私人建筑施工合同（精選20篇）
私人建筑施工合同 篇1
發(fā)包方( 村 組建房戶)： (以下簡稱甲方)
承包方(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市規(guī)劃法》及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
一、工程建筑面積 ㎡。
二、工程開工前，甲方必須做好施工現(xiàn)場的三通一平，提供一套完整的施工圖紙。
三、根據(jù)國家工期定額和使用需要，商定工程總工期 天(日歷 天)，自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。施工過程中如遇有特殊情況經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后工期順延。
四、乙方在施工前必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組到場驗(yàn)收后方可施工。
五、乙方必須嚴(yán)格按圖紙施工，開工前由甲方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底或會審，乙方在施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤和不合理的地方應(yīng)提前通告甲方，由甲方聯(lián)系設(shè)計(jì)后出具變更通知。
六、甲方提供的所有建筑材料必須質(zhì)量合格，否則乙方有權(quán)拒絕使用，主要建筑材料也必須具備質(zhì)量合格書，所有材料均運(yùn)送至施工現(xiàn)場。乙方自行采購的材料也必須達(dá)到本條規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方在施工中如發(fā)生質(zhì)量事故，建造房屋墻體(屋面不滲不漏、墻體要求平整，墻體通角)對乙方不到位的地方，應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方并積極采取補(bǔ)救措施，也可邀請?jiān)O(shè)計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)小組共同研究處理。
七、工程自竣工之日起按規(guī)定由乙方對工程實(shí)行保修。
八、工程付款詳情方式：
1、包清工總工資 元，基礎(chǔ)做好付 元，底層做好付 元，二層做好付 元，三層做好付 元，頂層完工后付 元，粉刷合格后付現(xiàn)金 元，剩余 元作為保證訂金。
2、如在施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故由乙方自負(fù)。
九、工程施工過程中安全生產(chǎn)工作由乙方全權(quán)自負(fù)，甲方不負(fù)安全傷亡事故的任何經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任，但甲方必須給乙方參加建筑保險(xiǎn)，乙方負(fù)責(zé)自己施工內(nèi)的一切責(zé)任事故。
十、本合同一式 份，甲、乙雙方、領(lǐng)導(dǎo)小組各執(zhí)一份。
十一、本合同一經(jīng)雙方簽字生效后雙方共同遵守，任何一方都不得違反。如發(fā)生合同糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成可以向合同仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁或向人民法院起訴。
十二、未盡事宜，甲、乙雙方可協(xié)商解決或簽訂補(bǔ)充條款。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
私人建筑施工合同 篇2
業(yè) 主 方： (簡稱甲方)，住址： 聯(lián)系電話： 身份證號碼：，住址：
承 包 方： (簡稱乙方)聯(lián)系電話： 身份證號碼：
甲方在位于 省 市 區(qū) 鎮(zhèn) 村 社擬建房屋一幢，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，由乙方負(fù)責(zé)承攬施工。為明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠實(shí)守信的原則，確保建房施工過程中的安全、質(zhì)量、工期、工程款支付等，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以供甲乙雙方共同遵守執(zhí)行。
一、 承包方式：
本工程采用甲方提供建筑材料，乙方組織施工人員、機(jī)械設(shè)備、工用具、腳手架、架板、模板、臨時(shí)水電管線、安全防護(hù)用品等除建筑材料以外的全部施工所需的人員及設(shè)備物資進(jìn)行承包施工，既：包施工質(zhì)量、施工安全、工期的承包方式進(jìn)行承包。
二、 計(jì)劃工期：
計(jì)劃竣工日期：20xx年 月 日， 計(jì)劃開工日期：20xx年 月 日，工期 (日歷)天。
三、 承包范圍：
按照甲方提供的施工圖紙，承包范圍包括：基礎(chǔ)土方開挖及回填、基礎(chǔ)工程、主體工程、樓地面工程、屋面工程、室內(nèi)室外抹灰及面磚粘貼，室外散水工程、給排水及強(qiáng)弱電安裝工程等，既：除室內(nèi)乳膠漆、門窗安裝、樓梯扶手安裝以外的全部施工內(nèi)容均由乙方負(fù)責(zé)。
四、 承包單價(jià)： 按照建筑面積每平方米 元(大寫 元整)進(jìn) 行造價(jià)計(jì)算，該單價(jià)包括人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、工用具使用費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、安全施工措施費(fèi)、勞動保護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等除甲方材料費(fèi)以外的全部施工費(fèi)用。
五、 付款方式： 按工程進(jìn)度付款：一樓主體完成后支付 元，全部主體完工屋面斷水后支付 元，全部工程完工經(jīng)甲乙雙方驗(yàn)收合格后，甲乙雙方按照實(shí)際竣工的建筑面積進(jìn)行總價(jià)計(jì)算，本次支付至總價(jià)款的95%，留5%作為工程質(zhì)量保修金，工程質(zhì)量保修期為一年，保修期滿后無質(zhì)量問題，甲方一次性支付全部尾款，保修金不計(jì)息。
六、 施工安全
1、乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故的發(fā)生，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責(zé)任和由此發(fā)生的一切費(fèi)用。如有此類情況出現(xiàn)，責(zé)任全部由乙方承擔(dān)，與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財(cái)產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險(xiǎn)，則由乙方負(fù)責(zé)辦理并支付一切保險(xiǎn)費(fèi)用。
2、乙方的施工人員必須身體健康，乙方負(fù)責(zé)人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進(jìn)行施工安全教育、安全告知和安全監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素，消除安全事故的隱患，隨時(shí)對工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促，確保工程施工安全和工程質(zhì)量。
3、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全文明施工。乙方人員的安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
4、乙方須具有從事房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
七、 施工要求：
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
2、甲方負(fù)責(zé)提供紅磚、水泥、砂石、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前3天通知甲方購買所需材料。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機(jī)、震動器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等，費(fèi)用由乙方自理。
4、所有工人的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費(fèi)用由乙方自理。
八、 工程質(zhì)量：
1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時(shí)接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方施工時(shí)要按照施工圖及建筑施工規(guī)范進(jìn)行施工作業(yè)，確保施工質(zhì)量符合《建筑施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求，工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
3、如果乙方因?yàn)樽陨硭皆蜻_(dá)不到工程合格條件的，乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求進(jìn)行修改或返工;返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
4、房屋建成后，因?yàn)橐曳皆蛞鸬馁|(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔(dān)修理返工或重建的責(zé)任，并由乙方承擔(dān)所需的費(fèi)用，并賠償甲方的相關(guān)損失。
九、 工期延誤：
工期從20xx年 月 日開始建設(shè)，工期為 (日歷)天。無正當(dāng)理由，乙方不得延誤工期。由以下原因造成完工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可以相應(yīng)順延：
1、因停電或停水造成停工;
2、不可抗拒的自然災(zāi)害，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況(須由甲方簽字同意的情況說明)。
十、 違約責(zé)任和爭議的解決辦法：
