基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書(通用15篇)
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇1
借款方:
身份證號碼:
貸款方:
身份證號碼:
借款方為下年度基本建設(shè)工程儲備設(shè)備(材料)所需貸款,經(jīng)貸款方審查同意發(fā)放。為明確雙方責(zé)任,恪守信用,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,特簽訂本合同。
第一條 本年度貸款方向借款方計(jì)劃發(fā)放基本建設(shè)儲備貸款(大寫)_________元,用于_________.本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期為_________年。
第二條 本貸款是為建設(shè)項(xiàng)目下年度儲備國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備(材料)的專項(xiàng)貸款,實(shí)行?顚S。不得用于擴(kuò)大基本建設(shè)工程量、彌補(bǔ)投資缺口、計(jì)劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規(guī)定的設(shè)備(材料)預(yù)付款、長線產(chǎn)品和能源緊張地區(qū)耗能高的產(chǎn)品項(xiàng)目、地方級建設(shè)項(xiàng)目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設(shè)所需的儲備貸款、其他開支等。
第三條 自支用貸款之日起,貸款方按實(shí)際支用數(shù)按季計(jì)收利息。在合同規(guī)定的借款期內(nèi),月利率為_________。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對超儲積壓設(shè)備(材料)占用的貸款加收利息_________%.
第四條 借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國家規(guī)定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有權(quán)限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條 貸款方保證在下達(dá)的貸款指標(biāo)額度內(nèi)發(fā)放貸款,如未按期提供貸款,應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第六條 貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解借款方的經(jīng)營管理、計(jì)劃執(zhí)行、設(shè)備采購、財(cái)務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)向借款方提供有關(guān)設(shè)計(jì)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的文件資料。借款方不按合同規(guī)定使用貸款,貸款方有權(quán)扣回貸款本息,并對違約使用部分加收罰息_________%.
第七條 本合同條款以外的其他事項(xiàng),雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。
第八條 本合同經(jīng)雙方簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份,借貸雙方簽章后各執(zhí)一份,報(bào)送_________各一份。
借款方(公章)_________
貸款方(公章)_________
負(fù)責(zé)人(簽字)_________
負(fù)責(zé)人(簽字)_________
地址:_________
地址:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇2
甲方:_________
乙方:_________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,經(jīng)雙 方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 概況
1、項(xiàng)目名稱:_________。
2、項(xiàng)目地點(diǎn):_________。
3、項(xiàng)目內(nèi)容:綜合布線系統(tǒng)施工和測試,輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設(shè)。
第二條 工期
1 、本項(xiàng)目的施工期限為合同簽訂后的_________個(gè)工作日!
2 、遇到下列情況之一者,經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后,工期可做相應(yīng)調(diào)整。
2.1 、重大設(shè)計(jì)變更(指設(shè)計(jì)功能改變、在關(guān)鍵線路上的改變)造成的工期 變化,并經(jīng)甲方書面確認(rèn);
2.2 、 雙方書面確認(rèn)的計(jì)劃工期改變;
2.3 、不可抗力因素。
第三條 承包方式和造價(jià)
1、承包方式:包工包料(具體內(nèi)容參見網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)備報(bào)價(jià)清單)。
2、項(xiàng)目總造價(jià):人民幣(大寫):(_________)。工程 施工信息點(diǎn)數(shù)、單價(jià)及材料報(bào)價(jià)清單為合同附件,項(xiàng)目最后造價(jià)按實(shí)際 施工工程量結(jié)算。
第四條 付款方式、結(jié)算方式
(一)付款方式
1、在合同簽定后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的30%,即人民幣(大寫) 。 ( _________);
3、完工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后的三個(gè)工作日內(nèi)甲方支付到乙方合同總價(jià)的 65%, 即人民幣(大寫) 。(__________________ );
(二)結(jié)算方式:
1、乙方已根據(jù)甲方的需求進(jìn)行評估和整合整個(gè)布線工程所需材料及工作量, 本合同總價(jià)為工程綜合材料及施工費(fèi)用總和。
2、若甲方需求有變更時(shí),工程施工時(shí)發(fā)生增項(xiàng)部分,合同總價(jià)報(bào)價(jià)清單已有 的項(xiàng)目按報(bào)價(jià)清單中單價(jià)乘增項(xiàng)部分工程項(xiàng)目數(shù)量。如合同總價(jià)報(bào)價(jià)清單中沒有 的項(xiàng)目則按甲乙雙方協(xié)商后經(jīng)簽證后的單價(jià)為結(jié)算依據(jù)。該計(jì)算原則適用于工程 施工時(shí)發(fā)生減項(xiàng)部分的計(jì)算。
第五條 材料供應(yīng)
1、材料供應(yīng):施工前乙方提供材料經(jīng)甲方審核、認(rèn)可后,方可使用。
2、采用新型材料和代用材料時(shí),乙方須在甲方的書面簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行 使用。
第六條 甲、乙雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、為乙方的施工提供必要的便利條件,并協(xié)調(diào)水源、電源,提供材料的合 理堆放場地,協(xié)助乙方順利進(jìn)行施工。
2、按合同規(guī)定及時(shí)支付工程款項(xiàng)。
3、指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一名,負(fù)責(zé)與業(yè)主及相關(guān)協(xié)作單位的協(xié)調(diào)工作,為乙方 提供可持續(xù)施工的作業(yè)面,并負(fù)責(zé)平時(shí)乙方增、減項(xiàng)的簽證。
