建設施工的合同（精選15篇）

建設施工的合同 篇1

　　發(fā)包人：______________

　　承包人：______________

　　為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建筑施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規(guī)定，并結(jié)合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協(xié)議條款的情況下，簽定本工程施工合同補充協(xié)議。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：______________

　　2、工程地址：______________

　　3、建筑面積：______________

　　4、結(jié)構類型：_________________底層為框架結(jié)構、地上61層為磚混結(jié)構。

　　5、設計單位：______________

　　6、監(jiān)理單位：______________

　　二.工程內(nèi)容及承包范圍

　　1、外墻面磚改為外墻漆

　　2、客廳推拉門取消

　　3、本工程為滿七層，結(jié)構找坡

　　4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光

　　5、外墻_____深灰色柵格取消6、廚房與陽臺之間門帶窗(mc-2324)取消，陽臺改為封閉式廚房。

　　7、其余均按原圖施工

　　三、合同工期(本協(xié)議中所列日期均為日歷天數(shù)記)

　　1、開、竣工日期

　　1.1開工日期：_________________年__________月__________;竣工日期：_________________年__________月__________日;總工期__________天(含法定節(jié)假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。

　　四、付款方式本工程按建筑面積一次性包干，__________元/平方米;在施工過程中，如按甲方要求另增加工程量的，按雙方協(xié)商價計算;本工程為墊款主體二層，二層預制板安裝完畢，甲方按合同總價的30%支付給乙方，主體五層預制板安裝完畢，甲方按合同總價的15%支付給乙方，主體七層完工，甲方按合同總價的20%支付給乙方，內(nèi)、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方，其余款待工程驗收合格后一個月內(nèi)支付給乙方的12%，滯留3%作保質(zhì)、保修金，等到保質(zhì)、保修期到后一次性付清。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　傳真：_________________傳真：_________________

　　開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________

　　銀行賬號：_________________銀行賬號：_________________

　　簽定合同代表：_________________簽定合同代表：_________________

　　________年____月____日________年____月____日

建設施工的合同 篇2

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　地址：_____________________ 地址：_____________________

　　電話：_____________________ 電話：_____________________

　　茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達成具體條款如下：

　　一、工程依據(jù)和技術指標

　　1.發(fā)電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;臺數(shù)：_____________。

　　2.技術指標

　　根據(jù)(《國家城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-93)和《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。

　　評價點位置：__________________________________________

　　所屬區(qū)域：____________________________________________

　　噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。

　　注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)GB3096-93規(guī)定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施應當經(jīng)濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

　　2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內(nèi)有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發(fā)電機正常運行。

　　三、噪音治理措施

　　采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

　　五、完成期限

　　在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗收使用。

　　六、施工條件及協(xié)作事項

　　________________________________________。

　　七、工程費用及支付辦法

　　總工程費用為：________________

　　付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

　　2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。

　　3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　簽訂時間：______年______月____日

建設施工的合同 篇3

　　建設單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)

　　施工單位：_________(以下簡稱承包方)

　　雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　第一條：工程名稱：

　　第二條：工程地點：

　　第三條：建筑面積：

　　第四條：工程價款及付款方法：

　　第五條：工程期限(開工、竣工時間)

　　第六條：工程質(zhì)量標準

　　第七條：承包形式及材料設備供應

　　第八條：發(fā)包方義務：

　　1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)

　　2.按協(xié)議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

　　3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質(zhì)量。

　　4.按協(xié)議負責按期撥款。

　　第九條：承包方義務

　　乙方負責：

　　1.按協(xié)議分工負責材料供應。

　　2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。

　　5.保證施工質(zhì)量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。

　　第十條：違約責任及獎勵條款

　　第十一條：其他協(xié)助條款。

　　第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、______各一份。

　　第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

　　第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發(fā)包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

　　法定代表人：_____ 法定代表人：______

　　地址：________ 地址：_________

　　開戶銀行：______ 開戶銀行：_______

　　帳號：________ 帳號：_________

　　簽約日期：____年__月__日

建設施工的合同 篇4

　　根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國治安處罰法》、《建設工程安全管理條例》和水上作業(yè)安全生產(chǎn)等有關法律規(guī)定，為進一步加強發(fā)包人對施工承包人的安全保衛(wèi)工作的宏觀控制和監(jiān)督管理，防止和杜絕事故發(fā)生，維護正常的工程建設秩序，發(fā)包人與承包人特簽定本協(xié)議書。

　　甲方(發(fā)包人)：__________

　　乙方(承包人)：___________

　　一、乙方職責：

　　1、乙方必須貫徹執(zhí)行“誰主管，誰負責”的原則，乙方項目負責人是安全施工、治安保衛(wèi)工作的重要責任人，要把安全施工、治安保衛(wèi)工作納入議事日程，做到安保工作與主業(yè)工作同計劃、同部署、同檢查、同總結(jié)、同評比，積極開展安全施工、治安保衛(wèi)工作。

　　2、認真落實并嚴格執(zhí)行有關勞動保護法規(guī)、法令、條例;加強對所轄人員的法制和安全教育，預防案件或安全事故的發(fā)生。

　　3、健全安全保衛(wèi)組織，做到人員落實，活動正常，作用明顯，廣泛收集信息，掌握治安動態(tài)，并與甲方安保部門保持聯(lián)系，及時有效地反映和處置各種治安事件或案件。

　　4、認真開展日常和定期、不定期的安全及治安保衛(wèi)工作檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，落實整改措施，不斷提高安全防范能力。

　　5、做好重點要害部位的治安管理工作，達到制度全、管理嚴、設施齊，崗位人員責任性強。

　　6、嚴格執(zhí)行國家有關暫住人口管理規(guī)定，外地施工人員進駐現(xiàn)場必須按規(guī)定辦理暫住證;人員管理必須要做到：底數(shù)清、情況明、證件齊、登記申報及時。

　　7、必須認真對工程施工人員進行施工安全專項教育，增強施工人員的法制觀念，提高安全思想意識和自我保護能力，規(guī)范全體施工人員的行為，杜絕各類違章現(xiàn)象。

　　8、確保必要的安全投入，包括保證各種施工設備完好，各項防護裝置齊備，個人勞動保護用品齊全等。

　　9、嚴格按照相關規(guī)定認真辦理各項施工手續(xù)，必須辦理人員車輛進入施工現(xiàn)場手續(xù)，并按施工現(xiàn)場管理要求進行施工。

　　10、水上施工作業(yè)應遵循現(xiàn)行國家規(guī)定的水上作業(yè)施工相關管理規(guī)定，嚴禁超載或違反水上施工安全管理規(guī)定。

　　11、不發(fā)生安全責任事故;不發(fā)生刑事案件和破壞生產(chǎn)設施事件;不發(fā)生火災、爆炸、水上違章施工作業(yè)、交通違章等治安災害事故;不發(fā)生職工違法犯罪。

