建設(shè)工程合約書(精選15篇)
建設(shè)工程合約書 篇1
建設(shè)工程合同范文
根據(jù)本保證書,我們(單位名稱)注冊地址為(詳細(xì)地址)(以下稱承包人),和(保證人姓名)注冊地址為(詳細(xì)地址)(以下稱保證人)在此以擔(dān)保全額為(貨幣名稱、數(shù)額)共同格守對(業(yè)主名稱)(以下稱為業(yè)主)的義務(wù)。
根據(jù)本保證書,承包人與保證人應(yīng)保證自己,以及其繼承人和受讓人承擔(dān)共同的及各自的對該項支付的義務(wù)。
根據(jù)以業(yè)主為一方,承包人為另一方所達成的協(xié)議,承包人已承擔(dān)了合同義務(wù)(以下稱為所簽合同)去實施并完成某項工程,并在工程出現(xiàn)任何缺陷時,按上述合同中有關(guān)條款規(guī)定進行修補。
茲將上述書面保證的條件表述如下:如果承包人正確地履行和遵守所簽合同中規(guī)定的承包人一方按合向的真實主旨、意向和含義應(yīng)履行和遵守的所有條款、條件及規(guī)定,或者如果承包人違約則保證人就賠償業(yè)主因此而蒙受的損失,直到達到上述保證金總額,屆時,本保證書所承擔(dān)之義務(wù)即告終止和失效。
否則仍保持完全有效。
但所簽合同條款,或?qū)こ痰膶嵤?/p>
完成及修補其缺陷的性質(zhì)和范圍的任何變更,以及業(yè)主或監(jiān)理工程師根據(jù)所簽合同給予的時間寬限或業(yè)主或上述監(jiān)理工程師方面對所簽合同有關(guān)事宜所做的任何容忍或?qū)捤【唤獬WC人所承擔(dān)之上述保證書規(guī)定的義務(wù)。
但只在下述情況下保證人才承擔(dān)清償業(yè)主蒙受損失之義務(wù):
收到業(yè)主與承包人雙方書面通知,說明業(yè)主與承包人已一致同意應(yīng)向業(yè)主支付這一筆損失賠償費;或者保證人收到一份與所簽合同條款規(guī)定相一致的、按仲裁程序簽發(fā)的、并在法律上證明的裁決書副本,說明應(yīng)向業(yè)主支付這一筆損失賠償費。
代表(承包人名稱)代表(保證人姓名)由(簽字人姓名)由(簽字人姓名)
以_____的資格以_____的資格
在(證明人)證明下在(證明人)證明下
簽于一九九_年_月_日簽于一九九_年_月_日
建設(shè)工程合約書 篇2
編號: 項目名稱: 甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方) 依據(jù)《民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就 工程事宜達成一致,為確保工程質(zhì)量、工期及售后維保工作,保證甲、乙雙方的權(quán)利和明確各自的責(zé)任和義務(wù),特訂立本合同!
一、 工程名稱:
二、 工程地點:
三、 工程內(nèi)容及規(guī)格:
四、 經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)工程固定包干總造價:
五、 工程質(zhì)量: 乙方須嚴(yán)格按照甲、乙雙方認(rèn)可的施工方案及國家行業(yè)相關(guān)工藝要求制作、施工,保質(zhì)保量按期完成工程施工任務(wù)!
六、 甲方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)與乙方進行效果圖的簽字及確認(rèn)工作;
2、負(fù)責(zé)與乙方的銜接工作,并提供符合施工要求所必要的電源及安全條件;提供與工程配套的供電電源;
3、負(fù)責(zé)安裝前的協(xié)調(diào)工作,保障施工場地具備安裝條件;
4、甲方因上述原因而致本工程工期延誤,其責(zé)任由甲方承擔(dān);
5、負(fù)責(zé)辦理政府部門相關(guān)審批手續(xù);
七、 乙方責(zé)任:
1、做好施工安全的防范工作,確保施工安全,若造成業(yè)主損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償;
2、保證工程的施工質(zhì)量、進度并做好防火安全垃圾處理等工作;
3、嚴(yán)格按照甲方認(rèn)可的工程材料施工;
4、負(fù)責(zé)服從甲方現(xiàn)場管理人員安排,不得造成業(yè)主設(shè)施、施備的損壞,否則自行賠償;
5、負(fù)責(zé)遵守甲方規(guī)定的作息制度,并在指定的區(qū)域內(nèi)進行施工作業(yè);
6、施工期間乙方如造成自身人身或他人人身安全責(zé)任事故,其責(zé)任全部由乙方承擔(dān)!
八、 施工時間: 合同施工時間(收到甲方首付款之日起):日至年____月日),如在安裝期間遇雨天、大風(fēng)天等人力不可抗拒因素?zé)o法施工或甲方未按合同要求支付工程進度款的,其工期按期順延!
九、 工程驗收
1、工程完工后,乙方通知甲方驗收!
2、若因乙方原因造成工程質(zhì)量問題,乙方無條件返工!
十、 工程維護:
1、乙方對該工程提供驗收合格之日起計算;
2、維修期內(nèi)若出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)提供全天候的響應(yīng)服務(wù);
3、維修期內(nèi)由于甲方使用不當(dāng)或合同外因素造成不能正常使用的工程質(zhì)量問題,維 修費用由甲方承擔(dān); 十
一、付款方式: 合同簽定后,首付工程總造價的30%,即人民幣 元整,工程完工驗收合格后,付工程總造價的70%,即人民幣 ! ∈
二、不可抗力: 如發(fā)生不可抗力,造成本合同不能履行,任何一方均不應(yīng)本合同產(chǎn)生的或與合同有關(guān)的任何事項對另一方有任何賠嘗,終止前已有責(zé)任除外! ∈
三、違約責(zé)任: 因乙方原因無故延長工期或甲方未按合同時間付款,違約方每天向?qū)Ψ街Ц断喈?dāng)于工程總額5‰的違約金! ∈
四、解除合同糾紛方式: 本合同未盡事宜或執(zhí)行本合同所引起的爭議,甲、乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,若協(xié)商在30天內(nèi)還不能解決的,可依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī),向____市仲裁委員會申請仲裁或按國家“民法典”有關(guān)條例向人民法院起訴! ∈
五、其他:
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,自簽章之日起生效,具有法律效力。
2、本合同附件是本合同的組成部分,經(jīng)雙方簽字,與本合同具有同等法律效力!
3、本合同附件是: □效果圖 □雙方認(rèn)可的其他工程文件及說明
4、備注: 工程維保熱線: 甲 方: 乙 方: 。ㄉw章) (蓋章) 委托代理人簽名:____日 期: 委托代理人簽名:____日 期
建設(shè)工程合約書 篇3
甲方:_________
乙方:_________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本項目的具體情況,經(jīng)雙 方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 概況
1、項目名稱:_________。
2、項目地點:_________。
3、項目內(nèi)容:綜合布線系統(tǒng)施工和測試,輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設(shè)。
第二條 工期
1 、本項目的施工期限為合同簽訂后的_________個工作日!
