買賣合同(衛(wèi)浴潔具類)（通用20篇）
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇1
賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：_____________________
買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行，
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的.交易價(jià)格為：單價(jià)：人民幣________元/平方米，總價(jià)：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作為購房定金。
第三條 付款時(shí)間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在 支付給甲方)，并于銀行放款當(dāng)日付給甲方，
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于 付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。
第五條 稅費(fèi)分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有
若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同一式三份20xx年房屋買賣合同甲方一份，乙方一份、房地產(chǎn)交易中心一份。
第八條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第九條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十條 雙方約定的其他事項(xiàng)：
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇2
原告:上海實(shí)業(yè)有限公司
法定代表人:錢,總經(jīng)理。
聯(lián)系方式:代理人曾鏡同律師
被告:南寧紙業(yè)有限公司
法定代表人:劉,董事長。
訴訟請求:
一、判決被告支付原告貨款160000元,并按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率標(biāo)準(zhǔn)支付原告自20xx年2月1日起至本案判決生效之日止的利息;
二、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
20xx年5月15日,原告與被告簽訂了一份合同編號為JDX(NZ)1005046(SB)的《購銷合同》,約定原告向被告供應(yīng)合同總價(jià)格為360000元的流量開關(guān)、液位開關(guān)及轉(zhuǎn)子流量計(jì)等設(shè)備。
《購銷合同》約定發(fā)生糾紛向需方所在地人民法院提出起訴。
《購銷合同》簽訂后,原告依約履行了合同義務(wù),可是,被告只向原告支付100000元貨款,尚欠原告貨款260000元。
經(jīng)原告多次向被告催討, 20xx年10月23日,被告及廣西紙業(yè)有限公司向原告作出《付款計(jì)劃》,內(nèi)容為“經(jīng)過三方詳細(xì)核對,由南寧紙業(yè)有限公司及廣西紙業(yè)有限公司欠你公司的貨款分別為260000元及137902.76元,經(jīng)三方友好協(xié)商,現(xiàn)計(jì)劃如下的還款計(jì)劃,所有貨款397902.76元于20xx年1月31日前全部付清,分別為兩月每月還款15萬元,最后一個(gè)月還款97902.76元”,可是,在《付款計(jì)劃》作出后,被告僅向原告支付了100000元貨款,到現(xiàn)在為止,被告仍欠原告貨款160000元,而廣西紙業(yè)有限公司并沒有向原告支付過貨款。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》第八條“依法成立的合同,對當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù),不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保護(hù)�！焙汀吨腥A人民共和國民法通則》第一百零八條“債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償。暫時(shí)無力償還的.,經(jīng)債權(quán)人同意或者人民法院裁決,可以由債務(wù)人分期償還。有能力償還拒不償還的,由人民法院判決強(qiáng)制償還�！钡确芍�(guī)定,原告特向人民法院提起訴訟,請人民法院公正審理,依法判決,維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
橫縣人民法院
原告:上海實(shí)業(yè)有限公司
法定代表人:
年 月 日
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇3
甲方（賣方）_____
身份證號：________
乙方（買方）_____
身份證號：________
經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：
一、甲方將_____車，車號為_____賣給乙方，發(fā)動機(jī)號碼為_____，車架號為__________，顏色為，價(jià)格為_____（_____元）
二、甲方必須保證此車無盜搶，無詐騙、無經(jīng)濟(jì)糾紛，無私自改動車架號和發(fā)動機(jī)號，如有盜搶、詐騙、經(jīng)濟(jì)糾紛、私自改動車架號和發(fā)動機(jī)號，甲方給退車退款。
三、付款方式：乙方首付購車款_____元整，剩余_____元在________年____月____日前一次性付清購車款。如到期未能付清，甲方將車收回。更名、過戶費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
四、從________年____月____日前該車所出現(xiàn)的欠費(fèi)、手續(xù)不全、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)；自________年____月____日后該車所出現(xiàn)欠款、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
五、甲方在________年____月____日前出現(xiàn)事故由甲方負(fù)責(zé)，在________年____月____日之后由乙方負(fù)責(zé)。
七、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自簽字之時(shí)起生效，事后如有糾紛，可通過法律途徑解決。
甲方（簽字）_______________乙方（簽字）________
日期：_____________日期：_____________
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇4
需方： （簡稱甲方）
供方： （簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商同意，簽訂本合同并信守下列條款，共同嚴(yán)格履行：
一、產(chǎn)品價(jià)格
二、合同金額與付款方式
1、合同總金額為（大寫）人民幣 元，（小寫）￥ 元。
2、合同產(chǎn)品的運(yùn)輸、保險(xiǎn)費(fèi)由 方承擔(dān)。
3、本合同簽訂之日起3日內(nèi)，甲方應(yīng)按合同款的%向乙方支付預(yù)付款（即人民幣 元整），余款應(yīng)在乙方發(fā)貨前，由甲方一次性向乙方支付（即人民幣 元整）。
上述款項(xiàng)由甲方匯入乙方指定的如下賬戶：
開戶行： 戶名： 賬號：
三、產(chǎn)品的交貨方法、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)及交（提）貨期限
1、交貨方法，按下列第（ ）項(xiàng)執(zhí)行：
�。�1）乙方送貨；
（2）乙方代運(yùn)（乙方代辦運(yùn)輸，應(yīng)充分考慮甲方的要求，商定合理的運(yùn)輸路線和運(yùn)輸工具）；
�。�3）甲方自提自運(yùn)。
2.到貨地點(diǎn)和接貨單位（或接貨人） 。
�。追饺缫笞兏截浀攸c(diǎn)或接貨人，應(yīng)在合同規(guī)定的交貨期限前10天通知乙方；必須由甲方派人押送的，應(yīng)在合同明確規(guī)定；甲乙雙方對產(chǎn)品的運(yùn)輸和裝卸，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定與承運(yùn)人辦理交接手續(xù)，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和承運(yùn)人的責(zé)任。）
3、交貨時(shí)間：本合同簽訂后 日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方交齊合同附件所列的相關(guān)產(chǎn)品。
四、產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)
乙方所提供的LED照明/亮化產(chǎn)品為原廠包裝，包裝標(biāo)準(zhǔn)按業(yè)務(wù)主管部門相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、產(chǎn)品的交付與驗(yàn)收
合同中產(chǎn)品在交貨前的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)，在交貨之后的風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)。甲方在收到產(chǎn)品 天內(nèi)應(yīng)進(jìn)行到貨驗(yàn)收并向乙方提供驗(yàn)收單，驗(yàn)收以合同附件所列產(chǎn)品清單為準(zhǔn)，逾期未進(jìn)行驗(yàn)收或未向乙方提供驗(yàn)收單，視為驗(yàn)收合格。甲方驗(yàn)收人為 ，以其簽字為準(zhǔn)。
六、對產(chǎn)品提出異議的時(shí)間和辦法
1、甲方在驗(yàn)收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量不合規(guī)定，應(yīng)妥為保管，并于10日內(nèi)向乙方提出書面異議。
2、甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量問題的，乙方不承擔(dān)相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3、乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)于10日內(nèi)（另有規(guī)定或當(dāng)事人另行商定期限者除外）采取退換貨/修理/折價(jià)等措施負(fù)責(zé)處理。