　　12、積極參加甲方和公安機關組織開展的安保檢查和各項治安專項活動，并完成甲方交辦的各項任務。

　　13、自覺接受甲方、監(jiān)理單位等有關安全生產(chǎn)、治安保衛(wèi)方面的檢查、指導和管理。對于甲方查處的隱患，乙方必須限期整改。

　　14、對甲方違反安全生產(chǎn)規(guī)定、制度的指令，乙方有權拒絕執(zhí)行、有權要求甲方改進。

　　15、當乙方出現(xiàn)安全、文明施工嚴重失控情況下，在甲方認為確定有必要暫停施工并提出要求乙方暫停施工的書面意見后，乙方應當按甲方要求停止施工。乙方實施處理意見后，以書面形式向甲方提出復工要求。在甲方組織驗收并簽字同意后，乙方重新施工。

　　16、乙方施工人員應在所處施工區(qū)域、水上作業(yè)環(huán)境、操作設施設備、工器具等方面進行認真自查，發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，并經(jīng)落實整改后方準繼續(xù)施工。一經(jīng)開工，就表示乙方確認施工場所、水上作業(yè)環(huán)境、設施設備、工器具等達到符合安全要求和處于安全狀況，乙方對施工過程中由于上述因素而導致的事故后果負責。

　　17、乙方必須堅持文明施工，對所承擔工程區(qū)域的文明施工負責，做到工完料盡場地清。

　　18、乙方人員在施工期間造成傷亡、電氣、機械、水上施工等重大事故(包括造成甲方人員、他方人員傷亡)和發(fā)生不安全情況應及時向甲方通報。事故的損失和善后處理費用，由乙方全部負責。甲方有權根據(jù)事故性質(zhì)及程度對以方進行處罰，罰款從安全擔保金中扣除。

　　19、按本工程項目的不同施工內(nèi)容，在開工前采用甲方提供的安全評價報告書進行安全評價，完成安全評價后，及時將安全評價報告書送交甲方審核批準。

　　20、乙方承諾以本合同價款的3%作為安全擔保金，在工程進行期間，當出現(xiàn)安全、保衛(wèi)違規(guī)情況或發(fā)生安全、保衛(wèi)事故等情況，因乙方原因造成甲方經(jīng)濟、信譽損失的，甲方據(jù)實計算扣款額，在當期工程進度款或結(jié)算款中予以扣除，累計扣款總額如超過本合同價款的3%，超出部份乙方仍須承擔。

　　二、甲方職責：

　　1、施工期間，負責對乙方進行安保工作的檢查、督促指導;甲方應經(jīng)常聯(lián)系乙方，檢查和處理工程施工中有關的安全工作，預防事故發(fā)生。

　　2、協(xié)助乙方辦理有關施工手續(xù)，并進行治安安全教育。

　　3、定期組織安全生產(chǎn)大檢查和日常安全巡檢。

　　4、將安全檢查情況及時反饋乙方，并配合乙方研究落實整改措施。

　　5、當乙方出現(xiàn)安全、文明施工嚴重失控情況下，甲方有權做出停工整頓，限期整改的決定。

　　6、甲方認為確實有必要暫停工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并提出書面意見。當乙方實施處理意見并以書面形式提出復工要求后，甲方應當在24小時內(nèi)組織驗收、檢查是否合格，并簽字后給予答復。

　　發(fā)生下列情況必須停工整頓：

　　(1)發(fā)生人身傷亡事故;

　　(2)發(fā)生施工機械、生產(chǎn)主設備嚴重損壞事故和水上違章施工;

　　(3)重復發(fā)生相同性惡劣的事故;

　　(4)多次不聽從勸告的。施工現(xiàn)場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求。

　　7、在保證安全的前提下，盡量為乙方提供各項施工便利。

　　8、對違章人員進行處罰教育。

　　9、本協(xié)議書在執(zhí)行過程中如遇有與國家、地方政府的有關規(guī)定不一致時，按照國家、地方的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　10、本協(xié)議書作為甲方工程承發(fā)包合同的附件，與承發(fā)包合同具有同樣的法律效力。經(jīng)協(xié)議雙方簽署后立即生效。

　　11、本協(xié)議書由甲方解釋。

　　甲方(發(fā)包人)：__________乙方(承包人)：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　地址：______地址：__________

　　委托代理人：(簽字) __________委托代理人：(簽字)__________

　　電話：__________電話：__________

　　傳真：__________傳真：__________

　　開戶銀行：__________開戶銀行：__________

　　帳號：__________帳號：__________

　　郵政編碼：__________郵政編碼：__________

　　_______年_____月_____日_____年_____月_____日

建設施工的合同 篇5

　　甲方：食品有限公司

　　乙方：工程建筑有限公司

　　根據(jù)有關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：鍋爐房工程

　　2、工程地點：

　　3、承包范圍：包工包料形式。

　　4、工程建筑面積及計算方式：工程約平方，每平方米按元整計算(按工程完工后實際發(fā)生量計算)，工程總造價約貳佰萬元。

　　5、付款方式：基礎完工后付款元，主體完工后付元，余款完工后經(jīng)甲方驗收合格七天內(nèi)結(jié)算，一個月內(nèi)付清。

　　6、工程期限：年月 日至年 月 日，共計 天完工。

　　7、如遇到下雨天災，人為不可抗拒因素，工期相應順延。

　　8、工程施工中如發(fā)生變更項目，另行計算。

　　9、建筑物回填 米以外由甲方負責。

　　10、煙筒不在承包范圍內(nèi)。

　　11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。

　　二、 甲方責任和權利

　　1、施工單位有權行使合同約定的權利，履行合同約定的職責，負責對乙方承建的工程項目進行監(jiān)督檢查。

　　2、施工單位所制定的施工進度計劃，乙方嚴格執(zhí)行。

　　3、施工期間乙方不準隨意停工。

　　4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙，并進行圖紙

　　三、乙方的責任和權利

　　1、 乙方必須遵守甲方的各項規(guī)章制度，接受施工單位有關人員對工程進度、質(zhì)量安全、文明施工方面的管理和監(jiān)督，但乙方不能因施工單位管理和監(jiān)督而免除自己的責任。

　　2、 必須遵守安全施工標準，規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工，必須遵守施工單位的各項規(guī)章制度，服從施工單位現(xiàn)場指揮。

　　3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業(yè)，在施工中發(fā)生危險及人身安全的緊急情況下，作業(yè)人員有權停止作業(yè)或撤離危險區(qū)域。

　　4、 組建一支過硬的施工隊伍，配齊各項工種，配備專職人員負責現(xiàn)場協(xié)調(diào)，安全文明施工。會審，如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方，避免造成不必要的損失。

　　5、負責施工現(xiàn)場的各項管理工作及周邊關系的處理，給乙方造成一個良好的施工環(huán)境，并對工程質(zhì)量嚴格把關，對不合格工程應以書面形式勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　6、給乙方配備現(xiàn)場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

　　7、保證按時給乙方撥付工程款，如有延期甲方承擔一切后果。

　　8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現(xiàn)場的土地。

　　四、施工安全措施

　　1、乙方在施工操作中，嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度，注意安全，在施工中乙方人員的安全問題，一切事故由乙方自負，甲方不承擔一切責任。

　　2、乙方在施工現(xiàn)場，安全施工無事不得進入建設單位生產(chǎn)車間，如果出事，乙方承擔一切責任。

　　3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方無條件承擔。

　　五、附則

　　1、本合同一式肆份，合同甲乙雙方各執(zhí)三份。

　　2、本合同簽訂后，承、發(fā)包雙方需提出修改時經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽字確認作為本合同補充合同。