2 、遇到下列情況之一者,經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后,工期可做相應(yīng)調(diào)整。
2.1 、重大設(shè)計變更(指設(shè)計功能改變、在關(guān)鍵線路上的改變)造成的工期 變化,并經(jīng)甲方書面確認(rèn);
2.2 、 雙方書面確認(rèn)的計劃工期改變;
2.3 、不可抗力因素。
第三條 承包方式和造價
1、承包方式:包工包料(具體內(nèi)容參見網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)備報價清單)。
2、項目總造價:人民幣(大寫):(_________)。工程 施工信息點數(shù)、單價及材料報價清單為合同附件,項目最后造價按實際 施工工程量結(jié)算。
第四條 付款方式、結(jié)算方式
(一)付款方式
1、在合同簽定后,甲方向乙方支付合同總價的30%,即人民幣(大寫) 。 ( _________);
3、完工并經(jīng)甲方驗收合格后的三個工作日內(nèi)甲方支付到乙方合同總價的 65%, 即人民幣(大寫) 。(__________________ );
(二)結(jié)算方式:
1、乙方已根據(jù)甲方的需求進行評估和整合整個布線工程所需材料及工作量, 本合同總價為工程綜合材料及施工費用總和。
2、若甲方需求有變更時,工程施工時發(fā)生增項部分,合同總價報價清單已有 的項目按報價清單中單價乘增項部分工程項目數(shù)量。如合同總價報價清單中沒有 的項目則按甲乙雙方協(xié)商后經(jīng)簽證后的單價為結(jié)算依據(jù)。該計算原則適用于工程 施工時發(fā)生減項部分的計算。
第五條 材料供應(yīng)
1、材料供應(yīng):施工前乙方提供材料經(jīng)甲方審核、認(rèn)可后,方可使用。
2、采用新型材料和代用材料時,乙方須在甲方的書面簽字確認(rèn)后方可進行 使用。
第六條 甲、乙雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、為乙方的施工提供必要的便利條件,并協(xié)調(diào)水源、電源,提供材料的合 理堆放場地,協(xié)助乙方順利進行施工。
2、按合同規(guī)定及時支付工程款項。
3、指定項目負(fù)責(zé)人一名,負(fù)責(zé)與業(yè)主及相關(guān)協(xié)作單位的協(xié)調(diào)工作,為乙方 提供可持續(xù)施工的作業(yè)面,并負(fù)責(zé)平時乙方增、減項的簽證。
4、組織本工程項目的竣工驗收。
(二)乙方責(zé)任
1、按合同規(guī)定按時完成并交付該工程。
2、嚴(yán)格按照甲方與最終用戶確認(rèn)的施工圖紙施工。
3、負(fù)責(zé)本合同附件明確的材料采購、保管、運輸、安裝、保修。
4、接受甲方和當(dāng)?shù)匕踩|(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督。
5、因乙方的過錯造成工程有質(zhì)量問題時,經(jīng)甲方確認(rèn)后,乙方必須在三天 內(nèi)采取有效措施糾正,并承擔(dān)由此造成甲方的經(jīng)濟損失,承擔(dān)相應(yīng)的法 律責(zé)任。
6、在合同履行過程中,雙方有異議應(yīng)及時協(xié)商解決,未經(jīng)甲方同意乙方不 應(yīng)隨意停工或借故拖延工期。
7、服從甲方施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求,承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造 成的損失和罰款。
8、負(fù)責(zé)施工場地的安全防火,文明施工,施工工人人身安全及衛(wèi)生等工作。
第七條 工程項目及設(shè)計的變更、修改 甲方因最終客戶需要,作出設(shè)計變更時,應(yīng)書面通知乙方,經(jīng)確認(rèn)后簽證, 若由此導(dǎo)致工程延期的,工期應(yīng)當(dāng)順延。在施工過程中若甲方提供的施工內(nèi)容及 圖紙與投標(biāo)內(nèi)容及圖紙不同處,按實際情況作增項或減項處理,由乙方提出書面 報告,乙方協(xié)助甲方共同經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理方簽證確認(rèn)。
第八條 工程質(zhì)量
1、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙及說明和有關(guān)操作規(guī)程精心施工,工程質(zhì)量必須符合設(shè)計要求,達到施工圖說明和國家頒發(fā)的現(xiàn)行施工驗收規(guī)范的驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程承包范圍內(nèi)所有的單項工程的質(zhì)量,均達到國家或行業(yè)的質(zhì)量驗收評定標(biāo)準(zhǔn)。雙方如對工程質(zhì)量有爭議,請質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁,仲裁費用及因此 造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。
第九條 竣工驗收
1、工程竣工三天內(nèi),乙方將全部有效的技術(shù)檔案資料二份,送交甲方,確定 驗收日期,并組織進行驗收,驗收合格之日即為竣工日期。驗收不合格, 乙方應(yīng)在甲方的限期內(nèi)進行整改,再實行驗收,并以最后驗收合格的日期 作為竣工日期。
2、工程驗收應(yīng)以施工圖紙、圖紙會審記錄、有關(guān)設(shè)計變更的書面文件、國家 頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)。
3、隱蔽工程在驗收通過前不得封閉。
第十條 違約責(zé)任
(一)甲方違約責(zé)任 甲方不按規(guī)定支付工程款,乙方除有權(quán)要求甲方支付工程款外, 另外每日按 尚未支付的項目款項的千分之三向乙方支付違約金。
(二)乙方違約責(zé)任
1、乙方不按規(guī)定按時完成該工程,甲方除有權(quán)要求乙方完成該工程外,另 外每日按合同總價的千分之三向甲方支付違約金。
2、工程施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故或乙方使用的設(shè)備、材料如質(zhì)量不符合設(shè)計要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)的,甲方有權(quán)讓乙方返工整改,并由乙方承擔(dān)由此 而引起的一切經(jīng)濟、法律責(zé)任。
3、合同履行過程中若出現(xiàn)乙方嚴(yán)重違反合同重要條款,甲方有權(quán)終止合同, 并終止支付未結(jié)算的工程款。
第十一條 合同爭議 遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害損失,由甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則 由____市經(jīng)濟合同仲裁委員會裁定。
第十二條 工程保修 工程竣工驗收合格之日起半年內(nèi)為保修期。保修期內(nèi)如發(fā)生工程質(zhì)量的問題,由乙方按甲乙雙方商定的限期進行維修,設(shè)備保修期按照《中華人民共和國三保法》嚴(yán)格執(zhí)行工程完工后兩年內(nèi)乙方應(yīng)為甲方提供維護服務(wù)。
第十三條 不可抗力 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵?nbsp;報不能履行或不能完全履行合同的理由,并向?qū)Ψ教峤挥嘘P(guān)主管機關(guān)證明材料, 根據(jù)實際情況允許延期履行、部分履行或者不履行合同, 決定部分或全部免予承 擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條 其它
1、合同簽定當(dāng)天內(nèi),甲方向乙方提供本項目施工圖紙,乙方嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙施工。因乙方原因?qū)е碌馁|(zhì)量、安全、人身死亡事故,由乙方自 行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任,因此而引起甲方連帶損失的,由乙方做相應(yīng)賠償。
2、因甲方原因?qū)е鹿こ掏9せ蚬と烁C工的,甲方按每日按合同總價的千分 之三做相應(yīng)補償。
3、本工程施工過程中,所有線管線槽的樓板開孔和開孔的破壞修補、管道開挖和鋪管及回填復(fù)綠等工作內(nèi)容均不在本合同工程實施的工程量范圍之內(nèi),合 同價款中也不包含以上的工程量報價。
4、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議作 為本合同一部分,與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自簽訂之日起生效,在竣工結(jié)算、甲方支付完畢,乙方將工程交 付甲方后,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其它條款即告終止。
6、合同正本及附件共柒頁,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具 有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效,多頁的須蓋騎縫章方為有效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建設(shè)工程合約書 篇4
上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達州__________公司)
住所地:_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人:_________________黃__________執(zhí)行董事
被上訴人(一審原告):_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號:_____________
住所地:_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告):_________________乙公司
住所地:_________________成都市__________巷__________號
法定代表人:_________________劉__________總經(jīng)理
上訴請求:_________________
1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔(dān)。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現(xiàn)提起上訴。
上訴人“甲公司“認(rèn)為:_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工,亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設(shè)局簽訂《建設(shè)工程施工合同》,更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相,錯誤的認(rèn)定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程,并交由被上訴人萬__________組織施工,實屬事實不清,證據(jù)不足,認(rèn)定錯誤。其理由有三:_________________
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風(fēng)馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認(rèn)定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實。
