施工承攬合同（精選18篇）
施工承攬合同 篇1
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：
地址：
甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方為甲方提供 合作事宜，達(dá)成如下合同。
一、 施工項目 的設(shè)計和要求，請見附件(一)，乙方應(yīng)保證所有項目設(shè)計施工均必須符合國家或行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
二、 施工費用 的工程，安裝 的單價 為 元。預(yù)計安裝 的數(shù)量為53個。實際工程總價款=實際安裝 的數(shù)量*單價。
三、 制作期與質(zhì)保期
1. 乙方應(yīng)在 年 月 日前按本合同要求完成 的安裝工作，并經(jīng)甲方驗收確認(rèn)。
2. 的質(zhì)保期為項目完成并經(jīng)甲方簽收確認(rèn)后的壹年(壹年按365天計算)。
3. 質(zhì)保期內(nèi)如 損壞，乙方應(yīng)在接到甲方通知后 個工作日內(nèi)為甲方完成維修。如因維修不及時，則每逾期一日應(yīng)按甲方實際工程總價款的 %作為延遲履行違約金。
4. 質(zhì)保期后，乙方仍然應(yīng)當(dāng)依照上述標(biāo)準(zhǔn)為甲方提供維修服務(wù)，但在維修后，甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應(yīng)略低于市場價格)。
四、 合作內(nèi)容
1. 乙方將為甲方的 的提供施工服務(wù)。
2. 乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關(guān)工期、速度等事項的指示及安排，并不得以任何形式轉(zhuǎn)包。如乙方存在轉(zhuǎn)包行為，則甲方有權(quán)單方面解除本合同，并要求乙方按實際工程總價款的50%的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
3. 施工前，乙方應(yīng)當(dāng)運用專業(yè)技能，現(xiàn)場對具體施工地點進(jìn)行評估，以判斷施工點能否進(jìn)行本合同項目施工。
4. 施工完成后，必須經(jīng)甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人驗收并簽字確認(rèn)。如經(jīng)甲方驗收不合格，包括但不限于施工評估不準(zhǔn)確導(dǎo)致施工錯誤、工程質(zhì)量、安裝合理性等，則乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方要求進(jìn)行整改并應(yīng)承擔(dān)所導(dǎo)致的甲方或第三方全部經(jīng)濟(jì)損失。
5. 項目經(jīng)整改后仍未達(dá)到甲方要求，則甲方有權(quán)終止合同，并有權(quán)拒付剩余施工款，乙方對甲方因此所遭受的損失應(yīng)進(jìn)行賠償。
6. 乙方保證施工的質(zhì)量及其義務(wù)：
(1) 現(xiàn)場評估設(shè)計方案
1) 施工設(shè)計必須結(jié)構(gòu)合理，安全牢固，符合安全指標(biāo)，鋼結(jié)構(gòu)焊接
(如有)要符合標(biāo)準(zhǔn);
2) 電路部分必須由有資質(zhì)的電工進(jìn)行布線，必須使用國家標(biāo)準(zhǔn)電線及電器開關(guān)等;
3) 美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準(zhǔn)確印刷，裝裱整齊(如有)。
4) 燈箱效果的圖片要保證其明亮度，并應(yīng)滿足甲方長時間的需求。
(2) 現(xiàn)場施工
1) 乙方應(yīng)在現(xiàn)場施工前進(jìn)行必要的施工評估提出專業(yè)性意見，如認(rèn)為不可進(jìn)行項目施工，則應(yīng)拒絕甲方要求，如違反此規(guī)定，則對因此所造成的甲方或第三方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任(甲方不采納乙方建議，強(qiáng)行要求施工的除外)。
2) 乙方施工現(xiàn)場，應(yīng)放臵安全提示設(shè)備。如因沒有放臵，導(dǎo)致任一方人身或財產(chǎn)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
3) 施工完畢后，乙方應(yīng)對施工現(xiàn)場進(jìn)行衛(wèi)生清潔。如因施工現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境原因包括但不限于物業(yè)因其處罰。乙方應(yīng)承擔(dān)因此發(fā)生的相關(guān)費用。
7. 如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方或任何第三方造成損失，則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
五、 費用結(jié)算
1. 甲方在項目最終驗收通過后十個工作日內(nèi)，將根據(jù)實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。
2. 乙方實際安裝 的數(shù)量，依照甲方負(fù)責(zé)人現(xiàn)場簽字的《施工驗收單》為最終確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)。
3. 甲方將在收到乙方開具實際應(yīng)付工程總價款的服務(wù)業(yè)發(fā)票后，向乙方支付相應(yīng)款項。
4. 乙方收款信息
1) 乙方收款賬戶：
2) 賬號：
3) 開戶銀行：
六、 聲明
1. 甲乙雙方均為依法成立、合法存續(xù)且經(jīng)營記錄良好的有限責(zé)任公司。
2. 本合同已經(jīng)簽署及生效，構(gòu)成對雙方合法有效的約束力。
3. 乙方應(yīng)具有本合同規(guī)定施工項目所必要的資質(zhì)，包括但不限于技術(shù)力量、施工經(jīng)驗。
七、 違約責(zé)任
乙方如延遲完工或最終經(jīng)甲方驗收不合格，則乙方應(yīng)當(dāng)按實際工程總價 %/日的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金，直至甲方驗收合格后最終完工。對因此造成的甲方損失應(yīng)進(jìn)行賠償，包括但不限于裝修費用、場地租金、站點服務(wù)人員工資等。
八、 法律適用及糾紛解決
1. 本合同的訂立、效力、解釋、執(zhí)行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律，受中國法律管轄。
2. 甲乙雙方因履行本合同產(chǎn)生的任何糾紛和爭議，應(yīng)盡量協(xié)商解決;協(xié)商無法解決的，任何一方有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
九、 其他
1. 其他未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
2. 未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得對本合同進(jìn)行修改。
3. 本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。
4. 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
5. 本合同的附件、補充合同為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬合同 篇2
對外建筑工程承包合同
建筑工程承包合同是發(fā)包方（建筑單位）和承包方（施工單位、勘察設(shè)計單位） 為完成某建筑工程而確立相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。國際工程承包合同一般具有 以下法律特點：
1.具有國際性。主要表現(xiàn)在兩個方面：一是合同的當(dāng)事人是屬于不同國家或 地區(qū)的公司、法人；二是承包人須在外國履行其全部或大部分合同義務(wù)，即合同的 履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區(qū)，故涉及到復(fù)雜的法律適用問題。
2.需要巨額資金，故合同標(biāo)的常常很大，交易中通常都需要各種各樣的銀行 擔(dān)保。
3.履約期長。
4.風(fēng)險較大。為減少風(fēng)險，合同中除預(yù)訂有貨幣條款和不可抗力條款外，通 常還含有價格調(diào)整條款、艱難情勢條款等。
對外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價合同和成本 加酬金合同等。以下列舉的是一個總承包合同：
土木工程建筑承包合同
第一章 一般條款
定義和釋義
1.1在本合同中，除按上下文另具意義者外，下列詞語應(yīng)解釋如下：
“業(yè)主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權(quán)利合法繼承人，但不包 括業(yè)主的受讓人，經(jīng)承包人同意者除外。
“承包人”指標(biāo)書已被業(yè)主接受的某個或某些人、商行或公司，包括其他人代 表，繼承人和業(yè)經(jīng)認(rèn)可的受讓人。
“工程師”指第二章中所指定的工程師，或由業(yè)主隨時任命且書面通知承包人 以代替指定工程師履行合同職責(zé)的其它工程師。
“工程師代表”指任何常駐工程技術(shù)人員、監(jiān)理工程師，或由業(yè)主或工程師隨 時任命的履行本合同第二條規(guī)定職責(zé)的任何工程現(xiàn)場監(jiān)督，其權(quán)限上工程師書面通 告承包人。
“工程”包括永久性工程和臨建工程。
“合同”指合同條款、技術(shù)規(guī)范、圖紙、標(biāo)價的建筑工程清單、單價和價格表 （如果有），還可指標(biāo)書、接受證書以及承包協(xié)議（如已完成）。
“合同價格”指在接受證書中確定的數(shù)額，可按本合同以下條款規(guī)定增減。
“建筑設(shè)備”指工程施工和維修中或有關(guān)施工和維修所需的全部設(shè)備或物品， 不論任何性質(zhì)，但不包括旨在構(gòu)成或正在構(gòu)成永久性工程某一部分的材料或其它物 品。
“臨建工程”指工程施工或維修或有關(guān)工程施工或維修所需的各種臨時工程。
“永久性工程”指按合同將施工和維修的永久工程。
“技術(shù)規(guī)范”指在標(biāo)書或任何標(biāo)書更改中提及的規(guī)范，或由工程師隨時可能增 加或書面同意增加的部分。
“圖紙”指技術(shù)規(guī)范中規(guī)定的圖紙，經(jīng)工程師書面同意對此種圖紙所作的任何 更改，以及可由工程師隨時提供或書面認(rèn)同的其他圖紙。
“工地”指工程師設(shè)計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地，包括 地面、地下、在之上或通過部分，以及由業(yè)主所提供的用作臨時儲存或其它目的的 其它土地或場所，只要能按合同明文規(guī)定構(gòu)成工地的組成部分。