　　3、任何一方不得違反本合同規(guī)定，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

建設施工的合同 篇6

　　建設工程施工合同是指合同雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協(xié)議。很多建設工程施工合同的簽訂因為施工方對合同的法律知識不了解，導致簽訂的合同屬于無效合同，那么建設工程施工合同無效的法律后果由哪些呢請閱讀下面的文章進行了解。

　　依據(jù)我國現(xiàn)行法律規(guī)定，合同被確認無效后，將導致合同自始無效，合同關系不再存在，當事人不再享有和承擔原合同規(guī)定的權利和義務，不能產(chǎn)生當事人|來源|考試|大|所預期的法律后果。建設工程施工合同無效的法律后果也不例外，但由于其標的特殊性，其無效的處理與普通無效合同有著很大的差別，當事人的締約過失也比普通無效合同復雜。

　　一、建設工程施工合同訂立后尚未履行前被確認無效的后果。

　　尚未履行前被確認無效的建設工程施工合同，雙方當事人均不得再繼續(xù)履行。這時，合同無效的處理只按照締約過失來承擔責任，由有過錯的一方賠償另一方因合同無效而造成的損失，雙方均有過錯的，依照過錯大小承擔相應的責任。另外，損害事實的舉證責任在受損害一方，如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確，其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支持。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法后果外，還要承擔無過錯方的實際損失。

　　二、建設工程施工合同已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的后果。

　　于建設工程施工合同尚未履行完畢就被確認無效的情形，筆者認為，不能按一般無效合同的處理原則實行恢復原狀或雙方返還，應區(qū)分不同的情況處理。

　　第一種情況，已完成部分工程質(zhì)量低劣，無法補救或所建工程在防洪區(qū)域內(nèi)對防洪工程構成_____的，應按照一般無效合同的處理原則，已經(jīng)完成部分工程應拆除，建設方支付的工程款應返還。

　　第二種情況，工程質(zhì)量完全合格，也未違反國家和地方政府的計劃，則已完成的建設工程歸建設方所有，承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方，折價時應該按照合同約定的工程價款比例折價。最高院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規(guī)定："建設工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應當按照約定支付相應的工程價款"，該解釋的規(guī)定正是為了避免教條，減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失，如果因建設方過錯導致合同無效的，建設方對自己的損失自負，同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的，承包方對自己的損失自負，同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的，按過錯大小承擔相應賠償責任。

　　三、建設工程施工合同已履行完畢后被確認無效的后果。

　　按照最高院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規(guī)定處理。

　　第一，建設工程施工合同已經(jīng)履行完畢后，建設工程經(jīng)竣工驗收合格的，建設方應該參照合同約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。

　　第二，建設工程施工合同已經(jīng)履行完畢后，建設工程經(jīng)竣工驗收不合格的，要分兩種情況給予不同處理：一是維修后建設工程經(jīng)竣工驗收合格的，建設方仍應參照合同約定支付承包方工程款，但承包方應承擔相應的維修義務，或自己維修，或負擔建設方維修費。二是維修后建設工程經(jīng)竣工驗收不合格的，建設方不支付施工方工程款，對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這里的其它損失包括簽訂、履行合同和合同被確認無效后的后續(xù)費用，如拆除質(zhì)量不合格的建筑物的費用、工程延期費用、材料費等。

建設施工的合同 篇7

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　一、 工程概況：

　　工程名稱：小區(qū)道路硬化工程 工程地點：小區(qū) 承包范圍：包工包料 合同工期：40天 開工日期：20xx年4月25日 竣工日期：20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發(fā)生量進行結(jié)算(后附工程預算單)。

　　二、 甲方職責：

　　1、 依據(jù)建設工程管理的法令法規(guī)以及城鎮(zhèn)道路建設工程技術規(guī)范對乙方施工進行全過程的技術、質(zhì)量、安全、進度管理。

　　2、 協(xié)助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規(guī)范、質(zhì)量指標進行檢查監(jiān)督，負責建筑材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。

　　3、 根據(jù)實際需要，審核批準工程變更方案，審定工程簽證。

　　4、 負責抓好對工程隊的安全教育，定期進行安全檢查。

　　三、 乙方職責：

　　1、 認真貫徹執(zhí)行工程建設的法規(guī)及各項地方性法規(guī)，依據(jù)施工方案要求組織施工。

　　2、 每道工序完工后需經(jīng)甲方驗收合格后方可進行下一道工序的施工。

　　3、 所購進的建材必須符合國家材質(zhì)技術指標，具備產(chǎn)品合格證書及相關質(zhì)檢手續(xù)，并經(jīng)甲方驗收合格，方可使用。

　　4、 抓好本工隊全體人員的安全教育，搞好施工現(xiàn)場安全設施、警示標志配置及各項安全防護工作，嚴格施工機械、電器設備的安全操作規(guī)范，積極配合甲方的各項安全檢查。

　　5、 未按照施工技術規(guī)范及工程質(zhì)量要求組織施工而造成的廢品工程，應予以返工并承擔相關費用。

　　6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔，不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　四、 工程決算：

　　工程竣工后，依據(jù)工程各項目實際發(fā)生量及工程量清單所確定的價格標準據(jù)實結(jié)算。

　　五、 付款方式：

　　依據(jù)工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格后，支付工程總價款的百分之九十五，預留百分之五保修金，保修期為一年，期滿未出現(xiàn)質(zhì)量問題，支付余款。本合同自簽訂之日生效，甲乙雙方共同遵守，如有爭議，提交當?shù)貏趧又俨貌块T裁決本合同一式四份，甲乙雙方各一份，甲方存檔二份。

　　發(fā)包方：(公章)法定代表人：委托代理人：

　　承包方：(公章) 法定代表人： 委托代理人： 年 月 日

建設施工的合同 篇8

　　尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現(xiàn)就其與被告福州某公司建設工程施工合同糾紛一案發(fā)表如下代理意見：

　　一、關于廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。

　　1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區(qū)重新規(guī)劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，并同意將合同工期延長因延遲付款的相應天數(shù)。【證據(jù)1、4、41】

　　2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建筑工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，并且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)�！咀C據(jù)1、11】

　　3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協(xié)議，將工期約定為自該補充協(xié)議生效之日起算150個日歷日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天�！咀C據(jù)11】

　　4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立合同并支付了相應款項，由于被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協(xié)議，由各供貨商向其開具增值稅發(fā)票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發(fā)貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權利義務轉(zhuǎn)移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔�！咀C據(jù)2、8、9、11、19】

　　5、【因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結(jié)構固定式的空壓機房變更為鋼結(jié)構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責于被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工�！咀C據(jù)13、22】

　　6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統(tǒng)調(diào)試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產(chǎn)使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因?qū)е鹿こ逃馄�，也不會對被告使用該工程產(chǎn)生任何損失。【證據(jù)1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調(diào)取的供電合同、現(xiàn)場施工單等證據(jù)�！�

　　7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由于被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程竣工之日�！咀C據(jù)41】

　　8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網(wǎng)絡電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉(zhuǎn)站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據(jù)14、15】

