關于加工合同范文匯總(通用18篇)
關于加工合同范文匯總 篇1
協(xié)議號:
甲方:
地址:
電話:
傳真:
乙方:
電話:
傳真:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料業(yè)務達成以下協(xié)議:
一、甲方委托乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料,乙方接受甲方的委托。詳細條款參見合同(編號)。
二、雙方責任義務:
(一)甲方責任:
1.負責與外方商定所有合同條款,并對合同的全部內(nèi)容及交貨內(nèi)容負責。
2.及時向乙方支付定金及貨款。定金為合同總金額的25%,于雙方協(xié)議簽訂三日內(nèi)支付,其余75%貨款由甲方提供工廠擔保,并于信用證開出后十天內(nèi)付清,擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。
3.按時支付乙方代理手續(xù)費,比例為合同金額的.3%,于協(xié)議簽訂三日內(nèi)支付。
4.預付港口一切費用(報關、接貨、滯報、滯箱費等),預計為元(根據(jù)實際費用結算金額,多退少補)。支付銀行利息(二個月,金額為)及銀行費用。
5.保證該票貨物進口加工后以得利公司名義再出口,詳見雙方出口代理協(xié)議。
(二)乙方責任
1.根據(jù)甲方提供的外銷合同條款對外簽約,祥見合同(編號)。
2.負責辦理進料加工手冊及其它相關手續(xù)。
3.負責代甲方辦理報關、接貨等手續(xù)。
4.及時將有關單據(jù)轉交甲方。
5.如發(fā)生索賠等經(jīng)濟糾紛,乙方可在甲方委托下,代辦有關涉外手續(xù)。
三、甲乙雙方應各自履行職責義務,如在各自職責范圍內(nèi)出現(xiàn)問題或發(fā)生損失由各自承擔責任。
四、本協(xié)議未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
五、本協(xié)議與甲方出具的擔保函同時生效。
六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
年 月 日
關于加工合同范文匯總 篇2
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
家庭住址:身份證號:甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)平等協(xié)商,甲方將本廠的“紅磚生產(chǎn)”承包給乙方,達成以下協(xié)議:
第一條:承包方式及要求
1、乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產(chǎn)人員獨立管理與核算。
2、乙方生產(chǎn)所需要的工人由乙方自主招聘與甲方?jīng)]有勞動合同關系,生產(chǎn)期間所發(fā)生的輕工傷,花費在壹萬元以內(nèi)者,由乙方承擔,如發(fā)生人身損傷事故,花費在壹萬元以上者,由甲乙雙方共同承擔,各自承擔費用的50%。
第二條:承包定額及費用
1、承包期間所需的煤、電費由甲方承擔,在確保原材料的滿足供應下,乙方_____年必須完成生產(chǎn)合格標磚_____萬塊,計價每萬塊為_____元(大寫_____圓整),如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協(xié)商共同承擔。
2、乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠,甲方應先付給乙方訂金_____萬元(此預定金在乙方進廠正常生產(chǎn)期間分批累計扣除)
第三條:雙方的責任和義務
1、甲方開機之前,要將所有的機械設備進行一次徹底維護保養(yǎng),移交給乙方使用和管理,確保乙方正常進行生產(chǎn),如有損壞或丟失,由乙方及時購買補充,不得影響正常生產(chǎn)。
2、甲方對乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質量有權進行監(jiān)督不合格產(chǎn)品不入庫,但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。
3、工資結算,甲方每月分二次對賬結算付給乙方承包費用,不得拖欠。
第四條:違約責任及獎罰制度
1、乙方必須完成年產(chǎn)量_____塊標磚,每超過_____塊獎給乙方_____元獎金,如每少于_____塊則扣除乙方_____萬元的罰款,本合同生效后,雙方必須嚴格執(zhí)行,不得違約。
2、乙方及其工作無論任何情況下,不得干擾甲方經(jīng)營,不得阻塞圍堵甲方經(jīng)營場所,否則,每阻塞一次應由乙方付給甲方_____元損失費,相反如由于甲方與當?shù)厝罕娀蛲恋丶m紛所造成影響乙方正常生產(chǎn),同樣付給乙方五千元的損失費。
3、合同期間,雙方要坦誠相待,精誠合作,團結一致,做到勤溝通,勤協(xié)調(diào),遇到問題和困難及時處理,保證完成年生產(chǎn)任務,做到大家都賺錢,都高興。
4、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商補充,補充協(xié)議與本合同具有同等效力,本合同在執(zhí)行過程中,如發(fā)生爭議,雙方盡量協(xié)商解決,如達不成共識,可在當?shù)胤ㄔ涸V訟解決。
5、補充說明:如遇到特殊情況,磚廠確實無法正常生產(chǎn)時,所定產(chǎn)量按當時能生產(chǎn)多少算多少,不計獎罰。
6、甲乙雙方須遵守合同條例,任何一方不得違約,若有一方違約,應一次性賠付對方違約金_____元。
7、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方自簽字之日起生效。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):____________________
_______年______月______日
關于加工合同范文匯總 篇3
承攬方:
身份證號:
電話:
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:
電話:
