建設(shè)施工石材供料合同(通用16篇)
建設(shè)施工石材供料合同 篇1
合同編號_________
需方(甲方):__________________
供方(乙方):__________________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就石材加工生產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 石材供料
1.甲方委托乙方加工:___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。
2.石材供料時間:_______________________________。
3.交付地點(diǎn)為(選擇一項)
施工現(xiàn)場:____________________________________。
甲方指定的材料存放地點(diǎn):______________________。
雙方約定的其他地點(diǎn):__________________________。
4.甲乙雙方根據(jù)合同要求及供料進(jìn)度確定具體批次的石材產(chǎn)品的交付時間和地點(diǎn)。
第二條 承接方式
1.甲方應(yīng)在_______年_______月_______日前向乙方提供設(shè)計方案或技術(shù)要求,就相關(guān)要求向乙方進(jìn)行書面告知。乙方按照甲方的設(shè)計要求,制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設(shè)備和技術(shù)人員應(yīng)按甲方要求,并接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的,乙方應(yīng)及時檢驗,如有不符合約定要求的應(yīng)當(dāng) 日內(nèi)通知甲方更換、補(bǔ)齊或者采取其他補(bǔ)救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協(xié)助完成工作的,工作成果由乙方負(fù)責(zé)。
4.一方要求設(shè)計方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方應(yīng)盡保密義務(wù)。
第三條 質(zhì)量要求
乙方向甲方交付的成品石材應(yīng)當(dāng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)(選擇一項)
國家標(biāo)準(zhǔn)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定標(biāo)準(zhǔn):________________________________。
第四條 運(yùn)輸與裝卸
1.成品石材的運(yùn)輸由(選擇一項):□甲方負(fù)責(zé) □乙方負(fù)責(zé);石材在運(yùn)輸中發(fā)生的損毀由負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)囊环截?fù)責(zé),運(yùn)費(fèi)由_____方承擔(dān)。
2.成品石材運(yùn)到工程施工現(xiàn)場應(yīng)由(選擇一項):□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發(fā)生的損毀由負(fù)責(zé)裝卸的一方負(fù)責(zé),裝卸費(fèi)由_______方承擔(dān)。
第五條 驗收
1.乙方按照合同要求在出廠前自檢,并向甲方出具“石材產(chǎn)品出廠質(zhì)量保證書”(以下簡稱“質(zhì)保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時,甲方應(yīng)派專人與乙方一同驗收,驗收完成后甲方應(yīng)當(dāng)同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規(guī)格、數(shù)量等,依據(jù)甲方向乙方出具的驗收單確認(rèn)。質(zhì)保書及驗收單為本合同附件。
2.成品石材的運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)的,甲方在裝運(yùn)前驗收,并出具驗收單。成品石材的運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé)的,甲方在裝運(yùn)后驗收,并出具驗收單。
第六條 合同價款與支付方式
1.合同總價:人民幣_____________________(大寫)。
2.支付方式
(1)合同簽訂后_______日內(nèi)(或另行約定______________),甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預(yù)付款,計人民幣_________ 元,雙方約定預(yù)付款處理方式:_____________________。
(2)款項支付(選擇一項)
按供料進(jìn)度,每_______(時間)結(jié)算一次。甲方應(yīng)于收到乙方結(jié)算報表后_______日內(nèi)核實并支付進(jìn)度款。
按供料進(jìn)度,每_______(數(shù)量)結(jié)算一次。甲方應(yīng)于收到乙方結(jié)算報表后_______日內(nèi)核實并支付進(jìn)度款。
3.合同價款結(jié)算方式為:____________________________。
4.供料進(jìn)度款支付達(dá)到合同總價款的______%時,不再按進(jìn)度付款。待完工驗收后_______天內(nèi)支付余款,甲方暫留合同總價款的______%作為保修金,甲方應(yīng)在保修期滿后_______天內(nèi)結(jié)算,將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責(zé)任
1.乙方交付的石材質(zhì)量不符合本合同要求,甲方有權(quán)要求乙方整改并達(dá)標(biāo)后繼續(xù)供料;對不達(dá)標(biāo)但仍可使用的,甲方有權(quán)要求乙方減少價款;因重新供料而產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。改進(jìn)后仍不能達(dá)標(biāo)以及不能重新供料的,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方賠償相應(yīng)損失。
2.乙方逾期交付石材的,甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)履行,并向甲方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付。
3.因甲方原因?qū)е逻t延交付的,甲方應(yīng)向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付。
4.甲方逾期支付合同價款的,應(yīng)向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付,乙方對已加工的成品石材享有留置權(quán)。
5.其他違約責(zé)任:____________________________。
第八條 保修
1.保修期限_______年,保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。
2.保修項目____________________________。
3.保修內(nèi)容____________________________。
4.保修期內(nèi),因乙方供應(yīng)材料發(fā)生質(zhì)量問題由乙方承擔(dān)修補(bǔ)、更換的責(zé)任。乙方應(yīng)在接到修理通知之后7天內(nèi)派人修理,否則,甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費(fèi)用,甲方在保修金內(nèi)扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費(fèi)用,由甲方承擔(dān)。
第九條 合同變更與未盡事宜補(bǔ)充
1.乙方開始加工后,甲方變更加工或相關(guān)服務(wù)要求應(yīng)與乙方協(xié)商,并制定書面補(bǔ)充合同或者以本合同為標(biāo)準(zhǔn)計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔(dān)。
2.合同履行過程中發(fā)生的與合同有關(guān)但無合同約定的事宜,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,并以書面形式達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,與合同條款具有相同效力。
第十條 其他事項____________________________。
第十一條 爭議處理
因本合同發(fā)生爭議,雙方可以協(xié)商解決或提交上海石材行業(yè)協(xié)會調(diào)解;或按照下列第_______項方式解決。
1.向上海仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同生效后雙方可以向上海石材行業(yè)協(xié)會備案。
第十三條 附則
1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
2.本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
甲方:________________________ 乙方:________________________
簽訂人:_______ 職務(wù):_______ 簽訂人:_______ 職務(wù):_______
負(fù)責(zé)人:______________________ 負(fù)責(zé)人:______________________
住所地:______________________ 住所地:______________________
電話:________________________ 電話:________________________
___________年______月_______日 ___________年______月_______日
石材供料單
上海市工商行政管理局/上海石材行業(yè)協(xié)會制定
建設(shè)施工石材供料合同 篇2
發(fā)包人:___________
承包人:___________
按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,發(fā)包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則,就___圍墻工程施工承包事宜,簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
二、承包范圍
按本合同約定的圍墻路線進(jìn)行砌筑(詳附圖
一)實際工程量以現(xiàn)場施工的實際發(fā)生量計算。
二)本工程范圍包含圍墻施工中的基礎(chǔ)開挖、基礎(chǔ)施工、材料、人工、包安全文明施工、包質(zhì)量、包驗收、包利稅、包至小區(qū)交付的成品保護(hù)等。
三、承包方式及工程款支付
1、工程單價本工程采用單價計價包干方式承包,以現(xiàn)場實際發(fā)生量來計算總造價。永久性圍墻塊石基礎(chǔ)220元。體積約1383,總價永久性圍墻上部墻體210元。體積約410,總價86100元臨時性圍墻(含基礎(chǔ))190元。體積約220,總價41800元現(xiàn)場工程因地質(zhì)條件及其他原因造成工程量發(fā)生變化的,由乙方提出簽證,增加工程量按上述單價進(jìn)行結(jié)算。
2、工程單價說明:
、艍K石基礎(chǔ)單價包含的施工內(nèi)容:塊石、水泥、砂、材料二次運(yùn)輸、基礎(chǔ)開挖、基礎(chǔ)夯實、砂漿制作、塊石濕水、塊石砌筑、養(yǎng)護(hù)、土方回填及夯實等。備注:塊石基礎(chǔ)因現(xiàn)場地質(zhì)條件影響,深度超過800的,塊石基礎(chǔ)的寬度改為800。
⑵圍墻墻體單價包含的施工內(nèi)容:標(biāo)磚、水泥、細(xì)砂、材料二次運(yùn)輸、砂漿制作、標(biāo)磚濕水、墻體砌筑、墻跺砌筑、勾縫、壓頂以及養(yǎng)護(hù)等。
、桥R時性圍墻(含墻體)單價包含的施工內(nèi)容:標(biāo)磚、水泥、細(xì)砂、材料二次運(yùn)輸、基礎(chǔ)開挖、砂漿制作、磚基礎(chǔ)砌筑、標(biāo)磚濕水、墻體砌筑、墻垛砌筑、土方回填、土方壓實、壓頂及養(yǎng)護(hù)等。
⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質(zhì)量、驗收、利稅及成品保護(hù)費(fèi)用。
3、付款方式
⑴本工程永久性塊石基礎(chǔ)完成后,經(jīng)檢驗合格,計算出塊石基礎(chǔ)總量并按合同單價計算出基礎(chǔ)總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方塊石基礎(chǔ)總造價的80%。
、票竟こ痰挠谰眯灾黧w圍墻完成后,經(jīng)檢驗合格,計算出永久主體圍墻總量并按合同單價計算出永久性主體圍墻總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方永久性主體圍墻總造價的80%。
、潜竟こ痰呐R時性圍墻(含基礎(chǔ))完成后,經(jīng)檢驗合格,計算出臨時性圍墻總量并按合同單價計算出臨時性圍墻總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方臨時性圍墻總造價的80%。
、缺竟こ趟谐邪秶鷥(nèi)的任務(wù)完成后,經(jīng)檢驗合格,并通過驗收,計算出本工程總造價,由甲方支付乙方至本工程臨時性圍墻總造價的100%,由甲方支付乙方至本工程永久性圍墻總造價的95%,預(yù)留永久性圍墻總造價的5%作為質(zhì)量保修金,永久性圍墻________年質(zhì)量保修期滿,扣除圍墻維修費(fèi)用,由甲方支付給乙方剩余工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發(fā)票。
四、質(zhì)量要求
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質(zhì)量達(dá)到國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程為清水墻體,圍墻上所有勾縫必須美觀,線條橫平豎直完全達(dá)到質(zhì)量驗收規(guī)范要求。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
五、工期(60個日歷天)
開工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
由于甲方原因推遲交付的,由甲方提供相應(yīng)文件,工期順延。由于工程質(zhì)量及乙方其他原因造成的,工期不予順延。
六、甲乙雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任
、虐磮D紙要求進(jìn)行放線和交底,并處理協(xié)調(diào)和對應(yīng)位置施工單位的關(guān)系。
⑵按合同要求支付工程款,逾期不支付,按日利息萬分之五給予乙方利息。
2、乙方責(zé)任
⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關(guān)系,協(xié)調(diào)好紅線分界問題。
、瓢垂て谝筮M(jìn)行施工,逾期不交付使用的,每推遲一天,乙方支付甲方1000元作為違約金。
、羌訌(qiáng)施工現(xiàn)場的安全文明教育,并做好交底,做好相應(yīng)的39;安全文明措施,并為現(xiàn)場作業(yè)人員購買相應(yīng)的保險,否則,現(xiàn)場一切安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。
、仁┕がF(xiàn)場所有材料乙方應(yīng)派專人進(jìn)行管理,由于管理不善,發(fā)生的遺失和偷盜由乙方負(fù)責(zé)。
、梢曳接谐善繁Wo(hù)義務(wù),在本小區(qū)交付使用前,所有圍墻均為成品保護(hù)期,人為及機(jī)械損壞,或者因質(zhì)量問題發(fā)裂的,均由乙方無條件進(jìn)行修補(bǔ)或修復(fù)。
七、其他
1、合同執(zhí)行過程中的爭議或糾紛,應(yīng)首先由甲方、乙方雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,任何一方均可向甲方注冊地人民法院提起訴訟,請求人民法院解決。
2、本合同一式貳份,甲方、乙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋雙方公章后發(fā)生法律效力。
本合同未盡事宜,雙方可通過協(xié)商,訂立補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
甲方(公章):___________乙方(公章):___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
經(jīng)辦人:___________經(jīng)辦人:___________
聯(lián)系電話:___________聯(lián)系電話:___________
建設(shè)施工石材供料合同 篇3
甲方: 身份證號碼: (以下簡稱“甲方”) 乙方: 身份證號碼: (以下簡稱“乙方”) 依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本工程施工有關(guān)事項協(xié)商一致,訂立本合同!
