關(guān)于加工合同匯總（精選17篇）
關(guān)于加工合同匯總 篇1
甲方：_____________________________
乙方：_____________________________
一、本合同是依照《中華人民共和國民法典》訂立的，經(jīng)過雙方簽字蓋章后，即發(fā)生法律效力，雙方必須嚴格履行。
二、合同條款：(共12條)
1、合同簽定雙方就以下加工零件簽定加工合同。
序號名稱規(guī)格型號數(shù)量單價總價(元)備注
1：_____________________________
2：_____________________________
3：_____________________________
4：_____________________________
5：_____________________________
6：_____________________________
7：_____________________________
8：_____________________________
9：_____________________________
2、自合同簽定生效之日起，甲方在5個工作日內(nèi)按合同總額20%支付乙方加工預付款。
3、乙方完成加工向甲方交貨時，所有加工的產(chǎn)品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。
4、所加工的零件經(jīng)過甲方復檢合格后，甲方可按合同總額的50%支付乙方。
5、所余合同總額的30%在零件裝配調(diào)試完成，乙方開具稅率為17%的全額增值稅發(fā)票后，15日內(nèi)甲方酌情付清余款。
6、合同的交貨日期根據(jù)雙方要求確定，若乙方推遲交貨，違約金每天合同總額的1%從總額中扣除。
7、加工件所需材料有乙方負責，加工完畢后，乙方負責加工件運送至甲方所在地的運費。
8、甲方復檢時，出現(xiàn)加工見不符合圖紙要求、不合格的現(xiàn)象，甲方通知乙方后，乙方負責及時修復或補件;如甲方通知后，乙方未做出補救工作，甲方代替乙方修復或補加工時，所產(chǎn)生的一切費用從合同總額中扣除。
9、若乙方在一次性完成另部件不合格率在5%以上時，不合格件處理方法除按合同條款的`第六項、第八項執(zhí)行外，再處以合同總額10%的扣款。
10、本合同附件：甲方外協(xié)加工檢驗格式書及加工圖紙，一式兩份，甲乙各執(zhí)一份，與合同具有同等的法律效力。
11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙，不得外泄，同零件一同交還甲方。
12、合同未盡事宜，甲乙雙方本著互敬互諒的原則協(xié)商解決。
甲方代表：(簽字蓋章)_____________________________
乙方代表：(簽字蓋章)_____________________________
_________年________月________日
關(guān)于加工合同匯總 篇2
承攬方（甲方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方（乙方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方；定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉(zhuǎn)包
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
�。�2）乙方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（ ）項處理：
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
_______年____月____日
關(guān)于加工合同匯總 篇3
委 托 方：簽 訂 地 點：
承接方： 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期：年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商， 簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項目（制作）
1.2 廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號
1.3 發(fā)布地點或形式：
1.4 顏色：
1.5 規(guī)格或材料：
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ，（大寫 圓整）
2.2 結(jié)算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責任
4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（ 2 ）項規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁；
2. 向 連云港市當?shù)?人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方：連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方：
單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
關(guān)于加工合同匯總 篇4
甲方（承攬人）：
乙方（定做人）：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商，簽訂此材料加工合同，達成以下協(xié)議內(nèi)容：
第一條 成品原料及加工內(nèi)容
注：
1、有無附圖紙；
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產(chǎn)加工圖紙，圖紙作為本合同內(nèi)容的附件一并執(zhí)行（圖紙需蓋章或簽字確認）。
第二條 加工期限和質(zhì)量要求
1、材料選定：材料的選定根據(jù)乙方自行選擇的方式：
�、偌追礁鶕�(jù)乙方的制定選購。
�、谟梢曳阶孕羞x購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應(yīng)向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應(yīng)由甲方根據(jù)自身的設(shè)備、技術(shù)、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。
3、成品的質(zhì)量要求，有相關(guān)技術(shù)圖紙規(guī)范的，應(yīng)符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的，應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)格型號要求。
第三條 交貨時間、地點、結(jié)算方式
1、交貨時間：甲乙雙方協(xié)商一致，甲方在合同簽訂后 日內(nèi)交貨，即 年 月 日前。
2、交貨地點：
3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務(wù)后，應(yīng)及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內(nèi)提貨；乙方收到通知后未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。