七、質(zhì)量保證和售后服務(wù)
乙方保證交付甲方的.產(chǎn)品均符合國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范。乙方對合同所列產(chǎn)品實(shí)行年包換，年售后有償維護(hù)。產(chǎn)品本身無質(zhì)量問題的，不予退換。
八、產(chǎn)品所有權(quán)和保管風(fēng)險(xiǎn)
在甲方未付清全部貨款前，本合同所列產(chǎn)品所有權(quán)均歸乙方所有。從本合同生效起，到乙方將產(chǎn)品交付甲方止，本合同所列的產(chǎn)品的保管風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。在乙方將產(chǎn)品按本合同所定的交貨地點(diǎn)交貨后，產(chǎn)品的保管風(fēng)險(xiǎn)自動轉(zhuǎn)移至甲方。
九、違約責(zé)任
�。ㄒ唬┘追降倪`約責(zé)任
1、甲方逾期付款的，應(yīng)按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
2、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失和運(yùn)輸部門的罰款。
3、甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
（二）乙方的違約責(zé)任
1、乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；如果甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。
2、乙方逾期交貨的，應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計(jì)算，向甲方償付逾期交貨的違約金。
3、產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金。
十、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任
十一、合同糾紛的解決
按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后10天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發(fā)生糾紛，當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十二、其他事宜
1、本合同自雙方簽字或蓋章后生效。
2、未盡事宜雙方協(xié)商解決，必要時(shí)可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
3、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
4、合同附件及補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲 方： 乙方：
代表（簽字蓋章）：代表（簽字蓋章）：
合同簽訂日期：
合同簽訂地點(diǎn)：
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇5
出賣人（甲方）：
身份證號碼：
買受人（乙方）：
身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于的房屋（建筑面積為 平方米，現(xiàn) 有、無房產(chǎn)證）以人民幣萬元整（￥元）的價(jià)款出售給乙方。產(chǎn)權(quán)終身歸乙方所有。
說明：本合同簽定時(shí)，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時(shí)，甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。乙方一次性將房款交付甲方。
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償；如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同簽定時(shí)，甲乙雙方都不具備過戶條件。
等過戶條件成熟時(shí)，甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。
四、本合同簽訂后，甲方對的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利，乙方保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》；
六、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)當(dāng)于 年 月 日交付乙方房屋，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期1天按房價(jià)總額千分之一計(jì)算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個(gè)月時(shí)，乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí)，甲方除將已收的房價(jià)款全部退還乙方外，并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣 萬元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的`違約金給甲方。逾期超過 個(gè)月時(shí)，甲方有權(quán)解除合同。解約時(shí)，乙方已付房價(jià)款的 作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使，一切責(zé)任由甲方承擔(dān)，并應(yīng)賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬�，甲方�?yīng)按照市場評估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款，并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用。
5、如因規(guī)劃部門、設(shè)計(jì)部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的，甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方，如有補(bǔ)償款發(fā)放，甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的按下述第種方式解決。
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向 區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份，甲乙方各執(zhí)一份，見證人各一份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月日
見證人：
年 月
日
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇6
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條甲方將自有座落于淄博市張店區(qū)美食街西首南側(cè)房屋出售給乙方，乙方對甲方出售房屋已作了解并愿意購買。
第二條甲方出售房屋屬私有產(chǎn)權(quán)房，用途商業(yè)，結(jié)構(gòu)鋼混，總層數(shù)4層，間數(shù)____間，房屋建筑面積____平方米，土地使用權(quán)面積____平方米。（詳見附件1：房產(chǎn)證及房產(chǎn)證平面圖復(fù)印件）房產(chǎn)證號：____土地證號：____甲方確保該房屋的'合法性、真實(shí)性、可靠性，未在該房產(chǎn)上設(shè)置任何抵押、質(zhì)押，未有任何債務(wù)糾紛。乙方有權(quán)在交易前查檔，驗(yàn)證該房屋權(quán)屬。
第三條房屋固定裝修應(yīng)保持原狀，房屋內(nèi)附屬設(shè)備等祥見屋內(nèi)設(shè)備清單隨房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
第四條依據(jù)國家法律、法規(guī)、政策，甲方取得該房屋時(shí)繳納的公共維修基金隨房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
第五條甲乙雙方議定上述房產(chǎn)買賣總價(jià)款（含裝修、屋內(nèi)設(shè)備和公共維修基金）為人民幣（大寫）____萬元整工作日內(nèi)，甲乙雙方共同到市房屋交易管理部門對甲方的房產(chǎn)證查檔驗(yàn)證。查檔驗(yàn)證通過之日，乙方通過銀行轉(zhuǎn)帳方式向甲方支付售房款總額％首付款，即____元人民幣；
3、甲方在收到首付款當(dāng)日，將房產(chǎn)證原件以及辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移所需的買賣合同、稅票、身份證復(fù)印件等交給乙方并協(xié)助乙方到市房屋交易管理部門辦理房屋交易過戶手續(xù)。
4、乙方取得市房屋交易管理部門頒發(fā)的房屋權(quán)屬證書和土地權(quán)屬證書之日起工作日內(nèi)，乙方通過銀行轉(zhuǎn)帳方式向甲方支付第二期售房款總額____％，即____元人民幣
5、房屋尾款元人民幣，乙方承諾于20____年____月____日之前付清。乙方根據(jù)付款進(jìn)度將售房款打入甲方賬戶，甲方收款后給乙方出具收條。
第八條違約責(zé)任若甲方房屋產(chǎn)權(quán)有問題不能過戶，甲方退回乙方支付購房款，并賠償乙方同期貸款利息，若乙方延期付款按對等原則承擔(dān)違約責(zé)任。
第九條本合同一式三份，甲乙雙方簽字生效。甲、乙雙方各執(zhí)一份，第三份交房屋交易管理部門。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
甲方：_____________________乙方：_____________________
日期：_____________________日期：_____________________
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇7
賣方：______________
合同編號：__________________
買方：______________
簽訂時(shí)間：_____年____月___日
本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成協(xié)議如下：
