宅基房建筑施工協(xié)議書（精選16篇）
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇1
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 工程施工及有關事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱： 。
2.工程地點： 。
3.工程立項批準文號： 。
4.資金來源： 。
5.工程內(nèi)容:
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍：
二、合同工期
計劃開工日期： 年 月 日。
計劃竣工日期： 年 月 日。
工期總日歷天數(shù)： 天。工期總日歷天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總日歷天數(shù)為準。
三、質量標準
工程質量符合合格標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為：人民幣(大寫) (￥ 元);
其中：
(1)安全文明施工費：人民幣(大寫) (￥ 元);
(2)材料和工程設備暫估價金額：人民幣(大寫) / (￥ / 元);
(3)專業(yè)工程暫估價金額：人民幣(大寫) / (￥ / 元);
(4)暫列金額：人民幣(大寫) / (￥ / 元);
2.合同價格形式： 。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理： 。
六、合同文件構成
本協(xié)議書與下列文件一起構成合同文件：
(1)直接發(fā)包書;(中標通知書,如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內(nèi)承擔相應的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于 年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在 簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自 雙方簽字蓋章后 生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí) 肆 份，承包人執(zhí) 肆 份。
發(fā)包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
(簽字) (簽字)
組織機構代碼： 組織機構代碼：
地 址： 地 址：
郵政編碼： 郵政編碼：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
電子信箱： 電子信箱：
開戶名： 開戶名：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬 號： 賬 號：
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇2
建設方： (以下簡稱甲方)
施工方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建設市場管理條例》，結合本地實際情況和本工程結構特點，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本著公平、公正、合理、自愿的原則，雙方簽訂工程建設合同如下：
一、工程地點：
山陽縣西關村。
二、工程名稱：
住宅樓
三、承包方式：
包工包料。
四、承包范圍及內(nèi)容：
圖紙設計內(nèi)的土建、水電工程。主要工程項目內(nèi)容及要求：
1、基礎工程：基礎灌柱樁工程、砂石回填、基礎梁等。
2、主體結構工程：按圖紙設計要求精心施工，所用材料必須(鋼筋、水泥、磚等)合格。
3、裝飾工程：①內(nèi)外墻水泥壓光，地面為原砼毛面，東西外墻為水泥壓光，南北為涂料，顏色待定。②門窗：內(nèi)門不做，只留門洞，進戶門為防盜門(防盜門價款必須在8001000元/每副)，窗為普通鋁合金窗。③樓梯間：樓梯地面及踏步為水泥壓光，樓梯間墻面做仿瓷涂料，樓梯欄桿為不銹鋼欄桿。④屋面爐渣找坡壓光，做SBS卷材防水，雨水管為PVC管。⑤電照工程：線管預埋和穿線，線管材料由乙方負責，電線由甲方出資購買。⑥給排水工程：樓內(nèi)圖紙設計的給排水主管道(衛(wèi)生器具除外)。
五、承包價格及價款
本工程為七層磚混結構，建筑面積大約1000m，建筑面積計算以建筑物水平投影為準，陽臺按水平投影面積的2/3計算，工程每平方造價700元(灌柱樁開挖4m以內(nèi)由乙方負責，4m以下甲方按實際結算補工程費用)。建筑面積如有增減，按實結算。
六、工程質量標準要求
按圖紙設計要求和規(guī)范要求施工，工程質量達到合格。
七、工期：
工程從開工竣工之日，有效工期180天。20--年10月10日開工，20--年5月15日竣工，因停電、雨天等不可抗拒的自然災害天氣工期順延。
八、付款辦法：
工程開工后5日內(nèi)付乙方工程貳拾方萬元，主體三層封頂后付乙方工程貳拾萬元，主體結構工程竣工后付乙方工程款壹拾伍萬元，其余工程款待工程竣工后，雙方結算后一次性付清。留壹萬元保修金，一年后付清。
九、甲乙雙方責任
1、甲方責任：
①開工前，確保工程三通一平，即水通、電通、路通、場 2 2地平整。
�、谝蚴┕龅鬲M小，甲方應給乙方指定地點堆放材料及相應其它機械設備堆放處。
�、圬撠焻f(xié)調(diào)處理周邊關系，確保工程順利進行。
�、馨春贤s定付款。
2、乙方責任：
�、侔春贤て谝笸瓿珊贤囟ǖ墓こ虄�(nèi)容。
�、诎匆�(guī)范精心施工，保證工程質量。
③安全問題：乙方必須教育工人安全第一的思想，班前做好安全教育，定期做好安全檢查工作。在施工過程中，發(fā)生一切不安全事故，責任由乙方負責。
十、違約責任：
雙方在履行合同過程中，若有一方不按合同內(nèi)容履行，由此造成的一切損失，由違約方承擔責任。
十一、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。工完帳清，合同自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇3
建筑施工物資租賃協(xié)議書
編號：________________
出租人：________________簽訂地點：____________________
承租人：________________簽訂時間：______年____月____日
根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量(詳見合同附件)：_________________
第二條 租賃物資的用途及使用方法：__________________________________________
第三條 租賃期限：自______年______月______日至______年______月______日，共計______天。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前______日內(nèi)，重新簽訂合同。
第四條 租金、租金支付方式和期限
收取租金的標準：________________________________________。
租金的支付方式和期限：__________________________________。
第五條 押金(保證金)
經(jīng)雙方協(xié)商，出租人收取承租人押金______元。承租人交納押金后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，承租人返還租賃物資后，押金退還承租人。
第六條 租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：______________________
第七條 租賃物資的保管與維修
一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間，租賃物資的維修及費用由______人承擔。
第八條 出租人變更
一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人，應正式通知承租人，租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。
二、在租賃期間，承租人未經(jīng)出租人同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。
第九條 租賃期滿租賃物資的返還時間為：________________________________。