4、組織本工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
(二)乙方責(zé)任
1、按合同規(guī)定按時(shí)完成并交付該工程。
2、嚴(yán)格按照甲方與最終用戶確認(rèn)的施工圖紙施工。
3、負(fù)責(zé)本合同附件明確的材料采購、保管、運(yùn)輸、安裝、保修。
4、接受甲方和當(dāng)?shù)匕踩|(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督。
5、因乙方的過錯(cuò)造成工程有質(zhì)量問題時(shí),經(jīng)甲方確認(rèn)后,乙方必須在三天 內(nèi)采取有效措施糾正,并承擔(dān)由此造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失,承擔(dān)相應(yīng)的法 律責(zé)任。
6、在合同履行過程中,雙方有異議應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,未經(jīng)甲方同意乙方不 應(yīng)隨意停工或借故拖延工期。
7、服從甲方施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求,承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造 成的損失和罰款。
8、負(fù)責(zé)施工場地的安全防火,文明施工,施工工人人身安全及衛(wèi)生等工作。
第七條 工程項(xiàng)目及設(shè)計(jì)的變更、修改 甲方因最終客戶需要,作出設(shè)計(jì)變更時(shí),應(yīng)書面通知乙方,經(jīng)確認(rèn)后簽證, 若由此導(dǎo)致工程延期的,工期應(yīng)當(dāng)順延。在施工過程中若甲方提供的施工內(nèi)容及 圖紙與投標(biāo)內(nèi)容及圖紙不同處,按實(shí)際情況作增項(xiàng)或減項(xiàng)處理,由乙方提出書面 報(bào)告,乙方協(xié)助甲方共同經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理方簽證確認(rèn)。
第八條 工程質(zhì)量
1、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙及說明和有關(guān)操作規(guī)程精心施工,工程質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)要求,達(dá)到施工圖說明和國家頒發(fā)的現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程承包范圍內(nèi)所有的單項(xiàng)工程的質(zhì)量,均達(dá)到國家或行業(yè)的質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)。雙方如對工程質(zhì)量有爭議,請質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁,仲裁費(fèi)用及因此 造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。
第九條 竣工驗(yàn)收
1、工程竣工三天內(nèi),乙方將全部有效的技術(shù)檔案資料二份,送交甲方,確定 驗(yàn)收日期,并組織進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格之日即為竣工日期。驗(yàn)收不合格, 乙方應(yīng)在甲方的限期內(nèi)進(jìn)行整改,再實(shí)行驗(yàn)收,并以最后驗(yàn)收合格的日期 作為竣工日期。
2、工程驗(yàn)收應(yīng)以施工圖紙、圖紙會審記錄、有關(guān)設(shè)計(jì)變更的書面文件、國家 頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)。
3、隱蔽工程在驗(yàn)收通過前不得封閉。
第十條 違約責(zé)任
(一)甲方違約責(zé)任 甲方不按規(guī)定支付工程款,乙方除有權(quán)要求甲方支付工程款外, 另外每日按 尚未支付的項(xiàng)目款項(xiàng)的千分之三向乙方支付違約金。
(二)乙方違約責(zé)任
1、乙方不按規(guī)定按時(shí)完成該工程,甲方除有權(quán)要求乙方完成該工程外,另 外每日按合同總價(jià)的千分之三向甲方支付違約金。
2、工程施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故或乙方使用的設(shè)備、材料如質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)的,甲方有權(quán)讓乙方返工整改,并由乙方承擔(dān)由此 而引起的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。
3、合同履行過程中若出現(xiàn)乙方嚴(yán)重違反合同重要條款,甲方有權(quán)終止合同, 并終止支付未結(jié)算的工程款。
第十一條 合同爭議 遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害損失,由甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則 由____市經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會裁定。
第十二條 工程保修 工程竣工驗(yàn)收合格之日起半年內(nèi)為保修期。保修期內(nèi)如發(fā)生工程質(zhì)量的問題,由乙方按甲乙雙方商定的限期進(jìn)行維修,設(shè)備保修期按照《中華人民共和國三保法》嚴(yán)格執(zhí)行工程完工后兩年內(nèi)乙方應(yīng)為甲方提供維護(hù)服務(wù)。
第十三條 不可抗力 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵?nbsp;報(bào)不能履行或不能完全履行合同的理由,并向?qū)Ψ教峤挥嘘P(guān)主管機(jī)關(guān)證明材料, 根據(jù)實(shí)際情況允許延期履行、部分履行或者不履行合同, 決定部分或全部免予承 擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條 其它
1、合同簽定當(dāng)天內(nèi),甲方向乙方提供本項(xiàng)目施工圖紙,乙方嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙施工。因乙方原因?qū)е碌馁|(zhì)量、安全、人身死亡事故,由乙方自 行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任,因此而引起甲方連帶損失的,由乙方做相應(yīng)賠償。
2、因甲方原因?qū)е鹿こ掏9せ蚬と烁C工的,甲方按每日按合同總價(jià)的千分 之三做相應(yīng)補(bǔ)償。
3、本工程施工過程中,所有線管線槽的樓板開孔和開孔的破壞修補(bǔ)、管道開挖和鋪管及回填復(fù)綠等工作內(nèi)容均不在本合同工程實(shí)施的工程量范圍之內(nèi),合 同價(jià)款中也不包含以上的工程量報(bào)價(jià)。
4、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議作 為本合同一部分,與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自簽訂之日起生效,在竣工結(jié)算、甲方支付完畢,乙方將工程交 付甲方后,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其它條款即告終止。
6、合同正本及附件共柒頁,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具 有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效,多頁的須蓋騎縫章方為有效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇3
工程名稱(以單位工程為準(zhǔn)):___________
發(fā)包方:(甲方)_______________________