第一條移動電話機(jī)名稱：
名稱
品牌及型號
出廠機(jī)身串號
附件序號
進(jìn)網(wǎng)標(biāo)志
擾碼號
產(chǎn)地
數(shù)量
單價(jià)
三包期限
主機(jī)
隨機(jī)
配件
其他
合計(jì)金額(大寫)拾萬仟佰拾元角￥
第二條交貨地點(diǎn)：簽約地點(diǎn)/____________交貨時(shí)間：即時(shí)/____________
第三條付款方式：現(xiàn)金/支票/ ___________付款時(shí)間：即時(shí)/貨到付款
第四條驗(yàn)收：
(一)賣方向買方說明商品，核對移動電話機(jī)主機(jī)身號(imei串號)和進(jìn)網(wǎng)標(biāo)志、隨機(jī)配件的出廠序號(批號)、產(chǎn)品商標(biāo)和型號，開箱檢驗(yàn)，正確調(diào)試，保證商品符合產(chǎn)品使用說明明示的配件和產(chǎn)品和質(zhì)量狀況，經(jīng)買方確認(rèn)，當(dāng)面向買方交驗(yàn)商品，
(二)對于移動電話機(jī)的數(shù)量顏色型號(含隨機(jī)配件)、外觀有異的，買方有交貨時(shí)當(dāng)場提出。
第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及三包規(guī)定：
(一)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_____________
(二)三包規(guī)定：
1、主機(jī)在三包有效期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，賣方負(fù)責(zé)在__________日內(nèi)免費(fèi)維護(hù)、修理，并保證修理后的商品能正常使用。
2、商品自售出之日起_________日內(nèi)，主機(jī)出現(xiàn)性能故障時(shí)，買方可選擇換貨或修理。買方要求換貨時(shí)，賣方負(fù)責(zé)為買方調(diào)換新的同型號同規(guī)格商品；無同型號同規(guī)格商品時(shí)，買方可選擇換貨或退貨，不得收取任何費(fèi)用。
3、三包有效期內(nèi)，主機(jī)出現(xiàn)性能故障，經(jīng)兩次維修，仍不能正常使用的，憑修理記錄，賣方負(fù)責(zé)免費(fèi)為買方調(diào)換新的商品。換貨后，商品三包有效期自換貨之日起重新計(jì)算。由賣方在發(fā)貨票背面加蓋印章，注明更換日期，并提供新的三包憑證。
4、三包有效期內(nèi)，配件出現(xiàn)性能故障，經(jīng)更換兩次，仍不能正常使用的，賣方負(fù)責(zé)免費(fèi)為買方退貨，并按當(dāng)時(shí)的配件單獨(dú)銷售價(jià)格一次性退款。
5、對于其他質(zhì)量問題涉及三包的，按照(移動電話機(jī)商品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定)辦理。
以上關(guān)于時(shí)間的雙方約定，不得低于國家法定時(shí)間的'規(guī)定。
第六條在三包范圍外，下列情況可以實(shí)行合理收費(fèi)修理：
(一)超過三包有效期的；
(二)未按三包使用說明的要求使用、維護(hù)、保管而造成損壞的；
(三)未按指定維修單位維修、拆動造成損壞的；
(四)擅自涂改或無有效三包憑證、有效發(fā)貨票的(能夠證明該產(chǎn)品在三包有效期內(nèi)的除外)；
(五)三包憑證上的產(chǎn)品型號或編號與商品實(shí)物不相符合的。
第七條違約責(zé)任：
(一)一方遲延交貨或提貨的，應(yīng)每日向?qū)Ψ街Ц哆t延部分合同總價(jià)的________%的違約金；
(二)__________________________________ 。
第八條爭議解決方式：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議，買、賣雙方協(xié)商或向消費(fèi)者協(xié)會和其他有關(guān)部門申請調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成時(shí)，按下列第_______種方式解決；
(一)提交武漢仲裁委員會仲裁；
(二)依法向人民法院起訴。
第九條其它約定事項(xiàng)：_______________________________
第十條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式二份，買、賣雙方各執(zhí)一份。
賣方：____________
買方：____________
電話：____________
電話：____________
住所：____________
住所：____________
______年______月______日
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇8
買方： (以下簡稱甲方)
賣方 (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實(shí)守用的原則，就甲方向乙方購買商品混凝土的相關(guān)事宜，雙方經(jīng)友好協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
建設(shè)單位： ;
施工單位： ;
工程名稱： ;
工程地點(diǎn)： 。
第二條 混凝土的標(biāo)號、單價(jià)、數(shù)量、金額(單位：元/立方米)
第三條 交貨的時(shí)間、數(shù)量、地點(diǎn)
l、甲方應(yīng)向乙方提供當(dāng)月混凝土用量計(jì)劃單，本周的混凝土用量計(jì)劃單和三天混凝土用量計(jì)劃單。
2、甲方須提前壹天書面?zhèn)髡婊蚱渌行Х绞酵ㄖ曳剿杌炷恋墓⿷?yīng)時(shí)間、標(biāo)號、準(zhǔn)確用量和澆筑部位，如有特殊情況要臨時(shí)變更，應(yīng)至少提前4小時(shí)通知乙方，乙方應(yīng)當(dāng)按甲方通知的時(shí)間、數(shù)量地點(diǎn)完成混凝土的交付任務(wù)。
第四條 混凝土款支付方式：
1、甲方需在每月5日前付清乙方所澆筑混凝土款項(xiàng)的80%，超過付款期限的，按照甲方應(yīng)付款總額的同期銀行貸款利率計(jì)算支付乙方違約金。
2、最后一次混凝土款在本項(xiàng)目混凝土主體屋面澆筑完畢后一個(gè)月內(nèi)一次付清 。
3、混凝土貨款由乙方委派專人 持乙方結(jié)算單作為收款憑據(jù)，其他票據(jù)和人員一律無效(如變換人員乙方需書面通知甲方方可付款)。
第五條 計(jì)量驗(yàn)收及結(jié)算方式
1、該條以下內(nèi)容的計(jì)量驗(yàn)收及結(jié)算方式僅針對甲乙雙方。
2、本工程按車方計(jì)重結(jié)算，過磅量容重為2300-2450kg/立方米，甲乙雙方共同監(jiān)督過磅。
3、每次混凝土澆完后，甲方對過磅量如有疑問必須在混凝土澆完24小時(shí)內(nèi)提出，如未提出則視為雙方認(rèn)可。
4、結(jié)算單上甲方指定簽字人： ，乙方指定簽字人： ，經(jīng)雙方代表簽字認(rèn)可的混凝土用量結(jié)算單是甲方付款的最終結(jié)算依據(jù)，以后不再對該依據(jù)作任何補(bǔ)充、修改。
5、非因乙方原因造成工程延續(xù)停工三十天(以甲方最后一次簽收混凝土的日期作為停工日)，甲方應(yīng)于停工日起十五日內(nèi)與乙方辦理結(jié)算，并于停工之日起三十日內(nèi)向乙方支付已供混凝土的全部款項(xiàng)。
6、甲方須于每月終了5日內(nèi)與乙方辦理混凝土的方量結(jié)算，甲方不得以任何理由拒絕辦理結(jié)算，否則乙方有權(quán)停止供應(yīng)混凝土。
第六條 混凝土質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方供應(yīng)的預(yù)拌混凝土我國國家標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)拌混凝土》(GB/T14902—20xx)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，乙方應(yīng)當(dāng)在每次混凝土交付(澆筑)完后，向甲方提供該次混凝土7天和28天乙方出具的試壓報(bào)告資料。
2、甲乙雙方應(yīng)對混凝土進(jìn)行現(xiàn)場見證取樣，甲方作標(biāo)識乙方負(fù)責(zé)保養(yǎng)。
3、為了保證混凝土質(zhì)量，甲方不得指定和提供任何原材料。如甲方有特殊原因指定使用及購買抗?jié)B、膨脹等外加劑，則該部分的質(zhì)量和資料由甲方保證，乙方保證供應(yīng)混凝土的質(zhì)量和資料。甲方需提前15天將提供的外加劑送乙方作相溶實(shí)驗(yàn)和對混凝土有無損害的實(shí)驗(yàn)，經(jīng)乙方同意后方能使用。甲方派人到乙方攪拌站保管和添加。
4、甲方如對混凝土質(zhì)量有異議，應(yīng)于主體封頂完畢后90日內(nèi)提出，并申請專業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定，超過異議期，即視為對混凝土質(zhì)量認(rèn)可。
第七條 甲方的工作
1、甲方應(yīng)保證乙方在澆筑混凝土?xí)r占道，環(huán)保等城管手續(xù)。由于甲方的相關(guān)手續(xù)(如夜間施工等原因)不完善而造成乙方的混凝土損失，甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
2、甲方應(yīng)當(dāng)在合同簽訂生效后一周內(nèi)，向乙方無償提供建設(shè)工程的施工圖和混凝土澆筑施工進(jìn)度計(jì)劃表。如有變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知乙方并提供變更后的施工圖和施工進(jìn)度計(jì)劃表。
3、在乙方澆筑混凝土前，甲方需完成當(dāng)次要澆筑混凝土的模板安裝、鋼筋配臵、施工定位放線及其它必要的前期準(zhǔn)備工作。
4、甲方保證混凝土在澆筑前，孔樁為無水狀態(tài)，在每次混凝土澆筑完畢后，應(yīng)當(dāng)按施工規(guī)范對澆筑后混凝土進(jìn)行正常振搗和施工養(yǎng)護(hù)。對特殊要求的混凝土，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方提出的指導(dǎo)說明進(jìn)行現(xiàn)場施工養(yǎng)護(hù)。
5、甲方無償向乙方提供施工所需水、電及必要的配套設(shè)施。
6、甲方按合同約定按時(shí)和乙方辦理結(jié)算，不能以其它任何理由推遲辦理結(jié)算手續(xù)，否則，由此而造成的’一切損失由甲方承擔(dān)。
7、因特殊原因雙方無法再繼續(xù)合作時(shí)，甲方必須付清所有貨款雙方終止合同乙方退場，否則雙方在未結(jié)清本工程所有貨款之前，甲方不得與其他商混公司再簽訂本工程混凝土買賣合同。