“業(yè)經(jīng)認(rèn)可”指已經(jīng)經(jīng)書面認(rèn)可，包括過后對口頭認(rèn)可的書面確認(rèn)，“認(rèn)可” 指書面認(rèn)可，包括上述規(guī)定在內(nèi)。
1.2按合同上下文所需，單數(shù)含義的單詞也可據(jù)有復(fù)數(shù)的含義，反過來也是 一樣。
1.3合同條款的標(biāo)題和邊注不得視為合同的一部分，不得用于考慮解釋條款 或合同。
1.4“費用”一詞應(yīng)視為含工地上或以外發(fā)生的間接費用。
工程師及工程師代表
2.1工程師必須按合同明文規(guī)定，履行作決斷、頒發(fā)證書和發(fā)出指令等職責(zé)。 如業(yè)主簽發(fā)的工程師任命書中規(guī)定其某些職責(zé)的履行得經(jīng)業(yè)主專門認(rèn)可，其要件 應(yīng)在本合同第二部分予以規(guī)定。
2.2工程師可隨時書面授權(quán)其代表代行其任何職權(quán)，但必須將所有此種授權(quán) 書的副本提交給承包人和業(yè)主。在授權(quán)范圍內(nèi)，工程師代表給承包人的任何書面指 令或認(rèn)可（僅限于此）對承包人和業(yè)主具有與工程師的指令或認(rèn)可同樣的效力。以 下規(guī)定屬于例外：
工程師代表對任何工程或材料的不予否認(rèn)，不得影響工程師此后否認(rèn)以及命令 拆毀、移動或拆除此種工程或材料的權(quán)力。
若承包人對工程師代表的任何決定不滿意，其有權(quán)將此決定提交工程師確認(rèn)、 取消或更改。
轉(zhuǎn)讓和分包
3.未經(jīng)業(yè)主事前書面同意，承包人不得將合同或其任何部分，或合同所規(guī)定 或依合同而產(chǎn)生的任何收益轉(zhuǎn)讓，向承包人的開戶銀行支付按本合同規(guī)定到期或即 將到期的款項除外。
4.承包人不得轉(zhuǎn)包整個工程。除非合同另有規(guī)定，未經(jīng)工程師事前書面同意， 承包人也不得分包工程的任何部分，但工程師不得無故不同意分包，一旦同意分 包，此種同意不得免去承包人所承擔(dān)的任何合同所規(guī)定的責(zé)任或義務(wù)，他必須對任 何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負(fù)完全責(zé)任，如同這些行 為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不 得視為是本條所規(guī)定的分包。
合同文件
5.1以下要件得在合同第二部分規(guī)定：
用以起草合同文件的語言；
合同適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋合同。
如果文件用一種以上語言作成，用以解釋合同的語言也必須在第二部分中規(guī)定， 且將被定為“主體語言”。
5.2除合同中另有規(guī)定外，合同第一、二部分的條款規(guī)定優(yōu)于其它任何構(gòu)成 合同的文件的規(guī)定。以上述規(guī)定為準(zhǔn)，構(gòu)成合同的數(shù)個文件可視為能互相解釋，如 意思含糊或不一致時，由工程師解釋和處理，并由此向承包人發(fā)出指令。如工程師 認(rèn)為，服從此種指令會使承包人發(fā)生額外費用，而此種費用是承包人由于上述意思 含糊或不一致而按理無法預(yù)見的，工程師應(yīng)予以證明，業(yè)主必須支付相應(yīng)的額外款 額以補償此種費用。
6.1圖紙由工程師獨自保管，但須向承包人免費提供兩份副本，承包人所需 的其余副本由他自己制作并承擔(dān)費用。合同履行后，承包人須將全部合同圖紙歸還 工程師。
6.2承包人必須將按上述規(guī)定所提交的一份圖紙副本留在工地，讓工程師及 其代理，或工程師書面授權(quán)的任何其它人在所有合理的時間內(nèi)查閱使用。
6.3如工程師不在適當(dāng)時間內(nèi)再提供圖紙或命令，包括指示、指令或認(rèn)可， 工程計劃或進(jìn)展便可能被延誤或中斷時，承包人必須書面通知工程師。通知書中應(yīng) 詳細(xì)說明所需的圖紙或命令，所需原因和時間，以及如果不及時提供而可能造成的 任何延誤和中斷。
施工承攬合同 篇3
委托單位(甲方)：__________________
承攬單位(乙方)：__________________
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《_____》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由
乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州_____委員會申請_____。
甲方： ___________
乙方 ：___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
施工承攬合同 篇4
甲方：______
乙方：______
在平等自愿的基礎(chǔ)上，甲方將自己的.房子一幢承包給乙方裝修，經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方達(dá)成以下協(xié)議：
一、裝修施工地點：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)中街村1號。
二、工程內(nèi)容：
1、內(nèi)粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。
4、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨水泥漿。
二、承包方式：包工不包料，水電由甲方提供。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方82元(捌拾貳元整)。
四、乙方負(fù)責(zé)對甲方咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。
六、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方：______乙方：______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
施工承攬合同 篇5
甲方：
乙方：
依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，甲乙雙方在平等、互利互惠的基礎(chǔ)上，就本工程施工承攬事宜達(dá)成以下協(xié)議。
第一條 合作事項
1、乙方負(fù)責(zé)為甲方承攬 工程施工總承包業(yè)務(wù)，協(xié)助甲方與建設(shè)單位河北筑堅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司平山分公司簽訂施工總承包合同和入場事宜并協(xié)調(diào)筑堅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司平山分公司按照施工總承包合同相關(guān)條款及時將工程進(jìn)度款支付于甲方。
2、 甲方負(fù)責(zé)按照本協(xié)議相關(guān)條款支付乙方中介費用。
第二條 中介費用及支付方式
1、中介費用為書香苑11#、12#樓工程總價的1.2%。
2、 甲方根據(jù)建設(shè)單位每次實際支付給甲方工程進(jìn)度款。
甲方扣除稅金后按比例支付給乙方中介費。
3、 甲方每次收到建設(shè)單位進(jìn)度款后10日內(nèi)支付乙方中介費。
4、 甲方與建設(shè)單位簽訂施工總承包合同及入場后10日內(nèi)，
甲方先行支付乙方5萬元誠意金，待甲方第一次支付乙方中介費時扣除。
第三條 協(xié)議的生效
本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各一份，雙方簽字蓋章后即生效。
第四條 協(xié)議解除
本協(xié)議在建設(shè)單位支付完甲方工程款，甲方支付完乙方中介費后自然解除。
第五條 爭議解決
雙方若發(fā)生爭議先行協(xié)商解決，協(xié)商不成可選擇仲裁或上訴解決。
甲方：乙方：
電 話： 電 話:
身份證號： 身份證號：
日 期： 年 月 日 日 期：年 月 日
施工承攬合同 篇6
建設(shè)方：___（以下簡稱甲方）
承包方：___（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
（1）工程名稱：___
�。�2）工程地點：甘肅玉門黃花農(nóng)場
�。�3）工程范圍和內(nèi)容：本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長___米；寬___米檐高_(dá)__米，按圖紙施工。
（4）建筑外包面積：___平方米。
�。�5）工程總造價：本工程總造價人民幣（大寫）：___，（小寫￥：___）
二、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備
�。ㄒ唬┘追剑�
�。�1）做好建筑紅線以外的“三通”，負(fù)責(zé)進(jìn)場道路的維修，保證施工材料能運達(dá)到場。
�。�2）負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內(nèi)場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。
三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限
根據(jù)需要，商定工程總工期為天（日歷天，以甲方預(yù)付款到帳之日起計算），___年___月___ 日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應(yīng)順延。
四、鋼結(jié)構(gòu)工程價款的支付與結(jié)算
�。�1）本合同的總造價經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。
�。�2）本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款___％計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場甲方付本工程合同總造價的___％計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場后甲方付本工程合同總造價的％，計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___％，計人民幣___元作為工程款，
（3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
�。�4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
（5）本合同結(jié)算方式：___。
五、附則
�。�1）本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
（2）本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
�。�3）本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