4、乙方應(yīng)在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)并確認；乙方對成品質(zhì)量提出異議，應(yīng)在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方后，仍應(yīng)對成品的品質(zhì)與數(shù)量向乙方負責。
第四條 違約責任
發(fā)生下列情況之一時，甲乙雙方應(yīng)承擔違約責任：
1、甲方未在加工期限內(nèi)完成加工任務(wù)，則應(yīng)與乙方協(xié)商順延相應(yīng)期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應(yīng)連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關(guān)聯(lián)的合同），甲方應(yīng)賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標準的，應(yīng)承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應(yīng)承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應(yīng)承擔總價款千分之五的違約金。
第五條 合同爭議及解決方式
因本合同所發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條 補充條款
如有以上內(nèi)容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協(xié)議，補充內(nèi)容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。
甲方（蓋章）：________________
乙方（蓋章）：____________________
_______年______月______日
關(guān)于加工合同匯總 篇5
合同編號：______________
定作方：_______________________
承攬方：_______________________
簽訂地點：_____________________
簽訂時間：_____年_____月_____日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫�。）
二、定作方帶料
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接。）
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
────────────────────
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
────────────────────
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────
八、交（提）貨方式及地點
────────────────────
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
────────────────────
十、結(jié)算方式及期限
────────────────────
十一、違約責任
────────────────────
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
────────────────────
十三、解決合同糾紛的方式
────────────────────
十四、雙方協(xié)商的其它條款
────────────────────
有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
監(jiān)制部門：__________ 印制單位：____________________
關(guān)于加工合同匯總 篇6
甲方：________________________
乙方：________________________第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。第四條材料由_________方負責。第五條若材料由甲方負責供應(yīng)時，廢料率為_________。第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。
（一）過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
（二）繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
�。ㄈ├^續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
（四）繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。第十條按期交足定貨而合格率為100％，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價_________獎勵金。第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分 等級。第十三條付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。第十四條乙方應(yīng)找（乙方資本額二倍）殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
關(guān)于加工合同匯總 篇7
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲方委托乙方加工，雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下合同條款，以便共同遵守。
一、委托加工項目
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
二、委托加工方式
1、甲方提供原材料。合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額，甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪，并由甲方提供商標（成尊女褲）吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照合同規(guī)定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產(chǎn)品，甲方不得拒收。如果有質(zhì)量異議，雙方應(yīng)共同選擇由鑒定資質(zhì)的機構(gòu)進行鑒定。
4、工廠由乙方全權(quán)管理，包括加工設(shè)備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限：按乙方接單日起-天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工，于x年x月x日制作出樣品，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》（見附件）及國家標準。（如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行）
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質(zhì)量的確認；
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認；