8、甲方每次澆筑完混凝土后必須使用塑料薄模進(jìn)行覆蓋，否則因此產(chǎn)生的質(zhì)量及裂縫問題由甲方自行承擔(dān)與乙方無關(guān)。
第八條 乙方的工作
l、乙方應(yīng)按甲方提供的技術(shù)資料和混凝土的等級要求，制作混凝土調(diào)配報(bào)告，并根據(jù)甲方要求，提供混凝土的檢驗(yàn)報(bào)告，使用水泥和外加劑的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單和其它資料等。
2、乙方人員在甲方施工工地交付(澆筑)混凝土?xí)r必須服從甲方現(xiàn)場施工管理人員的工作安排，自覺保護(hù)甲方現(xiàn)場鋼筋、模板等，維護(hù)甲方施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。
3、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需要，對工程特殊部位進(jìn)行養(yǎng)護(hù)的混凝土，向甲方提出必要的指導(dǎo)建議。
4、在正常澆筑時(shí)乙方必須保證施工現(xiàn)場有兩臺混凝土泵，每臺混凝土泵每小時(shí)泵送混凝土不能少于20m，保證每次均能按甲方的要求提供混凝土供應(yīng)量，不能滿足供應(yīng)由乙方承擔(dān)甲方相應(yīng)損失。
5、洗管廢渣乙方必須保證每次澆筑完后負(fù)責(zé)清理干凈。
第九條 安全文明生產(chǎn)
甲、乙雙方嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)程，以人為本。乙方不違章冒險(xiǎn)作業(yè)，甲方不得強(qiáng)行安排乙方從業(yè)人員在帶有明顯安全隱患的環(huán)境中作業(yè)。
第十條 混凝土損耗
1、在混凝土澆筑前，因乙方原因造成的混凝土損耗由乙方自行承擔(dān)。
2、由于甲方的準(zhǔn)備工作不充分，導(dǎo)致混凝土無法澆筑或澆筑后影響質(zhì)量損失，由甲方承擔(dān)。
3、混凝土的爆模損失由甲方負(fù)責(zé)。
第十一條 不可抗力
地震、下雨、政府禁令等不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。雙方免除責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對方。
第十二條 違約責(zé)任
1、乙方逾期交貨，經(jīng)甲方書面催告后三日內(nèi)，仍無法按合同約定履行，甲方可解除本合同。
2、甲方逾期付款，經(jīng)乙方催告后十五日內(nèi)，仍無法按合同約定履行，乙方可解除本合同，要求甲方付清全額貨款，并承擔(dān)每天本合同混凝土總金額的千分之五的違約金。
3、乙方提供的混凝土質(zhì)量達(dá)不到合同約定時(shí)，應(yīng)賠償甲方的直接經(jīng)濟(jì)損失。
第十三條 爭議的解決方式
在合同履行過程中發(fā)生爭議，甲乙方雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向本合同工程所在地人民法院提起訴訟。
第十四條 其它
1、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，自甲乙雙方簽章后生效。
甲 方：
乙 方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
時(shí) 間：____年____月____日
時(shí) 間：____年____月____日
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇9
產(chǎn)品名稱：_________計(jì)量單位：_________簽訂地點(diǎn)：_________合同編號：_________
生產(chǎn)廠：_________牌號商標(biāo)：________
規(guī)格型號
數(shù)量
單價(jià)(元)
總金額(元)
交(提)貨時(shí)間
備注
合計(jì)
合計(jì)人民幣金額(大寫)：
1.本合同按《民法典》、《工礦產(chǎn)品購銷合同條例》、《中華人民共和國爆炸物品管理?xiàng)l例》及有關(guān)民爆器材管理規(guī)定執(zhí)行。
5.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：
6.結(jié)算方式及期限：
7.包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
2.質(zhì)量要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
8.違約責(zé)任：
3.交(提)貨地點(diǎn)、方式：
9.解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人雙方未在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。
4.運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)
10.其他約定事項(xiàng):
供方
單位名稱(章)：_________
單位地址：_________
法定代表人電話：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
編碼：_________
發(fā)貨單位：_________
需方
單位名稱(章)：_________
單位地址：_________
法定代表人電話：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
編碼：_________
發(fā)貨單位：_________
物資主管部門簽證意見：_________
簽證部門(章)
(簽證不收費(fèi))
鑒(公)證意見：_________
經(jīng)辦人：_________
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)�。篲________
_________年_________月_________日
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇10
供方（甲方）： 需方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)
二、產(chǎn)品的交貨時(shí)間、地點(diǎn)、交貨方式及裝運(yùn)：
1、交貨時(shí)間：甲方在接受乙方訂單后三個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨。
2、交貨地點(diǎn)：
3、交貨方式：貨到乙方指定交貨地點(diǎn)后乙方應(yīng)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，乙方指定工作人員 身份證號： 負(fù)責(zé)貨物的簽收，上述任意人員在甲方送貨單上簽字確認(rèn)的貨物數(shù)量及金額視為代表甲方。
4、產(chǎn)品裝運(yùn)：貨物裝車費(fèi)和運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，卸車由乙方負(fù)責(zé)，甲方送貨的車輛和人員在工地的行動必須服從乙方的指揮。
三、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
甲方交付產(chǎn)品應(yīng)符合乙方訂單對尺寸的具體要求，質(zhì)量按相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、產(chǎn)品的驗(yàn)收
1、貨到乙方指定的地點(diǎn)后，由乙方按照本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行外在質(zhì)量驗(yàn)收。外在質(zhì)量驗(yàn)收合格的辦理簽收和入庫手續(xù)，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、材質(zhì)等外在質(zhì)量不合格規(guī)定的，應(yīng)即時(shí)提出異議，否則，乙方工作人員在送貨單上簽字即視為初檢合格。
2、乙方在使用中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題（不能在驗(yàn)貨中發(fā)現(xiàn)的問題），乙方最遲不得自產(chǎn)品收到之日起七日內(nèi)書面提出異議，甲方在接收到乙方異議后，應(yīng)在4天內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢。乙方未提出書面異議的視為產(chǎn)品符合規(guī)定。
五、付款規(guī)定
若乙方未按時(shí)支付貨款，甲方有權(quán)要求乙方以欠付款項(xiàng)為基數(shù)支付日率為3‰的違約金。
六、其他約定
1、如在甲方供應(yīng)材料的同時(shí)，乙方不得從事其它供貨渠道購進(jìn)木方、模板、材料如下不能按時(shí)付款給甲方，都視為違約。甲方不能按時(shí)交貨給乙方，同視為違約，如違約方給雙方造成損失，應(yīng)付對方總貨款10%的違約金。
2、甲、乙雙方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商或取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明后終止本合同。
3、本合同未盡事宜或履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向供方所在人民法院提起訴訟，鑒定費(fèi)、律師費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用均由敗訴方承擔(dān)。
4、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽名、蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇11
甲方：(賣方)___________________
乙方：(買方)___________________
甲、乙雙方經(jīng)經(jīng)紀(jì)方介紹，就甲方向乙方出售私人房產(chǎn)事項(xiàng)達(dá)成以下條款：
第一條 買賣事項(xiàng)
甲方自愿將坐落于 市 區(qū) 產(chǎn)權(quán)證號碼 產(chǎn)權(quán)人 產(chǎn)權(quán)面積 ㎡的房產(chǎn)(房屋)出售給乙方，國土證號碼 ，使用性質(zhì) ，該房產(chǎn)所占用的國土所有權(quán)和車庫(雜屋) ㎡也同時(shí)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方對該房產(chǎn)情況已經(jīng)充分了解并自愿購買該房屋。