承包方:(乙方)_______________________
工程名稱:________________________
本工程在保修期內(nèi)如發(fā)生施工質(zhì)量問題,工程承包方應(yīng)按照國家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)保修。
一、保修期限
自工程竣工驗(yàn)收并取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》之日起計(jì)算。
1.民用與公共建筑、一般工業(yè)建筑、構(gòu)筑物的土建工程為一年,其中屋面防水工程為三年;
2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個(gè)月;
3.建筑物的供熱及供冷為一個(gè)采暖期及供冷期;
4.室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為一年;
5.其他特殊要求的工程,其保修期限由發(fā)包單位和承包單位另行議定。
二、保修項(xiàng)目內(nèi)容及范圍
1.屋面漏雨;
2.煙道、排氣孔道、風(fēng)道不通;
3.室內(nèi)地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水;
4.內(nèi)外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落,墻面漿活起堿脫皮;
5.門窗開關(guān)不靈或縫隙超過規(guī)范規(guī)定;
6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水;
7.外墻板漏水,陽臺積水;
8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;
9.室內(nèi)上下水、供熱系統(tǒng)管道漏水、漏氣、暖氣不熱,電器、電線漏電,照明燈具墜落;
10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區(qū)道路沉陷;
11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結(jié)構(gòu)及其它承重結(jié)構(gòu)變形、裂縫超過國家規(guī)范和設(shè)計(jì)要求;
12.因施工單位造成的其他質(zhì)量問題。
三、保修責(zé)任
施工單位自接到建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書(式樣附后)之日起,必須在兩周內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場與建設(shè)單位共同明確責(zé)任方,商議返修內(nèi)容。屬施工單位責(zé)任的,如施工單位未能按期到達(dá)現(xiàn)場,建設(shè)單位應(yīng)再次通知施工單位;施工單位自接到再次通知書起一周內(nèi)仍不能到達(dá)時(shí),建設(shè)單位有權(quán)按原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)自行返修,所發(fā)生的費(fèi)用由原施工單位承擔(dān)。
四、保修抵押金
1.保修抵押金計(jì)算方法。按工程結(jié)算造價(jià)扣除甲方供應(yīng)的設(shè)備、成品價(jià)后的金額計(jì)算,由承包方向發(fā)包方支付保修抵押金。其中:
。1)承包一般建安工程200萬元以內(nèi)的,按2.0%計(jì)算;200萬元(不含200萬元)至500萬元的,按1.5%計(jì)算;500萬元以上(不含500萬元)的,按1.0%計(jì)算。
。2)單獨(dú)承包裝飾工程,按1.0%計(jì)算。
2.本工程保修抵押金為__________________元。
金額大寫:____________________________。
五、保修抵押金返還
工程保修期滿,發(fā)包方按以下規(guī)定向承包方返還保修抵押金。
1.承包一般建安工程,保修期滿一年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%為______________元。
保修期滿三年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。
2.單獨(dú)承包裝飾工程,保修期滿一年,返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。
六、爭議
甲、乙雙方發(fā)生爭議時(shí),可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機(jī)構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解。不愿通過協(xié)商或調(diào)解不成的,可以采取下列一種方式解決:
第一種爭議解決方式:向________________仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式:向________________人民法院起訴。
雙方約定按第________種爭議解決方式解決。
七、合同生效與終止
1.本合同自訂立之日起生效。
2.工程保修期滿,發(fā)包方按規(guī)定向承包方返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告終止。
八、合同份數(shù)
1.本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
2.本合同副本____份,由甲乙雙方分送施工合同管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門。
九、工程質(zhì)量出現(xiàn)永久性缺陷的,應(yīng)按照國家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不在本保修范圍內(nèi)。
十、屬于設(shè)計(jì)原因造成的質(zhì)量缺陷,應(yīng)按照國家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不在本保修范圍內(nèi)。
十一、雙方議定的其他事項(xiàng):__________________________________________
承包方(施工保修單位):
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳號:
。ü拢
保修合同訂立時(shí)間: 年 月 日
發(fā)包方(用戶):
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳號:
。ü拢
年 月 日
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇4
建設(shè)單位(甲方):___________ 地址:_______________________ 郵碼_________________________ 電話_________________________ 法定代表人:_________________ 職務(wù)_________________________ 咨詢單位(乙方):___________ 地址:_______________________ 郵碼_________________________ 電話_________________________ 法定代表人:_________________ 職務(wù)_________________________ 為使____建筑安裝工程的構(gòu)想科學(xué),設(shè)計(jì)和施工經(jīng)濟(jì)、合理,建設(shè)速度快,誤差小,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同!
第一條 甲方應(yīng)于________年____月____日以前將規(guī)劃局紅線圖、上級部門批文、委托書以及建筑安裝工程的建筑面積、安裝項(xiàng)目、消防方式、庫房每層凈高等資料提交乙方!
第二條 乙方根據(jù)甲方要求,對________建筑安裝工程的地形、地質(zhì)條件、建筑安裝構(gòu)想等進(jìn)行可行性研究,最后編制出設(shè)計(jì)任務(wù)書及匡算表,于________年____月____日以前交付甲方!