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質量標準交付產(chǎn)品的,承擔逾期交付的責任;產(chǎn)品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
關于加工合同范文匯總 篇4
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
2.交貨辦法
(1)交貨地點:______________________________________________________。
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據(jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________。
(7)合同糾紛的處理______________________________________。
甲方(蓋章):____________ 乙方(蓋章):____________
代表人(簽字):__________ 代表人(簽字):__________
開戶銀行:________________ 開戶銀行:________________
帳號:____________________ 帳號:____________________
電話:____________________ 電話:____________________
_________年____月_______日 _________年____月_______日
簽訂地點:________________ 簽訂地點:________________
關于加工合同范文匯總 篇5
委托單位:(以下簡稱甲方) 合同編號: 加工單位:(以下簡稱乙方) 日 期:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特訂立本合同。
第一條:甲方自 年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。
第二條:加工方式
。1)(乙方自備材料),乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量的,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨,并由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的,乙方必須按指定采購,否則甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
。2)(甲方提供材料,明確規(guī)定原材料的消耗定額)甲方按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第三條:乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類產(chǎn)品,乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方
質檢人員的合理要求來組織生產(chǎn)。如品質達不到要求,甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第四條:甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由
甲方另行提供,雙方確認后乙方必須按期出貨,如延期出貨,乙方需承擔所有損失。
第五條:甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料(包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等)
乙方必須妥善保管和使用,以免給其他個人或公司所利用,更不能用甲方提供的資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個人或公司,否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條:付款:每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬,甲方在對賬當月15日前付清。
第七條:甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由,經(jīng)雙方協(xié)商確認一致后,免予承擔違約責任。
第八條:本合同在執(zhí)行中,如發(fā)生爭議,雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解
決,向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條:本合同自簽訂之日起生效,合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項,雙方協(xié)商解決,具有本合同同等效力。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
委托單位(甲方): (蓋章) 加工單位(乙方): (蓋章) 法定代表人: 法定代表人:
地 址: 地 址:
關于加工合同范文匯總 篇6
甲方:____________________(定做方)
乙方:____________________(承攬方)
雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
2.甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(____元/㎡),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務
1.通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質量問題,乙方自己負責。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背合同第一條(2款)時以(____元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
關于加工合同范文匯總 篇7
篇,歡迎閱讀參考!