雙方協(xié)定該房產(chǎn)成交價(jià)格為人民幣 元整(RMB 元);
第二條 付款事宜
1、本協(xié)議簽訂時(shí)乙方即以現(xiàn)金方式支付給甲方人民幣 元整(RMB 元)作為定金，甲方將該物業(yè)的產(chǎn)權(quán)證及相關(guān)權(quán)屬證書原件存放于經(jīng)紀(jì)方，用于產(chǎn)權(quán)過戶。
2、甲乙雙方具體付款方式(選擇一種)
一次性付款
�、�、甲、乙雙方于___年__月__日前同時(shí)到房產(chǎn)管理局辦理過戶簽字手續(xù)，乙方支付房款人民幣 元整(RMB 元)到房產(chǎn)管理局資金監(jiān)管賬戶。
②、___年__月__日前過戶簽字手續(xù)辦理完畢時(shí)，乙方以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付房款人民 幣 元整(RMB 元)給甲方，甲方出具相等額收據(jù)。
銀行按揭貸款
貸款形式：□商業(yè)貸款 □公積金貸款
①乙方于簽定本協(xié)議同時(shí)，委托經(jīng)紀(jì)方向 銀行申請辦理人民幣 元整(RMB 元)銀行按揭貸款。
�、诎唇沂赘犊睿阂曳接阢y行審批后 天內(nèi)將該房屋的按揭首付款人民幣 元整(RMB 元)，交付于房地局二手房資金監(jiān)管中心，并于當(dāng)天辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。
�、鄯康鼐侄址抠Y金監(jiān)管中心于房管部門發(fā)出《房屋所有權(quán)證》并于房管部門辦理《他項(xiàng)權(quán)證》完畢后將監(jiān)管的首付款及銀行按揭房款一次性無息交付甲方。
�、苋舭唇疑暾埼传@銀行批準(zhǔn)，甲方收到銀行書面通知兩天內(nèi)將全額房款和定金一次性無息退還乙方。
3、過戶手續(xù)全部辦理完畢，乙方領(lǐng)取到《房產(chǎn)證》且物業(yè)交割完畢后，乙方付清余款人民 幣 元整(RMB 元)。
4、過戶稅費(fèi)全部由 方承擔(dān)，簽署本協(xié)議后，如遇政府及有關(guān)部門調(diào)整稅費(fèi)，稅費(fèi)承擔(dān)方應(yīng)按其新規(guī)定執(zhí)行。
5、基于經(jīng)紀(jì)方在促成甲、乙雙方交易中已提供居間服務(wù)，簽訂本協(xié)議同時(shí)，由 方向經(jīng)紀(jì)方一次性支付服務(wù)費(fèi)人民幣 元整(RMB 元)。
第三條 物業(yè)交付時(shí)間
1、甲方應(yīng)于___年__月__日前將房屋交付給乙方，并將與房屋有關(guān)的單據(jù)證件同時(shí)交付給乙方。每逾期一天，甲方應(yīng)按乙方已付房款的4‰向乙方支付滯納金;逾期超過15天，即視甲方違約，乙方可要求法院強(qiáng)制執(zhí)行。
2、甲方應(yīng)于___年__月__日之前辦理該物業(yè)戶口遷出手續(xù)。
第四條 雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方保證該房產(chǎn)權(quán)屬清楚，無產(chǎn)權(quán)和債務(wù)糾紛、稅項(xiàng)及清還抵押事宜或在出售前已清理完畢，并保證對該房產(chǎn)有依法出售權(quán)利，符合國家房產(chǎn)上市的有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī);同時(shí)甲方承諾已取得共有權(quán)人同意，有權(quán)簽訂本協(xié)議，可依約配合乙方過戶和交付該房產(chǎn)。甲方保證該房產(chǎn)共有人或承租人已放棄優(yōu)先購買權(quán)，如有不符，給乙方和經(jīng)紀(jì)方造成損失的由甲方負(fù)責(zé)賠償。
2、該房產(chǎn)是以現(xiàn)狀售予乙方，乙方已被邀查驗(yàn)或已授權(quán)代表查驗(yàn)該房產(chǎn)，乙方確定無異議后不得借此拒絕交易。
3、該房產(chǎn)交付給乙方使用前，甲方須付清一切有關(guān)該物業(yè)之雜費(fèi)(如水電、煤氣、物管費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、有線電視費(fèi)、電話費(fèi)等)，相關(guān)過戶費(fèi)用由乙方支付。
第五條 違約責(zé)任
1、甲、乙雙方協(xié)議簽訂后，乙方違約，不得向甲方索還定金;甲方違約悔約，應(yīng)雙倍返還定金。經(jīng)紀(jì)方服務(wù)費(fèi)用由違約方支付。
2、乙方已交付全額房款或交付部分房款后，若甲方違約，甲方須將已交付的房款全額退還乙方，并按總房款的30%作為賠償標(biāo)準(zhǔn)對乙方作出賠償，經(jīng)紀(jì)方服務(wù)費(fèi)用由甲方支付。
3、乙方已交付全額房款或交付部分房款后，若乙方違約，乙方須按總房款的30%作為賠償標(biāo)準(zhǔn)對甲方作出賠償，甲方獲得賠償金后須將所收到的房款全額退還給乙方。乙方仍須支付經(jīng)紀(jì)方服務(wù)費(fèi)用。
4、簽署本協(xié)議后，甲乙雙方協(xié)議取消、解除、終止本協(xié)議，則仍須承擔(dān)本協(xié)議規(guī)定之服務(wù)費(fèi)數(shù)額支付給經(jīng)紀(jì)方。
5、本協(xié)議中未盡事宜，按照國家相關(guān)法律、法規(guī)辦理。
第六條 約定的'補(bǔ)充事項(xiàng)
(隨附相關(guān)證件復(fù)印件作為本協(xié)議附件)
本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方及經(jīng)紀(jì)方各持壹份，三方簽章之日起生效，本協(xié)議發(fā)生糾紛時(shí)，由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，提交房屋所在地人民法院訴訟解決。
甲方：
乙方：
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇12
協(xié)議雙方：
甲方：__________________
乙方：__________________
______住宅項(xiàng)目建設(shè)程序合法、用途明確。協(xié)議雙方本著公開、公平、公正、自愿的原則就地下停車位使用權(quán)轉(zhuǎn)讓簽訂本協(xié)議。
一、乙方購買的地下停車位使用權(quán)，其位置（以下簡稱該車位使用權(quán)，其所在位置在本合同附件的標(biāo)注為準(zhǔn)）位于______地下車位，編號 ，其功能主要用于停放家用轎車、小型旅行車。
二、本協(xié)議簽訂前，乙方應(yīng)去擬購?fù)＼囄粚?shí)地看驗(yàn)，協(xié)議簽訂后，視為乙方已對此停車位的實(shí)際狀況及其可使用的狀態(tài)進(jìn)行了確認(rèn)，沒有全面完工的，甲方將提供完整的規(guī)劃方案供乙方參照（規(guī)劃圖附后）。
三、乙方要愛護(hù)車位及其設(shè)施、設(shè)備，如由乙方造成的損壞，其維修及相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
四、根據(jù)______年___月______日建設(shè)部令第______號《房屋建筑工程維修辦法》的規(guī)定，保修期內(nèi)甲方負(fù)責(zé)車位及其附屬設(shè)施、設(shè)備的檢查和維修，以保證乙方安全正常使用（乙方損壞除外），保修期內(nèi)所產(chǎn)生的檢查和維修費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
五、保修期外車位及其附屬設(shè)施、設(shè)備日常的運(yùn)行、養(yǎng)護(hù)、維修費(fèi)用，從本車庫車位使用人繳納的車位物業(yè)管理費(fèi)中支出，由物業(yè)公司組織實(shí)施。
六、發(fā)生不可抗力或意外事件（包括戰(zhàn)時(shí)征用等）使合同無法履行，本合同自動終止，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。
七、有下列情況之一甲方免責(zé)：
�。�1） 非甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷Ｊ褂密囄唬?/p>
�。�2） 因法律、法規(guī)、政府規(guī)定導(dǎo)致本合同不能履行。
八、 停車位售價(jià)：
1、 ______地下停車位首批的出售價(jià)格確定為___萬元/個(gè)。
2、 地下停車位的規(guī)格為寬______米，長___米，用彩色線條標(biāo)注。停車位的使用權(quán)預(yù)售以一個(gè)車位計(jì)價(jià)。
______地下停車位的出售，首次預(yù)收地下停車位總價(jià)款的______，即為人民幣______萬元/個(gè)；
______將根據(jù)地下停車位出售情況采取分批此出售辦法實(shí)施，對第一批參與購買______地下停車位的業(yè)主將給予總價(jià)款___%的優(yōu)惠，此優(yōu)惠款在交付余款時(shí)予以扣減；
九、停車位的交付步驟：
1、甲方按照排序的先后順序出售地下停車位；
2、乙方付清______%出售款后，即取得相應(yīng)地下停車位的使用權(quán)。甲方應(yīng)在_____年____月____日前經(jīng)驗(yàn)收合格后交付乙方使用，同時(shí)甲方向乙方出具相關(guān)科大花園地下停車位使用文書；
3、______地下停車位出售的是長期使用權(quán)，使用年限與科大花園住房產(chǎn)權(quán)年限相同；
4、如乙方交付款項(xiàng)后因甲方原因放棄購買，甲方將無條件退還出售款并承擔(dān)銀行同期存款利息；
5、如乙方交付購買款，在甲方停車位資源能夠滿足的條件下，經(jīng)甲方同意后可作適當(dāng)調(diào)換；
6、 如乙方交付購買款后因其它原因主動放棄購買，甲方同意退還購買款。
十、在國家法律、法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)乙方擁有該車位的使用權(quán)，甲方將無權(quán)再處理該車位，否則引起的一切糾紛由甲方負(fù)責(zé)。
十一、本合同未盡事宜， 甲、乙雙方可在補(bǔ)充協(xié)議中另行約定，約定條款與本合同具有同等法律效力。
十二、本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的可向合同仲裁委員會申請仲裁解決。
十三、本合同一式四份， 甲、乙雙方各二份。
十四、本合同自雙方簽訂之日起生效。
甲方：__________________乙方：__________________
日期：__________________日期：__________________
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇13
賣家（甲方）：
住址：
買家（乙方）：
住址：
