.詞語(yǔ)定義
5.1 甲方(發(fā)包人)：指在合同中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
5.2 乙方(承包人)：指在合同中約定，被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
5.3 項(xiàng)目經(jīng)理：指承包人在合同中指定的負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。
5.4 監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)證書(shū)的單位。
5.5 工程師：指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在合同中約定。
5.6 工程：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
5.7 合同價(jià)款：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的款項(xiàng)。
5.8 追加合同價(jià)款：指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價(jià)款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后按計(jì)算合同價(jià)款的方法增加的合同價(jià)款。
5.9 費(fèi)用：指不包含在合同價(jià)款之內(nèi)的應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人或承包人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)支出。
5.10 工期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定，按總?cè)諝v天數(shù)(包括法定節(jié)假日)計(jì)算的承包天數(shù)。
5.11 開(kāi)工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定，承包人開(kāi)始施工的絕對(duì)或相對(duì)的日期。
5.12 竣工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對(duì)或相對(duì)的日期。
5.13 圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說(shuō)明和有關(guān)資料)。
5.14 施工場(chǎng)地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場(chǎng)所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場(chǎng)所。
5.15 書(shū)面形式：指合同書(shū)、信件、傳真等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
5.16 違約責(zé)任：指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
5.17 索賠：指在合同履行過(guò)程中，對(duì)于并非自己的過(guò)錯(cuò)，而是應(yīng)由對(duì)方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實(shí)際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補(bǔ)償和(或)工期順延的要求。
5.18 不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。
第五部分 施工組織計(jì)劃及工期
6.施工組織計(jì)劃及工期
6.1 根據(jù)工期定額及使用需要，確定本工程總工期為_(kāi)_______日歷天(公歷日)。開(kāi)工日期：_________年________月_______日(以開(kāi)工報(bào)告為準(zhǔn));竣工日期：_________年_______月________日(一次預(yù)埋隨土建;二次預(yù)埋及安裝調(diào)試隨裝修)。
6.2 進(jìn)度計(jì)劃
1)甲乙雙方簽訂合同后，乙方在15日內(nèi)做出工程項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)、工程施工組織計(jì)劃書(shū)(已提供)，經(jīng)甲方確認(rèn)后方可施工。
2)承包人(乙方)應(yīng)在每月25日前，將當(dāng)月的工程進(jìn)度計(jì)劃提交工程師，工程師應(yīng)在_________日內(nèi)予以確認(rèn)或提出修改意見(jiàn)，逾期不確認(rèn)也不提出書(shū)面意見(jiàn)的，視為同意。
3)承包人必須配合土建主體工程進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受工程師對(duì)進(jìn)度的檢查、監(jiān)督。
7.開(kāi)工及延期開(kāi)工
7.1 承包人應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議書(shū)約定的開(kāi)工日期開(kāi)工。承包人不能按時(shí)開(kāi)工，應(yīng)當(dāng)不遲于協(xié)議書(shū)約定的開(kāi)工日期前5天，以書(shū)面形式向工程師提出延期開(kāi)工的理由和要求。工程師應(yīng)當(dāng)在接到延期開(kāi)工申請(qǐng)后48小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式答復(fù)承包人。工程師在接到延期開(kāi)工申請(qǐng)后48小時(shí)內(nèi)不答復(fù)，視為同意承包人要求，工期相應(yīng)順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出延期開(kāi)工要求，工期不予順延。
7.2 因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書(shū)約定的開(kāi)工日期開(kāi)工，工程師應(yīng)以書(shū)面形式通知承包人，推遲開(kāi)工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開(kāi)工造成的損失，并相應(yīng)順延工期。
8.暫停施工
工程師認(rèn)為確有必要暫停施工時(shí)，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后24小時(shí)內(nèi)提出書(shū)面處理意見(jiàn)。承包人應(yīng)當(dāng)按工程師要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工程。承包人實(shí)施工程師做出的處理意見(jiàn)后，可以書(shū)面形式提出復(fù)工要求，工程師應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。工程師未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見(jiàn)，或收到承包人復(fù)工要求后24小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，承包人可自行復(fù)工。因發(fā)包人原因造成停工的，由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價(jià)款，賠償承包人由此造成的損失，相應(yīng)順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。
9.工期延誤
9.1 因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
1)發(fā)包人未能按合同的約定批準(zhǔn)乙方提供的圖紙;
2)發(fā)包人未能按合同的約定提供開(kāi)工條件;
3)發(fā)包人未能按約定日期支付工程進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行;
4)工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行;
5)設(shè)計(jì)變更和工程量增加;
6)一周內(nèi)非承包人的原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò)8小時(shí);
7)由于土建或相關(guān)聯(lián)施工單位原因?qū)е鹿て谘诱`;
8)不可抗力;
9)雙方協(xié)商約定或工程師同意工期順延的其他情況。
9.2 承包人在上述條款規(guī)定的工期延誤情況發(fā)生后14天內(nèi)，就延誤的工期以書(shū)面形式向工程師提出報(bào)告。工程師在收到報(bào)告后3天內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)也不提出修改意見(jiàn)，視為同意順延工期。
10.工程竣工
10.1 承包人必須按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期或工程師或發(fā)包人同意順延的工期竣工。
10.2 因承包人原因不能按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
10.3 施工中發(fā)包人如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括承包人為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價(jià)款等內(nèi)容。
第六部分 雙方一般權(quán)利和義務(wù)
11.工程師權(quán)利與義務(wù)
11.1 如實(shí)行工程監(jiān)理的，發(fā)包人應(yīng)在實(shí)施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱(chēng)、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書(shū)面形式通知承包人。
11.2 監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師在本合同中稱(chēng)工程師：
姓名：_________職務(wù)：_________
發(fā)包人委派的職權(quán)：_________
需要取得發(fā)包人批準(zhǔn)才能行使的職權(quán)：_________
工程師應(yīng)按合同約定行使職權(quán)，發(fā)包人在合同中要求工程師在行使某些職權(quán)前需要征得發(fā)包人批準(zhǔn)的，工程師應(yīng)征得發(fā)包人批準(zhǔn)。
11.3 發(fā)包人派駐施工場(chǎng)地履行合同的代表在本合同中也稱(chēng)工程師：
姓名：_________職務(wù)：_________
發(fā)包人委派的職權(quán)：_________(其職權(quán)不得與監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師職權(quán)相互交叉。雙方職權(quán)發(fā)生交叉或不明確時(shí)，由發(fā)包人予以明確，并以書(shū)面形式通知承包人。)