加工合同范本
(一)
合同編號:_________
甲方(加工裝配方):_________
乙方(來料、來件方):_________
雙方在遵守中華人民共和國法律、法規(guī)的前提下,本著本等互利的原則,就來料加工_________進行了充分協(xié)商,一致達成如下合同條款:
一、雙方責任
1、甲方責任:
(1)提供有上蓋之廠房_________平方米,無上蓋場地_________平方米,工廠管理人員_________名,生產(chǎn)工人_________名、開業(yè)后____月增至_________名。在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,加工成品后交回乙方復出。
(2)提供現(xiàn)有水、電設備供加工生產(chǎn)之用,如需新安裝水、電設施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關業(yè)務的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務等管理,不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2、乙方責任:
(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設備總值約_________元。
(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數(shù)量、規(guī)格在各份具體生產(chǎn)加工合同中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,乙方有權向甲方提出調(diào)換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數(shù)量
第________年加工上述產(chǎn)品,加工費約_________元,從第________年開始的產(chǎn)量,應在前________年的基礎上有所增加,具體數(shù)量應在生產(chǎn)合同中訂明。
三、作價原則和工繳費
1、試產(chǎn)(培訓)期為二個月,在試產(chǎn)期內(nèi),工人每人每月工繳費暫定為_________元,每月工作____日,每天。
2、試產(chǎn)期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_________元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過。
3、甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負責。
4、每月乙方支付甲方_________元,作為工作管理費。
四、損耗率
1、試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率,實報實銷。
2、試產(chǎn)期后的損耗率,由雙方商定,并在生產(chǎn)加工合同中訂明。
五、來料和交貨期
1、乙方按生產(chǎn)合同的加工量,按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產(chǎn),乙方必須在每批產(chǎn)品開始加工前_________天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足_________天,停工天數(shù)累計不得超過四天,否則,乙方應按在廠工人以停工天數(shù)計,每人每天補助生活費_________元,支付給甲方工廠。
2、為使乙方能開展正常的業(yè)務活動,甲方應向乙方按商定的交貨期,按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質、按量交貨,造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應負賠償之責任,賠償數(shù)額可在具體的生產(chǎn)加工合同中訂明。
3、由乙方提供的機械、照明等設備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工后的成品,在甲方工廠經(jīng)乙方驗收起運后,甲方不負產(chǎn)品規(guī)格、質量、短缺等任何責任。
六、結匯形式
工繳費及工人管理費每月結算一次,以d即期結匯或支票方式結匯,由甲方工廠會同(_________政府授權的處理來料加工事務并具有外貿(mào)經(jīng)營權的)_________貿(mào)易公司(下稱授權貿(mào)易公司)開具發(fā)票后,通過_________銀行(_________分行)向乙方在_________開戶的銀行(_________銀行;帳號_________)辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方,則按逾期天數(shù),以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)_________個月不結匯,甲方有權采取停止出貨或其它措施。
七、勞動保護及運輸與保險
1、工廠應做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設施,廠房保持光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準,方能立項經(jīng)營。
2、乙方提供的機械、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用,均由乙方負責。
3、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向_________保險公司投保。
八、技術交流
在設備運抵甲方工廠后,乙方應盡快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協(xié)助。從試產(chǎn)期開始,乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓,直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術,進行正常生產(chǎn)時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責,甲方提供生活上的方便。
九、合同期限