1、工程質(zhì)量達(dá)不到約定要求的，乙方要進(jìn)行返修;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方違約，甲方有權(quán)解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，在工程相應(yīng)進(jìn)度完成五天后，則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因乙方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
十一、 合同的生效與終止：
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
3、在工程驗(yàn)收合格，質(zhì)量保修期滿后甲方付清全部工程款后，該合同自動失效。
十二、 其他：
以上合同條款，雙方必須共同遵守。若有變更補(bǔ)充，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
私人建筑施工合同 篇3
出租方：
承租方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。詳見合同附件。
第二條租賃期限自__年__月__日至__年__月__日。共計(jì)__天。承租方因工程需要延長租期，應(yīng)在合同屆滿前__日內(nèi)，重新簽訂合同。
第三條租金租金收取：
第四條押金（保證金）經(jīng)雙方協(xié)商，出租方收取承租方押金__元。承租方交納后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，扣除應(yīng)付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養(yǎng)租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負(fù)擔(dān)維修保養(yǎng)費(fèi)用。租賃物資退還時(shí)，雙方檢查驗(yàn)收，如有損壞、缺少、保養(yǎng)不善等，要按雙方協(xié)商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費(fèi)辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養(yǎng)費(fèi)。
第六條出租方變更
一、在租賃期間，出租方如將租賃物資所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方，應(yīng)正式通知承租方，租憑物資新的所有權(quán)方即成為合同的`當(dāng)然出租方。
二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三方使用，不得變賣或作抵押品。
第七條違約責(zé)任
一、出租方違約責(zé)任：
1.未按時(shí)間提供租賃物資，應(yīng)向承租方償付違約期租金__％的違約金。
2.未按質(zhì)量提供租賃物資，應(yīng)向承租方償付違約期租金__％的違約金。
3.未按數(shù)量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規(guī)定如數(shù)補(bǔ)齊外，還應(yīng)償付違約期租__％的違約金。
4.其他違約行為。
二、承租方違約責(zé)任：
1.不按時(shí)交納租金，應(yīng)向出租方償付違約期租金__％的違約金。
2.逾期不還租賃物資，應(yīng)向出租方償付違約期租金__％的違約金。
3.如有轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或?qū)⒆赓U物資變賣、抵押等行為，除出租方有權(quán)解除合同，限期如數(shù)收回租賃物資外，承租方還應(yīng)向出租方償付違約金期租金__％的違約金。
4.其他違約行為。
第八條爭議的解決方式
第九條其他約定事項(xiàng)
第十條本合同一式__份，合同雙方各執(zhí)__份。本合同附件__份，都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
出租方：（章）承租方：（章）
私人建筑施工合同 篇4
甲方(發(fā)包人)：____________
乙方(承包人)：____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就拆除______樓臨建辦公室事宜達(dá)成一致，為明確雙方職責(zé)，保證清拆工作順利進(jìn)行，特簽訂合同如下：
一、工程項(xiàng)目
清理拆除辦公室所有的臨時(shí)建筑，拆除房屋建筑面積約200平方米。
二、合同價(jià)格
合同總承包價(jià)為人民幣：______元(______元)。
三、付款方式
房屋拆除清理完畢通過驗(yàn)收后一次性付清。
四、合同工期
工期自______開始，14天內(nèi)完成。施工期間如遇人力不可抗拒的因素，雙方可另行協(xié)商延長工期。
五、雙方約定
1、乙方承攬的拆除臨建房屋，必須按照甲方指定的范圍實(shí)施拆除作業(yè)，包括所有建筑物、構(gòu)筑物及一切設(shè)施，拆至室內(nèi)地坪面止，并將建筑垃圾清運(yùn)完畢。拆除后的建筑材料歸甲方所有，乙方不得擅自處理。
2、房屋拆除開工前，乙方應(yīng)編制拆除工程施工方案及安全技術(shù)措施計(jì)劃，應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全管理人員并在拆除現(xiàn)場設(shè)置臨時(shí)辦公室，明確安全生產(chǎn)文明施工管理目標(biāo)和安全職責(zé)。
3、乙方在拆除房屋時(shí)要始終貫徹安全第一的方針，施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人要現(xiàn)場指揮拆除作業(yè)，如有事離開，必須要有施工管理人員留在拆房現(xiàn)場指揮拆除作業(yè)。
4、拆房施工人員必須遵紀(jì)守法，服從統(tǒng)一管理。遵守治安管理相關(guān)規(guī)定。進(jìn)入施工現(xiàn)場，必須頭戴安全帽，腳穿勞保鞋，高空作業(yè)不準(zhǔn)疲勞作業(yè)并應(yīng)系好安全帶，進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)采取嚴(yán)格的防范措施。不準(zhǔn)酒后從事拆除作業(yè)。
5、拆除工程現(xiàn)場必須設(shè)置維護(hù)封閉、設(shè)置明顯的警告牌。拆除工程作業(yè)一般自上而下，按順序進(jìn)行，應(yīng)先拆除非承重結(jié)構(gòu)，后拆除承重結(jié)構(gòu);不得立體交叉拆除作業(yè)。
6、乙方要做好現(xiàn)場文明施工，拆除的建筑材料必須按甲方指定地點(diǎn)堆對整齊，瓦礫雜物不準(zhǔn)散置、亂堆亂放，確保通道的暢通。
7、從本合同簽訂之日起至拆房完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格前，乙方對施工現(xiàn)場負(fù)全面責(zé)任。乙方在拆房過程中如出現(xiàn)拆房人員或者其他人員人身傷亡事故，一切責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
8、如乙方在拆除臨建施工中未履行本合同的約定造成人員傷亡，由此給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
六、合同生效
本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份、具有同等法律效力。本合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋公章后生效。
甲方(蓋章)：______代表簽字：______
乙方(蓋章)：______代表簽字：______
簽字日期：______
私人建筑施工合同 篇5
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：XD
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其
一、工程概況
工程名稱：礦井建設(shè)項(xiàng)目地面建筑工程施工第一標(biāo)段 工程地點(diǎn)： 工程內(nèi)容：辦公生活設(shè)施，建筑面積： m2, (具體
二、工程承包范圍
承保范圍：第一標(biāo)段施工圖紙范圍內(nèi)的土建及該基礎(chǔ)設(shè)施的安裝
工程
三、合同工期
開工日期：20xx年10月
竣工日期：20xx年10月
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 730 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格
五、合同價(jià)款
金額(大寫)： 元(人民幣)
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等方面協(xié)議或文件視為本合同的組成
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同的約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)
十、合同生效
合同訂立時(shí)間：
合同訂立地點(diǎn)： 本合同雙方協(xié)定 雙方簽字、蓋章 之日起生效。
甲方： 乙方：
(蓋章) (蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：(簽字) 委托代理人：(簽字)
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
開戶銀行 ： 開戶銀行：
銀行賬號 ： 銀行賬號 ：
合同簽定時(shí)間：
私人建筑施工合同 篇6
合同編號：
承租方：簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間：年月日
根據(jù)《民法典》及有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。詳見合同附件：
第二條租賃期限
自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期，應(yīng)在合同屆滿前日內(nèi)，重新簽訂合同。
第三條租金
租金收取：
第四條押金(保證金)
經(jīng)雙方協(xié)商，出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，扣除應(yīng)付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養(yǎng)
租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負(fù)擔(dān)維修保養(yǎng)費(fèi)用。租賃物資退還時(shí)，雙方檢查驗(yàn)收，如有損壞、缺少、保養(yǎng)不善等，要按雙方協(xié)商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費(fèi)辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養(yǎng)費(fèi)。
第六條出租方變更