一、工程概況: 工程名稱:
自家住宅 工程地點(diǎn): _______區(qū)鎮(zhèn)村
二、工程承包范圍: 承包范圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至
第六層天面封頂工程,包含兩個化糞池與地面環(huán)繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機(jī)械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網(wǎng)等)!
三、合同工期: 開工日期:___________日!
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求: 工程質(zhì)量要求符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-20合格標(biāo)準(zhǔn)。 需要注意的事項:
1、土方回填過程中,要求夯實緊密,不準(zhǔn)未夯實就擅自進(jìn)行隱蔽!
2、砌筑墻體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大于規(guī)范要求,砌筑磚體不得出現(xiàn)上下通縫現(xiàn)象!
3、構(gòu)造柱、梁關(guān)模前,應(yīng)再次檢查鋼筋安裝位置、數(shù)量、間距、是否與施工圖紙一致,不得少筋漏筋,保護(hù)層留置是否正確,待合格后方可進(jìn)行關(guān)模。模板支撐應(yīng)牢固可靠,混凝土澆筑過程中,應(yīng)充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質(zhì)量。混凝土澆筑完畢后,必須進(jìn)行充分的養(yǎng)護(hù)!
4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,不得在施工中浪費(fèi),每次砌筑時的落地灰及時收用。同時嚴(yán)禁偷工減料,必須保質(zhì)保量地施工。節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
五、合同價款: 承包金額:據(jù)實按建筑面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進(jìn)行人工結(jié)算!
六、工程質(zhì)量:
6.1乙方嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙進(jìn)行施工。
6.2工程質(zhì)量以國家建筑工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)!
6.3因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,并且無法整改的,乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任!
6.4經(jīng)甲方項目負(fù)責(zé)人認(rèn)定施工過程中不符合施工規(guī)范及質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求拆除和重新施工。經(jīng)過整改,符合質(zhì)量要求的,由乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用。
七、雙方責(zé)權(quán):
7.1甲方供應(yīng)該工程所需建筑材料。由于施工地點(diǎn)的環(huán)境問題等,施工材料存放的地點(diǎn)與施工現(xiàn)場所產(chǎn)生的距離,乙方不得以此理由加收甲方任何費(fèi)用。
7.2甲方應(yīng)及時對工程進(jìn)度進(jìn)行審核,對工程進(jìn)度款應(yīng)按照協(xié)議約定及時撥付!
7.3甲方提供現(xiàn)場施工用水、施工用電!
7.
4、乙方必須保證工程質(zhì)量并按設(shè)計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導(dǎo)、檢查、檢驗,確保工程質(zhì)量好! 7.
5、施工安全由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)! 7.
6、乙方不得任意浪費(fèi)甲方材料,不準(zhǔn)有盜竊甲方材料行為! 7.
7、主體工程完成后,乙方負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場內(nèi)所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外墻裝修后才能拆除! 7.
8、乙方負(fù)責(zé)找工人、組織、管理、指揮工人施工,乙方施工人員的生活由乙方自理,乙方及其工人與甲方不存在雇傭關(guān)系,乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負(fù)責(zé)! 7.
9、施工過程中使用到水泥泵車所產(chǎn)生費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)!
八、安全施工:
8.1工程安全要求達(dá)到《G59-99建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故,因乙方責(zé)任達(dá)不到此標(biāo)準(zhǔn)且出現(xiàn)重大安全事故的,由乙方承擔(dān)事故所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
8.2乙方應(yīng)遵守建設(shè)工程安全生產(chǎn)、文明施工的有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全、文明標(biāo)準(zhǔn)組織施工!
8.3乙方必須遵守國家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)職工健康安全、環(huán)境管理及保護(hù)的法律法規(guī),保證施工場地的清潔和交工前施工現(xiàn)場的清理!
8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關(guān)制度,服從甲方統(tǒng)一管理,隨時接受甲方安全檢查人員實施的監(jiān)督檢查。
8.5乙方采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此起發(fā)生的費(fèi)用,由乙方全部承擔(dān)!
8.6乙方不允許與施工無關(guān)的人員進(jìn)入施工現(xiàn)場,由此造成的大小安全事故由乙方負(fù)責(zé)!
九、工程款支付:
1、自本協(xié)議簽訂后,工程施工至
第一層主體工程完工(
第一層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第二層主體工程完工(
第二層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第三層主體工程完工(
第三層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第四層主體工程完工(
第四層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第五層主體工程完工(
第五層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第六層主體工程完工(
第六層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工后經(jīng)甲方驗收合格后即以實際測量面積為準(zhǔn),雙方結(jié)算,由甲方一次性付清工程余款。
2、甲、乙雙方必須共同遵守,以上約定的付款方式,不到付款時間,乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求!
3、在合同期內(nèi),乙方不得故意長期停工或要求追加工錢,如果違反本條款,乙方必須賠嘗違約金2萬元,已做工程不再支付工錢,本合同終止。
十、本合同自簽訂之日起生效,一經(jīng)簽字即具有法律效力,甲乙雙方如發(fā)生糾紛先自協(xié)商解決,如協(xié)商無效將按照《民法典》交由司法部門處理! ∈
一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,另附圖紙一份! 〖追(手印):身份證號碼:聯(lián)系電話:____日 乙方(手印): 身份證號碼: 聯(lián)系電話:___________日
建設(shè)施工石材供料合同 篇4
合同編號:________
出租人:________________________
承租人:________________________
簽訂地點(diǎn):______________________
簽訂時間:________年____月____日
根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,按照平等互利的原則,為明確出租人與承租人的權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量(詳見合同附件):________。
第二條 租賃物資的用途及使用方法:________________。
第三條 租賃期限:自________年____月____日至________年____月____日,共計________天。承租人因工程需要延長租期,應(yīng)在合同屆滿前________日內(nèi),重新簽訂合同。
第四條 租金、租金支付方式和期限:
收取租金的標(biāo)準(zhǔn):________。
租金的支付方式和期限:________。
第五條 押金(保證金):經(jīng)雙方協(xié)商,出租人收取承租人押金________元。承租人交納押金后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,承租人返還租賃物資后,押金退還承租人。
第六條 租賃物資交付的時間、地點(diǎn)及驗收方法:________。
第七條 租賃物資的保管與維修:
一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時,雙方檢查驗收,如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的,要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》,由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間,租賃物資的維修及費(fèi)用由________人承擔(dān)。
第八條 出租人變更:
一、在租賃期間,出租人如將租賃物資所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三人,應(yīng)正式通知承租人,租賃物資新的所有權(quán)人即成為本合同的當(dāng)然出租人。
二、在租賃期間,承租人未經(jīng)出租人同意,不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三人使用,也不得變賣或作抵押品。
第九條 租賃期滿租賃物資的返還時間為:________。
第十條 本合同解除的條件:________。
第十一條 違約責(zé)任:
一、出租人違約責(zé)任:
1.未按時間提供租賃物資,應(yīng)向承租人償付違約期租金________%的違約金。
2.未按質(zhì)量提供租賃物資,應(yīng)向承租人償付違約期租金________%的違約金。
3.未按數(shù)量提供租賃物資,致使承租人不能如期正常使用的,除按規(guī)定如數(shù)補(bǔ)齊外,還應(yīng)償付違約期租金________%的違約金。
4.其他違約行為:________。
二、承租人違約責(zé)任:
1.不按時交納租金,應(yīng)向出租人償付違約期租金________%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資,應(yīng)向出租人償付違約期租金________%的違約金。
3.如有轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或?qū)⒆赓U物資變賣、抵押等行為,除出租人有權(quán)解除合同,限期如數(shù)收回租賃物資外,承租人還應(yīng)向出租人償付違約期租金________%的違約金。
4.其他違約行為:________。
第十二條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第十三條 其他約定事項:________________。
第十四條 本合同未作規(guī)定的,按照《中華人民共和國民法典》的規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 本合同一式________份,合同雙方各執(zhí)________份。本合同附件________份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租人:________(簽章)
承租人:________(簽章)
建設(shè)施工石材供料合同 篇5
尊敬的審判長、審判員:
受某集團(tuán)有限公司的委托,經(jīng)廣東某律師事務(wù)所指派,我們擔(dān)任本案上訴人代理人,經(jīng)查閱案卷材料,參加庭審,現(xiàn)發(fā)表如下代理意見,供合議庭參考。
關(guān)于《支付款及扣除款項確認(rèn)表》的意見
一、《支付款及扣除款項確認(rèn)表》無效,不應(yīng)據(jù)此扣除上訴人工程款408991.2元。
第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委托書》,委托“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”“負(fù)責(zé)該工程款所有款項的收取”,因此,所有收款信息只有“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”才能確認(rèn),被上訴人明知或應(yīng)知黃某并不是收款信息的知情人,黃某無權(quán)也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進(jìn)行支付款的確認(rèn),顯然具有過錯。黃某明知自己無權(quán)收款也不知道收款信息,沒有能力核對“支付款”的信息,卻擅自進(jìn)行確認(rèn),也具有過錯。黃某簽署確認(rèn)表的行為屬于超越代理權(quán)限的無權(quán)代理行為,且被上訴人明知屬于無權(quán)代理行為,上訴人對該確認(rèn)表從不知情,且從未追認(rèn),因此,該確認(rèn)表應(yīng)認(rèn)定為無效。
第二、“扣除款項”對于上訴人而言,首先是“應(yīng)收工程款”,只有先確認(rèn)這些款項是上訴人應(yīng)收取的,被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中,上訴人已經(jīng)明確委托“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”負(fù)責(zé)“該工程所有款項的收取”,因此,該部分工程款是否應(yīng)收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非
深圳分公司的代理人,被上訴人未經(jīng)通知“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應(yīng)授權(quán)的黃某進(jìn)行確認(rèn),直接影響了深圳分公司對工程款的收取,與上訴人的明確授權(quán)相悖。因此,同理,黃某的無權(quán)代理行為應(yīng)認(rèn)定為無效。