第十條 本合同解除的條件：_______________。
第十一條 違約責任
一、出租人違約責任：
1.未按時間提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金______%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金______%的違約金。
3.未按數(shù)量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規(guī)定如數(shù)補齊外，還應償付違約期租金______%的違約金。
4.其他違約行為：_____________________________________。
二、承租人違約責任：
1.不按時交納租金，應向出租人償付違約期租金______%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資，應向出租人償付違約期租金______%的違約金。
3.有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租人有權解除合同，限期如數(shù)收回租賃物資外，承租人還應向出租人償付違約期租金______%的違約金。
4.其他違約行為：___________________。
第十二條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：
(一)提交_________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向________________人民法院起訴。
第十三條 其他約定事項：_____________________。
第十四條 本合同未作規(guī)定的，按照《中華人民共和國民法典》的規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 本合同一式______份，合同雙方各執(zhí)______份。本合同附件______份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。出租人
出租人(章)
住所：
法定代表人(簽名)：
委托代理人(簽名)：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
承租人
承租人(章)
住所：
法定代表人(簽名)：
委托代理人(簽名)：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
鑒(公)證意見
鑒(公)證機關(章)
經(jīng)辦人
年月日
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇4
甲方(發(fā)包人)：
乙方(承包人)：
甲方將位于自用房屋(加層施工工程)承包給乙方。經(jīng)雙方協(xié)商，并達成如下協(xié)議：
一、承包方式：
采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、圖紙，乙方負責包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
二、承建項目：
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、后墻面粉水泥砂漿，要求做到內(nèi)外墻用水泥砂漿打底刮平，地坪清光;布好三線兩管，即電線、電視線、網(wǎng)線，衛(wèi)生間大便器的下水管道及屋頂?shù)穆渌?頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
三、承包價格：
每平方米____元，共計人民幣(大寫：貳拾柒萬貳仟圓整)。
四、付款方式：
本合同自簽訂生效之日起，甲方應在當天內(nèi)一次付給乙方_ 元用于備料及施工費。工程未竣工驗收前，甲方可預留工程總造價_10_%的尾款，待工程竣工驗收后全部付清。
五、質量要求：
1、乙方按工程設計圖紙及甲方的要求施工，未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。
2、乙方完成基礎以及每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關人員進行質量監(jiān)督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負責。
3、施工過程中，乙方不得偷工減料、不得使用劣質材料
4、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。
5、工程竣工后，由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。如出現(xiàn)建筑質量問題，由乙方重新修繕直到符合甲方質量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用)，全部由乙方自行承擔。
6、上條所說的建筑質量問題，包括以下等方面：
(1)線路不通;
(2)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;
(3)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(4)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;
(5)天板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;
(6)梁、柱、板面中空;
(7)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;
(8)屋頂漏水，浸水。
六、注意安全：
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
七、工期要求：
主體工程工期為____
__月____日前完成主體工程，完工時間不能超過____天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間(特殊情況除外)同，并上訴追究乙方的違約責任。
八、質量保修期：
乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，組織施工，要求全部工程達到合格標準;屋面防水工程，衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為1年。
九、工程費用的計算：
1、工程承包方式為包工包料，按實際施工面積計算。
2、施工過程中的水費、電費由甲方承擔。
3、施工人員的食宿費用自理。其余全部結清給乙方。
(注:以上付款均在工程驗收合格的情況下支付，施工期間概不借支)
5、工程保證金在工程保修期滿后付清給乙方。
十、工程結束后，乙方負責清運工地周圍及室內(nèi)所有的建筑垃圾，打掃干凈。
十一、違約責任：凡違反以上條款均屬違約，違約方必須向守約方賠償違約金，為總費用的30%，損失另計。
本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，擔保人備份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方（簽字）：_____________乙方（簽字）：_____________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇5
發(fā)包人：______
承包人：______
時間：________年_________月__________________日
第一部分協(xié)議書
發(fā)包人(全稱)：________________________ (簡稱發(fā)包人)
承包人(全稱)：______ (簡稱承包人)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：__________________________________________二期項目
工程地點：______大武86號
工程內(nèi)容：______廠房及倉庫
工程立項批準文號：______臨發(fā)改證[215]49號
資金來源：______自籌
二、工程承包范圍
承包范圍：______施工圖內(nèi)除合同約定的發(fā)包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內(nèi)容(其中部分材料和鋼結構由發(fā)包人提供)
