施工承攬合同范本（精選8篇）

施工承攬合同范本 篇1

　　委托方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程的具體情況，經(jīng)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。

　　一、工程項目：

　　1、工程名稱：閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。

　　2、交貨及安裝工程地點：

　　3、承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包風(fēng)險、包設(shè)計（設(shè)計方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn)）的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設(shè)計方案、系統(tǒng)功能、設(shè)備材料，承包整個系統(tǒng)的設(shè)備供應(yīng)及安裝和調(diào)試，并包通過有關(guān)技防辦部門的驗收。（設(shè)計方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn)）。

　　二、系統(tǒng)總造價及其支付：

　　（一）系統(tǒng)總造價

　　1、本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價為人民幣 。

　　2、整個系統(tǒng)必須滿足甲方認(rèn)可的設(shè)計方案的功能要求，以甲方審定的設(shè)計、施工方案為標(biāo)準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上價格不再作任何調(diào)整（甲方要求增加的工程除外）。

　�。ǘ�）工程款支付

　　甲方根據(jù)乙方的工程進度向乙方支付工程款：

　　1、簽訂合同之日起x日內(nèi)甲方付總工程款的x %；

　　2、工程全部完工，測試成功即付總工程款的x %；

　　3、通過甲方及有關(guān)部門初驗驗收合格，并且系統(tǒng)無故障運行一個月后，再付總工程款的x %。

　　三、工期：

　　1、本合同簽訂后，乙方于xx年x月x日進場，到x年x月x日止，完成安裝調(diào)試（以通過用戶及甲方代表驗收合格為準(zhǔn)）。

　　2、在履約過程中，因為變更設(shè)計所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等造成工期延期的，經(jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后作出工期調(diào)整，以此確定竣工日期。

　　四、供貨及安裝：

　　1、本工程必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)施工安裝規(guī)范進行施工。

　　2、乙方工程使用的材料、設(shè)備必須符合甲方認(rèn)可的設(shè)計方案的規(guī)定，否則，甲方有權(quán)要求乙方更換，有關(guān)費用由乙方承擔(dān)。

　　3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書面認(rèn)可，方可采購進場安裝。

　　五、維修保養(yǎng)：

　　1、本監(jiān)控系統(tǒng)保修期為一年，自工程完工并通過甲方及有關(guān)部門驗收合格之日起計。保修期內(nèi)，如系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)故障，乙方必須在接到甲方通知之日起24小時內(nèi)派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。

　　2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當(dāng)向甲方收費。

　　3、保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術(shù)維護協(xié)議，乙方應(yīng)對系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術(shù)維護。

　　甲方：___

　　乙方：___

　　___年___月___日

施工承攬合同范本 篇2

　　建設(shè)方：___（以下簡稱甲方）

　　承包方：___（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　�。�1）工程名稱：___

　�。�2）工程地點：甘肅玉門黃花農(nóng)場

　　（3）工程范圍和內(nèi)容：本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。

　�。�4）建筑外包面積：___平方米。

　�。�5）工程總造價：本工程總造價人民幣（大寫）：___，（小寫￥：___）

　　二、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備

　�。ㄒ唬┘追剑�

　�。�1）做好建筑紅線以外的“三通”，負(fù)責(zé)進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。

　�。�2）負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內(nèi)場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。

　　三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限

　　根據(jù)需要，商定工程總工期為天（日歷天，以甲方預(yù)付款到帳之日起計算），___年___月___ 日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應(yīng)順延。

　　四、鋼結(jié)構(gòu)工程價款的支付與結(jié)算

　�。�1）本合同的總造價經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。

　�。�2）本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款___％計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___％計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的％，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___％，計人民幣___元作為工程款，

　�。�3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

　�。�4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任。

　�。�5）本合同結(jié)算方式：___。

　　五、附則

　　（1）本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　�。�2）本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

　�。�3）本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

　　甲方：___

　　乙方：___

　　___年___月___日

施工承攬合同范本 篇3

　　甲方：定貨人： 簽訂地點：

　　乙方：承攬人： 簽訂時間： 年 月 日

　　第一條 承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限

　　第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：按國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955—20xx《防火門》執(zhí)行。

　　第三條 承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：滿足設(shè)計規(guī)范和現(xiàn)行消防驗收要求。

　　第四條 甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方人提供技術(shù)資料、圖紙。

　　第五條 承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法：由承攬人質(zhì)檢部門提供產(chǎn)品合格證及驗收報告。

　　第六條 定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成�？梢越挥傻谌�人完成的工作是：承攬人直接完成。

　　第七條 工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：以當(dāng)?shù)叵�防主管部門驗收合格為準(zhǔn)(承攬人負(fù)責(zé)工程驗收合格)。不負(fù)責(zé)防火門門框周圍水泥粉刷驗收。

　　第八條 結(jié)算方式及期限：甲方定貨人簽合同時預(yù)付總貨款98%，余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。

　　第九條 甲方訂貨人：簽合同時前交98%定金。

　　第十條 甲方人解除承攬合同應(yīng)及時通知承攬人。

　　第十一條 甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　第十二條 違約責(zé)任：由違約方承擔(dān)。