第三、黃某的代理權(quán)限是“以我單位名義在洽談業(yè)務(wù)過程中處理與之有關(guān)的事務(wù),進(jìn)行合同的商談,以及代理本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事宜。” 黃某簽署該《確認(rèn)表》的行為已經(jīng)超出了上訴人根據(jù)《授權(quán)委托書》對他的授權(quán),同樣屬于無權(quán)代理行為。
1、黃某在行使代理權(quán)時必須以上訴人的名義,以個人名義不在授權(quán)范圍內(nèi)。而在確認(rèn)表中,黃某在“確認(rèn)人”處簽字時沒有標(biāo)明其上訴人代理人的身份,僅僅簽署了個人的名字,而打印的“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司”名稱并沒有在“確認(rèn)人”處。因此,黃某以其個人名義在“確認(rèn)人”處簽字,并不在授權(quán)委托書授權(quán)范圍內(nèi),屬于其個人行為,不應(yīng)約束上訴人。
黃某行使代理權(quán),在其他法律文書上簽字時,就嚴(yán)格遵照了《授權(quán)委托書》的要求,被上訴人也明知這一點(diǎn)。
例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》時,就嚴(yán)格遵守了《授權(quán)委托書》的要求。首先,黃某表明了委托代理人的身份,在“委托代理人”處簽字,其次,上訴人在《授權(quán)委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權(quán)限,黃某在合同上的簽署屬于有權(quán)代理行為。
但值得注意的是,黃某簽署《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》的行為是行使《授權(quán)委托書》權(quán)限的行為,《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》本
身并沒有授予黃某任何權(quán)利。一審認(rèn)為“在雙方簽訂的《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》中,確認(rèn)黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人,故其行為應(yīng)視為代表某公司做出的”,顯然是錯誤的。
2、“支付款及扣除款項的確認(rèn)”既不屬于“洽談業(yè)務(wù)過程中的事務(wù)”,也不屬于“進(jìn)行合同的商談”,在已經(jīng)明確將所有工程款的收取授權(quán)給深圳分公司的情況下,更不屬于“本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事項”。
綜上,黃某超越代理權(quán)限,擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認(rèn)表》,屬于無權(quán)代理行為,且被上訴人也明知黃某屬于無權(quán)代理,事后上訴人不知情,也從未追認(rèn),因此,該《支付款及扣除款項確認(rèn)表》依法應(yīng)認(rèn)定為無效,不應(yīng)據(jù)此扣除工程款。
二、現(xiàn)場監(jiān)理員無權(quán)在《支付款及扣除款項確認(rèn)表》中簽署,其簽署行為無效,不能證明確認(rèn)表的真實性和合法性。
根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規(guī)定,監(jiān)理員應(yīng)履行以下職責(zé):“1 在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設(shè)備及其使用、運(yùn)行狀況,并做好檢查記錄; 3 復(fù)核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證; 4 按設(shè)計圖及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對承包單位的工藝過程或施工工序進(jìn)行檢查和記錄,對加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進(jìn)行記錄; 5 擔(dān)任旁站工作,發(fā)現(xiàn)問題及時指出并向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師報告; 6 做好監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄。”上述職責(zé)中并沒有包括對工程款進(jìn)行核實和證明的內(nèi)容。更何況,項目監(jiān)理員應(yīng)當(dāng)在業(yè)主委托范圍內(nèi)開展工作,本案中,也沒有任何證據(jù)
證明該監(jiān)理員獲得了業(yè)主的相應(yīng)授權(quán)。
該監(jiān)理員的行為還違反了《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》5.5.9 條的規(guī)定,“未經(jīng)監(jiān)理人員質(zhì)量驗收合格的工程量,或不符合施工合同規(guī)定的工程量,監(jiān)理人員應(yīng)拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據(jù)施工合同第五條第一款第8項的約定,被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費(fèi)用,根據(jù)合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此,“滿鋪施工平臺”的工程量不應(yīng)計入上訴人應(yīng)完成的工程量中,而“鋁塑板施工”的工程量應(yīng)只計量上訴人的施工量,而該監(jiān)理員卻不顧自己的職責(zé),超越自己的權(quán)限,對不符合施工合同的工程量,隨意亂計,其行為因違法而無效。
三、僅根據(jù)《支付款及扣除款項確認(rèn)表》,并不能證明被上訴人有權(quán)扣除上訴人的哪些款項,且扣除這些款項明顯違背合同約定。
第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除,沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費(fèi)”、“電費(fèi)”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費(fèi)”、“清理費(fèi)”這些項目的費(fèi)用的統(tǒng)計數(shù)字,而不能證明這些項目費(fèi)用是應(yīng)該扣除的款項。
第二、這個確認(rèn)表并沒有確認(rèn)這些費(fèi)用是被上訴人支出的,因此不能證明被上訴人有權(quán)扣除,這個確認(rèn)表也沒有確認(rèn)上訴人是義務(wù)承擔(dān)主體,因此,不能證明應(yīng)該從上訴人處扣除。
第三、確認(rèn)表中的“塔吊費(fèi)”、“電費(fèi)”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費(fèi)”、“清理費(fèi)”共計408991.2元,金額巨大,但沒有任何原始憑證相佐證,就如被上訴人要求上訴人承擔(dān)的維修費(fèi),尚且還有結(jié)算單、發(fā)票相佐證,而此處卻單純幾個數(shù)字,其真實性顯然無法令人相信。
第四、根據(jù)合同第2.1條的約定,本合同是“包死價”,因此,雙方都無權(quán)變更合同的價款。依據(jù)合同第五條第一款第8項的約定,被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費(fèi)用,根據(jù)《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》的要求,腳手架搭建必須“滿鋪”,就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費(fèi)用應(yīng)該由被上訴人承擔(dān),在沒有任何合同進(jìn)行變更的情況下,被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應(yīng)金額,顯然違背了“包死價”的約定。
同理,“鋁塑板施工”根據(jù)合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍,包括在工程總價里,根據(jù)被上訴人自己提交的證據(jù),被上訴人已確認(rèn)鋁塑板施工是由上訴人完成的,在被上訴人沒有證據(jù)證明自己進(jìn)行了鋁塑板施工的情況下,擅自扣取相應(yīng)費(fèi)用不但與合同相悖,而且違背了公平原則。
關(guān)于維修義務(wù)及維修款的意見
一、本案訟爭的維修事項屬于合同第八條約定的“質(zhì)量保修”范圍。
根據(jù)一審查明的事實,上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工,被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規(guī)定:“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用后,又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的,不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。”因此從20xx年4月
8日開始,工程進(jìn)入保修期,即使認(rèn)可被上訴人在20xx年7月19日曾發(fā)函,上訴人也只應(yīng)承擔(dān)“質(zhì)量保修”的義務(wù)
二、上訴人積極履行了保修義務(wù)。
根據(jù)被上訴人提交的證據(jù)18,上訴人已經(jīng)明確答復(fù)被上訴人,上訴人于7月13日派人進(jìn)行屋面維修,在商討解決方案過程中,因陵水縣第一屆體育運(yùn)動會于7月16日開幕(證據(jù)17的內(nèi)容),因此,被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現(xiàn)場巡邏,以便及時維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復(fù)提出任何異議,應(yīng)認(rèn)定為被上訴人認(rèn)可了上訴人陳述的事實。
三、被上訴人不顧上訴人的反對,將維修工作承包給不具備資質(zhì)的施工隊進(jìn)行維修,屬于違法無效的行為,其支付的費(fèi)用和由此導(dǎo)致的后果應(yīng)由被上訴人自行承擔(dān)。
被上訴人分包的工程是專業(yè)工程,屬于專業(yè)分包,在被上訴人提交的證據(jù)11、12里也進(jìn)行了確認(rèn)。這種專業(yè)工程必須由取得專業(yè)資質(zhì)的公司施工和維修,被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質(zhì),更沒有證據(jù)證明這兩個班組取得了網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)的施工資質(zhì),就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工,根據(jù)解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的”應(yīng)認(rèn)定合同無效的規(guī)定,這一承包行為顯屬無效。根據(jù)解釋第四條:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據(jù)20、21、22所顯示的支付了多達(dá)276600元費(fèi)用,依法也應(yīng)當(dāng)被收繳,而不應(yīng)將該費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁到上訴人身上。
四、即使上訴人需承擔(dān)保修義務(wù),需要支付因保修產(chǎn)生的費(fèi)用,根據(jù)合同第8條的規(guī)定,也應(yīng)先從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除,不足部分才由上訴人支付。
關(guān)于提供施工圖紙和竣工資料的意見
一、依據(jù)被上訴人提交的證據(jù)14及上訴人提交的證據(jù)3,均能證明上訴人已經(jīng)將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據(jù)14第10點(diǎn)的內(nèi)容為:“屋頂彩鋼板鋪設(shè)與圖紙不符,施工工藝較差……。”從該內(nèi)容看,被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進(jìn)行檢查驗收的,足可證明被上訴人已經(jīng)拿到了施工圖紙。
上訴人提交的證據(jù)3,一審已經(jīng)認(rèn)可其真實性,上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。
爭議工程施工完畢并得到被上訴人認(rèn)可的事實,證明了圖紙已經(jīng)得到包括被上訴人在內(nèi)的各方的認(rèn)可。
二、組織審核施工圖紙的義務(wù)主體是被上訴人,被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核,上訴人從未拿到過經(jīng)審核的施工圖紙,也根本無法給付被上訴人經(jīng)審核的施工圖紙。
依據(jù)《合同》第五條雙方責(zé)任第(一)款第2項內(nèi)容,明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務(wù)。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經(jīng)原設(shè)計單位、建設(shè)方和海南省審圖中心三方審核通過。
在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后,被上訴人依照合同約定,本應(yīng)組織三方對圖紙進(jìn)行審核,但直至今日,被上訴人從未告訴上訴人已經(jīng)組織三方審核施工圖紙,被上訴人也從來沒有將經(jīng)審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監(jiān)理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進(jìn)行施工,且工程已經(jīng)完工并由被上訴人投入實際使用,證明雙方在合同的實際履行已經(jīng)一致同意變更了合同的原約定。
如果被上訴人執(zhí)意要求上訴人交付經(jīng)審核的施工圖紙,則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進(jìn)行審核,在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人,上訴人才能履行這一義務(wù),否則,這一義務(wù)就是無本之木。
綜上,一審判決扣除上訴人應(yīng)得的工程款408991.2元,判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元,判決上訴人向被上訴人提供經(jīng)審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據(jù),請二審法院依法予以改判。
代理人:
建設(shè)施工石材供料合同 篇6
常用版_____合同
甲方(委托方):___________ 簽約時間: ___________
乙方(施工方):___________ 簽約地點(diǎn): ___________