三、合同工期
開工日期：______計劃________年2月1日(實際開工日期以發(fā)包人、監(jiān)理人下達開工令為準)
竣工日期：______開工令日期加本合同總日歷天數(shù)，計劃________年2月1日-________年5月1日
合同工期總日歷天數(shù)：______天
四、質量標準
工程質量標準：______合格(其中主體為優(yōu)質結構)
五、合同價款
金額(大寫)：______預算價約計_________萬元
六、組成合同文件
本合同文件包括：
1.本合同協(xié)議書;
2.本合同專用條款;
3.本合同特殊條款;
4.標準、規(guī)范及有關技術文件;
5.圖紙;
6.確定基準價款和材料供應數(shù)量的工程預算書;
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《________條款》中的分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內(nèi)承擔工程質量保修責任，具體內(nèi)容詳見"附件1"。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：_________________年_________月__________________日
合同訂立地點：______
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規(guī)定并無任何糾紛后合同自行解除。
發(fā)包人：__________________________________________新材料科技有限公司
承包人：______
住所：_____
住所：______
法定代表人：______
法定代表人：______
委托代理人：______
委托代理人：______
電話：______
電話：______
傳真：______
傳真：______
開戶銀行：______
開戶銀行：______
賬號：______
賬號：______
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇6
甲方：
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包條例》的有關規(guī)定及本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特簽訂如下合同： 一：工程概況
1、工程名稱及地點：
工程名稱：彩虹大廈
工程地點：大冶市還地橋鎮(zhèn)
2、工作內(nèi)容：樁基礎，加地基梁±0以上全框架、全商砼混凝土，現(xiàn)澆結構。
3、建筑面積：實算實結
二、承包方式
甲方同意將彩虹大廈以包工包料的方式承包給乙方，(所有稅費及工程附加費由甲方承擔，乙方不負責)全工程計劃建十七層，第一層至二層為商用，層高米，第三層以上為米，按單價980元/平方米的方式承包給乙方，按圖施工包括水電及防水、空間硬化和電梯、簡易消防其它設施，其它一切設施都由乙方按要求按圖施工。
三、工程材料要求：全商砼現(xiàn)澆結構，按圖施工。
1、磚、外墻四面鋼磚，墻磚用加氣塊，公共部分貼地磚。
2、水泥按工程施工要求使用。
3、鋼材：所有鋼材全部采用鄂鋼3GE產(chǎn)品，樓面布筋用帶肋鋼，與圖紙要求相符。
4、水電材料:給水、排水用金牛，電線用雙峰φ10進戶，其它按要求辦，消防和上水管用鍍心管φ50。(不管電器設備、上下水箱設施)
5、電梯安裝符合國家標準電梯，電梯品牌：
6、門窗：門要求安裝標準為600元防盜門，窗用鋁合金(按130/平方米標準、單玻)。
7、木樓梯扶手，按要求裝避雷，排煙、天溝及頂面其它設施。
四、施工場地、工農(nóng)關系
1、甲方必須提供水、電、路三通，水電費由乙方承擔，裝表為準。
2、在施工過程中，如有四鄰發(fā)生糾紛，由甲方處理。
五、付款方式
甲方在基礎全部完工付50萬元，每層完工付40萬元，封頂付100萬元，墻體完工后，甲方付工程進度款100萬元，乘余工程款甲方在竣工驗收后除5%質量保證金之外全部付清，質量保證金一年后付清。
六、工程質量
乙方必須按照建筑規(guī)范進行施工，按圖紙進行作業(yè)，各個部位由甲方技術人員進行檢查、驗收，在施工過程中，乙方如有偷工減料現(xiàn)象，甲方有權提出返工、拆除，造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔。在保修
七、安全生產(chǎn)
乙方施工員應遵照《中華人民共和國建筑安全法》等法律、法規(guī)進行施工，保證文明生產(chǎn)、安全施工、精心操作原則。在施工過程中發(fā)生任何大小事故，一切由乙方承擔，甲方不負任何連帶責任。
八、開工日期
年日至年工并交付使用，如遇不可抗拒的因素或政策原因，竣工時間可以順延。
九、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，簽字后生效，此合同具有法律效力。合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇7
甲方在劍川縣金華鎮(zhèn)鼎興路以北建房屋一棟，總體設計以5層下基礎底柱，均為全框架，現(xiàn)根據(jù)乙方情況先建造到3層封頂后預留和處理好往上面一層的鋼筋和樓梯頂面，以及安全防護等;由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同，以期共同遵守：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫：肆佰柒拾元(470元)含水電安裝，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
按工程進度支付勞務費，每完成一層支付一次。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料。
六、質量要求
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。
八、工期要求
從簽訂合同之次日起，乙方須在年內(nèi)完成主體工程，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任
十、其它
因甲方長期在外工作，特委托董樹棋代理施工，全權處理相關具體事宜，特此說明。
其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方：姓名： 身份證號碼：__________
乙方：姓名： 身份證號碼：__________
年月日：
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇8
一、建筑施工合同中管理費
�。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規(guī)定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規(guī)定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書�！� 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現(xiàn)了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據(jù)無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據(jù)，應當予以收繳。
最高人民法院審理認為：根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規(guī)范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據(jù)案件實際情況及當事人違法情節(jié)而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據(jù)《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經(jīng)取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據(jù)案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。