第三條 甲方根據(jù)國家主管部門規(guī)定的工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),承付乙方咨詢費(fèi)________元。自本合同簽訂之日起____日內(nèi),甲方先付給乙方____元,待乙方將設(shè)計(jì)任務(wù)書及匡算表交付甲方后____日內(nèi),再付給乙方____元!
第四條 為本咨詢工程需要到外地進(jìn)行調(diào)研、收集資料人員的差旅費(fèi),由甲方負(fù)擔(dān)!
第五條 甲方的違約責(zé)任
1.甲方如不按本合同規(guī)定的時(shí)間向乙方送交有關(guān)文件、圖紙和資料,乙方可按耽誤的時(shí)間順延交付設(shè)計(jì)任務(wù)書及匡算表的時(shí)間!
2.甲方如不按本合同規(guī)定的時(shí)間向乙方交付咨詢費(fèi),遲延一天,按遲延交付款額罰款____‰!
3.甲方如果中途中斷咨詢請求,乙方咨詢工作已經(jīng)過半的,應(yīng)付給乙方全部咨詢費(fèi);咨詢工作尚未過半,按總咨詢費(fèi)的50%收費(fèi)!
第六條 乙方的違約責(zé)任
1.乙方如不按本合同規(guī)定的時(shí)間交付設(shè)計(jì)任務(wù)書及匡算表,遲延一天,按總咨詢費(fèi)金額罰款____‰!
2.乙方如中途中斷咨詢,應(yīng)按總咨詢費(fèi)向乙方交付罰款!
3.乙方所提供的技術(shù)咨詢服務(wù),因質(zhì)量缺陷或過錯(cuò)給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。如果由此引起重大事故,造成嚴(yán)重后果的,還應(yīng)追究其主要負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任或刑事責(zé)任!
第七條 其他約定________________________________________ 本合同自簽訂之日起,甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜,需經(jīng)雙方協(xié)商解決! ”竞贤疽皇絻煞荩滓译p方各執(zhí)一份,合同副本一式____份,分別交________建筑工程主管部門、等單位各一份。 建設(shè)單位(甲方):_________ 地址:_____________________ 負(fù)責(zé)人:___________________ 電話:_____________________ 聯(lián)系人:___________________ 銀行賬戶:_________________咨詢單位(乙方):_________ 地址:_____________________ 負(fù)責(zé)人:___________________ 電話:_____________________ 聯(lián)系人:___________________ 銀行賬戶:________年____月____日訂
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇5
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,發(fā)、承包人就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。達(dá)成協(xié)議如下:
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程規(guī)模及結(jié)構(gòu)特征:
工程承包范圍:
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號:
資金來源:
二、合同工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
四、合同價(jià)款
幣種:
合同總價(jià)(大寫): 元
(小寫):¥: 元
綜合單價(jià)或費(fèi)率:□詳見承包人的投標(biāo)報(bào)價(jià)書(招標(biāo)工程)
□詳見經(jīng)確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(非招標(biāo)工程)
五、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、 本合同協(xié)議書
2、 中標(biāo)通知書
3、 投標(biāo)書及其附件
4、 經(jīng)確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單
5、 本合同專用條款和補(bǔ)充條款
6、 本合同通用條款
7、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
8、 圖紙
9、 工程量清單
10、 雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面記錄和文件
11、 發(fā)包人或工程師有關(guān)通知及工程會議紀(jì)要
12、 工程進(jìn)行過程中的有關(guān)信件、數(shù)據(jù)電文(電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)。
六、詞語定義
本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。
七、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定及工程師的指令進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任并履行本合同書所約定的全部義務(wù)。
八、發(fā)包人的承諾
發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng),并履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、合同生效
合同訂立時(shí)間: 年 月 日。
合同訂立地點(diǎn):
發(fā)包人和承包人約定雙方法定代表人簽字或蓋章后生效,并送工程所在地縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門備案。
發(fā) 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳 號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼:
鑒證意見:
鑒證機(jī)關(guān)(章)
經(jīng) 辦 人:
年 月 日
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇6
上訴人(原審被告)內(nèi)黃__________燃?xì)庥邢薰,住所地__________
法定代表人:__________,職務(wù)經(jīng)理。
被上訴人(原審原告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
被上訴人(原審被告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決,現(xiàn)依法提起上訴。
上訴請求:
請求依法撤銷原判,發(fā)回重審,或查明事實(shí)后依法改判:駁回被上訴人張_______原審對內(nèi)黃_______燃?xì)庥邢薰驹V訟請求。
事實(shí)與理由:
原判認(rèn)定事實(shí)不清,要求上訴人承擔(dān)本案連帶責(zé)任于法無據(jù)。
首先,原判認(rèn)定內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰綺______項(xiàng)目部是內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰臼清e(cuò)誤的。
內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰臼且婪ㄔO(shè)立的法人企業(yè),自公司成立以來,從未設(shè)立任何項(xiàng)目部,更未設(shè)立河南**項(xiàng)目部。原判認(rèn)為“_______燃?xì)夤镜腳______項(xiàng)目部與_______簽訂合作協(xié)議”無事實(shí)根據(jù)。上訴人認(rèn)為,內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰九c內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰竞幽蟔______項(xiàng)目部不是同一主體,不存在隸屬關(guān)系,也無法律上的任何利害關(guān)系。