年月日,上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關(guān)于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進行承包施工,工程名稱為__________街整治工程。后來,由于沒能中標(biāo),該合同自然終止,沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設(shè)局簽訂了關(guān)于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設(shè)工程施工合同》,并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關(guān)聯(lián)。因為,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交,__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認(rèn)定牽強附會,缺乏根據(jù),不能成立。
二、一審判決認(rèn)定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結(jié)算。這也是毫無根據(jù)的。首先,萬__________同“達州__________公司”既沒有轉(zhuǎn)包、分包合同、協(xié)議,又沒有結(jié)算書依據(jù),哪來的工程結(jié)算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設(shè)工程造價預(yù)(結(jié))算書》復(fù)印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設(shè)局。為什么施工單位沒有結(jié)算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結(jié)算內(nèi)容。同時,既沒有發(fā)包建設(shè)單位建設(shè)局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章,該欄的旁邊有“達州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術(shù)負(fù)責(zé)人,并非項目經(jīng)理或承包人。眾所周知,工程竣工造價結(jié)算,是發(fā)生在建設(shè)發(fā)包單位同施工承包單位之間,而這份結(jié)算書卻不是。如果是轉(zhuǎn)包結(jié)算,那么“乙公司”應(yīng)有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結(jié)算,那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結(jié)算,而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結(jié)算?既然是萬__________個人沒有資質(zhì)需打“達州__________公司”牌子,那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄為865666元,而一審認(rèn)定工程總結(jié)算價為752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上,標(biāo)底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費呢?凡此種種,疑點重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問,這是一份重復(fù)復(fù)印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認(rèn)真核實審查,主觀武斷的認(rèn)為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關(guān)于__________橋亮化、美化工程的結(jié)算,因此認(rèn)定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法于法無據(jù)。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認(rèn)定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建,“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。
根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定:_________________“訴訟過程中,當(dāng)事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認(rèn)的對己方不利的事實和認(rèn)可的證據(jù),人民法院應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn),但當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外!憋@然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認(rèn)。同時,本案有其他證據(jù)足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外,還有“乙公司”給建設(shè)局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關(guān)系,那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實的認(rèn)定顯然不能成立。
綜上所述,一審判決無視本案事實真相,將與上訴人甲公司根本無關(guān)的__________橋亮化、美化工程強行認(rèn)定在上訴人身上,并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認(rèn)定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關(guān)于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù),同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關(guān)的一份無法與原件核對的證據(jù)復(fù)印件的真實性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔(dān)連帶支付責(zé)任的做法,實屬認(rèn)定事實錯誤,沒有任何法律依據(jù),應(yīng)予改判。請二審法院查明本案事實,依法作出公正判決,以維護上訴人之合法權(quán)益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人:_________________甲公司
年_____月_____日
建設(shè)工程合約書 篇5
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方與乙方原于________年______月______日簽訂的建設(shè)工程施工勞務(wù)承包合同,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意,該合同于_____年_____月__________日予以解除,乙方提前撤出施工現(xiàn)場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協(xié)商一致達成如下結(jié)算、解除合同、撤場協(xié)議:_________________
一、經(jīng)雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元,詳見附表~已完成工程量計價表。
二、經(jīng)雙方對上述費用進行核算統(tǒng)計,截止_____年_____月_____日甲方應(yīng)付乙方款項共計_____萬元,該款項已充分考慮并包含了乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約條款約定等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他任何費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計_____萬元,詳見附表~已支付費用清單表。現(xiàn)甲方尚欠乙方款項(扣除合同約定的已完成工程的質(zhì)量保修金后)計_____萬元。本協(xié)議簽字日后甲方向乙方分付清欠款_____萬元,至此所欠款項全部付清,雙方再無任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系,甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬班組人員的糾紛。
四、合同解除并不免除乙方對已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任。
五、合同解除后,乙方應(yīng)于日內(nèi)退出工程現(xiàn)場并移交甲方所提供的生產(chǎn)工器具、設(shè)備、材料及生活用品等,不得以任何理由滯留、干擾工程的后續(xù)施工,否則應(yīng)承擔(dān)拖延費元/日。
六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議文本一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)代表人:_________________(蓋章)代表人:_________________(蓋章)
_________年_______月_____日
建設(shè)工程合約書 篇6
網(wǎng)簽版建設(shè)工程合同范本
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商, 由乙方承擔(dān)
探礦工程, 為保障工程順利進行明確雙方責(zé)任和義務(wù)達成如下協(xié)議:
一、工程項目:
單孔孔深<200(如果超過200應(yīng)由甲乙雙方協(xié)議再定)
二、鉆孔直徑:
鉆孔Φ75,如果遇到特殊情況不得<Φ60
三、單價:
。ú缓悾
四、總工程量
五、甲方責(zé)任和義務(wù):
1、甲方責(zé)任鉆孔設(shè)計,孔位定點、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗收。
2、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)三通一平(電、水、路)場地平整及外部協(xié)調(diào)。
3、甲方負(fù)責(zé)乙方解決施工過程中出現(xiàn)的問題,如搬家人力不夠由甲方給予協(xié)調(diào)。
4、甲方提供乙方人員住宿(伙食、日常生活等自理)。
5、甲方需承擔(dān)乙方無故停工造成的損失,由甲方賠償乙方的誤工費(按實際標(biāo)準(zhǔn)計算),如當(dāng)?shù)匕傩兆钃鲜┕さ,不可抗拒力除外?/p>
六、乙方責(zé)任和義務(wù)
1、乙方負(fù)責(zé)按設(shè)計要求施工并提供合格的鉆孔。
2、乙方負(fù)責(zé)鉆孔質(zhì)量,嚴(yán)格按照六大指標(biāo)執(zhí)行。
七、工程驗收及付款方式:
1、工程驗收:單孔完工后,由甲方進行驗收, 驗收合格后,以實際進尺計算工程費。
2、付款方式:用現(xiàn)金支付,甲方預(yù)付給乙方材料、運輸費等相關(guān)的
費用元 , 乙方來回往返車費由甲方承擔(dān)(
元
)。 全部工程結(jié)束后, 甲方扣除乙方進場費用, 一周內(nèi)結(jié)算清。
3、甲方支付給乙方工程費用(單孔結(jié)算),不得超過一周。
八、鉆孔在實際進尺中如孔內(nèi)出現(xiàn)坍塌、粉化、溶洞、出水等突_____況下, 甲方應(yīng)向乙方提供所需的材料等一切費用。在鉆孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。九、其它:
本協(xié)議未及事宜, 由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式四份, 甲乙雙方各執(zhí)兩份, 本合同由雙方代表簽字之日起生效。甲方(簽字): 乙方(簽字):________年____月____日________年____月____日
建設(shè)工程合約書 篇7
甲方:(寫明名稱、法定代表人和住所)(發(fā)包方) 乙方:(同上) (承包方) 甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合工程的實際情況,達成如下協(xié)議!