（二）法院酌定管理費支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據(jù)合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調(diào)，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55.6241萬元，并無不當。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數(shù)，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據(jù)無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據(jù)民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數(shù)額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數(shù)額。
�。ㄈ└鶕�(jù)過錯原則確定管理費數(shù)額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據(jù)實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調(diào)整范疇；一、二審判決根據(jù)案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據(jù)不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據(jù)我國《合同法》第五十八條規(guī)定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯，最高人民法院根據(jù)過錯責任原則，依據(jù)法院自由裁量權確定管理費數(shù)額。
（四）根據(jù)合同履行情況結算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據(jù)合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規(guī)定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。
（五）尚未支付的管理費無需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！备鶕�(jù)上述規(guī)定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經(jīng)實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據(jù)，二審法院對此處理并無不當。
二、建筑施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發(fā)包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發(fā)包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)生的，或者應當由企業(yè)統(tǒng)一負擔的公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業(yè)務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業(yè)應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發(fā)生和結轉情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇9
業(yè) 主(以下稱甲方)：
承建方(以下稱乙方)：
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：房屋建筑工程(以下稱本合同工程)
工程地點：
工程結構：
建筑面積：
二、工程承包形式 包工不包料。
三、工程承包范圍
承包范圍：本合同工程項目的施工、完工、缺陷修復和保修期內(nèi)的保修。本房屋工程項目包括：
1、甲方將房屋建筑工程承包給乙方(含平整、基礎、框架柱、梁、墻體、樓梯、現(xiàn)澆樓面和地面、架模、拆模、澆筑、做地平、安裝落水管道、內(nèi)墻粉刷、外墻立面、屋面和衛(wèi)生間防水、門前臺階、化糞池、水電施工敷設、內(nèi)外裝修等)。
2、未提及部分甲乙雙方協(xié)商解決。
四、工程期限
1、本合同乙方進場時間為 年 月 日，整個工程在 年月 日之前完成，合同工期共 個月。
2、本條款所規(guī)定的合同工期，是指合同內(nèi)的工程實體通過竣工驗收的時間。
3、乙方必須采取一切措施保證如期達到，不允許延誤。如甲方認為整個工程或部分工程的進度太慢，不能滿足確保關鍵工期的要求，甲方可指示乙方加快進度或修改原施工計劃。乙方不得因此而向甲方提出任何的補償。
4、乙方必須按甲方要求，在開工前作出實施性施工組織設計和各分部分項工程的進度計劃報甲方審批。經(jīng)過批復的實施性施工組織設計和進度計劃將作為本合同書的一部分。
5、甲方保留對工程暫時停工的權利，乙方不應拒絕。
五、工程質量
1、工程質量標準：國家質量檢驗評定標準及本合同條款的有關約定。
2、乙方按圖紙施工，如出現(xiàn)質量不合格，由乙方按照市場價格賠償甲方。
3、無論甲方是否進行并通過了各項檢驗，均不解除乙方對自己承包的工程的質量所負責任，除非質量問題是由于甲方的原因引起，而此類質量問題乙方必須及時通知甲方。
4、無論工程材料是由否有甲方供應，均不解除乙方所負的工程全面質量的責任，乙方應該對各種材料、器材、設備按規(guī)范進行檢查，拒絕不符合要求的材料、器材、設備用于工程。因質量不合格造成的一切經(jīng)濟損失由乙方負責。
六、工程價款
1、本合同價費用為完成本合同工程項目的不含材料費用的其他全部費用。本工程造價 元/㎡，結算以實際施工面積為準。
2、合同價包括了合同規(guī)定的明確和隱含的全部責任，以及為工程的正確施工、試驗、檢驗、維護、保養(yǎng)、完工和修補缺陷所需的全部有
關事項和物品(不含用于本工程的材料費)。
3、合同價包括了合同規(guī)定的勞務、施工機械工具、制造、運輸、安裝、試驗、調(diào)試、測試、維護、管理、利潤、稅金及合同包含的所有風險、責任、權利、義務等所應有的費用。
4、在合同履行過程中，甲方提出的任何建議、方案、要求，不管乙方是否采納，乙方不得提出任何追加費用的要求。除非因甲方要求而引起規(guī)模、標準變化而引起的費用變化可由雙方協(xié)商進行合同費用調(diào)整外，其余一切情況合同費用均不作任何調(diào)整。
5、除非合同中另有規(guī)定以外，合同價適用于合同文件中規(guī)定或包括的任何項目的任何實施方法，乙方不得因施工方法不同或改變施工方法而提出任何追加費用的要求。
6、乙方采用的任何施工方案和技術措施均應得到甲方的批準和認可。如乙方的施工方案和技術措施未得到甲方批準，由此引起的費用、后果均由乙方負責。
七、工程付款方式
1、合同簽訂時預付 元。
2、施工到±0。00米，驗收合格后，付 元。
3、施工到一層板澆灌結束，驗收合格后，付 元。
4、施工到二層板澆灌結束，驗收合格后，付 元。
5、施工到三層板澆灌結束，驗收合格后，付 元。
6、工程竣工驗收后，付 元。 工程完工后暫扣總合同款的5%為質量保證金，期滿付清。
八、安全、文明施工
1、施工中乙方應安全、文明施工，遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。
2、乙方應對工地施工的所有人員進行安全教育，對每一項工序進行安全技術交底，對施工人員進行人身保險投保，發(fā)放安全防護用品等，配備專職安全員。
3、因乙方原因發(fā)生的一切不安全責任事故，包括對工地周圍過路行人車輛的可能發(fā)生的傷害事故，全部由乙方承擔一切損失，甲方概不負責。
九、質量保修
1、根據(jù)《房屋建筑工程質量保修辦法》明確的房屋建筑工程的最低保修期限，本合同約定本工程在正常使用條件下，地基基礎工程和主體結構工程保修期限30年;屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏保修期限為5年;保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。
2、未明事項，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規(guī)定進行。
十、甲方責任
1、提供圖紙，保證供應施工所需材料。
2、按時支付工程進度款。
3、解決圖紙不明地方。
十一、乙方責任