　　9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日并需配合生產(chǎn)線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格并收到發(fā)票后10日內(nèi)支付百分之95，其余作為質(zhì)保金在一年質(zhì)保期滿后支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實�！咀C據(jù)18】

　　10、【法律依據(jù)】中華人民共和國合同法第二百八十三條　【發(fā)包人的責任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。

　　二、 廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程質(zhì)量及性能完全符合合同約定。

　　1、廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程的設計是由原告按被告要求的性能委托國內(nèi)權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所采購的全部設備和材料均是通過被告的認可后進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求�！咀C據(jù)1、11對賬明細】

　　2、該工程已于20xx年10月31日通過重車測試后即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量及性能符合合同約定�！咀C據(jù)28、29、30、34、37、41】

　　3、該工程的卸船、中轉(zhuǎn)輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環(huán)境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉(zhuǎn)站的性能達到了合同要求�！咀C據(jù)26、45、48】

　　4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到合同約定，或者質(zhì)量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告并在原告拒修的情況下自行進行維修或委托第三方維修的事實，并且在20xx年11月3日確認尚有質(zhì)保金506942.25元待保修期結(jié)束后支付原告，根據(jù)被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試后投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定并且運行良好。【證據(jù)41、44、】

　　5、根據(jù)20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協(xié)議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權與債務全部轉(zhuǎn)由被告履行，那么，即使該工程的相關性能沒有達到原被告合同的約定，那么，有關卸船能力沒有達到合同約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯(lián)系或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到合同約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉(zhuǎn)輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質(zhì)量是符合原被告合同約定的�！咀C據(jù)19、48】

　　6、被告在該工程通過測試后，原告即先后五次發(fā)函要求辦理驗收手續(xù)，被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩余工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發(fā)票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發(fā)票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量和性能完全符合約定。被告關于性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用并辦理結(jié)算后又提出未經(jīng)驗收及性能未達標�！咀C據(jù)11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

　　7、20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網(wǎng)絡電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程施工發(fā)包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質(zhì)量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩余的371050元，說明被告關于工程性能未達標或質(zhì)量不合格只是被告為達到拖延、克扣工程款的一個借口�！咀C據(jù)11、15、18】

　　8、【法律依據(jù)】依據(jù)最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規(guī)定，即使該工程未經(jīng)竣工驗收或性能有問題，由于被告已投入使用，則被告不得以使用部分質(zhì)量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規(guī)定，工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用，以轉(zhuǎn)移占有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試并由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一個借口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承擔其他損失。

　　三、關于拖欠工程款的數(shù)額。

　　原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關于主體工程總額9014845元及后期增加1150000元與被告一致，關于具體每筆款項的支付時間和數(shù)額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經(jīng)廈門某地法院調(diào)解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質(zhì)保金和工程款共計1174655.25元�！咀C據(jù)11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調(diào)解書】

　　四、被告提出根據(jù)合同約定應當先由原告提供發(fā)票才能付款、工程未經(jīng)驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據(jù)的。

　　1、原告此前已就開具發(fā)票一事與被告協(xié)商，但被告要求原告開具增值稅發(fā)票方同意付款并拒絕接受原告的工程發(fā)票，原告為此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發(fā)票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發(fā)票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據(jù)證明】

　　2、由于原告沒有建筑施工企業(yè)資質(zhì)，故根據(jù)最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規(guī)定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設項目工程合同書)無效，被告所依據(jù)的原告必需先提供發(fā)票才支付工程款的約定也是無效的。根據(jù)中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規(guī)定，依法確認該工程質(zhì)量合格并由被告按雙方結(jié)算確認的工程款數(shù)額支付拖欠的1174655.25元。至于開具發(fā)票是原告的法定義務，依法屬于國家稅務機關管轄范圍，人民法院不能就發(fā)票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規(guī)定出具工程發(fā)票。【證據(jù)1、41，法律依據(jù)中華人民共和國合同法第57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規(guī)定】

　　綜上，由于被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試并運轉(zhuǎn)良好及原告五次要求辦理竣工驗收后拒絕辦理驗收手續(xù)并連續(xù)運行生產(chǎn)達一年之久后，以未經(jīng)竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據(jù)上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。

　　此致

　　長樂市人民法院

　　杭州某工程公司代理人：曾省明

建設施工的合同 篇9

　　發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　為了明確甲.乙方雙方在工程建設過程中的權利，義務和責任，維護雙方的合法利益，達到保證期，保證工程質(zhì)量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規(guī)，自愿、公平的基礎上,結(jié)合本工程具體實際,經(jīng)雙方協(xié)商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。

　　第一條工程概括

　　一﹑工程名稱﹑地點和內(nèi)容

　　1﹑ 街道路亮化照明工程

　　2﹑工程地點:

　　3﹑工程內(nèi)容:基礎澆筑﹑電器﹑燈桿﹑燈具制作﹑安裝和調(diào)試.

　　二﹑開﹑竣工時間

　　1﹑開工日期:20xx年7月20日

　　2﹑交工日期:20xx年8月30日

　　三﹑質(zhì)量等級:優(yōu)良

　　四﹑合同條款

　　工程采用中標價款承包:施工承包合同總價款為人民幣

　　五﹑工程承包范圍及承包方式

　　1﹑承包范圍:所有工程(燈具﹑燈桿﹑電器﹑控制箱等)的施工，安裝和調(diào)試。

　　2﹑本工程價款為優(yōu)良工程條款,當工程竣工驗收達到優(yōu)良標準時,在竣工結(jié)算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經(jīng)濟處罰。

　　3﹑甲、乙雙方在履行合同是發(fā)生爭議,應當協(xié)商解決,如未能達成一致,可提交有關部門協(xié)商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構或向合同簽訂地人民法院起訴。

　　4﹑全合同不得轉(zhuǎn)讓,未盡事宜,由雙方另作協(xié)商并簽訂書面協(xié)議,協(xié)商內(nèi)容經(jīng)雙方簽字﹑蓋章后,與本合同有同等法律效力。

　　5﹑本合同一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字，蓋章之日起合同生效,分送有關部門。

　　6﹑本合同簽定時間:20xx年七月二十日

　　7﹑本合同簽定地點:

　　建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:

　　法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權人(蓋章)

建設施工的合同 篇10

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　依照《中華人民共和國民法典》及國家相關法律、法規(guī)和公司文件相關規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協(xié)商達成一致。訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　工程名稱：______________

　　工程地點：______________

　　第二條 工程承包范圍

　　___________________________________

　　第三條 工程工期

　　1.計劃開工日期：_______年_______月_______日，計劃完工日期：_______年_______月_______日，總?cè)諝v天數(shù)_______天;

　　2.主要節(jié)點工期：___________________________________。

　　3.乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調(diào)整的進度計劃)。

　　第四條 工程質(zhì)量標準

　　所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達到_____________________。

　　第五條 組成合同文件及解釋順序

　　組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

　　1.本合同;

　　2.本合同附件;

　　3.招投標文件;

　　4.本工程施工圖紙及國家現(xiàn)行或行業(yè)標準規(guī)范;

　　注：上述文件應互為補充，在合同中出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，按上述順序解釋，不能清楚解釋時，在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協(xié)商解決。