11.4 合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包人承包人雙方權(quán)利或義務(wù)的事件時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師應(yīng)依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進(jìn)行處理。一方對(duì)工程師的處理有異議時(shí)，按本合同關(guān)于爭(zhēng)議的約定處理。
11.5 除本合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師無(wú)權(quán)解除本合同約定的承包人的任何權(quán)利與義務(wù)。
12.工程師的委派和指令
12.1 工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權(quán)，并可在認(rèn)為必要時(shí)撤回委派。委派和撤回均應(yīng)提前7天以書(shū)面形式通知承包人，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師還應(yīng)將委派和撤回通知發(fā)包人。委派書(shū)和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書(shū)面形式的函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對(duì)工程師代表向其發(fā)出的任何書(shū)面形式的函件有疑問(wèn)時(shí)，可將此函件提交工程師，工程師應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。工程師代表發(fā)出指令有失誤時(shí)，工程師應(yīng)進(jìn)行糾正。
除工程師或工程師代表外，發(fā)包人派駐工地的其他人員均無(wú)權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。
12.2 工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書(shū)面形式交給項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。確有必要時(shí)，工程師可發(fā)出口頭指令，并在24小時(shí)內(nèi)給予書(shū)面確認(rèn)，承包人對(duì)工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時(shí)給予書(shū)面確認(rèn)的，承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書(shū)面確認(rèn)要求。工程師在承包人提出確認(rèn)要求后24小時(shí)內(nèi)不予答復(fù)的，視為口頭指令已被確認(rèn)。
承包人認(rèn)為工程師指令不合理，應(yīng)在收到指令后24小時(shí)內(nèi)向工程師提出修改指令的書(shū)面報(bào)告，工程師在收到承包人報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)做出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書(shū)面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯(cuò)誤發(fā)生的追加合同價(jià)款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。
12.3 工程師應(yīng)按合同約定，及時(shí)向承包人提供所需指令、批準(zhǔn)并履行約定的其他義務(wù)。由于工程師未能按合同約定履行義務(wù)造成工期延誤，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)延誤造成的追加合同價(jià)款，并賠償承包人有關(guān)損失，順延延誤的工期。
12.4 如需更換工程師，發(fā)包人應(yīng)至少提前7天以書(shū)面形式通知承包人，后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。
13.項(xiàng)目經(jīng)理
13.1 項(xiàng)目經(jīng)理的姓名：_________職務(wù)：_________
13.2 承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知，以書(shū)面形式由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后送交工程師，工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。
13.3 項(xiàng)目經(jīng)理按發(fā)包人認(rèn)可的施工組織方案和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無(wú)法與工程師聯(lián)系時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)采取保證人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后48小時(shí)內(nèi)向工程師送交報(bào)告。責(zé)任在發(fā)包人或第三人，由發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期;責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)費(fèi)用，不順延工期。
13.4 承包人如需要更換項(xiàng)目經(jīng)理，應(yīng)至少提前7天以書(shū)面形式通知發(fā)包人，并征得發(fā)包人同意。后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。
14.甲方責(zé)任
14.1 甲方責(zé)任：
1)辦理土地征用、拆遷補(bǔ)償、平整施工場(chǎng)地、提供智能化系統(tǒng)公用管道、提供中心機(jī)房等工作，使施工場(chǎng)地在承包方開(kāi)工前具備施工條件，在開(kāi)工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項(xiàng)遺留問(wèn)題;
2)開(kāi)工前將施工所需水、電、電訊線路從施工場(chǎng)地外部接至約定地點(diǎn)，保證施工期間的需要;
3)開(kāi)工前開(kāi)通施工場(chǎng)地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工場(chǎng)地內(nèi)的主要道路，滿足施工運(yùn)輸?shù)男枰�，保證施工期間的暢通;
4)開(kāi)工前向乙方(承包人)提供施工場(chǎng)地的工程地質(zhì)和園區(qū)地下管線資料，對(duì)資料的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);
5)開(kāi)工前完成施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時(shí)用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請(qǐng)批準(zhǔn)手續(xù)(證明承包人自身資質(zhì)的證件除外);
6)確定水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)，以書(shū)面形式交給承包人，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn);
7)在_________年_________月_________日前組織承包人和相關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底;
8)協(xié)調(diào)乙方(承包人)與其他施工方的配合關(guān)系，監(jiān)督、檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度，并指派專(zhuān)人負(fù)責(zé);
9)向乙方(承包人)免費(fèi)提供器材保管庫(kù)房;
10)向乙方(承包人)免費(fèi)提供施工場(chǎng)地辦公和生活的房屋及設(shè)施。
14.2 甲方未能履行上述條款各項(xiàng)義務(wù)，導(dǎo)致工期延誤或給承包人造成損失的，甲方賠償乙方有關(guān)損失，順延延誤的工期。
15.乙方(承包人)工作
15.1 乙方責(zé)任：
1)施工前將相關(guān)的設(shè)計(jì)、施工組織方案送甲方審查;
2)向工程師提供月度工程進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
3)遵守政府有關(guān)主管部門(mén)對(duì)施工場(chǎng)地交通、施工噪音以及環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，并以書(shū)面形式通知發(fā)包人，發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，因承包人責(zé)任造成的罰款除外;
4)保證施工場(chǎng)地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場(chǎng)，承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款;
5)工程器材進(jìn)場(chǎng)未交給甲方(發(fā)包人)之前，承包人負(fù)責(zé)保管，在承包人保管期間發(fā)生損壞，承包人負(fù)責(zé)出資維修;如因發(fā)包人提前使用造成損壞，由發(fā)包人承擔(dān)維修費(fèi)用。
15.2 承包人未能履行上述條款的各項(xiàng)義務(wù)，造成發(fā)包人損失的，承包人賠償發(fā)包人有關(guān)損失。
第七部分 質(zhì)量和檢驗(yàn)
16.工程質(zhì)量
16.1 工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到協(xié)議書(shū)約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(其中PVC管由發(fā)包人統(tǒng)一報(bào)驗(yàn));質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以施工組織方案書(shū)中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。另：因園區(qū)主干路由由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔PVC管道，驗(yàn)收時(shí)主干路由以甲方提供的基礎(chǔ)為驗(yàn)收依據(jù)，其余以電信部門(mén)規(guī)范為準(zhǔn)。
16.2 雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
17.檢查和返工
17.1 承包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受工程師的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。