甲乙雙方以《合同法》為依據(jù)，就乙方向甲方購買____________________古董的事宜進(jìn)行協(xié)商，現(xiàn)就相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資遵守。
一、古董概況
1、名稱：
2、樣式：
3、數(shù)量：
4、出產(chǎn)年代：
5、原始用途：
6、圖飾：
7、尺寸：_____*______*______MM左右，重約________g。
8、外觀造型：
二、價(jià)格和付款
1、成交價(jià)格：_________________人民幣。
2、付款方式：乙方應(yīng)于本協(xié)議簽署后的_________日內(nèi)，按前款約定的金額自行或委托第三方將貨款打入甲方指定的銀行賬號，賬號：___________________________。
三、交付和驗(yàn)收
1、交付時(shí)間：甲方應(yīng)于收到全部款項(xiàng)后的同時(shí)將古董交付給乙方。
2、交付地點(diǎn)：雙方確定交易地點(diǎn)為：___________________________。
3、甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定向乙方交付古董，雙方應(yīng)于古董交付的同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，乙方接收甲方交付的古董后發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)概由乙方自行承擔(dān)。
四、雙方責(zé)任
甲方應(yīng)保證交付的古董是符合合同約定的質(zhì)量的，如不符合相應(yīng)的質(zhì)量，甲方應(yīng)承擔(dān)所有責(zé)任。
乙方也應(yīng)按照合同的規(guī)定，向甲方支付合同價(jià)款。
五、違約責(zé)任
1、甲乙雙方如逾期履行本協(xié)議約定義務(wù)的，每逾期_________日，違約方應(yīng)向守約方支付成交價(jià)格_________%的違約金，直至違約方實(shí)際履行義務(wù)之日止。
2、若甲方交付的'古董不符合本協(xié)議約定的，乙方有權(quán)拒絕接收古董，同時(shí)甲方應(yīng)按照成交價(jià)格_________%的比例向乙方支付違約金。
六、其他約定
1、因履行本協(xié)議發(fā)生爭議的，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方均可向合同簽訂地、合同履行地的法院提起訴訟。
2、本協(xié)議一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，經(jīng)雙方簽字_________后即刻生效。
3、甲乙雙方應(yīng)保證雙方所填寫的各項(xiàng)信息是真實(shí)、有效的，若信息發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)通知對方，保證對方能知道，信息若有虛假，違約方均應(yīng)賠償守約方因虛假信息導(dǎo)致的所有損失。
甲方：
負(fù)責(zé)人：
身份證號：
聯(lián)系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽約時(shí)間：______年______月______日
乙方：
身份證號：
聯(lián)系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽約時(shí)間：______年______月______日
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇14
出賣人：_______________________(以下簡稱甲方)
買受人：_______________________(以下簡稱乙方)
保證人：_______________________(以下簡稱丙方)
上列當(dāng)事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：
第一條 甲方就其約定，將其所有的汽車售予乙方。
第二條 后記汽車的買賣總金額為人民幣_____________元整。乙方依下列方式支付款項(xiàng)予甲方：
(1)本日(訂約日)先交付定金_________元整。
(2)余款_________元(中期款)于申請過戶的同時(shí)支付。
(3)余款_________元，可分十次支付，自_________至_________止，每月_________日前支付_________元，乙方應(yīng)于過戶時(shí)，將相當(dāng)于上述期滿額的支票匯出交付。
第三條 甲方對乙方負(fù)責(zé)辦理如下的過戶與交付手續(xù)
__________________________________________________________
第二條第(3)項(xiàng)的支票于過戶的同一日支付。
第四條 辦理過戶手續(xù)所需費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第五條 乙方若無法履行第二條第(3)款中任何一期的付款，則必須將余款一次付清。
第六條 甲方須保證后記汽車并無瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，及于交付日后三個(gè)月以內(nèi)，往后即概不負(fù)責(zé)。
第七條 后記汽車交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。
第八條 丙方須對甲方保證，乙方確實(shí)履行本合同按期支付價(jià)金，并負(fù)連帶清償責(zé)任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：___________________
買受人(乙方)：___________________
保證人(丙方)：___________________
附 汽車的標(biāo)示：牌
照號碼：_________________________
顏色：___________________________
型號：___________________________
引擎號碼：_______________________
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇15
甲方：
乙方：
甲、乙、兩方依據(jù)自愿、誠信原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下一致意見：
甲方承諾并保證：擁有座落于的選_________房_________號。該房屋由_________開發(fā)。甲方對上述選房號所有權(quán)是完整的，不存在共有權(quán)、抵押權(quán)、承租權(quán)等權(quán)利瑕疵或負(fù)擔(dān)。將誠信履行本合同書的項(xiàng)下的合同義務(wù)。
1、雙方議定上述房號房屋每平米單價(jià)為_________，出售價(jià)格為萬圓整。此房號價(jià)款為甲方凈價(jià)，甲方不支付交易中的任何費(fèi)用。
2、本合同書簽訂時(shí)，甲方向乙方交付房屋選房房號號、房屋購買押金條、甲方已墊付預(yù)付房款_________萬圓整的發(fā)票以及其他相關(guān)票據(jù)。乙方向甲方支付房號費(fèi)用和甲方已經(jīng)墊付的購房款拾萬圓整，共計(jì)_________萬圓整。乙方對上述房號和此后乙方所選房子具有所有權(quán)和使用權(quán)。此后，買賣上述房產(chǎn)交易過程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)繳納，甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
3、甲方負(fù)責(zé)乙方辦理房屋更名過戶手續(xù)至乙方名下，包括根據(jù)登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費(fèi)用。如出現(xiàn)房屋產(chǎn)權(quán)無法更名情況，且非甲方主觀意愿時(shí)（即所有購買房號的都無法更名），在甲方取得房屋產(chǎn)權(quán)證后，將該房屋無償過戶到乙方名下，過戶產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用甲乙雙方各支付一半。
4、如甲方不履行本合同，則甲方按房屋市場價(jià)格全款支付給乙方，且退還乙方付給甲方的房屋號費(fèi)和乙方購買此房屋產(chǎn)生的所有費(fèi)用。如乙方不履行本合同，甲方不予退還乙方房屋號費(fèi)。
1、本合同書一式兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同書在各方簽字后生效。
甲方：
乙方：
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇16
甲方：_________
乙方：_________
乙方為了安葬雙親骨骼需向甲方購買一塊墓地，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，就買賣墓地事宜達(dá)成本協(xié)議，供雙方共同遵守。
第一條 乙方經(jīng)甲方同意，選擇在甲方的坡地中購買一塊地作為墓穴，面積（ ）平方米。
第二條 乙方向甲方支付墓穴（地）費(fèi)：（ ）元/平方米，共計(jì)人民幣（ ）元。在簽訂協(xié)議書時(shí)一次付清。
第三條 乙方在獲得甲方代表人簽字后，即獲得該墓穴的永久使用權(quán)。
第四條 乙方所購的墓穴（地）自協(xié)議書生效之日起，甲方不能在這塊地中種植任何植物和安放任何物品。如因甲方責(zé)任而造成墓穴（地）損失，由甲方負(fù)責(zé)修補(bǔ)及更換。
第五條 乙方在使用墓地的過程中，如果有不明真相的`人員或者屯內(nèi)人員干擾和阻撓的，由甲方負(fù)責(zé)出面解決。
第六條 不可抗力條款
1.由于不可抗力致使不能履行合同，免除履行義務(wù)方的責(zé)任；
2.如遇國家或政府政策變化或調(diào)整致使合同不能履行，免除履行義務(wù)方的責(zé)任。
第七條 由于年代和甲方代表人的變更對本協(xié)議不受任何影響。
第八條 爭議的解決
1.本協(xié)議各方當(dāng)事人對本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。
2.假如經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面協(xié)議，則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第九條 本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字后，即時(shí)生效。
甲方代表人（簽字、手印）：
甲方到場人員（簽字、手印）：
_________年____月____日
乙方（簽字、手印）：