甲方：___
乙方：___
___年___月___日
施工承攬合同 篇7
委托單位(甲方)___________________________
承攬單位(乙方)___________________________
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________
2.工程地點：__________________________________
3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計________________元整，大寫金額：________________元整。(附報價清單)
二、施工時間
工程期限________日，時間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間：________________
付款百分比：________________
金額：________________
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式____份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向________________委員會申請_____。
委托方(甲方)：________________承攬單位(乙方)：________________
代表人：_________________代表人：_________________
簽約日期：_______________簽約日期：______________
施工承攬合同 篇8
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
�。�1.用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。2.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達(dá)到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價款的 %），預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
�。�1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
�。�1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限______
第十一條 其它_________
�。ㄈ纾�1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，交__（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
甲方：___
乙方：___
___年___月___日
施工承攬合同 篇9
農(nóng)村房屋施工承攬合同
甲方（房主）：？
乙方（施工方）：
身份證號：
地址：
聯(lián)系方式：
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內(nèi)容
房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1.工程價款：
2.該房屋建筑工程為包工承包方式。
3.工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計算，第一層完工后支付 %，第二層完工后支付 %，工程竣工以后支付 %， %作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。
三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利
1.甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況，但不對乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo)，甲方只驗收乙方的修建成果。
3.工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工，并責(zé)令其返工，直到符合要求為止。
4.乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)，乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方 %的保證金。
5.工程安全：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負(fù)責(zé)對乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn)，自行負(fù)責(zé)施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負(fù)責(zé)。
6.工程進(jìn)度：乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。
7.治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當(dāng)方式解決。
8.乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。
五、其它
1.本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2.本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成，乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
3.合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
簽署時間： 年 月 日
施工承攬合同 篇10
甲方：
乙方：
依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，甲乙雙方在平等、互利互惠的基礎(chǔ)上，就本工程施工承攬事宜達(dá)成以下協(xié)議。
第一條 合作事項
1、乙方負(fù)責(zé)為甲方承攬 工程施工總承包業(yè)務(wù)，協(xié)助甲方與建設(shè)單位河北筑堅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司平山分公司簽訂施工總承包合同和入場事宜并協(xié)調(diào)筑堅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司平山分公司按照施工總承包合同相關(guān)條款及時將工程進(jìn)度款支付于甲方。
2、 甲方負(fù)責(zé)按照本協(xié)議相關(guān)條款支付乙方中介費用。
第二條 中介費用及支付方式
1、中介費用為書香苑11#、12#樓工程總價的1.2%。
2、 甲方根據(jù)建設(shè)單位每次實際支付給甲方工程進(jìn)度款。
甲方扣除稅金后按比例支付給乙方中介費。
3、 甲方每次收到建設(shè)單位進(jìn)度款后10日內(nèi)支付乙方中介費。
4、 甲方與建設(shè)單位簽訂施工總承包合同及入場后10日內(nèi)，
甲方先行支付乙方5萬元誠意金，待甲方第一次支付乙方中介費時扣除。
第三條 協(xié)議的生效
本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各一份，雙方簽字蓋章后即生效。
第四條 協(xié)議解除
本協(xié)議在建設(shè)單位支付完甲方工程款，甲方支付完乙方中介費后自然解除。
第五條 爭議解決
雙方若發(fā)生爭議先行協(xié)商解決，協(xié)商不成可選擇仲裁或上訴解決。
甲方：
__年__月__日
乙方：
__年__月__日
施工承攬合同 篇11
甲方：
乙方：
甲、 乙雙方就甲乙有關(guān)建房事項，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲乙擬在建房八間六層，占地面積為米米(詳見設(shè)計圖紙，已交付乙方)，該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方 按建筑面積計算，付款方式為：基礎(chǔ)建齊付%計元(大寫： )，一層建齊付%計元(大寫： )，二至三層建齊付%計元(大寫： )，四至五層建齊付%計元(大寫： )，結(jié)頂付%計元(大寫： )，內(nèi)粉付%計元(大寫： )，外粉付%計元(大寫： )，完工付總款的%，驗收合格后，付總建筑面積的%，計元(大寫： )，其余款在二年內(nèi)付清。
三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設(shè)計圖紙和要求，規(guī)范施工。此工程采取包工不包料的形式，甲方負(fù)責(zé)施工所需的建筑材料，乙方負(fù)責(zé)施工的一切機(jī)具含龍門架、攪拌機(jī)、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘?shù)取?/p>
四、房屋結(jié)構(gòu)為柱基圈梁，一層為框架，二至六層為磚混結(jié)構(gòu)，
建筑內(nèi)外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天，乙方須在承攬期限內(nèi)完成施工任務(wù)，并驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責(zé)任
1、 乙方嚴(yán)格按圖紙及建筑規(guī)范進(jìn)行施工。
2、 未經(jīng)甲方及設(shè)計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、 施工中做到墻體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。
4、模板達(dá)到平整、垂直。
5，鋼筋制作、綁扎、焊接要規(guī)范，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。
6、內(nèi)外墻粉刷(打點粉刷)要達(dá)到設(shè)計及甲方的要求標(biāo)準(zhǔn)。
7、一切施工嚴(yán)格按照國家施工規(guī)范要求進(jìn)行施工、各工序經(jīng)驗收合格及混凝土達(dá)到凝結(jié)期后，方可進(jìn)行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進(jìn)行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由于乙方在施工中不負(fù)責(zé)任造成的一切質(zhì)量事故所造成的損失由乙方全部承擔(dān)和賠償。
六、安全責(zé)任：
1、乙方在施工中要經(jīng)常性的對施工人員進(jìn)行安全教育，防止事故的發(fā)生。
2、乙方經(jīng)常性的檢查施工機(jī)械設(shè)備及電器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
3、施工中如發(fā)生的一切人身安全事故由乙方全部負(fù)責(zé)，甲方概不負(fù)責(zé)任。