　　第十三條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第二種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁：

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十四條其他約定事項：此合同價格包含五金配料、包運輸費用，包含防火門漆，但不包含(增值稅發(fā)票)。

　　第十五條本承攬合同一式兩份，甲乙雙方簽字后，各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工承攬合同范本 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就 工程作業(yè)承攬協(xié)商一致，簽訂本合同，雙方共同遵照執(zhí)行。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點： 。

　　3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) 。

　　二、工程工期

　　1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日，總?cè)諝v天數(shù)_______天。

　　2、乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調(diào)整的進度計劃)。

　　3、因刮風(fēng)、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　三、承包價款及支付方式

　　1、工程款總價為 元。

　　2、支付方式：合同簽訂后支付 工程款，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應(yīng)達到工程款總額的 %，剩余 %的工程款作為乙方的質(zhì)保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

　　四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收

　　在施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續(xù)精心施工，認(rèn)真執(zhí)行國家現(xiàn)行施工標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范。

　　五、雙方責(zé)任和權(quán)利

　　(一)甲方的責(zé)任和權(quán)利

　　1、甲方對承包工作質(zhì)量、工程進度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達不到標(biāo)準(zhǔn)，甲方有要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失，甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。

　　2、乙方固定技術(shù)力量達不到合格標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。

　　3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達不到項目部的質(zhì)量工期要求，甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場。

　　(二)乙方責(zé)任和權(quán)利

　　1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護等工作。

　　2、嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的標(biāo)準(zhǔn)，對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé);根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃)，合理組織，科學(xué)安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。

　　3、乙方的技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應(yīng)由乙方進行賠償。

　　4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

　　5、做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。

　　6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。

　　7、按國家政策規(guī)定與每個務(wù)工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇，出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護用品)。

　　9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

　　10、乙方因違章操作，違章指揮造成質(zhì)量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

　　六、違約責(zé)任：

　　1、本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

　　2、乙方應(yīng)未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

　　3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，如因質(zhì)量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負(fù)責(zé)，由此給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　七、爭議的解決方式：

　　甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　八、合同的效力

　　本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后即失效。

　　十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工承攬合同范本 篇5

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求：

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　（1.用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。2.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。

　　第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供

　　第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價款的 %），預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　�。�1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

　�。�1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

　　第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

　　第十條 結(jié)算方式及期限______

　　第十一條 其它_________

　�。ㄈ纾�1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條 承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，交__（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　甲方：___

　　乙方：___

　　___年___月___日

施工承攬合同范本 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、 乙雙方就甲乙有關(guān)建房事項，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　一、甲乙擬在建房八間六層，占地面積為米米(詳見設(shè)計圖紙，已交付乙方)，該建筑工程以下簡稱該工程。

　　二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方 按建筑面積計算，付款方式為：基礎(chǔ)建齊付%計元(大寫： )，一層建齊付%計元(大寫： )，二至三層建齊付%計元(大寫： )，四至五層建齊付%計元(大寫： )，結(jié)頂付%計元(大寫： )，內(nèi)粉付%計元(大寫： )，外粉付%計元(大寫： )，完工付總款的%，驗收合格后，付總建筑面積的%，計元(大寫： )，其余款在二年內(nèi)付清。

　　三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設(shè)計圖紙和要求，規(guī)范施工。此工程采取包工不包料的形式，甲方負(fù)責(zé)施工所需的建筑材料，乙方負(fù)責(zé)施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘?shù)取?/p>

　　四、房屋結(jié)構(gòu)為柱基圈梁，一層為框架，二至六層為磚混結(jié)構(gòu)，

　　建筑內(nèi)外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天，乙方須在承攬期限內(nèi)完成施工任務(wù)，并驗收交付給甲方。

　　本合同自簽訂之日起計算。

　　五、乙方責(zé)任

　　1、 乙方嚴(yán)格按圖紙及建筑規(guī)范進行施工。

　　2、 未經(jīng)甲方及設(shè)計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計劃。

　　3、 施工中做到墻體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。

　　4、模板達到平整、垂直。

　　5，鋼筋制作、綁扎、焊接要規(guī)范，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。

　　6、內(nèi)外墻粉刷(打點粉刷)要達到設(shè)計及甲方的要求標(biāo)準(zhǔn)。

　　7、一切施工嚴(yán)格按照國家施工規(guī)范要求進行施工、各工序經(jīng)驗收合格及混凝土達到凝結(jié)期后，方可進行下一工序。

　　8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。

　　9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。

　　10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。

　　11、由于乙方在施工中不負(fù)責(zé)任造成的一切質(zhì)量事故所造成的損失由乙方全部承擔(dān)和賠償。

　　六、安全責(zé)任：

　　1、乙方在施工中要經(jīng)常性的對施工人員進行安全教育，防止事故的發(fā)生。

　　2、乙方經(jīng)常性的檢查施工機械設(shè)備及電器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　3、施工中如發(fā)生的一切人身安全事故由乙方全部負(fù)責(zé)，甲方概不負(fù)責(zé)任。