一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方，應(yīng)正式通知承租方，租賃物資新的所有權(quán)方即成為本合同的當(dāng)然出租方。
二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。
第七條違約責(zé)任：
1.未按時(shí)間提供租賃物資，應(yīng)向承租方償付違約期租金%的違約金。
2.未按質(zhì)量提供租賃物資，應(yīng)向承租方償付違約期租金%的違約金。
3.未按數(shù)量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規(guī)定如數(shù)補(bǔ)齊外，還應(yīng)償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責(zé)任：
1.不按時(shí)交納租金，應(yīng)向出租方償付違約期租金%違約金。
2.逾期不還租賃物資，應(yīng)向出租方償付違約期租金%的違約金。
3.如有轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或?qū)⒆赓U物資變賣、抵押等行為，除出租方有權(quán)解除合同，限期如數(shù)收回租賃物資外，承租方還應(yīng)向出租方償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條爭議的解決方式
第九條其它約定事項(xiàng)
第十條本合同一式份，合同雙方各執(zhí)份。本合同附件份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
(或委托代理人)(或委托代理人)
電話：電話：
電掛：電掛：
郵政編碼：郵政編碼：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
私人建筑施工合同 篇7
發(fā)包人：_________________(以下簡稱：_________________甲方)
承包人：_________________(以下簡稱：_________________乙方)
經(jīng)甲乙雙方自愿、公平、友好協(xié)商，雙方就年月日簽訂的就工程合同(以下簡稱為原合同)作如下補(bǔ)充協(xié)議：
一、寫明具體補(bǔ)充的內(nèi)容。
二、 如有未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
三、 此協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，具有同等法律效力。
四、 本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。
甲方：_________________乙方：_________________
(蓋章)(蓋章)
法人代表或代理人：_________________法人代表或代理人：_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
私人建筑施工合同 篇8
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第1條 工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點(diǎn)：
1.3承包范圍：
1.4 承包方式：
1.5工期：本工程自 年 月 日開工， 年 月 日竣工。
1.6合同價(jià)款(人民幣大寫)：
第2條 甲方工作
2.1開工前 天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房層，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電訊設(shè)備(費(fèi)用乙方自理)，并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派 為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托 監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命 為總監(jiān)理工程師，其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確，并將合同副本交乙方 本。
2.4負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.5如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾自理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
3.2指派 為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、案例操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，自理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。
第5條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2甲方在收到乙方驗(yàn)收通知一日內(nèi)應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方如不能按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，應(yīng)通知乙方，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方可按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
5.3由于甲方擔(dān)供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.5工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知 日內(nèi)組織驗(yàn)收，如不能及時(shí)驗(yàn)收需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第6條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用第 種：
⑴ 固定價(jià)格。
⑵ 固定價(jià)格加 %包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)容
⑶ 調(diào)價(jià)格：按照國家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后，甲方分 次全額付款，按下表約定支付工程款
6.3工程竣工后驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料經(jīng)審計(jì)后。并在 30 天內(nèi)，結(jié)清工程款。
第7條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
7.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
7.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
7.3 由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方或圖紙?jiān)O(shè)計(jì)單位應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
7.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第8條 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
8.1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 %支付滯納金。
8.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費(fèi)外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎(jiǎng)勵(lì)。
8.3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，甲方需支付乙 方 元，作為獎(jiǎng)勵(lì)。
8.4 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價(jià)賠償。
8.5 甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
8.6 未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
8.7 未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
8.8 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償堆放由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第9條 爭議或糾紛處理
9.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
9.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。
第10條 其它約定
第11條 附則
11.1 本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)另訂協(xié)議。
11.2 本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí)11.3 本合同履行完成后自動終止。
11.4 附件
(1) 施工圖紙或作法說明
(2) 工程項(xiàng)目一覽表
(3) 工程預(yù)算書
(4) 會議紀(jì)要
(5) 設(shè)計(jì)變更
(6) 其他
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
戶名： 戶名：
賬號： 賬號：
私人建筑施工合同 篇9
發(fā)包方：建筑施工有限責(zé)任公司(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及公司《關(guān)于工程項(xiàng)目勞務(wù)承包管理暫行規(guī)定》。甲方?jīng)Q定將XX公司工程項(xiàng)目部的勞務(wù)分包給乙方，為規(guī)范管理，明確職責(zé)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。
一、甲方發(fā)包給乙方的勞務(wù)施工項(xiàng)目內(nèi)容范圍如下：
該工程項(xiàng)目施工藍(lán)圖中所有磚、石砌筑及抹灰分項(xiàng)工程;鋼筋制作、綁扎分項(xiàng)工程;模板制作、安裝分項(xiàng)工程;腳手架搭設(shè)作業(yè)。