七、若一方不完全履行本合同規(guī)定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同，且放棄本合同的全部權(quán)利。
九、本合同經(jīng)甲、乙 雙方充分協(xié)商，完全同意后，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。
十、此協(xié)議一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬合同 篇12
發(fā)包人(甲方)：
承攬人(乙方)：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商就甲方承建私人住宅樓工程，經(jīng)甲方同意以包工、包機(jī)械、包模板不包料的方式，承包給乙方施工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。
一、 施工地點：
建筑面積：平方米。
二、承攬內(nèi)容及承攬價格：
1、承攬內(nèi)容：按甲方提供的施工圖紙(從基礎(chǔ)以上至封頂)和修改通知內(nèi)容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結(jié)構(gòu)工程(包括砌墻、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋制作安裝、砼澆筑等全部內(nèi)容)。1—4樓自拌混凝土，5—6樓用商混，泵車錢由乙方自付。
泥作裝修工程：
(1)室內(nèi)裝修：內(nèi)墻面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆筑、室內(nèi)地坪C15抹面找平，室內(nèi)地磚，樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內(nèi)踢腳線、衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、衛(wèi)生間防水、衛(wèi)生間地磚、廚房墻磚、6樓樓頂防水。室內(nèi)裝修包括1—6樓，其中1—2樓不貼地板磚。
(2)室外裝修：外墻面一般抹灰按施工圖規(guī)范要求貼墻磚、
水電內(nèi)容：包括強(qiáng)、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關(guān)、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監(jiān)控器線管、潔具安裝等全部內(nèi)容。
腳手架、斜道上料臺、施工安全圍護(hù)搭設(shè)、拆除。場地圍欄設(shè)置，抄平施放線、水電管道洞抹灰補平、混凝土、砂漿攪拌機(jī)和井架提升機(jī)安裝、拆除及進(jìn)退場、上下車、腳手架用料、模板用料進(jìn)出場。上下車、建筑材料進(jìn)場堆碼、場內(nèi)運輸、場地每日清掃、建筑垃圾余土上車，打掃衛(wèi)生，按質(zhì)按量承攬完成，包并工。
2、承攬價格：按建筑面積承攬，每平方米單價為人民幣315元，工程竣工驗收后按實際面積結(jié)算。(建筑面積計規(guī)則，執(zhí)行云南省現(xiàn)行定額計算規(guī)則)。
3、乙方負(fù)責(zé)提供自己使用的施工機(jī)械，垂直運輸、卷揚機(jī)和用電管理，手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養(yǎng)維修。若因違反操作規(guī)程使用，造成電源、水源損失由乙方負(fù)責(zé)賠償甲方提供的電源、水電費用，及甲方提供的材料。
三、質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)：
乙方必須嚴(yán)格按施工圖及國家現(xiàn)行施工規(guī)范要求施工，按國家建筑工程標(biāo)準(zhǔn)驗收，質(zhì)量等級為單項及總體驗收一次性達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，觀感評定質(zhì)量總體驗收不合格者，乙方無條件返工，返
四、施工期限、付款辦法和保修事項：
1、施工日期：按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同，從20xx年11月14日至20xx年6月14日止，共計7個月。
2、付款方式：乙方材料進(jìn)場時，甲方付給乙方材料款壹萬元，第一層板面澆筑完畢付貳萬元，以后每層板面澆筑完畢付壹萬伍仟元�？⒐を炇蘸细窈�，經(jīng)結(jié)算后扣保修款，尾款在工程完工30天內(nèi)付清。封頂裝修后按施工進(jìn)度80%支付進(jìn)度款。
3、保修期為一年。從驗收之日起計算，保修費按承攬價款3%扣下，無質(zhì)量問題保修期滿結(jié)清。凡屬乙方因施工質(zhì)量問題，乙方接到通知兩天內(nèi)必須到場保修，若不到場，甲方保修，保修費用由乙方負(fù)責(zé)。
五、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)場施工作業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。
2、為保證工程順利施工按時付進(jìn)度款。
3、從開工之日起至竣工驗收合格止，對每道工序進(jìn)行檢查驗收，驗收合格才能進(jìn)行下道工序施工。
六、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)任：
1、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定《安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》，達(dá)到《施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》，做到安全生產(chǎn)、安全用電，做好進(jìn)場職工安全勞動保護(hù)工作，若不遵守有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，造成損失，一切損失、費用和法律責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。乙方
應(yīng)該使用安全合格的施工機(jī)械、腳手架、桿、扣件、安全護(hù)欄材料、警示標(biāo)志。
2、本承攬工程乙方安全管理責(zé)任目標(biāo)是：
A、死亡率為零;
B、重傷率為零;
C、輕傷率為零;
D、整個承攬工程乙方負(fù)責(zé)的范圍內(nèi)安全生產(chǎn)必須達(dá)標(biāo)，杜絕安全事故發(fā)生。
3、乙方承攬工程負(fù)責(zé)人譙倫強(qiáng)為本承攬工程安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本承攬工程安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任，如突破上述安全生產(chǎn)指標(biāo)，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、乙方必須負(fù)責(zé)組織所有進(jìn)場施工作業(yè)人員參加一、二級宣傳教育，負(fù)責(zé)組織對參加承攬作業(yè)人員三級安全教育和培訓(xùn)，并熟悉所有從事的生產(chǎn)環(huán)境和安全生產(chǎn)狀況后方可進(jìn)場作業(yè)。未經(jīng)教育人員，不允許上崗作業(yè)。承攬方所從事的特種作業(yè)的施工人員，必須經(jīng)培訓(xùn)、考試合格持證上崗，各種機(jī)械的操作必須定人，專人負(fù)責(zé)保證安全，各進(jìn)場人員必須佩帶安全帽，特種作業(yè)安全帶、安全繩。
5、整個工程腳手架、斜道上料臺、四口及安全圍護(hù)欄搭設(shè)，安全措施搭設(shè)必須按國家有關(guān)規(guī)范搭設(shè)，若搭設(shè)不到位或不規(guī)范，發(fā)生事故責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。在整個施工過程中，發(fā)生一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用，提供施工作業(yè)人員的一切勞動保護(hù)用品、費用以及發(fā)生事故后，賠償外的一切經(jīng)濟(jì)費用和開支。甲方不承擔(dān)一切安全事故的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
7、發(fā)生事故后乙方應(yīng)及時組織搶救及上報有關(guān)部門。
七、其他事項：
1、乙方進(jìn)場施工人員必須遵紀(jì)守法，若違法亂紀(jì)造成損失，一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。乙方進(jìn)場人員必須節(jié)約愛護(hù)原材料，發(fā)現(xiàn)浪費行為，造成損失，甲方有權(quán)扣款。
2、乙方在施工中，中途違約，甲方不再進(jìn)行結(jié)算付款，并有權(quán)追究造成毀約損失責(zé)任。
3、本合同雙方簽字后生效，一式四份雙方各持二份，雙方必須共同遵守執(zhí)行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲方：發(fā)包工程人 乙方：承攬工程負(fù)責(zé)人 簽名(章) 簽名(章)
電話： 電話：
身份證號： 身份證號：
承攬合同簽字生效日期 年 月 日
簽字地點：
年 月 日
施工承攬合同 篇13
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機(jī)械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：
第一條：施工項目名稱. 施工內(nèi)容 施工地點施工期限：_____ 年____月___日起至相應(yīng)工程完工。
第二條 施工機(jī)械及工程款計算與支付
一、機(jī)械設(shè)備： 序號_____、機(jī)械名稱 、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進(jìn)行計算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為：用挖斗___ 元/小時，用破碎___ 元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當(dāng)次臺班完工后，由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機(jī)械工作時間簽證單》;并認(rèn)可此人簽發(fā)的單據(jù)，
2、機(jī)械設(shè)備按實際工作時間進(jìn)行計量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機(jī)械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時間。
3、乙方每天工作后應(yīng)及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認(rèn)可其量。