1、乙方所需機械、工具、模板及鐵絲、釘子等低價易耗品由乙方自己提供，生活自理。
2、嚴格按照設計圖紙和國家相關規(guī)范標準要求進行施工，如圖紙不明白的地方提前提出，確保工程按質按時完成。
3、每道工序完成后及時通知甲方進行驗收，驗收合格后進行下道工序。 十二、延期及違約責任
1、由于乙方的原因造成工程延期的，乙方必須向甲方支付誤期賠償費，甲方可從應向或即將向乙方支付的任何金額中扣除此項賠償費。此賠償費的支
付并不能解除乙方應完成工程的責任或合同規(guī)定的其他責任。
2、本合同誤期賠償費每天按合同價的5%計算，由乙方向甲方支付。
3、甲方按照合同約定及甲方的工作內(nèi)容進行付款和供應材料，若違約，除乙方不負違約責任外，甲方應向乙方付違約金5000元。
十三、材料、設備的采購、供應和保管
1、甲方負責本合同所有材料、設備的采購和供應，乙方有義務為甲方的材料、設備的采購提供協(xié)助、指導和搬運。
2、乙方除在施工組織設計中給出甲方采購的.材料、設備供貨計劃外，還應在施工過程中提前提出材料、設備的采購的通知。
3、施工過程中，乙方要節(jié)約用料，必須按照圖紙及規(guī)范嚴格下料，如出現(xiàn)驗收不合格導致的返工，所需材料及工費由乙方負責。乙方要做到工完料盡場地清，如出現(xiàn)余料各品種超過200kg，由乙方自負損失。
4、工地交貨的材料、設備由乙方負責保管。甲方無論何時均不對乙方的施工機具、設備、臨時設施的損失或損壞承擔任何責任。
十四、其他事項
1、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文本視為本合同的組成部分。
2、雙方自愿共同遵守本合同，各自履行合同責任，如一方違約，應支付給對方10000。00元的違約金。
3、甲方支付給乙方的合同款，乙方必須盡快支付給工人，不得挪用，如造成人工工資問題，甲方一概不負責任，后果由乙方自負。
4、未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
十五、合同生效
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。雙方簽字后生效。 合同訂立時間：年月 日
合同訂立地點：
甲方： 乙方：
身份證號碼：身份證號碼：
住所：住所：
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇10
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
郵編：_________________郵編：_________________
電話：_________________電話：_________________
法定代表人(委托代理人)：_________________
法定代表人(委托代理人)：_________________
開戶行：_________________開戶行：_________________
賬戶：_________________賬戶：_________________
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：_________________
第一條工程名稱(指分包部分之間工程名稱)
第二條工程地點。
第三條工程范圍。
第四條質量標準可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規(guī)范》列出)。
第五條承包人(如按預算實行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包人負責供應之材料，分包人應將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明)。
第六條工程總價本工程包價計人民幣元整。
第七條工程包價本工程包價計人民幣元整(本工程全部總造價減去發(fā)包人及總承包人供應材料總值)。
第八條付款辦法
第九條工程期限按本合同第三條的工程范圍自______年____月____日開工至______年____月____日止全部完工。
第十條中間開工本工程范圍內(nèi)的工程，自______年____月____日開工于______年____月____日完成交工。第十一條雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法。
第十二條關于工程保密辦法。
第十三條違約責任。
第十四條特殊條款。
第十五條合同有效期限，本合同自雙方簽字蓋章后立即生效，在全部工程竣工，辦理交工驗收款項結清后失效。
第十六條合同份數(shù)本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本份，總承包人收執(zhí)份(其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份)分包方收執(zhí)份。
第十七條合同附件
總承包人：_________________負責人：_________________地址：_________________電話：_________________
分包方：_________________負責人：_________________地址：_________________電話：_________________訂立
附表1：_________________工程項目一覽表工程預算號工程名稱單位工程數(shù)量預算(概算)價值預定工期開工竣工
備注
附表2：_________________總承包人(發(fā)包人)負責供應材料表品種規(guī)格單位數(shù)量交貨時間交貨地點
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇11
發(fā)包方(簡稱甲方)：_______________
承包方(簡稱乙方)：_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合建筑裝飾裝修工程施工的特點和本工程的具體情況，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、概況
1、項目地址：2、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
3、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。
4、預算價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____(詳見工程報價表)經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。
5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。
二、關于材料供應的約定：
1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供材料單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的項目裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
三、關于工程質量及驗收的約定：
1、本工程執(zhí)行GB50210--20xx《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
3、工程驗收。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
4、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產(chǎn)和防火約定：
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定：
1、 合同一經(jīng)簽訂，甲方即付乙方總工程款計 前付總工程款 %計 元;剩余工程驗收合格后一次性付清。增項部分應在簽定增項工程單時一次性付清。
2、工程結算：按現(xiàn)場實際施工工程量。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
六、其它事項
1、甲方工作：
(1)甲方應在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù)，并承擔承擔有關費用。
2、乙方工作：
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
(2)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式：