本合同經(jīng)批準簽訂后,乙方須將商業(yè)登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業(yè)執(zhí)照經(jīng)海關備案生效。有效期為________年,即從________年____月____日至________年____月____日。如要提前終止或延長本合同,須在三個月前通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同,要負責補償對方的經(jīng)濟損失。補償?shù)霓k法,根據(jù)終止合同前半年內(nèi)的每月平均工繳費為準,補償兩個月的工繳費總額給對方。
合同期滿后,不動資產(chǎn)(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(chǎn)(如機械、車輛、設備)歸乙方所有,并按海關和有關規(guī)定及時辦理核銷手續(xù)。
雙方同意,在本合同經(jīng)批準簽訂后_________天內(nèi),乙方向甲方預付_________元,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起_________個月內(nèi),乙方仍不投產(chǎn)開業(yè),履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權廢約。如乙方能按時投產(chǎn)開業(yè),該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
十、仲裁
凡因本合同引起的或與本合同有關(包括任一生產(chǎn)加工合同)的任何爭議,應通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不能解決,均應提交_________仲裁委員會,按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十
一、語言
本合同以英文和中文書就,兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產(chǎn)生異議時,以中文文本為準。
十
二、合同的份數(shù)和修訂
本合同正本一式五份,甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務并有外貿(mào)經(jīng)營權的_________公司各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜,雙方可隨時補充或修改,并報政府有關部門批準實施。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
加工合同范本
(二)
承攬方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:_________
________年____月____日
加工合同范本
(三)
甲方(發(fā)包人):______________
乙方(承包人):______________
根據(jù)《民法典》及其相關的法律、法規(guī)。為保障租賃雙方的合法權益,在平等、自愿的基礎上,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,就乙方向甲方租賃廠房訂立本合同如下;
一、甲方自愿將坐落在:______________,廠房使用面積______平方米出租給乙方使用,廠房包括機器設備及部分附屬房間。乙方已對甲方所要承租的廠房做了充分了解,愿意承包該廠房。
二、租賃用途為石材加工與銷售,不得用于其他用途。租賃期間內(nèi)乙方不得以甲方的名義對外經(jīng)營。
三、租賃期限為________年____月____日起至________年____月____日止。
四、前________年租金每年為人民幣______萬,此后________年每年人民幣______萬,付款方式:________年一付、為每年的正月一次性付清。(實價不含水、電、暖、煤氣、設備等費用、不含稅,其一切稅費由承租方承擔)。
五、乙方在租賃合同簽訂之日起應支付甲方人民幣15萬元作為租賃押金。合同期滿后,如乙方無違約行為,甲方應無息退還給乙方。如乙方有違約行為,甲方不返還乙方已經(jīng)支付的租賃押金,以15萬元作為違約金賠償給甲方。
六、乙方應當履行下列義務:
1、乙方應當自行承擔租賃期間產(chǎn)生的水電費、稅收、員工招聘、工資、設備維修、廠房維修,變壓器維修等一切因生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的所有費用。乙方自負營虧,獨立核算,因此產(chǎn)生的責任與甲方無關。
2、甲方提供變壓器給乙方使用,乙方應當按照甲方每月提供的電表度數(shù)(電費單)將產(chǎn)生的電費按月及時支付給甲方。稅收(含國稅、地稅)與石粉處置粉、污染治理費等一切政府收費均由甲方代繳,乙方應當將款項在產(chǎn)生后七天內(nèi)及時支付給甲方。
3、乙方在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的勞動爭議、工傷責任事故應當由乙方自行承擔,如因乙方的工傷事故給甲方造成損失的,甲方有權向乙方全部追償。并且要求乙方承擔給甲方造成的其他損失,包括:律師費、公證費、取證費、訴訟費等等。
4、不得對所承包的廠房進行影響使用安全的履行,如確有需要改造,必須得甲方面同意,費用自理,權屬歸甲方所有,租賃期滿后或者解除合同時,就無償移交給甲方。
5、不得在租賃的廠房周圍堆入石料及雜物,以免影響車輛及人員通行。
6、未經(jīng)甲方書面同意,不得擅自將所承租的廠房分租、轉借、轉租給他人使用或與他人互換使用,不得抵押承租廠房。也不得以合伙、合資入股的方式將廠房轉由他人承租。不得用承租的廠房用作工商登記使用。
7、不得擅自改變租賃用途,不得利用所承租的廠房從事黃、堵、毒以及走私、販私、制毒、售假等違法活動,不得生產(chǎn)加工和存放易燃爆物品,不得在所承租的廠房和場地上存放、生產(chǎn)、銷售對周邊環(huán)境和房地產(chǎn)及附屬設施設備有腐蝕、污染、和破壞的有害物品,生產(chǎn)經(jīng)營必須符合____鎮(zhèn)管理和環(huán)保要求。
8、自覺遵守國家的有關規(guī)定,服從甲方管理,接受當?shù)厝嗣裾嘘P部門的監(jiān)督檢查。
9、廠房內(nèi)應當公告設備安全操作指示,如乙方違反操作規(guī)定,所造成的安全事故或隱患,由乙方承擔全部責任,甲方對乙方承租期間內(nèi)的消防、用電、生產(chǎn)加工、工人及其家屬和相關人員等甲方不承擔責任及連帶責任。
10、租賃期間,如遇到天災、戰(zhàn)爭、政府征地需要及其他人力不可抗拒的因素,造成本合同不能履行的,由此造成直接經(jīng)濟損失成的各項損失,甲、乙雙方各自承擔。在合同未到期間內(nèi)甲方不可用任何形式收回廠房場地使用。在合同期間內(nèi)購置增加的機械設備,乙在租期滿后有權拆走,甲方只是提供空廠房。甲方需為乙方提供變壓器和水電到廠內(nèi),及工廠經(jīng)常所需的有關證件。
1