　　第六條 標準規(guī)范

　　本合同適用標準規(guī)范：______________________________________。

　　第七條 甲方責任和義務

　　1.負責統(tǒng)一制定各項管理目標，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監(jiān)督、檢查和驗收。

　　2.負責與業(yè)主、監(jiān)理、設計及有關部門工作聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關系。

　　3.根據(jù)工程情況要求乙方增減施工人數(shù)，滿足施工生產(chǎn)需要。對施工質(zhì)量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。

　　4.及時提供由甲方供應的施工機械設備、周轉(zhuǎn)材料。

　　5.按本合同約定，向乙方支付勞動報酬。

　　6.統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用______________其費用：

　　7.協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員出入證件，其費用由乙方自理。

　　第八條 乙方責任和義務

　　1.遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方企業(yè)的相關規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護等工作。

　　2.嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃)，合理組織，科學安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。

　　3.應按招標文件要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質(zhì)保量到位。技術工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，持證率達到100%

　　4.服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質(zhì)量、進度、技術、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;

　　5.做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞，應自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款;

　　6.按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設施;

　　7.按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》并按合同所約定的條款支付務工人員工資(務工人員工資每月造冊備案)，承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當?shù)叵嚓P行政部門的處罰及責任后果;

　　8.為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品);

　　9.進場施工人員要求具備思想素質(zhì)好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員，乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。

　　10.甲方在資金暫時不到位，業(yè)主未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

　　第九條 環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和文明施工

　　1.甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護以及公司相關制度等方面的教育;依據(jù)國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)章制度、監(jiān)督、監(jiān)控乙方的相關工作實施情況，使其體系有效運行。

　　2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現(xiàn)場操作工人的安全教育;認真落實安全措施，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn);隨時接受安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故，承擔一切責任后果和經(jīng)濟費用。

　　發(fā)生安全事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報甲方有關部門，同時按國家有關法律規(guī)定對事故進行處理。

　　3.乙方就嚴格執(zhí)行建設主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等到有關部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工;保證施工現(xiàn)場整潔有序，符合文明施工的有關規(guī)定和要求，維護甲方良好的企業(yè)形象，并承擔因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款。

　　加強現(xiàn)場管理，采取一切適當?shù)拇胧�，保護現(xiàn)場內(nèi)外環(huán)境，限制由施工作業(yè)引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產(chǎn)造成損害和妨礙。

　　第十條 材料、設備供應與管理

　　1.甲方提供給乙方使用的周轉(zhuǎn)材料實行調(diào)拔制，根據(jù)工程計劃需要向乙方提供。

　　2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供應的材料、設備(包括領用、保管、裝卸、退庫、辦理相關手續(xù)、按甲方指定的場內(nèi)地點歸類堆放);因保管和使用不善發(fā)生丟失、損壞，乙方應按領用時的價格賠償。

　　3.材料按預算分折量對乙方實行限額領料，乙方應合理用料、注重節(jié)約。如材料使用超出預算用量，則超出部分的費用由乙方承擔;材料節(jié)約部分，由甲乙雙方按_______比例分成。

　　第十一條 承包方式、價格及包含的內(nèi)容

　　1.承包方式及單價：________________________________________。

　　2.承包價格所包含的內(nèi)容：

　　承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調(diào)遣費：小型機具費用;各類材料的場內(nèi)二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括周轉(zhuǎn)材料的領用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設施的搭拆(安全網(wǎng)、防護欄桿、防護棚等);

　　文明施工費用(包括上級部門對現(xiàn)場的各類檢查所發(fā)生的臨時用工);承包工程范圍內(nèi)的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設備維修和安裝拆卸配合用工;預防一般性自然災害所采取的措施用工費用;

　　3.本合同單價為一次包死價格，在合同實施期間不因其它因素變化而調(diào)整變動。

　　第十二條 結(jié)算辦法及付款方式

　　1.每月_____日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節(jié)點)結(jié)算勞務承包費，_____日按合同價款結(jié)算完畢，交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據(jù)。

　　2.甲方不預付乙方生活費用，勞務承包費用按月支付(或按工程進度節(jié)點)，付款時間為業(yè)主付款后，支付上月結(jié)算款的_______%.所承包工程完工后付結(jié)算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工驗收達到合同要求后付清。(結(jié)算款支付額以扣除勞務管理費后的數(shù)額為基數(shù))

　　3.在每月的承包費結(jié)算中，應扣除乙方向甲方勞務公司應繳納_______%的勞務管理費。

　　第十三條 施工驗收

　　1.乙方應按本合同約定的質(zhì)量標準組織施工，確保施工質(zhì)量。施工完畢，乙方應及時向甲方提交自檢報告，通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收，驗收合格后再進入下道工序施工作業(yè);驗收結(jié)果表明乙方施工質(zhì)量不合格時，乙方應負責無償修復，不延長工期，并承擔由此導致的甲方的相關損失。

　　竣工驗收時，業(yè)主、監(jiān)理等相關方提出的工程質(zhì)量缺陷，乙方應無償維修，并承擔由此導致甲方相關損失，不因先期已經(jīng)甲方驗收而減輕乙方責任。

　　2.乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內(nèi)第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協(xié)商)

　　第十四條 工程保修

　　1.保修范圍、期限：___________________。

　　2.保修期間，乙方應在接到維修通知后按甲方要求內(nèi)容和時間派人維修，若乙方未按甲方要求執(zhí)行，甲方可委托其它單位或人員修理，其費用由乙方承擔。

　　第十五條 保險

　　1.乙方負責人必須為從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。

　　2.保險事故發(fā)生時，甲、乙雙方有責任采取必要的措施減少損失。

　　第十六條 爭議

　　1.甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議，可以自行協(xié)商解決;否則，雙方應在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。

　　2.發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持工作連續(xù)，保護好已完工作成果;

　　2.1 單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議終止合同;

　　2.2 調(diào)解要求停止合同工作，且為雙方接受;

　　2.3 仲裁機構要求停止合同工作;

　　2.4 法院要求停止合同工作。

　　第十七條 合同履約保證金

　　1.乙方向甲方繳納合同履約保證金_______元。

　　2.合同履約保證金所含內(nèi)容應包括本合同內(nèi)所定的各項批標及投標文件內(nèi)的承諾條件，如：工期、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數(shù)，農(nóng)忙季節(jié)的人員數(shù)量，支付農(nóng)民工資，遵紀守法等。

　　若達不到以上內(nèi)容所規(guī)定的要求，則從履約保證金中扣除一定的金額;若發(fā)生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的，沒收全部保證金，并賠償由此給甲方造成果。

　　3.本工程完工后，乙方按雙方所簽訂合同的內(nèi)容完成，經(jīng)有關部門驗收符合本合同規(guī)定的要求，則甲方在一月內(nèi)返還乙方的履約保證金(不計利息)。

　　第十八條 不可抗力

　　1.不可抗力的標準執(zhí)行甲方與業(yè)主簽訂的合同，當甲方與業(yè)主簽訂的合同沒有相應標準時，執(zhí)行國家或地方政府規(guī)定。

　　2.不可抗力事件發(fā)生后，乙方應立即通知甲方項目經(jīng)理，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應協(xié)助乙方采取措施。