1、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁，人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除：
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
十、其它約定：
十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)：___________ 乙方(簽章)：_________ 委托代理人：___________法定代表人：________ 住址：______________地址：___________ 電話：______________電話：___________ 郵編：______________郵編：___________ 簽訂日期：___ 年 ___月 ___日
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇12
建設單位（甲方）:
施工單位（乙方）:
鑒于甲方修建 組道路工程，為確保通組道路建設質量，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，現(xiàn)就通組道路建設的相關事宜達成如下協(xié)議。
一、工程建設規(guī)模
通組道路長 米，水泥混凝土路面厚度為厘米，水泥混凝土抗彎拉強度為3.5Mpa，工程造價（大寫） 。
二、工程質量
乙方要嚴格按照工程施工技術規(guī)范進行施工，加強施工原材料和施工質量控制，強化工程施工現(xiàn)場管理，主動接受區(qū)交通局和鎮(zhèn)政府或街辦管理人員的監(jiān)督，確保工程質量通過區(qū)交通局驗收合格。
工程施工結束，乙方必須完善工程建設資料，并裝訂成冊，以備驗收
工程質量保修期2年，保修期間所發(fā)生的維修費用由乙方自行承擔。
三、工期
施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延誤，每延期一天處罰1000元，直至工程結束。
四、付款方法
工程采取分期付款方式，具體為
五、安全責任
乙方應加強安全生產(chǎn)管理，施工現(xiàn)場應設置明顯的施工警告，做到文明施工。施工期間若發(fā)生一切安全責任事故，由乙方負責處理，與甲方無關。
六、廉政責任
甲、乙雙方應共同自覺遵守國家有關廉潔自律的相關規(guī)定，按章辦事。
甲方工作人員不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由個人支付的費用。
乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人員行賄或饋贈禮品。
七、合同未盡事宜，甲乙雙方共同協(xié)商解決。
八、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
20__年__月__日
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇13
合同編號：
承租方：簽訂地點：
簽訂時間：年月日
根據(jù)《民法典》及有關規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量。詳見合同附件：
第二條租賃期限
自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前日內(nèi)，重新簽訂合同。
第三條租金
租金收�。�
第四條押金(保證金)
經(jīng)雙方協(xié)商，出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養(yǎng)
租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養(yǎng)費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養(yǎng)不善等，要按雙方協(xié)商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養(yǎng)費。
第六條出租方變更
一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。
第七條違約責任：
1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。
3.未按數(shù)量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規(guī)定如數(shù)補齊外，還應償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責任：
1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金%違約金。
2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數(shù)收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條爭議的解決方式
第九條其它約定事項
第十條本合同一式份，合同雙方各執(zhí)份。本合同附件份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
(或委托代理人)(或委托代理人)
電話：電話：
電掛：電掛：
郵政編碼：郵政編碼：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇14
建筑施工物資租賃合同書
出租方：合同編號：
承租方：簽訂地點：
簽訂時間：年月日
根據(jù)《經(jīng)濟民法典》及有關規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量。詳見合同
第二條租賃期限
自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前日內(nèi)，重新簽訂合同。
第三條租金
租金收�。�
第四條押金(保證金)
經(jīng)雙方協(xié)商，出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養(yǎng)
租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養(yǎng)費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養(yǎng)不善等，要按雙方協(xié)商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養(yǎng)費。
第六條出租方變更
一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。
第七條違約責任：
1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。
3.未按數(shù)量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規(guī)定如數(shù)補齊外，還應償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責任：
1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金%違約金。
2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數(shù)收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條爭議的解決方式
第九條其它約定事項
第十條本合同一式份，合同雙方各執(zhí)份。本合同附件份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
(或委托代理人)(或委托代理人)
電話：電話：
電掛：電掛：
郵政編碼：郵政編碼：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇15
上訴人：_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業(yè)、住址。(上訴人如為單位，應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)