上訴人在_______部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括_______開展有天然氣安裝工程業(yè)務(wù),但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質(zhì)的河南_____建設(shè)工程有限公司,雙方簽訂有《建設(shè)工程施工合同》。上訴人與河南_______建設(shè)工程有限公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》后,從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同,更不可能成立什么河_______項(xiàng)目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰竞幽?*項(xiàng)目部簽訂的燃?xì)馐┕?nèi)部合作協(xié)議與上訴人無關(guān),原判將河南**項(xiàng)目部認(rèn)定為上訴人的公司屬牽強(qiáng)附會。
上訴人認(rèn)為,本案應(yīng)當(dāng)舉證證明內(nèi)黃_______燃?xì)庥邢薰竞幽蟔______項(xiàng)目部是否具有民事主體資格,是否具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,設(shè)立內(nèi)黃_______燃?xì)庥邢薰竞幽蟔______項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)是誰。以上問題弄清楚了,其他問題也就迎刃而解了。依據(jù)民事訴訟法第64條規(guī)定,查明以上事實(shí)舉證責(zé)任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實(shí)的前提下,僅憑被上訴人提交的《燃?xì)馐┕?nèi)部合作協(xié)議》冠上了上訴人的名稱就認(rèn)定是上訴人公司的行為是不負(fù)責(zé)任的。
其次,原判要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任于法無據(jù)。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______,張_______在受雇過程中受到傷害,應(yīng)當(dāng)?shù)玫劫r償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設(shè)工程有限公司,河南_______建設(shè)工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質(zhì)的王_______,對于張_______在工作中受到的傷害應(yīng)當(dāng)由王_______承擔(dān)賠償責(zé)任,河南_______建設(shè)工程有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任,現(xiàn)原判要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任有悖法律規(guī)定。
總之,原判認(rèn)定事實(shí)不清,要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任于法無據(jù)。望二審法院依法準(zhǔn)入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人:_______燃?xì)庥邢薰?/p>
_____年_____月_____日
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇7
年度編號:_________
項(xiàng)目級別:_________
立合同單位:
_________(簡稱借款方)
_________銀行_________行(簡稱貸款方)
借款方在_________年為進(jìn)行基本建設(shè)所需資金,經(jīng)貸款方審查,同意給予貸款。為明確雙方經(jīng)濟(jì)責(zé)任,控制年度投資,雙方除遵守_________號臨時(shí)借款協(xié)議外,特簽訂本年度合同。
第一條 借款方根據(jù)批準(zhǔn)的年度基本建設(shè)計(jì)劃,向貸款方借款人民幣(大寫)_________元,用于_________建設(shè)工程,不得挪作他用。
預(yù)計(jì)分季用款:一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。
第二條 貸款利率為年息_________%,計(jì)算復(fù)利。
第三條 年度中間,國家調(diào)整基建投資計(jì)劃和利率等,本合同應(yīng)作相應(yīng)修訂和補(bǔ)充。
第四條 建設(shè)期間或項(xiàng)目竣工后,雙方應(yīng)簽訂借款合同,借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后,本合同同時(shí)失效。
第五條 本合同正本2份,簽字雙方各執(zhí)1份,副本_________份,報(bào)主管部門,總、分行各1份。
借款方(蓋章):_________ 貸款方(蓋章):_________
地址:_________ 地址:_________
法定代表(簽字):_________ 法定代表(簽字):_________
開戶銀行及帳戶:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
貸款種類:_________
編號:_________
申請單位:_________
企業(yè)性質(zhì):_________
申請時(shí)間:_________年_________月_________日
經(jīng)辦行:中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行_________行
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇8
建設(shè)單位:(以下簡稱甲方)
承包商:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)建設(shè)工程管理辦法,委托人同意將建設(shè)工程委托給代理人實(shí)施代理管理,本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則,就代理管理事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目名稱:
工程現(xiàn)場:
工程內(nèi)容:
土地面積:
總投資(預(yù)計(jì)投資):
項(xiàng)目批準(zhǔn)號:
二、總工期
總共個(gè)xx日歷日
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
有資格的
四、發(fā)包價(jià)格
客戶接受______%的建筑安裝費(fèi)用(含建筑安裝主體、室外總體及其他配套工程,不含勞保統(tǒng)籌)、勘察費(fèi)用、考古費(fèi)用、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用、檢測費(fèi)用、監(jiān)理費(fèi)用、咨詢費(fèi)用及其他與施工管理相關(guān)的費(fèi)用作為代理人的施工管理費(fèi)。
五、合同組成文件
構(gòu)成本合同的文件包括:
1、雙方批準(zhǔn)的有關(guān)項(xiàng)目變更和談判的書面文件或協(xié)議修改文件
2、委托施工合同
3、本合同的特殊條款和條件
4、合同的一般條款和條件
5、描述代理建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)文件
6、如果構(gòu)成本合同的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和相關(guān)技術(shù)文件之間存在任何歧義或不一致,應(yīng)按上述順序進(jìn)行解釋。
六、項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)
七、本協(xié)議和本合同第二部分“通用條款”中的詞語的含義分別給予它們相同的定義。
八、代理人向委托人承諾,按本合同規(guī)定承擔(dān)本合同專用條款約定范圍內(nèi)的工程委托施工工作。
九、委托人向代理人承諾,按本合同專用條款約定的期限、方式和幣種,支付代理人施工管理費(fèi)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇9
合伙人: 215;(以下簡稱甲方),居住地:215; 身份證號:; 215;(以下簡稱乙方),居住地:215; 身份證號:; 甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就合伙承包河南焦作南水北調(diào)工程事宜,達(dá)成如下一致,供各方信守!
一、合伙宗旨 在合法合理的前提下,搞好工程建設(shè),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)各方利潤最大化!