二、本合同期限：
從20xxX年XX月XX日起至20xxX年XX月XX日止。
三、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
所有分項(xiàng)工程質(zhì)量確保優(yōu)良
四、勞務(wù)管理費(fèi)的上繳及付款方式：
1、上繳標(biāo)準(zhǔn)：該工程項(xiàng)目勞務(wù)管理費(fèi)為人民幣壹拾萬元整，由乙方上繳，如乙方能達(dá)到按該項(xiàng)目部與建設(shè)方所簽訂的合同中的質(zhì)量、進(jìn)度要求，則甲方按管理費(fèi)的返回乙方作為獎(jiǎng)勵(lì)。
付款方式：上繳勞務(wù)管理費(fèi)按兩次付清，即主體完工前付，裝修完工前付。
五、乙方的職責(zé)
1、乙方提供相關(guān)的'證件及資質(zhì)，配合乙方辦理相關(guān)手續(xù)。
協(xié)調(diào)處理施工過程中的勞務(wù)糾紛及工傷事故。
六、乙方的職責(zé)：
1、全面履行XX公司與建筑施工有限責(zé)任公司簽訂的項(xiàng)目施工合同。并承擔(dān)該合同條款中乙方應(yīng)承擔(dān)的全部責(zé)任與義務(wù)。
2、確保所有分項(xiàng)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全達(dá)到項(xiàng)目部與建設(shè)方簽訂的合同要求。如達(dá)不到則按管理費(fèi)的50進(jìn)行處罰。
七、本合同未盡事宜，雙方通過協(xié)商，可另簽訂補(bǔ)充條款，與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份，經(jīng)雙方簽字生效，至工程完工，雙方結(jié)清勞務(wù)管理費(fèi)后失效。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日
私人建筑施工合同 篇10
發(fā)包人（全稱）：___________________________________________________
承包人（全稱）：___________________________________________________
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_________________________________________________________
工程地點(diǎn)：________________________________________________________
工程內(nèi)容：________________________________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表（附件1）工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號：_____
資金來源：_________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍：_________________________________________________________
三、合同工期：
開工日期：_________________________________________________________
竣工日期：_________________________________________________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_____________________________________________________
五、合同價(jià)款
金額（大寫）：_____________元（人民幣）
�。ぃ篲_____________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間：________年________月________日
合同訂立地點(diǎn)：_______________________________________________________
本合同雙方約定________________后生效。
發(fā)包人：（公章）__________________承包人：（公章）___________________
住所：____________________________住所：______________________________
法定代表人：______________________法定代表人：________________________
委托代表人：______________________委托代表人：_______________________
電話：____________________________電話：_____________________________
傳真：____________________________傳真：_____________________________
開戶銀行：________________________開戶銀行：_________________________
賬號：____________________________賬號________________________________
編碼：________________________編碼：__________________________
私人建筑施工合同 篇11
合同編號：_______
發(fā)包方：________________
承包方：________________
簽約時(shí)間：_______
簽約地點(diǎn)：_______
為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：____________
2、建筑面積（工程形式）：____________
3、施工地點(diǎn)：________________
4、工期：
�。�1）開工：____年__月__日；
（2）竣工：____年__月__日；
�。�3）合同工期總共歷時(shí)____天。
5、承包形式：________
6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________
7、工程價(jià)款：共計(jì)人民幣____元。
8、付款方式：本合同生效后支付合同款項(xiàng)的__%，計(jì)____元；工程竣工且驗(yàn)收合格后，支付工程價(jià)款的__%，計(jì)____元；質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿后支付。
9、質(zhì)保期：____年。
10、雙方的責(zé)任義務(wù)
�。�1）發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛；
②監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度；
�、劢o承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點(diǎn)、標(biāo)高點(diǎn)；
�、馨磿r(shí)給承包方撥付款項(xiàng)和進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算；
2、承包方的責(zé)任義務(wù)
�、侔窗l(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工；
�、谌缙谕瓿墒┕と蝿�(wù)；
③接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；
�、茇�(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù)；
�、萁逃┕と藛T愛護(hù)甲方的材物，不得偷竊和損壞；
�、蕹袚�(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費(fèi)用；
11、其他
�。�1）本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
（2）本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
�。�3）合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時(shí)，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定：兩個(gè)以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個(gè)人民法院起訴；原告向兩個(gè)以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點(diǎn)，即義務(wù)清償?shù)攸c(diǎn)。
建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同是雙務(wù)合同，即由發(fā)包人提供設(shè)計(jì)工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況，設(shè)計(jì)人交付設(shè)計(jì)文件，并由發(fā)包人支付設(shè)計(jì)費(fèi)用。建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同在實(shí)際操作中，與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)別，有的明確了交付設(shè)計(jì)圖紙的地點(diǎn)，有的對交付圖紙的地點(diǎn)沒有約定。
根據(jù)《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充；不能達(dá)成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定”。根據(jù)交易習(xí)慣，建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同所涉及的履行地點(diǎn)應(yīng)該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方：_________ 承包方：_________
委托代理人：_________ 委托代理人：_________
20___年__月__日 20___年__月__日
私人建筑施工合同 篇12
定制方：______（以下簡稱甲方）
加工方：______（以下簡稱乙方）
根據(jù)《合同法》、《民法通則》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，為明確雙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致訂立本合同。
第一條、制作產(chǎn)品地點(diǎn):
地址：____________________________________。