三、支付方式
甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進(jìn)度付款，完成工程進(jìn)度50 %時，甲方按挖機(jī)總工時的30 %支付乙方款項，完成工程進(jìn)度100 %，甲方按按挖機(jī)總工時的60 %支付乙方款項，余款待甲方工程建設(shè)方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時，應(yīng)由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條 機(jī)械設(shè)備的使用和管理
一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機(jī)械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應(yīng)就乙方提供機(jī)械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗收并簽署書面的確認(rèn)書。必須進(jìn)行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機(jī)械設(shè)備。
三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外，其余因機(jī)械設(shè)備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān)。
四、機(jī)械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機(jī)械設(shè)備管理，受托方行為視為乙方行為。 乙方應(yīng)提供機(jī)械設(shè)備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機(jī)械無法正常運行，乙方應(yīng)及時進(jìn)行維修。甲方按照當(dāng)班次機(jī)械設(shè)備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應(yīng)及時組織搶險，防止事態(tài)擴(kuò)大，保護(hù)現(xiàn)場，并報告甲方和有關(guān)部門，聽候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān)：
1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機(jī)械設(shè)備制造質(zhì)量、機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況不良、機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障，安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條 雙方的權(quán)利和義務(wù)
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進(jìn)度和管理要求對乙方的工程機(jī)械進(jìn)行統(tǒng)籌安排，包括機(jī)械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械設(shè)備和駕駛員。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)換人，否則甲方將另行安排機(jī)械進(jìn)場，乙方無條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機(jī)械出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機(jī)械;乙方不能履行前述義務(wù)時，甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機(jī)械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機(jī)械進(jìn)場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場、維護(hù)作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障，承擔(dān)機(jī)械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。
3、乙方派出隨機(jī)操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。
第五條 違約責(zé)任
任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
一、甲方違約責(zé)任
甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應(yīng)付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責(zé)任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機(jī)械設(shè)備或提供的機(jī)械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達(dá)不到甲方要求導(dǎo)致合同無法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械設(shè)備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20__元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機(jī)械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失時，乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無法正常施工時，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失。
第六條 不可抗力
一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的.，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)及時告知對方，并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。
第七條 解決爭議的方式
本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。
第八條 合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準(zhǔn)。
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方：___
乙方：___
___年___月___日
施工承攬合同 篇14
合同編號：承攬地：
甲 方：
乙 方：
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方承攬甲方 工作簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、 承攬標(biāo)的(內(nèi)容)：
1. 工作名稱：
2. 工作地址：
工作概況： ，具體工程量如下：
序號事項施工內(nèi)容數(shù)量單位單價總金額
工程費用總計 (￥ 元 )
乙方需向甲方提供工程勞務(wù)費稅務(wù)發(fā)票。
二、 乙方應(yīng)以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力，按照本合同約定獨立完成工作、按期按質(zhì)向甲方交付工作成果。乙方不得將承攬的工作轉(zhuǎn)讓或變相轉(zhuǎn)讓給第三人，否則甲方有權(quán)解除合同并按本合同第八條執(zhí)行;乙方將部分輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)就第三人的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。乙方與第三人之間的權(quán)利義務(wù)與甲方無關(guān)。
三、 技術(shù)、質(zhì)量要求：乙方應(yīng)按照甲方相應(yīng)具體指標(biāo)要求完成并交付工作成果。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)約定不明的應(yīng)符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn);沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);沒有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，符合市場標(biāo)準(zhǔn)。如乙方在工作期間發(fā)現(xiàn)指標(biāo)不合理，應(yīng)即時通知甲方并提出變更意見，征得甲方書面同意后方可實際變更;如甲方在工作期間需要變更設(shè)定的工作內(nèi)容，應(yīng)書面告知乙方并協(xié)商調(diào)整工作報酬及工作期限。
在施工過程中乙方應(yīng)注意文明施工，服從甲方現(xiàn)場管理人員安排，同時做好安全教育工作，采取嚴(yán)格的安全防范措施，乙方承擔(dān)由于自身安全措施不力或不按安全操作規(guī)程施工造成的自身及他人傷亡事故責(zé)任和因此發(fā)生的一切費用和后果。
四、 原材料由甲方提供;乙方應(yīng)對甲方提供的材料即時檢驗并簽署交接單，發(fā)現(xiàn)不符合要求時應(yīng)及時書面通知甲方更換或補齊，否則因此造成工期延誤由乙方負(fù)責(zé)。
五、報酬及支付方式
乙方按質(zhì)按期完成承攬工作，甲方支付報酬共 元。
具體支付方式為(體現(xiàn)質(zhì)保金和驗收款事項,根據(jù)具體情況增減)：
乙方工程施工完畢，經(jīng)甲方驗收合格20天內(nèi)，沒有未處理的故障，則由甲方支付給乙方應(yīng)付總款全額。
六、工作期限
乙方應(yīng)于 年 月 日開工，在 年 月 日前完成全部約定工作并交由甲方驗收合格。
七、驗收
乙方工作過程中應(yīng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。
乙方完成工作后，應(yīng)書面通知甲方驗收，甲方應(yīng)按照約定的標(biāo)準(zhǔn)(及時)(7日內(nèi))驗收并書面提出驗收意見，乙方按該意見整改后方能向甲方交付工作成果。整改期間計入乙方工作期限。
八、違約責(zé)任
1、甲方如未能按期支付工作報酬，每延期一天，按100元/天承擔(dān)違約責(zé)任。
延期超過30天，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方按照合同約定支付剩余價款。
2、乙方如未能按期完成工作，每延期一天，按100元/天承擔(dān)違約責(zé)任。