1、乙方租賃后,應當以自行注冊的公司或個體名義對外經(jīng)營,不得以甲方的名義對外經(jīng)營,商標屬于甲方所有,乙方無權使用。
1
2、租賃期滿后,乙方應當將廠房及設備完整移交給甲方,廠房內(nèi)新增加或者安裝的機器設備全部歸屬甲方所有。乙方不得破壞任何廠房機器設備。
七、違約責任:
1、乙方違反本合同任一條款的,應當向甲方支付違約金,違約金為人民幣壹拾伍萬元整。甲方有權直接扣押乙方支付的租賃押金,作為部分違約金。
2、乙方違約的,甲方有權用乙方支付的押金作為損害賠償使用。
七、本合同若未盡事宜,由甲、乙雙方協(xié)商解決,另擬定補充協(xié)議。協(xié)商不成時可向人民法庭提起訴訟。
八、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份為據(jù),具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):____________
乙方(蓋章):____________
簽訂日期:________年____月____日
加工合同范本
(四)
供方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據(jù)《民法典》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經(jīng)濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務主管部門備案。
十
一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權按《民法典》有關規(guī)定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十
二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十
三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
服裝加工合同鋼筋加工合同加工貿(mào)易合同進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
________年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
________年____月____日
加工合同范本
(五)
以下簡稱甲方):_____________
加工方(以下簡稱乙方):_____________
甲乙雙方通過共同協(xié)商,在乙方生產(chǎn)設備能力允許的情況下,經(jīng)甲方要求,乙方同意,為甲方加工生產(chǎn)系列飲料,雙方本著平等協(xié)商、互惠互利的原則,達成以下議項:
一、加工產(chǎn)品范疇
1、產(chǎn)品品名:_____________
2、產(chǎn)品規(guī)格為:_____________
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。
二、加工費用
加工費按_____元瓶,以每箱_____元(每箱_____瓶,核算加工費按箱計算)。
三、加工方式
甲方負責提供內(nèi)容物及包裝原材料(包括瓶、標、箱、蓋、封箱膠帶等包裝物),乙方負責水、電、蒸汽的供應和配料、加工、封蓋、噴碼、套標、裝箱等工序的完成。
四、加工數(shù)量:分批加工,以甲方通知乙方批量為加工量。
五、結算方式
每月____日,有雙方保管、會計人員根據(jù)生產(chǎn)及耗損情況,盤存加工數(shù)量,以實際發(fā)貨數(shù)量計算加工費。
計算方式:實際加工數(shù)量(箱)加工費(箱)-超耗料費應付加工費,每月____日前付清當月加工費,甲方以現(xiàn)金或者匯票支付。
六、加工產(chǎn)品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的樣版和標準制作。
2、加工產(chǎn)品包裝上標注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn),附__________商標使用授權書。
3、產(chǎn)品在保質期內(nèi)出現(xiàn)批量性質量問題,只要產(chǎn)品達成甲乙雙方所確認的樣版和標準,皆由甲方負責解決,與乙方無關;
4、在甲方有要求時,乙方可協(xié)助甲方處理質量投訴,但不負責對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務;
5、少量的包裝破損等質量問題,由乙方負責調(diào)換;
6、若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產(chǎn)品變質,乙方不予承擔責任。
七、原輔料及包裝材料供應
1、產(chǎn)品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權屬于甲方所有,乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標簽等不能流入市場。
八、交貨方式
甲乙雙方按甲方指定之每批產(chǎn)品發(fā)貨日期在乙方倉庫進行交貨,由甲方派駐發(fā)貨人員與乙方倉庫人員按共同清點產(chǎn)品數(shù)量簽署交貨憑證。
九、物料耗損標準
按國家有關標準執(zhí)行。耗損應控制在原漿2%、蓋2%、包裝箱3%,瓶2%、標簽2%以內(nèi),超耗部分從加工費中扣除。因瓶子質量所造成的耗損(需瓶廠認可),不屬2%耗損控制范圍。
十、裝卸
甲方負責所有原輔材料的裝卸,乙方負責提供機械予以協(xié)助。
十
一、倉儲
乙方負責成品的倉儲工作,產(chǎn)品在發(fā)運前由乙方負責倉儲保管,產(chǎn)品所有權屬甲方,出庫必須由雙方人員共同進行。
十
二、甲方的責任與義務
1、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件;
2、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內(nèi)容;
3、加工費后,甲方須書面通知乙方:本旬、本月所要加工的數(shù)量等方面的生產(chǎn)計劃,以更乙方組織生產(chǎn);
4、如果因甲方提供的內(nèi)容物及包裝物而出現(xiàn)的質量問題由甲方負責;
5、甲方必須給乙方提供產(chǎn)品質量標準及質量參數(shù)、罐裝溫度等,如甲方提供E瓶達不到甲方要求的瓶罐溫度,所造成的損耗由甲方負責;
6、甲方需留技術人員二名(聯(lián)絡員),對生產(chǎn)時發(fā)生的內(nèi)容物及包裝物可能出現(xiàn)的問題協(xié)商解決;
7、內(nèi)容物的收、發(fā)、保管由甲方負責;
8、廢舊包裝物權屬甲方,由甲方收集、保管、處理;