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：____ _____
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇17
甲方：
乙方：
根據(jù)買賣自愿原則及《合同法》相關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，甲方將所擁有的10輛德龍自卸車自愿賣給乙方，并達(dá)成如下協(xié)議：
一、合同內(nèi)容
甲方將所擁有的車號為蒙K46486、蒙K46496、蒙K46498、蒙K46484、蒙K46499、蒙K46495、蒙K46497、蒙K46500、蒙K46492、蒙K46491十輛自卸車賣給乙方。
二、買賣時(shí)間
_____年_____月_____日。
三、買賣金額及付款方式
每輛車_____元整（￥_____元），總計(jì)_____元整（￥_____元）。乙方將于_____年_____月_____日一次付清。
四、雙方責(zé)任
1、甲方應(yīng)將車輛所用證件交與乙方；
2、甲方負(fù)責(zé)解除所有車輛的銀行抵押；
3、甲方應(yīng)將在_____年_____月_____日前所有車輛的違章記錄消除；
4、甲方應(yīng)提供所有車輛正常過戶手續(xù)；
5、乙方承當(dāng)所有車輛的正常過戶費(fèi)用；
6、乙方應(yīng)當(dāng)面驗(yàn)車，接車后車輛再出現(xiàn)任何機(jī)械故障，甲方概不負(fù)責(zé)；
7、乙方應(yīng)盡快辦理過戶手續(xù)，如不及時(shí)辦理過戶手續(xù)，在此期間，出現(xiàn)任何事故，全部由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)；
此協(xié)議自簽字之日起生效，一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇18
原告：，女，198X年X月12日出生，漢族，身份證號：X4，住東X9號，買賣合同糾紛訴狀。
被告：，男，19X2年4月2X日出生，漢族，身份證號：X330，住東莞市房，聯(lián)系電話：。
訴 訟 請 求
1、依法判決被告返還定金人民幣20000元；
2、依法判決被告賠償維修基金、中介服務(wù)費(fèi)損失9000元；
3、依法判決被告支付違約金人民幣43700元；
4、依法判決被告承擔(dān)本案全部訴訟用度。
事 實(shí) 與 理 由
20xx年10月27日東莞市X地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司作為居間人，促成原、被告簽訂《房屋買賣合同》（以下稱合同）約定：被告將東莞市作價(jià)人民幣437000元出賣給原告；原告在簽訂合同后交付定金人民幣XX元；被告20xx年1月23日交房；原告向東莞市X地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司支付中介服務(wù)費(fèi)X元，由于違約導(dǎo)致交易不能的違約方需向?qū)Ψ劫r償中介服務(wù)費(fèi)，合同范本《買賣合同糾紛訴狀》。
合同簽訂后，原告如約向被告交付了定金并將首期款存進(jìn)指定銀行賬戶，并支付了該房維修基金3000元和中介服務(wù)費(fèi)6000元，但被告卻遲遲未能按合同約定的`時(shí)間交房。20xx年5月8日，被告表示該房屋不賣了，且拒不按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。無奈之下，原告于20xx年5月12日向被告發(fā)出通知，解除合同。
東莞刑事律師
據(jù)上，由于被告的違約行為，嚴(yán)重侵害了原告的正當(dāng)權(quán)益。為保護(hù)自身的正當(dāng)權(quán)益，原告特訴至貴院，請依法裁決。
此致
東莞市第XX人民法院
具狀人：
編輯
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇19
合同編號：
簽訂時(shí)間：
出賣人(以下稱“甲方”)：
買受人(以下稱“乙方”)：
甲乙雙方就下述標(biāo)的物訂立買賣合同，具體如下：
1. 合同標(biāo)的物
1.1 名稱：
1.2 商標(biāo)：
1.3 規(guī)格：
1.4 型號：
1.5 生產(chǎn)廠家：
1.6 生產(chǎn)地：
1.7 數(shù)量：
1.8 單價(jià)：
1.9 金額：
2. 標(biāo)的物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
甲方應(yīng)當(dāng)對標(biāo)的物的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。
標(biāo)的物的質(zhì)量必須同時(shí)滿足下列幾項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求：
2.1 標(biāo)的物的質(zhì)量必須滿足________________標(biāo)準(zhǔn)或者雙方交易習(xí)慣所確定的標(biāo)準(zhǔn);
2.2 如果前款即第2.1條規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不存在或者無法確定的，標(biāo)的物的質(zhì)量必須滿足國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
2.3 如果前款第2.2條規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不存在的，標(biāo)的物的質(zhì)量必須滿足通常標(biāo)準(zhǔn)或者符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn);
2.4 標(biāo)的物應(yīng)當(dāng)具備其應(yīng)當(dāng)具備的使用性能，但是，對產(chǎn)品存在使用性能的瑕疵作出說明的除外;
2.5 標(biāo)的物應(yīng)當(dāng)符合在其上或者在其包裝上注明采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，符合以產(chǎn)品說明、實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況;
2.6甲方對標(biāo)的物的口頭或書面的介紹、對標(biāo)的物質(zhì)量或性能的書面或者口頭形式的說明構(gòu)成對標(biāo)的物質(zhì)量的明示保證;此介紹或者說明一旦作出，即構(gòu)成甲方對標(biāo)的物質(zhì)量的明示擔(dān)保責(zé)任;
3. 標(biāo)的物質(zhì)量檢驗(yàn)期間、乙方的質(zhì)量異議及甲方的質(zhì)量瑕疵責(zé)任
在標(biāo)的物的質(zhì)量檢驗(yàn)期間內(nèi)，如果乙方通過檢驗(yàn)或者使用發(fā)現(xiàn)甲方交付的標(biāo)的物存在不符合本合同第2條規(guī)定的任何一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求的情形，那么應(yīng)當(dāng)認(rèn)定標(biāo)的物存在質(zhì)量瑕疵，甲方應(yīng)當(dāng)對標(biāo)的物的質(zhì)量瑕疵承擔(dān)責(zé)任。
3.1 標(biāo)的物的質(zhì)量檢驗(yàn)期間：
3.1.1 標(biāo)的物有質(zhì)量保證期的，質(zhì)量保證期為檢驗(yàn)期間;
3.1.2 標(biāo)的物沒有規(guī)定質(zhì)量保證期的，自乙方驗(yàn)收標(biāo)的物之日起兩年為檢驗(yàn)期間;
3.2 乙方的質(zhì)量異議
3.2.1在本合同前款即第3.1條規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)期間內(nèi)，如果發(fā)現(xiàn)標(biāo)的物的質(zhì)量不符合本合同第2條約定的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求以及出現(xiàn)其他因標(biāo)的物質(zhì)量瑕疵導(dǎo)致不能實(shí)現(xiàn)合同目的的情形，乙方應(yīng)當(dāng)就標(biāo)的物的質(zhì)量瑕疵以口頭或者書面形式向甲方提出異議。乙方應(yīng)當(dāng)確保甲方已收到其異議。
3.2.2乙方應(yīng)當(dāng)在前款規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)期間內(nèi)向甲方提出異議。逾期提出異議的，甲方不予回應(yīng)，且不承擔(dān)任何質(zhì)量瑕疵責(zé)任。
3.3 甲方的質(zhì)量瑕疵責(zé)任
甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方異議后立即作出積極回應(yīng)，否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議及處理意見。甲乙雙方以中華人民共和國《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)繩，以公平合理、誠實(shí)互信原則為知道，就甲方承擔(dān)質(zhì)量瑕疵責(zé)任的方式及范圍進(jìn)行友好協(xié)商;如果雙方自甲方收到乙方異議之日起十日內(nèi)(但是雙方另行商定期限的除外)仍不能達(dá)成一致意見，則應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況由乙方選擇下列一項(xiàng)或者幾項(xiàng)方式由甲方承擔(dān)責(zé)任，甲方應(yīng)當(dāng)應(yīng)乙方要求在7日內(nèi)履行質(zhì)量瑕疵責(zé)任：
3.3.1 修理
3.3.2 更換
3.3.3 重作
3.3.4 退貨
甲方在已經(jīng)采取一切合理努力包括上述修理、更換、重作行為之后仍不能使標(biāo)的物具有符合合同目的的質(zhì)量或性能時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)退貨責(zé)任。
3.3.5 減少價(jià)款或者返還應(yīng)當(dāng)減少額價(jià)款
應(yīng)當(dāng)減少的價(jià)款 = 甲方因標(biāo)的物質(zhì)量瑕疵遭受的可得利益損失總額 + 甲方已經(jīng)支出的必要的交易成本。
3.3.6 支付違約金
如果甲方提供的標(biāo)的物質(zhì)量不符合約定，在7日內(nèi)采取上述合理努力后仍不能使標(biāo)的物質(zhì)量符合合同目的，那么乙方可以向任意第三方購買合同項(xiàng)下的標(biāo)的物，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方向第三方支付的費(fèi)用，并且按照合同總價(jià)款的20%向乙方支付違約金。