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,雙方協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件:甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)依法核準(zhǔn)登記的企業(yè)或個體工商戶。
2、裝飾施工地點(diǎn):_______縣(市、區(qū))______路(小區(qū))____幢____號(單元)____室。
3、住房結(jié)構(gòu):_____室______廳______結(jié)構(gòu),建筑面積______平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見《工程施工報價單》(附件
一)和圖紙。
5、承包采用下列第______種方式:
(1) 乙方包工、包全部材料(見附件
三);
(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附件
二、
三);
(3) 乙方包清工。
6、本工程由__________設(shè)計。
7、工期:工程期限______天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結(jié)算方式
1、總價款:(大寫)_______元(其中:人工費(fèi)_____元,材料費(fèi)______元,設(shè)計費(fèi) ______元,管理費(fèi)_____%,計_____元,稅金_____%,計______元)。如雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
2、付款方式
(1)合同簽訂后_____天內(nèi),甲方支付總價款的____%計_____元;
(2)木工進(jìn)場當(dāng)天,甲方支付總價款的_____%計 _____元;
(3)油漆進(jìn)場當(dāng)天,甲方支付總價款的_____%計 ______元;
(4)尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)
(
一)甲方工作
1、甲方在開工前,應(yīng)向所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位登記;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取《住宅裝修許可單》。
2、甲方應(yīng)在開工前,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。_________空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分_________空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設(shè)備,并說明使用注意事項。
3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4、指派_______為甲方代表,負(fù)責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(
二)乙方工作
1、對甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
2、指派______為乙方代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的`各項事宜。
3、未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4、因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和賠償責(zé)任。
5、與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)
1、甲方提供的材料:詳見《甲方提供的材料、設(shè)備表》(附件
二)。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的、經(jīng)書面認(rèn)可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2、乙方提供的材料:詳見附件《乙方提供的材料報價單》。
乙方提供的材料,均應(yīng)得到甲方認(rèn)可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
五、安全生產(chǎn)和防火要求
乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期的變更
在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
七、材料供應(yīng)
1、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
2、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
八、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
。1)工程量變化或設(shè)計變更;
。2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延:因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程質(zhì)量按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
1、《____市住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》。
2、雙方商定條款:施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_________部門對工程質(zhì)量予以鑒定,經(jīng)鑒定工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),鑒定過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)鑒定工程質(zhì)量符合約定的標(biāo)準(zhǔn),鑒定過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
十、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:_________,乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。
2、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年,有防水要求的廚房,衛(wèi)生間等保修期為________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修。
十一、其它約定事項
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
附件
1、工程施工報價單
附件
2、甲方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表
附件
3、乙方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表
附件
4、工程項目更單
附件
5、工程質(zhì)量驗收單
附件
6、工程包修單
附件
7、施工業(yè)務(wù)通知單
甲 方:________________ 乙 方:_________________________
姓名(簽名):__________ 單位名稱(蓋章):_______________
身份證號:______________ 法定代表人(或委托代理人):_____
聯(lián)系電話:______________ 營業(yè)執(zhí)照號碼:___________________
聯(lián)系電話:______________
附件
一:工程施工報價單
序號 項目 單位
單價
數(shù)量
合計金額
工藝做法、用料說明
甲方代表(簽字蓋章):_______
乙方代表(簽字蓋章):_______
________年____月____日
附件
二:甲方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表
序號 材料或設(shè)備
名稱 品牌 規(guī)格
型號 質(zhì)量
等級 單位 數(shù)量 單價 供應(yīng)時間 送達(dá)地點(diǎn)
乙方驗收意見
甲方代表:__________
乙方代表:__________
________年____月____日
附件
三:乙方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表
序號 裝飾內(nèi)容 材料
規(guī)格型號 品牌 等級 數(shù)量 單位 單價 合價
甲方驗收意見
甲方代表:_________
乙方代表:_________
________年____月____日
附件
四:工程項目變更單
變更內(nèi)容 原價格 新價格 增減金額(、-)
詳細(xì)說明
工程原定金額 甲方已付金額
元 元
增加工程金額 減項工程金額 (增―減)金額 結(jié)算應(yīng)付金額
元 元 元 元
甲方代表:___________
乙方代表:___________
________年____月____日
附件
五:工程質(zhì)量驗收單____日期 檢驗項目名稱 檢驗結(jié)果(合格、不合格、補(bǔ)驗) 甲方簽名
整體
工程
驗收
意見
甲方代表:____________
乙方代表:____________
注:分項檢驗評分:合格打“√”,不合格打“;”,補(bǔ)驗合格打“√”簽名。
________年____月____日
附件
六:工程保修單
公司名稱 保修電話
用戶姓名 登記編號
裝修房屋地址 聯(lián)系電話
施工單位負(fù)責(zé)人 施工負(fù)責(zé)人
現(xiàn)場施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工驗收日期
保修期限________年____月____日至________年____月____日
維修記錄
甲方代表:__________
乙方代表:__________
________年____月____日
備注:
。1)凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為________年,其中水、電工程保修________年。
。2)由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進(jìn)行維修。
(3)由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
。4)本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
附件
七:施工業(yè)務(wù)通知單
客戶姓名 施工地點(diǎn) 聯(lián)系電話
施工負(fù)責(zé)人 施工日期 聯(lián)系電話
序號 業(yè)務(wù)名稱 具體安排要求
說明:
甲方簽字(蓋章):________
________年____月____日
乙方簽字(蓋章):________
________年____月____日
建設(shè)施工石材供料合同 篇7
建設(shè)發(fā)包發(fā):
承包施工方:
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,甲方將位于貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)私人房屋亮化建設(shè)施工項目發(fā)包給乙方,雙方秉著平等、自愿、誠實、信用的原則,特簽訂此合同,望共同遵守:
一、承包方式
施工工程采取清包,即包工不包料的方式。
二、建設(shè)工期、承包范圍及工程款計算方式
工程建設(shè)從乙方進(jìn)場當(dāng)日開始計算,工期至年月日以前完成,乙方保證在規(guī)定時間內(nèi)完成工程建設(shè)進(jìn)度。承包項目具體情況如下:
1、甲方只提供建設(shè)材料到施工場地路邊,乙方自己負(fù)責(zé)施工原材料的搬運(yùn)使用。
2、砌磚按塊數(shù)計算,單價為:零點(diǎn)五五元一塊,;外墻磚單價為:五十八元每平方米,。
3、乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)完成以上1至2條承包項目工程,如在規(guī)定的時間內(nèi)未完成,甲方將不支付乙方任何工程費(fèi),并且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。
三、甲方職責(zé)
根據(jù)房屋建造需求,甲方及時提供房屋建設(shè)所需建筑材料,以保證乙方按約定的工期順利施工。
四、乙方職責(zé)
乙方自帶砌墻和外墻磚施工用具和師傅、小工等施工人員,按甲方提供的圖紙或甲方要求進(jìn)行施工。
五、工程質(zhì)量要求
砌墻平面平整垂直墻角,頂角垂直,砂漿飽滿,澆灌平整、牢實,外墻磚必須平實、整齊,縫隙合理。以上工程質(zhì)量如驗收不合格造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程檢查、驗收
在不影響乙方正常作業(yè)的情況下,甲方對工程作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)督檢查,并于工程建設(shè)完工后乙方通知甲方對工程進(jìn)行驗收,合格后支付工程款。
七、工程款支付辦法
工程款采取分結(jié)方式,房屋施工開始10天后甲方保證支付乙方施工生活費(fèi),工程結(jié)束驗收合格后甲方一次性支付乙方房屋建設(shè)施工工程款。
八、安全責(zé)任
乙方必須認(rèn)真按施工操作程序施工,必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設(shè)施,并做好施工人員的安全教育,堅持安全第一、質(zhì)量第一、預(yù)防為主,若施工中發(fā)生安全事故,均由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
九、其他情況
施工期間乙方伙食自理,甲方只提供住房。
十、其它未盡事宜
1、甲乙雙方各自的材料、工具,甲乙雙方各自負(fù)責(zé)保管。
2、乙方施工在保證質(zhì)量的前提下應(yīng)愛惜材料,避免造成浪費(fèi)。
3、本協(xié)議一式二份,具有同等法律效力,甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協(xié)商更改。雙方應(yīng)認(rèn)真履行協(xié)議,尚若違反,造成的損失由違約方負(fù)責(zé)。
4、未盡事宜由甲乙雙方再行協(xié)商處理,協(xié)商不成按《中華人民共和國民法典》和其他相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。若甲乙雙方發(fā)生糾紛應(yīng)秉著友好的原則先協(xié)商解決,協(xié)商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
____年__月__日____年__月__日
建設(shè)施工石材供料合同 篇8
甲方:X
乙方:X
丙方:X
為提高乙方在工程施工中對安全生產(chǎn)工作的重視,保證三方財產(chǎn)和員工的人身安全,防止各類事故的發(fā)生,甲乙丙三方特簽訂本安全協(xié)議書。
乙方和個人必須遵守以下安全管理規(guī)定:
第一條:乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)職業(yè)健康安全的法律法規(guī),負(fù)責(zé)本單位承擔(dān)的施工任務(wù)范圍內(nèi)全部的職業(yè)健康安全管理工作,保證安全施工無事故。