9、甲方按照甲乙雙方確定的樣版和標準進行驗收貨品。
十
三、乙方的責任與義務
1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動;
2、接甲方生產(chǎn)通知后,立即組織生產(chǎn);
3、必須按甲方提供的技術標準進行生產(chǎn),否則出現(xiàn)的質量問題由乙方承擔;
4、負責包裝物的收、發(fā)、保管工作;
5、給甲方提供倉庫,庫房由甲方保管內(nèi)容物所用;
6、入庫由乙方負責保管,由甲方負責發(fā)貨;
7、負責為甲方工作人員提供住宿。
十
四、合同有效期限:自________年____月____日至________年____月____日
十
五、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
十
六、未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。
甲方(簽字蓋章):_____________
法定代表人:_____________
乙方(簽字蓋章):_____________
法定代表人:_____________
合同簽字地點:_____________
合同簽定日期
關于加工合同范文匯總 篇8
委托方:(以下簡稱甲方)
受托方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工生貂皮及生貉皮鞣制,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方加工生貂皮及生貉皮的鞣制,質量標準以甲方要求為準,價格雙方按照同期市場價格為標準。
第二條
1、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續(xù)。
2、乙方提供加工品的質量標準要求。
3、甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認后驗收貨物。
4、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。甲方不得把乙方設計的生產(chǎn)樣版提供給其他生產(chǎn)商。
5、甲方負責貨物的往來運費。
第三條
1、乙方需嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事加工活動。
2、按照甲方確定的質量標準進行加工,正常損失不超過1%,非正常損失由乙方按照同期市場價格進行賠償。
3、乙方不得將甲方提供的質量標準要求用于其他需求者。
4、嚴格遵守甲方商業(yè)秘密。
甲方責任乙方責任
第四條付款方式及交貨地點
甲方遵守貨到付款,采取銀行結算。
第五條
1、乙方未按照甲方生產(chǎn)質量標準加工的,按同期市場單價賠償甲方。
2、凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨物價值30%的違約金。
3、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。
第六條合同有效期限違約責任
本合同一式兩份,甲、乙雙方共同簽字蓋章,本合同自簽訂之日起生效,未盡事宜另補充說明,并具有同等的`法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
本合同甲方委托乙方進行新產(chǎn)品的刀具及工裝的購買,乙方接受委托并為甲方在雙方經(jīng)過平等協(xié)商,達成如下協(xié)議,并由雙方共同恪守。
1、產(chǎn)品型號及名稱:(零件清單見附表)本合同總金額:¥42585肆萬貳仟伍佰捌拾伍圓整(小、大寫)。
2、技術及質量要求:按照國家行業(yè)標準執(zhí)行;
3、驗收標準、方法:甲方負責驗收,標準按國標要求執(zhí)行;
4、交貨地點及運輸費用:華德集團液壓閥分公司,運輸費用由乙方承擔;
5、結算方式及期限:合同產(chǎn)品全部交付后30天全款支付給乙方;
6、解決合同紛爭的方式:協(xié)商或北京法院仲裁;
7、本合同一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托方(甲方):
被委托方(乙方):
甲方委托乙方全年加工掛面產(chǎn)品,為了維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關委托加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條委托加工內(nèi)容
甲方委托乙方全年加工掛面產(chǎn)品.乙方供給甲方的價格以乙方出廠價格為準,合作期間乙方不得私自調(diào)高價格(非人為因素的原料價格上漲因素除外)。產(chǎn)品質量要求如下:
1、產(chǎn)品凈含量誤差不能超過±3克。
2、包裝整齊,版面清晰。
第二條甲方責任:
1、按照合同要求分批次下訂單委托乙方加工掛面產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等法律證件復印件并加蓋公司鮮公章。
3、每次訂貨需提前給乙方提供訂單,并在訂單中向乙方表明加工規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標準要求、交貨時間等。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣品和產(chǎn)品標準進行驗收貨品。
5、甲方應嚴守乙方的商業(yè)秘密。
6、甲方負責運輸。
7、甲乙雙方合同終止后剩余包裝材料歸甲方所有,甲方按剩余包裝材料的數(shù)量按當時市場價格退還乙方現(xiàn)金。
8、甲方同意乙方使用張國華的人名權、肖像權。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求進行委托加工生產(chǎn)。
2、按照合同約定的規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標準、生產(chǎn)期限等相關要求加工,不得以任何形式和理由超過和短缺訂單數(shù)量或任意延期交貨。
3、負責原材料的采購、驗收、加工過程控制。
4、向甲方提供產(chǎn)品說明、生產(chǎn)許可證號、產(chǎn)品標準號、保質期及保存條件、廠名廠址。
5、嚴守甲方的商業(yè)秘密,不得將甲方訂單的數(shù)量、價格告知第三方。
6、乙方應確保所供產(chǎn)品的質量(按國家標準執(zhí)行)。由于乙方產(chǎn)品質量原因導致甲方在產(chǎn)品保質期內(nèi)銷售過程中出現(xiàn)的質量問題及由此給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。
第四條付款方式:
乙方保質保量生產(chǎn)結束后,全款交付,款到發(fā)貨。