　　3.因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。

　　4.因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

　　第十九條 合同解除

　　1.如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業(yè)主方原因造成工程停建或緩建，致使合同無法履行的，可以解除合同。

　　2.因不可抗力或業(yè)主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、設備的保護和移交工作，按要求撤出施工場地;甲方按合同約定支付已完工作勞務報酬。

　　第二十條 合同終止

　　雙方履行合同全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業(yè)成果，并經(jīng)竣工驗收合格后;保修期滿未發(fā)生質(zhì)量問題，本合同即告終止。

　　甲方(簽章)：__________________乙方(簽章)：__________________

　　____________年________月_______日____________年________月_______日

建設施工的合同 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方將蔚藍印象環(huán)境景觀工程委托給乙方進行深化及施工，為了進一步明確雙方的責任，根據(jù)相關法律之規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，達成如下合同條款，雙方共同遵照執(zhí)行。

　　第一條 工程名稱：

　　第二條 工程范圍和內(nèi)容

　　工程范圍：按甲方批準的施工圖為準。

　　工程內(nèi)容包括：硬景(硬質(zhì)鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。

　　第三條 設計周期

　　本合同簽訂以后于20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設計，其中包括總平方案調(diào)整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、，以求達到施工圖紙要求。設計內(nèi)容需另行補簽設計合同。

　　第四條 設計價款及支付方式

　　該項目乙方按3萬元(大寫：叁萬元正)人民幣包干進行設計取費。合同簽訂后三日內(nèi)甲方支付乙方1.5萬元(大寫：壹萬五千元正)人民幣的設計定金，乙方完成全部施工圖設計并經(jīng)甲方認可后，甲方支付乙方剩余設計尾款即1.5元(大寫：壹萬五千元正)人民幣。

　　第五條 施工工期

　　開工日期：以甲方批準的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。

　　竣工日期：在有施工場地的條件下，工期為70天。

　　因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期，并作相應順延 .

　　第六條 取費原則

　　1、 本工程執(zhí)行四川省建設工程造價管理總站發(fā)行的20__定額：SGD1-20__至SGD7-20__，收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。

　　2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質(zhì)共同進行認定，乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養(yǎng)護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須注明品種、規(guī)格、高度、冠幅、胸徑及數(shù)量等，大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經(jīng)甲方工程人員確認效果，并經(jīng)價格確認。甲方對照驗收，數(shù)量按實收方結(jié)算。

　　乙方應嚴格按照施工圖進行施工，如甲方要求須增加預算范圍以外的工程量應另行辦理簽證。

　　3、 施工期間發(fā)生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失，經(jīng)雙方核實后協(xié)商解決。

　　第七條 工程施工價款及支付方式

　　1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫： )人民幣，實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。

　　2、 本合同備料款為合同總價的20%，其中5%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日后，甲方在三天時間內(nèi)將該款項支付到乙方帳戶上。剩余15%作為在成都采購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商，不足部分亦由甲方增補。

　　3、 乙方每月25號上報已完成的工程產(chǎn)值，甲方5日內(nèi)審核并撥付乙方完成量的80%的工程進度款。

　　4、 工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，雙方于30日內(nèi)辦理完成決算，甲方扣除工程總價的10%的質(zhì)保金，將剩余工程款支付給乙方。

　　5、 本工程質(zhì)保金為工程總造價的10%，在相應項目質(zhì)保期滿后，如未出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方于2日內(nèi)付清全部尾款，質(zhì)保金不計利息。

　　第八條 材料供應

　　該工程所有材料原則上由乙方采購，甲方認質(zhì)認價。乙方采購的材料必須先報甲方，按設計要求雙方進行封樣，作為乙方采購和甲方驗收標準。如甲方核定價格后，認為個別材料、設備或植物高于市場價，可提出要求，如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回，可書面通知甲方組織供應。

　　第九條 工程質(zhì)量及質(zhì)保期

　　1、由于景觀工程的特殊性，為確保美觀、經(jīng)濟和適用，經(jīng)甲方認可后，乙方在施工中可根據(jù)實際情況進行局部調(diào)整，所發(fā)生的費用按本合同第六條第一、二款執(zhí)行。

　　2、乙方在施工中應加強質(zhì)量管理，建立有效的質(zhì)量控制和檢查制度，積極配合甲方、監(jiān)理人員進行工程質(zhì)量監(jiān)督，若由于乙方施工原因造成部分工程質(zhì)量不合格，乙方應在期限內(nèi)進行修補或返工，其損失由乙方自行負擔。

　　3、質(zhì)保期：質(zhì)保范圍為乙方施工的全部工程，土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養(yǎng)護三個月、灌木養(yǎng)護半年、喬木�；钜荒�。

　　4、苗木在質(zhì)保期內(nèi)由乙方�；�，若出現(xiàn)死亡，乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內(nèi)到現(xiàn)場向甲方以書面形式提出整改或更換時間，逾期甲方有權另行安排，費用在質(zhì)保金中扣除。

　　第十條雙方協(xié)作事項

　　1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工，適用國家現(xiàn)行的該行業(yè)各項施工驗收規(guī)范，若施工中發(fā)現(xiàn)問題應及時與甲方協(xié)商，雙方及時處理。

　　2、甲方現(xiàn)場負責人 ，乙方現(xiàn)場負責人 ，負責處理施工中可能出現(xiàn)的問題及協(xié)調(diào)相關單位關系。

　　第十一條 甲方職責及義務

　　1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方，并做好現(xiàn)場簽證工作。

　　2、對乙方報送的材料樣品，48小時之內(nèi)進行認質(zhì)認價。

　　3、 對隱蔽工程24小時之內(nèi)進行驗收。

　　4、 甲方負責提供與環(huán)境工程設計、施工相關的技術資料，指定臨設位置及負責現(xiàn)場三通一平工作。提供施工用的水源和電源，乙方按規(guī)定承擔相應費用。

　　5、 接到乙方交工驗收通知后，甲方應于兩日內(nèi)組織有關部門進行交工驗收工作，驗收合格后，辦好驗收手續(xù)。

　　乙方職責及義務：

　　1、乙方應認真保質(zhì)、保量、準時完成工程。

　　2、乙方應對工程進度采取措施，發(fā)現(xiàn)影響工程進度因素在24小時內(nèi)報甲方。

　　3、對已完工程在甲方驗收前，應做好保護工作。

　　4、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包其他施工單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權要求乙方整改，乙方經(jīng)整改仍達不到要求，甲方有權解除合同，并由乙方承擔責任。

　　5、在施工過程中乙方應文明施工，做好安全防范，因乙方原因造成安全事故由乙方負責，若因乙方質(zhì)量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規(guī)范要求，甲方有權要求乙方進行整改，若整改后仍達不到要求，甲方有權解除合同。

　　6、交工前乙方產(chǎn)生的垃圾清運工作由乙方負責。

　　竣工驗收：

　　工程具備竣工條件后，乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格后20日內(nèi)乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。

　　結(jié)算辦法：

　　1、本合同價款為暫定價。

　　2、結(jié)算范圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內(nèi)容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現(xiàn)場簽證、隱蔽紀錄等。

　　第十二條 違約責任

　　1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日，乙方有權暫緩施工，施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。

　　2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。

　　第十三條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商訂立補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。