3、繡制商標工藝的確認；
4、縫紉手工藝的確認；
5、其他質(zhì)量問題的確認；
6、乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題；
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料；
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝；
2、于甲方指定的地點交貨。
3、運輸方式為；運費由負擔。
八、加工費及結(jié)算
1、加工單價：x元/套，大寫：
2、結(jié)算日期：按月結(jié)算，依據(jù)實際制衣件數(shù)，經(jīng)雙方認可后，甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任
�。ㄒ唬┘追降倪`約責任：
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量、未按合同規(guī)定的時間向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應(yīng)按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應(yīng)支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、設(shè)計或變更交付定作物地點、接受人等，應(yīng)當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行部分酬金總額的%（20%x60%的幅度）違約金。
�。ǘ┮曳降倪`約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間、數(shù)量交貨，如逾期交貨或交貨數(shù)量少于合同約定的，乙方應(yīng)向甲方支付總價款%的違約金。
2、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的%違約金；
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當賠償甲方因此而造成的損失；
5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任；
6、乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，
應(yīng)當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣x萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰；
7、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當按該批產(chǎn)品總金額的%支付違約金；
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
十三、其他約定：
甲方（蓋章）：________________
乙方（蓋章）：____________________
_______年______月______日
關(guān)于加工合同匯總 篇8
甲方：
乙方：
原由加工廠，經(jīng)甲方與合伙人（即乙方）一段時期的艱苦創(chuàng)業(yè)，由于社會和事業(yè)因素，甲方?jīng)Q定退出她一手創(chuàng)辦的大理石加工廠，由合伙人（即乙方）單獨經(jīng)營，具體轉(zhuǎn)讓辦法經(jīng)甲，乙雙方在共存共榮的基礎(chǔ)上達成以下協(xié)議：
1，加工廠所有的機械設(shè)備按人民幣一萬四千八百元整，由乙方用現(xiàn)金一次性買斷，但乙方必須在原場地經(jīng)營，不得轉(zhuǎn)移場地及機械設(shè)備。
2，如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷，則乙方必須請甲方有償提供經(jīng)營場地，如甲方無法提供經(jīng)營場地，則乙方必須遷出以下協(xié)議中所規(guī)定的七鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
3，乙方在經(jīng)營期間，甲方不可在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉(xiāng)鎮(zhèn)再經(jīng)營大理石加工業(yè)務(wù)。
4，如乙方在經(jīng)營一段時間后，想出讓加工廠設(shè)備，必須首先征詢甲方意向，如甲方同意接手，則乙方必須按此協(xié)議原價無條件轉(zhuǎn)給甲方，如甲方不想接手，則由乙方自由處理，但乙方出手后，無論接手方是甲方還是其他人，乙方今后均不得在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉(xiāng)鎮(zhèn)重操大理石加工業(yè)務(wù)，否則甲方有權(quán)干涉，由此造成的不良后果，均由乙方承擔經(jīng)濟責任及法律責任。
5，協(xié)議自簽訂之日起，乙方必須每年上交人民幣四千元創(chuàng)業(yè)費給甲方，此款在協(xié)議簽訂之日付幣貳千元，今后乙方必須在每年的公歷二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。
6，今后乙方在經(jīng)營期間的場地費，水電費，工商管理費及稅務(wù)等一切費用均由乙方自理。
此協(xié)議一式二份，甲，乙雙方各執(zhí)一份，敬請雙方共同遵守執(zhí)行。
甲方: 乙方： 經(jīng)場人：
關(guān)于加工合同匯總 篇9
協(xié)議號：
甲方：
地址：
電話：
傳真：
乙方：
電話：
傳真：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料業(yè)務(wù)達成以下協(xié)議：
一、甲方委托乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料，乙方接受甲方的委托。詳細條款參見合同(編號)。
二、雙方責任義務(wù)：
(一)甲方責任：
1.負責與外方商定所有合同條款，并對合同的全部內(nèi)容及交貨內(nèi)容負責。
2.及時向乙方支付定金及貨款。定金為合同總金額的25％，于雙方協(xié)議簽訂三日內(nèi)支付，其余75％貨款由甲方提供工廠擔保，并于信用證開出后十天內(nèi)付清，擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。
3.按時支付乙方代理手續(xù)費，比例為合同金額的.3％，于協(xié)議簽訂三日內(nèi)支付。
4.預付港口一切費用(報關(guān)、接貨、滯報、滯箱費等)，預計為元(根據(jù)實際費用結(jié)算金額，多退少補)。支付銀行利息(二個月，金額為)及銀行費用。
5.保證該票貨物進口加工后以得利公司名義再出口，詳見雙方出口代理協(xié)議。
(二)乙方責任
1.根據(jù)甲方提供的外銷合同條款對外簽約，祥見合同(編號)。
2.負責辦理進料加工手冊及其它相關(guān)手續(xù)。
3.負責代甲方辦理報關(guān)、接貨等手續(xù)。
4.及時將有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)交甲方。
5.如發(fā)生索賠等經(jīng)濟糾紛，乙方可在甲方委托下，代辦有關(guān)涉外手續(xù)。
三、甲乙雙方應(yīng)各自履行職責義務(wù)，如在各自職責范圍內(nèi)出現(xiàn)問題或發(fā)生損失由各自承擔責任。