第一條 承包工程概況(包括工程名稱、地點、內(nèi)容、承包的范圍、開工和竣工日期、質(zhì)量等級等內(nèi)容)
第二條 合同文件使用的語言文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律(本條主要是用于涉外方面的)
第三條 圖紙(寫明圖紙?zhí)峁┑娜掌凇⑻讛?shù)、保密要求以及圖紙的解釋等)
第四條 甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務(wù))
第五條 甲乙雙方的基礎(chǔ)工作
第六條 工程進度計劃
第七條 工程監(jiān)督(包括隱蔽工程的中間驗收等)
第八條 人事同價款及其調(diào)整
第九條 工程預(yù)付款及工程價的支付方式和時間
第十條 工程驗收
第十一條 決算
第十二條 保修
第十三條 爭議處理
第十四條 違約責(zé)任
第十五條 雙方約定的其他內(nèi)容
第十六條 本合同一式__份,當(dāng)事人各執(zhí)__份。本合同自________年____月____日(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜,雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等的效力。 發(fā)包方單位名稱(章):
承包方單位名稱(章): 單位地址:
單位地址: 法定代表人:
法定代表人: 委托代理人:
委托代理人: 電話:
電話:________年____月____日________年____月____日 開戶銀行賬號:
開戶銀行賬號
建設(shè)工程合約書 篇8
甲方:
地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
傳真:
乙方 :
地址:
聯(lián)系人
聯(lián)系電話:
甲方經(jīng)過招選,選定乙方作為_______大廈試驗基站建設(shè)工程施工單位,并委托乙方負(fù)責(zé)基站建設(shè)所涉及的相關(guān)事宜。為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著互惠互利的原則,雙方就委托建設(shè)工程施工有關(guān)事宜達成以下協(xié)議以共同遵守:
第一條工程項目概況:
(一)項目名稱:
。ǘ┦┕さ刂罚
。ㄈ╇p方委派的工程代表:
甲方代表:
乙方代表:
第二條工程項目的具體內(nèi)容
。ㄒ唬┨炀基礎(chǔ)的設(shè)計施工(要達到甲方要求及安全技術(shù)指標(biāo),見附件1)。
。ǘ┨炀桅桿、安裝配件的制作(按甲方要求,見附件1)。
(三)發(fā)射饋線的敷設(shè)、緊固、安裝、接頭防水處理。
。ㄋ模┡浜霞追竭M行天線的調(diào)試、調(diào)測。
(五)天饋系統(tǒng)的接地及防雷處理(按國家標(biāo)準(zhǔn),見附件2)。
。┢渌c基站建設(shè)有關(guān)的事宜。
第三條工程價款與費用結(jié)算
。ㄒ唬┕こ淌┕た們r款:人民幣(小寫)元(大寫:元整);其中包含項目內(nèi)容所涉及的各項費用及稅金。
。ǘ└犊罘绞剑
1.整個工程建設(shè)完畢(包括機房設(shè)備搬運整理、電源引入、桅桿架設(shè)、地線、避雷等)經(jīng)甲方驗收合格后一次性付清乙方總合同金額。
2. 甲方將合同款項下的應(yīng)付合同款付至乙方以下指定帳戶:
收款人:
開戶行:
帳戶:
3.乙方在甲方支付合同款項時,應(yīng)先按各期付款數(shù)額向甲方開具符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的稅務(wù)發(fā)票甲方收到合格發(fā)票后予以支付相應(yīng)款項。不開具或者開具不合格的發(fā)票,甲方有權(quán)延遲支付款項直至乙方開具合格發(fā)票之日且不承擔(dān)任何違約責(zé)任,且乙方的各項合同義務(wù)仍應(yīng)按合同約定履行。
第四條工程期限
。ㄒ唬┕こ涕_工日期為:
(二)施工最后期限:
。ㄈ┩旯r間預(yù)計:
第五條雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利與義務(wù)
1. 甲方應(yīng)及時向乙方提供必要的工程施工圖紙和工程施工技術(shù)要求,明確乙方的具體工作內(nèi)容;
2. 甲方負(fù)責(zé)提供安裝設(shè)備及附隨設(shè)備的安裝件,確保不影響施工進度;
3. 施工過程中,甲方有權(quán)根據(jù)需要對工程和施工進行相應(yīng)的調(diào)整和修改,
具體程序及細(xì)節(jié)由甲乙雙方協(xié)商。
。ǘ┮曳降臋(quán)利與義務(wù)
1. 乙方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)提交"施工組織設(shè)計方案"和"施工綜合進度計劃",甲方對于乙方提交的"施工組織設(shè)計方案"和"施工綜合進度計劃"同意與否,應(yīng)在2日內(nèi)予以答復(fù),逾期未復(fù),可視為已經(jīng)同意。經(jīng)甲方同意的"施工組織設(shè)計方案"和"施工綜合進度計劃"為合同附件,應(yīng)共同遵循;
2. 乙方應(yīng)保證具備以下施工資質(zhì)與條件,簽約時應(yīng)向甲方出具相關(guān)的證明材料:
。1)施工單位的營業(yè)執(zhí)照及法人證明書;
。2)施工主管部門規(guī)定的其他應(yīng)具備的條件。
3. 乙方負(fù)責(zé)應(yīng)由甲方提供的設(shè)備由甲方存放處運抵施工現(xiàn)場,或甲方指定的場所;
4.乙方按甲方要求負(fù)責(zé)基站站點的勘察、基礎(chǔ)設(shè)計、整體施工等工作;
5. 乙方在組織施工時應(yīng)切實注意安全,凡施工人員在施工期間所發(fā)生的一切意外事故及人身傷害事故,由乙方自行負(fù)責(zé);
6.乙方在施工過程中造成侵害第三人人身或財產(chǎn)損害的責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
7.施工過程中產(chǎn)生的垃圾廢物由乙方負(fù)責(zé)及時處理。
第六條未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三人,不得將工程項目進行分包和轉(zhuǎn)包;
第七條乙方施工人員在工程施工期間,應(yīng)服從遵守甲方有關(guān)制度,維護甲方的企業(yè)形象,不得借甲方的名義在施工期間從事各種違法違紀(jì)活動,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
第八條保密條款:甲乙雙方應(yīng)恪守因簽署或履行本合同而獲知的對方商業(yè)信息及其它商業(yè)秘密。任何一方如將獲知的對方商業(yè)秘密泄露給第三方,應(yīng)賠償因泄密而給對方造成的一切損失并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第九條工程質(zhì)量與驗收
。ㄒ唬┘追桨匆苿与娨暟l(fā)射基站的施工及驗收標(biāo)準(zhǔn)對乙方所完成的工程進行驗收,乙方施工完畢即通知甲方進行驗收。
。ǘ┮曳桨醇追浇ㄔO(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范、采用的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計的要求和甲方代表依據(jù)合同發(fā)出指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改,承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒、修改的費用。
。ㄈ┮陨蠙z查合格后,又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題,仍由乙方承擔(dān)責(zé)任。
(四)上檢查檢驗應(yīng)執(zhí)行電信建設(shè)工程施工質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定,在不影響正常施工的前提下進行,如影響正常施工,