第二條:乙方應(yīng)當(dāng)建立健全對施工人員的日常安全教育、技術(shù)培訓(xùn)和考核的制度,并嚴(yán)格組織實施;不得安排未接受過安全教育和技術(shù)培訓(xùn)考核不合格的施工人員上崗作業(yè);乙方應(yīng)針對施工項目的重大危險因素建立安全預(yù)案,并組織職工進(jìn)行演練。
第三條:乙方從事電工、金屬焊接、起重機(jī)械設(shè)備操作等特殊工種作業(yè)的人員,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)考核合格后持證上崗。乙方不得安排未取得有關(guān)特殊工種考核合格證明的作業(yè)人員從事特殊工種作業(yè)。
第四條:乙方在施工現(xiàn)場的項目負(fù)責(zé)人為承建商負(fù)責(zé)施工安全管理的責(zé)任人。在進(jìn)行施工作業(yè)開始,因根據(jù)工程的性質(zhì)、規(guī)模和特點(diǎn),至少配備一名專職或兼職安全管理員,并明確其施工安全管理的具體職責(zé)和范圍,每天對施工地點(diǎn)進(jìn)行安全檢查。
第五條:施工安全防護(hù)設(shè)施的設(shè)置
乙方應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn),在施工現(xiàn)場設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施,并達(dá)到下列要求:
(一)根據(jù)工程的施工進(jìn)度、季節(jié)或天氣特點(diǎn),及時調(diào)整和完善安全防護(hù)設(shè)施;在施工現(xiàn)場的事故易發(fā)區(qū)域,設(shè)置專項的安全防護(hù)設(shè)施,并進(jìn)行相關(guān)的安全檢查;
。ǘ┈F(xiàn)場各類危險警示標(biāo)志齊全、整潔、設(shè)置合理。對深槽、基坑和高空等危險施工現(xiàn)場,夜間要懸掛警示燈。
第六條:在公司重點(diǎn)防護(hù)場所使施工,乙方在施工現(xiàn)場安裝、使用施工機(jī)械、機(jī)具和電氣設(shè)備,應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定:
。ㄒ唬┰谠O(shè)施安裝前,應(yīng)當(dāng)由乙方專業(yè)技術(shù)人員向作業(yè)管理部門提供有關(guān)設(shè)施數(shù)據(jù)的資料,并辦理相關(guān)手續(xù),經(jīng)批準(zhǔn)后方可安裝;
。ǘ┰谠O(shè)施使用前,乙方施工負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全性能試驗,經(jīng)驗收合格后方可使用;
。ㄈ┰谠O(shè)施使用期間,乙方應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng),保證其完好、安全。
第七條:電氣安全和防火安全
乙方應(yīng)當(dāng)遵守施工現(xiàn)場電氣安全和防火安全的有關(guān)規(guī)定,并達(dá)到下列要求:
。ㄒ唬┍3肿兣潆娫O(shè)施和輸配電線路和處于安全、可靠的使用狀態(tài),嚴(yán)禁私拉亂接電氣線路;
。ǘ┮曳胶蛡人必須遵守本公司的各項規(guī)章制度,接受甲方安全管理人員的檢查監(jiān)督;
。ㄈ┐_保施工作業(yè)符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,施工現(xiàn)場必須備齊足夠的消防器材,擺設(shè)位置合理,并對其定期維護(hù)保養(yǎng),確保完好有效;
。ㄋ模┮曳皆趧佑妹骰鹎,到作業(yè)管理部門辦理動火許可審批,動火證辦理后,方可動火施工,否則公司有權(quán)責(zé)令承建商停止一切施工作業(yè);
。ㄎ澹┮曳皆趧踊鹎皯(yīng)清理現(xiàn)場易燃易爆物品,消除隱患,待確認(rèn)安全后方可動火施工;動火后及時清理火源及其它危險品;
(六)動火作業(yè)人員必須持證上崗,動火前要制定防火應(yīng)急措施,備好滅火器或其他防范設(shè)施,并指定專人監(jiān)護(hù);
。ㄆ撸┙乖谝兹家妆锔浇鼊踊;
。ò耍└咛幒父钭鳂I(yè)要防止焊花落入易燃易爆物中;
(九)禁止焊割有壓力的容器、管道及未清洗處理過的各類油桶油罐;
。ㄊ┦┕がF(xiàn)場搭建的臨時房屋,應(yīng)符合防火規(guī)定。消防通道經(jīng)常保持通暢,寬度不少于3.5米;
(十一)易燃、易爆及其他危險物品,要專人保管,專庫存放;有相應(yīng)的安全措施;有嚴(yán)格的領(lǐng)退料手續(xù)和審批制度;
第八條:勞動防護(hù)用品及保險
。ㄒ唬┮曳綉(yīng)當(dāng)及時向所屬施工人員提供施工安全所必需的、符合國家標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品。如:安全帽、安全帶、手套、防塵面具等。
。ǘ┮曳綉(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定為所屬施工作業(yè)員工購買意外傷害等保險,確保所屬員工的保險權(quán)利。未夠保險造成損失,由承建商承擔(dān)全部責(zé)任。X不承擔(dān)任何責(zé)任。
第九條:施工人員在施工過程中應(yīng)當(dāng)達(dá)到下列安全作業(yè)的要求:
。ㄒ唬┌凑帐┕ぐ踩夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本工種的安全操作規(guī)程進(jìn)行施工作業(yè);
(二)按照國家勞動保護(hù)的有關(guān)規(guī)定,正確使用個人勞動防護(hù)用品;著裝符合有關(guān)施工規(guī)定,特殊作業(yè)要按國家有關(guān)要求著裝;在機(jī)械轉(zhuǎn)動環(huán)境中作業(yè)的著裝要防止纏繞,女職工長發(fā)要盤入工作帽內(nèi);進(jìn)入現(xiàn)場戴安全帽,超過2米的高空作業(yè)必須要系安全帶;
。ㄈ 發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場有異常情況,應(yīng)立即采取有效的防護(hù)措施,并向安全管理員或施工安全管理責(zé)任人報告。施工人員對管理人員違反施工安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或安全操作規(guī)程的作業(yè)指令,有權(quán)拒絕執(zhí)行,并可以向施工安全管理責(zé)任人或安全管理員報告。
第十條:施工現(xiàn)場日常的安全管理
乙方應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場日常的安全巡視和檢查,乙方施工管理人員應(yīng)每天對施工現(xiàn)場進(jìn)行一次安全檢查,督促施工人員遵守施工的安全規(guī)程、制度,安全施工。發(fā)現(xiàn)安全事故隱患、違反施工安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或安全操作規(guī)程的行為,應(yīng)及時予以制止或者糾正。
第十一條:安全監(jiān)督檢查
公司負(fù)責(zé)施工管理部門或工程管理人對施工單位進(jìn)行定期檢查或者抽查。發(fā)現(xiàn)安全隱患或者不符合規(guī)定要求的作業(yè),可以責(zé)令施工單位或施工人員立即改正或限期整改。
第十二條:施工人員生活設(shè)施的管理
(一)施工現(xiàn)場禁止設(shè)置宿舍,現(xiàn)場生活管理措施、衛(wèi)生管理制度,要分解責(zé)任到人;
。ǘ┡R時設(shè)施必須符合政府、公司的有關(guān)要求,搭設(shè)整齊,內(nèi)外整潔;
。ㄈ┈F(xiàn)場配備急救藥箱,能夠緊急處置突發(fā)性急癥和意外人身傷害事故;
(四)施工現(xiàn)場禁止做飯。飲水用具定人管理,做好防病、防疫工作,確保無食物中毒事件發(fā)生。
第十三條:乙方須向甲方提供以下六項附件:
。ㄒ唬┨峁┦┕は嚓P(guān)資質(zhì)證明材料;
。ǘ┨峁┏薪ㄉ添椖控(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員相關(guān)證明材料及施工人員名單;
(三)提供承建商特種作業(yè)人員上崗資格證書;
。ㄋ模┨峁┦┕と藛T安全技術(shù)和安全操作規(guī)程等;
(五)提供施工安全技術(shù)組織措施;
。┤降氖┕ぐ踩夹g(shù)交底記錄資料。
第十四條:乙方在簽訂施工合同前,應(yīng)向X繳納安全抵押金,按合同額的5%繳納,凡安全施工無違章者施工結(jié)束后押金予以退回。
第十五條:對違反以上規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)者,第一次予以警告糾正,以后每發(fā)現(xiàn)一次,按情節(jié)輕重扣罰安全押金100-500元,連續(xù)三次受到處罰者責(zé)令停工整頓,停工期間的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),本公司概不負(fù)責(zé)。造成安全事故者,扣罰安全押金1000-5000元,并由肇事單位承擔(dān)全部責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。對嚴(yán)重違反規(guī)定,屢教不改者我公司有權(quán)取消施工資格。
第十六條:按照“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)原則,乙方自行負(fù)責(zé)施工中的安全生產(chǎn)工作,施工過程中發(fā)生的任何事故(事件),由乙方全部承擔(dān)責(zé)任,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
第十七條:協(xié)議書一式貳份,甲乙丙三方各持壹份。
第十八條:協(xié)議書自簽署之日起生效。
甲方:X (公章)
法定代表人:(簽章)
乙方:X (公章)
法定代表人:(簽章)
丙方:X (公章)
法定代表人:(簽章)
建設(shè)施工石材供料合同 篇9
甲方:住址:
身份證號:電話:
乙方:住址:
身份證號:電話:
甲方將位于小池鎮(zhèn)虞菜園村一組自住用房的建設(shè)施工工程承包給乙方施工,經(jīng)雙方協(xié)商同意,就該建房的工程施工承包事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、此次建房的施工承包方式,為乙包工包料。乙方負(fù)責(zé)出建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需要的土工、木工、鋼構(gòu)工、混凝土工的所有設(shè)備、建房所用的原材料,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中,應(yīng)注意施工安全,全程對施工安全負(fù)完全責(zé)任,因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故由乙方負(fù)完全責(zé)任。
二、被建房屋的正層建筑面積為每層500元每平方米計算;陽臺按500元每平方米以實際面積計算成本。根據(jù)建筑規(guī)范,樓頂炮樓按投影全面積計算。備注:本次承包的內(nèi)容包括:所有的砌磚工程、模板工程、混凝土工程(梁、板、柱、樓梯)、粉刷工程(所有看的見的墻體都必須粉刷)、外窗工程(外墻對應(yīng)的所有外窗都包含在乙方的合同范圍內(nèi),窗按堅美牌材料定做,室內(nèi)地坪由乙方完成,費(fèi)用已包含在總價里,不需要甲方承擔(dān)其費(fèi)用。
發(fā)包方:_____(以下簡稱"甲方")與承包方:_____(以下簡稱"乙方")為維護(hù)雙方的權(quán)益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執(zhí)行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點(diǎn)位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號_____室,(以下簡稱"該房屋")。該房屋竣工驗收合格,并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前,乙方應(yīng)向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》原件。
第三章 施工內(nèi)容
第五條 該房屋屬_____結(jié)構(gòu),房型為_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件
(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內(nèi)容和做法說明如下(不夠可附頁):
(一)廳:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(二)房:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(三)廚:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(四)衛(wèi):地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(五)其他:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;前款沒有說明的,依作為本合同附件
(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設(shè)備和價款
第七條 施工使用的材料和設(shè)備見作為本合同附件
(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件
(四)的《輔助材料報價單》,乙方的人工費(fèi)見作為本合同附件
(五)的《人工費(fèi)報價單》。
第八條 至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設(shè)備以及勞務(wù)的情形下適用
第九條 該房屋工程總價款為_____元,其中材料費(fèi)_____元、人工費(fèi)_____元、管理費(fèi)_____元、設(shè)計費(fèi)_____元、垃圾清運(yùn)費(fèi)_____元、稅金_____元、其他費(fèi)用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。
前款所述的總價款和分項價款是乙方的預(yù)算價格。結(jié)算價格超出預(yù)算價格的,甲方按預(yù)算價格支付工程總價款;結(jié)算價格低于預(yù)算價格的,甲方按結(jié)算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費(fèi)、人工費(fèi)、管理費(fèi)、設(shè)計費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)的報價,不得超過本合同簽訂時該費(fèi)用的市場平均價格。
乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的,按市場平均價格結(jié)算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的,可以委托價格評估部門評估,價格評估部門的評估結(jié)論,雙方應(yīng)當(dāng)接受。
第十條 乙方應(yīng)在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設(shè)備的名稱、生產(chǎn)廠廠名、廠址、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