如延期超過30天，甲方有權(quán)解除合同，剩余報酬不再支付并不退履約保證金;造成甲方損失的，乙方須另行賠償(包括但不限于第三方另行承攬產(chǎn)生的價差、甲方不能如期使用承攬成果造成的經(jīng)濟(jì)損失等)。解除合同通知到達(dá)乙方時乙方須無條件退場。
3、乙方的部分工作成果經(jīng)驗收不合格并整改后仍無法達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方同意接收的，甲方有權(quán)相應(yīng)減少該部分的報酬;乙方如有異議應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任;甲方不同意接收的，按本條第二款解除合同處理。
九、合同生效及其他約定
1、本合同發(fā)生糾紛，由桂林仲裁委員會仲裁。
2、本合同落款列明的聯(lián)系方式(人)如有變化，應(yīng)書面通知另一方;否則一方依此發(fā)出的信函、傳真、電子郵件或短信等其他數(shù)字信息均應(yīng)視為有效送達(dá)。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日生效。
4、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
【以下無正文】
甲 方：
乙 方：
法定代表人(或委托代理人)：
法定代表人(或委托代理人)：
聯(lián)系人：聯(lián)系人：
地 址： 地 址：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
郵 編： 郵 編：
日 期： 日 期：
施工承攬合同 篇15
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就 工程作業(yè)承攬協(xié)商一致，簽訂本合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點： 。
3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) 。
二、工程工期
1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日，總?cè)諝v天數(shù)_______天。
2、乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進(jìn)度計劃安排(包括新調(diào)整的進(jìn)度計劃)。
3、因刮風(fēng)、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
三、承包價款及支付方式
1、工程款總價為 元。
2、支付方式：合同簽訂后支付 工程款，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應(yīng)達(dá)到工程款總額的 %，剩余 %的工程款作為乙方的質(zhì)保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收
在施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續(xù)精心施工，認(rèn)真執(zhí)行國家現(xiàn)行施工標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范。
五、雙方責(zé)任和權(quán)利
(一)甲方的責(zé)任和權(quán)利
1、甲方對承包工作質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，甲方有要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失，甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。
2、乙方固定技術(shù)力量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。
3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達(dá)不到項目部的質(zhì)量工期要求，甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場。
(二)乙方責(zé)任和權(quán)利
1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護(hù)等工作。
2、嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)，對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé);根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃)，合理組織，科學(xué)安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應(yīng)由乙方進(jìn)行賠償。
4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護(hù)工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機(jī)具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。
7、按國家政策規(guī)定與每個務(wù)工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇，出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護(hù)和安全防護(hù)用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護(hù)用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質(zhì)量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機(jī)械等損失費，由乙方無條件賠償。
六、違約責(zé)任：
1、本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應(yīng)未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，如因質(zhì)量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負(fù)責(zé)，由此給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
七、爭議的解決方式：
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后即失效。
十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承攬合同 篇16
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人（全稱）：貴州佛龍開發(fā)有限公司
承包人（全稱）：四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：貴州凱里小區(qū)建設(shè)項目
工程地點：貴州凱里市
工程內(nèi)容：由建筑設(shè)計院設(shè)計施工圖中確定的工作內(nèi)容：土建工程、安裝工程、消防工程、小區(qū)環(huán)境、市政管網(wǎng)工程
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準(zhǔn)文號：___________________
資金來源：自籌資金
二、工程承包范圍
承包范圍：設(shè)計圖所列的施工范圍
三、合同工期：_______
開工日期：_______
竣工日期：_______
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格
五、合同價款
金額（大寫）：_____________________________元（人民幣）
￥：_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：________年__________月__________日
合同訂立地點：
_________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人：（公章）_______________________承包人：（公章）
______________________________
住所：_______________________________住所：
______________________________________
法定代表人：_________________________法定代表人：
________________________________
委托代表人：_________________________委托代表人：
________________________________
電話：_______________________________電話：
______________________________________
傳真：_______________________________傳真：
______________________________________
開戶銀行：___________________________開戶銀行：
__________________________________
賬號：_______________________________賬號：
______________________________________
郵政編碼：__________________________郵政編碼：
_________________________________。
第二部分 通用條款
一、詞語定義及合同文件
1、詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的定義：
1.1通用條款：是根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設(shè)工程施工的需要訂立，通用于建設(shè)工程施工的條款。
1.2專用條款：是發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合具體工程實際，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。
1.3發(fā)包人：指在協(xié)議書中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.4承包人：指在協(xié)議書中約定，被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.5項目經(jīng)理：指承包人在專用條款中指定的負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。