除非經(jīng)檢查檢驗為質(zhì)量不合格,因此發(fā)生的費用則由甲方承擔(dān),相應(yīng)順延工期。
(五)工程達不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),可要求乙方返工,乙方應(yīng)按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件,由乙方承擔(dān)返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件,乙方承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償由此造成的損失。
。┯捎谠O(shè)計或材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備等非乙方原因使工程未達到約定質(zhì)量條件,乙方予以返工,修改的經(jīng)濟支出由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延
(七)需要進行中間驗收的工程或部位,在合同中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應(yīng)提供的便利條件。
(八)工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位,乙方自檢驗合格后在隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收,并準(zhǔn)備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方在限定時間內(nèi)修改后再由甲方重新組織驗收。
第十條違約責(zé)任
。ㄒ唬┖贤炗喓笕粢蛞曳皆蛟斐晒こ逃馄诮桓痘蛞蚴┕べ|(zhì)量不合格給甲方造成損失,甲方有權(quán)視情況予以扣留部分或全部保證金,不足以彌補因乙方過失給甲方造成的全部損失的部分從工程合同款中扣除,不可抗力因素除外,因甲方原因造成的乙方工程延期或者給乙方造成的損失由雙方協(xié)商解決。
。ǘ┮曳綉(yīng)嚴(yán)格按照甲方的要求進行施工,不能自作主張,否則造成的一切損失均由乙方自行負(fù)責(zé)。
。ㄈ┍竞贤Ш,除甲乙雙方一致同意或不可抗力外,雙方應(yīng)認(rèn)真履行。任何一方單方中止合同,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,違約金為本合同工程施工費用總金額的30%。
。ㄋ模┮曳绞┕べ|(zhì)量和要求達不到甲方預(yù)先要求,甲方有權(quán)要求乙方予以完善和改進,由此產(chǎn)生的一切費用由乙方負(fù)責(zé),并不因此而增加施工工期,給甲方帶來損失的,甲方有權(quán)向乙方索賠直至扣除乙方的施工費用;
(五)在系統(tǒng)運行中若因乙方施工質(zhì)量造成的運行故障,乙應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切損失。
。┯捎谝曳绞┕べ|(zhì)量問題或乙方在施工過程中沒有全力配合甲方工作而給甲方造成經(jīng)濟損失的,甲方有權(quán)單方解除合同,并要求乙方承擔(dān)由此造成的損失。
。ㄆ撸┮蚣追皆蚪o乙方造成的經(jīng)濟損失由甲方負(fù)責(zé)。
第十一條爭議解決方式
甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方一致同意向深圳仲裁委員會申請仲裁。
第十二條本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。經(jīng)雙方協(xié)商一致,合同條款可以予以變更或終止。
第十三條本合同自簽訂之日起生效。
第十四條本合同一式陸份,甲乙雙方各執(zhí)三份。
甲方(章):
乙方(章):
代表人:(簽字)
代表人:(簽字)
年 月 日
年 月 日
建設(shè)工程合約書 篇9
招標(biāo)編號:
(投標(biāo)侯選人名稱):
鑒于你單位已通過招標(biāo)人組織的 的投標(biāo)資格預(yù)審,且已確認(rèn)將按即將發(fā)出的招標(biāo)文件的要求參與上述工程的投標(biāo),現(xiàn)邀請貴司作為資格預(yù)審合格的投標(biāo)人就上述工程的施工招標(biāo)進行密封投標(biāo)。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程規(guī)模:
結(jié)構(gòu)形式:
場地面積:
計劃開工日期:
計劃竣工日期:
質(zhì)量等級:
資金來源:
招標(biāo)范圍:
二、招標(biāo)文件的取得 招標(biāo)文件將于 年 月 日 時至 時在以下地點發(fā)售: 地 址: 聯(lián)系人: 每套招標(biāo)文件售價為 ,以 方式支付給 。(說明費用是否退還,是否要求準(zhǔn)備圖紙等的押金以及具體規(guī)定,還應(yīng)說明購買多套招標(biāo)文件的規(guī)定)
三、投標(biāo)地點及截止時間 本招標(biāo)工程投標(biāo)截止時間為 年 月 日 時 分! ⊥稑(biāo)人應(yīng)按前款規(guī)定的時間或按招標(biāo)文件規(guī)定所延長的時間到以下地點遞交投標(biāo)文件:
地址:
如果投標(biāo)人在非投標(biāo)截止時間當(dāng)日遞交投標(biāo)文件,投標(biāo)人應(yīng)將投標(biāo)文件遞送至下列地址: 地 址: 聯(lián)系人:
四、開 標(biāo) 本招標(biāo)工程將于 年 月 日 時 分在以下地點開標(biāo):
地址:
投標(biāo)人須按招標(biāo)文件的有關(guān)規(guī)定派代表出席。
五、自投標(biāo)截止日期起,投標(biāo)文件有效期為 日歷天。
六、中標(biāo)通知書將在 年 月 日之前發(fā)出(傳真有效)。
七、如投標(biāo)人需咨詢有關(guān)本工程招標(biāo)投標(biāo)的其它事宜,請按下述方式聯(lián)系:
地 址:
聯(lián)系人: 電話/傳真:
招標(biāo)人:(蓋章)
法定代表人或授權(quán)委托人:(簽字)
日期: 年 月 日
經(jīng)辦人:
日期: 年 月 日
建設(shè)工程合約書 篇10
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就甲方廠區(qū)基建工程施工事項達成協(xié)議:
一、 工程名稱:察右中旗環(huán)城商砼廠區(qū)內(nèi)“五通一平”基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)工程。
二、 工程建設(shè)內(nèi)容:
廠區(qū)平整 院面硬化和道路建設(shè) 機井:1眼 電力基礎(chǔ)設(shè)施
三、 承包方式:包工包料
四、 工程造價:見附表
五、 工程期限:開工日期20xx年9月1日 完工日期20xx年12月15日。
六、 質(zhì)量要求:承包人必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)施工。確保工程質(zhì)量。如出現(xiàn)問題未達到標(biāo)準(zhǔn),不予驗收。乙方必須無條件返工。并承擔(dān)返工損失。
七、 付款方式:
1、 工程峻工后,經(jīng)甲方驗收并合格。甲方即付給乙方工程造價款的85%。
2、 乙方剩余15%工程款作為質(zhì)保金。在質(zhì)保期滿(質(zhì)保期壹年)后兩月內(nèi)付清。
八、 如有其它未經(jīng)事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決。
九、 本合同自甲、乙雙方簽字后即生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程合約書 篇11
合伙人: 215;(以下簡稱甲方),居住地:215; 身份證號:; 215;(以下簡稱乙方),居住地:215; 身份證號:; 甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就合伙承包河南焦作南水北調(diào)工程事宜,達成如下一致,供各方信守!