第五條驗收標準:
根據(jù)國家標準及訂單要求。
第六條違約責任:
甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為12個月,自年月日至年月日止,具體每批產(chǎn)品生產(chǎn)、交貨時間以甲方訂單為準。
第八條合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決。
第九條本合同正本一式二份(補充協(xié)議、傳真件、原件具有同等法律效力)經(jīng)雙方法人代表或公司代表簽字蓋章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
關于加工合同范文匯總 篇9
委 托 方:簽 訂 地 點:
承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商, 簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內(nèi)容及有關證件的名稱、編號
1.3 發(fā)布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)
2.2 結算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第( 2 )項規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;
2. 向 連云港市當?shù)?人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
關于加工合同范文匯總 篇10
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條甲方責任
1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品。
2、向乙方提供加工產(chǎn)品款式、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求并標示清晰。
3、甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數(shù)量、質量及生產(chǎn)期限等標準進行生產(chǎn),不得以任何形式和理由拖欠數(shù)量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品,不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方,更不得提供給甲方的同行業(yè),否則,應承擔相應法律責任。
4、乙方必須加強質量保證能力,確保加工、運輸過程的質量控制,保證所加工的產(chǎn)品符合質量標準。
第四條付款方式及交提貨地點
每月八號為對帳日,乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬,雙方確認無誤后,甲方列入應付款科目,每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收,如發(fā)現(xiàn)質量有異,甲方應在收到貨物之日起15日內(nèi)書面通知甲方處理。驗收標準依據(jù)樣品或甲方檢驗標準。
第六條違約責任
1、如乙方未按照雙方約定的時間和數(shù)量交貨,每拖延一天,罰款500元。
2、質量與合同約定不符,導致產(chǎn)品報廢的,應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
3、如合格率指標達不到約定要求,甲方有權要求乙方及時安排人員全檢,或由甲方安排專人全檢,由此產(chǎn)生的相關費用由乙方負責。
2、如甲方未按約定時間支付加工款,每推遲一天,罰款500元。
3、如乙方經(jīng)常不能滿足甲方質量要求和交期要求,除追究違約責任外,甲方有權終止本合同。
4、如一方因故需要終止本合同,必須提前一個月通知甲方,否則,甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為,自年月日至年月日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力
在本合同期內(nèi),如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行,本合同自然終止,雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規(guī)定的調(diào)整變化使本合同無法繼續(xù)履行,本合同亦自然終止,雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議,應協(xié)商解決;協(xié)商不成,依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條其他
1、本合同一式二份,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂合同附件(或補充協(xié)議),附件(或補充協(xié)議)與本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
地址:地址:
負責人簽字:
負責人簽字:
日期:日期:
關于加工合同范文匯總 篇11
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范GB5025-20__)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構有限責任公司
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
關于加工合同范文匯總 篇12
承攬方(甲方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方(乙方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
。1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
。2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
關于加工合同范文匯總 篇13
甲方:________________________
乙方:________________________第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認為合格。第四條材料由_________方負責。第五條若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。第六條驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認為屬實者,則不在此限。