二、合伙經(jīng)營項(xiàng)目和范圍 合伙項(xiàng)目以福建215;公司中標(biāo)合同確認(rèn)的項(xiàng)目內(nèi)容及范圍為準(zhǔn); 甲、乙雙方合伙承包的項(xiàng)目,對外以福建215;公司名義出現(xiàn)!
三、合伙期限 合伙期限至合伙施工的項(xiàng)目完工,各方結(jié)算完畢為止!
四、出資額、方式及比例
1.甲方以現(xiàn)金出資,出資額為人民幣 萬元。該款為起動項(xiàng)目的前期費(fèi)用,占全部出資比例 %!
2.乙方以設(shè)備出資(含當(dāng)?shù)貐f(xié)調(diào)社會關(guān)系),占 %。
五、盈余分配與債務(wù)承擔(dān)
1.盈余分配,以出資為依據(jù),按比例分配;
2.合伙如產(chǎn)生債務(wù),先由合伙財(cái)產(chǎn)償還;合伙財(cái)產(chǎn)不足清償時(shí),以各合伙人的出資為依據(jù),按比例承擔(dān)!
六、退伙 合伙期間,一方退伙將嚴(yán)重影響合伙項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行的,不得退伙; 退伙需經(jīng)對方同意,方可實(shí)行; 未經(jīng)合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的,應(yīng)進(jìn)行賠償。
七、權(quán)利與義務(wù)
1.甲方為合伙期間的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,合伙項(xiàng)目的一切財(cái)務(wù)收入、支出均需經(jīng)甲方同意方可支出與進(jìn)帳;同時(shí),甲方參與合伙項(xiàng)目的日常管理;
2.乙方負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程管理、設(shè)備維護(hù)及當(dāng)?shù)厣鐣P(guān)系的協(xié)調(diào),并參與日常管理;
3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項(xiàng)。
八、禁止行為
1.未經(jīng)全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進(jìn)行業(yè)務(wù)活動;
2.禁止合伙人在合伙不利時(shí)退伙!
九、合伙期滿 合伙期滿,雙方按合伙協(xié)議進(jìn)行結(jié)算,盈虧均按比例承擔(dān)、分配!
十、糾紛解決 若雙方有糾紛則協(xié)商解決,簽訂的補(bǔ)充協(xié)議與此協(xié)議具有同樣法律效力。若協(xié)商不成,則215;所在地法院解決 ------
第一條 合伙宗旨:___________________________________________________
第二條 合伙名稱 、主要經(jīng)營地:______________________________________
第三條 合伙經(jīng)營項(xiàng)目和范圍:_________________________________________
第四條 合伙期限,自________年____月____日起,至________年____月____日止,共________年!
第五條 出資金額、 方式、期限
(一)合伙人_________(姓名)以_________方式出資,計(jì)人民幣_________元;______________(其他合伙人同上順序列出)
(二)各合伙人的出資,于________年____月____日以前交齊!
(三)本合伙出資共計(jì)人民幣_________元。合伙期間各合伙人的出資為共有財(cái)產(chǎn),不得隨意請求分割。合伙終止后,各合伙人的出資仍為個(gè)人所有,屆時(shí)予以返還。
第六條 盈余分配與債務(wù)承擔(dān) 合伙各方共同經(jīng)營、共同勞動,共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),共負(fù)盈虧
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇10
甲方:_________________公司
乙方:_____________________________有限公司
關(guān)于乙方訴甲方建設(shè)工程合同糾紛一案,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致達(dá)成協(xié)議如下:
1、甲方向乙方支付工程款及相關(guān)費(fèi)用共計(jì):_____________萬元人民幣。付款方式為分期付款,并約定根據(jù)2、3條款的完成情況于__________年________月_______日前支付__________萬元,_________年_______月支付__________萬元。從第三個(gè)月起甲方每月30日前向乙方支付________萬元,直至甲方付清所有款項(xiàng)止。甲方不能按時(shí)支付款項(xiàng),支付所欠款項(xiàng)的_________%的違約金。若因乙方造成的原因,甲方不支付違約金。
2、 乙方在甲方開始付款第一筆__________萬元款項(xiàng)后,應(yīng)將涉及該工程的有關(guān)工程的所有技術(shù)資料轉(zhuǎn)交給甲方,甲方出具收到手續(xù),否則甲方第二次付款時(shí)間將延至乙方交付材料時(shí)。
3、 乙方在甲方開始付款第一筆____________萬元款項(xiàng)前,應(yīng)將涉及該工程的屋頂防水工程做完并驗(yàn)收合格,否則甲方第一次付款時(shí)間順延至屋頂防水工程驗(yàn)收合格時(shí)。
4、乙方給甲方提供有關(guān)該工程的所有工程款項(xiàng)的發(fā)票,甲方向乙方另行支付開具發(fā)票的費(fèi)用________萬元人民幣。
5、本協(xié)議自簽署之日起三日內(nèi),雙方應(yīng)向_________市___________區(qū)人民法院提交本協(xié)議一份,申請法院出具調(diào)解書。
6、雙方關(guān)于該建設(shè)項(xiàng)目的糾紛至法院出具調(diào)解書后終結(jié),今后互不追究。但乙方仍應(yīng)承擔(dān)國家的建筑物的保修、維修等義務(wù)。
7、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效,本協(xié)議一式叁份,甲、乙雙方各持一份,___________市_________區(qū)人民法院一份,同樣有效。
甲方(簽字或蓋章):_________________
法定代表人:_________________ 地址:_________________
乙方(簽字或蓋章):_________________
法定代表人: _________________地址:_________________
_________________年_______ 月 ______日
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇11
建設(shè)工程借款合同
合同編號:
貸款方:___
借款方:___
根據(jù)國家規(guī)定,借款方為進(jìn)行基本建設(shè)所需貸款,經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條 借款用途_________________________________________________________
第二條 借款金額 借款方向貸款方借款人民幣(大寫)__元。預(yù)計(jì)用款為__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。
第三條 借款利率 自支用貸款之日起,按實(shí)際支用數(shù)計(jì)算利息,并計(jì)算復(fù)利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi),年息為__%。借款方如果不按期歸還貸款,逾期部分加收利率20%。
第四條 借款期限 借款方保證從__年_月起至__年_月止,用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預(yù)定為__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。貸款逾期不還的部分,貸款方有權(quán)限期追回貸款,或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調(diào)整計(jì)劃、產(chǎn)品價(jià)格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時(shí),由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。