乙方提供并已經(jīng)使用的材料和設(shè)備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定不符的,甲方有權(quán)選擇以下列方式之一處理,乙方應(yīng)當(dāng)接受:
(1)甲方同意繼續(xù)使用的,乙方免收該材料和設(shè)備的費(fèi)用;
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的,乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定更換和重做,更換后的材料和設(shè)備費(fèi)減半收取,原工期不變。
第十一條 乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十二條 乙方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。
乙方提供的材料和設(shè)備必須符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),包括但不限于完工后的室內(nèi)空氣質(zhì)量,輻射、照明和噪音強(qiáng)度等指標(biāo),使甲方達(dá)到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)立即更換和重做,更換后的材料和設(shè)備不再收費(fèi),原工期不變。
第十三條 甲方變更施工內(nèi)容的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內(nèi)容相應(yīng)變化的,經(jīng)甲方書面確認(rèn)后生效。
第十四條 至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設(shè)備,乙方提供勞務(wù)的情形下適用
第十五條 該房屋的工程總價款為_____元,其中人工費(fèi)_____元、稅金_____、其他費(fèi)用_____元。
第十六條 甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)按時送到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。甲方提供的材料、設(shè)備不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的,乙方應(yīng)在驗收后以書面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場,經(jīng)乙方驗收后發(fā)生損壞的,乙方應(yīng)當(dāng)賠償。
第十七條 甲方提供的材料和設(shè)備,均應(yīng)用于本工程;未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因?qū)е录追教峁┑牟牧虾驮O(shè)備短缺或被更換的,乙方應(yīng)按短缺材料和設(shè)備的價款或材料和設(shè)備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十八條 工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開工前二至五日,甲方支付相當(dāng)于總價款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款40%的工程款;
(三)竣工驗收后三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價款5%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十九條 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第二十條 雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第二十一條 竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格后一年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第六章 結(jié)算
第二十二條 工程竣工,甲方驗收后對價款有異議的,可以要求不超過七日的核價期,核價期內(nèi),甲方有權(quán)暫停向乙方付款,乙方應(yīng)當(dāng)同意。甲方若委托第三方進(jìn)行評估的,核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的,以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據(jù),按照評估結(jié)果結(jié)算總價款,乙方應(yīng)當(dāng)同意。
第七章 工程進(jìn)度
第二十三條 本工程于_____年_____月_____日開工,_____年_____月_____日竣工,工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內(nèi),乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十四條 乙方指派_____為工程駐工地代表,負(fù)責(zé)本合同的履行,包括根據(jù)要求組織施工,協(xié)調(diào)、處理由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認(rèn)可。
乙方更換駐工地代表的,應(yīng)當(dāng)書面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對原駐工地代表的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)可。
第二十五條 乙方應(yīng)當(dāng)自行施工,未經(jīng)甲方同意,不得將本工程轉(zhuǎn)包給任何第三方。
第二十六條 工程執(zhí)行08-62-97《住宅建筑工程技術(shù)規(guī)程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》,以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)和雙方的約定。
第二十七條 施工期間,甲方及其代表有權(quán)在現(xiàn)場查看、了解、檢查施工情況,乙方應(yīng)當(dāng)配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十八條 乙方應(yīng)當(dāng)按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,按照甲方認(rèn)可的設(shè)計、施工方案和做法說明完成工程,確保工程質(zhì)量,不得偷工減料。
第二十九條 施工期間,甲方修改設(shè)計方案并相應(yīng)地變更施工方案、增減施工內(nèi)容的,應(yīng)在變更的項目施工前通知乙方,乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的,應(yīng)當(dāng)與乙方簽訂作為本合同附件
(六)的《工程項目變更單》。
因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的,按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第三十條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得擅自折、改供曖、燃?xì)夤芫,或?qū)嵤┢渌绊懡ㄖY(jié)構(gòu),危害使用安全,和超過住宅原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的行為。
甲方要求實施前款規(guī)定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應(yīng)當(dāng)提供修改意見。
第三十一條 乙方應(yīng)當(dāng)遵守施工安全操作規(guī)程,采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保證作業(yè)人員安全,避免甲方房屋和其他財產(chǎn)的損失。
乙方違反前款規(guī)定,造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償。
第三十二條 施工中,不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設(shè)施。乙方違反前款的規(guī)定,引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)處理,造成甲方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償。
第三十三條 施工現(xiàn)場發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費(fèi)用由甲方承擔(dān),但日平均支出超過以下限額的,超過的部分由乙方承擔(dān):水費(fèi)_____元/日,電費(fèi)_____元/日,煤氣費(fèi)_____元/日,電話費(fèi)_____元/日。
前款所述施工現(xiàn)場每日發(fā)生的各項公用事業(yè)費(fèi)為施工期間該項費(fèi)用的總額與施工天數(shù)的比值,以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據(jù)為認(rèn)定費(fèi)用的依據(jù)。
第九章 驗收
第三十四條 隱蔽工程完工后,乙方應(yīng)在完工前三日書面通知甲方驗收,甲方應(yīng)當(dāng)按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的,應(yīng)當(dāng)通知乙方另行安排時間。
甲方無法及時驗收,可能導(dǎo)致乙方延誤工期的,乙方可以組織人員驗收,甲方應(yīng)當(dāng)接受驗收結(jié)果。甲方事后要求復(fù)驗的,乙方應(yīng)當(dāng)按要求辦理復(fù)驗,復(fù)驗合格的,復(fù)驗、返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期予以順延。
第三十五條 工程竣工后,乙方應(yīng)在竣工前五日書面通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知后七日內(nèi)按照工程設(shè)計合同約定和相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收,驗收合格的,辦理驗收移交手續(xù),簽署作為本合同附件
(七)的《工程質(zhì)量驗收單》和作為本合同附件
(八)的《工程結(jié)算單》。
乙方應(yīng)當(dāng)出具作為本合同附件
(九)的《住宅室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量保修書》。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)不能組織驗收的,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方另定驗收日期,驗收合格的,甲方承認(rèn)原竣工日期。
第三十六條 乙方因施工質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方或第三方人身、財產(chǎn)損失的,不得因甲方已經(jīng)或未按照本合同
第三十三條、第三十四條的規(guī)定驗收,免除賠償責(zé)任。
第十章 保修
第三十七條 工程保修期三年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗收合格之日起計算。
第十一章 違約責(zé)任
第三十八條 甲方違反本合同第十七條第一款的規(guī)定,每逾期1日,應(yīng)按逾期未付款金額的萬分之四向乙方支付違約金。
第三十九條 乙方違反本合同第二十二條的規(guī)定,每逾期一日,應(yīng)當(dāng)支付對方_____(100元-500元)的違約金;但因甲方的原因或經(jīng)甲方書面確認(rèn)的變更施工項目等原因而延長工期的除外。
第四十條 乙方違反本合同
第二十五條、第二十七條的規(guī)定,甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方賠償損失。
第四十一條 乙方違反本合同第二十九條第一款的規(guī)定,甲方有權(quán)要求乙方重做或解除本合同,原工期不變,造成甲方損失的,乙方應(yīng)當(dāng)賠償。
第四十二條 甲方違反第三十四條第二款的規(guī)定,造成乙方損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
第四十三條 本合同生效后,任何一方要求終止合同的,經(jīng)結(jié)算已完成的工程款,提出終止合同的一方支付另一方相當(dāng)于工程總價款10%的違約金后,本合同終止。
第十二章 其他
第四十四條 雙方因履行本合同發(fā)生爭議,協(xié)商不成的,選擇以下第_____種途徑解決:
(一)向_____仲裁委員會申請仲裁;
(二)向人民法院起訴。
第四十五條 本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方:_____乙方:_____
身份證號碼:_____法定代表人:_____
委托代理人:_____委托代理人:_____
身份證號碼:_____身份證號碼:_____
地址:_____地址:_____
電話:_____電話:_____
郵編:_____郵編:_____
日期:_____年_____月_____日
建設(shè)施工石材供料合同 篇10
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
在平等、自愿,并協(xié)議商一致的基礎(chǔ)上,甲、乙雙方協(xié)議合資建房,達(dá)成如下協(xié)議條款:
一、甲方準(zhǔn)備修建一幢六層半的樓房,因資金不足,現(xiàn)與乙方合資修建,修建期限從合同生效之日起一年內(nèi)交房(除不可抗力原因才延期:如下雨、洪災(zāi)、地震、停電等)。
二、分房情況:第四層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式:分三次付清房款,首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內(nèi),乙方必須付款,否則房屋由甲方自行處理。)
四、單價:按元/每平方米集資。
五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)等費(fèi)用,由甲、乙雙方各自負(fù)責(zé)。
七、房屋竣工后房屋的水、電和數(shù)字電視:甲、乙雙方各自立戶,費(fèi)用由甲、乙雙方各自負(fù)責(zé)。
八、本協(xié)議生效后,雙方無條件遵守和履行,不得違反。
九、雙方在規(guī)定期限內(nèi)不按合同履行,違約方向?qū)Ψ劫r付違約金人民幣叁萬元整。
十、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
時間:
建設(shè)施工石材供料合同 篇11
發(fā)包方:____________ 承包方:____________ 依照《民法典》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),甲方將賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建設(shè)項目施工發(fā)包給乙方,由乙方負(fù)責(zé)承包施工。遵等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)協(xié)商訂立本合同!