一、合伙宗旨 在合法合理的前提下,搞好工程建設(shè),進而實現(xiàn)各方利潤最大化!
二、合伙經(jīng)營項目和范圍 合伙項目以福建215;公司中標(biāo)合同確認(rèn)的項目內(nèi)容及范圍為準(zhǔn); 甲、乙雙方合伙承包的項目,對外以福建215;公司名義出現(xiàn)!
三、合伙期限 合伙期限至合伙施工的項目完工,各方結(jié)算完畢為止!
四、出資額、方式及比例
1.甲方以現(xiàn)金出資,出資額為人民幣 萬元。該款為起動項目的前期費用,占全部出資比例 %!
2.乙方以設(shè)備出資(含當(dāng)?shù)貐f(xié)調(diào)社會關(guān)系),占 %。
五、盈余分配與債務(wù)承擔(dān)
1.盈余分配,以出資為依據(jù),按比例分配;
2.合伙如產(chǎn)生債務(wù),先由合伙財產(chǎn)償還;合伙財產(chǎn)不足清償時,以各合伙人的出資為依據(jù),按比例承擔(dān)!
六、退伙 合伙期間,一方退伙將嚴(yán)重影響合伙項目建設(shè)進行的,不得退伙; 退伙需經(jīng)對方同意,方可實行; 未經(jīng)合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的,應(yīng)進行賠償。
七、權(quán)利與義務(wù)
1.甲方為合伙期間的財務(wù)負(fù)責(zé)人,合伙項目的一切財務(wù)收入、支出均需經(jīng)甲方同意方可支出與進帳;同時,甲方參與合伙項目的日常管理;
2.乙方負(fù)責(zé)項目的工程管理、設(shè)備維護及當(dāng)?shù)厣鐣P(guān)系的協(xié)調(diào),并參與日常管理;
3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項!
八、禁止行為
1.未經(jīng)全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業(yè)務(wù)活動;
2.禁止合伙人在合伙不利時退伙!
九、合伙期滿 合伙期滿,雙方按合伙協(xié)議進行結(jié)算,盈虧均按比例承擔(dān)、分配。
十、糾紛解決 若雙方有糾紛則協(xié)商解決,簽訂的補充協(xié)議與此協(xié)議具有同樣法律效力。若協(xié)商不成,則215;所在地法院解決 ------
第一條 合伙宗旨:___________________________________________________
第二條 合伙名稱 、主要經(jīng)營地:______________________________________
第三條 合伙經(jīng)營項目和范圍:_________________________________________
第四條 合伙期限,自________年____月____日起,至________年____月____日止,共________年!
第五條 出資金額、 方式、期限
(一)合伙人_________(姓名)以_________方式出資,計人民幣_________元;______________(其他合伙人同上順序列出)
。ǘ└骱匣锶说某鲑Y,于________年____月____日以前交齊!
(三)本合伙出資共計人民幣_________元。合伙期間各合伙人的出資為共有財產(chǎn),不得隨意請求分割。合伙終止后,各合伙人的出資仍為個人所有,屆時予以返還!
第六條 盈余分配與債務(wù)承擔(dān) 合伙各方共同經(jīng)營、共同勞動,共擔(dān)風(fēng)險,共負(fù)盈虧
建設(shè)工程合約書 篇12
甲方:_________________(以下簡稱甲方)乙方:_________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將工程承包給乙方,為明確雙方權(quán)力與義務(wù),特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:_________________地點:_________________
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價款
五、付款方式
六、總工期要求個工作日。
七、甲方責(zé)任
1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件。
2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導(dǎo)致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。
八、乙方責(zé)任
1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤,由乙方承擔(dān)責(zé)任:_________________質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應(yīng)按照甲方要求精心施工,工程質(zhì)量符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.工程竣工驗收后,乙方對施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的,按以下方式解決爭議:_________________
第一種解決方式:_________________雙方達成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式:_________________向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_________________乙方:_________________
代表:_________________代表:_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
建設(shè)工程合約書 篇13
工程名稱:__________________________________
工程地點:__________________________________
合同編號:__________________________________
由設(shè)計人編填)
設(shè)計證書等級:______________________________
發(fā)包人:____________________________________
設(shè)計人:____________________________________
簽訂日期:__________________________________
深圳市規(guī)劃與國土資源局監(jiān)制
發(fā)包人:____________________________________
設(shè)計人:____________________________________
發(fā)包人委托勘察人承擔(dān)______________________________工程設(shè)計,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列文件簽訂
1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。
1.2《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》。
1.3《深圳市城市規(guī)劃條例》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》。
1.4國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章。
1.5建設(shè)工程批準(zhǔn)文件。
第二條本合同設(shè)計項目的內(nèi)容
2.1工程名稱:__________________________
2.2設(shè)計指標(biāo)
建設(shè)用地面積
建筑總面積
規(guī)定建筑面積
建筑高度或?qū)訑?shù)
建筑覆蓋率
第三條發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計人提交的有關(guān)資料及文件:
序號,資料及文件名稱,文件編號,份數(shù),提交日期,有關(guān)事宜。
《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》
第四條設(shè)計人應(yīng)向發(fā)包人交付的設(shè)計資料及文件:
序號
資料及文件名稱
份數(shù)
提交日期
有關(guān)事宜
第五條本合同設(shè)計收費估算為____________元人民幣。設(shè)計費支付進度詳見下表。
付費次序
占總設(shè)計費%
付費額(元)
付費時間(由交付設(shè)計文件所決定)
第一次付費
20%定金
20%定金
說明:1.提交各階段設(shè)計文件的同時支付各階段設(shè)計費。2.在提交最后一部分施工圖的同時結(jié)清全部設(shè)計費,不留尾款。3.實際設(shè)計費按初步設(shè)計概算(施工圖設(shè)計概算)核定,多退少補。實際設(shè)計費與估算設(shè)計費出現(xiàn)差額時,雙方另行簽訂補充協(xié)議。4.本合同履行后,定金抵作設(shè)計費。
第六條雙方責(zé)任
6.1發(fā)包人責(zé)任:
6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向設(shè)計人提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負(fù)責(zé),發(fā)包人不得要求設(shè)計人違反《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》的有關(guān)規(guī)定及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計。