第二條、制作產(chǎn)品內(nèi)容：
甲方委托乙方負(fù)責(zé)山東博潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司高效煤炭洗選加工成套裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目鉚焊車間彩鋼板的加工制作。
第三條、產(chǎn)品規(guī)格：
475型彩鋼板加工。
第四條、工程單價(jià)：
單價(jià)：______________。
第五條、施工準(zhǔn)備
5.1甲方負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場準(zhǔn)備工作，保證施工用場地平整，道路暢通，物料及暫設(shè)用場地和施工用水電，加工板的電費(fèi)及吊裝費(fèi)由甲方負(fù)擔(dān)。
5.2甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會審。
5.3甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工人配合乙方技術(shù)人員的加工制作。
5.4甲方工地代表姓名__________，聯(lián)系方式：____________。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方加工制作各項(xiàng)工作，但甲方派駐代表無權(quán)直接與乙方進(jìn)行結(jié)算。
5.5乙方負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行圖紙的審閱，要嚴(yán)格按甲方圖紙尺寸及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行加工制作。
5.6按照甲乙雙方約定和時(shí)限要求、質(zhì)量要求組織加工。乙方派駐的技術(shù)人員負(fù)責(zé)對現(xiàn)場等檢查、檢測，以便符合加工制作的條件及要求，如之后影響加工，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，損失由乙方承擔(dān)。
5.7乙方安排現(xiàn)場技術(shù)員一名負(fù)責(zé)指導(dǎo)加工，確保在甲方規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量按時(shí)加工完成，乙方及乙方派駐人員必須遵守甲方及加工地點(diǎn)的`各項(xiàng)管理規(guī)定。
5.8乙方在加工過程中應(yīng)采取措施保證貨物及人身安全，否則出現(xiàn)一切安全問題，由乙方承全部責(zé)任和費(fèi)用，一切安全風(fēng)險(xiǎn)有乙方承擔(dān)。
第六條、試車、加工制作時(shí)限
6.1乙方設(shè)備進(jìn)場后甲方可以免費(fèi)提供材料進(jìn)行試車，對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，但不得超過20米，超過20米還未調(diào)試成功的，材料費(fèi)（元/米）由乙方自行承擔(dān)。
6.2加工時(shí)限要求。乙方必須確保每日加工量不得少于____米。否則每少于10米，乙方需向甲方承擔(dān)______元的違約金。
6.3、如遇非乙方技術(shù)人員及設(shè)備問題造成的時(shí)限延長，經(jīng)乙方通知甲方，甲方應(yīng)在接到通知后2個(gè)小時(shí)內(nèi)簽字同意時(shí)限順延，如甲方接到乙方通知后超過6個(gè)小時(shí)不予簽字，視為同意第6.1條違約金不予扣除。
第七條、加工制作結(jié)算及價(jià)款支付
7.1結(jié)算方法：乙方每天的加工量由甲方人員共同簽字確認(rèn)。
7.2付款方式：乙方根據(jù)甲方要求開具發(fā)票后。
第八條、質(zhì)保期：
質(zhì)保期為：________年，乙方負(fù)責(zé)在質(zhì)保期內(nèi)對產(chǎn)品進(jìn)行免費(fèi)維修，但因材質(zhì)問題進(jìn)行維修所發(fā)生的材料費(fèi)用由甲方承擔(dān)。不可抗力或人為原因造成的損害不在質(zhì)保范圍內(nèi)。
第九條、法律責(zé)任
9.1制作結(jié)束后在乙方通知甲方人員進(jìn)行初步驗(yàn)收，甲方在驗(yàn)收或安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合圖紙要求或者出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的定的，由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)修復(fù)，無法修復(fù)的由乙方負(fù)責(zé)賠償損失（元/米）并免費(fèi)加工。不合格數(shù)量超過米的由乙方另行向甲方支付元/米的違約金。以上費(fèi)用由甲方在付款時(shí)無條件扣除。
9.2如甲方未按合同約定的時(shí)間足額支付加工費(fèi)的，每遲延一日，按應(yīng)付金額萬分之二支付違約金。
第十條、其他事項(xiàng)
10.1如有異議，雙方可協(xié)商解決或通過訴訟解決。
10.2本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，本合同自雙方代表簽字，加蓋公章即生效。
甲方（蓋章）：______
乙方（蓋章）：______
電話：______電話：______
簽訂日期：_______年_____月_____日
簽訂日期：_______年_____月_____日
私人建筑施工合同 篇13
發(fā)包方：
承包方：
依照《民法典》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，甲方將賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目施工發(fā)包給乙方，由乙方負(fù)責(zé)承包施工。遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)協(xié)商訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目
1、路基長5公里,路面寬3.5米，總計(jì)整修面積17500平方米，中標(biāo)價(jià)3萬元。
2、路面長5公里,路面沙化寬3.5米，厚15厘米，總計(jì)沙化面積17500平方米，中標(biāo)價(jià)12萬元。
3、鋪設(shè)涵洞4道，涵洞深3.5米，中標(biāo)價(jià)2萬元。
工程內(nèi)容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。
二、工程承包范圍
承包范圍：施工設(shè)計(jì)全部內(nèi)容。
三、工程價(jià)款及支付方式：合同價(jià)款金額合計(jì)(大寫)：壹拾陸萬元(人民幣)￥：16萬元。
工程價(jià)款按工程進(jìn)度分期分批支付，工程驗(yàn)收合格后決算。甲方扣工程總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金，工程竣工無質(zhì)量缺陷后付給乙方。
四、雙方的權(quán)利義務(wù)：
1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術(shù)規(guī)范的要求施工，乙方確保質(zhì)量達(dá)到合格。
2、乙方必須在簽訂合同之日起____日內(nèi)開工。
3、甲方對乙方的施工有監(jiān)督管理權(quán)，甲方按施工進(jìn)度對乙方的施工進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行下一工序的施工。
4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得更換項(xiàng)目經(jīng)理，否則，甲方有權(quán)終止合同。
5、乙方不得將工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)包，未經(jīng)甲方同意不得分包。否則一經(jīng)查實(shí)，甲方有權(quán)終止合同，同時(shí)不承擔(dān)任何由此引發(fā)的法律責(zé)任。
6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現(xiàn)工傷等安全事故，由乙方負(fù)責(zé)。若乙方的施工對國家、集體、個(gè)人的財(cái)產(chǎn)或人身造成損害的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7、甲方負(fù)責(zé)施工過程周邊糾紛的協(xié)調(diào)處理。
8、施工所需繳納的各種稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任：
1、乙方必須按時(shí)竣工，否則，每超期一天，按1000元/天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價(jià)款由乙方退回。
3、若甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收不合格，需要返工、修復(fù)的，則乙方無條件返工、修復(fù)，直到達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn)，其損失由乙方自負(fù)。
4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方的損失。若工程質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，需要返工、修復(fù)，而乙方不予返工、修復(fù)的，則甲方有權(quán)終止合同，解除承包關(guān)系，乙方的投入損失自負(fù)，甲方所撥付的工程價(jià)款由乙方退回。
六、合同工期：
開工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
合同工期總?cè)諝v天數(shù)60天。
七、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：(簽名)
承包人：(簽名)
合同訂立時(shí)間：________年____月____日
合同訂立地點(diǎn)：
私人建筑施工合同 篇14
一、建筑施工合同中管理費(fèi)
�。ㄒ唬┕芾碣M(fèi)全額返還給實(shí)際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得�！薄督ㄖā返诹邨l第一款規(guī)定：“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書�！� 收繳或者沒收非法轉(zhuǎn)包、違法分包的非法所得，充分體現(xiàn)了法律對非法轉(zhuǎn)包、違法分包行為的否定性評價(jià)，立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民群眾生命、財(cái)產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據(jù)無效的《設(shè)備租賃合同書》取得的105萬元管理費(fèi)，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以收繳。