一、工程概況 工程名稱:賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建設(shè)項目
1、路基長5公里,路面寬
3、5米,總計整修面積17500平方米,中標(biāo)價3萬元。
2、路面長5公里,路面沙化寬
3、5米,厚15厘米,總計沙化面積17500平方米,中標(biāo)價12萬元!
3、鋪設(shè)涵洞4道,涵洞深
3、5米,中標(biāo)價2萬元! 」こ虄(nèi)容:路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。
二、工程承包范圍 承包范圍:施工設(shè)計全部內(nèi)容。
三、工程價款及支付方式:合同價款金額合計(大寫):____________(人民幣):____________萬元! 」こ虄r款按工程進(jìn)度分期分批支付,工程驗收合格后決算。甲方扣工程總價款的5%作為質(zhì)量保證金,工程竣工無質(zhì)量缺陷后付給乙方!
四、雙方的權(quán)利義務(wù):
1、由甲方提供圖紙,乙方必須按圖紙和公路改造工程技術(shù)規(guī)范的要求施工,乙方確保質(zhì)量達(dá)到合格!
2、乙方必須在簽訂合同之日起____日內(nèi)開工!
3、甲方對乙方的施工有監(jiān)督管理權(quán),甲方按施工進(jìn)度對乙方的施工進(jìn)行驗收,驗收合格后,方可進(jìn)行下一工序的施工!
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得更換項目經(jīng)理,否則,甲方有權(quán)終止合同。
5、乙方不得將工程項目轉(zhuǎn)包,未經(jīng)甲方同意不得分包。否則一經(jīng)查實,甲方有權(quán)終止合同,同時不承擔(dān)任何由此引發(fā)的法律責(zé)任!
6、乙方在施工過程中,確保施工安全。若出現(xiàn)工傷等安全事故,由乙方負(fù)責(zé)。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產(chǎn)或人身造成損害的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7、甲方負(fù)責(zé)施工過程周邊糾紛的協(xié)調(diào)處理!
8、施工所需繳納的各種稅費(fèi)由乙方承擔(dān)!
五、違約責(zé)任:
1、乙方必須按時竣工,否則,每超期一天,按1000元天支付違約金!
2、若乙方中途終止合同,則其前期施工的投入,甲方不予賠償,甲方所撥付的工程價款由乙方退回!
3、若甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收不合格,需要返工、修復(fù)的,則乙方無條件返工、修復(fù),直到達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn),其損失由乙方自負(fù)!
4、若甲方無故中途終止合同,給乙方造成損失的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方的損失。若工程質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),需要返工、修復(fù),而乙方不予返工、修復(fù)的,則甲方有權(quán)終止合同,解除承包關(guān)系,乙方的投入損失自負(fù),甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、合同工期: 開工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日 合同工期總?cè)諝v天數(shù)____________天。
七、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格!
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任!
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項!
十、合同生效 本合同雙方約定簽字蓋章后生效
建設(shè)施工石材供料合同 篇12
發(fā)包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱: 黃金堡棟
工程地點(diǎn): 重慶市x鎮(zhèn)
工程內(nèi)容:建筑面積31200M2、結(jié)構(gòu)類型:框架、剪力墻結(jié)構(gòu)、地上二十九層,地下一層,全高99.6米。群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1) 工程立項批準(zhǔn)文號: 資金來源: 自籌。
二、工程承包范圍
承包范圍:土建及安裝工程(發(fā)電機(jī)組、塑鋼門窗、消防系統(tǒng) 除外)和環(huán)境工程。
三、合同工期
開工日期:20xx年2月5日。 竣工日期:20xx年8月6日。 合同工期總?cè)諝v天數(shù)548天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):優(yōu)良。
五、合同價款
金額(大寫):暫估貳仟叁佰陸拾萬元(人民幣) ¥:2360萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、 本合同協(xié)議書
2、 中標(biāo)通知書
3、 投標(biāo)書及其附件
4、 本合同專用條款
5、 本合同通用條款
6、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、 圖紙
8、 工程量清單
9、 工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:
合同訂立地點(diǎn):
本合同雙方約定 雙方簽字簽章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
建設(shè)施工石材供料合同 篇13
發(fā)包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程內(nèi)容:
4、工程立項批準(zhǔn)文號:
5、資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、工程工期
1、開工日期:______年___月___日;
2、竣工日期:______年___月___日;
3、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
四、合同價款
工程總造價
大寫:___________________元(人民幣)
。ぃ篲__________________元(人民幣)
五、發(fā)包人工作
1、委派_______為工地代表,聯(lián)系方式:_______
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建筑物中心五十米以內(nèi),并承擔(dān)費(fèi)用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應(yīng)辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系,保證工程正常施工,如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法收費(fèi),應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表,聯(lián)系方式;
2、嚴(yán)格按圖紙進(jìn)行制作安裝。
3、進(jìn)入工地遵守甲方規(guī)章制度,承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費(fèi)用。
4、保證施工場地清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定,完工前清理好現(xiàn)場。
七、施工組織設(shè)計和工期
1、工期進(jìn)度:承包人提供施工組織設(shè)計(施工方案)和進(jìn)度計劃的時間:承包人必須在合同簽訂后_____日內(nèi)向發(fā)包人提供完整的施工組織設(shè)計。每月_____日前提供下月工程進(jìn)度計劃。
工程師確認(rèn)的時間:工程師收到后_____天內(nèi)批準(zhǔn)或提出修改意見,逾期不批復(fù)則視為同意。
2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守開工日期以及竣工日期時間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔(dān)責(zé)任;由于發(fā)包人另行發(fā)包的專業(yè)工程造成的工期延誤,工期相應(yīng)順延,發(fā)包人支付相應(yīng)的費(fèi)用。
八、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月采購的材料設(shè)備以報表形式報發(fā)包人,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購。采購的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。
十、工程價款的結(jié)算
1、合同簽訂三日內(nèi),甲方應(yīng)付工程總造價的_________%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi),甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,三日內(nèi)甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內(nèi),由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。
十二、維修責(zé)任
承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定,在工程竣工驗收之前,與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同,并對交付發(fā)包人使用的工程,在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
十三、違約責(zé)任
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數(shù)額支付工程款,甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息,并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。
2、雙方中任何一方違約,即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由乙方所在地職能部門解決。
十四、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發(fā)包人:(公章)
承包人:(公章)
______年___月___日
建設(shè)施工石材供料合同 篇14
甲方:
聯(lián)系電話:
乙方:
聯(lián)系電話:
為加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全管理,防止和減少安全事故,保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全,有效促進(jìn)雙方全面履行運(yùn)輸經(jīng)營合同,維護(hù)雙方的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關(guān)運(yùn)輸安全法律、行政法規(guī)和規(guī)章,在平等、自愿、公平和誠實信用的原則下,雙方就本工程建設(shè)施工運(yùn)輸安全事項協(xié)商一致,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
一、本協(xié)議履行期限與雙方簽訂的運(yùn)輸合同(合同編號:_____________)履行期限相同,屬運(yùn)輸合同的附件之一,具有與運(yùn)輸合同同等的法律效力。
二、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通,乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸。
三、乙方應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全管理人員,配備有專業(yè)知識、技能的人員并明確責(zé)任,建立、建全安全規(guī)章制度,為其雇傭的從業(yè)人員提供安全法規(guī)知識、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和安全操作技能教育和培訓(xùn)。
四、乙方應(yīng)當(dāng)接受甲方的安全管理監(jiān)督,遵守甲方的安全規(guī)章制度,并按時參加甲方提供的安全法規(guī)知識、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等的教育。
五、乙方擬雇傭車輛的駕駛員,由乙方審查其是否持有與擬駕車型相匹配的有效駕駛證、操作證或資格證的原件,是否達(dá)到擬駕車型的駕駛年限。由乙方保管其雇傭車輛駕駛員提交的身份證、駕駛證、操作證、資格證等原件。
六、甲方有權(quán)對乙方擬雇傭車輛的駕駛員的健康狀況、持有的相關(guān)證件的原件、是否與其駕車型相匹配及是否達(dá)到所駕車型的.駕駛年限,進(jìn)行形式審查。
七、乙方讓擬雇車輛承運(yùn)之前,必須與擬雇車輛駕駛員先簽訂書面協(xié)議,約定雙方的權(quán)利和義務(wù),確定雙方之間的雇傭關(guān)系。并且乙方必須將擬雇車輛駕駛員身份證、駕駛證或資格證復(fù)印并經(jīng)其簽字確認(rèn)真實且與原件無誤后保存。
八、乙方按時參加甲方定期提供的安全運(yùn)輸事項、知識、制度、操作規(guī)程、操作技能等的教育。
九、乙方因下列情形之一受到行政罰款的,由乙方自行負(fù)責(zé)罰款。
1、乙方雇傭不符合法定條件的人員駕駛其運(yùn)輸車輛的。
2、乙方雇傭的車輛未正常對車輛維護(hù)和檢測的。
3、酒后駕駛道路運(yùn)輸車輛的。