四、本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
五、本協(xié)議與甲方出具的擔保函同時生效。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
年 月 日
關(guān)于加工合同匯總 篇10
甲方：_______
乙方：_______
一、本合同是依照《中華人民共和國合同法》訂立的，經(jīng)過雙方簽字蓋章后，即發(fā)生法律效力，雙方必須嚴格履行。
二、合同條款：(共12條)
1、合同簽定雙方就以下 加工零件簽定加工合同。
2、自合同簽定生效之日起，甲方在5個工作日內(nèi)按合同總額20%支付乙方加工預付款。
3、乙方完成加工向甲方交貨時，所有加工的產(chǎn)品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。
4、所加工的零件經(jīng)過甲方復檢合格后，甲方可按合同總額的50%支付乙方。
5、所余合同總額的30%在零件裝配調(diào)試完成，乙方開具稅率為17%的全額增值稅發(fā)票后，15日內(nèi)甲方酌情付清余款。
6、合同的交貨日期根據(jù)雙方要求確定，若乙方推遲交貨，違約金每天合同總額的1%從總額中扣除。
7、加工件所需材料由乙方負責，加工完畢后，乙方負責加工件運送至甲方所在地的.運費。
8、甲方復檢時，出現(xiàn)加工件不符合圖紙要求、不合格的現(xiàn)象，甲方通知乙方后，乙方負責及時修復或補件;如甲方通知后，乙方未做出補救工作，甲方代替乙方修復或補加工時，所產(chǎn)生的一切費用從合同總額中扣除。
9、若乙方在一次性完成零部件不合格率在5%以上時，不合格件處理方法除按合同條款的第六項、第八項執(zhí)行外，再處以合同總額10%的扣款。
10、本合同附件：甲方外協(xié)加工檢驗格式書及加工圖紙，一式兩份，甲乙各執(zhí)一份，與合同具有同等的法律效力。
11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙，不得外泄，同零件一同交還甲方。
12、合同未盡事宜，甲乙雙方本著互敬互諒的原則協(xié)商解決。
甲方代表：_______(簽字蓋章)
乙方代表：_______(簽字蓋章)
日期：_______
關(guān)于加工合同匯總 篇11
甲方：_____________（以下簡稱甲方）
乙方：_____________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律、法規(guī)精神，甲、乙雙方遵循平等、自愿、互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商一致同意簽訂本合同。
第一條加工不銹鋼欄桿
1、不銹鋼欄桿扶手材料規(guī)格Ф51×1.2。
2、不銹鋼立柱規(guī)格為Ф51×1.2。
3、不銹鋼欄桿橫管規(guī)格Ф35×1.0。
4、不銹鋼欄桿豎管規(guī)格Ф25×1.0。
第二條制作要求
1、要求橫平豎直，拋光打磨。
2、要求高度為70cm。
3、要求長度為4m為單位，立柱3支。
4、按所提供的“不銹鋼樣品”及樣圖加工。
第三條合同金額
1、單價為150元/米（含稅收）。
2、合同數(shù)量約100米，總金額約15000元整，以實做實收為準。
第四條驗收及付款：
1、不銹鋼欄桿全部運至甲方指定地點即為交貨，交貨后及時辦理驗收手續(xù)，經(jīng)甲方驗收合格后3日內(nèi)付清乙方貨款。
2、所加工的不銹鋼欄桿、維修保質(zhì)期為一年。
第五條本合同未盡事宜由雙方本著友好合作精神協(xié)商簽訂補充協(xié)議，本合同所列附件（即圖紙）是本合同的.組成部分，與本合同具有同等效力。
第六條本合同自簽訂之日起生效，本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，應(yīng)提交重慶市九龍坡區(qū)人民法院訴訟。
第七條本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
附：加工不銹鋼欄桿《報價表》及制作樣圖一份。
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________
乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________
地址：___________________________
電話：_______________________
電話：___________________________
傳真：_______________________
傳真：___________________________
日期：______年______月_____日
日期：_______年_______月_______日
關(guān)于加工合同匯總 篇12
委托方：_________(甲方)
承攬方：_____________(乙方)
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：________________
項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質(zhì)量標準：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結(jié)算方式：
____________________。
7、違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年月日
關(guān)于加工合同匯總 篇13
承攬方(甲方)：_________
定作方(乙方)：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條加工費結(jié)算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的.理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_____
地址：__________________
__________年______月____日
簽訂地點：_______________
定作方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_____
地址：___________________
_________年______月____日
簽訂地點：_______________
關(guān)于加工合同匯總 篇14
合同編號：
定作人：
承攬人：
簽訂時間：
簽訂地點
第一條 加工物
加工物名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
報酬
單價
金額
合計人民幣金額（大寫）
第二條 定作人提供的材料
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額
第三條 承攬人以定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：____________________________。
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求： 。
第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在__________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的___________日內(nèi)答復。
第六條 批改問題我（是/否）第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：