。ㄒ唬┻^期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
。ㄈ├^續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以價款的一倍計算。第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。第九條乙方送交加工品,因不良導致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。第十一條試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分 等級。第十三條付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
關于加工合同范文匯總 篇14
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的.理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:__________________
__________年______月____日
簽訂地點:_______________
定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:___________________
_________年______月____日
簽訂地點:_______________
關于加工合同范文匯總 篇15
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
簽訂合同單位:____________________(以下簡稱定作方承攬方)
經(jīng)雙方協(xié)商同意,訂立合同如下:
承攬人按下表完成定作人要求的任務:
產(chǎn)品名稱
型號規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
定作人按下表供應原材料:(略)
定作方:
單位名稱(章)
單位地址
關于加工合同范文匯總 篇16
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費
定作物名稱型號規(guī)格質量要求計量單位數(shù)量加工費
單位總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規(guī)格質量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復
第七條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條 監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條 質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條 違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
關于加工合同范文匯總 篇17
甲方:
乙方:
甲方問乙方訂制家具(仿古沙發(fā))一批,為明確雙方責任及權益,根據(jù)《合同法》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商制定合同如下:
一、訂制內(nèi)容:
沙發(fā)白坯半成品和油漆成品
加工,以雙方認定的樣品為準。
二、合作形式:
甲方向乙方訂制加工沙發(fā)一批,甲方提供原生態(tài)板材,約計五十個立方米,乙方負責白坯半成品及油漆成品加工。
三、乙方根據(jù)甲方提供的沙發(fā)樣品及件數(shù)核算實際用料方數(shù)。
_________________________________________________________________
四、甲方加工件數(shù):
五套沙發(fā)(1+2+3)+2
五、合同加工單價:
壹套單價12000元,總價60000元,含油漆輔料,大寫陸萬元整。
六、付款方式:
甲方在合同簽定之日起向乙方支付加工費總額的50%作為之前開支費用,余款在提貨之前付清。
七、交貨方式:
、、乙方在收到甲方款之日起開始計算,四十五日伍套全部交貨。乙方在收到通知之日,一日不提貨,甲方收取乙方倉庫存放費,按每天百元計算,依此類推,到提貨日期止,算清現(xiàn)金。㈡付清加工費余額,一次性提貨。
八、交貨地點:
甲方自提。
九、雙方發(fā)生爭議:
雙方的協(xié)商,協(xié)商不成的則可向有管轄權的人民法院訴訟。
十、本合同一式貳份
甲乙雙方各執(zhí)一份,一經(jīng)簽訂具有法律效力,雙方必須共遵守,合同條款至雙方完成后自行終止。甲方(簽章):乙方(簽章):
代表(簽章):
代表(簽章):
電話:
電話:
日期:
日期:
關于加工合同范文匯總 篇18
合同編號:______________
定作方:_______________________
承攬方:_______________________
簽訂地點:_____________________
簽訂時間:_____年_____月_____日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接。)
二、定作方帶料
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接。)
三、質量要求、技術標準
────────────────────
四、承攬方對質量負責的條件及期限
────────────────────
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────
八、交(提)貨方式及地點
────────────────────
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
────────────────────
十、結算方式及期限
────────────────────
十一、違約責任
────────────────────
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
────────────────────
十三、解決合同糾紛的方式
────────────────────
十四、雙方協(xié)商的其它條款
────────────────────
有效期限:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
監(jiān)制部門:__________ 印制單位:____________________