6.1.2發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi),設(shè)計人按合同第四條規(guī)定交付設(shè)計文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時,設(shè)計人員有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。
6.1.3發(fā)包人變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設(shè)計人設(shè)計需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外,發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計人所耗工作量向設(shè)計人增付設(shè)計費。
在未簽合同前發(fā)包人已同意,設(shè)計人為發(fā)包人所做的各項設(shè)計工作,應(yīng)按收費標(biāo)準(zhǔn),相應(yīng)支付設(shè)計費。
6.1.4發(fā)包人要求設(shè)計人比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計資料及文件時,如果設(shè)計人能夠做到,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人提前投入的工作量,向設(shè)計人支付趕工費。
6.1.5發(fā)包人應(yīng)為派赴現(xiàn)場處理有關(guān)設(shè)計問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。
6.1.6發(fā)包人應(yīng)保護設(shè)計人的投標(biāo)書、設(shè)計方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計算軟件和專利技術(shù)。未經(jīng)設(shè)計人同意,發(fā)包人對設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件不得擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,發(fā)包人應(yīng)負(fù)法律責(zé)任,設(shè)計人有權(quán)向發(fā)包人提出索賠。
6.2設(shè)計人責(zé)任:
6.2.1設(shè)計人應(yīng)嚴(yán)格按照《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》的有關(guān)規(guī)定,有關(guān)工程強制性標(biāo)準(zhǔn),國家和地方技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及發(fā)包人提出的設(shè)計要求,進行工程設(shè)計,技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)符合《深圳市建筑技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)計算規(guī)定》,按合同規(guī)定的進度要求提交質(zhì)量合格的設(shè)計資料,并對其負(fù)責(zé)。
6.2.2設(shè)計人采用的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是:__________________
6.2.3設(shè)計合理使用年限為__________________年。
6.2.4設(shè)計人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內(nèi)容、進度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。
6.2.5設(shè)計人交付設(shè)計資料及文件后,按規(guī)定參加有關(guān)的設(shè)計審查,并根據(jù)審查結(jié)論負(fù)責(zé)對不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。設(shè)計人按合同規(guī)定時限交付設(shè)計資料及文件,本年內(nèi)項目開始施工,負(fù)責(zé)向發(fā)包人及施工單位進行設(shè)計交底、處理有關(guān)設(shè)計問題和參加竣工驗收。在一年內(nèi)項目尚未開始施工,設(shè)計人仍負(fù)責(zé)上述工作,但應(yīng)按所需工作量向發(fā)包人適當(dāng)收取咨詢服務(wù)費,收費額由雙方商定。
6.2.6設(shè)計人應(yīng)保護發(fā)包人的知識產(chǎn)權(quán),不得向第三人泄露、轉(zhuǎn)讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經(jīng)濟損失,發(fā)包人有權(quán)向設(shè)計人索賠。
第七條違約責(zé)任
7.1在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,設(shè)計人未開始設(shè)計工作的,不退還發(fā)包人己付的定金;已開始設(shè)計工作的,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設(shè)計費的一半支付;超過一半時,按該階段設(shè)計費的全部支付。
7.2發(fā)包人應(yīng)按本合同第五條規(guī)定的金額和時間向設(shè)計人支付設(shè)計費,每逾期支付一天,應(yīng)承擔(dān)支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設(shè)計人有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設(shè)計審批部門對設(shè)計文件不審批或本合同項目停緩建,發(fā)包人均按7.l條規(guī)定支付設(shè)計費。
7.3設(shè)計人對設(shè)計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補充。由于設(shè)計人員錯誤造成工程質(zhì)量事故損失,設(shè)計人除負(fù)責(zé)采取補救措施外,應(yīng)免收直接受損失部分的設(shè)計費。損失嚴(yán)重的根據(jù)損失的程度和設(shè)計人責(zé)任大小向發(fā)包人支付賠償金,賠償金由雙方商定為實際損失的____________%.
7.4由于設(shè)計人自身原因,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計資料及設(shè)計文件的交付時間,每延誤一天,應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的千分之二。
7.5合同生效后,設(shè)計人要求終止或解除合同,設(shè)計人應(yīng)雙倍返還定金。
第八條其他
8.1發(fā)包人要求設(shè)計人派專人留駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關(guān)問題時,雙方應(yīng)另行簽訂補充協(xié)議或技術(shù)咨詢服務(wù)合同。
8.2設(shè)計人為本合同項目所采用的國家或地方標(biāo)準(zhǔn)圖,由發(fā)包人自費向有關(guān)出版部門購買。本合同第四條規(guī)定設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件份數(shù)超過《工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的份數(shù),設(shè)計人另收工本費。
8.3本工程設(shè)計資料及文件中,建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備,應(yīng)當(dāng)注明其規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標(biāo),設(shè)計人不得指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商,發(fā)包人需要設(shè)計人的設(shè)計人員配合加工定貨時,所需要費用由發(fā)包人承擔(dān)。
8.4發(fā)包人委托設(shè)計配合引進項目的設(shè)計任務(wù),從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個階段,應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計任務(wù)的設(shè)計人參加。出國費用,除制裝費外,其它費用由發(fā)包人支付。
8.5發(fā)包人委托設(shè)計人承擔(dān)本合同內(nèi)容之外的工作服務(wù),另行支付費用。
8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。
8.7本合同發(fā)生爭議,雙方當(dāng)事人應(yīng)及時協(xié)商解決。也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當(dāng)事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機構(gòu),事后又未達成仲裁書面協(xié)議的,可向人民法院起訴。
8.8本合同一式____________份,發(fā)包人____________份,設(shè)計人____________份。
8.9本合同經(jīng)雙方簽章并在發(fā)包人向設(shè)計人支付訂金后生效。
8.10本合同生效后,按規(guī)定到深圳市規(guī)劃與國土資源局或其派出機構(gòu)備案。雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,本合同即行終止。
8.11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,有關(guān)協(xié)議及雙方認(rèn)可的來往電報、傳真、會議紀(jì)要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