1.6設(shè)計單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程設(shè)計并取得相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)等級證書的單位。
1.7監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。
1.8工程師：指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在專用條款中約定。
1.9工程造價管理部門：指國務(wù)院有關(guān)部門、縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門或其委托的工程造價管理機(jī)構(gòu)。
1.10工程：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
1.11合同價款：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的款項。
1.12追加合同價款：指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.13費用：指不包含在合同價款之內(nèi)的應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人或承包人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)支出。
1.14工期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，按總?cè)諝v天數(shù)（包括法定節(jié)假日）計算的承包天數(shù)。
1.15開工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.16竣工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。
1.17圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料）。
1.18施工場地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1.20違約責(zé)任：指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
1.21索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應(yīng)由對方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補償和（或）工期順延的要求。
1.22不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.23小時或天：本合同中規(guī)定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規(guī)定按天計算時間的，開始當(dāng)天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節(jié)假日的，以節(jié)假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當(dāng)日24時。
2、合同文件及解釋順序
2.1合同文件應(yīng)能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
�。�1）本合同協(xié)議書
�。�2）中標(biāo)通知書
�。�3）投標(biāo)書及其附件 （4）本合同專用條款 （5）本合同通用條款 （6）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
�。�7）圖紙
（8）工程量清單
�。�9）工程報價單或預(yù)算書
合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
2.2當(dāng)合同文件內(nèi)容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進(jìn)行的情況下，由發(fā)包人承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師的解釋時，按本通用條款第37條關(guān)于爭議的約定處理。
3、語言文字和適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范3.1語言文字
本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時，漢語應(yīng)為解釋和說明本合同的標(biāo)準(zhǔn)語言文字。
在少數(shù)民族地區(qū)，雙方可以約定使用少數(shù)民族語言文字書寫和解釋、說明本合同。
3.2適用法律和法規(guī)
本合同文件適用國家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī)，由雙方在專用條款中約定。
3.3適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范
雙方在專用條款內(nèi)約定適用國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱；沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范但有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，約定適用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱；沒有國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，約定適用工程所在地地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱。發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，由發(fā)包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術(shù)要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，應(yīng)負(fù)責(zé)提供中文譯本。
本條所發(fā)生的購買、翻譯標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或制定施工工藝的費用，由發(fā)包人承擔(dān)。
4、圖紙
4.1發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的日期和套數(shù)，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，發(fā)包人應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費用由承包人承擔(dān)。發(fā)包人對工程有保密要求的，應(yīng)在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發(fā)包人承擔(dān)，承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務(wù)。
4.2承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)給第三人。工程質(zhì)量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應(yīng)將全部圖紙退還給發(fā)包人。
4.3承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙，供工程師及有關(guān)人員進(jìn)行工程檢查時使用。
二、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
5、工程師
5.1實行工程監(jiān)理的，發(fā)包人應(yīng)在實施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。
5.2監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師在本合同中稱工程師，其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人承包人在專用條款內(nèi)寫明。工程師按合同約定行使職權(quán)，發(fā)包人在專用條款內(nèi)要求工程師在
行使某些職權(quán)前需要征得發(fā)包人批準(zhǔn)的，工程師應(yīng)征得發(fā)包人批準(zhǔn)。
5.3發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師，其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明，但職權(quán)不得與監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師職權(quán)相互交叉。雙方職權(quán)發(fā)生交叉或不明確時，由發(fā)包人予以明確，并以書面形式通知承包人。
5.4合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包人承包人雙方權(quán)利或義務(wù)的事件時，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師應(yīng)依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進(jìn)行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本通用條款第37條關(guān)于爭議的約定處理。
5.5除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師無權(quán)解除本合同約定的承包人的任何權(quán)利與義務(wù)。
5.6不實行工程監(jiān)理的，本合同中工程師專指發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明。
6、工程師的委派和指令
6.1工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權(quán)，并可在認(rèn)為必要時撤回委派。委派和撤回均應(yīng)提前7天以書面形式通知承包人，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師還應(yīng)將委派和撤回通知發(fā)包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。工程師代表發(fā)出指令有失誤時，工程師應(yīng)進(jìn)行糾正。除工程師或工程師代表外，發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。