　　第十四條 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程竣工并結(jié)清工程款后，本合同自行失效。

　　第十五條 本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

　　發(fā)包人：(章) 承包人：(章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　地址： 地址：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　簽訂合同地點：

　　簽訂合同日期： 年 月 日

建設施工的合同 篇12

　　建設單位：組（以下簡稱甲方）施工單位：（以下簡稱乙方）

　　按照《中華人民共和國合同法》建設相關質(zhì)量要求和標準，為明確雙方權利和義務，結(jié)合本工程具體情況，達成如下協(xié)議：

　　一：工程概況及施工要求

　　1：工程名稱：水渠護坡工程。

　　2、工程規(guī)模：全段長146m，里護坡1.5m高，外渠護砌高0.6m,水渠寬0.8m，底混凝土0.2m厚。

　　3、工程內(nèi)容：渠基拓寬、渠基培方、涵洞護砌、渠內(nèi)硬化。

　　4、工程建設地點：組。

　　5、工程造價：整（￥元）。

　　二：承包及結(jié)算、付款方式

　　1：承包形式：包工包料。

　　2、付款方式：工程竣工驗收后付清工程款。

　　三：工程質(zhì)量、工期及竣工驗收

　　1、工程質(zhì)量應全部達到技術要求，符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范要求，并通過有關專業(yè)部門的驗收，達到優(yōu)質(zhì)合格標準。

　　2、總工期共30天（按甲方下達開工令之日起計算,）連續(xù)三天以上雨天除去工期日期。但20xx年11月5日前工程必須全部完成。

　　3、隱蔽工程：乙方應提前一天通知甲方質(zhì)監(jiān)人員，辦理好簽證手

　　續(xù)，否則甲方不予認可工程量。

　　4、所有工程必須進行工序檢查，經(jīng)甲方質(zhì)監(jiān)人員驗收合格后方可進行下道工序施工，并做好工序驗收記錄，未經(jīng)驗收不得進入下道工序施工。

　　5、乙方在施工過程中，未按質(zhì)量要求出現(xiàn)的偷工減料所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。

　　四：安全、環(huán)保問題

　　乙方在施工過程中必須堅持文明施工，貫徹落實安全措施，防止各種意外情況發(fā)生。在施工過程中切實注意環(huán)境保護，防止支渠道、涵洞淤塞。凡在施工過中發(fā)生的'各種大小安全事故一律由乙方自行負責。

　　五：雙方職責

　　(一):甲方職責

　　1、負責處理協(xié)調(diào)各方面關系。

　　2、派駐工地施工代表，對工程進度、安全進行監(jiān)督、檢查、計量工作。工程質(zhì)量由甲方和受益組組長全程監(jiān)理。

　　3、負責組織相關部門進行竣工驗收及工程結(jié)算。

　　(二）：乙方職責

　　1、嚴格按施工要求施工，確保工程質(zhì)量按合同限定時間如質(zhì)如量如期完成。

　　2、必須完成合同規(guī)定的全部工程量，否則甲方有權對未完成的工程重新定價，并在乙方工程款中扣除。

　　3、在施工過程中及合同保修期內(nèi)，出現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷，負責無償修理。

　　4、必須確保民工工資足額按時發(fā)放。六：其他未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　本合同書一式兩份，甲、乙雙方各持一份。雙方簽字蓋章生效。本合同條款全部履行后合同終止。

　　甲方：組負責人：

　　乙方：

　　合同簽定日期

　　年月日

　　水渠護破工程

　　工程結(jié)算表

　　甲方：驗收結(jié)算負責人：

　　乙方：

　　年月日

建設施工的合同 篇13

　　發(fā)包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則。經(jīng)雙方就 工程發(fā)、承包事項協(xié)商一致，特訂立本補充協(xié)議，并作為工程付款、結(jié)算等依據(jù)，其他事宜執(zhí)行《建筑工程施工合同》。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　結(jié)構形式：

　　建筑面積：

　　二、工程承包范圍：

　　承包范圍：包工包料、施工圖紙全部內(nèi)容 。

　　三、合同日期：

　　開工日期：年月 日

　　竣工日期 年月 日

　　合同日期總?cè)諝v天數(shù)： 天

　　承包人若延誤工期，每天需按合同價萬分之三向甲方支付違約金，屬停水、停電原因經(jīng)甲方和監(jiān)理簽字確認后工期順延。

　　四、質(zhì)量標準：

　　工程質(zhì)量達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300—20xx）和設計文件要求。

　　質(zhì)量驗收標準：合格。

　　五、合同價款：

　　金額（暫估）： 大寫：

　　六、工程價款結(jié)算方式：

　　執(zhí)行1996年《山東建筑工程綜合定額》、《山東省安裝工程綜合定額》。20xx年《山東建筑工程綜合定額濰坊市估價表》，1994年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額山東省價目表》，以及配套的費用定額，現(xiàn)行有關規(guī)定，按施工圖預算加變更簽證費用據(jù)實結(jié)算。 工程類別：按單位工程實際類別。取費等級：丙級，人工工資單價建安裝飾均為28元/工日，臨設增補費按建筑面積8元/平方。室外配套工程類別：按V類結(jié)算。工程竣工驗收30天內(nèi)，承包人向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告和完整的結(jié)算資料，并辦理結(jié)算。

　　七、工程款支付方式：

　　1.主體階段分四次撥款：撥款時必須扣除甲方供料款

　�。�1）基礎至±0，撥付割算款75%；

　�。�2）一層至二層，撥付割算款75%；

　�。�2）三層至四層，撥付割算款75%；

　　（3）五層至封頂，主體驗收完成，撥付割算款75%。

　　2.裝飾階段撥款：

　�。�1）內(nèi)、外墻完成撥付割算款75%；

　　（2）地面、屋面工程完成付割算款75%；

　�。�3）工程竣工驗收合格，撥付至割算款的80%，工程竣工驗收后三月內(nèi)辦理完工程決算，審計完畢支付至工程總造價的95%，余款保修金5%按國家規(guī)定執(zhí)行，待保修期滿三個月內(nèi)無息付清。

　　八、發(fā)包人材料供應：

　　1.瓷磚、潔具由發(fā)包人指定品牌型號確認樣品和價格。

　　2.電線、電纜、配電箱由甲方提供，開關、插座由發(fā)包人指定品牌型號確認價格。

　　3.防水、外墻保溫、外墻涂料等材料由發(fā)包人指定品牌型號確認價格。

　　4.塑鋼窗、內(nèi)門、防火門、出庫門、進戶門及不銹鋼欄桿扶手由發(fā)包人指定主材和確認價格由施工單位統(tǒng)一加工安裝。

　　5.據(jù)實結(jié)算的材料需雙方共同看樣定價訂貨。

　　九、承包人材料采購：

　　1.承包人采購的材料設備與設計或標準要求不符時，承包人應按甲方工程師要求的時間運出施工場地，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔由此發(fā)生的費用。由此延誤的工期不予順延。

　　2.甲方或監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)承包人采購并使用不符合設計或標準要求的材料設備時，應要求承包人負責修復、拆除或重新采購，并承擔發(fā)生的費用，由此延誤的工期不予順延。