被上訴人：_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業(yè)、住址。(被上訴人如為單位，應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)
上訴人因________________(寫明案由，即糾紛的性質)一案不服________________人民法院(寫明一審法院名稱)________________第___________號__________判決，現(xiàn)提出上訴，上訴請求及理由如下：_________________
請求事項：_________________
_________________(寫明提出上訴所要達到的目的)
事實和理由：_________________
_____________(寫明上訴的事實依據(jù)和法律依據(jù)，應針對一審判決認定事實、適用法律或審判程序上存在的問題和錯誤陳述理由)
此致
________________人民法院
上訴人：_____________(簽名或蓋章)
________________年________________月________________日
附：_________________本上訴狀副本______份(按被上訴人人數(shù)確定份數(shù))。
宅基房建筑施工協(xié)議書 篇16
第一部分合同條件
一、詞語含義及合同文件
第一條詞語含義。在本合同，下列詞語除協(xié)議條款另有約定外，應具有本條所賦予的含義：
1.合同：是指為實施工程，發(fā)包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協(xié)議。包括合同條件、協(xié)議條款以及雙
方協(xié)商同意的與合同有關的全部文件。
2.協(xié)議條款：是指結合具體工程，除合同條件外，經(jīng)發(fā)包方和承包方協(xié)商達成一致意見的條款。
3.發(fā)包方（簡稱甲方）：協(xié)議條款約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
甲方的具體身份、發(fā)包范圍、權限、性質均需在協(xié)議條款內(nèi)約定。
4.承包方（簡稱乙方）：協(xié)議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當事人。
5.甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負責人。
6.乙方駐工地代表（稱簡乙方代表）：乙方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負責人。
7.社會監(jiān)理：甲方委托具備法定資格的工程建設監(jiān)理單位對工程進行的監(jiān)理。
8.總監(jiān)理工程師：工程建設監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。
9.設計單位：甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。
本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委托乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設
計合同。
10.工程：是指為使建筑物、構筑物內(nèi)、外空間達到一定的環(huán)境質量要求，使用裝飾裝修材料，
對建筑物、構筑物外表和內(nèi)部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。
11.工程造價管理部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。
12.工程質量監(jiān)督部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監(jiān)督機構。
13.合同價款：甲、乙雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內(nèi)容的價款總額。招標工
程的合同價款為中標價格。14.追加合同價款：在施工中發(fā)生的、經(jīng)甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
15.費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。
16.工期：協(xié)議條款約定的、按總日歷天數(shù)（包括一切法定節(jié)假日在內(nèi)）計算的工期天數(shù)。
17.開工日期：協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。
18.竣工日期：協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。
19.圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。
20.分段或分部工程：協(xié)議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。
21.施工場地：由甲方提供，并在協(xié)議條款內(nèi)約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場
地（包括一切通道）。
22.施工設備和設施：按協(xié)議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備或設施。
23.工程量清單：發(fā)包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法（規(guī)則）計算的全部工程的分部分項工程量明細
清單。
24.書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協(xié)議、備忘錄、函件及經(jīng)過確
認的會議紀要、電報、電傳等。
25.不可抗力：指因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災，以及協(xié)議條款約定的自然災害
等。
第二條合同文件及解釋順序。合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1.協(xié)議條款；
2.合同條件；
3.洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協(xié)議；
4.建設工程施工合同；
5.監(jiān)理合同；
6.招標發(fā)包工程的招標文件、投標書和中標通知書；
7.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
8.標準、規(guī)范和其它有關的技術經(jīng)濟資料、要求；
當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時，由雙方協(xié)商解釋，協(xié)商不成時，按協(xié)議條款第35條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協(xié)議條款約定的少數(shù)民族語言書寫、解釋和說明。
施工中必須使用協(xié)議條款約定的國家標準、規(guī)范。沒有國家標準、規(guī)范時，有行業(yè)標準、規(guī)范的，使用行業(yè)標準、規(guī)范；沒有國家和行業(yè)標準、規(guī)范的，使用地方的標準、規(guī)范。甲方應按協(xié)議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應標準、規(guī)范時，乙方應按協(xié)議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)甲方代表和設計單位批準后執(zhí)行。
甲方要求使用國外標準、規(guī)范的，應負責提供中文譯本。本條所發(fā)生購買、翻譯和定標準、規(guī)范的費用，均由甲方承擔。
適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)（含地方法規(guī)），及協(xié)議條款約定的規(guī)章。
第四條圖紙。甲方在開工日期7天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。
使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。
二、雙方一般責任