第七條 定作人協(xié)助承攬人的事項與要求： 。
第八條 加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求： 。
第九條 加工物的包裝要求及費用負擔： 。
第十條 加工物的交會方式、期限及地點： 。
第十一條 加工物的驗收、方法、期限及地點： 。
第十二條 承攬人對加工物質(zhì)量負責的期限及條件： 。
第十三條 定作人應(yīng)在___________年____月____日前向承攬人交付定金（大寫）__________________ 元。
第十四條 結(jié)算方式及期限： 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條 本合同解除的條件：（一）定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。（二）
第十七條 違約責任：
第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭筆名，由雙方當事人協(xié)商解決，也可以由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決；（一）提交_________________________________仲裁委員會仲裁。（二）依法向_______________________________人民法院起訴 。
第十九條 其他約定事項：
定作人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
郵政編碼
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
郵政編碼：
關(guān)于加工合同匯總 篇15
廣告制作合同
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：電話：
銀行帳號：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿的原則，協(xié)商一致，特就甲方向乙方訂做廣告牌事項訂立以下協(xié)議。
第一條 合同標的為 木吊牌、科室牌、制度牌等
第二條質(zhì)量標準： 乙方保證質(zhì)量符合甲方要求的標準，只要不是人為破壞，終身保修。
第三條數(shù)量與價格： 示范村木吊牌、科室牌、制度牌、刮墻等總價款肆仟柒佰伍拾捌元
柒角正（4758.70）。
第四條交貨地點：由乙方送貨到甲方，并負責安裝完畢。
第五條交貨時間：20xx年9月24日前安裝完畢即交貨。
第六條 付款方式及期限：安裝完畢后經(jīng)甲方驗收合格，憑乙方開具的正規(guī)發(fā)票付款。
第七條 違約責任：乙方必須按協(xié)議約定的時間、地點、質(zhì)量標準進行制作或安裝，雙方
交接清楚，付清約定的款項，如任何一方違約，應(yīng)按總價款的10%支付給對方違約金。
第八條合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
第九條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，提交當?shù)胤ㄔ翰脹Q。
第十條合同生效時間為最后一方簽字或蓋章之日。
甲方：蓋章 乙方： 蓋章
關(guān)于加工合同匯總 篇16
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
家庭住址：身份證號：甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)平等協(xié)商，甲方將本廠的“紅磚生產(chǎn)”承包給乙方，達成以下協(xié)議：
第一條：承包方式及要求
1、乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產(chǎn)人員獨立管理與核算。
2、乙方生產(chǎn)所需要的工人由乙方自主招聘與甲方?jīng)]有勞動合同關(guān)系，生產(chǎn)期間所發(fā)生的輕工傷，花費在壹萬元以內(nèi)者，由乙方承擔，如發(fā)生人身損傷事故，花費在壹萬元以上者，由甲乙雙方共同承擔，各自承擔費用的50%。
第二條：承包定額及費用
1、承包期間所需的煤、電費由甲方承擔，在確保原材料的滿足供應(yīng)下，乙方_____年必須完成生產(chǎn)合格標磚_____萬塊，計價每萬塊為_____元(大寫_____圓整)，如遇到不可抗拒的自然災(zāi)害造成的損失由雙方協(xié)商共同承擔。
2、乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠，甲方應(yīng)先付給乙方訂金_____萬元(此預定金在乙方進廠正常生產(chǎn)期間分批累計扣除)
第三條：雙方的責任和義務(wù)
1、甲方開機之前，要將所有的機械設(shè)備進行一次徹底維護保養(yǎng)，移交給乙方使用和管理，確保乙方正常進行生產(chǎn)，如有損壞或丟失，由乙方及時購買補充，不得影響正常生產(chǎn)。
2、甲方對乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)進行監(jiān)督不合格產(chǎn)品不入庫，但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。
3、工資結(jié)算，甲方每月分二次對賬結(jié)算付給乙方承包費用，不得拖欠。
第四條：違約責任及獎罰制度
1、乙方必須完成年產(chǎn)量_____塊標磚，每超過_____塊獎給乙方_____元獎金，如每少于_____塊則扣除乙方_____萬元的罰款，本合同生效后，雙方必須嚴格執(zhí)行，不得違約。
2、乙方及其工作無論任何情況下，不得干擾甲方經(jīng)營，不得阻塞圍堵甲方經(jīng)營場所，否則，每阻塞一次應(yīng)由乙方付給甲方_____元損失費，相反如由于甲方與當?shù)厝罕娀蛲恋丶m紛所造成影響乙方正常生產(chǎn)，同樣付給乙方五千元的損失費。
3、合同期間，雙方要坦誠相待，精誠合作，團結(jié)一致，做到勤溝通，勤協(xié)調(diào)，遇到問題和困難及時處理，保證完成年生產(chǎn)任務(wù)，做到大家都賺錢，都高興。
4、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議與本合同具有同等效力，本合同在執(zhí)行過程中，如發(fā)生爭議，雙方盡量協(xié)商解決，如達不成共識，可在當?shù)胤ㄔ涸V訟解決。
5、補充說明：如遇到特殊情況，磚廠確實無法正常生產(chǎn)時，所定產(chǎn)量按當時能生產(chǎn)多少算多少，不計獎罰。
6、甲乙雙方須遵守合同條例，任何一方不得違約，若有一方違約，應(yīng)一次性賠付對方違約金_____元。
7、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方自簽字之日起生效。
甲方（蓋章）：________________
乙方（蓋章）：____________________
_______年______月______日
關(guān)于加工合同匯總 篇17
定作方：____________
承攬方：____________
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù) 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
『該文章由法律快車合同范本頻道(第一§范┆文網(wǎng))整理�！�
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
年月日 年月日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日