4、在1個記分周期內(nèi)交通違法記分在12分以上,且未按照規(guī)定參加道路交通安全法律、法規(guī)學(xué)習(xí)并通過考試的。
5、車輛超速、超載等道路交通違規(guī)行為。
6、未有經(jīng)營、運(yùn)輸合法證照、資質(zhì)情況的。車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質(zhì)的。
十、乙方雇傭車輛及駕駛?cè)藛T有下列情形之一的,甲方有權(quán)通知乙方讓其強(qiáng)行解雇車輛。
1、運(yùn)輸車輛不是散體物料運(yùn)輸正規(guī)車輛,雇請非法營運(yùn)“黑車”。
2、不服甲方管理人員的管理,在施工過程中所有的安全防護(hù)及安全標(biāo)志,沒有甲方許可就隨意拆除的。
3、施工過程中,不嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度,如違章作業(yè)、違章蠻干,不聽從甲方管理人員指揮的。
4、運(yùn)輸車輛已達(dá)到報廢年限的。
5、車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質(zhì)的。
6、不按照甲方指定的工作進(jìn)度、作業(yè)時間、工作面、運(yùn)輸起止地和運(yùn)輸數(shù)量完成各項運(yùn)輸任務(wù)的。
十一、乙方履行合同過程中負(fù)責(zé)周邊外圍關(guān)系(如交警、城管、街道、村委等),若乙方需要甲方協(xié)助時,甲方可以視情況提供協(xié)助。
十二、乙方在履行合同過程中,必須確保運(yùn)輸安全,運(yùn)輸車輛如發(fā)生各類人身、財產(chǎn)安全事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)。
十三、運(yùn)輸過程中,乙方運(yùn)輸車輛必須服從甲方的統(tǒng)一管理、調(diào)度和指揮,嚴(yán)格遵守施工現(xiàn)場交通規(guī)則,積極維護(hù)施工現(xiàn)場交通秩序,保證施工現(xiàn)場道路的暢通和運(yùn)輸安全,不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸,不得爭道搶行,不得超速超載。
十四、乙方運(yùn)輸車輛在運(yùn)輸作業(yè)中造成周邊環(huán)境揚(yáng)塵污染、路面污染或噪聲污染,被有關(guān)部門處以行政罰款的,由乙方承擔(dān)違規(guī)處罰費(fèi)用及相應(yīng)責(zé)任。如因此給甲方造成損失的,甲方有權(quán)向乙方追償,追償時可從乙方的運(yùn)費(fèi)或合同保證金中扣留支付。
十五、乙方對自己提供的運(yùn)輸車輛應(yīng)當(dāng)具有合法的所有權(quán),車輛已取得國家道路營運(yùn)和土方施工的許可權(quán),并確保車輛性能符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、防止帶病上路運(yùn)行,已依照國家法律政策規(guī)定購齊有關(guān)車輛保險。否則,甲方有權(quán)單方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保證金不得要求返還。
十六、乙方應(yīng)當(dāng)將本協(xié)議中主要的有關(guān)運(yùn)輸車輛負(fù)有安全營運(yùn)義務(wù)及應(yīng)負(fù)責(zé)任,在乙方與所雇傭車輛的協(xié)議中明確約定。
十七、爭議的解決
本協(xié)議在履行中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將協(xié)議爭議事項向甲方公司注冊所在地人民法院提起訴訟,通過法定程序解決。
十八、其他約定
其他約定如下:___________________
二十、責(zé)任期:自雙方蓋章、簽字(捺印)生效日起至乙方所承擔(dān)的工程建設(shè)施工運(yùn)輸結(jié)束日止。
二十一、本協(xié)議壹式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
二十二、本協(xié)議經(jīng)雙方蓋章、簽字(捺印)后生效。
甲方(簽字蓋章): 乙方 (簽字蓋章):
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
建設(shè)施工石材供料合同 篇15
甲方:
乙方:
根據(jù)建筑法和《中華人民共和國民法典》以及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,雙方經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合,共同遵守:
第一條、承包方以包工及包石料形式承包建造。
一、大壩(按圖紙施工):
1、乙方包石料及人工,圍水、圍堰、絕水墻開挖筑建等,單價以整體方量計算,每立方110.00元。
2、甲方提供一臺拌和機(jī),電費(fèi)甲、乙雙方各一半。
3、水泥、沙及監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)由甲方負(fù)責(zé),但乙方必須按監(jiān)管部門要求施工,必須保證質(zhì)量。
二、機(jī)房、宿舍:
1、機(jī)房按圖紙施工,附設(shè)吊機(jī)梁包支架、模板、人工每平方米270.00元,包貼兩面外墻瓷片,包含基礎(chǔ)及機(jī)組基礎(chǔ)。
2、宿舍:按3.2米高,重力墻結(jié)構(gòu)筑建,兩房一廳一廚房一衛(wèi)生間結(jié)構(gòu),包貼一面外墻瓷片,包支架、模板、人工每平方180.00元。
3、機(jī)房尾水檔土墻,包石料、人工,每立方105.00元。
4、壓力管鎮(zhèn)墩,包石料、人工,每立方105.00元。
5、變壓器臺,包石料、人工每立方105.00元。
三、渠道、前池:
1、按圖紙施工,平臺開挖乙方派一人專職指揮平臺開挖,石方段乙方取石爆破人工及工料不另計,如乙方取完石后,另爆破開挖打炮人工按每工120.00元。
2、石方徹筑包石料人工每立方105.00元,(無抽勾段外墻要批石口)。
3、水渠底鋪蓋10厘米砼,包平整地面、壓光人工每立方70.00元。
4、水渠墻面批擋人工每平方6.00元。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及保質(zhì)、保修條件,期限
以上項目乙方保證質(zhì)量,發(fā)電站發(fā)電3個月內(nèi)保證不出現(xiàn)滲漏,崩塌(山體塌方除外)如質(zhì)量問題出現(xiàn)滲漏、崩塌,由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)修復(fù)或重建。
五、付款方式:
1、乙方進(jìn)場后一個星期內(nèi),開始按工程進(jìn)度,由甲方支付85%工程進(jìn)度款。
2、工程驗收合格后,甲方五天內(nèi)支付10%工程款給乙方。
3、余款待工程確保沒有質(zhì)量問題時,發(fā)電3個月余款5%保質(zhì)金,6個月內(nèi)付清。
六、施工期:
_________年_________月進(jìn)場施工,_________年_________月底必須全面完工。由于甲方造成中途停工的工期。按誤工期順延。
七、甲方派出駐工地代表,對工程進(jìn)度,工程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,檢查驗收隱蔽工程。乙方要保證質(zhì)量,注意安全,如乙方在施工過程中發(fā)生一切事故,由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
八、雙方義務(wù):
乙方進(jìn)退場費(fèi)用,生活生產(chǎn)設(shè)備。甲方負(fù)責(zé)提供生活用地,用電由乙方支付電費(fèi),在施工工期間,由甲方處理好村民關(guān)系,甲方不按期支付工程款,超過3個工作日起,乙方有權(quán)停止施工,停工期間的窩工及其他損失實甲方承擔(dān),工期順延。乙方不能按期完工,按每天100元對乙方進(jìn)行罰款。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本合同簽字后生效,雙方不得違約,有不盡事宜另行協(xié)商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設(shè)施工石材供料合同 篇16
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商,甲方委托乙方進(jìn)行福星家園臨時圍墻工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同:
一、工程范圍及內(nèi)容:
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、____地塊的施工圍墻工程;
2、該圍墻的具體做法見乙方提供的施工圖;
3、由于本地塊地質(zhì)原因,乙方必須對圍墻基礎(chǔ)進(jìn)行處理,以保證圍墻的安全建設(shè)和使用;
4、該磚砌圍墻的施工要求:以甲方指定的基準(zhǔn)點(diǎn)做為基準(zhǔn)點(diǎn),C15砼墊層,300寬300高C20鋼筋砼地梁,墻體為240墻。墻身高度為500,墻柱高度為2200,每約4100為一跨墻,圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質(zhì)量:
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質(zhì)量達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn);
2、乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認(rèn)后方可進(jìn)場施工;
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
三、工期:
嚴(yán)格按照現(xiàn)場管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計劃,備足料具,組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時、質(zhì)保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進(jìn)場,________年____月____日前完工。
四、工程價款及支付:
1、工程價款:
A:本合同所承包的磚砌圍墻,單價為300元(此價格不含木樁價格,另計),暫定總長為120 ,具體以實際發(fā)生量為準(zhǔn);工程價款為3.6萬元左右;
B:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度1.7),單價為200元,暫定總長為120 ,工程價款為2.4萬元左右;
C:本合同所承包的彩鋼板擋板臨時圍墻(高度2),單價為120元,暫定總長100,工程造價為1.2萬元左右。以上價格包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等所有與工程相關(guān)的費(fèi)用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無息付清。
四、成品及半成品保護(hù):
1、乙方對完成的分項工程負(fù)有監(jiān)護(hù)人的責(zé)任;
2、乙方對損壞的成品及半成品負(fù)有維護(hù)、恢復(fù)的責(zé)任,其經(jīng)濟(jì)損失概由自己承擔(dān)。乙方在施工中若損壞其它分項工程產(chǎn)品應(yīng)照價賠償;
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應(yīng)由甲方自行負(fù)責(zé)處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認(rèn)可所需費(fèi)用(材料、工時費(fèi)和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費(fèi)),乙方方可進(jìn)行維修處理。
五、甲方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項;
2、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、工期等,并提出整改的權(quán)利;
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排,解決征地問題;
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術(shù)問題,并辦好簽證。
六、乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)
1、為加強(qiáng)現(xiàn)場管理,其施工負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系;
2、乙方應(yīng)加強(qiáng)其施工人員的安全、文明施工教育,自覺遵守地方政府的有關(guān)規(guī)定,自覺服從甲方有關(guān)現(xiàn)場安全文明施工的各項規(guī)定,杜絕安全事故、治安、刑事案件的發(fā)生,維護(hù)好現(xiàn)場文明施工形象;
3、在甲方未按本合同約定時間付款時,乙方有權(quán)拒絕施工;
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理條例組織施工,如違法施工發(fā)生安全施工,由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效
雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決
本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達(dá)成協(xié)議,可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份
甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效,同時具有法律效力。
十、本合同自簽字之日起生效,工程保修期結(jié)束后自行廢除。
甲方(公章):________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日