農(nóng)村房屋建設(shè)施工協(xié)議書(shū)(通用3篇)
農(nóng)村房屋建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇1
甲方:
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在房屋建設(shè)項(xiàng)目施工過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,特訂立本合同。
一、工程慨況工程位于_______,土地面積:________㎡。
二、承包方式甲方以包清工的方式承包給乙方。
三、工程承包范圍施工內(nèi)容包括二層主房建筑面積_____㎡、一層主房建筑面積_____㎡。
四、承包價(jià)格及付款方
1:價(jià)格:______元/㎡(建筑面積)雙方確定按建筑面積為_(kāi)_____㎡結(jié)算工程款。
2:一層主體蓋板完工后支付價(jià)款___%,全部完工后付清余款。
五、工期及安全責(zé)任工期從____年___月___日到___年___月___日竣工。推遲一天罰款____元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期間
1、本工程所有安全事項(xiàng)均由乙方負(fù)責(zé),乙方應(yīng)依工程的需要負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財(cái)產(chǎn)損失均由乙方負(fù)責(zé);第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
2、施工中乙方不得從事與施工無(wú)關(guān)的事,專業(yè)施工人員持證上崗;高空作業(yè)部分必須在采取切實(shí)可行的安裝措施下方可施工,地面必須安排適當(dāng)監(jiān)護(hù)人員,電焊作業(yè)注意防火等。
施工過(guò)程中本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利、義務(wù),乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三人,不得轉(zhuǎn)包、分包,否則甲方有權(quán)終止合同,慨不結(jié)算,乙方無(wú)條件賠償。
六、本合同一式二份,自雙方簽字后生效。
甲方(簽字) 聯(lián)系電話:
乙方(簽字) 聯(lián)系電話:
簽訂日期: 年 月 日
農(nóng)村房屋建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇2
建設(shè)單位:_________(以下簡(jiǎn)稱發(fā)包方)
施工單位:_________(以下簡(jiǎn)稱承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點(diǎn):
第三條:建筑面積:
第四條:工程價(jià)款及付款方法:
第五條:工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.開(kāi)工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2.按協(xié)議分工,開(kāi)工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條:承包方義務(wù)
乙方負(fù)責(zé):
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條:違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報(bào)送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭(zhēng)議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
地址:________ 地址:_________
開(kāi)戶銀行:______ 開(kāi)戶銀行:_______
帳號(hào):________ 帳號(hào):_________
簽約日期:____年__月__日
農(nóng)村房屋建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇3
審判長(zhǎng)、審判員;
受本案原告委托,經(jīng)人民法院同意,今天依法出庭,就訴寧夏建筑工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案,作為其代理人,依據(jù)法律規(guī)定,發(fā)表如下代理意見(jiàn):
一、被告應(yīng)立即支付拖欠人工費(fèi),并承擔(dān)欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業(yè)園區(qū)電石項(xiàng)目,為完成該項(xiàng)目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作,20xx年原告組織人員開(kāi)始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日經(jīng)被告結(jié)算共計(jì)拖欠原告人工費(fèi)518600原,為明確拖欠事實(shí)原告同時(shí)出具了該項(xiàng)目原告人工費(fèi)用的結(jié)算清單,明確了原告的具體工作項(xiàng)目及所產(chǎn)生的費(fèi)用,但該款項(xiàng)被告卻一直沒(méi)有支付,代理人認(rèn)為,原被告之間權(quán)利義務(wù)明確,拖欠事實(shí)清楚,被告理應(yīng)按照其出具的人工費(fèi)結(jié)算清單支付拖欠原告518600元人工費(fèi),另外依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條、第十八條規(guī)定:“當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的,按照約定處理;沒(méi)有約定的,按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)息”。“利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的,下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間:(一) 建設(shè)工程已實(shí)際交付的,為交付之日;(二) 建設(shè)工程沒(méi)有交付的,為提交竣工結(jié)算文件之日;(三)建設(shè)工程未交付,工程價(jià)款也未結(jié)算的,為當(dāng)事人起訴之日”。 根據(jù)以上規(guī)定,原告于20xx年5月30日實(shí)際己完成全部工作,被告應(yīng)從該日起承擔(dān)欠款利息。
二、被告托欠的款項(xiàng),基本上都是農(nóng)民工的血汗錢(qián),繼續(xù)拖欠下去勢(shì)必會(huì)給社會(huì)釀成不安定因素。原告在提起訴訟前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。國(guó)務(wù)院和有關(guān)部門(mén)三令五申地通知和強(qiáng)調(diào),從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定大局的高度,把解決拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題作為當(dāng)前一項(xiàng)重要而緊迫的任務(wù),切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益。原告為索要工程款,及時(shí)給付農(nóng)民工工資,多次向被告說(shuō)明情況甚至乞求,被告卻麻木不仁,無(wú)動(dòng)于衷,喪失起碼的同情心。原告在索要不得,求助無(wú)門(mén)的情況下,才舉債提起訴訟。代理人認(rèn)為,這起糾紛雖然是拖欠工程款,但在糾紛的背后涉及到幾十名農(nóng)民工的利益。因此,請(qǐng)法庭從穩(wěn)定社會(huì)的角度判決被告給付工程欠款。同時(shí),也希望三被告從和諧社會(huì)的大局出發(fā),及時(shí)給付工程欠款,妥善解決這起糾紛。
以上代理意見(jiàn)懇請(qǐng)法庭予以采納。
代理人:劉保平 20xx年1月23日