8.12其它約定事項:_______________________________
發(fā)包人名稱:______________設(shè)計人名稱:_______________
(蓋章)(蓋章)
法定代表人:(簽字)______法定代表人:(簽字)_______
委托代理人:(簽字)______委托代理人:(簽字)_______
住所:____________________住所:_____________________
郵政編碼:________________郵政編碼:_________________
電話:____________________電話:_____________________
傳真:____________________傳真:_____________________
開戶銀行:________________開戶銀行:_________________
銀行帳號:________________銀行帳號:_________________
建設(shè)行政主管部門備案:____鑒證意見:_________________
備案號:__________________經(jīng)辦人:___________________
備案日期:____年___月___日鑒證日期:_____年___月___日
看了“深圳市建設(shè)工程合同范本”的人還看了:
4.深圳市家政服務(wù)合同范本
建設(shè)工程合約書 篇14
甲方:
乙方:
依據(jù)其它有關(guān)法律、行政法規(guī)遵循平等自愿,公平和誠實信用的原則,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議條款:
第一條,總則;
11本協(xié)議為雙方聯(lián)合協(xié)議,協(xié)議的各項條款對所承接的工程施工具有約束力。
12本協(xié)議中所稱“工程”是甲、乙雙方與施工方簽訂的《建設(shè)工程承包協(xié)議》所包括的全部內(nèi)容。
13合作雙方是獨立平等的伙伴,按照雙方的職責(zé)分工進行合作范圍的經(jīng)濟及生產(chǎn)活動。
第二條,工程項目的安排及費用
21乙方所承接的荊門市東寶區(qū)子陵鋪鎮(zhèn)“福將老年公寓”另加“團山寺”,總承包工程內(nèi)容:圖紙所示內(nèi)容、土建、安裝、水電、綠化、裝飾、土方道路等。
總工程量約為4億元左右。
以實際完成工程量為準(zhǔn)。
22甲乙雙方根據(jù)工程需要以甲方公司名義簽訂工程施工合同,項目部由甲方委派一名督察員和一名財務(wù)人員進行現(xiàn)場管理,乙方組織滿足工程施工所需要的人員及設(shè)備,注入施工所需資金,工程質(zhì)量以現(xiàn)場監(jiān)理驗收為基準(zhǔn),以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復(fù),并使人員穩(wěn)定。
23本工程全部由乙方組織施工,并由乙方承擔(dān)全部工程施工所發(fā)生的勞務(wù)費用、材料費用、機械費用、實驗費用、缺陷修補費用、保險費用、稅金等,往來文件中明示或暗示的所有風(fēng)險及法律義務(wù)。
24在本項工程中,為保證工程款專款專用,工程順利進行,由建設(shè)方撥付的所有款項,均應(yīng)直接轉(zhuǎn)至項目部指定賬戶。
25甲、乙雙方的施工管理費用及人員工資、現(xiàn)場費用、差旅、通信等費用全部由項目部直接發(fā)放,做到?顚S。
26本工程甲方根據(jù)工程實際結(jié)算總價提取1%管理費,乙方按進度款支付給甲方(包括工程預(yù)付款在內(nèi)都提取百分之壹的管理費(稅后金)直接打至甲方指定的賬戶上,甲方到乙方工作的所有人員的一切費用都由乙方承擔(dān))。
27乙方必須保證所承攬的工程為合法項目,且乙方將與本工程項目有關(guān)的政府法令、批文、文件等信息及時提供給甲方,并組成與本協(xié)議相關(guān)的合同文本。
28乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)工程竣工資料,做好工程竣工結(jié)算工作并負(fù)責(zé)所承擔(dān)工程的缺陷責(zé)任期的保修工作。
29乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及當(dāng)?shù)卣徒ㄔO(shè)管理部門的各項的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。
如果發(fā)生工程質(zhì)量問題或重大安全事故,乙方對此承擔(dān)全部責(zé)任,承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有損失及費用。
第三條違約責(zé)任
31如甲、乙雙方未按照本合同的約定履行合作義務(wù),違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,并繼續(xù)承擔(dān)本合同義務(wù)。
第四條糾紛解決
41雙方因本協(xié)議的履行發(fā)生糾紛,應(yīng)先協(xié)商解決,協(xié)商不成,由工程項目所在地人民法院管轄。
第五條效力問題
51本協(xié)議一式四分,由甲、乙雙方各持兩份,具有同等法律效力。
52本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商訂立補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具同等法律效力。
補充協(xié)議條款若與本協(xié)議條款相沖突,以補充協(xié)議條款為準(zhǔn),但不影響本協(xié)議其它條款效力。
53本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效,至雙方完成合同規(guī)定的全部權(quán)利和義務(wù)之日起失效。
第六條其它條款
61本項工程實施過程中,雙方應(yīng)信守各自在協(xié)議中的承諾,遵守誠信原則。
62本協(xié)議有效期內(nèi),甲乙雙方與本工程無關(guān)的其它業(yè)務(wù)各自獨自經(jīng)營,自負(fù)盈虧,雙方互不承擔(dān)本協(xié)議以外的責(zé)任和義務(wù)。
63雙方應(yīng)本著友好合作、優(yōu)勢互補、互惠互利、誠信長久的原則,給對方提供最大的便利,使工程順利圓滿完成。
甲方:乙方:
簽訂地址:地址:
法定代表人或授權(quán)人:
協(xié)議簽字蓋章日期:年月日
建設(shè)工程合約書 篇15
合伙人: (以下簡稱甲方)性別年齡身份證號碼 合伙人:身份證號碼甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就合伙承包一致意見,共各方信守。
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下,搞好工程建設(shè),進而實現(xiàn)各方利潤最大化,共享收益,共擔(dān)風(fēng)險!
二、合伙經(jīng)營項目和范圍。合伙項目以公司中標(biāo)合同確認(rèn)的道路建設(shè)項目內(nèi)容和范圍為準(zhǔn)!
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工,各方結(jié)算完畢為止!
四、出資方式及比例: 甲乙雙方現(xiàn)金出資,前期投標(biāo)投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元,該款中標(biāo)退還后歸甲方;以后施工時甲乙雙方各出資50%,在雙方商定出資____日內(nèi)到賬,否則按日千分之三承擔(dān)違約責(zé)任! 〖追脚涩F(xiàn)金會計一名負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金賬目,乙方派主管會計一名負(fù)責(zé)記賬;會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔(dān)。
五、盈余分配及債務(wù)承擔(dān):
1、盈余分配:盈余以甲乙雙方出資為依據(jù),按比例分配!
2、合伙如產(chǎn)生債務(wù),先由合伙財產(chǎn)償還,合伙財產(chǎn)不足清償時,以各合伙人的約定的出資為依據(jù),按比例承擔(dān)!
六、退伙:合伙期間原則上不得退伙;如遇到特殊原因確需退伙的,應(yīng)經(jīng)兩方協(xié)商同意;
七、項目日常管理
1、甲方作為項目部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)項目的全面管理工作;乙方負(fù)責(zé)項目公關(guān)、催收工程款及當(dāng)?shù)厣鐣P(guān)系協(xié)調(diào)并參與項目日常管理! 〖滓译p方聘請總工程師,負(fù)責(zé)工程的技術(shù)工作;
2、每月____日、____日為雙方商定的結(jié)賬日,由雙方和會計共同下賬,所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當(dāng)月支出需當(dāng)月下賬,超過兩個月不下賬的支出個人自負(fù)!
3、重大支出和重大合伙事項應(yīng)由甲乙雙方事先共同決定,雙方電話決定的應(yīng)在最近的下賬日補簽書面決議!
八、合伙期滿。合伙期滿,甲乙雙方按合伙協(xié)議進行結(jié)算,盈、虧均按比例進行分配、承擔(dān);一方分配的應(yīng)收款另一方有協(xié)助收回的義務(wù)!
九、違約責(zé)任。
1、未經(jīng)合伙人同意而擅自退伙,給合伙造成損失的應(yīng)進行賠償造成的損失無法計算的,按承接工程總價的15%計算損失。
2、合伙人一方違反本協(xié)議其它約定,給另一方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任!
十、其他。合伙人之間如發(fā)生糾紛,應(yīng)共同協(xié)商,本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。 合伙人(甲方):________年____月____日 合伙人(乙方):________年____月____日