第六條 貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款,應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù),付給借款方違約金。違約金的計(jì)算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計(jì)算相同。
第七條 貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解借款方的經(jīng)營管理、計(jì)劃執(zhí)行、財(cái)務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)、會計(jì)報(bào)表及資料。
借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款,貸款方有權(quán)收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的,應(yīng)按規(guī)定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其它事項(xiàng),雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。
第九條 本合同經(jīng)過簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份,簽章各方各執(zhí)一份,報(bào)送主管部門、總行、分行各一份。
借款方___(蓋章) 貸款方___(蓋章)
負(fù)責(zé)人:___ 負(fù)責(zé)人:___
地 址:___ 地 址:___
簽約日期:___
簽約地點(diǎn):___
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇12
甲方:_________________(以下簡稱甲方)乙方:_________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將工程承包給乙方,為明確雙方權(quán)力與義務(wù),特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:_________________地點(diǎn):_________________
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價(jià)款
五、付款方式
六、總工期要求個(gè)工作日。
七、甲方責(zé)任
1.甲方在通知乙方進(jìn)場時(shí),施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件。
2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時(shí)支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導(dǎo)致施工無法進(jìn)行,乙方可停止施工,由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟(jì)損失。
八、乙方責(zé)任
1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗(yàn)收要求。
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤,由乙方承擔(dān)責(zé)任:_________________質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應(yīng)按照甲方要求精心施工,工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.工程竣工驗(yàn)收后,乙方對施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的,按以下方式解決爭議:_________________
第一種解決方式:_________________雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式:_________________向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_________________乙方:_________________
代表:_________________代表:_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇13
建設(shè)單位________________(以下簡稱甲方):
施工單位________________(以下簡稱乙方):
一、總則
為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一,預(yù)防為主”的方針,確保工程安全施工,保障施工人員安全,明確雙方責(zé)任;依照《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》,經(jīng)雙方協(xié)商特?cái)M定以下協(xié)議共同遵守。
甲、乙雙方在簽定工程承包合同后,工作中應(yīng)該相互支持、相互關(guān)照、相互信賴,以便加強(qiáng)安全管理工作。
甲、乙雙方在執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)程、規(guī)章制度,同時(shí)按照已簽定的協(xié)議各自履行其職責(zé)、權(quán)利。
二、甲方職責(zé):
1.對乙方的資質(zhì)進(jìn)行審查,確認(rèn)符合工程發(fā)包有關(guān)要求;并負(fù)責(zé)審批乙方編制的施工方案和安全技術(shù)措施。
2.施工前甲方負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)行現(xiàn)場帶電部位及有關(guān)現(xiàn)場安全技術(shù)管理規(guī)定交底,明確施工范圍。
3.甲方提供給乙方相關(guān)設(shè)備的圖紙,以利于安全施工。
4.開工前甲方組織乙方全體人員進(jìn)行體檢和安全教育及考試,凡增補(bǔ)調(diào)換人員、更換工種亦必須及時(shí)進(jìn)行體檢和安全教育及考試, 經(jīng)體檢和考試合格后方能工作。
5.甲方派人經(jīng)常性地監(jiān)督檢查乙方在施工中安全及質(zhì)量工作情況和施工中安全措施和技術(shù)措施的執(zhí)行情況,對檢查情況做好書面記錄,并對檢查出的不安全隱患發(fā)出書面通知書,乙方必須限期整改。危及人身安全的,立即停止施工。
三、乙方職責(zé):
1.乙方必須按照國家及電力行業(yè)頒布實(shí)施的有關(guān)勞動安全的法律法規(guī)和甲方的有關(guān)安全管理制度進(jìn)行施工,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,杜絕重傷以上人身事故的重大機(jī)械設(shè)備事故、火災(zāi)事故及其他重大事故,在施工期內(nèi)輕傷事故頻率不超過2‰。
2.項(xiàng)目開工前乙方必須及時(shí)向甲方提交施工方案、安全技術(shù)措施,并嚴(yán)格按照甲方批準(zhǔn)的方案、措施進(jìn)行安全技術(shù)交底施工。
3.乙方的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人是安全施工的第一責(zé)任者,對本單位人員的安全施工負(fù)全責(zé)。施工中,乙方必須對所負(fù)責(zé)的施工區(qū)域派第一安全監(jiān)護(hù)人,即專職安全員。乙方的專職安全員必須佩戴明顯的袖標(biāo)。乙方必須根據(jù)工作需要和施工安全需要劃分班(組),班(組)名單應(yīng)報(bào)甲方安監(jiān)部門備案,班(組)長是本班(組)的兼職安全員。
4.如乙方使用未經(jīng)體檢和安全教育考試合格的,甲方發(fā)現(xiàn)后將對乙方處以200元/人次罰款。體檢費(fèi)用由乙方承擔(dān)。特殊工種人員必須持證上崗,且應(yīng)及時(shí)將其名單及證件報(bào)甲方辦公室備案。
5.乙方必須按國家規(guī)定和甲方要求為單位施工人員配備應(yīng)有的安全勞動保護(hù)用品、用具,如由甲方配備的(如勞保服裝、安全帽、安全帶等),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。進(jìn)行施工作業(yè)時(shí),必須設(shè)安全監(jiān)護(hù)人。
四、本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇14
合伙人: (以下簡稱甲方)性別年齡身份證號碼 合伙人:身份證號碼甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就合伙承包一致意見,共各方信守!