3.3.7 賠償損失
如因甲方提供的標(biāo)的物存在質(zhì)量瑕疵造成乙方工作人員或者其他人員人身傷害的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償醫(yī)療費(fèi)、治療期間的護(hù)理費(fèi)、因誤工減少的收入等費(fèi)用;造成殘疾的，還應(yīng)當(dāng)支付殘疾人生活自助具費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)、殘疾人賠償金以及由其扶養(yǎng)的人所必需的生活費(fèi)等費(fèi)用;造成死亡的，應(yīng)當(dāng)支付喪葬費(fèi)、死亡賠償金以及由死者扶養(yǎng)的人所必需的生活費(fèi)等費(fèi)用。
4. 標(biāo)的物的交付
4.1 交付方式
標(biāo)的物由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，雙方在乙方住所地交付。
4.2 交付地點(diǎn)
交付地點(diǎn)為乙方住所地，具體為：廣東省廣州市科學(xué)城開源大道X號科技企業(yè)加速器X棟5樓
4.3 接收負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式：
接收負(fù)責(zé)人:______________
聯(lián)系方式：_______________
4.4 交付時(shí)間
4.4.1交付時(shí)間
合同簽訂之日起_________內(nèi);或者，
預(yù)付款支付之后_________內(nèi);或者，
雙方另行商定的合理時(shí)間( )內(nèi)。
4.4.2甲方逾期交付標(biāo)的物的違約責(zé)任
甲方逾期交付標(biāo)的物的，應(yīng)當(dāng)按天向乙方支付違約金，具體計(jì)算方法為：逾期交付標(biāo)的物違約金 = 逾期交付標(biāo)的物的價(jià)款 _ 同期銀行利率 _ 逾期交付的天數(shù)
5. 標(biāo)的物的驗(yàn)收
5.1 驗(yàn)收時(shí)間
標(biāo)的物在乙方住所地交付時(shí)進(jìn)行初步驗(yàn)收
5.2 驗(yàn)收方式
5.3 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
5.4 負(fù)責(zé)驗(yàn)收人員
5.5 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量瑕疵的處理辦法
驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量瑕疵參照本合同3.3“甲方的質(zhì)量瑕疵責(zé)任“規(guī)定的責(zé)任處理。
6. 價(jià)款的支付
6.1 付款方式
標(biāo)的物總價(jià)款為人民幣________元整(RMB)，按照下列條件以一次性付款方式完成支付：在甲方完成本合同第3條和第4條項(xiàng)下標(biāo)的物交付和驗(yàn)收的義務(wù)，并且在乙方書面確認(rèn)甲方所交付標(biāo)的物的質(zhì)量滿足本合同第2條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之后的________內(nèi)或者雙方另行商定的合理時(shí)間內(nèi)，乙方向甲方支付標(biāo)的物總價(jià)款，即人民幣_______元整(RMB ) 。
6.2 乙方逾期支付價(jià)款的違約責(zé)任
乙方逾期支付價(jià)款的，應(yīng)當(dāng)按天向甲方支付違約金，具體計(jì)算方法為：逾期支付價(jià)款違約金 = 逾期支付的價(jià)款 _ 同期銀行利率_ 逾期支付的天數(shù) 。
6.3 甲方開具發(fā)票的義務(wù)
甲方在收到乙方支付的首付款或者全款之后應(yīng)當(dāng)在______日內(nèi)或者合理時(shí)間內(nèi)向乙方提供對應(yīng)金額的發(fā)票。
6.4 乙方的全部或者部分支付價(jià)款行為不代表認(rèn)可或者接受甲方提供標(biāo)的物的質(zhì)量，也不構(gòu)成對甲方的其他任何承諾。
7. 合同的變更和解除
7.1 合同履行期間，如因客觀原因需變更合同內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以以書面形式變更合同。
7.2合同履行期間，如因法律法規(guī)以及國家政策的變動或者不可抗力而使合同不能繼續(xù)履行或者繼續(xù)履行已經(jīng)沒有實(shí)際意義的，本合同由雙方當(dāng)事人協(xié)商一致后終止。
7.3 乙方可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)當(dāng)提前三十天以書面形式通知甲方。
7.4合同解除或者終止后，尚未履行或者尚未完全履行的，終止履行;同時(shí)甲方應(yīng)當(dāng)退還乙方已支付的價(jià)款，但應(yīng)扣除甲方為履行本合同已經(jīng)支出的且乙方認(rèn)為合理的、必要的費(fèi)用。
8. 適用法律及解決爭議方法
8.1 本合同適用中華人民共和國法律;
8.2 本合同在具體履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決;調(diào)解不成的，向雙方同意的仲裁委員會申請仲裁，或者直接向人民法院提起訴訟。
9. 補(bǔ)充協(xié)議
本合同如有未盡事宜，雙方可另行協(xié)商;經(jīng)協(xié)商之后雙方在本協(xié)議之外另行達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，補(bǔ)充協(xié)議視為本合同不可分割的一部分。
10.合同的效力及期限
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。電子件和掃描件與原件具有同等效力。本合同自雙方簽章之日起生效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
主要負(fù)責(zé)人(簽名)： 主要負(fù)責(zé)人(簽名)：
買賣合同(衛(wèi)浴潔具類) 篇20
甲方（供方）：
乙方（需方）：
簽訂日期：日
為明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國合同法》之相關(guān)規(guī)定，本著互惠互利的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，并共同信守下列條款。
第一條合同的標(biāo)準(zhǔn)
1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量及金額：
本合同所確定的產(chǎn)品為甲方代理的糕點(diǎn)系列產(chǎn)品，具體的名稱杏仁酥（出廠單價(jià)40元/件，9.5斤）、熊仔蛋糕（出廠單價(jià)41元/件，8.0斤）、玉米寶寶（出廠單價(jià)40元/件，8.0斤）、好麥蛋糕（出廠單價(jià)41元/件，8.0斤）。
2、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量，符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)。
第二條交貨、驗(yàn)收方式
1、乙方收到產(chǎn)品后應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收，若有異議應(yīng)以書面形式在三天內(nèi)向甲方提出，并提交貨單原件，以便協(xié)助解決。否則甲方視為乙方以按要求收貨。
第三條甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有向乙方提供質(zhì)量合格產(chǎn)品的義務(wù)。
2、甲方有及時(shí)、準(zhǔn)確的向乙方提供產(chǎn)品相關(guān)資料和證件的義務(wù)。
3、乙方在保質(zhì)期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，甲方經(jīng)查證后，屬甲方責(zé)任的，甲方有無償調(diào)換、退貨的'義務(wù)（乙方造成的除外）。
第四條乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)向甲方提供有效的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證及法定代表人身份證復(fù)印件。
2、乙方年銷售任務(wù)為萬圓，每月最低萬元。乙方在銷售期間應(yīng)按月、季度的銷售計(jì)劃進(jìn)貨。
3、乙方享有甲方提供的促銷商品等支持的權(quán)利。
4、甲方提供不超過生產(chǎn)日期15天的產(chǎn)品給乙方，否則乙方有權(quán)拒收。
5、乙方有責(zé)任配合甲方業(yè)務(wù)代表不定期到乙方查詢經(jīng)營及庫存情況。
6、乙方的銷售價(jià)格不得低于甲方提供的價(jià)格銷售和跨區(qū)銷售、否則取消所有返利，并取消銷售甲方產(chǎn)品的資格。
7、合同有效期內(nèi)銷售額在萬元以下則無返利。
8、所有返利都必須是在合同期滿且貨款結(jié)清后的次月甲方以產(chǎn)品兌現(xiàn)給乙方。
第五條價(jià)格與結(jié)算
1、甲方產(chǎn)品的價(jià)格以甲方蓋公章的附件為準(zhǔn)，甲方視成本及市場原材料變化有權(quán)更改供應(yīng)價(jià)格，但應(yīng)提前一個(gè)月通知乙方。新價(jià)格調(diào)整前已付款則無論甲方價(jià)格做任何調(diào)整本批貨以原供價(jià)為準(zhǔn)。
2、結(jié)算方式：先款后貨，甲方在收到乙方貨款5日內(nèi)按乙方指定地點(diǎn)將貨物發(fā)出。
3、付款方式：由乙方將貨款存入甲方指定的銀行賬戶。乙方不得將現(xiàn)金交與甲方業(yè)務(wù)人員，否則由此產(chǎn)生的一切不良后果由乙方負(fù)責(zé)。
第六條爭議解決
�。ㄒ唬�、因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，經(jīng)協(xié)商無法解決之爭議在甲方所在地人民法院起訴，通過訴訟解決合同爭議。
�。ǘ┢渌�
1、本合同任何條款的變更，雙方必須書面為之；
2、甲方業(yè)務(wù)代表未經(jīng)甲方書面?zhèn)髡娲_認(rèn)，不得向乙方借取貨物或現(xiàn)金，不得行使超出合同范圍之外的權(quán)力，由此引發(fā)的一切責(zé)任甲方不予承擔(dān)。
3、本合同一式兩份，甲乙雙方簽字（蓋章）生效，雙方各執(zhí)一份。本合同共頁，涂改或未經(jīng)合法授權(quán)代簽無效。
4、本合同有效期為月日；
5、未盡事宜雙方協(xié)商處理；
�。ㄈ╇p方簽章：
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日