17.2 工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)要求承包人拆除和重新施工，承包人應(yīng)按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用，工期不予順延。
17.3 工程師的檢查檢驗(yàn)不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行。如影響施工正常進(jìn)行，檢查檢驗(yàn)不合格時(shí)，影響正常施工的費(fèi)用由承包人承擔(dān)。除此之外影響正常施工的追加合同價(jià)款由發(fā)包人承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。
17.4 因工程師指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價(jià)款，由發(fā)包人承擔(dān)。
18.隱蔽工程和中間驗(yàn)收
18.1 工程具備隱蔽條件或達(dá)到約定的中間驗(yàn)收部位，承包人進(jìn)行自檢，并在隱蔽或中間驗(yàn)收前48小時(shí)以書(shū)面形式通知工程師驗(yàn)收。通知包括隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。承包人準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格，工程師在驗(yàn)收記錄上簽字后，承包人方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，承包人在工程師限定的時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。
18.2 工程師不能按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)在驗(yàn)收前24小時(shí)以書(shū)面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過(guò)48小時(shí)。工程師未能按以上時(shí)間提出延期要求，不進(jìn)行驗(yàn)收，承包人可自行組織驗(yàn)收，工程師應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。
18.3 經(jīng)工程師驗(yàn)收，工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙等要求，驗(yàn)收12小時(shí)后，工程師不在驗(yàn)收記錄上簽字，視為工程師已經(jīng)認(rèn)可驗(yàn)收記錄，承包人可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。
19.重新檢驗(yàn)
如承包人未通知發(fā)包人驗(yàn)收隱蔽工程，發(fā)包人有權(quán)要求重新驗(yàn)收，無(wú)論有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，所發(fā)生的費(fèi)用均由承包方承擔(dān);如承包人通知發(fā)包人驗(yàn)收隱蔽工程，發(fā)包人未進(jìn)行驗(yàn)收，或發(fā)包人已進(jìn)行驗(yàn)收而要求重新驗(yàn)收時(shí)，無(wú)論有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，所發(fā)生的費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，與此同時(shí)發(fā)包人應(yīng)賠償承包人損失，并相應(yīng)順延工期。
第八部分 安全施工
20.安全施工與檢查
20.1 承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由承包人承擔(dān)。
20.2 發(fā)包人應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿�，由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。
21.安全防護(hù)
21.1 承包人在動(dòng)力設(shè)備、輸電線路、地下管道、密封防震車(chē)間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時(shí)，施工開(kāi)始前應(yīng)向工程師提出安全防護(hù)措施，經(jīng)工程師認(rèn)可后實(shí)施，防護(hù)措施費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
21.2 實(shí)施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時(shí)，承包人應(yīng)在施工前14天以書(shū)面形式通知工程師，并提出相應(yīng)的安全防護(hù)措施，經(jīng)工程師認(rèn)可后實(shí)施，由發(fā)包人承擔(dān)安全防護(hù)措施費(fèi)用。
22.事故處理
22.1 發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門(mén)并通知工程師，同時(shí)按政府有關(guān)部門(mén)要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
22.2 發(fā)包人承包人對(duì)事故責(zé)任有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)按政府有關(guān)部門(mén)的認(rèn)定處理。
第九部分 付款方式及工程量計(jì)算
23.付款方式
23.1 本工程實(shí)行工程總費(fèi)用包干，無(wú)預(yù)付款，每月按照經(jīng)核實(shí)的工程實(shí)際進(jìn)度的85%支付工程進(jìn)度款，竣工驗(yàn)收后，支付至已完實(shí)際工程量的95%，質(zhì)保期滿后支付剩下的5%款。
23.2 工程因甲方原因進(jìn)行重大調(diào)整(重大調(diào)整條款雙方另行約定)所產(chǎn)生的追加合同價(jià)款或減少的合同價(jià)款，應(yīng)與工程款(進(jìn)度款)同時(shí)調(diào)整支付。
24.工程量的計(jì)量
24.1 承包人在每月的28日前，向工程師提交已完工程量的報(bào)告。工程師接到報(bào)告后3天內(nèi)按設(shè)計(jì)圖紙核實(shí)已完工程量(以下稱(chēng)計(jì)量)，并在計(jì)量前24小時(shí)通知承包人，承包人為計(jì)量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計(jì)量，計(jì)量結(jié)果有效，作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。
24.2 工程師收到承包人報(bào)告后3天內(nèi)未進(jìn)行計(jì)量，從第4天起，承包人報(bào)告中開(kāi)列的工程量即視為被確認(rèn)，作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。工程師不按約定時(shí)間通知承包人，致使承包人未能參加計(jì)量，計(jì)量結(jié)果無(wú)效。
24.3 對(duì)承包人超出設(shè)計(jì)圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計(jì)量。
第十部分 工程變更
25.工程設(shè)計(jì)變更
25.1 施工中發(fā)包人需對(duì)原工程設(shè)計(jì)變更，應(yīng)提前14天以書(shū)面形式向承包人發(fā)出變更通知。
因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承包人重大損失，由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
25.2 施工中承包人不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。因承包人擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致發(fā)包人的直接損失，由承包人承擔(dān)，延誤的工期不予順延。
25.3 承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改及對(duì)材料、設(shè)備的換用，須經(jīng)工程師同意。未經(jīng)同意擅自更改或換用時(shí)，承包人承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，并賠償發(fā)包人的有關(guān)損失，延誤的工期不予順延。
工程師同意采用承包人合理化建議，所發(fā)生的費(fèi)用和獲得的收益，發(fā)包人承包人另行約定分擔(dān)或分享。
26.其他變更
合同履行中發(fā)包人要求變更工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)生其他實(shí)質(zhì)性變更，由雙方協(xié)商解決。
27.確定變更價(jià)款
27.1 承包人在工程變更確定后14天內(nèi)，提出變更工程價(jià)款的報(bào)告，經(jīng)工程師確認(rèn)后調(diào)整合同價(jià)款。
27.2 工程師應(yīng)在收到變更工程價(jià)款報(bào)告之日起7天內(nèi)予以確認(rèn)，工程師無(wú)正當(dāng)理由不確認(rèn)時(shí)，自變更工程價(jià)款報(bào)告送達(dá)之日起7天后視為變更工程價(jià)款報(bào)告已被確認(rèn)。
27.3 工程師不同意承包人提出的變更價(jià)款，按本合同關(guān)于爭(zhēng)議的約定處理。
27.4 工程師確認(rèn)增加的工程變更價(jià)款作為追加合同價(jià)款，與工程款同期支付。
第十一部分 竣工驗(yàn)收
28.竣工驗(yàn)收
28.1 工程具備竣工驗(yàn)收條件，承包人按國(guó)家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;工程驗(yàn)收以發(fā)包人確認(rèn)的工程施工圖紙、設(shè)備說(shuō)明書(shū)、項(xiàng)目施工方案及整體調(diào)試和驗(yàn)收計(jì)劃、有關(guān)變更的書(shū)面文件為依據(jù)驗(yàn)收。
28.2 發(fā)包人收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后5天內(nèi)組織有關(guān)單位驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后5天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見(jiàn)。承包人按要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。
28.3 發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后5天內(nèi)不組織驗(yàn)收，或驗(yàn)收后5天內(nèi)不提出修改意見(jiàn)，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可。