第五條甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：
1.甲方代表可委派有關具體管理人員，行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認，乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內(nèi)提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執(zhí)行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤而發(fā)生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3.甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內(nèi)不予答復，應承擔由此造成的追回合同價款，并賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。甲方代表易人，甲方應于易人前7天通知乙方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第六條委托監(jiān)理。本工程甲方委托監(jiān)理，應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應履行的職責。本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。
非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。
合同履行中，發(fā)生影響甲，乙雙方權利和義務的事件時，總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。
為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。
總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權利和義務。
三、施工組織設計和工期
第十條施工組織設計及進度計劃。乙方應在協(xié)議條款約定的日期，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代
表。甲方代表應按協(xié)議條款約定的時間予以批準或提出修改，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已
經(jīng)批準。乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙應按甲
方代表的要求提出措施，甲方代表批準后執(zhí)行。
第十一條延期開工。乙方按協(xié)議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協(xié)議條款約定的開工日期7天
前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內(nèi)答復乙方。甲方代表7天內(nèi)不予答復，視為已同意乙方要求，工
期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，竣工工期不予順延。
甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。
第十二條暫停施工。甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)提出處理意見。乙方應按
甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內(nèi)給予答
復。甲方代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內(nèi)未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲
方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方代表不及時作出答復，施工無
法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。
第十三條工期延誤。由于以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方代表確認，工期相應順延。
1.甲方不能按協(xié)議條款的約定提供開工條件；
2.工程量變化和設計變更；
3.一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
4.工程未按時支付；
5.不可抗力；
6.其它非乙方原因的停工。
乙方在以上情況發(fā)生后7天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的追加合同價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后7天
內(nèi)予以確認、答復，逾期不予答復，乙方可視為延期及要求已被確認。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協(xié)議條款約定承擔違約責任。
第十四條工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應簽訂提前竣工協(xié)議。乙方按協(xié)議修訂進度計劃，報甲方批
準。甲方應在7天內(nèi)給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議包括以下主要內(nèi)容：
1.提前的時間；
2.乙方采取的趕工措施；
3.甲方為趕工提供的條件；
4.趕工措施的追加合同價款和承擔；
5.提前竣工受益（如果有）的分享。
四、質量與檢驗
第十五條工程樣板。按照協(xié)議條款規(guī)定，乙方制作的樣板間，經(jīng)甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔。
第十六條檢查和返工。乙方應認真按照標準、規(guī)范、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。
第十七條工程質量等級。工程質量應達到國家或專業(yè)的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優(yōu)良標準，應支付由此增加的追加合同價款，對工期有影響的應給予相應的順延。
第十八條隱蔽工程和中間驗收。工程具備隱蔽條件或達到協(xié)議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后，在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。
第十九條重新檢驗。無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經(jīng)驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，賠償乙方損失并相應順延工期。
第三十五條爭議
35.1爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方同意由＿＿＿仲裁委
員會仲裁（雙方不在合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。
第三十六條違約
36.1違約的處理：
36.2違約金的數(shù)額：
36.3損失的計算方法：
36.4甲方不按時付款的利息率：
第三十七條索賠
第三十八條安全施工
第三十九條專利技術和特殊工藝
第四十條不可抗力
40.1不可抗力的認定標準：
第四十一條保險
第四十二條工程停建或緩建
第四十三條合同生效與終止
43.1合同生效日期：
第四十四條合同份數(shù)
44.1合同副本份數(shù)：
44.2合同副本的分送責任：
44.3合同制訂費用：
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
代理人：代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
郵政編碼：郵政編碼：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
合同訂立時間：年月日
鑒（公）證意見：
經(jīng)辦人：
鑒（公）證機關（蓋章）：
年月日