　　3.承包人所施工的防水、外墻保溫、外墻涂料等專業(yè)施工必須用有備案資質(zhì)的單位，并經(jīng)甲方考察認定后方可進行分包，資質(zhì)復印件加蓋公章留發(fā)包人存檔。

　　4.按規(guī)定允許找差價的議價材料，由甲、乙雙方按屆時市場價簽證確認。

　　十、材保費和配合管理費：

　　1.甲供材乙方計取材保費：1%。

　　2.甲方分包項目,乙方計取管理費2%；

　　3.定品牌認價的材料不計取材保費。

　　4.甲供材超出預算定額部分，按甲供價增加10%扣款。

　　5.工程投標產(chǎn)生的費用，承包人承擔按照國家規(guī)定應由承包人承擔部分的費用。

　　十一、隱蔽工程和中間驗收：

　　工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方和監(jiān)理工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點，，承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。

　　十二、安全文明施工與民工工資：

　　1.安全文明施工：

　　承包人須按照工程建設安全文明生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全文明標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，杜絕安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。因沒達到施工現(xiàn)場文明施工要求而造成的罰款由承包人承擔。

　　2.民工工資：

　　乙方應建立行之有效的民工登記臺賬和工資發(fā)放臺賬，甲方可隨時檢查，乙方應按約定及時支付民工工資，確保民工不上訪。因甲方不按約定撥付工程款，乙方有承擔墊付民工工資的責任，因乙方原因拖欠民工工資造成民工上訪，甲方有權將乙方工程款直接支付民工工資。

　　3.工程資料：

　　承包人須確保工程施工技術資料和安全技術資料詳實完整，達到當?shù)刂鞴懿块T要求，并按時提交發(fā)包人和進行備案。

　　十三、工程質(zhì)量保修：

　　保修期按國家有關規(guī)定，承包人應履行保修義務，并對造成的損失承擔賠償責任。若承包人推諉不作為，在通知后七日內(nèi)不安排維修，發(fā)包人可自行安排維修，所發(fā)生的費用從承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人補足差額。

　　十四、現(xiàn)場管理：

　　1.三通一平：發(fā)包人保證水、電供應和道路通暢。

　　2.塔機安拆：乙方服從甲方安排，避開管線位置，服從甲方的施工現(xiàn)場總平安排。施工單位必須具備相應資質(zhì)。

　　3.回填完成后，在發(fā)包人后續(xù)工程配套施工現(xiàn)場范圍內(nèi)的承包人所有臨設應及時拆除，以免影響工程進度。

　　4.水、電管理：臨時水電不得外借，不得出現(xiàn)偷水、竊電現(xiàn)象，否則給予相應經(jīng)濟處罰。

　　十五、其他：

　　1.工程產(chǎn)生的營業(yè)稅:由發(fā)包人代扣、代繳。

　　2.工程產(chǎn)生的水、電費，由發(fā)包人代扣、代繳。

　　3.嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請，如果乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、娛樂等一切非正常的經(jīng)濟活動，一經(jīng)查實，乙方應向甲方支付自合同簽訂至甲方發(fā)生上述行為之日雙方所發(fā)生的合同總額的5%作為違約金；若在合同履行過程中，乙方人員以現(xiàn)金或變相現(xiàn)金的形式向甲方人員行賄的，乙方應向甲方支付自合同簽訂至甲方發(fā)現(xiàn)上述行為之日雙方所發(fā)生合同總額的10%作為違約金。同時，甲方有權單方解除上述行為所涉及的相關合同，因解除相關合同給甲方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。

　　若甲方人員明示或暗示要求宴請、招待，或索取禮金、禮品、禮券及其它利益，或故意刁難、顯失公平現(xiàn)象，乙方有權舉報，廉政監(jiān)督電話：或。

　　十六、本協(xié)議與甲乙雙方簽訂的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相關條款首先執(zhí)行本協(xié)議內(nèi)容。未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向本協(xié)議簽訂地法院起訴。

　　本施工補充協(xié)議由發(fā)包人承包人雙方共同簽署，一式四份，發(fā)包人二份，承包人二份。本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　發(fā)包人:（蓋章）承包人：（蓋章）

　　法定代表人：（簽字） 法定代表人：（簽字）

　　簽約時間： 年 月日

　　簽約地點：

建設施工的合同 篇14

　　甲方：________人民醫(yī)院

　　乙方：________工程有限公司

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設部、省市建委對裝飾工程的有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：________人民醫(yī)院

　　3、工程承包方式：包工包料

　　二、工程裝修內(nèi)容

　　三、工程造價

　　工程造價以甲方的使用要求及設計要求為依據(jù);

　　工程造價為：￥ ________元。

　　四、工程期限

　　工程開工日期：

　　工程竣工日期：_____年____月____日

　　五、質(zhì)量要求

　　按國家建設部行業(yè)標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后。

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方全部工程款。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜

　　經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝放生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證”形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工結(jié)算追加當中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣有效。)

　　3、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　4、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱：_______

　　乙方單位名稱：_______

　　_____年____月____日

建設施工的合同 篇15

　　甲方：　　乙方：　　經(jīng)甲、乙雙方本著公平、公正、互利、合理合法的原則協(xié)商一致，特簽訂以下協(xié)議，供雙方共同遵守執(zhí)行�！　�

　　一、工程名稱：　　

　　二、工程地址：　　

　　三、承包內(nèi)容：　　

　　四、承包方式：　　

　　五、承包價格：　　

　　六、付款方式：　　

　　七、甲、乙雙方責任與義務　　

　　(1)甲方：　　

　　1、按照合同約定時支付工程款�！　�

　　2、現(xiàn)場監(jiān)督：檢查乙方在施工過程中的質(zhì)量、安全進度、驗收等。　　

　　3、現(xiàn)場協(xié)調(diào)各工種之間的工作配合，解決施工過程中出現(xiàn)的矛盾�！　�

　　4、給乙方及時提供在施工過程中滿足施工要求的條件。　　

　　(2)乙方：　　

　　1、按時、按質(zhì)、按量完成合同范圍的施工任務，嚴格執(zhí)行防水工程相關規(guī)范及標準�！　�

　　2、提供防水材料的合格證和相關資料�！　�

　　3、遵守甲方在合同范圍內(nèi)的相關規(guī)定�！　�

　　4、嚴格管理好自己的施工人員，不拖欠員工工資，乙方人員及設備、材料自行管理�！　�

　　八、違約責任　　如違約，造成的一切責任由違約方全權承擔一切責任。 本施工合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，相關工程款項結(jié)清時終止�！　〖追�(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日施工合同 篇10　　發(fā)包人：（以下簡稱甲方）　　承包人：（以下簡稱乙方）　　經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行�！　�

　　一、工程項目　　

　　1、工程名稱：　　

　　2、工程地點：　　

　　3、承包范圍：　　

　　4、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過�！　�

　　5、合同價款：合同總價款萬元。　　

　　二、技術要求　　

　　1、路面為c厚C30水泥混凝土路面，寬米�！　�

　　2、18c厚3：7灰土墊層�！　�

　　三、施工及質(zhì)量要求　　

　　1、XX處理　　在原有基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實�！　�

　　2、嚴格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實，否則返工�！　�

　　四、雙方權利和義務