28.4 工程竣工驗(yàn)收通過(guò)，承包人送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期為實(shí)際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過(guò)竣工驗(yàn)收的，實(shí)際竣工日期為承包人修改后重新遞交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期。
28.5 發(fā)包人收到承包人竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后5天內(nèi)不組織驗(yàn)收，從第6天起承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。
28.6 中間交工工程的范圍和竣工時(shí)間，由雙方約定，其驗(yàn)收程序按本條28.1款至28.5款辦理。
28.7 因特殊原因，發(fā)包人要求部分單位工程或工程部位甩項(xiàng)竣工的，雙方另行簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議，明確雙方責(zé)任和工程價(jià)款的支付方法。
28.8 工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收未通過(guò)的，發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強(qiáng)行使用時(shí)，由此發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其他問(wèn)題，由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。
28.9 工程竣工驗(yàn)收符合合同規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后，發(fā)包方不得因其他經(jīng)濟(jì)糾紛拒絕付款給承包人。
29.質(zhì)量保修
29.1 本工程保修期自通過(guò)竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算，保修期為壹年;設(shè)備或子系統(tǒng)按廠方提供的保修條款執(zhí)行，合同另附部分原廠家質(zhì)保和售后服務(wù)說(shuō)明。
29.2 保修責(zé)任范圍：凡屬于承包方施工及承包方負(fù)責(zé)的器材質(zhì)量原因造成的系統(tǒng)故障，屬承包方保修責(zé)任范圍，承包方免費(fèi)維修。
第十二部分 違約、索賠和爭(zhēng)議
30.違約
30.1 發(fā)包人(甲方)違約。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因其違約給承包人造成的經(jīng)濟(jì)損失，順延延誤的工期：
1)本合同第23條提到的發(fā)包人不按合同約定支付工程進(jìn)度款，導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行;
2)本合同第23條提到的發(fā)包人無(wú)正當(dāng)理由不支付工程竣工結(jié)算價(jià)款;
3)發(fā)包人不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的其他情況。
4)發(fā)包人沒(méi)有按照合同付款條件及時(shí)付款給承包人工程款項(xiàng)，每拖延一日，按照應(yīng)付款項(xiàng)的萬(wàn)分之一支付給承包人利息。
30.2 承包人(乙方)違約。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，承包人承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因其違約給發(fā)包人造成的損失：
1)因承包人原因不能按照合同約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工;
2)因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);
3)承包人不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的其他情況。
4)承包人不按工期竣工的，每逾期一日，按未竣工工程造價(jià)的萬(wàn)分之一支付違約金，但違約金額總金額不超過(guò)本合同總金額。
30.3 一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時(shí)，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
31.索賠
31.1 當(dāng)一方向另一方提出索賠時(shí)，要有正當(dāng)索賠理由，且有索賠事件發(fā)生時(shí)的有效證據(jù)。
31.2 發(fā)包人未能按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)或發(fā)生錯(cuò)誤以及應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時(shí)得到合同價(jià)款及承包人的其他經(jīng)濟(jì)損失，承包人可按下列程序以書(shū)面形式向發(fā)包人索賠：
1)索賠事件發(fā)生后7天內(nèi)，向工程師發(fā)出索賠意向通知;
2)發(fā)出索賠意向通知后7天內(nèi)，向工程師提出延長(zhǎng)工期和(或)補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失的索賠報(bào)告及有關(guān)資料;
3)工程師在收到承包人送交的索賠報(bào)告和有關(guān)資料后，于3天內(nèi)給予答復(fù)，或要求承包人進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由和證據(jù);
4)工程師在收到承包人送交的索賠報(bào)告和有關(guān)資料后3天內(nèi)未予答復(fù)或未對(duì)承包人作進(jìn)一步要求，視為該項(xiàng)索賠已經(jīng)認(rèn)可;
5)當(dāng)該索賠事件持續(xù)進(jìn)行時(shí)，承包人應(yīng)當(dāng)階段性向工程師發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后7天內(nèi)，向工程師送交索賠的有關(guān)資料和最終索賠報(bào)告。索賠答復(fù)程序與31.2.3、31.2.4規(guī)定相同。
31.3 承包人未能按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)或發(fā)生錯(cuò)誤，給發(fā)包人造成經(jīng)濟(jì)損失，發(fā)包人可按上述31.2款確定的時(shí)限向承包人提出索賠。
32.爭(zhēng)議
32.1 發(fā)包人承包人在履行合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議，可以和解或者要求有關(guān)主管部門(mén)調(diào)解。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，雙方約定向_________仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。
32.2 發(fā)生爭(zhēng)議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)：
1)單方違約導(dǎo)致合同確已無(wú)法履行，雙方協(xié)議停止施工;
2)調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受;
3)仲裁機(jī)構(gòu)要求停止施工;
4)法院要求停止施工。
第十三部分 合同解除、生效與終止
33.合同解除
33.1 發(fā)包人承包人協(xié)商一致，可以解除合同。
33.2 發(fā)包人不按合同的約定支付工程款(進(jìn)度款)，雙方又未達(dá)成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行，停止施工超過(guò)7天，發(fā)包人仍不支付工程款(進(jìn)度款)，承包人有權(quán)解除合同。
33.3 有下列情形之一的，發(fā)包人承包人可以解除合同：
1)因不可抗力致使合同無(wú)法履行;
2)因一方違約致使合同無(wú)法履行。
33.4 一方依據(jù)本條33.1、33.2、33.3款約定要求解除合同的，應(yīng)以書(shū)面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知，并在發(fā)出通知前7天告知對(duì)方，通知到達(dá)對(duì)方時(shí)合同解除。對(duì)解除合同有爭(zhēng)議的，按本合同關(guān)于爭(zhēng)議的約定處理。
33.5 合同解除后，承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購(gòu)材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作，按發(fā)包人要求將自有機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工場(chǎng)地。發(fā)包人應(yīng)為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發(fā)生的費(fèi)用，并按合同約定支付已完工程價(jià)款。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂貨方負(fù)責(zé)退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)，因未及時(shí)退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。除此之外，有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對(duì)方造成的損失。
33.6 合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。
34.合同生效與終止
34.1 本合同雙方簽字蓋章后生效。
34.2 除第十一部分第29款外，發(fā)包人承包人履行合同全部義務(wù)，竣工結(jié)算價(jià)款支付完畢后，本合同即告終止。
34.3 合同的權(quán)利義務(wù)終止后，發(fā)包人承包人應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
第十四部分 其他
35.合同文件及解釋順序
35.1 合同文件應(yīng)能相互解釋?zhuān)檎f(shuō)明。組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
1)合同書(shū)
2)圖紙
3)投標(biāo)書(shū)(包括技術(shù)解決方案書(shū)、施工組織方案書(shū)、設(shè)備清單及報(bào)價(jià))及其附件
4)招標(biāo)文件
5)工程質(zhì)量保修條款