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下,搞好工程建設(shè),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)各方利潤最大化,共享收益,共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)!
二、合伙經(jīng)營項(xiàng)目和范圍。合伙項(xiàng)目以公司中標(biāo)合同確認(rèn)的道路建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容和范圍為準(zhǔn)!
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項(xiàng)目完工,各方結(jié)算完畢為止。
四、出資方式及比例: 甲乙雙方現(xiàn)金出資,前期投標(biāo)投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元,該款中標(biāo)退還后歸甲方;以后施工時(shí)甲乙雙方各出資50%,在雙方商定出資____日內(nèi)到賬,否則按日千分之三承擔(dān)違約責(zé)任。 甲方派現(xiàn)金會計(jì)一名負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金賬目,乙方派主管會計(jì)一名負(fù)責(zé)記賬;會計(jì)的工資費(fèi)用由甲乙雙方共同承擔(dān)!
五、盈余分配及債務(wù)承擔(dān):
1、盈余分配:盈余以甲乙雙方出資為依據(jù),按比例分配!
2、合伙如產(chǎn)生債務(wù),先由合伙財(cái)產(chǎn)償還,合伙財(cái)產(chǎn)不足清償時(shí),以各合伙人的約定的出資為依據(jù),按比例承擔(dān)。
六、退伙:合伙期間原則上不得退伙;如遇到特殊原因確需退伙的,應(yīng)經(jīng)兩方協(xié)商同意;
七、項(xiàng)目日常管理
1、甲方作為項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面管理工作;乙方負(fù)責(zé)項(xiàng)目公關(guān)、催收工程款及當(dāng)?shù)厣鐣P(guān)系協(xié)調(diào)并參與項(xiàng)目日常管理! 〖滓译p方聘請總工程師,負(fù)責(zé)工程的技術(shù)工作;
2、每月____日、____日為雙方商定的結(jié)賬日,由雙方和會計(jì)共同下賬,所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當(dāng)月支出需當(dāng)月下賬,超過兩個(gè)月不下賬的支出個(gè)人自負(fù)!
3、重大支出和重大合伙事項(xiàng)應(yīng)由甲乙雙方事先共同決定,雙方電話決定的應(yīng)在最近的下賬日補(bǔ)簽書面決議!
八、合伙期滿。合伙期滿,甲乙雙方按合伙協(xié)議進(jìn)行結(jié)算,盈、虧均按比例進(jìn)行分配、承擔(dān);一方分配的應(yīng)收款另一方有協(xié)助收回的義務(wù)!
九、違約責(zé)任。
1、未經(jīng)合伙人同意而擅自退伙,給合伙造成損失的應(yīng)進(jìn)行賠償造成的損失無法計(jì)算的,按承接工程總價(jià)的15%計(jì)算損失。
2、合伙人一方違反本協(xié)議其它約定,給另一方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任!
十、其他。合伙人之間如發(fā)生糾紛,應(yīng)共同協(xié)商,本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。 合伙人(甲方):________年____月____日 合伙人(乙方):________年____月____日
基本建設(shè)工程設(shè)備貸款合同書 篇15
借款方:_______________________________________
法定代表人:____________________職務(wù):_____________
地址:____________________郵碼:________電話:________
貸款方:_______________________________________
法定代表人:____________________職務(wù):_____________
地址:____________________郵碼:________電話:________
根據(jù)國家法律規(guī)定,借款方為進(jìn)行基本建設(shè)所需貸款,經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守!
第一條借款用途:________________________________________
第二條借款金額:借款方向貸款方借款人民幣____(大寫)元。預(yù)計(jì)用款為一年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;
第三條借款利率:自支用貸款之日起,按實(shí)際支用數(shù)計(jì)算利息,并計(jì)算復(fù)利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi),年息為____%.借款方如果不按期歸還貸款,如逾期部分加收利率20%.
第四條借款期限:借款方保證從____年____月起至____年____月止,就國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預(yù)定為____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。貸款逾期不還的部分,貸款方有權(quán)限期追回貸款,或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條因國家調(diào)整計(jì)劃、產(chǎn)品價(jià)格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時(shí),由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。
第六條代款方保證按照本合同的規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款,應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù),付給借款方違約金。違約金的計(jì)算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計(jì)算相同。
第七條貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解借款方的經(jīng)營管理、計(jì)劃執(zhí)行、財(cái)務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)、會計(jì)報(bào)表及資料。
借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款,貸款方有權(quán)收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的,應(yīng)按規(guī)定減收利息。
第八條本合同條款以外的其他事項(xiàng),雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。
借款方:______________貸款方:______________