最高人民法院審理認(rèn)為：根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得�！鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^對“非法轉(zhuǎn)包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進(jìn)行收繳，目的在于平衡當(dāng)事人之間的利益關(guān)系，及時(shí)制裁違法行為，進(jìn)一步規(guī)范建筑市場，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民生命、財(cái)產(chǎn)安全。對建設(shè)工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應(yīng)根據(jù)案件實(shí)際情況及當(dāng)事人違法情節(jié)而定，不能因?yàn)檫m用懲罰措施而導(dǎo)致當(dāng)事人利益嚴(yán)重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實(shí)際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費(fèi)。
上述案件中，最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無效后，依據(jù)《解釋》第四條對定，將非法轉(zhuǎn)包人已經(jīng)取得的管理費(fèi)，認(rèn)定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據(jù)案件實(shí)際情況，以公平公正原則為基礎(chǔ)，以平衡各方利益為標(biāo)準(zhǔn)，做出了符合“個(gè)案平衡精神”的合理判決。
�。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M(fèi)支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：本案中所涉及《工程施工合同》因?qū)俜欠ㄞD(zhuǎn)包而無效，合同自成立時(shí)起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達(dá)公司轉(zhuǎn)包后可向?qū)嶋H施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費(fèi)的條款亦無效，故騰達(dá)公司根據(jù)合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費(fèi)用，不予支持。騰達(dá)公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調(diào)，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達(dá)公司支付施工管理費(fèi)55.6241萬元，并無不當(dāng)。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：原審判決鑒于教育公司對工程進(jìn)行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數(shù)，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價(jià)2%收取管理費(fèi)的實(shí)際情況，按照工程價(jià)款1.5%的比例確定管理費(fèi)公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)無效合同的處理原則，認(rèn)定合同中的管理費(fèi)條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實(shí)際上進(jìn)行了施工管理和組織工作，依據(jù)民法中的公平原則，酌定實(shí)際施工人管理費(fèi)支付比例。最高人民法院并未將管理費(fèi)視為工程價(jià)款的一部分，從而參照合同約定確定管理費(fèi)數(shù)額，而是將管理費(fèi)確定為違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實(shí)際進(jìn)行的管理和組織工作的勞務(wù)費(fèi)用，從而酌定實(shí)際施工人管理費(fèi)數(shù)額。
�。ㄈ└鶕�(jù)過錯(cuò)原則確定管理費(fèi)數(shù)額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅(jiān)、黃澤喜）按工程實(shí)際結(jié)算總價(jià)的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費(fèi)、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉(zhuǎn)包合同，應(yīng)認(rèn)定為無效，中太公司與余松堅(jiān)、黃澤喜對合同無效均有過錯(cuò)。此筆管理費(fèi)、稅金的法律性質(zhì)主要是轉(zhuǎn)包訴爭工程漁利費(fèi)用，屬違法所得，不宜認(rèn)定為合同無效后應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)結(jié)算的工程款；盡管此約定是當(dāng)事人真實(shí)意思表示，但合同被認(rèn)定為無效后，如何分配此筆費(fèi)用屬審判權(quán)即自由裁量權(quán)調(diào)整范疇；一、二審判決根據(jù)案件實(shí)際情況決定各半分配并無不當(dāng)。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據(jù)不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)我國《合同法》第五十八條規(guī)定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。”上述案件中，非法轉(zhuǎn)包人和實(shí)際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯(cuò)，最高人民法院根據(jù)過錯(cuò)責(zé)任原則，依據(jù)法院自由裁量權(quán)確定管理費(fèi)數(shù)額。
�。ㄋ模└鶕�(jù)合同履行情況結(jié)算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認(rèn)為：對管理費(fèi)，從二審查明的案件事實(shí)來看，雙方在有關(guān)會議紀(jì)要中明確路航公司按工程造價(jià)的5.5%比例向謝劍標(biāo)收取。對此，實(shí)系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開支，屬于工程價(jià)款的一部分，即使合同無效，雙方亦應(yīng)根據(jù)合同情況按實(shí)進(jìn)行結(jié)算。因此，二審判決認(rèn)定謝劍標(biāo)應(yīng)按工程造價(jià)的5.5%比例向路航公司支付管理費(fèi)，并無不當(dāng)。
上述案件中，最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無效后，認(rèn)定涉案管理費(fèi)屬于工程價(jià)款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無效，但是建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持�！鄙鲜霭讣�，涉案合同雖然無效，但是路航公司實(shí)際履行了管理義務(wù)，該管理義務(wù)對應(yīng)工程款中的一部分。涉案工程竣工驗(yàn)收合格，雙方參照合同結(jié)算工程價(jià)款時(shí)，亦應(yīng)當(dāng)參照合同約定按實(shí)結(jié)算管理費(fèi)。
�。ㄎ澹┥形粗Ц兜墓芾碣M(fèi)無需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得�！备鶕�(jù)上述規(guī)定，人民法院收繳當(dāng)事人非法所得的前提條件為當(dāng)事人已經(jīng)實(shí)際取得。本案中，因當(dāng)事人未實(shí)際取得分包合同中約定的10%管理費(fèi)，且華隆公司未能提交對此項(xiàng)工程進(jìn)行過管理并支付相應(yīng)管理費(fèi)的證據(jù)，二審法院對此處理并無不當(dāng)。
二、建筑施工合同的法律含義
建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價(jià)款。建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時(shí)也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費(fèi)用的法律意思是什么
管理費(fèi)用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費(fèi)用。包括的具體項(xiàng)目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)生的，或者應(yīng)當(dāng)由企業(yè)統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的公司經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、勞動保險(xiǎn)費(fèi)、董事會費(fèi)、聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)、咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、綠化費(fèi)、管理人員工資及福利費(fèi)等。
管理費(fèi)用屬于期間費(fèi)用，在發(fā)生的當(dāng)期就計(jì)入當(dāng)期的損失或是利益。
企業(yè)應(yīng)通過“管理費(fèi)用”科目，核算管理費(fèi)用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用，貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的管理費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。該科目按管理費(fèi)用的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。