6)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
35.2 當(dāng)合同文件內(nèi)容含糊不清或不相一致時(shí)，在不影響工程正常進(jìn)行的情況下，由發(fā)包人承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請(qǐng)負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師做出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師的解釋時(shí)，按本協(xié)議書(shū)關(guān)于爭(zhēng)議的約定處理。
36.語(yǔ)言文字和適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范
36.1 語(yǔ)言文字：本合同文件使用漢語(yǔ)語(yǔ)言文字書(shū)寫(xiě)、解釋和說(shuō)明。
36.2 適用法律和法規(guī)：本合同文件適用國(guó)家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī)是：《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《建筑法》。
36.3 適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范
1)適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱(chēng)：《居住小區(qū)智能化系統(tǒng)建設(shè)要點(diǎn)與技術(shù)導(dǎo)則》(修訂稿)、《智能建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(征求意見(jiàn)稿)、《智能建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑通用布線國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)》、《商用建筑布線標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》、《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程驗(yàn)收規(guī)范》及地方現(xiàn)行的工程施工驗(yàn)收規(guī)范。
2)發(fā)包人提供標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的時(shí)間：開(kāi)工前。
3)所發(fā)生的購(gòu)買(mǎi)、翻譯標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或制定施工工藝的費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)。
37.圖紙
37.1 發(fā)包人應(yīng)在簽訂合同時(shí)向承包人提供一套最終版電子版建筑平面圖，承包人在開(kāi)工前一周內(nèi)向發(fā)包人提供兩套圖紙。發(fā)包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，承包人應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。發(fā)包人對(duì)工程有保密要求的，應(yīng)在協(xié)議書(shū)中提出保密要求，保密措施費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務(wù)。
37.2 承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)給第三人。工程質(zhì)量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應(yīng)將全部圖紙退還給發(fā)包人。
37.3 承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)保留一套完整圖紙，供工程師及有關(guān)人員進(jìn)行工程檢查時(shí)使用。
38.不可抗力
38.1 不可抗力包括因戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)，以及雙方約定的風(fēng)雨、雪、洪、震等自然災(zāi)害。
38.2 不可抗力事件發(fā)生后，承包人應(yīng)立即通知工程師，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人采取措施。工程師認(rèn)為應(yīng)當(dāng)暫停施工的，承包人應(yīng)暫停施工。不可抗力事件結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)承包人向工程師通報(bào)受害情況和損失情況，及預(yù)計(jì)清理和修復(fù)的費(fèi)用。不可抗力事件持續(xù)發(fā)生，承包人應(yīng)每隔7天向工程師報(bào)告一次受害情況。不可抗力事件結(jié)束后14天內(nèi)，承包人向工程師提交清理和修復(fù)費(fèi)用的正式報(bào)告及有關(guān)資料。
38.3 因不可抗力事件導(dǎo)致的費(fèi)用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔(dān)：
1)工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三人人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失以及運(yùn)至施工場(chǎng)地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害，由發(fā)包人承擔(dān);
2)發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
3)承包人機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔(dān);
4)停工期間，承包人應(yīng)工程師要求留在施工場(chǎng)地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān);
5)工程所需清理、修復(fù)費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān);
6)延誤的工期相應(yīng)順延。
38.4 因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。
39.合同份數(shù)
本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：_________
地址：_________________
法定代表人：___________
委托代理人：___________
電話：_________________
傳真：_________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_____________
賬號(hào)：_________________
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_____________
乙方(蓋章)：_________
地址：_________________
法定代表人：___________
委托代理人：___________
電話：_________________
傳真：_________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_____________
賬號(hào)：_________________
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：____________
建設(shè)工程廉潔契約 篇11
建設(shè)單位，____________，以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方; 拆遷戶(hù)(單位)，_______市(縣)______區(qū)(鎮(zhèn))_____街(路)____號(hào)房主(代表人)_______，以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方�！ 「鶕�(jù) __________ 建筑安裝工程的建設(shè)需要，經(jīng)規(guī)劃部門(mén)和拆遷房屋主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，保證拆遷工作的順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行�！ ∫�，乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有______結(jié)構(gòu)的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標(biāo)明自住的數(shù)量為準(zhǔn);租住公房以承租數(shù)量為準(zhǔn)，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面準(zhǔn))，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應(yīng)付給乙方拆除費(fèi))。甲方負(fù)責(zé)于一九 ________年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應(yīng)的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在____市規(guī)劃管理部門(mén)批準(zhǔn)的地區(qū)內(nèi)進(jìn)行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過(guò)原住房面積，乙方原住房過(guò)寬或有出租的房屋，在對(duì)其安置時(shí)應(yīng)適當(dāng)壓縮，但對(duì)壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門(mén)的規(guī)定作價(jià)補(bǔ)償;乙方原住房嚴(yán)重?fù)頂D不便的，應(yīng)按其家庭人口情況給予適當(dāng)照顧)�！ 《曳綉�(yīng)于一九_(tái)_______年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房)，甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費(fèi)_____元�！ ∪追綄�(duì)乙方在臨時(shí)周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補(bǔ)助：
1，乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補(bǔ)助______元;
2，由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補(bǔ)助____元;