6.2工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經(jīng)理，項目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認(rèn)，承包人對工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認(rèn)的，承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認(rèn)要求。工程師在承包人提出確認(rèn)要求后48小時內(nèi)不予答復(fù)的，視為口頭指令已被確認(rèn)。
承包人認(rèn)為工程師指令不合理，應(yīng)在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。
6.3工程師應(yīng)按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準(zhǔn)并履行約定的其他義務(wù)。由于工程師未能按合同約定履行義務(wù)造成工期延誤，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關(guān)損失，順延延誤的工期。
6.4如需更換工程師，發(fā)包人應(yīng)至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。
7、項目經(jīng)理
7.1項目經(jīng)理的姓名、職務(wù)在專用條款內(nèi)寫明。
7.2承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知，以書面形式由項目經(jīng)理簽字后送交工程師，工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
7.3項目經(jīng)理按發(fā)包人認(rèn)可的施工組織設(shè)計（施工方案）和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時，項目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師提交報告。責(zé)任在發(fā)包人或第三人，由發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)費用，不順延工期。
發(fā)包人_______
承包人_______
_______年_______月_______日
施工承攬合同 篇17
甲方:(全稱) 乙方:(全稱)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關(guān)法律、法規(guī)，為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下施工條款，特簽定本合同。
第一條、工程概況
第二條、綜合單價
1、錨固深度為
2、本報價包含檢測費，不包含稅金，施工用電費和管理費。
3、甲方提供無銹無油的鋼筋、電源、腳手架等。
4、植筋錨固采用 植筋膠。
第三條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
工程質(zhì)量必須符合國家的規(guī)范要求，達(dá)到鋼筋對應(yīng)抗拉值。
第四條、工期
本工期為 天，從 年 月 日至 年 月 號 。
第五條、合同價款支付
乙方的施工人員、設(shè)備、材料進(jìn)入工現(xiàn)場后，甲方支付乙方材料款的30%， 本植筋工程完工后，一次性付清乙方全部工程款。
第六條、甲方責(zé)任：
1、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)向乙方提供圖紙和實際定位、放線工作;并進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量要求交底。
2、甲方為乙方提供施工中的各項便利條件并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)該項目的全過程管理。
3、提供的材料，必須符合設(shè)計要求和國家規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)乙方提出的材料計劃將工程所需的材料送至施工地點50米范圍內(nèi)。
4、按合同約定按時撥付工程款，若因甲方變動造成的停工、窩工應(yīng)給予乙方經(jīng)濟(jì)補償。
第七條、乙方責(zé)任：
1、乙方必須遵守甲方的現(xiàn)場管理制度。
2、乙方嚴(yán)格按國家相關(guān)要求的工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)施工。
3、進(jìn)入施工現(xiàn)場要帶好安全帽，高空作業(yè)要佩帶安全帶，遵守各項安全操作規(guī)范做到文明施工。工程施工存在不安全因素時乙方有權(quán)向甲方提出不予施工，由甲方配合排除安全隱患后方可施工。
4、提供施工所需的材料質(zhì)檢報告、合格證等相關(guān)資料。
第八條、安全責(zé)任：
乙方必須對工人做好安全技術(shù)交底按照合同規(guī)定的工程范圍進(jìn)行施工，施工中造成事故的，有事故責(zé)任方負(fù)責(zé)。
第九條、工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方須嚴(yán)格按照甲方的施工圖紙精心施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到國家驗收規(guī)范和質(zhì)量檢查評定標(biāo)準(zhǔn)。
2、施工完畢，由甲、乙、監(jiān)理方共同驗收，由具有檢測資質(zhì)的單位出具檢測報告。
第十條、違約責(zé)任
1、甲方未按合同規(guī)定時間和要求提供材料、資金、施工圖紙等，工期相應(yīng)順延。
2、在施工中由于原材料和施工工藝不合格而引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，由于設(shè)計原因、基礎(chǔ)的強(qiáng)度及鋼筋不合格等與乙方無關(guān)的因素導(dǎo)致的工程不合格，乙方不負(fù)責(zé)任。
第十一條、爭議
雙方在合同履行中發(fā)生爭議，應(yīng)本著友好的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向人民法院起訴。
第十二條、合同生效與終止
本合同甲、乙雙方必須嚴(yán)格履行合同規(guī)定的全部條款，任何一方違約，則按《合同法》及有關(guān)約定條款處理。合同一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份，雙方簽字蓋章后生效，雙方合同約定的本工程內(nèi)容全部完工，工程款支付完畢后，本合同條款即告終止。
甲方：(章)代表人：單位地址：聯(lián)系電話：
乙方(章) 代表人： 單位地址： 聯(lián)系電話：
合同簽訂日期：年 月 日
施工承攬合同 篇18
委托方（甲方）：
承包方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程的具體情況，經(jīng)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。
一、工程項目：
1、工程名稱：閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。
2、交貨及安裝工程地點：
3、承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包風(fēng)險、包設(shè)計（設(shè)計方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn)）的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設(shè)計方案、系統(tǒng)功能、設(shè)備材料，承包整個系統(tǒng)的設(shè)備供應(yīng)及安裝和調(diào)試，并包通過有關(guān)技防辦部門的驗收。（設(shè)計方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn)）。
二、系統(tǒng)總造價及其支付：
（一）系統(tǒng)總造價
1、本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價為人民幣 。
2、整個系統(tǒng)必須滿足甲方認(rèn)可的設(shè)計方案的功能要求，以甲方審定的設(shè)計、施工方案為標(biāo)準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上價格不再作任何調(diào)整（甲方要求增加的工程除外）。
�。ǘ┕こ炭钪Ц�
甲方根據(jù)乙方的工程進(jìn)度向乙方支付工程款：
1、簽訂合同之日起x日內(nèi)甲方付總工程款的x %；
2、工程全部完工，測試成功即付總工程款的x %；
3、通過甲方及有關(guān)部門初驗驗收合格，并且系統(tǒng)無故障運行一個月后，再付總工程款的x %。
三、工期：
1、本合同簽訂后，乙方于xx年x月x日進(jìn)場，到x年x月x日止，完成安裝調(diào)試（以通過用戶及甲方代表驗收合格為準(zhǔn)）。
2、在履約過程中，因為變更設(shè)計所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等造成工期延期的，經(jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后作出工期調(diào)整，以此確定竣工日期。
四、供貨及安裝：
1、本工程必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)施工安裝規(guī)范進(jìn)行施工。
2、乙方工程使用的材料、設(shè)備必須符合甲方認(rèn)可的設(shè)計方案的規(guī)定，否則，甲方有權(quán)要求乙方更換，有關(guān)費用由乙方承擔(dān)。
3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書面認(rèn)可，方可采購進(jìn)場安裝。
五、維修保養(yǎng)：
1、本監(jiān)控系統(tǒng)保修期為一年，自工程完工并通過甲方及有關(guān)部門驗收合格之日起計。保修期內(nèi)，如系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)故障，乙方必須在接到甲方通知之日起24小時內(nèi)派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。
2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當(dāng)向甲方收費。
3、保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術(shù)維護(hù)協(xié)議，乙方應(yīng)對系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術(shù)維護(hù)。
甲方：___
乙方：___
___年___月___日