私人建筑施工合同 篇15
發(fā)包方：______
承包方：______
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設(shè)工程及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條 工程概況
一、工程名稱： 拆除工程
二、工程地點(diǎn)：______
三、承包內(nèi)容：______
四、承包形式：承包方包工包料
五、工程總造價(jià)人民幣_________(大寫： _________)
第二條 施工準(zhǔn)備
一、發(fā)包方：
1、區(qū)域以外的“三通一平”，負(fù)責(zé)施工區(qū)域以外進(jìn)場道路的暢通。
2、開工前三日內(nèi)由發(fā)包方對拆除區(qū)域內(nèi)的水、電、汽、煤氣進(jìn)行斷離。
二、承包方：
1、負(fù)責(zé)施工區(qū)域的臨時(shí)道路、臨時(shí)設(shè)施、水、電管線的鋪設(shè)、管理、使用和維修工作;
2、組織施工管理人員、材料、施工機(jī)械進(jìn)場;
3、編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、施工總進(jìn)度計(jì)劃;
4 、按照建筑物爆破規(guī)范要求做好煙囪爆破的安全防護(hù)措施，并按有關(guān)法規(guī)要求辦理相關(guān)手續(xù)。
第三條 工程期限
一、該項(xiàng)工程工期為 ______天(日歷天)，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗(yàn)收。
二、開工前______天，承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書。
第四條 工程質(zhì)量：
一、承包方必須嚴(yán)格按照國家頒發(fā)的建筑拆除工程施工規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
二、承包方在施工過程中必須遵守下列條款：
1、必須對拆除區(qū)域進(jìn)行圍護(hù)，拉運(yùn)垃圾車輛必須加蓋篷布，垃圾不得沿路拋灑;
2、在施工時(shí)必須加強(qiáng)安全管理，對于在施工過程中發(fā)生的一切不安全及人身傷亡事故均由承包方負(fù)全責(zé)，發(fā)包方不承擔(dān)任何責(zé)任;
3、拆除工程所產(chǎn)生的建筑垃圾，由承包方按照環(huán)保要求自找垃圾排放點(diǎn)，并自行清理;
4、承包方在實(shí)施房屋拆除時(shí)，必須對鋼窗、鋼門、暖氣片、管道、發(fā)包方留用的設(shè)備及工業(yè)廠房上的預(yù)制鋼混屋架、鋼混屋面板完整拆除，運(yùn)送至發(fā)包方指定位臵進(jìn)行堆放;
5、按照附表規(guī)定及承包方拆除的部分設(shè)備及建筑鋼筋折價(jià)處理給承包方，其折價(jià)款為1700元/噸;噸位計(jì)量以發(fā)包方計(jì)量磅單為準(zhǔn)。
第五條 建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)
該項(xiàng)拆除工程所需的'材料、設(shè)備均由承包方采購;
第六條 工程價(jià)款的結(jié)算與支付
一、本合同造價(jià)結(jié)算方式：
二、承包方在該項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收合格后 ______日內(nèi)，將竣工結(jié)算文件送交發(fā)包方審查，發(fā)包方在接到結(jié)算文件 ______日內(nèi)審查完畢;
三、工程竣工驗(yàn)收合格后，發(fā)包方按照審計(jì)后的工程總造價(jià)承包方給發(fā)包方正式稅票進(jìn)行結(jié)算，一次付清。
第七條 工程驗(yàn)收
工程竣工驗(yàn)收，以國家頒發(fā)的《關(guān)于基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》和國務(wù)院有關(guān)部門制訂的竣工驗(yàn)收規(guī)定及發(fā)包方要求為依據(jù)。
第八條 違約責(zé)任 承包方的責(zé)任：
一、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，每遲延一天向發(fā)包方支付合同價(jià)款5%逾期違約金;
二、承包人有下列情況之一者，承包人自愿向發(fā)包人支付該項(xiàng)工程總價(jià)款10%的違約金：
1、在接到發(fā)包方的開工令后7日內(nèi)未進(jìn)場施工;
2、無視發(fā)包方的書面警告，不履行合同規(guī)定其義務(wù);
3、不經(jīng)發(fā)包方同意，私自分包。 發(fā)包方的責(zé)任：
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
二、工程未經(jīng)驗(yàn)收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由發(fā)包方承擔(dān)責(zé)任。
三、承包方驗(yàn)收通知書送達(dá)10日后不進(jìn)行驗(yàn)收的，按規(guī)定償付逾期違約金3%。
第九條 糾紛解決辦法
執(zhí)行本合同發(fā)生爭議后，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意向合同簽約地人民法院提起訴訟。
第十條 附 則
一、本合同正本一式四份，副本一式兩份。甲、乙雙方各執(zhí)正本兩份、副本一份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后，如發(fā)生變更，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
發(fā)包方： ______(蓋章)
承包方：______ (蓋章)
________年____月____日
私人建筑施工合同 篇16
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的原則，并參考《中華人民共和國建筑法》，《建設(shè)工程施工發(fā)包與承包價(jià)格管理暫行規(guī)定》，《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》等法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為明確發(fā)包方與承包方雙方在工程施工過程中的權(quán)利義務(wù)，雙方本著公平、公正、自愿、誠信、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資共同遵守。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
工程名稱：興建公司指揮部(其中職工宿舍9間，建筑平方面積218㎡，四合院辦公室建筑平方面積為389.6㎡)。
二、承包方式
1、由乙方包工包料，并負(fù)責(zé)所有施工用具設(shè)備;
2、施工包干價(jià)每平方米按1080元計(jì)算，工程總造價(jià)為656208元(大寫：陸拾伍萬陸仟貳佰零捌元整);
3、工程承包內(nèi)容：土建工程水、電安裝及房屋裝飾裝修;
4、乙方在施工時(shí)出現(xiàn)工程增減時(shí)，甲、乙雙方共同協(xié)商，確定后增減工價(jià)，待完工后一并納入結(jié)算。
三、工程工期
1、甲方規(guī)定動工時(shí)間為年 月 日至年 月 日，乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質(zhì)量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時(shí)，甲方有權(quán)扣除乙方施工費(fèi)。
四、工程質(zhì)量
1、整個(gè)工程必須按國家施工規(guī)范要求施工;
2、乙方未按甲方要求，質(zhì)量不合格所造成的返工費(fèi)及材料費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
五、施工費(fèi)結(jié)算方式
1、合同簽定后，由乙方積極組織施工人員進(jìn)行施工，每月按進(jìn)度款50%，竣工驗(yàn)收后付清余款;
2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時(shí)間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退場視為違約，按進(jìn)度款30%付款。
第六條：安全生產(chǎn)
在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業(yè)必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發(fā)生病、傷、亡等一切安全事故，責(zé)任由乙方全部自己負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
七、勞動爭議處理及其他
雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)向甲方勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)節(jié)，調(diào)解不成的，應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起，60日內(nèi)向公司所在地有管轄權(quán)的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可自接到裁決書之日15日內(nèi)向人民法院起訴。
八、其他
1、甲方依法制定的規(guī)章制度及其他專項(xiàng)協(xié)議作為本勞動合同的附件，與本勞動合同具有同等法律效力;
2、本合同未盡事宜或與國家、湖北省有關(guān)規(guī)定相悖的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效;
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
私人建筑施工合同 篇17
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，為確保工程質(zhì)量完成施工任務(wù)，明確雙方責(zé)任，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特定立本合同。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內(nèi)容：土建
4、建筑面積：二號廠房面積約為 平方米，三號廠房面積約為 平方米，結(jié)算時(shí)以實(shí)際完成量為準(zhǔn)。
第二條：承包方式
1、包工包料，乙方負(fù)責(zé)采購施工所需的建筑材料、施工，并負(fù)責(zé)所有施工用具設(shè)備;