3，乙方用甲方的簡(jiǎn)易房周轉(zhuǎn)的，周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡(jiǎn)易周轉(zhuǎn)房沒(méi)有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補(bǔ)助______元取暖費(fèi)，并按規(guī)定補(bǔ)助增加的公共交通月票費(fèi)用�！ ∷�，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______間，______層______號(hào)，配有______等設(shè)備�！ ∥�，乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權(quán)他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項(xiàng)費(fèi)用，一律由乙方代表人______領(lǐng)取。甲方對(duì)乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負(fù)責(zé)任�！ ×�，甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費(fèi)用，逾期____日，應(yīng)按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時(shí)按量向乙方單位撥給報(bào)應(yīng)的投資，材料和遷建用地，每逾期____日，應(yīng)向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點(diǎn)和面積、層次給乙方安置住房，應(yīng)向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴，要求甲方按合同履行義務(wù)。 乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請(qǐng)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門(mén)對(duì)乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期____日，應(yīng)向甲方償付違約金______元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時(shí)搬遷，時(shí)間順延，但必須告知甲方情況�！ ∑�， 其它：______________________________________________________________. 本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請(qǐng)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門(mén)調(diào)解，調(diào)解不成的，可提請(qǐng)合同管理機(jī)關(guān)仲裁或有管轄權(quán)的人民法院裁決。 本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____市(縣)房地產(chǎn)管理局，XX銀行，建委，計(jì)委____等單位各留存一份�！ 〗ㄔO(shè)單位(甲方)：_____________________________________(公章) 地址：__________________________________________ 代表人：__________________________________________________ 電話：_____________________________________________________________ 銀行賬戶(hù)：_________________________________________________ 拆遷戶(hù)(乙方)代表人：_____________________________(蓋章) 家庭18歲以上成員：______________________________(蓋章或簽名) 地址：____ ________________________________ (乙方如系單位，則應(yīng)有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶(hù)
建設(shè)工程廉潔契約 篇12
甲方：身份證號(hào)：電話： 乙方：姓名（或名稱(chēng)）：住址： 身份證號(hào)：電話： 甲方將位于的自住用房的建設(shè)施工工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料，乙方負(fù)責(zé)出工建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需要的所有設(shè)備、建房所用的全部原材料，施工過(guò)程所需的水電費(fèi)用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過(guò)程中，應(yīng)注意施工安全，全程對(duì)施工安全負(fù)完全責(zé)任，因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故由乙方負(fù)完全責(zé)任。由于乙方對(duì)施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財(cái)產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任。施工圖紙經(jīng)雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量后同意�！ �
二、被建房屋的建筑面積為平方米，甲方將包括地梁在內(nèi)的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方（其中包括貼內(nèi)外墻的瓷磚、室內(nèi)地板磚、樓梯及其附屬設(shè)施、衛(wèi)生間地板磚、廚房操作臺(tái)、木工、水電管線安裝等），乙方的施工承包單價(jià)為每平方米元，工程總價(jià)款為元�！ �
三、施工要求
①地工基礎(chǔ)：深度70公分寬度60公分里面寬度40公分
�、趬w外墻
3。7內(nèi)墻
2。4砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫一般采用水泥沙漿，強(qiáng)度要達(dá)到（150號(hào)）。四角有構(gòu)造柱四角和內(nèi)樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達(dá)到三一砌筑法（一快磚一鏟灰一擠揉）并使用前必須把磚潛水濕潤(rùn)�！ �
③圈過(guò)梁：過(guò)梁高度不低于12公分，鋼筋直徑不宜小于10毫米，剛箍直徑不低于6毫米，最大距不宜超過(guò)250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁�！ �
④屋頂先腳板，鋼筋不宜12毫米，距離16公分，混淋土150級(jí)交標(biāo)號(hào)屋面爐灰前面高度25公分，后面15公分，爐灰上面5公分混淋土，2公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣13
�、莸匕宕u6060黑白由甲方自選定價(jià)10元一塊，如造過(guò)10元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛(wèi)生間墻磚，不低于
1。8元，墻內(nèi)刷房池涂料，電線用4平米銅芯線，每件房一只熱光燈插座一只開(kāi)關(guān)一只
�、揲T(mén)窗：內(nèi)門(mén)用實(shí)木門(mén)，窗戶(hù)。塑鋼海螺牌外門(mén)，防盜門(mén)，乙方施工時(shí)要保證質(zhì)量。在施工過(guò)程中甲已雙方互相協(xié)商
⑦室內(nèi)自來(lái)水，下水管由乙方負(fù)責(zé)。工程工期為：________年____月____日（公歷農(nóng)歷）—________年____月____日（公歷農(nóng)歷），按日歷工期計(jì)算。乙方應(yīng)按時(shí)施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米減少工錢(qián)元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外�！ �
�、咭曳綉�(yīng)按照甲方的建房質(zhì)量要求保證施工質(zhì)量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求進(jìn)行驗(yàn)收。如房屋出現(xiàn)建筑質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)重新修繕直至符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因建筑質(zhì)量問(wèn)題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費(fèi)用（包括修繕使用的材料）全部由乙方自行承擔(dān)。
四、付款方式 開(kāi)工付40%，土墻砌好付40%，刷涂料前付40%，70%交工一次付清。還聲譽(yù)%________年維修給清�！ �
五、本協(xié)議自甲、乙雙方在該協(xié)議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式三份。甲方、乙方各一份，見(jiàn)證人一份。 經(jīng)雙方協(xié)議如下： 甲方簽字（簽章）：乙方簽字（簽章）： 見(jiàn)證人簽字（簽章）： 簽約時(shí)間：________年____月____日（公歷農(nóng)歷） 簽約地點(diǎn)
建設(shè)工程廉潔契約 篇13
委托方(甲方)：_________________受托方(乙方)：_________________
一、總則甲方擬委托乙方為其進(jìn)行檔案歸檔整理服務(wù)工作，乙方也愿意提供上述服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等條件下就檔案整理服務(wù)工作，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。
第一條、整理概況
(一)、整理類(lèi)別①文書(shū)檔案②人事檔案
(二)、整理內(nèi)容對(duì)(一)所述檔案進(jìn)行整理、歸檔、錄入、上架排列等工作。
(三)、整理時(shí)間
開(kāi)工日期________________年________________月________________日，竣工日期________________年________________月________________日，期限：_____________年________________月;
第二條、整理價(jià)款包括
(一)檔案按每整理一盒________________元計(jì)，以實(shí)際完成的案卷計(jì)算價(jià)款;電腦錄入以每條_____________元計(jì)(每條指的是每份文件需要錄入內(nèi)容)
(二)按人頭發(fā)放工資，固定以每人每月______元計(jì)，每月______日計(jì)算。
(三)材料費(fèi)、工具費(fèi)不納入整理價(jià)款。
第三條：_________________整理質(zhì)量