　　七、若一方不完全履行本合同規(guī)定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。

　　八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同，且放棄本合同的全部權(quán)利。

　　九、本合同經(jīng)甲、乙 雙方充分協(xié)商，完全同意后，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。

　　十、此協(xié)議一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工承攬合同范本 篇7

　　甲方(發(fā)包方)：

　　乙方(承包方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下：

　　第一條：施工項目名稱. 施工內(nèi)容 施工地點施工期限：_____ 年____月___日起至相應(yīng)工程完工。

　　第二條 施工機械及工程款計算與支付

　　一、機械設(shè)備： 序號_____、機械名稱 、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。

　　二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為：用挖斗___ 元/小時，用破碎___ 元/小時。

　　三、工程款計算方式說明

　　1、甲方在乙方當(dāng)次臺班完工后，由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認(rèn)可此人簽發(fā)的單據(jù)，

　　2、機械設(shè)備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時間。

　　3、乙方每天工作后應(yīng)及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認(rèn)可其量。

　　三、支付方式

　　甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進度付款，完成工程進度50 %時，甲方按挖機總工時的30 %支付乙方款項，完成工程進度100 %，甲方按按挖機總工時的60 %支付乙方款項，余款待甲方工程建設(shè)方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時，應(yīng)由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

　　第三條 機械設(shè)備的使用和管理

　　一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。

　　二、甲方應(yīng)就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認(rèn)書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設(shè)備。

　　三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外，其余因機械設(shè)備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān)。

　　四、機械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機械設(shè)備管理，受托方行為視為乙方行為。 乙方應(yīng)提供機械設(shè)備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。

　　五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應(yīng)及時進行維修。甲方按照當(dāng)班次機械設(shè)備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。

　　六、機械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應(yīng)及時組織搶險，防止事態(tài)擴大，保護現(xiàn)場，并報告甲方和有關(guān)部門，聽候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān)：

　　1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故;

　　2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;

　　3、屬于機械設(shè)備制造質(zhì)量、機械設(shè)備技術(shù)狀況不良、機械設(shè)備發(fā)生故障，安全裝置失效所發(fā)生的事故;

　　4、其他非因甲方原因造成的事故。

　　第四條 雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　一、甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排，包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

　　2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機械設(shè)備和駕駛員。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

　　3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務(wù)時，甲方有權(quán)單方解除本合同。

　　4、若乙方因機械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。

　　5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。

　　6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。

　　二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設(shè)備。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障，承擔(dān)機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。

　　3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規(guī)章制度。

　　5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。

　　第五條 違約責(zé)任

　　任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　一、甲方違約責(zé)任

　　甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應(yīng)付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

　　二、乙方違約責(zé)任

　　1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設(shè)備或提供的機械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導(dǎo)致合同無法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

　　2、乙方未按合同約定日期提供機械設(shè)備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20__元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權(quán)解除合同。

　　3、因乙方機械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。

　　4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時，乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無法正常施工時，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟損失。

　　第六條 不可抗力

　　一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的.，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)及時告知對方，并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。

　　第七條 解決爭議的方式

　　本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

　　第八條 合同的生效及其他

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

　　2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準(zhǔn)。

　　3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：___

　　乙方：___

　　___年___月___日

施工承攬合同范本 篇8

　　發(fā)建房主方(甲)：

　　承攬建筑方(乙)：

　　甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。

　　一、施工安全

　　1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責(zé)任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故，責(zé)任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設(shè)備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負(fù)責(zé)辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負(fù)責(zé)人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。

　　4、保證施工現(xiàn)場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔(dān)。 承攬人應(yīng)安全施工，違規(guī)作業(yè)，造成事故損失應(yīng)承攬人自行負(fù)責(zé)。

　　二、施工要求

　　1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。

　　2、甲方負(fù)責(zé)提供施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。凡甲方建房所需材料由其提供，根據(jù)施工進度乙方應(yīng)提前7天通知甲方承辦;

　　3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質(zhì)量。

　　4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負(fù)責(zé)。

　　5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。

　　6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。

　　7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。

　　三、工程質(zhì)量

　　1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。

　　2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。

　　3、 為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。

　　4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。

　　5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任，并由乙方承擔(dān)所需的費用，一并賠償甲方的有關(guān)損失。

　　6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。

　　四、工期延誤

　　無正當(dāng)理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可以相應(yīng)順延：

　　1、因停電或下雨等造成停工;

　　2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;

　　3、甲方同意給予順延的其它情況。

　　五、工程造價

　　1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。

　　2、磚匠工按每平方米為元計算。

　　3、上樓板時，甲方只負(fù)責(zé)按每人15元/次的標(biāo)準(zhǔn)補給乙方。

　　六、建房工期：自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起， 到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。

　　七、 工程款支付方式：

　　乙方進場后，甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標(biāo)準(zhǔn)分期分次付款。

　　1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;

　　2、主體完工結(jié)頂，驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);

　　3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;

　　4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經(jīng)雙方復(fù)驗，確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。

　　5、竣工驗收合格且結(jié)算完畢后，7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。

　　八、違約責(zé)任和爭議的解決辦法

　　1、工程質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

　　4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　九、合同的生效與終止。

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。

　　十、其他。

　　以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日