2、施工費(fèi)用：依據(jù) 定額計(jì)算工程單價(jià)，二號廠房單價(jià)為 元/平方米，三號廠房單價(jià)為 元/平方米，二號三號總造價(jià)約為 萬元，以上工程以實(shí)際完成面積結(jié)算(不含稅)
3、乙方在施工時(shí)出現(xiàn)工程增減時(shí)，甲、乙雙方共同協(xié)商，待完工后一并納入結(jié)算。
4、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，甲方在不影響施工的前提下可隨時(shí)對工程進(jìn)行檢查監(jiān)督，因質(zhì)量問題造成返工的所有損失由乙方全部承擔(dān)。
第三條：工程工期
1、自合同簽訂 天。
2、在保證工程質(zhì)量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可順延，若因乙方人為原因工期延時(shí)，甲方有權(quán)按 元/日從應(yīng)付款中扣除。
第四條：工程質(zhì)量
1、整個(gè)工程按甲方要求按質(zhì)、按量完成，并達(dá)到合格。
2、乙方未按甲方要求，質(zhì)量不合格所造成的返工費(fèi)及材料費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
第五條：施工費(fèi)結(jié)算方式
1、合同簽定的，乙方應(yīng)積極組織施工人員進(jìn)行施工，樁基礎(chǔ)工程完工后，甲方付給乙方 %工程款;基礎(chǔ)到正負(fù)零付 %;工程竣工驗(yàn)收合格付 %;剩余 %作為工程保修金，自工程竣工驗(yàn)收交付甲方使用時(shí)起，乙方保修為一年，無質(zhì)量問題，到期一次性付清質(zhì)量保證金。
保修期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，否則甲方有權(quán)自行維修，人工及材料費(fèi)從保修金中扣除。
2、甲、乙雙方必須共同遵守以上約定。
第六條：材料供應(yīng)施工所需的材料由甲方現(xiàn)場確認(rèn)質(zhì)量后才能用于施工，否則造成的'損失由乙方自行承擔(dān)。
第七條：工程驗(yàn)收工程質(zhì)量必須達(dá)到合同所定的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求。
工程竣工30日內(nèi)，因甲方原因未進(jìn)行驗(yàn)收視為本工程已經(jīng)驗(yàn)收合格。
第八條：安全生產(chǎn)及其它
1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業(yè)必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發(fā)生傷、亡等一切安全事故，由乙方全部自己負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
2、本合同自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效。
3、該合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
私人建筑施工合同 篇18
甲方：________________
乙方：_____________
現(xiàn)有甲方將廠區(qū)白色混凝土路面工程承包給乙方施工，為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特簽定此合同，望雙方共同遵守。合同條款如下：
一，工程位于大慶市大同區(qū)新華電廠。
二，總工程量為___________平方米。
三，工程承包形式為總承包。
四，工程每平方米造價(jià)為___________元，工程總造價(jià)根據(jù)施工結(jié)束實(shí)測面積確定。
五，工程追加20xx元的設(shè)備調(diào)遣費(fèi)。
六，工程自___________年___________月___________日為開工，至___________年___________月___________日為竣工。
七，付款方式，乙方人員、機(jī)械、材料進(jìn)現(xiàn)場后，甲方撥付工程總價(jià)的30%工程款；乙方完成總工程量一半時(shí)，甲方再撥付工程總價(jià)的30%工程款；其余40%工程款在乙方完工驗(yàn)收合格后一次撥付給乙方。
八，工程所用的混凝土標(biāo)號為C30，所用材料必須符合規(guī)范要求，其中工程所用水泥必須為國家免檢的普通硅酸鹽水泥。
九，乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場，要遵守公司的廠規(guī)廠法，愛護(hù)公司財(cái)物，文明施工，如損壞公司財(cái)物，要按價(jià)賠償。
十，乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場，要注意安全施工，貫徹落實(shí)好安全施工條例，排除不安全的隱患。乙方如在施工中出現(xiàn)安全事故，乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無任何關(guān)系。
十一，本合同如有未盡事宜，按《中華人民共和國建筑法》和《道路施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》執(zhí)行。
此合同一式三份，自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
________年______月______日
私人建筑施工合同 篇19
出租方：合同編號：
承租方：簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間：?年?月?日
根據(jù)《_____》及有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租
方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條?租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。詳見合同附件：
第二條?租賃期限
自?年?月?日至?年?月?日。共訂?天。承租方因工程需要延長租期，應(yīng)在合同屆滿前?日內(nèi)，重新簽訂合同。
第三條?租金
租金收�。�
第四條?押金（保證金）
經(jīng)雙方協(xié)商，出租方收取承租方押金?元。承租方交納后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，扣除應(yīng)付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。
第五條?租賃物資的維修保養(yǎng)
租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負(fù)擔(dān)維修保養(yǎng)費(fèi)用。租賃物資退還時(shí)，雙方檢查驗(yàn)收，如有損壞、缺少、保養(yǎng)不善等，要按雙方協(xié)商議定的《租賃物資缺損賠償及維修_____辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養(yǎng)費(fèi)。
第六條?出租方變更
一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方，應(yīng)正式通知承租方，租賃物資新的所有權(quán)方即成為本合同的當(dāng)然出租方。
二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。
第七條?違約責(zé)任：
1.未按時(shí)間提供租賃物資，應(yīng)向承租方償付違約期租金?％的違約金。
2.未按質(zhì)量提供租賃物資，應(yīng)向承租方償付違約期租金?％的違約金。
3.未按數(shù)量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規(guī)定如數(shù)補(bǔ)齊外，還應(yīng)償付違約期租金?％的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責(zé)任：
1.不按時(shí)交納租金，應(yīng)向出租方償付違約期租金?％違約金。
2.逾期不還租賃物資，應(yīng)向出租方償付違約期租金?％的違約金。
3.如有轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或?qū)⒆赓U物資變賣、抵押等行為，除出租方有權(quán)解除合同，限期如數(shù)收回租賃物資外，承租方還應(yīng)向出租方償付違約期租金?％的違約金。
4.其它違約行為。
第八條?爭議的解決方式
第九條?其它約定事項(xiàng)
第十條?本合同一式份，合同雙方各執(zhí)份。本合同附件?份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
出租方（章）承租方（章）
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
（或委托代理人）（或委托代理人）
電話：電話：
電掛：電掛：
編碼：編碼：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
私人建筑施工合同 篇20
借款單位：(簡稱借款方)
貸款單位： (簡稱貸款方)
根據(jù)《建筑貸款辦法》(以下簡稱《貸款辦法》的規(guī)定，借款方為施工生產(chǎn)正常進(jìn)行，向貸款方申請建筑企業(yè)，經(jīng)貸款方審查同意發(fā)放，為明確各方權(quán)責(zé)，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條本合同規(guī)定年貸款額為人民幣(大寫)萬元，用于。
第二條借款方和貸款方必須共同遵守《貸款辦法》，有關(guān)貸款事項(xiàng)按《貸款辦法》規(guī)定辦理。
第三條貸款自支用之日起，按實(shí)際支用數(shù)計(jì)收利息，為月息‰，超計(jì)劃貸款的，超過部分利息為月息‰，逾期還款的加計(jì)利息%，挪用貸款的，對挪用部分加收%。
第四條貸款方保證按照合同的規(guī)定供應(yīng)資金，貸款方如因工作差錯(cuò)貽誤放款，以致借款方遭受損失時(shí)，應(yīng)按直接經(jīng)濟(jì)損失，由貸款方負(fù)責(zé)賠償。
第五條貸款方有權(quán)檢查貸款使用情況。檢查時(shí)，借款方對調(diào)閱有關(guān)文件、賬冊、憑證和報(bào)表，查核物資庫存和施工生產(chǎn)情況等，必須給予方便。
第六條借款方如違反合同和貸款辦法的規(guī)定，貸款方有權(quán)停止貸款，提前收回部分或全部貸款。
第七條借款方的擔(dān)保單位是，對借款方歸還貸款本息承擔(dān)，借款方未按期清償貸款本息時(shí)，擔(dān)保方應(yīng)在接到貸款方還款通知后個(gè)月內(nèi)負(fù)責(zé)歸還。
第八條本期自年月日起，至年月日止。
本合同正本一式3份，借款方、貸款方、擔(dān)保單位各執(zhí)1份;副本份，、等單位各執(zhí)1份。
借款方：(公章)
貸款方：(公章)
簽約日期：年月日
簽約地點(diǎn)：