(一)按照國(guó)家檔案局關(guān)于檔案歸檔、立卷規(guī)定執(zhí)行，規(guī)定不明確的，按照行業(yè)規(guī)定或者行業(yè)習(xí)慣執(zhí)行。
(二)在檔案整理過(guò)程中，甲方如有特殊項(xiàng)目或者特殊質(zhì)量要求，應(yīng)明確告知乙方。乙方因遵循甲方要求之方式整理檔案而實(shí)際上造成檔案整理質(zhì)量不合要求的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。同時(shí)，因甲方之特殊要求給乙方增加勞動(dòng)量的，甲方應(yīng)額外支付補(bǔ)償費(fèi)用，具體需要雙方簽訂補(bǔ)充合同另行約定。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_________________乙方：_________________
________年____月____日________年____月____日
建設(shè)工程廉潔契約 篇14
設(shè)工程民法典律風(fēng)險(xiǎn)防控措施本文關(guān)鍵詞：建設(shè)工程，防控，措施，風(fēng)險(xiǎn)，合同
建設(shè)工程民法典律風(fēng)險(xiǎn)防控措施本文簡(jiǎn)介：摘要：在建設(shè)工程的合同中，明確規(guī)定著建設(shè)方與施工方的權(quán)利和義務(wù)。
雙方可以通過(guò)這種受法律保護(hù)的方式，對(duì)各自的責(zé)任與義務(wù)進(jìn)行細(xì)化，為施工過(guò)程和雙方利益提供法律保障。
近幾年來(lái)，伴隨著建筑行業(yè)的快速發(fā)展，卻涌現(xiàn)出很多法律糾紛案件。
究其原因，主要是對(duì)建設(shè)工程合同中的法律風(fēng)險(xiǎn)缺少有效防控措施。
針對(duì)建設(shè)工程合理法
建設(shè)工程民法典律風(fēng)險(xiǎn)防控措施本文內(nèi)容：
摘要：在建設(shè)工程的合同中，明確規(guī)定著建設(shè)方與施工方的權(quán)利和義務(wù)。
雙方可以通過(guò)這種受法律保護(hù)的方式，對(duì)各自的責(zé)任與義務(wù)進(jìn)行細(xì)化，為施工過(guò)程和雙方利益提供法律保障。
近幾年來(lái)，伴隨著建筑行業(yè)的快速發(fā)展，卻涌現(xiàn)出很多法律糾紛案件。
究其原因，主要是對(duì)建設(shè)工程合同中的法律風(fēng)險(xiǎn)缺少有效防控措施。
針對(duì)建設(shè)工程合理法律風(fēng)險(xiǎn)及其防控措施進(jìn)行了探討與分析，力求找到防范這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的有效策略，為建筑行業(yè)的整體發(fā)展提供支持。
關(guān)鍵詞：建設(shè)工程合同;法律風(fēng)險(xiǎn)防控
近些年來(lái)，雖然我國(guó)的建筑行業(yè)法規(guī)體系建設(shè)已經(jīng)取得了一定的成績(jī)，但伴隨著建設(shè)項(xiàng)目的日益增多，無(wú)論是建設(shè)企業(yè)和是施工單位依然面臨著較大的建設(shè)工程合理法律風(fēng)險(xiǎn)。
且風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，責(zé)任歸屬一方將要承擔(dān)起巨大的法律責(zé)任，甚至將企業(yè)推入到生存危機(jī)當(dāng)中。
因此，建筑施工單位必須提高自身的法律風(fēng)險(xiǎn)防范能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)期健康、穩(wěn)定發(fā)展。
1建設(shè)工程合同的法律風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)
11采購(gòu)合同
在建筑施工的過(guò)程中，會(huì)涉及到多種物資的采購(gòu)，同時(shí)產(chǎn)生多種物資采購(gòu)合同。
在這些物資采購(gòu)合同中，就存在很多不合理、不明確、不公平之處，給其它后續(xù)工作帶來(lái)諸多風(fēng)險(xiǎn)隱患。
例如在機(jī)械設(shè)備采購(gòu)合同中，只標(biāo)明了采購(gòu)價(jià)格和生產(chǎn)廠家，卻缺少設(shè)備名稱(chēng)、種類(lèi)、型號(hào)、規(guī)格、維修方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等重要信息;還有一些合同缺少當(dāng)事人簽名，或存在提供信息和有效證件信息不符的問(wèn)題。
對(duì)方一旦出現(xiàn)違約行為，無(wú)法通過(guò)這種信息不全的采購(gòu)合理進(jìn)行追責(zé)，給違約方逃避責(zé)任提供了可乘之機(jī)。
12分包合同
現(xiàn)階段，很多施工單位會(huì)將部分施工環(huán)節(jié)進(jìn)行分包，分包的內(nèi)容、形式有多種多樣，承包方所承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)也不盡相同。
在這種情況下，雙方簽訂的分包合同就顯得非常重要了。
但實(shí)際情況是很多分包合同并不具有任何法律效力，所謂的分包合同只是形同虛設(shè)而已，還有些總承包單位根本不與分包單位簽訂合同，造成很多不合法的轉(zhuǎn)包和分包現(xiàn)象。
例如由于分包單位根本不具備施工資質(zhì)，只能將承包項(xiàng)目進(jìn)行再次轉(zhuǎn)包，最終導(dǎo)致施工責(zé)任不明、拖欠工程款、拖欠農(nóng)民工工資等一系列風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
13擔(dān)保合同
施工單位在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保時(shí)，往往會(huì)涉及到很大的金額。
一旦擔(dān)保業(yè)務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題，就會(huì)對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益造成極大的沖擊和影響。
具體的說(shuō)，擔(dān)保合同風(fēng)險(xiǎn)主要包括：合同內(nèi)容不具法律效力、高報(bào)金額、合同內(nèi)容與實(shí)際情況不符、合同雙方責(zé)任劃分不明確等等。
勞動(dòng)合同風(fēng)險(xiǎn)主要是來(lái)自于施工單位與施工人員之間的法律糾紛問(wèn)題。
具體風(fēng)險(xiǎn)包括：短期雇傭不簽訂勞動(dòng)合同，或者一些關(guān)鍵性條款內(nèi)容不夠明確;或存在霸王條款，個(gè)別約定不合法、不合理;合同內(nèi)容與我國(guó)相關(guān)法律不能有效吻合，導(dǎo)致勞動(dòng)合同不具任何法律效力。
2工程合同的階段性風(fēng)險(xiǎn)
21合同簽訂階段
施工單位在合同簽訂階段的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題主要包括：首先，在招標(biāo)環(huán)節(jié)中，對(duì)相關(guān)單位的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)營(yíng)審核不細(xì)致、不到位。
其次，在合同條款中，對(duì)雙方的利益、責(zé)任和義務(wù)劃分得不夠明確，也缺乏合理性;還有，合同內(nèi)容與國(guó)家的法律法規(guī)相違背，沒(méi)有體現(xiàn)出公平性與公正性，合同中存在大量的漏標(biāo)和暗箱操作等問(wèn)題。
22合同履行階段
合同履行是雙方對(duì)合同內(nèi)容給予保障和落實(shí)的主要階段。
因此，這一環(huán)節(jié)對(duì)于建設(shè)工程來(lái)說(shuō)非常重要。
但是，在雙方履行約定的過(guò)程中，卻存在著很多的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：首先，業(yè)主在履行合同的過(guò)程中存在某種違約行為，但施工單位卻沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，或沒(méi)有及時(shí)做出反應(yīng)，最后導(dǎo)致施工單位的經(jīng)濟(jì)利益或社會(huì)效益遭受損失;其次，施工單位在履行合同的過(guò)程中，不能對(duì)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行有效管控，導(dǎo)致施工合同執(zhí)行不到位或不充分，對(duì)各類(lèi)合同文件管理的效果也不夠好，嚴(yán)重影響著合同的執(zhí)行效果。
23合同終止階段
之所以現(xiàn)階段工程合同存在很大的風(fēng)險(xiǎn)隱患，是因?yàn)橐恍┦┕挝缓鲆暳撕贤兄购蟮娘L(fēng)險(xiǎn)防范措施，往往都是片面地認(rèn)為合同的風(fēng)險(xiǎn)僅僅存在于合同簽訂和合同履行階段，覺(jué)得合同終止階段不會(huì)對(duì)自身造成什么負(fù)面影響和傷害。
其實(shí)，這種想法是錯(cuò)誤的。
如果在這一階段施工單位對(duì)合同資料保管得不夠到位或不夠嚴(yán)密，就容易導(dǎo)致合同中的保密信息外泄，或被不些不法分子所利用，給企業(yè)帶來(lái)極大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
3建設(shè)工程民法典律風(fēng)險(xiǎn)的防范措施
31完善相關(guān)管理制度
要想實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程合同的有效管理，首先要建立起完善的合同管理制度。
對(duì)施工中的具體情況進(jìn)行全面、細(xì)致的審查，并結(jié)合審查結(jié)果或工程現(xiàn)狀對(duì)可能出現(xiàn)的糾紛情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而對(duì)合同中不明確、不合理以及不合法的條款給予糾正，或通過(guò)雙方和協(xié)商進(jìn)行修訂。
在合同起草階段，雙方要對(duì)條款內(nèi)容進(jìn)行積極的補(bǔ)充與完善，這對(duì)于施工合同的最終確定、審批與會(huì)簽等環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)都是非常重要的。
企業(yè)要想很好規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)，就要提高施工單位的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把控相關(guān)審核流程，最大限度的提高合同的法律效力，使自身利益在法律的框架內(nèi)得到有效保護(hù)。
32強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)與法律意識(shí)
為了避免合同履行過(guò)程中出現(xiàn)不可控的風(fēng)險(xiǎn)，想要想盡一切辦法強(qiáng)化建設(shè)單位和施工單位的法律意識(shí)，使雙方能夠充分地了解和學(xué)習(xí)與建筑行業(yè)相關(guān)的法規(guī)法律和制度政策，確保工程合同的各項(xiàng)內(nèi)容與相關(guān)法律規(guī)定的高度契合。
企業(yè)也要積極主動(dòng)地提高自己的責(zé)任意識(shí)與法律意識(shí)，保證建筑工程合同各項(xiàng)內(nèi)容的科學(xué)性、合法性與嚴(yán)謹(jǐn)性。
只有這樣，才能從根本上減少由責(zé)任問(wèn)題而引發(fā)的各類(lèi)法律糾紛，保證施工過(guò)程的順利推進(jìn)，提高了建設(shè)工程合同的踐行力與約束力。
33對(duì)履行合同的過(guò)程加強(qiáng)監(jiān)管
強(qiáng)有力的過(guò)程監(jiān)管能夠保證合同的有效執(zhí)行，確保各項(xiàng)條款的有效落實(shí)。
施工單位要主動(dòng)聯(lián)合建設(shè)企業(yè)和相關(guān)主管部門(mén)，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管，確保每一個(gè)環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量要求。
針對(duì)合同中的主要條款，相關(guān)的人員要根據(jù)施工進(jìn)度對(duì)相關(guān)條款的落實(shí)情況進(jìn)行全面細(xì)致、及時(shí)到位的檢查。
只有這樣，才能有效保障合同條款的落實(shí)情況。
與此同時(shí)，施工單位還有不斷完善自身的獎(jiǎng)勵(lì)措施與懲治辦法，對(duì)于在防范法律風(fēng)險(xiǎn)工作中具有突出貢獻(xiàn)者，要給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于給企業(yè)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)或造成損失的人員，要視情況給予一定的處罰，最大限度地避免由于法律風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)以及工程項(xiàng)目所造成的影響。
34提高管理人員的業(yè)務(wù)水平
對(duì)于建筑工程的承建雙方企業(yè)來(lái)說(shuō)，合同管理人員的綜合素質(zhì)與專(zhuān)業(yè)能力在很大程度上決定了民法典律風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。
因此，必須加強(qiáng)合同管理人員的業(yè)務(wù)水平、道德修養(yǎng)、責(zé)任意識(shí)與敬業(yè)精神，進(jìn)而提升他們的綜合素質(zhì)水平。
企業(yè)可以面向相關(guān)人員開(kāi)展定期或不定期的培訓(xùn)，規(guī)定合同管理人員必須持有從業(yè)資格證才能上崗，也可以結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，確保培訓(xùn)的實(shí)際成效。
只有這樣，才能使合同管理人員的業(yè)務(wù)水平獲得真正意義上的提升。
4結(jié)束語(yǔ)
在建筑行業(yè)中，不論是建設(shè)單位還是施工單位，民法典律風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)或多或少的存在，企業(yè)應(yīng)將其視為推動(dòng)自身快速成長(zhǎng)的動(dòng)力。
在日常經(jīng)營(yíng)和施工管理的過(guò)程中，不斷完善自身的管理體系，做好工作人員培訓(xùn)工作，從而對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制與防范，使企業(yè)能夠在可控的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展，強(qiáng)化企業(yè)在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的應(yīng)變能力與盈利能力。
建設(shè)工程廉潔契約 篇15
木門(mén)定制合同范本
木門(mén)定作合同
__________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)，向______木器加工廠(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)，定作下列木器家具，經(jīng)雙方協(xié)商訂立本合同，共同信守。
1.木料：_________________甲方供應(yīng)，乙方完成定作的家具后，如有余料應(yīng)退還給甲方。
2.規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)：_________________按圖紙式樣規(guī)格制作。
圖號(hào)
家具名稱(chēng)
單位(個(gè))
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
油漆顏色
交貨日期
以上共計(jì)加工費(fèi)人民幣(大寫(xiě)) _______________
3.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：_________________按統(tǒng)一規(guī)定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4.交貨地點(diǎn)和付款辦法：_________________在乙方廠內(nèi)交貨，由甲方自提;在交貨日期前，乙方可陸續(xù)交貨，甲方可陸續(xù)驗(yàn)收付款。
5.任何一方不履行本合同致使對(duì)方受到損失時(shí)，應(yīng)由違約者負(fù)賠償責(zé)任。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
經(jīng)手人：_____________經(jīng)手人：______________
__________年_____月_____日簽訂
建設(shè)工程廉潔契約 篇16
外墻粉刷合同 發(fā)包方（甲方）：__________________________ 承包方（乙方）：__________________________ 根據(jù)《民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，雙方就甲方房屋外墻粉刷達(dá)成如下協(xié)議：
一、 工程概況：
1、 工程項(xiàng)目：甲方房屋外墻粉刷
2、 工程地點(diǎn)：構(gòu)皮灘街上向東路
二、工程內(nèi)容及單價(jià)
1、將甲方房屋靠街一面（一樓除外）的瓷磚銻掉后用水泥清光。共計(jì)1800.00元
2、房屋后面水泥清光，單價(jià)為15.00元每平方米�！ �
三、發(fā)包方式 包工不包料。即甲方負(fù)責(zé)提供粉刷所需的材料如水泥、細(xì)沙等。乙方負(fù)責(zé)組織工人施工和自備施工工具等�！ �
四、 工程質(zhì)量要求
1、靠街一面的瓷磚全部銻掉，包括貼瓷磚時(shí)所用的水泥灰漿。
2、墻體粉刷清光符合建筑行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。（即與周?chē)课萃鈮η骞赓|(zhì)量相當(dāng)。）
五、安全文明施工要求
1、乙方在施工時(shí)，嚴(yán)格按照國(guó)家安全操作規(guī)范及文明施工條例要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工�！ �
2、乙方在施工期間，嚴(yán)格采取安全施工保護(hù)措施。由于自身設(shè)備故障、安全措施防護(hù)不到位、作業(yè)不規(guī)范等造成作業(yè)人員或其他人員的人身傷害傷亡、甲方設(shè)備損壞等，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)�！ �
六、工期 由于銻瓷磚一面是街面，一個(gè)門(mén)面是甲方的副食店，另一個(gè)門(mén)面是甲方的在出售金沙煤。為盡量減少施工對(duì)甲方生意帶來(lái)的影響，故在開(kāi)工之日起____日內(nèi) �。ㄌ厥馓鞖馊缦掠瓴荒苁┕こ猓┍仨毻瓿砷T(mén)面的瓷磚銻出和水泥清光工作。每拖延____日，按工程總造價(jià)（1800.00元）的5%進(jìn)行罰款。房屋后面的墻面清光，時(shí)間不計(jì)。（附開(kāi)工時(shí)間：________年____月____日）
七、雙方責(zé)任： 甲方：
1、按時(shí)提供所需材料�！ �
2、為乙方提供電源、水源等。
3、在施工場(chǎng)所拉好警戒線，提醒過(guò)往行人勿靠近施工場(chǎng)所。 乙方：
1、嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，把好工程質(zhì)量關(guān)�！ �
2、如出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，造成重新返工，工期延誤和浪費(fèi)材料等損失，由乙方承擔(dān)�！ �
3、保管好自身工具，若丟失自行負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)�！ �
八、未涉及條款，由甲乙雙方協(xié)商解決�！ �
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，由雙方負(fù)責(zé)人簽字蓋章之日起生效�！ 〖追剑阂曳剑篲_______年____月____日
建設(shè)工程廉潔契約 篇17
項(xiàng)目級(jí)別：_________
立合同單位：
_________(簡(jiǎn)稱(chēng)借款方)
_________銀行_________行(簡(jiǎn)稱(chēng)貸款方)
借款方在_________年為進(jìn)行基本建設(shè)所需資金，經(jīng)貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經(jīng)濟(jì)責(zé)任，控制年度投資，雙方除遵守_________號(hào)臨時(shí)借款協(xié)議外，特簽訂本年度合同。
第一條 借款方根據(jù)批準(zhǔn)的年度基本建設(shè)計(jì)劃，向貸款方借款人民幣(大寫(xiě))_________元，用于_________建設(shè)工程，不得挪作他用。
預(yù)計(jì)分季用款：一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。
第二條 貸款利率為年息_________%，計(jì)算復(fù)利。
第三條 年度中間，國(guó)家調(diào)整基建投資計(jì)劃和利率等，本合同應(yīng)作相應(yīng)修訂和補(bǔ)充。
第四條 建設(shè)期間或項(xiàng)目竣工后，雙方應(yīng)簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時(shí)失效。
第五條 本合同正本2份，簽字雙方各執(zhí)1份，副本_________份，報(bào)主管部門(mén)，總、分行各1份。
借款方(蓋章)：_________ 貸款方(蓋章)：_________
地址：_________ 地址：_________
法定代表(簽字)：_________ 法定代表(簽字)：_________
開(kāi)戶(hù)銀行及帳戶(hù)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________